貨物買賣的合同

時間：2024-06-30 11:57:14 合同我要投稿

貨物買賣合同推薦度：
企業貨物買賣合同推薦度：
地區貨物買賣合同推薦度：
民間貨物買賣合同推薦度：
標準貨物買賣合同推薦度：
相關推薦

貨物買賣的合同

　　現今社會公眾的法律意識不斷增強，關于合同的利益糾紛越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編幫大家整理的貨物買賣的合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

貨物買賣的合同

貨物買賣的合同1

　　買方：（下稱甲方）地址：電話：授權代表：賣方：（下稱乙方）地址：電話：授權代表：甲乙雙方經充分協商，本著自愿及平等互利的原則，訂立本合同。風險提示：標的物信息

　　買賣合同中應根據標的物的類型，在合同中將其特定化。防止因產品約定不清，而產生糾紛。

　　數量、價款要明確，包括數額的計量單位，大多數事項應由雙方協定，同時需要標出標的物的單價、總價，幣種、支付方式及程序等，各項須明確填寫，不得含糊。

　　第一條：名稱、品種、規格和質量

　　1、名稱：______________。

　　2、品種：______________。

　　3、規格：______________。

　　4、質量，按下列第_________項執行：

　　（1）按照_________標準執行（須注明按國家標準或部頒標準或企業具體標準，如標準代號、編號和標準名稱等）。

　　（2）按樣本的標準執行，樣本作為合同的附件。

　　（3）按雙方商定要求執行，具體為：_________（應具體約定產品質量要求）。

　　第二條：數量和計量單位、計量方法

　　1、數量：___________________________。

　　2、計量單位和方法：__________________。

　　3、交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然增（減）量規定及計算方法：______________。

　　第三條：包裝方式和包裝品的處理

　　1、包裝標準:包裝材料由_______供應，包裝費用由_______負擔。風險提示：履行期限、地點和方式

　　履行期限、地點和方式要明確，履行方式是送貨還是自行提貨這不僅涉及運輸費用的承擔，而且還將涉及貨物在運輸途中發生毀損、滅失風險的承擔問題；履行期限約定不明將會嚴重影響到合同內容的順利履行、實施，產生逾期交貨等糾紛。同樣的合同履行地點不明也會容易引發爭議。

　　如：有的合同對履行期限作出模糊約定，如一個月內履行完畢，但從何時起算一個月沒有約定，這就容易使雙方產生歧義，都作出對自己有利的解釋;如果將期限明確化，約定在某年某月某日前履行完畢則就避免了歧義的產生。

　　第四條：交貨方式

　　1、交貨時間：___________。風險提示：交貨地點

　　對于交貨地點應當明確約定，因為它涉及雙方的利益實現和標的物毀損滅失風險承擔問題。一般情況下，標的物的所有權自交付時轉移，風險承擔隨之轉移。如：在合同中約定交貨地點為賣方的倉庫，則意味著該貨物一旦出庫，其毀損、滅失的風險則轉移到買方處，因此，在簽訂合同時，對于交貨地點的選擇上，應慎重對待。

　　2、交貨地點：___________。

　　3、運輸方式：___________。

　　4、保險：_______________。

　　第五條：驗收

　　1、驗收時間：_________；

　　2、驗收方法：_________；

　　3、驗收標準：_________；

　　4、由誰負責驗收和試驗：_________；

　　5、驗收如發生爭議，由_________檢驗機構按_________檢驗標準和方法，對產品進行檢驗。風險提示：價款支付

　　在實務中，有的買賣合同只是簡單地約定合同款項的金額，對于款項的支付時間和支付方式卻未作出約定。這一漏洞將為支付方無限期不支付或遲延支付找到借口。

　　另外，需方應盡量采取銀行轉賬方式來履行支付貨款。明確付款的具體期限及條件，盡量要簡單、明確易實施，避免催款方因為無法舉證付款條件成就而不能主張貨款的風險。設定明確的逾期付款的違約責任，有效督促或威懾合同付款方。

　　第六條：價格與貨款支付

　　1、單價：_________；總價：_________（明確幣種及大寫）。

　　2、貨款支付：貨款的支付時間：_________；貨款的支付方式：_________；運雜費和其它費用的支付時間及方式：_________。

　　3、預付貨款：_________（根據需要決定是否需要預付貨款及金額、預付時間）。

　　第七條：提出異議的時間和方法

　　1、甲方在驗收中如發現貨物的品種、型號、規格、花色和質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后____日內向乙方提出書面異議；在異議期間，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方未及時提出異議或者自收到貨物之日起____日內未通知乙方的，視為貨物合乎規定。

　　2、甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3、乙方在接到甲方書面異議后，應在____日內負責處理并通知甲方處理情況，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　第八條：聲明及保證甲方：

　　1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。乙方：

　　1、乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第九條：保密雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何

　　第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為________年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。風險提示：違約責任

　　違約責任要條款化，在出現違約情形時，能有效執行，避免糾紛。很多合同對違約責任沒作約定或約定太過含糊，不具可操作性。比如有的合同約定違反合同約定，支付違約金10萬元，這個約定就太過籠統，實務中很難操作。

　　具體應明確，違反合同的哪條約定，應承擔何種違約責任，如：質量不符、數量不符、未按時足額付款、未及時交貨等等，不同違約情況應制定相應的違約責任，另外，違約金的數額要具體化、數字化，以便于向違約方主張。

　　第十條：甲方違約責任

　　1、甲方中途退貨的，應向乙方賠償退貨部分貨款的_________％違約金。

　　2、甲方未按合同約定的時間和要求提供有關技術資料、包裝物的，除交貨日期得以順延外，應按順延交貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付違約金；如____日內仍不能提供的，按中途退貨處理。

　　3、甲方自提產品未按乙方通知的日期或合同約定日期提貨的，應按逾期提貨部分貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4、甲方逾期付款的，應按逾期貨款金額每日萬分之_________計算，向乙方支付逾期付款的違約金。

　　5、甲方違反合同規定拒絕接受貨物的，應承擔因此給乙方造成的損失。

　　6、甲方如錯填到貨的地點、接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受到的實際損失。

　　第十一條：乙方的違約責任

　　1、乙方不能交貨的，向甲方償付不能交貨部分貨款_________％的違約金。

　　2、乙方所交貨物品種、型號、規格、花色、質量不符合同規定的，如甲方同意利用，應按質論價；甲方不能利用的'，應根據具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3、乙方因貨物包裝不符合合同規定，須返修或重新包裝的，乙方負責返修或重新包裝，并承擔因此支出的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應賠償甲方該不合格包裝物低于合格物的差價部分。因包裝不當造成貨物損壞或滅失的，由乙方負責賠償。

　　4、乙方逾期交貨的，應按照逾期交貨金額每日萬分之_________計算，向甲方支付逾期交貨的違約金，并賠償甲方因此所遭受的損失。如逾期超過____日，甲方有權終止合同并可就遭受的損失向乙方索賠。

　　5、乙方提前交的貨物、多交的貨物，如其品種、型號、規格、花色、質量不符合約定，甲方在代保管期間實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，均應由乙方承擔。

　　6、貨物錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運到合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的實際合理費用和逾期交貨的違約金。

　　7、乙方提前交貨的，甲方接到貨物后，仍可按合同約定的付款時間付款；合同約定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要貨物的，乙方應按數補交，并承擔逾期交貨責任；甲方不再需要貨物的，應在接到乙方通知后____日內通知乙方，辦理解除合同手續，逾期不答復的，視為同意乙方發貨。

　　第十二條：不可抗力

　　1、本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。

　　2、如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條：通知

　　1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、各方通訊地址如下：___________________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條：其它事項

　　1、按本合同規定應付的違約金、賠償金、保管保養費和各種經濟損失，應當在明確責任后____日內，按銀行規定的結算辦法付清，否則按逾期付款處理。

　　2、約定的違約金，視為違約的損失賠償。雙方沒有約定違約金或預先賠償額的計算方法的，損失賠償額應當相當于違約所造成的損失，包括合同履行后可獲得的利益，但不得超過違反合同一方訂立合同時應當預見到的因違反合同可能造成的損失。

　　3、合同有效期內，除非經過對方同意，或者另有法定理由，任何一方不得變更或解除合同。風險提示：爭議解決方式

　　合同雙方一旦發生爭議，協商不成的只能求助于仲裁機構或法院。那么具體選擇哪一種方式，則需要當事人雙方約定，如果選擇仲裁機構就一定要明確是哪個仲裁委員會，否則就會因約定不明而致約定條款無效。

　　當然雙方也可以約定管轄的法院，而約定法院則只能在被告所在地法院、原告所在地法院、合同履行地法院、合同簽訂地法院、標的物所在地法院中選擇其一，而不能隨意選擇，否則該條款無效。

　　第十五條：爭議的處理

　　1、本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向_____人民法院起訴。

　　第十六條：合同效力

　　1、本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為________年，自________年____月____日至________年____月____日。

　　2、本合同正本一式_______份，雙方各執_______份，具有同等法律效力；合同副本_______份，送_______留存一份。（以下無正文）風險提示：證據保留

　　注意保留和收集合同及附件以及合同履行過程中形成的補充協議、送貨單、購銷憑證、發票簽收記錄、雙方的來往函件、備忘錄、會議紀要、傳真件，交通票據、運輸單、電話記錄、電子郵件等等書面、視頻、錄音資料，一旦發生糾紛，這些證據都將有可能成為有力的事實證據。甲方（蓋章）：授權代表（簽字）：________年____月____日簽訂地點：乙方（蓋章）：授權代表（簽字）：________年____月____日簽訂地點：

貨物買賣的合同2

　　合同號：____

　　買方：____

　　賣方：____

　　電話：____

　　按本合同條款，買方同意購入，賣方同意出售下述產品，謹此簽約。

　　1.品名、規格：____

　　單位：_____

　　數量：____

　　單價：_____

　　總價：_____

　　總金額：_____

　　2.原產國別和生產廠：______

　　3.包裝：

　　須用堅固的木箱或紙箱包裝。以宜于長途海運/郵寄/空運及適應氣候的變化.并具備良好的防潮抗震能力。

　　由于包裝不良而引起的貨物損傷或由于防護措施不善而引起貨物銹蝕，賣方應賠償由此而造成的全部損失費用。

　　包裝箱內應附有完整的維護保養、操作使用說明書。

　　4.裝運標記：

　　賣方應在每個貨箱上用不褪色油漆標明箱號、毛重、凈重、長、寬、高并書以"防潮"、"小心輕放"、"此面向上"等字樣和裝運：

　　5.裝運日期：______

　　6.裝運港口：______

　　7.卸貨港口：______

　　8.保險：______ 裝運后由買方投保。

　　9.支付條件：

　　分下述三種情況：

　　(1)采用信用證：買方收支賣方交貨通知[詳見本合同條款11]

　　應在交貨日前15-20天，由____銀行開出以賣方受益人的與裝運金額相同的不可撤銷信用證。賣方須向開證行出具100%發票金額即期匯票并附裝運單據(見本合同第10款)。開證行收到上述匯票和裝運單據即付以支付(電匯或航郵付)。信用證于裝運日期后15天內有效。

　　(2)托收。貨物裝運后，賣方出具即期匯票，連同裝運單據(見本合同第10)，通過賣方所在地銀行和買方____銀行提交給買方進行托收。

　　①商業合同是一種通用合同。在國際貿易中，若雙方對合同貨物無特殊要求的條件下，一般采用商業合同的內容和形式。

　　(3)直接付款：買方收到賣方裝運單據(見本合同第10款)后7天內，以電匯或航郵向賣方支付貨款。

　　10.單據：

　　(1)小海運：全套潔凈海運提單，標明"運費付訖.""運費預付"，作成空白背書并加注目的港____公司。

　　(2)空運：空運提單副本一份，標明"運費付訖"/"運費項目"寄交買方。

　　(3)航郵：航空收據副本一份，寄交買方。

　　(4)發票一式五份，標明合同號和貨運嘜頭(若貨運嘜頭多于一個，發票需單獨開列)，發票根據有關合同詳細填寫。

　　(5)由廠商出具的裝箱清單一式兩份。

　　(6)由廠商出具的質量和數量保證書。

　　(7)貨物裝運后立即用電報/信件通知買方。

　　此外，貨發10天內，買方將上述單據(第5條除外)航郵寄兩份，一份直接寄買方，另一份直接寄目的`港__公司。

　　11.裝運：

　　(1)f.o.b.條款：

　　a.賣方于合同規定的裝運日期前30天，用電報/信件將合同號、品名、數量、價值、箱號、毛重、裝箱尺碼和貨抵裝運港日期通知買方，以便買方租船訂艙。

　　b.賣方船運代理__公司__(電報：__)，負責辦理租船訂艙事宜。

　　c.____租船公司或其港口代理(或班輪代理)，預計船達裝運港10天之前，即將船名、預計裝貨日期、合同號等通知賣方以便賣方安排裝運。要求賣方與船方代理保持密切聯系。當需要更換運載船舶及船舶提前、推遲抵達時，買方或其船方代理應及時通知賣方。若船在買方通知日后30天內尚未抵達，則第30天后倉儲費和保險費用由買方承擔。

　　d.若載運船舶如期抵達裝運港，賣方因備貨未妥而影響裝船，則空艙費和滯期費均由賣方承擔。

　　e.貨物超過船舷并未從吊鉤卸下，一切費用和風險由賣方承擔; 貨物超過船舷并從吊鉤卸下，一切費用和風險屬買方。

　　(2)c&f條款下：

　　a.在裝運期內，賣方負責將貨物從裝運港運至目的港。不允許轉船。

　　b.貨物經航郵/空運時，賣方于本合同第5條規定的交貨日期前30天，以電報/信件把交貨預定期、合同號、品名、發票金額等通知買方。貨物交辦發運，賣方即刻以電報/信件將合同號、品名、發票金額、交辦日期通知買方，以便買方及時投保。

　　12.裝運通知：貨物業經全部裝船，賣方應將合同號、品名、數量、發票金額、毛重、船名和啟船日期等立即以電報/信件通知買方。若因賣方通知不及時致使買方不能及時投保，買方則承擔全部損失。

　　13.質量保證：賣方保證：所供貨物，系由最好的材料兼以高超工藝制成，商標為新的和未經使用的，其質量和規格符合本合同所作的說明。自貨到目的港起12個月為質量保證期。

　　14.索賠：自貨到目的港起90天內，經發現貨物質量、規格、數量與合同規定不符者，除那些應由保險公司或船方承擔的部分外，買方可憑__出具的商檢證書，有權要求更換或索賠。賣方擔保貨到目的港起12個月內，使用過程中由于材料質量低劣和工藝不佳而出現的損傷，買方立即以書面形式通知賣方并出具__商檢局開列的檢驗證書，提出索賠。商檢證書乃索賠之依據。按買方索賠要求，賣方有責任立即排除貨物之缺陷、全部或部分更換貨物或根據缺陷情況將貨物降價處理。

　　15.不可抗力：在貨物制造和裝運過程中，由于發生不可抗力事故致使延期交貨或不能交貨，賣方概不負責。賣方于不可抗力事件發生后，即刻通知買方并在事發14天內，以航空郵件將事故發生所在地當局簽發的證書寄交買方以作證據。即使在此情況下，賣方仍有責任采取必要措施促使盡快交貨。不可抗力事故發生后超過10個星期而合同尚未履行完畢，買方有權撤銷合同。

　　16.合同延期和罰款：除本合同15條所述不可抗力原因，賣方若不能按合同規定如期交貨，按照賣方確認的罰金支付，買方可同意延期交貨，付款銀行相應減少議定的支付金額，但罰款不得超過遲交貨物總額的5%。賣方若逾期10個星期仍不能交貨，買方有權撤銷合同。盡管合同已撤銷，但賣方仍應如期支付上述罰金。

　　17.仲裁：凡涉及本合同因執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果協商不能解決，則可提交__仲裁委員會根據該會暫定仲裁法則和程序進行仲裁。仲裁將在__進行，仲裁裁決是終局，對雙方都有約束力。仲裁費用由敗訴方承擔。仲載也可在雙方均能接受的第三國進行。

　　18.附加條款：本合同原本兩份。經雙方簽字，各執一份，僅此聲明。

　　賣方：____

　　買方：____

　　代表人：____

　　日期：____

貨物買賣的合同3

　　房屋買賣合同糾紛案民事上訴狀

　　上訴人（原審被告）：某某建設集團有限公司，住所地：某某市某某鎮。

　　法定代表人：某某職務：董事長。

　　被上訴人（原審原告）：某某，男，漢族，19 年月日出生，住某某市某某區某某北路號111室。

　　原審被告：某某建設集團有限公司某某分公司，住所地：某某火炬高新技術產業開發區某某北村32號。

　　負責人：某某，經理。

　　上訴請求：

　　1、依法撤銷某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）某某民初字第1000號民事判決，發回重審；或駁回被上訴人的訴訟請求；或直接予以改判。

　　2、一、二審訴訟費用由被上訴人承擔。

　　事實和理由：

　　上訴人因不服某某火炬高技術產業開發區人民法院（20 ）高民初字第1000號民事判決書，現提起上訴。

　　一、該判決對被告的辯稱，存在遺漏和曲解。

　　該判決稱“被告某某建設集團某某分公司稱：對原告的訴訟請求及事實和理由沒有異議，對原告提供證據的真實性予以認可”。而某某分公司真實意思是，對原告起訴的與其發生的房屋買賣合同糾紛的法律關系是存在的，但對于原告訴訟請求的事實和理由以及據以證明的相關證據存在異議的，且原告起訴的證據是非常不足的`。該判決稱“被告某某建設集團稱：要求某某公司與原告協商解決”，眾所周知要求調解不屬相對人抗辯，將被告要求調解作為辯稱內容顯然文不對題，更非被告的真實辯稱意思表示。而被告某某建設集團的真實辯稱意見則與某某分公司以上真實辯稱意見相同。可是，該判決卻斷章取義，未將被告的真實答辯意見記入筆錄，導致了該判決認定事實和適用法律錯誤，從而作出了完全傾斜于原告和絕對不利于被告的裁決。顯有失公平。

　　二、該判決認定事實錯誤。

　　（一）該判決對原告訴請的返還本金1987196.54元予以認定，但原告稱該款項是某某承攬工程施工期間被告拖欠的款項，該事實在該判決書中并無闡述，本案案由是房屋買賣合同糾紛，購房款是現金還是欠款，以及支付或欠款時間、金額的來源是該案的基本內容，但該判決均未查明并列入判決書，顯而易見本案的事實是不清的。

　　（二）該判決認定某某東龍房產與被告之間已結算完畢，不欠其工程款為解除合同的前題。可事實是，結算并未辦理完畢，且房屋買賣合同既然合法有效，解除合同與第三人結算款項并無直接因果關系。另：該判決認定，原告要求解除合同，被告亦同意解除。殊不知本案被告有二，是哪個被告亦同意？該判決認定的事實顯含糊其辭。

　　（三）該判決認定事實證據不足。本案原告提供的證據，僅有一份收條和房屋轉讓清單兩份證據。并且，判決書未載明本案原告舉證、被告質證和法院認證過程的事實。上訴人不得不對本案庭審程序是否合法產生了質疑。

　　上訴人認為，未經當庭舉證、質證和法院認證的證據，不能作為定案的依據。

　　三、該判決支持原告要求按銀行同期貸款利率的1.3倍賠償損失，沒有事實和法律依據。本案案由是房屋買賣合同糾紛，即便合同無效，也只須返還購房價款，至于雙方存在的經濟損失必須有經濟損失的客觀存在，且對損失的承擔應當按照過錯責任由雙方分擔。本案原告既未向法院提供購房款是向銀行貨款的事實依據，該判決也未認定房屋買賣合同無效的過錯責任，更沒有按過錯責任分擔所謂的經濟損失。

　　尤其是，該判決支持原告返還購房款是1987197.54元，并支持賠償自20xx年11月16日起至20xx年9月14日止的利息，按本金3698770.80元計算。上訴人認為，該判決，既未對所謂本金的數額和來源予以查實確認，且對20xx年9月14日三年多以前已經了結超過訴訟時效的錢款的利息在該判決中再作認定。顯而易見，該判決顯失公平。

　　四、該判決程序違法。

　　本案案情復雜，不但涉及承攬工程款項的結算，涉及房屋的抵押，還涉及房屋買賣合同的效力，且訴訟標的也較大。顯不屬案情簡單、爭議不大的簡易案件，故本判決采用獨任審判在程序上也是錯誤的。同時，該判決書中明確載明原審被告要求與原告協商解決，那么，法院應當主持調解，并在判決書中闡明調解成立或調解不成的原因和過程，為何不是調解結案而是直接判決呢？對此，上訴人認為，原審法院對本案的判決，當事人有調解要求而法院不調解，那么顯見法院有強行判決之嫌。故上訴人認為，對本案的審判，原審法院存在程序上的違法也是明顯的。

　　綜上所述，本案原審判決存在認定事實不清，適用法律錯誤，程序違法的嚴重問題。為此，望貴院充分考慮上訴人的上訴理由，依法維護上訴人的合法權益，支持上訴人的上訴請求！謝謝！

　　此致

　　某某市中級人民法院

　　上訴人：某某建設集團有限公司

　　20年月日

貨物買賣的合同4

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲、乙雙方友好協商達成如下協議：

　　1、甲方將xxxxxxxxxxxxxxxxxx(東西)賣給乙方，總價為人民幣元大寫（伍拾萬元整）。

　　2、乙方在簽合同后需支付總價的30%作為定金，在搬運設備當天必須付清余款方可裝車。

　　3、拆卸、運費、工人等一切費用由乙方負責與甲方無關，甲方必需配合乙方拆卸。

　　4、乙方在拆卸過程中一切安全事故由乙方負責與甲方無關。

　　5、乙方把設備拖出甲方大門外如有任何問題都與甲方無關。

　　6、乙方在設備出機房大門合理情況下需拆甲方門和拆墻乙方不負責修復，甲方必須保證乙方順利拖出甲方大門手續齊全。

　　7、甲、乙雙方互相遵守本合同，如有一方不遵守本合同，需賠賞另一方的損失，損失為合同總價的`30%或協商解決，協商不成，可向所在當地法院處理解決爭議。

　　8、本合同一式兩份，雙方各執一份，簽字后生效，有同等的法律效律。

　　甲方：乙方：

　　日期：年月日日期：年月日

貨物買賣的合同5

　　買方：________________________（以下簡稱甲方）

　　賣方：________________________（以下簡稱乙方）

　　第一條產品質量

　　符合產品技術條件，有特殊需求雙方另行約定。

　　第二條產品驗收及提出異議的期限

　　買方收到貨物請當場驗收，必需在材料員____________或____________驗收后簽字有效。如發現產品的品種、規格、型號、質量等不符合合同規定的`，買方應在收貨后十天內向賣方提出書面或口頭異議，否則視為所交產品符合合同規定。

　　第三條交貨方式：送貨上門；交貨地址：；運費負擔：由賣方負擔，卸貨由買方負責。

　　第四條付款方式和付款期限：合同生效后，預付_________萬，第一次供貨開始在2個月內付_________%，余款6個月內付清并支付賣方月息_________%，超出上述期限的買方自愿支付給賣方的違約金每天按千分之一計算（所欠部分）。

　　第五條違約責任：按《中華人民共和國合同法》及相關法律規定執行。

　　第六條因本合同產生糾紛，供買方應友好協商解決，不能協商的，原告所在地法院享有管轄權。

　　第七條本合同一式四份，各份有相同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第八條其他事項：賣方不得影響工程的用量，買方不得問他人購入模板。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣的合同6

　　買方：_____________（以下簡稱甲方）

　　賣方：_____________（以下簡稱乙方）

　　第一條產品質量

　　符合產品技術條件，有特殊需求雙方另行約定。

　　第二條產品驗收及提出異議的期限

　　買方收到貨物請當場驗收，必需在材料員______或______驗收后簽字有效。如發現產品的品種、規格、型號、質量等不符合合同規定的，買方應在收貨后十天內向賣方提出書面或口頭異議，否則視為所交產品符合合同規定。

　　第三條交貨方式：

　　送貨上門；

　　交貨地址_____；

　　運費負擔：由賣方負擔，卸貨由買方負責。

　　第四條付款方式和付款期限：

　　合同生效后，預付10萬，第一次供貨開始在2個月內付70%，余款6個月內付清并支付賣方月息1.5%，超出上述期限的.買方自愿支付給賣方的違約金每天按千分之一計算（所欠部分）。

　　第五條違約責任：

　　按《中華人民共和國合同法》及相關法律規定執行。

　　第六條合同糾紛

　　因本合同產生糾紛，供買方應友好協商解決，不能協商的，原告所在地法院享有管轄權。

　　第七條其他事項：

　　1、賣方不得影響工程的用量，買方不得問他人購入。

　　2、本合同一式四份，各份有相同等法律效力。本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_______

　　乙方（公章）：_______

　　法定代表人（簽字）：_______

　　_______年_______月_______日

貨物買賣的合同7

　　買方：____________________________________

　　地址：郵編：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　賣方：____________________________________

　　地址：郵編：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　XX和賣方在平等、自愿、互惠、互利原則上，經充分協商簽訂本合同，雙方同意按下述條款全面履行：

　　第一條品名、規格、數量及單價

　　__________________________________________________________________

　　第二條合同總值

　　第三條原產國別及制造廠商

　　第四條裝運港

　　第五條目的港

　　第六條裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋及長途陸路運輸，防潮、防濕、防震、防銹、耐野蠻裝卸，以確保貨物不致由上述原因受損，使之完好安全到達安裝或建筑工地。任何由于包裝不善所致任何損失均由賣方負擔。

　　第八條嘜頭

　　賣方必須用不褪色油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、"此端向上"、"小心輕放"、"保持干燥"等字樣及下列嘜頭：

　　第九條保險

　　在CIF條款下：

　　由賣方出資按110%發票金額投保。

　　在CFR條款下：裝運后由XX投保。

　　第十條付款條件

　　1.XX在裝運期前30天，通過銀行開立由XX支付以賣方為受益人的不可撤消信用證，其金額為合同總值的____%，計 .該信用證在銀行收到下列單證并核對無誤后承付(在分運情況下，則按分運比例承付)。

　　a.全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明"運費已付"、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸運輸公司。

　　b.商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　c.裝箱單一式四份，注明每包裝貨物數量、毛重和凈重。

　　d.由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　XX已交付全套技術文件的確認書一式兩份。

　　XX.裝運后即刻發給XX的已裝運通知電報/電傳附本一份。

　　XX在CIF條款下

　　1.全套按發票金額110%投保的保險費。

　　2.賣方在裝運后10天內，須航空郵寄三套上述文件(XX除外)一份寄給XX，兩份寄目的港____________運輸公司。

　　3.銀行在收到合同中規定的、由雙方簽署的驗收證明后，在____天內，承付合同金額的百分之________，金額為。

　　4.按本合同第15條和18條，規定XX在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　5.所有發生在XX國境內的銀行費用應由____方承擔。所有發生在XX國境外的銀行費用應由____方承擔。

　　第十一條裝運條件

　　1.賣方必須在裝運前40天向XX通知預訂的船只及其運輸路線，供XX確認。

　　2.賣方必須在裝運前20天通知XX預計發貨時間、合同號、發票金額、發運件數及每件的重量和尺碼。

　　3.賣方必須在裝船完畢后48小時內，以電報/電傳方式向XX通知貨物名稱、數量、毛重、發票金額、船名和啟運日期。

　　4.如果任一單件貨物的重量達到或超過噸，長米，寬米，賣方須在裝船期前50天向XX提供5份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便XX安排內陸運輸。

　　5.在CFR條款下：如果由于賣方未及時按11條第(3)款執行，以致XX未能將貨物及時保險而造成的一切損失，由賣方承擔。

　　第十二條技術文件

　　1.下述全套英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　a.基礎設計圖。

　　b.接線說明書、電路圖、氣/液壓連圖。

　　c.易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　d.零配件目錄。

　　XX安裝、操作和維修說明書。

　　2.此外，在簽訂合同60天內，賣方必須向XX或最終用戶掛號航空郵寄本條第1項中規定的技術文件，否則，XX有權拒開信用證或付貨款。

　　第十三條保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造、嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予____天的保證期，此保證期從貨物到達起開始計算。

　　第十四條檢驗

　　1.賣方/制造廠商必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證明書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物質量、規格、性能和數量的最后依據，賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量說明書內。

　　2.在貨物抵達目的地港之后，XX須申請____ 國商品檢驗局(以下稱商檢局)就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，XX在貨物抵達目的港后____天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　3.如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第13條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，XX將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

　　4.如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，XX應電告賣方延長商檢期____ 天。

　　第十五條索賠

　　1.若賣方對貨物與合同規定不符，且XX在本合同第13條、第14條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得XX同意后，須按下列之一種或幾種索賠：

　　a.同意XX退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還XX，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其他必要費用。

　　b.按照貨物質量低劣程度、損壞程度和XX蒙受損失金額將貨物貶值。

　　c.用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔XX所蒙受的'一切直接損失及費用，新替換部件的保質期須相應延長。

　　2.若賣方在收到XX上述索賠書后一個月之內未予答復，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條不可抗力

　　1.如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應延長。

　　2.受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　3.不可抗力事件持續超過120天，另一方有權用掛號航空寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條仲裁

　　由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決，如果不能解決，按下述第項仲裁：

　　1.提交中國北京中國國際經濟貿易仲裁委員會，按照其程序仲裁。

　　2.提交雙方同意的第三國仲裁機構仲裁。

　　仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。仲裁費用敗訴一方承擔，仲裁機構另有裁定者除外。

　　仲裁期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其他條款。

　　第十八條延期和罰款

　　如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，XX應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的5%。罰金率按每星期0.5%計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期10星期，XX有權撤消合同，盡管撤消了合同，賣方仍須向XX立即支付規定罰款。

　　第十九條附加條款

　　本合同由雙方于年月日在________國________市用____ 文簽署，正本一式份，買賣雙方各執份，合同以下述款為生效方式：

　　1.立即生效。

　　2.合同簽署后____ 天內，由雙方交換確認書后生效。

　　簽名：____________

　　賣方：

　　簽名：____________

　　署日期：年月日

貨物買賣的合同8

　　供方(甲方)：_______________________

　　需方(乙方)：_______________________

　　甲乙雙方就鋼材購銷事宜經協商一致，訂立合同如下：

　　根據《合同法》及其有關法律法規，為明確甲乙雙方的權利義務，甲、乙雙方經友好協商，就甲方在合約期內為乙方供應商品，達成如下協議：

　　一、商品的供應

　　1、甲方向乙方供應商品的品種、數量以甲、乙雙方簽字確認并蓋章的訂單為準。

　　2、甲方有新產品推出時，應推薦給乙方，以便共同創造商機。如乙方確定經營，將按乙方新商品入場程序辦理相關手續。

　　二、商品的質量

　　1、甲方向乙方供應的商品的質量應當符合該商品的國家標準，行業標準，沒有國家標準，行業標準的按照通常標準或符合合同目的的特定標準。

　　2、在甲方每次向乙方供應商品時，雙方可在訂單上對該商品的具體質量標準進行約定。甲方在供應乙方商品的同時應當提交所供應商品合格證或質量保證書。

　　三、商品的價格

　　1、甲方向乙方供應的商品，除要執行國家訂價或國家指導價的，均由雙方協商訂價。

　　2、基于保護商業秘密的需要，甲方供應的商品交易價格以雙方蓋章確認的報價單為準，報價單為每一具體商品供貨合同的組成部分。

　　3、甲乙雙方積極配合，維護所經營商品的市場零售價的相對穩定和統一。甲方向乙方供應的商品的價格不得高于甲方向乙方及乙方分支機構所在地的其他客戶所供應同等商品的最低批發價。

　　4、甲方在供貨價發生提價變動時，應提前三十天書面通知乙方，并在征得乙方同意的前提下，方可執行。否則，乙方仍按舊價和甲方進行結算，并允許乙方在提價生效前的訂單有效，以舊價進貨。

　　四、商品的包裝方式

　　1、甲方向乙方供應的商品的包裝應當按照國家規定的通用方式。沒有通用的方式，應當采取足以保護商品的包裝方式，保證商品安全、衛生地運抵乙方。

　　2、甲方商品包裝之標示應符合國家法律法規的規定，對于產地、原材料、用途、使用方法、警示語、保質期、生產期、保質條件等必須有清晰的.標示。

　　3、雙方可在訂單中訂明具體商品的包裝方式標準，乙方可要求在供應乙方的商品貼上貨號、條碼、標簽。商品的包裝費用由甲方負擔。

　　五、供應商品的期限、地點、方式

　　1、乙方自_________年_________月_________日起至_________年_________月_________日止向甲方采購貨品。

　　2、訂單期限和供貨期限由具體的訂單規定。

　　3、若乙方更改訂單，甲方在收到該更改通知后×日內未提出書面異議的，則視為甲方同意按更改后的訂單交貨。

　　4、供貨的地點由具體的訂單指定。

　　5、甲方須保證在收到乙方訂單后，嚴格按照甲方指定的時段，在_________小時內將商品送抵乙方配貨中心或指定的分店內。如缺貨應在乙方下訂單后_________小時內通知乙方，并保證缺貨率不高于_________%，否則乙方將考慮和甲方的合作，并保留追究因甲方缺貨所造成的乙方損失的權利。

　　6、供貨方式采用甲方一次性送貨，除非乙方要求甲方分開送貨。

　　7、甲方交貨時，應提供乙方的訂單復印本，并采用乙方規定的送貨單填寫模式列明送貨的各項商品數量。

　　8、送貨的運費有甲方負責

　　六、檢驗的標準與方式

　　1、對于甲方供應的貨物，乙方在驗收時采用本協議第二條之標準做為質量檢驗標準。

　　2、乙方收貨時僅對甲方所供應物的數量的進行驗收或只對貨物進行抽檢。

　　七、供應商品的退貨

　　1、甲方須保證無條件退換有質量問題的商品(如漏罐、漲罐、漲包、穿孔、變質、破碎等);無條件退回不符合或違反國家相關法律法規規定的商品。

　　2、在保質期內，乙方在符合貨物規定的保質條件下保管該貨品，如發現甲方所供貨物有質量問題，乙方均可向甲方提出質量爭議，甲方應負全部責任。而且乙方因質量問題的退貨不受時間限制。

　　3、甲方同意為乙方更換保質期剩余兩個月內的產品(個別保質期較短的商品除外)。

　　4、甲方須協助乙方控制好庫存，加快周轉，保證乙方不斷貨。如乙方出現個別情況下的庫存過大或失控，甲方應積極配合乙方處理和退換。

　　5、甲方在應該退貨時，在乙方通知兩次甲方仍不處理的，乙方當已退貨處理，直接在應付貨款中扣除該批貨款，并在一個月后銷毀該批商品。

　　6、所有情況下的退貨運費有甲方負責

　　八、貨款結算方式

　　1、實銷實結：甲乙雙方在每月_________日核對甲方商品的實際銷量。在雙方對單后_________天內為甲方結算貨款。

　　2、保底結算：甲乙雙方協商確定結算保底金額。在甲方商品送抵乙方的金額超過保底金額_________元后按結算期_________天為甲方結算貨款。

　　3、數期結算：在甲方商品送抵乙方后_________天，為甲方結算貨款。

　　4、乙方新店開業所訂商品貨款的付款方式為：__________________.

　　5、乙方對甲方新入場商品貨款的付款方式為：__________________.

　　九、其他

　　1、本合同應在雙方授權代表簽字、單位蓋章、預付款到達乙方指定賬戶生效。

　　2、本合同正本一式四份，雙方各持兩份，具有同等法律效力。

　　3、合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商后作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

貨物買賣的合同9

　　合同號：______

　　日期：_______

　　地點：_______

　　買方：___________

　　地址：___________

　　電報：___________

　　電傳：___________

　　賣方：___________

　　地址：___________

　　電報：___________

　　電傳：___________ 本合同由買賣雙方商訂，在合同項下，雙方同意按下列條款買賣下述商品：

　　第一條品名、規格、數量及單價

　　____________________________________________________________________________________________________________

　　第二條合同總值

　　第三條原產國別及制造廠商

　　第四條裝運港

　　第五條目地港

　　第六條裝運期

　　分運：_______________

　　轉運：_______________

　　第七條包裝

　　所供貨物必須由賣方妥善包裝，適合遠洋和長途內陸運輸，防潮、防濕，防震，防銹，耐野蠻裝卸，任何由于賣方包裝不善而造成的損失由賣方負擔。

　　第八條嘜頭

　　賣方須用不褪色油漆于每件包裝上印刷包裝編號、盡碼、毛重、凈重、提吊位置及“此端向上”、“小心輕放”、“切勿受潮”等字樣及下列嘜頭：

　　嘜na_________________

　　第九條保險

　　裝運后由買方投保。

　　第十條付款條件

　　（1）買方在收到備貨電傳通知后或裝運期前30天，開立以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的________%，計_______。中國銀行_______行收到下列單證經核對無誤后，承付信用證款項（如果分運，應按分運比例承付）：

　　a。全套可議付已裝船清潔海運提單，外加兩套副本，注明“運費待收”，空白抬頭，空白背書，已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

　　b。商業發票一式五份，注明合同號、信用證號和嘜頭。

　　c。裝箱單一式四份，注明每包貨物數量、毛重和凈重。

　　d。由制造廠家出具并由賣方簽署的品質證明書一式三份。

　　e。提供全套技術文件的確認書一式兩份。

　　f。裝運后即刻通知買方啟運日期的電報/電傳副本一份。

　　（2）賣方在裝船后10天內，須掛號航空郵寄三套上述文件（f除外），一份寄買方，兩份寄目的港中國對外貿易運輸公司。

　　（3）中國銀行收到合同________中規定的，經雙方簽署的驗收證明后，承付合同總值的_________%，金額為__________。

　　（4）買方在付款時，有權按合同第15、18條規定扣除應由賣方支付的延期罰款金額。

　　（5）一切在中國境內的`銀行費用均由買方承擔，一切在中國境外的銀行費用均由賣方承擔。

　　第十一條裝運條款

　　（1）賣方必須在裝運期前45天，用電報/電傳向賣方通知合同號、貨物品名、數量，發票金額，件數，毛重，尺碼及備貨日期，以便買方安排訂倉。

　　（2）如果貨物任一包裝達到或超過重20噸，長12米、寬2。7米，高3米，賣方應在裝船前50天，向買方提供五份包裝圖紙，說明詳細尺碼和每件重量，以便買方安排運輸。

　　（3）買方須在預計船抵達裝運港日期前10天，通過賣方船名，預計裝船日期，合同號和裝運港船方代理，以便賣方安排裝船。如果需要更改載貨船只，提前或推后船期，買方或船方代理應及時通知賣方。如果貨船未能在買方通知的抵達日期后30天內到達裝運港，從第31天起，在裝運港所發生的一切倉儲費和保險費由買方承擔。

　　（4）船按期抵達裝運裝港后，如果賣方未能備貨待裝，一切空倉費和滯期費由賣方承擔。

　　（5）在貨物越過船舷脫離吊鉤前，一切風險及費用由賣方承擔。在貨物越過船舷脫離吊鉤后，一切風險及費用由買方承擔。

　　（6）賣方在貨物全部裝運完畢后48小時內，須以電報/電傳通知買方合同號、貨物品名、數量、毛重、發票金額，載貨船名和啟運日期。如果由于賣方未及時電告買方，以致貨物未及時保險而發生的一切損失由賣方承擔。

　　第十二條技術文件

　　（1）下述全套英文本技術文件應隨貨物發運：

　　a。基礎設計圖。

　　b。接線說明書，電路圖和氣/液壓連接圖。

　　c。易磨損件制造圖紙和說明書。

　　d。零備件目錄

　　e。安裝、操作和維修說明書。

　　（2）賣方應在簽訂合同后60天內，向買方或用戶掛號航空郵寄本條（1）款規定的技術文件，否則買方有權拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條保質條款

　　賣方保證貨物系用上等的材料和一流工藝制成，嶄新、未曾使用，并在各方面與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方對合同貨物的正常使用給予___________天的保證期，此保證期從貨物到達_______起開始計算。

　　第十四條檢驗條款

　　（1）賣方/制造廠必須在交貨前全面、準確地檢驗貨物的質量、規格和數量，簽發質量證書，證明所交貨物與合同中有關條款規定相符，但此證明書不作為貨物的質量、規格、性能和數量的最后依據。賣方或制造廠商應將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

　　（2）在貨物抵達目的港之后，買方須申請中國商品檢驗局（以下稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗并簽發檢驗證明書。如果商檢局的檢驗發現到貨的質量、規格或數量與合同不符，除應由保險公司或船方負責者外，買方在貨物到港后_____天有權拒收貨物，向賣方提出索賠。

　　（3）如果發現貨物質量和規格與合同規定不符，或貨物在本合同第13條所規定的保證期內證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不良的原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據商檢證書向賣方索賠。

　　（4）如果由于某種不能預料的原因，在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方須電告賣方延長商檢期限_________天。

　　第十五條索賠

　　（1）如果賣方對貨物不符合本合同規定負有責任且買方按照本合同第13條和第14條規定，在檢驗和質量保證期內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，可按下列方法之一種或幾種理賠：

　　a。同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔買方因退貨而蒙受的一切直接損失和費用，包括利息、銀行費用、運費、保險費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸及監管保護所退貨物的一切其他必要的費用。

　　b。按照貨物的質量低劣程度、損壞程度和買方蒙受損失的金額將貨物貶值。

　　c。用符合合同規定規格、質量和性能的部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失和費用。新替換部件的保質期須相應延長。

　　（2）如果賣方在收到買方索賠書后一個月之內不予答復，則視為賣方接受索賠。

　　第十六條不可抗力

　　（1）簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻無法履約，履約期限則應按不可抗力影響履約的期限相應延長。

　　（2）受阻方應在不可抗力發生或終止時盡快電告另一方，并在事故發生后14天內將有關當局出具的事故證明書掛號航空郵給另一方認可。

　　（3）如果不可抗力事故持續超過一百二十天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻方終止合同。通知立即生效。

　　第十七條仲裁

　　（1）雙方對執行合同時發生的一切爭執均應通過友好協商解決。如果不能解決，則可訴諸仲裁。

　　（2）仲裁應提交中國國際經濟貿易仲裁委員會，根據該會的仲裁程序進行仲裁，也可提交雙方同意的第三國仲裁機構。

　　（3）仲裁機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行，仲裁費用由敗訴方承擔，除非仲裁機構另有裁定。

　　（4）仲裁期間，雙方須繼續執行合同中除爭議部分之外的其他條款。

　　第十八條延期和罰款

　　如果賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力者外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨。罰款通過在議付行付款時扣除，但罰款總額不超過延期貨物總值的5%，罰款率按每星期0。5%計算，少于七天者按七天計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期十星期時，買方有權取消合同。盡管取消了合同，但賣方仍須立即向買方交付上述規定罰款。

　　第十九條附加條款（如果上述任何條款與下列附加條款不一致時，應以后者為準）

　　________________________________________________________________________________________________________________________________________________此鑒：

　　本合同由雙方于_____年____月___日用_______文簽署。原本一式______份，買賣雙方各執______份。本合同以下述第（）款方式生效：

　　（1）立即生效。

　　（2）合同簽署后_____天內，由雙方確認生效。

貨物買賣的合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經協商，本著自愿平等及互利原則，就甲方向乙方出賣本合同約定的貨物事宜，達成如下一致。

　　一、產品名稱、型號、數量、金額。

　　二、交貨方式

　　1、交貨時間：簽定合同的一日內，以乙方向甲方發出書面發貨申請之日起日分批發貨。

　　2、交貨地點：甲方自行組織車輛將貨物送達乙方所在地點，貨物運費由自行承擔。

　　三、驗收

　　1、驗收時間：乙方應當自甲方將貨物送達上述地點起天內驗收，逾期視為乙方已驗收。

　　2、驗收及標準：

　　3、驗收如發生爭議，由檢驗機構按檢驗標準和方法，對甲方的貨物檢驗。

　　四、提出異議的時間和方法

　　1、乙方在驗收中如發現貨物品種、型號、規格、質量不合規定或約定，應在妥善保管貨物的同時，自收到貨物后日內向甲方提出書面異議；逾期未提出異議視為貨物合乎規定。

　　2、乙方安裝因符合管道工程技術規范，因安裝、保管不善造成產品質量下降，不得提出異議。

　　五、損失風險

　　貨物在送達交貨地點前的損失風險由甲方承擔，運輸途中貨物的正常磨損，不計在產品質量范圍內。其后的損失風險由乙方承擔。

　　3、付款方式：乙方已向甲方支付萬元，剩下在年月號前付元，其余剩下貨款在發完貨的'個工作日內全部付清。

　　六、爭議處理：因本合同執行發生爭議，雙方協商解決。協商不成的需向甲方所在地人民法院提前訴訟。

　　七、本合同自雙方簽字之日起生效。

　　八、本合同一式兩份，甲、乙雙方各保留一份。

　　甲方

　　乙方

　　單位名稱（章）：

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　簽訂日期:__年__月__日

貨物買賣的合同11

　　購貨單位：______________，以下簡稱甲方;

　　供貨單位：______________，以下簡稱乙方。

　　經甲乙雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條　產品的名稱、品種、規格和質量

　　1.產品的名稱、品種、規格：______________。(應注明產品的牌號或商標)

　　2.產品的技術標準(包括質量要求)，按下列第(　)項執行：_____

　　(1)按國家標準執行;

　　(2)按部頒標準執行;

　　(3)由甲乙雙方商定技術要求執行。

　　(在合同中必須寫明執行的標準代號、編號和標準名稱。對成套產品，合同中要明確規定附件的質量要求;對某些必須安裝運轉后才能發現內在質量缺陷的產品，除主管部門另有規定外，合同中應具體規定提出質量異議的條件和時間;實行抽

　　樣檢驗質量的產品，合同中應注明采用的抽樣標準或抽驗方法和比例;在商定技術條件后需要封存樣品的，應當由當事人雙方共同封存，分別保管，作檢驗的依據。)

　　第二條　產品的數量和計量單位、計量方法

　　1.產品的數量：____________。

　　2.計量單位、計量方法：___________。

　　(國家或主管部門有計量方法規定的，按國家或主管部門的規定執行;國家或主管部門無規定的，由甲乙雙方商定。對機電設備，必要時應當在合同明確規定隨主機的輔機、附件、配套的產品、易損耗備品、配件和安裝修理工具等。對成套供

　　應的產品，應當明確成套供應的范圍，并提出成套供應清單。)

　　3.產品交貨數量的正負尾差、合理磅差和在途自然減(增)量規定及計算方法：_____________。

　　第三條　產品的包裝標準和包裝物的供應與回收_______。

　　(產品的包裝，國家或業務主管部門有技術規定的，按技術規定執行;國家與業務主管部門無技術規定的，由甲乙雙方商定。產品的包裝物，除國家規定由甲方供應的以外，應由乙方負責供應。

　　第四條　產品的交貨單位、交貨方法、運輸方式、到貨地點(包括專用線、碼頭)

　　1.產品的交貨單位：_____________。

　　2.交貨方法，按下列第(　)項執行：_____

　　(1)乙方送貨;

　　(2)乙方代運(乙方代辦運輸，應充分考慮甲方的要求，商定合理的運輸路線和運輸工具);

　　(3)甲方自提自運。

　　3.運輸方式：____________。

　　4.到貨地點和接貨單位(或接貨人)________。

　　(甲方如要求變更到貨地點或接貨人，應在合同規定的交貨期限(月份或季度) 前40天通知乙方，以便乙方編月度要車(船)計劃;必須由甲方派人押送的，應在合同明確規定;甲乙雙方對產品的運輸和裝卸，應按有關規定與運輸部門辦理

　　交換手續，作出記錄，雙方簽字，明確甲、乙方和運輸部門的責任。)

　　第五條　產品的交(提)貨期限

　　(規定送貨或代運的產品的交貨日期，以甲方發運產品時承運部門簽發的戳記日期為準，當事人另有約定者，從約定;合同規定甲方自提產品的`交貨日期，以乙方按合同規定通知的提貨日期為準。乙方的提貨通知中，應給予甲方必要的途中時

　　間，實際交貨或提貨日期早于或遲于合同規定的日期，應視為提前或逾期交貨或提貨。)

　　第六條　產品的價格與貨款的結算

　　1.產品的價格，按下列第(　)項執行：_____

　　(1)按甲乙雙方的商定價格;

　　(2)按照訂立合同時履行地的市場價格;

　　(3)按照國家定價履行。

　　(執行國家定價的，在合同規定的交貨或提貨期內，遇國家調整價格時，按交貨時的價格執行。逾期交貨的，遇價格上漲時，按原價執行;遇價格下降時，按新價執行。逾期提貨或逾期付款的，遇價格上漲時，按新價格執行;遇價格下降時，

　　按原價執行。由于逾期付款而發生調整價格的差價，由甲乙雙方另行結算，不在原托收結算金額中沖抵。執行浮動價和協商定價的，按合同規定的價格執行。)

　　2.產品貨款的結算：_____產品的貨款、實際支付的運雜費和其它費用的結算，按照中國人民銀行結算辦法的規定辦理。

　　(用托收承付方式結算的，合同中應注明驗單付款或驗貨付款。驗貨付款的承付期限一般為10天，從運輸部門向收貨單位發出提貨通知的次日起算。凡當事人在合同中約定縮短或延長驗貨期限的，應當在托收憑證上寫明，銀行從其規定。)

　　第七條　驗收方法________。

　　(合同應明確規定：1.驗收時間;2.驗收手段;3.驗收標準;4.由誰負責驗收和試驗;5.在驗收中發生糾紛后，由哪一級主管產品質量監督檢查機構執行仲裁等等)。

　　第八條　對產品提出異議的時間和辦法

　　1.甲方在驗收中，如果發現產品的品種、型號、規格、花色和質量不合規定，應一面妥為保管，一面在30天內向乙方提出書面異議;在托收承付期內，甲方有權拒付不符合合同規定部分的貨款。甲方怠于通知或者自標的物收到之日起過兩

　　年內未通知乙方的，視為產品合乎規定。

　　2.甲方因使用、保管、保養不善等造成產品質量下降的，不得提出異議。

　　3.乙方在接到需方書面異議后，應在_______天內(另有規定或當事人另行商定期限者除外)負責處理，否則，即視為默認甲方提出的異議和處理意見。

　　(甲方提出的書面異議中，應說明合同號、運單號、車或船號、發貨和到貨日期;說明不符合規定的產品名稱、型號、規格、花色、標志、牌號、批號、合格證或質量保證書號、數量、包裝、檢驗方法、檢驗情況和檢驗證明;提出不符合規定

　　的產品的處理意見，以及當事人雙方商定的必須說明的事項。)

　　第九條　乙方的違約責任

　　1.乙方不能交貨的，應向甲方償付不能交貨部分貨款的___%的違約金。

　　2.乙方所交產品品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的，如果甲方同意利用，應當按質論價;如果甲方不能利用的，應根據產品的具體情況，由乙方負責包換或包修，并承擔修理、調換或退貨而支付的實際費用。

　　3.乙方因產品包裝不符合合同規定，必須返修或重新包裝的，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合規

　　定造成貨物損壞或滅失的，乙方應當負責賠償。

　　4.乙方逾期交貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交貨部分貨款計算，向甲方償付逾期交貨的違約金，并承擔甲方因此所受的損失費用。

　　5.乙方提前交貨的產品、多交的產品的品種、型號、規格、花色、質量不符合規定的產品，甲方在代保管期內實際支付的保管、保養等費用以及非因甲方保管不善而發生的損失，應當由乙方承擔。

　　6.產品錯發到貨地點或接貨人的，乙方除應負責運交合同規定的到貨地點或接貨人外，還應承擔甲方因此多支付的一切實際費用和逾期交貨的違約金。

　　7.乙方提前交貨的，甲方接貨后，仍可按合同規定的交貨時間付款;合同規定自提的，甲方可拒絕提貨。乙方逾期交貨的，乙方應在發貨前與甲方協商，甲方仍需要的，乙方應照數補交，并負逾期交貨責任;甲方不再需要的，應當在接到乙

　　方通知后15天內通知乙方，辦理解除合同手續。逾期不答復的，視為同意發貨。

　　第十條　甲方的違約責任

　　1.甲方中途退貨，應向乙方償付退貨部分貨款___%的違約金。

　　(違約金視為違約的損失賠償，但約定的違約金過分高于或者低于造成的損失

　　的，當事人可以請求人民法院或者仲裁機構予以適當減少或者增加)

　　2.甲方未按合同規定的時間和要求提供應交的技術資料或包裝物的，除交貨日期得順延外，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按順延交貨部分貨款計算，向乙方償付順延交貨的違約金;如果不能提供的，按中途退貨處理。

　　3.甲方自提產品未按供方通知的日期或合同規定的日期提貨的，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向乙方償付逾期提貨的違約金，并承擔乙方實際支付的代為保管、保養的費用。

　　4.甲方逾期付款的，應按中國人民銀行有關延期付款的規定向乙方償付逾期付款的違約金。

　　5.甲方違反合同規定拒絕接貨的，應當承擔由此造成的損失和運輸部門的罰款。

　　6.甲方如錯填到貨地點或接貨人，或對乙方提出錯誤異議，應承擔乙方因此所受的損失。

　　第十一條　不可抗力

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　_____年_____月_____日

貨物買賣的合同12

　　________年______月______日________________為賣方和________________為買方。雙方同意買賣________，其條款如下：

　　1．合同貨物：____________________________________________

　　2．產地：________________________________________________

　　3．數量：________________________________________________

　　4．商標：________________________________________________

　　5．合同價格：____________________________________f．o．b．

　　6．包裝：________________________________________________

　　7．付款條件：簽訂合同后買方于7個銀行日內開出以賣方為受益人的，經確認的、不可撤銷的、可分割、可轉讓的、不得分批裝運的`、無追索權的信用證。

　　8．裝船：從賣方收到買方信用證日期算起，45天內予以裝船。若發生買方所訂船舶未按時到達裝貨，按本合同規定，賣方有權向買方索賠損毀／耽擱費，按總金額________％計算為限。因此，買方需向賣方提供銀行保證。

　　9．保證金：賣方收到買方信用證的14個銀行日內，向買方寄出________％的保證金或銀行保函。若賣方不執行合同其保證金買方予以沒收。

　　10．應附的單據：賣方向買方提供

　　（1）全套清潔提貨單；

　　（2）一式四份經簽字的商業發票；

　　（3）原產地證明書；

　　（4）裝箱單；

　　（5）為出口________________所需的其他主要單據。

　　11．裝船通知：賣方在規定的裝貨時間，至少14天前用電報方式將裝船條件告知買方。買方或其代理人將裝貨船估計到達裝貨港的時間告知賣方。

　　12．其他條款：質量、數量和重量的檢驗可于裝貨港一次進行。若要求提供所需的其他證件，其辦理手續費、領事簽證費應由買方負擔。

　　13．裝船時間：當日13：00或次日8：00裝船。

　　14．裝貨效率：每一個晴天工作日，除星期日，節假日外，每艙口進貨為________________立方噸。

　　15．延期費／慢裝卸罰款：對于_______________載重噸船來說，每天________________u．s．d．。

　　16．不可抗力：簽約雙方的任何一方由于臺風，地震和雙方同意的不可抗力事故而影響合同執行時，則延遲履行合同的期限應相當于出事故所影響的時間。

　　買方：________________ 賣方：________________

　　證人：________________ 證人：________________

　　日期：________________ 日期：________________

貨物買賣的合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　一、由乙方向甲方提供棗莊市盛源榮達實業有限公司（以下稱榮達公司）月度材料采購計劃，由甲方與榮達公司洽談簽訂貨物買賣合同。

　　二、合同簽訂后的組織進貨、供貨、結算、回款等一切銷售事宜，由甲方直接與榮達公司進行，乙方不再參與。

　　三、甲方按榮達公司提供金額的15%向乙方支付居間費用，于每次向榮達公司開據發票進行財務掛賬后的十天內全額支付給乙方，每超期一天按逾期金額的1%加付違約金。（乙方無需向甲方提供居間費用的.發票）

　　四、供貨的質量以及供貨合同的履行過程中產生的一切責任，或者經濟損失均由甲方負責，與乙方無關。

　　五、乙方居間活動中產生的居間費用由乙方自行承擔，甲方不予支付。

　　六、甲方不得繞過乙方或者隱瞞與榮達公司發生買賣業務，必須每月向乙方通報業務金額，否則乙方有權查詢甲方在榮達公司財務掛賬情況，按甲方與榮達公司發生的供貨金額向乙方支付居間費用。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

貨物買賣的合同14

　　買方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：____________________________________

　　電話：____________________________________

　　法定代表人：______________________________

　　賣方：____________________________________

　　地址：____________________________________

　　郵碼：____________________________________

　　電話：____________________________________

　　法定代表人：______________________________

　　經買賣雙方在平等、互利原則上協商一致，達成本合同各條款，共同履行：

　　第一條貨物名稱：____________________

　　第二條產地：____________________

　　第三條數量：____________________

　　第四條商標：____________________

　　第五條價格：____________________

　　第六條包裝：____________________

　　第七條付款方式：______________________________（以時間為條件）

　　第八條運輸：________________________________________（是否要保險）

　　第九條定金：________________________________________（不得超過總金額的20%）

　　第十條應附的單據

　　賣方向買方提供：

　　1．提貨單；

　　2．發票（vat）；

　　3．使用說明書；

　　4．保修單；

　　5．其他單據。

　　第十一條裝運通知：__________________________________________________（用傳真方式？）

　　第十二條其他條款：__________________________________________________（保密？）

　　第十三條供貨時間：______________________________（與付款聯系？）

　　第十四條違約金：________________________________________（延期費？）

　　第十六條不可抗力：________________________________________（水災地區？）

　　第十七條合同爭議的`解決：______________________________（約定法院管轄？）

　　第十八條本合同于_______年_____月_____日在________市用________文簽署，正本一式兩份，買賣雙方各執一份，買賣雙方簽字或蓋章生效。

　　買方：_____________________

　　代理人：___________________

　　賣方：_____________________

　　代理人：___________________

　　簽約日期：_____年___月___日

貨物買賣的合同15

　　合同號：____

　　日期：____

　　地點：____

　　買方：____

　　地址：____

　　電報：____

　　電傳：____

　　賣方：____

　　地址：____

　　電報：____

　　電傳：____

　　本合同由買方和賣方商訂。在合同項下，雙方同意按下述條款買賣下述商品：

　　第一條品名；規格、數量及單價

　　____________________________________

　　____________

　　第二條合同總值

　　第三條原產國別及制造廠商

　　第四條裝運港

　　第五條目的港

　　第六條裝運期

　　分運：

　　轉運：

　　第七條包裝

　　第八條嘜頭

　　賣方必須用不褪色的油漆于每一包裝箱上印刷包裝編號、尺碼、毛重、凈重、提吊位置、“此端向上”、“小心輕放、“保持干燥”等字樣及下列嘜頭：

　　________________

　　第九條_____

　　在ＣＩＦ條款下：

　　由賣方出資按１１０％發票金額投保。

　　在Ｃ＆Ｆ條款下：裝運后由買方投保。

　　第十條付款條件

　　（１）買方在裝運期前３０天，通過中國XX開立由買方支付以賣方為受益人的不可撤銷信用證，其金額為合同總值的__％，計____。該信用證在中國XX____行收到下列單證并核對無誤后承付（在分運情況下，則按分運比例承付

　　）。

　　ａ．_____可議付已裝船清潔海運提單，外加兩份副本，注明“運費已付”、空白抬頭、空白背書、已通知到貨口岸中國對外貿易運輸公司。

　　ｂ．商業發票一式五份，注明合同號，信用證號和嘜頭。

　　ｃ．裝箱單一式四份，注明每包貨物數量，毛重和凈重。

　　ｄ．由制造廠家出具并由賣方簽字的品質證明書一式三份。

　　ｅ．已交付_____技術文件的確認書一式兩份。

　　ｆ．裝運后即刻發給買方的已裝運通知電報／電傳附本一份。

　　ｇ．在ＣＩＦ條款下：

　　_____按發票金額１１０％的投保__的_____單。

　　（３）中國XX在收到合同____中規定的，由雙方簽署的驗收證明后，在__天內，承付合同金額的百分之__，金額為____。

　　（４）按本合同第１５條和１８條，規定買方在付款時有權將應由賣方支付的延期貨物罰款扣除。

　　（５）所有發生在中國境內的銀行費用應由買方承擔，所有發生在中國境外的銀行費用應由賣方承擔。

　　第十一條裝運條件

　　（１）賣方必須在裝運前四十天向買方通知預訂的船名及其運輸路線，供買方確認。

　　（２）賣方必須在裝運前二十天通知買方預計發貨時間，合同號，發票金額，發運件數及每件的重量和尺碼。

　　（３）賣方必須在裝船完畢后四十八小時內，以電報／電傳方式向買方通知貨物名稱、數量、毛重，發票金額，船名和啟運日期。

　　（４）如果任一單件貨物的重量達到或超過２０噸，長１２米，寬２．７米，高３米，賣方須在裝船期前５０天向買方提供５份詳細包裝圖紙，注明詳細的尺碼和重量，以便買方安排內陸運輸。

　　（５）在Ｃ＆Ｆ條款下：

　　如果由于賣方未及時按１１條第（３）款執行，以致買方未能將貨物及時_____而造成的.一切損失，由賣方承擔。

　　（６）在目的港卸貨和內陸運輸的一切費用由買方承擔。

　　第十二條技術文件

　　（１）下述_____英文本技術文件一份必須隨每批貨物一同包裝發運：

　　ａ．基礎設計圖。

　　ｂ．接線說明書，電路圖，氣／液壓連接圖。

　　ｃ．易磨損件的制造圖紙和說明書。

　　ｄ．零配件目錄。

　　ｅ．安裝、操作和維修說明書。

　　（２）此外，在簽訂合同６０天內，賣方必須向買方或最終用戶掛號航空郵寄本條款（１）中規定的技術文件。否則，買方有權拒開信用證或拒付貨款。

　　第十三條保質條款

　　賣方必須保證所供貨物系用上等材料和一流工藝制造，嶄新，未曾使用，并在各方與合同規定的質量、規格和性能相一致，在貨物正確安裝、正常操作和維修情況下，賣方必須對合同貨物的正常使用給予__天的保證期，此保證期從貨物到達

　　____起開始計算。

　　第十四條檢驗

　　（１）賣方／制造廠商必須在交貨之前對貨物質量、規格、性能和數量進行精確全面的檢驗，并簽發質量證明書，證明貨物符合合同規定。此證明書_____貨物質量、規格、性能和數量的最后依據。賣方或制造廠商必須將記載檢驗細節和結果的書面報告附在質量證明書內。

　　（２）在貨物抵達目的地港之后，買方須申請中國商品檢驗局（以下簡稱商檢局）就貨物質量、規格和數量進行初步檢驗，并簽發檢驗證明書。如果發現到貨的質量、規格和數量與合同不符，除應由_____公司或船方負責者外，買方在貨物抵達

　　目的港后__天內有權拒收貨物，向賣方索賠。

　　（３）如果發現貨物的質量和規格與合同規定不符或貨物在本合同第１３條所述保證期內被證明有缺陷，包括內在缺陷或使用不適當原材料，買方將安排商檢局檢驗，并有權依據檢驗證書向賣方索賠。

　　（４）如果由于某種不能預料的原因在合同有效期內檢驗證書不及辦妥，買方應電告賣方延長商檢期____天。

　　第十五條索賠

　　（１）如果賣方對貨物與合同規定不符負有責任，且買方在本合同第１３條第１４條規定的檢驗和質量保證期之內提出索賠時，賣方在征得買方同意后，須按下列方法之一種或幾種索賠：

　　ａ．同意買方退貨，并將所退貨物金額用合同規定的貨幣償還買方，并承擔因退貨造成的一切直接損失和費用，包括：利息、銀行費用、費、_____費、檢驗費、倉儲、碼頭裝卸費以及監管保護所退貨物的一切其它必要費用。

　　ｂ．按照貨物質量低劣程度，損壞程度和買方蒙受損失金額將貨物貶值。

　　ｃ．用符合合同規定的規格質量和性能的新部件替換有瑕疵部件，并承擔買方所蒙受的一切直接損失及費用。新替換部件的保質期須相應的延長。

　　第十六條不可抗力

　　（１）如簽約雙方中任何一方受不可抗力所阻，無法履約，履約期限則按照不可抗力影響履約的時間作相應的延長。

　　（２）受阻方應在不可抗力發生和終止時盡快電告另一方，并在事故發生后１４天內將主管機構出具的事故證明書掛號航空郵寄給另一方認可。

　　（３）如果不可抗力事故持續超過１２０天，另一方有權用掛號航空郵寄書面通知，通知受阻一方終止合同，通知立即生效。

　　第十七條_____

　　（１）凡由于執行本合同而發生的一切爭執，應通過友好協商解決。如不能解決，則可訴諸_____。

　　（２）_____應提交中國北京中國國際經濟貿易_____委員會，按照其程序_____，也可提交雙方同意的第三國_____機構。

　　（３）_____機構的裁決具有最終效力，雙方必須遵照執行。_____費用由敗訴一方承擔。_____機構另有裁定者除外。

　　（４）_____期間，雙方應繼續執行除爭議部分之外的合同其它條款。

　　第十八條延期和罰款

　　如賣方不能按合同規定及時交貨，除因不可抗力事故之外，若賣方同意支付延期罰款，買方應同意延期交貨，罰款通過議付行在議付時扣除，但是罰款額不得超過貨物總值的５％。罰金率按每星期０．５％計算。不足一星期者按一星期計。如果賣方交貨延期超過合同規定船期十星期，買方有權撤銷合同。盡管撤銷了合同，賣方仍須向買方立即支付規定罰款。

　　此鑒：

　　本合同由雙方于__年__月__日用___文簽署，原本一式__份，買賣雙方各執__份。合同以下述（）款為生效方式：

　　（１）立即生效。

　　（２）合同簽署后__天內，由雙方交換確認書后生效。

　　（３）

　　買方：____賣方：____

　　簽名：____簽名：____

【貨物買賣的合同】相關文章：

貨物買賣合同08-06

[精選]貨物買賣合同11-13

(精)貨物買賣合同08-06

貨物買賣合同[推薦]05-20