承攬合同范本集錦15篇

　　隨著廣大人民群眾法律意識的普遍提高，合同起到的作用越來越大，簽訂合同能促使雙方規范地承諾和履行合作。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編收集整理的承攬合同范本，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

承攬合同范本1

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：_______________________________________________________________________________________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：___________________________________________________________________________________（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：____________________________________________________________________________________________（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條價款或酬金：________________________________________________________________________________________（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條驗收標準和方法：__________________________________________

　　________________（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條交（提）貨的時間和地點：___________________________________________________________________________________________（１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條包裝要求及費用負擔：____________________________________________________

　　第九條運輸辦法及費用負擔：____________________________________________________

　　第十條結算方式及期限：____________________________________________________

　　第十一條其他：_____________________________________________________（如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的.，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　_____年_______月______日訂

承攬合同范本2

　　承攬合同

　　合同編號：

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：_______年_______月_______日

　　定作人：

　　承攬人：

　　經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條 承攬項目、數量、報酬及交付期限

　　________________________

　　第二條 技術標準、質量要求：

　　第三條 承攬人對質量負責的期限及條 件：

　　第四條 定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求:

　　第五條 承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法：

　　第六條 加工物的包裝要求及費用承擔：

　　第七條 定作人成果檢驗標準、方法和期限：

　　第八條 結算方式及期限：

　　第九條 定金

　　定作人在_______年_______月_______日前交定金（大寫）元（定金數額不得超過合同標的額的20%）。定金交付后，承攬人違反合同的，應雙倍返還定作人的定金；定作人違反合同的，承攬人不返還定金，定作人也無權請求返還。

　　第十條 定作人（是/否）允許第三人完成加工物的主要工作。但如承攬人將承攬的輔助工作交由第三人完成，不以定作人同意為要件。

　　第十一條 合同的解除

　　1、未經定作人同意，承攬人不得將承攬的.主要工作交由第三人完成。違反此規定的，定作人可解除合同。

　　2、合同成立后，承攬人交付完成的工作成果前，定作人可隨時變更合同，也可隨時解除合同。以上權利的行使，不以承攬人有違約行為為要件。

　　3、定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　4、其他條件：

　　第十二條 定作人未向承攬人支付報酬的，承攬（是/否）可以留置加工物。

　　第十三條 風險與侵權責任負擔

　　1、在承攬期間內，因不可抗力等因素而發生的風險負擔，原材料由定作人提供的，由定作人承擔風險；原材料由承攬人提供的，由承攬人承擔風險。

　　2、承攬人有義務妥善保管定作人提供的原材料及完成的工作成果，因保管不善造成毀損滅失的，應當承擔賠償責任。

　　3、依《最高人民法院關于審理人身損害賠償案件適用法律若干問題的解釋》第10條 ，承攬人在完成工作過程中對第三人造成損害或者造成自身損害的，定作人原則上不承擔賠償責任，但定作人對定作、指示或選任有過失的，應承擔相應賠償責任。

　　第十四條 違約責任

　　1、承攬方的違約責任

　　（1）不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值 %或酬金總額的違約金。

　　（2）無論主要工作還是輔助工作，一旦交由第三人完成，承攬人應就第三人的工作成果向定作人負責。第三人不對定作人負違約責任。

　�。�3）其他

　　2、定作方的違約責任

　　（1）中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失；中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值 %的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方未履行部分酬金%的違約金。

　　（2）定作方未按照約定的期限支付報酬的，每延期一天，應償付承攬方延期付款總值1%的違約金。

　�。�3）其他

　　第十五條 爭議的解決

　　雙方當事人在履行本合同過程中發生爭議時，應當協商解決；協商不能解決的由紹興仲裁委員會仲裁。

　　第十六條 合同效力

　　本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_______年_______月_______日止。

　　第十七條 其他約定事項：

　　以上條 款如有未盡事宜，應以書面協議作為附件。

　　本合同一式份，正本雙方各執份，副本送工商行政管理局存查。

　　定作人：（簽章）

　　承攬人：（簽章）

　　住所：

　　住所：

　　法定代表人：（簽章）

　　法定代表人：（簽章）

　　居民身份證號碼：

　　居民身份證號碼：

　　委托人：（簽章）

　　委托人：（簽章）

　　電話：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　帳號：

承攬合同范本3

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約地點：

　　簽約日期：

　　一、總則

　　1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，并經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關事宜達成協議。

　　2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。

　　二、項目類型、費用構成

　　顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元

　　具體構成如下：

　　1、顯示屏體部分

　　P10戶外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元

　　小計：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元

　　注：紅管為臺灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。

　　2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用

　　包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，發送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、布線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。

　　小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元

　　3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。

　　4、乙方報價應是招標文件所確定的招標范圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以后不得追加任何費用。

　　三、運輸、安裝、調試及培訓

　　1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。

　　2、乙方承擔的'具體工作。

　�。�1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。

　　（2）顯示屏的現場安裝、調試。

　　（3）對甲方操作人員的培訓。

　　3、甲方承擔的具體工作。

　�。�1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。

　�。�2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。

　　（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。

　�。�4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現場培訓。

　　四、項目維護

　　1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起），質保期之后乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。

　　2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進行解決。

　　五、項目進度及驗收

　　1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。

　　2、顯示屏現場安裝、調試完畢后的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規范，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。

　　3、驗收合格后應填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

　　4、項目完工后，乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。

　　六、項目費用結算方式

　　1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。

　　2、項目驗收合格后，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。

　　3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。

　　4、項目總價余款10%作為質保金，在質保期到期后十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。

　　甲方：

　　乙方：

承攬合同范本4

　　定作方：_________(簡稱甲方)

　　承攬方：_________(簡稱乙方)

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　1.產品的質量、包裝、加工方法：

　　_________。

　　2.原材料的提供以及規格、數量、質量：

　　_________。

　　3.履行的期限、地點和方式：

　　_________。

　　4.驗收標準和方法：

　　_________。

　　5.結算方式：

　　_________。

　　6.違約責任：

　　除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　(1)承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值_________%或酬金總額_________的違約金。

　　(2)定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的'損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值_________%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_________%的違約金。

　　7.雙方約定的其它條款：

　　_________。

　　8.以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　9.本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10.本合同一式_________份，正本雙方各執_________份，副本送工商行政管理局存查。

　　11.本合同有效期限：從雙方簽署之日起到_________年_________月_________日止。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承攬合同范本5

　　承攬人：(以下簡稱甲方)

　　定作人：(以下簡稱乙方)

　　因甲方系著名設計制作公司，具有充足之專業知識、技能及相關資格，可以制作高水準之設計;而甲方有意承攬本合同設計之制作，乙方亦同意將本合同設計交由甲方制作。茲經甲乙雙方協議，訂立條款如下：

　　1.設計制作內容

　　1.1設計名稱:;

　　1.2設計類型:;

　　1.3參數規格:;

　　1.4具體費用:;

　　1.5備注:;

　　2.質量要求及標準

　　2.1本合同設計之品質應符合一般公認之專業水準及乙方要求，不得有任何瑕疵。

　　2.2本合同設計之內容，除乙方另有書面指示外，應符合雙方定案后所確認之內容。

　　2.3乙方對設計內容的其他要求：

　　3.交付時間、地點及驗收。

　　3.1甲方應于年月日前完成本合同設計之全部制作(含)并交付給乙方。

　　3.2交貨地點：。

　　3.3本合同設計之驗收、交付以乙方書面簽收確認為準。

　　3.4提交形式：乙方以形式提交甲方書面簽收確認。

　　4.價款及付款方式。

　　4.1費用總額含稅：RMB元(大寫：人民幣整)，甲方提交作品并經乙方書面確認合格后予以支付。

　　4.2付款方式：。

　　4.3甲方賬戶如下：。

　　開戶銀行：；

　　戶名：;

　　賬號：;

　　4.4甲方應在乙方付款前開具合法有效的稅務發票，否則乙方有權拒絕支付款項。

　　5.知識產權。

　　5.1本合同設計中所使用之著作權(包括但不限于圖形、音樂、歌曲、照片及各項道具中之美術著作或建筑著作)，甲方于實際使用前，均應先行取得合法授權，承擔相關授權費用，并以合法授權文件為憑。該項授權內容應包括乙方得無限制地繼續使用合同設計之全部之著作權。

　　5.2本合同設計系在乙方出資、企劃下所完成之著作，甲乙雙方茲約定本合同設計應以乙方為著作權人，乙方對本合同設計享有完整的著作人身權及財產權。

　　5.3甲方茲申明并保證本合同設計絕無侵害他人肖像權、知識產權或其它權利之事情。如有任何第三人出面主張侵害，甲方應負責解決之。乙方如因此項糾紛而遭受任何損失或支出任何費用(包括合理之律師費用)，甲方應負責賠償之。

　　5.4非經乙方事前書面同意，甲方不得將本合同設計內容和設計之毛片或正片之全部或部分自行交付第三人重制，或提供予第三人使用。

　　6.甲乙雙方之權利。

　　6.1甲方制作本合同設計之過程，乙方有權派員參與了解制作過程，并提出制作之建議。除乙方以正式書面要求甲方修改或調整外，前述建議僅供甲方參考，甲方仍應對本合同設計之內容及品質負全部責任。

　　6.2甲方應依所約定之內容制作，若乙方提出與原內容不符之意見，甲方應配合修正。

　　6.3于本合同設計制作完成后，乙方對本合同設計之內容或品質如有意見，甲方應在日內配合修改完畢。

　　6.4甲方承攬乙方項目后，非經乙方許可，甲方不得再行委托給第三方。

　　6.5乙方應全力配合甲方開展本合同所約定的設計工作，并根據甲方要求及時提供相關資料。

　　6.6乙方應按照合同約定的付款期限，及時向甲方支付相關設計費用。

　　7.違約責任。

　　7.1甲方若在約定期限內未完成本合同設計制作或制作之設計無法令乙方滿意，乙方得以正式書面通知催請甲方限期改善并可要求甲方支付合同總金額20%的違約金，逾期仍未改善或改善無法發揮令乙方滿意之效果，乙方得向甲方請求賠償，每延遲一天，應向乙方承擔合同總金額5‰的違約金，如逾期達十五日的，則視為甲方不履行本合同，乙方得解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失(含請第三方完成該設計的差價損失等)。

　　7.2如因甲方在設計過程中非法使用其他權利人的產品、標識等，造成對侵權的，所有責任又甲方承擔。乙方可解除合同，并要求甲方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

　　7.3本合同設計制作完成后，若因品質不佳或內容與附件所示設計內容不符，且情況嚴重，乙方有權單方面解除本合同，甲方除返還原所受領之全部款項，還應承擔合同總金額20%的違約金及由此造成的'損失。

　　7.4乙方應在合同簽訂后，按期支付相關費用，如逾期未支付的，每逾期一天，乙方應按逾期貨款的5‰向甲方支付滯納金，逾期達十五日的，則視為乙方不履行本合同，甲方可解除本合同，并要求乙方支付合同總金額20%的違約金及由此造成的損失。

　　8、合同解除和終止。

　　8.1除本合同已約定情形外，出現下列情況之一的，乙方亦有權解除本合同，并追究甲方違約責任：

　　8.1.1甲方提供的設計不符合合同約定或有關法律規定，無法滿足乙方使用要求的;

　　8.1.2未經乙方書面同意，甲方將本合同項目委托給第三方實施的;

　　8.1.3甲方未經權利人許可非法使用權利人產品、標識，構成侵權的;

　　8.1.4設備出現質量問題，無法修復的。

　　8.2甲方依8.1款解除合同的，甲方需返還乙方已付費用及利息，并承擔合同總價20%的違約金，違約金尚不足以彌補乙方損失的，甲方還須承擔賠償責任。

　　8.3因乙方原因提前解除或終止合同的，如甲方已全部完成設計工作的，乙方應支付全部費用，相關設計材料歸乙方;如甲方部分完成設計工作的，乙方應根據甲方實際完成的工作量酌情支付費用，乙方所支付的費用不超過合同總價款的%。

　　9.爭議管轄法院。

　　9.1甲、乙雙方因本合同發生爭議時,當事人應協商解決,協商不成發生訴訟時,雙方同意提交乙方所在地法院訴訟解決之。

　　9.2本合同按中華人民共和國的法律解釋并適用中華人民共和國的法律。

　　10.其他約定事項10.1。10.2。10.3。10.4。

　　11.合同的生效。

　　11.1本協議未盡事宜，雙方協商解決，并簽訂補充協議。

　　11.2本合同一式份，甲方份，乙方份，自雙方蓋章之日起生效。

　　甲方：乙方：代表人：代表人：地址：地址：電話：電話：

　　簽約日期：年月日

承攬合同范本6

　　甲方：

　　乙方：

　　1、前言

　　經過友好協商，甲、乙雙方本著長期友好合作、互利互惠、共同發展的前提，就鑄件合作事宜達成一致，特簽訂本合同并共同信守執行。乙方將根據甲方提供的技術資料和鑄造清單進行鑄造并供貨。

　　2、供貨范圍和雙方職責

　�。�1）供貨范圍

　　按甲方提供的鑄件清單供貨。

　　鑄件上要帶檢驗試棒2根（￠30﹡300）；球鐵件的附鑄試塊采用“Y”型試塊并附質保書。

　　（2）乙方職責

　　完成上述規定供貨范圍的供貨。

　　返回甲方提供的所有資料，并為甲方保密。

　　向甲方提供鑄件的材料說明（A、機械性能；B、材質化驗）

　　（3）甲方職責

　　每套鑄件（每件）向乙方提供鑄件圖紙一套。

　　負責解決乙方在泡沫模型制作過程中的`技術問題。

　　向乙方提供鑄造清單（明細）并說明材料，件數，交貨期。

　　甲方向乙方提供技術要求。

　　技術要求

　�。ˋ）鑄件材料：HT250、HT300、MoCr鑄鐵、QT600-3

　�。˙）鑄件化學成份：根據提供給貴公司的化學成份標準。

　　（C）鑄件應清理干凈，去除冒口殘余，粘砂以及內腔殘余物等。鑄件表面進行噴丸處理，要求鑄件表面光潔。

　�。―）鑄件不允許有影響使用性能的裂紋、氣孔冷隔、縮松、鐵包砂和起皮等缺陷存在。

　�。‥）鑄件加工面上不允許存在加工余量范圍內的表面缺陷。

　�。‵）鑄件交貨時應附有合格證、質保書，其中包括：供方名稱、鑄件名稱、鑄年材料牌號、圖號及必要的檢驗結果、制造日期（或編號）或生產批號、機械性能。

　　3、價格

　�。�1）鑄件價格

　　HT250：

　　MoCr：

　　QT600：

　　特殊規格鑄件價格雙方協商定

　　4、結算方式：

　�。�1）鑄件以甲方驗收過磅，并通知乙方認可。

　�。�2）鑄件在甲方現場驗收合格后，開具發票，甲方收到發票30天內全額付款。

　�。�3）鑄件經甲方使用，確認滿足第六條定義的質量保證。

　　5、交貨期

　　（1）乙方嚴格按甲方提供的清單、周期進行鑄件并及時交貨。

　　（2）具本交貨日期：（泡沫模型與鑄件制造，周期，不含路途）

　　鑄件5噸以下16-20天。

　　鑄件5-8噸18-22天。

　　鑄件8噸以上的另商定。

　�。�3）特殊規格雙方協商定。

　　6、驗收

　　甲方應根據有關資料和技術協議、國家標準對鑄件進行驗收。

　　7、質量保證：

　　甲方在加工過程中發現鑄造原因造成的廢品，應立即通知乙方，如確系乙方鑄造原因造成的廢品，由乙方補廢包換，并以急件的形式補廢，模型費由乙方負擔。

　　8、合同修改：

　　只有在合同雙方的合法代表書面簽字同意后，才能對本合同的條款進行修改，補充和更改。這些修改、補充和更改的文件與本合同具備同等效力。

　　9、不可抗力：

　�。�1）當不可抗力發生時，發生不可抗力的一方有義務做出努力，將不可抗力帶來的損失減少到最低限度。

　�。�2）因不可抗力造成的損失由雙方商定解決。

　　10、權力和義務的轉讓：

　　乙方不得將本承包合同所產生的權力義務轉讓給任何第三方。

　　11、合同的終止和解除

　�。�1）發生下列情況之一時，甲方有權終止和解除合同，并有權要求乙方賠償由此造成的經濟損失。

　　乙方無正當理由不按期制造投入時。

　　實際制造進度比進度表上的日程大大延遲，按期交付無可能時。

　　乙方無正當理由不執行合同有關規定，經甲方書面催促仍無解決誠意時。

　　（2）發生下列情況時，乙方有權終止和解除合同，并有權要求甲方賠償由此造成的經濟損失。

　　甲方違反本合同而造成本合同無法履行時。

　　甲方沒有支付合同金額的能力時。

　　12、爭議解決：

　　當甲、乙雙方之間在履行本合同過程中發生爭議而通過協商已無法解決時，可直接向人民法院起訴，甲方乙方同意雙方的爭議由合同履行地（煙臺）人民法院管轄。

　　13、合同附件

　　下述合同附件與本合同同進簽署，一并有效。

　　附件一、每次提供鑄造清單、進度表。

　　14、通知

　　所有通知和通訊均需采用書面形式，如為傳真或電傳，則發生當日視為送達。

　　15、合同生效

　　本合同一式二份，雙方各執一份，合同經雙方授權代表簽字、蓋章即生效。

　　甲方 乙方

　　代表（簽字） 代表（簽字）

　　日期： 日期：

承攬合同范本7

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方因生產經營需要，在平等自愿的基礎上，與乙方經友好協商達成如下協議：

　　一、 合同期內，甲方根據本合同的約定將空調安裝維修等售后服務工作交由乙方完成。

　　二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據乙方履行本合同的情況，決定合同期滿是否續簽。

　　三、 甲方的責任和義務：

　　1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調品牌有

　　2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時間、數量，甲方根據銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺。

　　3. 甲方有權隨時對乙方的安裝技術質量和服務質量進行監督檢查。

　　4. 甲方所售空調必須在貨到用戶家后及時通知乙方上門服務（支架由 方承擔）。

　　四、 乙方的責任和義務：

　　1. 合同時，需向甲方出示企業法人執照，法人身份證明，空調安裝資質等材料，并提供安裝工的身份證，上崗證復印件等材料。

　　2. 乙方必須安排技術合格及其他方面適合安裝空調的人員來履行本合同，必須嚴格執行國家《空調機安裝技術規范》，各類空調牌的'《安全操作規范條例》，以及甲方的《安維人員上門服務規范》，以及其他相關規定，保證安裝的技術和服務質量、維護甲方的企業形象和信譽。

　　3. 乙方必須對其安裝工履行本合同的所有行為負責。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經濟和其他損失，須由乙方自行承擔。

　　4. 乙方原則上只在市區區域進行安裝，若超出區域安裝的相關費用（交通費）由甲方承擔。

　　5. 乙方在安裝過程中可能出現的退換機事宜由甲方負責協調解決，因安裝出現的質量問題除外。

　　6. 乙方工人在安裝過程中，必須注意安全問題，如工人發生人身安全問題，由乙方自行承擔。

　　五、 費用結算（有安裝卡結算）：

　　1. 必須在次月5日前向甲方核對上月所發生的空調安裝承包費的明細，并在隔月10日前結清所有費用，甲方不得直接向廠家結算安裝費，所有空調安裝卡的結算必須由乙方和各工廠進行。

　　2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費標準：（除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的鄉鎮）掛機元/臺 2P柜機/臺3P柜機/臺 5P柜機元/臺

　　3．下鄉安裝空調交通費按10元/臺由甲方支付給乙方。

　　六、違約責任：

　　1．乙方當天如未能完成甲方安排或乙方確認的安裝量，乙方按未完成空調安裝卡結算費用的5倍數額向甲方支付違約金。

　　2．乙方如服務不規范面引起的用戶投訴，經甲方查證屬實，乙方按每起50元的標準向甲方支付違約金。

　　3．甲方在合同期內，所售空調不得再向其他單位或個人承包，如被乙方發現，甲方須向乙方支付100元/臺的違約金。

　　七、甲乙雙方協商解決履行本合同的所有事宜。

　　八、本協議一式兩份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：（公章） 乙方：（公章） 代表人： 代表人：

　　電話：電話：

　　日期：日期：

承攬合同范本8

　　簽訂日期：____年__月__日

　　承攬方(全稱)：______

　　定作方(全稱)：______

　　經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　2、質量標準、驗收方法及地點：____________

　　3、原材料來源及互利方法：______________

　　4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________

　　5、貨款結算時間及方法：_________________

　　6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

　　7、違約責任：________________

　　8、其他：_______________

　　9、不可抗力_____________

　　10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________

　　13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

　　承攬人：法人委托書號碼____ 定作人：法人委托書號碼______

　　營業執照號碼 營業執照號碼

　　承攬人： 定作人： (蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人：

　　開戶銀行： 帳號： 開戶銀行： 帳號：

　　電話號碼： 電話號碼：

　　住址： 住址：

承攬合同范本9

　　委托方：_____公司

　　簽訂地點：

　　受托方：

　　簽訂時間：

　　標的、數量、價款：

　　1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

　　5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的`對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：___公司

　　受托方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代表：

　　委托代表：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　年 月 日

　　年 月 日

承攬合同范本10

　　發 包 方（簽章） （以下稱甲方）

　　地址：

　　聯系電話：

　　承 包 方（簽章） （以下稱乙方）

　　地址：

　　聯系電話：

　　乙方承包甲方（ ）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點：

　　工程內容：室內/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價：總承包價人民幣（大寫） 元

　　施工工期： 本工程暫定自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工，總工期為日歷 天；另質保期限為 個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

　　3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3） 乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同； （3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的； （4）本合同履行期限屆滿自行終止； （5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延： （1）工程量變化和設計變更； （2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的'其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

　　第五條：雙方權利與義務

　　5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

　　5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

　　5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

　　5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

　　5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

　　第六條：工程結算及工程款支付方式

　　委托代理人 ： 委托代理人 ：

承攬合同范本11

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條廣告承攬要求

　　1．1項目（媒介）：_________

　　1．2廣告內容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規定，認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內容不合法，承攬方有權拒絕。

　　1．3發布地點或形式：_________

　　1．4顏色：_________

　　1．5規格或材料：_________

　　1．6刊播次數、起訖時間、日期：_________

　　1．7其他要求：_________

　　第二條費用及支付辦法

　　2．1費用：

　　2．2結算方式和期限：_________

　　2．3承攬方必須開具廣告業務統一發票，否則，委托方有權拒付廣告費。

　　第三條驗收方式及時間_________。

　　第四條違約責任

　　4．1委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的_________％，向承攬方償付違約金；超過合同規定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。

　　4．2承攬方不能完成合同規定的工作，按未改造部分廣告費的`_________％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。

　　4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條合同爭議解決方式：

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，協商不成的，按下列第_________種方式處理（未作選擇的，視為選擇1：

　　5．1提交_________仲裁委員會（_________仲裁委員會）仲裁；

　　5．2依法向人民法院起訴。

　　第六條雙方商定的其他事項：_________。

　　第七條附則

　　7．1本合同附件_________，名稱_________。

　　7．2本合同正本一式二份，合同雙方各執一份，副本_________份。

　　7．3本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。

承攬合同范本12

　　定作人：_______________(以下簡稱甲方)

　　共同承攬人：_______________(以下簡稱乙方)

　　甲方將坐落于房屋，外墻粉刷承攬給乙方，經甲、乙雙方協商訂立如下承攬合同：

　　一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網，乙方工序為：清洗外墻、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網、水泥砂漿粉刷，乙方以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受甲方的指揮管理,不得浪費甲方提供的材料;

　　二、工程價款：乙方按照甲方的'要求完成工作，交付工作成果，甲方給付報酬單價為19.00元/㎡，按乙方粉刷實際面積結算;

　　三、工期：施工期間不得影響附近居民正常生活及工作，確保15天內完工，若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工，工期實行順延;

　　四、質量：應符合國家優良工程有關標準及規范;

　　五、安全：乙方在施工過程中做好一切防范工作，各工種由專業人員持證施工，若發生事故，乙方自行負責，甲方不負連帶責任;

　　六、付款方式：甲方驗收合格后七日內一次性付清;

　　七、未盡事宜，雙方協商后補充，達成補充協議;

　　八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字后生效，待承攬合同工程款付清后自行失效。

　　甲方 ：___________

　　乙方 ：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

承攬合同范本13

　　保潔承攬合同

　　甲方（定作人）：

　　乙方（承攬人）：

　　甲方因工作需要，與乙方本著平等自愿、協商一致、公正公平、誠實信用的原則，根據《中華人民共和國合同法》以及國家相關法律法規，簽訂本合同。

　　一、承攬期限

　　本合同自 年 月 日起至 年 月 日止，合同期滿自行終止。

　　二、承攬范圍及工作標準

　　1.承攬范圍：

　　2.工作標準(見附件)。

　　三、承攬方式

　　乙方承攬合同中所規定的保潔服務，并負責承攬保潔服務所需各種設備、材料、工具等相關費用。

　　四、承攬費用

　　1.合同期保潔承攬費用總額為 元。其中，月度保潔費用為 元。

　　2.保潔承攬費用包括保潔人員的勞動報酬、社會保險費及乙方管理服務費用。

　　五、付款方式

　　乙方按照承攬合同要求完成當月度保潔服務工作后，甲方 于次月 日前，扣除考核扣款后將上月度的保潔費用一次性支付給乙方。

　　六、甲乙雙方的權利和義務

　�。ㄒ唬┘追降臋嗬�義務

　　1.為乙方提供進入甲方場所開展服務工作的必備條件，確保乙方服務人員在甲方進行服務工作的合法性。

　　2.向乙方提供工作中所需的水、電供應。

　　3.向乙方提供適合存放工具、設備、材料及更衣的庫房。

　　4.甲方有權對乙方服務人員的工作質量進行監督檢查。如乙方未按照保潔服務范圍和標準組織實施，甲方書面通知乙方整改；乙方拒不整改或整改未完成的，甲方根據具體情況，按月從乙方的承攬費中扣除相關費用。

　　5.甲方不得要求乙方員工從事與保潔服務范圍和標準無關的其他工作；否則，所產生的責任由甲方承擔。

　�。ǘ�）乙方的權利義務

　　1.乙方應選派態度和素質良好、已實行崗前體檢的服務人員進駐甲方服務場所，并應著裝整齊，配戴胸卡。凡不符合保潔服務及其相關崗位要求的人員，乙方不得派給甲方。

　　2.乙方派駐甲方的服務人員應遵守甲方的各項管理制度。

　　3.乙方應明確專人，具體負責承攬服務范圍與服務標準的'實施、監督與指導，以及甲乙雙方的工作協調。

　　4.乙方因服務不當造成甲方物品損壞或丟失的，在甲、乙雙方共同查實情況后，乙方應在24小時內照價賠償。

　　5.乙方派駐的服務人員，在工作期間有盜竊及違法行為的，經雙方查實，乙方除照價賠償外，應立即將其開除；嚴重違法者追究其法律責任。

　　6.乙方必須與保潔服務人員簽訂勞動合同，依法繳納社會保險，自行承擔員工的人身安全責任、勞資糾紛責任，以及由此發生各種費用。

　　七、合同的變更或解除

　　1．本合同履行過程中經雙方協商，可變更合同內容或解除合同。

　　2.一方嚴重違反本合同約定的事項,另一方可以單方面解除合同,但應提前10個工作日通知對方。

　　八、違約責任

　　合同任何一方未按合同約定履行其責任義務，給對方造成損失的，承擔賠償責任。

　　九、其他事項

　　1.乙方應制訂并嚴格履行安全生產責任制，做好日常職工安全教育工作。

　　2.甲方對乙方履行合同情況進行年度綜合評價，綜合評價不合格，不再續簽合同。

　　3.本合同履行過程中，乙方承擔一切安全風險責任。

　　4.本合同履行過程中發生爭議的，由雙方當事人協商解決；協商不成的，依法向甲方所在地人民法院起訴。

　　十、本合同一式陸份，甲方執四份，乙方執二份，本合同由甲、乙雙方簽字蓋章后生效。

　　附件：工作范圍及工作標準

　　甲方（蓋章）： 乙方（蓋章）：

　　法定代表人 法定代表人

　　或委托代理人： 或委托代理人：

　　年 月 日 年 月 日

　　簽訂地點:

承攬合同范本14

　　甲方（定作人）：

　　地址：

　　代理人：

　　聯系電話：

　　乙方（承攬人）：_________產品設計有限公司

　　地址：

　　代理人：

　　聯系電話：

　　甲乙雙方經友好協商，本著誠實信用的原則，現就甲方委托乙方承攬_________________________工業設計項目，達成如下協議：

　　一、項目名稱及服務內容

　　1、________工業設計

　　2、服務內容包括：__________________________________；

　�。�1）外觀造型設計；

　�。�2）彩色及絲印等設計；

　�。�3）結構設計；

　�。�4）手板、模具加工及生產樣機制造過程的跟進和質量控制。

　　二、設計要求及項目計劃進度

　　1、設計要就按雙方溝通后簽署的技術文件；

　　2、項目各個階段工作完成時間，參照《項目設計計劃進度表》；

　　3、工作時間不包含周日、周六下午及國家法定節假日（如五一、十一、春節等），不包含甲方評審和確認時間。

　　4、乙方全新設計項目以收到甲方填寫好的《設計需求表》和冰果甲方書面確認的硬件資料之日開始算起，硬件資料包括系統及硬件構成、所有硬件的3D文件，相關借口及附件的規格書，操作界面（包括顯示器、操作按鍵）定義等。

　　4、在合同執行過程中，前一階段的成果得到甲方書面確認后，乙方才會安排項目下一階段的工作。

　　5、《項目設計計劃進度表》中的外觀設計時間為乙方第一次提交ID方案的時間，如第一次提交方案未獲得甲方確認火災設計過程中，由于機房變更硬件或者設計要求等，則項目進度順延，新的時間節點雙方協商確定。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　三、成果形成

　　1、提交造型效果圖、表面處理說明文而建、絲印文件；

　　2、提交三位結構電子文件，加工分類表、二維結構電子圖及圖紙文件（只標注重要的檢驗尺寸，以及開模所需要的必要尺寸）。

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　3、提交整機裝配材料清單（需要甲方配合）。

　　四、項目費用及付款方式

　　本協議所涉及的項目費用為人民幣（大寫）____________________元（小寫__________元），此費用只包括合同條款第一項，第二款的服務內容，提交第3項的成果形式。其他費用如：手板、模具的加工及調色費用由甲方負擔。項目費用按下列方式支付：

　　1、合同簽字生效的同時，甲方支付項目費用的______%（人民幣_______元），作為預付款。

　　2、外觀造型效果圖通過甲方評審后三日內，甲方再支付項目費用的______%（人民幣_______元）。

　　3、結構設計完成，甲方支付設計費用的'______%（人民幣_______元）；款項到賬一個工作日內，乙方向甲方提交全套正式開模文件。

　　4、模具驗收或試產________后三日內，支付余款。

　　5、如果提交的方案，甲方選擇超過一款以上，并獲得其知識產權，甲方須就多選的每個方案支付設計費用________元，付費方式為：外觀設計去人付______%，結構設計完成，提交所有設計后一日內，甲方再支付設計費用的_____%；模具驗收量產______付余款。

　　五、雙方責任和義務

　　1、乙方為甲方安排專人負責造型、結構、模具跟進三個階段，項目啟動后向甲方提供項目組成員名單及聯系方式。

　　2、乙方按約定按時向甲方角度設計方案及其他工作成功，并接受甲方對項目設計開發的質量和進度的監督檢查。

　　3、甲方應確認設計要求，提供基本的實際資料，并對前期的設計舒服進行書面確認。

　　4、甲方有義務在乙方設計及開發過程中提供必要的配合，并對乙方提交的設計方案及其他工作成果進行審定，對每一階段的成果給予書面確認。

　　5、甲方應能理解設計的復雜性，對項目執行過程中可能的設計局部或細節調整和因此帶來的模具調整給予支持。

　　6、甲方應按照本合同規定，按時向乙方支付費用。

　　六、知識產權

　　1、甲方應對其選用的方案所涉及的知識產權承擔全部責任。乙方對俺甲方要求而在設計中選用的方案（包括外觀方案和應客戶要就選用的參考外觀方案）、元器件、不見等不承認可能涉嫌侵權的責任或者連帶責任；

　　2、除以執行本合同為目的，除非甲方書面同意，乙方不得以任何目的，任何形式使用甲方知識產權（包括專利權、商標和本次設計成果）；

　　3、乙方保證所提供的設計成果是自主開發設計的，并保證其設計成果不侵犯第三人的知識產權及其他權利；

　　4、本協議中乙方受甲方委托設計所陳勝并最終由甲方確認的開發設計成果的知識產權及包括專利權在內的其他相關所有權利在項目費用全部支付完畢后均歸甲方所有。

　　七、保密義務

　　1、合同履行期間，乙方對甲方提供的所有設計信息、商業秘密承擔保密義務，對甲方選定的圖紙、方案應當嚴格保密；保證不以任何渠道向任何第三方透漏甲方的技術信息；

　　2、甲乙方對雙方之間的合作成果，本洗衣的內容以及本協議的存在富有保密義務，未經對方書面許可，另一方不得向任何第三方泄露；

　　3、保密義務的有效期限至本合同終止后_____年。

　　八、違約責任

　　1、如乙方提交的造型方案，甲方均不滿意，甲方可以單方面終止合同，并書面通知乙方；合同預付款不退回；如乙方提交造型設計方案，機房巨不滿意，在甲方接受的前提下，乙方繼續提供造型方案供甲方評審，延長的時間是合同協議的無責任時間；

　　2、乙方未履行保密義務而使第三人直系上述技術信息和商業秘密，甲方有權利解除合同，并有權要求乙方承擔甲方所遭受的一切經濟損失；

　　3、如甲方未根據合同按時履行支付階段設計費用的義務，乙方可以單方面終止合同，或等到甲方履行該付款后，通過協商重新安排后續工作，因此給甲方造成的損失，由甲方承擔；

　　4、因甲方的元嬰導致本協議所議項目取消或者計劃改變，乙方有權要求甲方支付已完成階段的各種費用。

　　九、項目合作過程中，雙方往來的技術文件，在相應責任人簽字后可生效。

　　十、雇傭約定

　　本協議履行期間及協議終止后兩年內，雙反怪不得直接或者間接聘用對方任何職員，并且不得勸說或者誘使他們終止與對方的雇傭關系，如有違反本限制，應向對方賠償相當于此雇員在違反此規定錢12個月收入的五倍。

　　十一、未盡事宜雙方協商解決，如不能協商解決，可以向__________法院提起訴訟。

　　十二、項目結束后，乙方開具收款收據給甲方。

　　本合同自雙方簽字日起生效，合同本人一式四份，甲乙雙方各執二份。

　　甲方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年___月___日

　　乙方（蓋章）：

　　代理人（簽字）：

　　________年___月___日

承攬合同范本15

　　簽訂日期：____年__月__日

　　承攬方(全稱)：______

　　定作方(全稱)：______

　　經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1、品名、規格、數量、價格、交提貨日期：

　　2、質量標準、驗收方法及地點：____________

　　3、原材料來源及互利方法：______________

　　4、交(收)貨方法、地點及運雜費負擔：__________

　　5、貨款結算時間及方法：_________________

　　6、包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：_________

　　7、違約責任：________________

　　8、其他：_______________

　　9、不可抗力_____________

　　10、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11、本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　12、本合同正本兩份，雙方各執一份___________

　　13、本合同有效期自____年__月__日至____年__月__日止。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

【承攬合同】相關文章：

承攬合同08-18

承攬的合同05-03

承攬的合同06-09

承攬合同合同04-28

承攬合同模板【經典】06-03

承攬商品合同06-05

承攬運輸合同05-31

安裝承攬合同02-22

承攬加工的合同05-19

承攬加工合同[精選]05-19