買賣合同

時間：2024-09-20 19:27:03 合同我要投稿

買賣合同推薦度：
商鋪買賣合同推薦度：
煤炭買賣合同推薦度：
車輛買賣合同推薦度：
汽車買賣合同推薦度：
相關(guān)推薦

關(guān)于買賣合同合集15篇

　　現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，我們用到合同的地方越來越多，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道正規(guī)的合同書怎么寫嗎？以下是小編幫大家整理的關(guān)于買賣合同，歡迎大家分享。

關(guān)于買賣合同合集15篇

關(guān)于買賣合同1

　　甲方:

　　乙方:

　　上列雙方就買賣下列設(shè)備的有關(guān)事宜,經(jīng)自愿協(xié)商訂立下列條款,以便共同履行:

　　1. 甲方向乙方購買垂直發(fā)泡機組壹臺,設(shè)備單價金額為現(xiàn)金人民幣(大寫):貳拾壹萬伍千元整

　　2. 設(shè)備為五個組份,配備打孔機,機臺主機,配電柜(大),TDI和聚醚大罐各一個(帶水循環(huán)攪拌)小料罐三個, 聚醚攪粉罐一個．(水冷機,空壓機甲方自備).

　　3. 主機尺寸:長4.5米*寬4米*9米.內(nèi)直徑為1600MM

　　4. 甲方要負責完成基礎(chǔ)的澆灌,包括2個地下成孔的施工.

　　5. 付款方式為自合同生效起首付定金叁萬，機臺裝車前一天再付拾伍萬,試機完成后再付貳萬,正常運行六個月付余下貳萬.

　　6. 機臺自訂貨起2個月為制造時間,其中不包括春節(jié)放假期間,初定完工日期為農(nóng)歷年底,正月初七起運送和安裝,安裝時間為八天.安裝期間甲方要提供乙方員工住宿和伙食,

　　7. 機臺運送由甲方負責車費, 乙方裝車, 甲方幫忙卸.動用到吊車等裝卸工具由甲方負責.

　　8. 甲方負責整套設(shè)備的安裝，調(diào)試．經(jīng)調(diào)試后設(shè)備正常運轉(zhuǎn)交付乙方使用．

　　9. 乙方提供一年的'機臺故障保修(三個月的無償保修,另九個月的故

　　障保修甲方報銷往還車費),注人為造成的故障不在保修范圍之內(nèi).

　　10. 因本合同引起的或本合同有關(guān)的任何爭議,應(yīng)提交莆田仲裁委員會按照該會現(xiàn)行仲裁規(guī)則進行仲裁.仲裁裁決是終局的,對雙方均有約束力.

　　11. 本合同一式四份, 甲乙雙方各持兩份,自雙方簽字蓋章后生效.

　　甲方簽字: 乙方簽字: 甲方地址: 乙方地址: 電話:電話:

　　簽訂日期:

關(guān)于買賣合同2

　　賣方（以下簡稱甲方）：____________（身份證復(fù)印件附后）

　　買方（以下簡稱乙方）：____________（身份證復(fù)印件附后）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》等相關(guān)法律、法規(guī)規(guī)定，甲、乙雙方本著平等、自愿、協(xié)商一致的原則，就期房轉(zhuǎn)讓事宜，訂立本協(xié)議，甲、乙共同信守：

　　第一條甲方為的正式員工，按照于______年______月出臺的員工保障性住房銷售政策，甲方可在______年______月至月間按照每平方米元的單價購買坐落于的______棟______號，該房屋為鋼混結(jié)構(gòu)，建筑面積______平方米，擬于______年______月______日前交房。

　　第二條甲方愿意在乙方按其公司政策代為支付房款的前提下將該期房轉(zhuǎn)讓給乙方，即在乙方支付完房款后將該期房按甲方公司現(xiàn)定價格轉(zhuǎn)讓給乙方，并以乙方名義辦理購房合同。

　　第三條該期房的現(xiàn)定單價為每平方米______元（人民幣），房屋交易總價為人民幣（大寫）：__________元。乙方按恒大地產(chǎn)集團政策選擇一次性付款方式。付款收據(jù)或發(fā)票由乙方保管。

　　第四條經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商一致由乙方對甲方支付該期房的轉(zhuǎn)讓中介費為人民幣（大寫）______萬元，甲方出具轉(zhuǎn)讓中間費收條，待乙方簽訂合同當日，由乙方退還甲方。

　　第五條在房屋交易、轉(zhuǎn)讓以及合同的辦理過程中，甲方協(xié)助乙方完成相關(guān)工作。

　　第六條因甲、乙雙方任一方違約造成本協(xié)議不能繼續(xù)履行的，除按照相關(guān)法律規(guī)定的定金賠付原則進行賠付外，違約方還應(yīng)額外按照本合同約定的'房屋交易總價的10%向守約方支付違約金。

　　第七條本協(xié)議如發(fā)生爭議，由甲、乙雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第八條本協(xié)議為雙方自愿的情況下所簽訂，因房屋購買為乙方，故從簽訂協(xié)議至協(xié)議終止為止期間，所發(fā)生的任何因變動而增加的費用均由乙方承擔，甲方只負責配合乙方順利簽訂合同，期間，房市的漲跌等不可預(yù)見等因素，均由乙方承擔風險，甲方也不得再索要任何其他費用，否則，違約方按第六條支付違約金。

　　第九條在購房合同簽訂時間之前，乙方若將購房指標轉(zhuǎn)讓與第三方，必須經(jīng)甲方確定，并由此引起的經(jīng)濟糾紛與甲方無關(guān)。

　　本協(xié)議自甲、乙雙方簽字之日起生效，至乙方簽訂購房合同時作廢，本協(xié)議一式兩份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。

　　甲方：______（手印）

　　乙方：______（手印）

　　身份證號：______

　　聯(lián)系電話：______

　　聯(lián)系電話：______合同簽訂時間：______年______月______日

　　附件一：

　　轉(zhuǎn)讓中間費收條

　　今收到乙方向甲方支付的______房屋的轉(zhuǎn)讓中間費

　　第______筆，計人民幣（大寫）：____________萬元整。

　　鑒于目前以甲方名義購買，實為甲方收到此款項，認定為甲方向乙方借支。待乙方以乙方名義簽訂購房合同后，由乙方退還本收條給甲方，特此為證。

　　收款人：____________

　　時間：______年______月______日

關(guān)于買賣合同3

　　買方：_________________________

　　賣方：_________________________

　　簽訂日期：_____________________

　　雙方當事人經(jīng)協(xié)商一致，就汽車買賣事宜達成如下協(xié)議：

　　一、產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、價格

　　________________________________________________________

　　二、付款方式、期限

　　________________________________________________________

　　三、交貨時間、方式、地點

　　________________________________________________________

　　四、驗收方法

　　________________________________________________________

　　五、其他約定事項

　　1．買方自提車及公路代運，按交貨期款到后發(fā)車。

　　2．賣方代運，以賣方委托鐵路起運日為交貨期，貨款及運雜費等發(fā)車后向買方辦理托收承付。

　　3．賣方為買方代運和代押運的汽車，賣方除向買方核收運費和運輸保險費外，每輛另收廠內(nèi)吊裝費和押運費________元/輛。

　　4．產(chǎn)品質(zhì)量：按賣方規(guī)定的出廠檢驗標準。如發(fā)生質(zhì)量問題，按賣方有關(guān)規(guī)定實行“三包”。

　　5．單價內(nèi)不含車輛購置附加費。

　　六、違約責任

　　賣方逾期交貨（鐵路運輸?shù)炔豢煽咕茉虺猓⿷?yīng)向買方付違約金________元/輛。買方逾期提貨，按到期合同貨款的________%向賣方付違約金________元/輛，并付________%利息（月息）。合同簽訂后雙方必須全面履行，如需修改或終止，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商一致簽具修訂或撤銷的'協(xié)議書。一方因故要求變更合同，應(yīng)在交貨期前45天以函（電）向?qū)Ψ絽f(xié)商。本合同未盡事宜，由雙方協(xié)商解決，不能達成一致意見時按《合同法》有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

　　七、本合同正本一式兩份，買賣雙方各執(zhí)一份，其余為副本（副本三份）。

　　買方（簽章）：__________________

　　法定代表人：____________________

　　代理人：________________________

　　地址：__________________________

　　郵政編碼：______________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________賣方（簽章）：__________________

　　法定代表人：____________________

　　代理人：________________________

　　地址：__________________________

　　郵政編碼：______________________

　　電話：__________________________

　　開戶銀行：______________________

　　賬號：__________________________

關(guān)于買賣合同4

　　合同編號：簽訂地點：簽訂時間：

　　買受人（簡稱:甲方）：

　　出賣人（簡稱:乙方）：

　　甲乙雙方本著平等、誠實信用的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》等法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性采購文件及藥品集中采購代理機構(gòu)向乙方發(fā)出的成交候選通知書，經(jīng)雙方協(xié)商一致，就有關(guān)事項達成如下具體協(xié)議。

　　一、藥品品種、數(shù)量、價格

　　（一）采購藥品品種和數(shù)量：甲方向乙方所采購的藥品品種、劑型、規(guī)格、數(shù)量等詳見藥品成交品種買賣電子訂單。

　　（二）藥品的價格

　　1、在合同有效期內(nèi)乙方提交藥品的價格必須是不高于成交候選通知書中確認的價格，本價格為甲方的入庫價格。

　　2、成交藥品臨時最高零售價格執(zhí)行期間，遇國家或省價格主管部門下調(diào)價格或其他情況時，對未供貨部分，甲乙雙方可協(xié)商調(diào)整供貨價格。

　　二、質(zhì)量標準

　　乙方交付的藥品必須符合國家最新藥典或國家藥品監(jiān)督管理部門規(guī)定的標準，并與供應(yīng)時的承諾相一致，附有該藥品生產(chǎn)企業(yè)同批號的出廠藥品檢驗記錄或合格證，以備驗收檢查。

　　三、藥品有效期

　　（一）乙方交付藥品的有效期應(yīng)與文件中規(guī)定的有效期相一致。

　　（二）乙方所提供藥品的有效期不得少于12個月；特殊品種雙方另行商定。

　　四、包裝標準

　　（一）乙方提供的全部藥品均應(yīng)按國家規(guī)定的標準保護措施進行包裝，每一個包裝箱內(nèi)應(yīng)附有一份詳細裝箱數(shù)量單和該藥品生產(chǎn)企業(yè)同批號的出廠藥品檢驗記錄或合格證（進口藥品應(yīng)提供進口藥品注冊證和口岸藥檢所的進口藥品檢驗報告書復(fù)印件，并加蓋經(jīng)營企業(yè)公章）。如為拼裝箱件，箱內(nèi)應(yīng)按前述要求附有各種藥品數(shù)量單和藥品質(zhì)量證明材料復(fù)印件，并加蓋配送企業(yè)公章。

　　（二）特殊要求：

　　五、配送服務(wù)

　　配送由乙方提供或組織提供，乙方按合同要求對甲方提供或組織配送服務(wù)，每次配送的時間和數(shù)量以乙方收到甲方的供貨通知為準。原則上在乙方收到供貨通知后36小時內(nèi)送達，屬急救及加急供貨的應(yīng)在4小時內(nèi)送達。（具體做法見第十一條）

　　六、伴隨服務(wù)

　　乙方應(yīng)甲方要求提供或組織提供下列伴隨服務(wù)：

　　（一）藥品的現(xiàn)場搬運或入庫；

　　（二）提供藥品開箱或分裝的用具；

　　（三）對進貨驗收時發(fā)現(xiàn)的破損、有效期少于12個月或不符合特殊約定期限的藥品及其他不合格包裝的藥品及時更換；

　　驗收方式：

　　（四）在甲方指定地點（甲方醫(yī)療服務(wù)范圍內(nèi)）為所供藥品的`臨床應(yīng)用免費進行現(xiàn)場講解或培訓(xùn)。

　　七、雙方的權(quán)利義務(wù)

　　（一）甲方必須按合同約定采購成交藥品品種；除本條第四項規(guī)定外，甲方不得采購其他非成交藥品替代成交品種。

　　（二）甲方須在合同規(guī)定的時間內(nèi)，按實際入庫的藥品數(shù)量及時結(jié)算貨款；并在貨、票驗收后60日內(nèi)結(jié)清貨款。

　　（三）甲方在接收藥品時，應(yīng)于當日對藥品進行驗收入庫，對乙方提供的藥品不符合合同約定的品種、數(shù)量、質(zhì)量要求的部分，甲方有權(quán)拒絕接受。

　　（四）甲方有證據(jù)證明乙方交付的藥品不符合質(zhì)量標準（以省、省轄市藥監(jiān)部門的檢驗結(jié)果為準）或延期交貨等不按合同約定交貨時，可以書面通知乙方終止該藥品的供貨；并可以另行采購替代藥品；同時將選擇的替代成交藥品名稱、價格、數(shù)量清單或另行采購替代藥品的協(xié)議，在七日內(nèi)由甲方送徐州市藥品集中招標采購管理辦公室和藥品集中采購代理機構(gòu)各一份備案。（具體做法見第十一條）

關(guān)于買賣合同5

　　轉(zhuǎn)讓方（甲方）：甲方身份證號碼：

　　營業(yè)執(zhí)照注冊號：網(wǎng)絡(luò)文化經(jīng)營許可證號：

　　地址：

　　法定代表人：電話：

　　受讓方（乙方）：乙方身份證號碼：

　　法定代表人：電話：

　　甲乙雙方本著平等互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商，就成都市區(qū)網(wǎng)吧（以下簡稱網(wǎng)吧）的股份轉(zhuǎn)讓事宜，達成如下協(xié)議：

　　一、股權(quán)轉(zhuǎn)讓價格與付款方式：

　　１、甲方同意將持有的該網(wǎng)吧全部股份共計￥____萬元出資額，以￥____（大寫：____人民幣元整）轉(zhuǎn)讓給乙方，乙方同意按此價格購買上述股份。

　　２、甲乙雙方同意分次付清全款，在本合同訂立當天乙方支付甲方定金即首付款￥____（大寫：____人民幣元整）并承諾在日內(nèi)支付甲方尾款￥____（大寫：____人民幣元整）。

　　二、雙方保證條款：

　　１、甲方保證其持有的是該網(wǎng)吧的全部股份，甲方擁有完全的處置權(quán)。甲方保證所轉(zhuǎn)讓的股份，沒有設(shè)置任何抵押、質(zhì)押或擔保，并免遭任何第三人的追索。否則，由此引起的所有責任，由甲方承擔。

　　２、甲方負責向乙方提供相關(guān)過戶手續(xù)。

　　三、轉(zhuǎn)讓網(wǎng)吧股份后網(wǎng)吧發(fā)生的一切財務(wù)、經(jīng)營及其他與網(wǎng)吧有關(guān)的問題、事件均由乙方全權(quán)負責承擔，甲方不負任何責任和連帶責任。甲方承諾“轉(zhuǎn)讓網(wǎng)吧股份后，不以任何形式向乙方索要網(wǎng)吧物品、參與網(wǎng)吧經(jīng)營，干涉網(wǎng)吧事務(wù)”。乙方承諾“甲方不對轉(zhuǎn)讓后的網(wǎng)吧，發(fā)生的.任何問題、事件、債務(wù)負任何責任和連帶責任，所有一切均由乙方自行全部承擔。”

　　四、甲方有義務(wù)積極配合乙方辦理網(wǎng)吧相關(guān)的過戶手續(xù)。

　　五、如所轉(zhuǎn)讓的網(wǎng)吧股份中包含有附屬設(shè)施設(shè)備，具體設(shè)施設(shè)備清單補充于第七條備注中。網(wǎng)吧及附屬設(shè)施設(shè)備交收以前所產(chǎn)生的稅費、水費、電費、氣費、信息費、員工薪水及房屋租賃費等一切相關(guān)費用由甲方負責承擔并予以結(jié)清，與乙方無關(guān)。甲方所雇傭的職員，除乙方同意留用的以外，其余均由甲方負責遣散。如所轉(zhuǎn)讓的網(wǎng)吧股份中不包含有附屬設(shè)施設(shè)備，此第五條無效。

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。由甲、乙雙方簽字生效。

　　七、備注：

　　甲方簽字（蓋章）：乙方簽字（蓋章）：

　　年月日年月日

關(guān)于買賣合同6

　　賣方（以下簡稱甲方）：_________________________________________

　　買方（以下簡稱乙方）：_________________________________________

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》的有關(guān)規(guī)定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經(jīng)協(xié)商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協(xié)議，土地買賣合同范本。

　　一、基本情況：

　　1、乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(qū)（縣）_____________路_________ ________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產(chǎn)證為準。

　　2、土地使用權(quán)限為_______年，自_______年_____月_____日到_______年_____月___日止，實際年限按產(chǎn)權(quán)證。

　　二、廠房價格及其它費用：

　　1、廠房價格每平方米人民幣______________________元（大寫），總價（含人民幣土地價格）人民幣_______________________________元（大寫）。

　　2、土地使用稅費按國家有關(guān)規(guī)定由_______方每年支付給有關(guān)部門。

　　三、付款方式、期限及交房期：

　　1、廠房總價分二次付清，簽約日乙方支付定金人民幣________________萬元（大寫）。

　　（1）________年_____月____日前甲方把廠房通過有關(guān)部門驗收合格后交付乙方使用，同時乙方在收到甲方廠房后支付人民幣__________________萬元（大寫）；

　　（2）其余房款應(yīng)在甲方辦妥相關(guān)產(chǎn)權(quán)交易后（以產(chǎn)權(quán)交易中心核發(fā)產(chǎn)權(quán)證之日為準）——日內(nèi)一次性付清，在辦理中產(chǎn)生的`契稅由乙方負責。

　　2、以上付款以轉(zhuǎn)帳或現(xiàn)金方式支付均可，如乙方逾期超過一個月不付款，甲方有權(quán)終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土（轉(zhuǎn)載自百分網(wǎng)，請保留此標記。）地總價的10%計；若甲方不能辦理土地、房產(chǎn)二證，或?qū)⑼恋亍S房抵押給任何第三方，則售房合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按廠房和土地總價10%支付給乙方作為違約金，合同范本《土地買賣合同范本》。

　　四、其他規(guī)定：

　　1、甲方在辦理好產(chǎn)權(quán)證后再給乙方協(xié)助辦理產(chǎn)權(quán)過戶手續(xù)，在辦理中發(fā)生的所有費用契稅、工本費等由乙方負責支付。

　　2、乙方所購產(chǎn)權(quán)房可以自由轉(zhuǎn)讓或出租給其他方辦業(yè)，但必須通知管理方，受讓或承租方企業(yè)可以以本廠房地址進行工商注冊。

　　3、廠房內(nèi)土地屬批租，廠區(qū)內(nèi)按現(xiàn)有的設(shè)施配套使用給乙方，未經(jīng)有關(guān)部門同意，不得擅自搭建簡易棚及房屋，甲方須協(xié)助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續(xù)。

　　4、乙方所購房屋不得拆除，不得在其中舉辦高污染的項目。

　　5、乙方在所購房屋內(nèi)組織生產(chǎn)、經(jīng)營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規(guī)定費用。

　　6、乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協(xié)助辦理，增容費用由乙方向有關(guān)部門按規(guī)定交納。

　　7、本合同未盡事宜由雙方協(xié)商補充確定，與本合同具有同等法律效力。

　　8、甲方在完成售房的全過程后，則乙方有權(quán)支配和使用該廠房，甲方無權(quán)干涉。

　　9、本廠房的質(zhì)量保修期為交付后一年內(nèi)有效。

　　五、本合同主體及責任：

　　1、甲方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　2、乙方：_________________________法定代表人：______________委托代理人：____________

　　(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任)

　　六、本合同經(jīng)雙方代表簽字或蓋章后生效，本合同一式四份，甲、乙雙方和執(zhí)一份，房產(chǎn)管理局和公證處各執(zhí)一份。

　　甲方：乙方：

　　代表（簽名蓋章）：代表（簽名蓋章）：

　　電話：電話：

　　簽約日期：年月日

　　簽約地址：

　　編輯

關(guān)于買賣合同7

　　甲方：乙方：

　　甲乙雙方本著平等、自愿原則，雙方無異議簽字后本合同立即生效。具體內(nèi)容如下：

　　一、甲方優(yōu)惠價批發(fā)給乙方天然緬甸翡翠38件，甲方保證全部天然緬甸翡翠A貨。品名-規(guī)格列表如下：

　　1.滿綠純透冰種翡翠如意掛件、規(guī)格：1.5x4x1.2cm=2200元

　　2.冰種極品金黃紅翡巧雕松鶴延年翡翠牌規(guī)格：10.5x6.3x1.7cm，重153g=4800元

　　3. 冰糯紫羅蘭正綠三彩翡翠觀音擺件規(guī)格：20x21x5.5cm 約1800克=7200元

　　4. 冰種飄花圓條老鐲子規(guī)格：D=58MM 條粗11mm=5800元

　　5. 清.翡翠望子成龍精工牌規(guī)格：4.2x5.2x0.7cm=3600元

　　6. 湖水綠睛水冰種清透翡翠彌勒擺件規(guī)格：5.5x3x5.5cm 121g=4000元

　　7. 翡翠冰種滿綠正陽綠玉沖掛墜規(guī)格：L=4cm D=0.7cm=3000元

　　8. 冰種清透睛水翡翠哪吒鬧海大把件規(guī)格：4.5x7x3cm 142g=3500元

　　9. 清.滿綠正陽綠一路連升翡翠牌規(guī)格：4x5x0.8cm=8800元

　　10. 冰玻種漂正陽綠福瓜翡翠掛件規(guī)格：60x40x6mm，重32g=2200元

　　11. 冰玻種三彩精工絕美A貨翡翠鷹規(guī)格：6x5x1.6cm 重62g=6800元

　　12.老坑玻璃種滿綠起瑩光翡翠如意規(guī)格：17x39x10mm,重10.1g=7100元

　　13. 冰種紫羅蘭黃翡、正陽綠三彩翡翠童子拜觀音規(guī)格：18x16cm(不帶底座)=8000元

　　14. 緬甸A貨玻璃種滿綠起熒鑲鉆馬眼戒規(guī)格：指圈17mm 戒面10·18·5mm 11g=9800元

　　15. 冰種滿綠厚實壽桃翡翠玉佩規(guī)格：5x3.5x1.5cm 55g=8100元

　　16. 精美冰種翡翠三彩巧雕包羅萬象擺件規(guī)格：9.8x7.5x7.2cm 392.6g=12000元

　　17. 冰地老坑種滿綠正陽綠A貨翡翠精工如意牌規(guī)格：55x43x5mm，重24.3g=3200元

　　18. 冰糯種正陽綠滿綠節(jié)節(jié)高柱形翡翠平安牌規(guī)格：4.6x2x0.8cm3300元

　　19. 冰種紅翡雙色巧雕王者歸來規(guī)格：4.2x5.3x1.8cm=1500元

　　20. 極品冰種透亮完美紅翡馬鞍戒規(guī)格：馬鞍面2.8x1.5cm 圈口2.1cm，重12g=13000元

　　21. 緬甸A貨正陽綠冰種蛋面戒指規(guī)格：戒指內(nèi)徑20mm 蛋面1.5x1.2cm=5500元

　　22. 冰種清透帶正陽綠色根美工翡翠福祿壽大掛件規(guī)格：60x40x6mm，重32g=2600元

　　23.滿綠冰種正陽綠豌豆翡翠掛件規(guī)格：59x16x7mm=6200元

　　24. 極品冰玻種金絲種老坑滿綠帝王旋紋翡翠玉勒規(guī)格：H=44mm，D=9mm，重6.2g=7700元

　　25. 冰種帶菲飄花翡翠喜上眉梢玉佩規(guī)格：6x3x1.2cm 重31g=6300元

　　26. 高冰種玻璃地飄綠翡翠彌勒掛件規(guī)格：4.5x4.5x0.6cm(不含金框) 重32g=5400元

　　27. 冰種漂綠瓜翡翠掛件規(guī)格：6x4x0.6cm 重32g=2400元

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

關(guān)于買賣合同8

　　（20xx年3月31日由最高人民法院審判委員會第1545次會議通過，根據(jù)20xx年12月23日最高人民法院審判委員會第1823次會議通過的《最高人民法院關(guān)于修改〈最高人民法院關(guān)于在民事審判工作中適用《中華人民共和國工會法》若干問題的解釋〉等二十七件民事類司法解釋的決定》修正）。自20xx年1月1日起施行。

　　為正確審理買賣合同糾紛案件，根據(jù)《中華人民共和國民法典》《中華人民共和國民事訴訟法》等法律的規(guī)定，結(jié)合審判實踐，制定本解釋。

　　一、買賣合同的成立

　　第一條當事人之間沒有書面合同，一方以送貨單、收貨單、結(jié)算單、發(fā)票等主張存在買賣合同關(guān)系的，人民法院應(yīng)當結(jié)合當事人之間的交易方式、交易習(xí)慣以及其他相關(guān)證據(jù)，對買賣合同是否成立作出認定。

　　對賬確認函、債權(quán)確認書等函件、憑證沒有記載債權(quán)人名稱，買賣合同當事人一方以此證明存在買賣合同關(guān)系的，人民法院應(yīng)予支持，但有相反證據(jù)足以推翻的除外。

　　二、標的物交付和所有權(quán)轉(zhuǎn)移

　　第二條標的物為無需以有形載體交付的電子信息產(chǎn)品，當事人對交付方式約定不明確，且依照民法典第五百一十條的規(guī)定仍不能確定的，買受人收到約定的電子信息產(chǎn)品或者權(quán)利憑證即為交付。

　　第三條根據(jù)民法典第六百二十九條的規(guī)定，買受人拒絕接收多交部分標的物的，可以代為保管多交部分標的物。買受人主張出賣人負擔代為保管期間的合理費用的，人民法院應(yīng)予支持。

　　買受人主張出賣人承擔代為保管期間非因買受人故意或者重大過失造成的損失的，人民法院應(yīng)予支持。

　　第四條民法典第五百九十九條規(guī)定的“提取標的物單證以外的有關(guān)單證和資料”，主要應(yīng)當包括保險單、保修單、普通發(fā)票、增值稅專用發(fā)票、產(chǎn)品合格證、質(zhì)量保證書、質(zhì)量鑒定書、品質(zhì)檢驗證書、產(chǎn)品進出口檢疫書、原產(chǎn)地證明書、使用說明書、裝箱單等。

　　第五條出賣人僅以增值稅專用發(fā)票及稅款抵扣資料證明其已履行交付標的物義務(wù)，買受人不認可的，出賣人應(yīng)當提供其他證據(jù)證明交付標的物的事實。

　　合同約定或者當事人之間習(xí)慣以普通發(fā)票作為付款憑證，買受人以普通發(fā)票證明已經(jīng)履行付款義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持，但有相反證據(jù)足以推翻的除外。

　　第六條出賣人就同一普通動產(chǎn)訂立多重買賣合同，在買賣合同均有效的情況下，買受人均要求實際履行合同的，應(yīng)當按照以下情形分別處理：

　　（一）先行受領(lǐng)交付的買受人請求確認所有權(quán)已經(jīng)轉(zhuǎn)移的，人民法院應(yīng)予支持；

　　（二）均未受領(lǐng)交付，先行支付價款的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持；

　　（三）均未受領(lǐng)交付，也未支付價款，依法成立在先合同的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持。

　　第七條出賣人就同一船舶、航空器、機動車等特殊動產(chǎn)訂立多重買賣合同，在買賣合同均有效的情況下，買受人均要求實際履行合同的，應(yīng)當按照以下情形分別處理：

　　（一）先行受領(lǐng)交付的買受人請求出賣人履行辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)等合同義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持；

　　（二）均未受領(lǐng)交付，先行辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)的買受人請求出賣人履行交付標的物等合同義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持；

　　（三）均未受領(lǐng)交付，也未辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)，依法成立在先合同的買受人請求出賣人履行交付標的物和辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記手續(xù)等合同義務(wù)的，人民法院應(yīng)予支持；

　　（四）出賣人將標的物交付給買受人之一，又為其他買受人辦理所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，已受領(lǐng)交付的買受人請求將標的物所有權(quán)登記在自己名下的，人民法院應(yīng)予支持。

　　三、標的物風險負擔

　　第八條民法典第六百零三條第二款第一項規(guī)定的“標的物需要運輸?shù)摹保侵笜说奈镉沙鲑u人負責辦理托運，承運人系獨立于買賣合同當事人之外的運輸業(yè)者的情形。標的物毀損、滅失的風險負擔，按照民法典第六百零七條第二款的規(guī)定處理。

　　第九條出賣人根據(jù)合同約定將標的物運送至買受人指定地點并交付給承運人后，標的物毀損、滅失的風險由買受人負擔，但當事人另有約定的除外。

　　第十條出賣人出賣交由承運人運輸?shù)脑谕緲说奈铮诤贤闪r知道或者應(yīng)當知道標的物已經(jīng)毀損、滅失卻未告知買受人，買受人主張出賣人負擔標的物毀損、滅失的風險的，人民法院應(yīng)予支持。

　　第十一條當事人對風險負擔沒有約定，標的物為種類物，出賣人未以裝運單據(jù)、加蓋標記、通知買受人等可識別的方式清楚地將標的物特定于買賣合同，買受人主張不負擔標的物毀損、滅失的風險的，人民法院應(yīng)予支持。

　　四、標的物檢驗

　　第十二條人民法院具體認定民法典第六百二十一條第二款規(guī)定的“合理期限”時，應(yīng)當綜合當事人之間的交易性質(zhì)、交易目的、交易方式、交易習(xí)慣、標的物的種類、數(shù)量、性質(zhì)、安裝和使用情況、瑕疵的性質(zhì)、買受人應(yīng)盡的合理注意義務(wù)、檢驗方法和難易程度、買受人或者檢驗人所處的具體環(huán)境、自身技能以及其他合理因素，依據(jù)誠實信用原則進行判斷。

　　民法典第六百二十一條第二款規(guī)定的“二年”是最長的合理期限。該期限為不變期間，不適用訴訟時效中止、中斷或者延長的規(guī)定。

　　第十三條買受人在合理期限內(nèi)提出異議，出賣人以買受人已經(jīng)支付價款、確認欠款數(shù)額、使用標的物等為由，主張買受人放棄異議的，人民法院不予支持，但當事人另有約定的除外。

　　第十四條民法典第六百二十一條規(guī)定的檢驗期限、合理期限、二年期限經(jīng)過后，買受人主張標的物的`數(shù)量或者質(zhì)量不符合約定的，人民法院不予支持。

　　出賣人自愿承擔違約責任后，又以上述期限經(jīng)過為由翻悔的，人民法院不予支持。

　　五、違約責任

　　第十五條買受人依約保留部分價款作為質(zhì)量保證金，出賣人在質(zhì)量保證期未及時解決質(zhì)量問題而影響標的物的價值或者使用效果，出賣人主張支付該部分價款的，人民法院不予支持。

　　第十六條買受人在檢驗期限、質(zhì)量保證期、合理期限內(nèi)提出質(zhì)量異議，出賣人未按要求予以修理或者因情況緊急，買受人自行或者通過第三人修理標的物后，主張出賣人負擔因此發(fā)生的合理費用的，人民法院應(yīng)予支持。

　　第十七條標的物質(zhì)量不符合約定，買受人依照民法典第五百八十二條的規(guī)定要求減少價款的，人民法院應(yīng)予支持。當事人主張以符合約定的標的物和實際交付的標的物按交付時的市場價值計算差價的，人民法院應(yīng)予支持。

　　價款已經(jīng)支付，買受人主張返還減價后多出部分價款的，人民法院應(yīng)予支持。

　　第十八條買賣合同對付款期限作出的變更，不影響當事人關(guān)于逾期付款違約金的約定，但該違約金的起算點應(yīng)當隨之變更。

　　買賣合同約定逾期付款違約金，買受人以出賣人接受價款時未主張逾期付款違約金為由拒絕支付該違約金的，人民法院不予支持。

　　買賣合同約定逾期付款違約金，但對賬單、還款協(xié)議等未涉及逾期付款責任，出賣人根據(jù)對賬單、還款協(xié)議等主張欠款時請求買受人依約支付逾期付款違約金的，人民法院應(yīng)予支持，但對賬單、還款協(xié)議等明確載有本金及逾期付款利息數(shù)額或者已經(jīng)變更買賣合同中關(guān)于本金、利息等約定內(nèi)容的除外。

　　買賣合同沒有約定逾期付款違約金或者該違約金的計算方法，出賣人以買受人違約為由主張賠償逾期付款損失，違約行為發(fā)生在20xx年8月19日之前的，人民法院可以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為基礎(chǔ)，參照逾期罰息利率標準計算；違約行為發(fā)生在20xx年8月20日之后的，人民法院可以違約行為發(fā)生時中國人民銀行授權(quán)全國銀行間同業(yè)拆借中心公布的一年期貸款市場報價利率（LPR）標準為基礎(chǔ)，加計30—50%計算逾期付款損失。

　　第十九條出賣人沒有履行或者不當履行從給付義務(wù)，致使買受人不能實現(xiàn)合同目的，買受人主張解除合同的，人民法院應(yīng)當根據(jù)民法典第五百六十三條第一款第四項的規(guī)定，予以支持。

　　第二十條買賣合同因違約而解除后，守約方主張繼續(xù)適用違約金條款的，人民法院應(yīng)予支持；但約定的違約金過分高于造成的損失的，人民法院可以參照民法典第五百八十五條第二款的規(guī)定處理。

　　第二十一條買賣合同當事人一方以對方違約為由主張支付違約金，對方以合同不成立、合同未生效、合同無效或者不構(gòu)成違約等為由進行免責抗辯而未主張調(diào)整過高的違約金的，人民法院應(yīng)當就法院若不支持免責抗辯，當事人是否需要主張調(diào)整違約金進行釋明。

　　一審法院認為免責抗辯成立且未予釋明，二審法院認為應(yīng)當判決支付違約金的，可以直接釋明并改判。

　　第二十二條買賣合同當事人一方違約造成對方損失，對方主張賠償可得利益損失的，人民法院在確定違約責任范圍時，應(yīng)當根據(jù)當事人的主張，依據(jù)民法典第五百八十四條、第五百九十一條、第五百九十二條、本解釋第二十三條等規(guī)定進行認定。

　　第二十三條買賣合同當事人一方因?qū)Ψ竭`約而獲有利益，違約方主張從損失賠償額中扣除該部分利益的，人民法院應(yīng)予支持。

　　第二十四條買受人在締約時知道或者應(yīng)當知道標的物質(zhì)量存在瑕疵，主張出賣人承擔瑕疵擔保責任的，人民法院不予支持，但買受人在締約時不知道該瑕疵會導(dǎo)致標的物的基本效用顯著降低的除外。

　　六、所有權(quán)保留

　　第二十五條買賣合同當事人主張民法典第六百四十一條關(guān)于標的物所有權(quán)保留的規(guī)定適用于不動產(chǎn)的，人民法院不予支持。

　　第二十六條買受人已經(jīng)支付標的物總價款的百分之七十五以上，出賣人主張取回標的物的，人民法院不予支持。

　　在民法典第六百四十二條第一款第三項情形下，第三人依據(jù)民法典第三百一十一條的規(guī)定已經(jīng)善意取得標的物所有權(quán)或者其他物權(quán)，出賣人主張取回標的物的，人民法院不予支持。

　　七、特種買賣

　　第二十七條民法典第六百三十四條第一款規(guī)定的“分期付款”，系指買受人將應(yīng)付的總價款在一定期限內(nèi)至少分三次向出賣人支付。

　　分期付款買賣合同的約定違反民法典第六百三十四條第一款的規(guī)定，損害買受人利益，買受人主張該約定無效的，人民法院應(yīng)予支持。

　　第二十八條分期付款買賣合同約定出賣人在解除合同時可以扣留已受領(lǐng)價金，出賣人扣留的金額超過標的物使用費以及標的物受損賠償額，買受人請求返還超過部分的，人民法院應(yīng)予支持。

　　當事人對標的物的使用費沒有約定的，人民法院可以參照當?shù)赝悩说奈锏淖饨饦藴蚀_定。

　　第二十九條合同約定的樣品質(zhì)量與文字說明不一致且發(fā)生糾紛時當事人不能達成合意，樣品封存后外觀和內(nèi)在品質(zhì)沒有發(fā)生變化的，人民法院應(yīng)當以樣品為準；外觀和內(nèi)在品質(zhì)發(fā)生變化，或者當事人對是否發(fā)生變化有爭議而又無法查明的，人民法院應(yīng)當以文字說明為準。

　　第三十條買賣合同存在下列約定內(nèi)容之一的，不屬于試用買賣。買受人主張屬于試用買賣的，人民法院不予支持：

　　（一）約定標的物經(jīng)過試用或者檢驗符合一定要求時，買受人應(yīng)當購買標的物；

　　（二）約定第三人經(jīng)試驗對標的物認可時，買受人應(yīng)當購買標的物；

　　（三）約定買受人在一定期限內(nèi)可以調(diào)換標的物；

　　（四）約定買受人在一定期限內(nèi)可以退還標的物。

　　八、其他問題

　　第三十一條出賣人履行交付義務(wù)后訴請買受人支付價款，買受人以出賣人違約在先為由提出異議的，人民法院應(yīng)當按照下列情況分別處理：

　　（一）買受人拒絕支付違約金、拒絕賠償損失或者主張出賣人應(yīng)當采取減少價款等補救措施的，屬于提出抗辯；

　　（二）買受人主張出賣人應(yīng)支付違約金、賠償損失或者要求解除合同的，應(yīng)當提起反訴。

　　第三十二條法律或者行政法規(guī)對債權(quán)轉(zhuǎn)讓、股權(quán)轉(zhuǎn)讓等權(quán)利轉(zhuǎn)讓合同有規(guī)定的，依照其規(guī)定；沒有規(guī)定的，人民法院可以根據(jù)民法典第四百六十七條和第六百四十六條的規(guī)定，參照適用買賣合同的有關(guān)規(guī)定。

　　權(quán)利轉(zhuǎn)讓或者其他有償合同參照適用買賣合同的有關(guān)規(guī)定的，人民法院應(yīng)當首先引用民法典第六百四十六條的規(guī)定，再引用買賣合同的有關(guān)規(guī)定。

　　第三十三條本解釋施行前本院發(fā)布的有關(guān)購銷合同、銷售合同等有償轉(zhuǎn)移標的物所有權(quán)的合同的規(guī)定，與本解釋抵觸的，自本解釋施行之日起不再適用。

　　本解釋施行后尚未終審的買賣合同糾紛案件，適用本解釋；本解釋施行前已經(jīng)終審，當事人申請再審或者按照審判監(jiān)督程序決定再審的，不適用本解釋。

關(guān)于買賣合同9

　　為正確審理房屋買賣合同糾紛案件，根據(jù)《中華人民共和國民法通則》、《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國物權(quán)法》、《中華人民共和國民事訴訟法》、《最高人民法院關(guān)于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》（以下簡稱《解釋》）等法律法規(guī)和司法解釋的規(guī)定，結(jié)合本省民事審判實際，制定本意見。

　　一、關(guān)于新建商品房買賣合同糾紛

　　1、當事人簽訂的認購書、購房意向書等協(xié)議雖然不具備《解釋》第五條規(guī)定的條件，但已經(jīng)明確了擬購商品房的位置、面積、價款且能夠?qū)嶋H履行的，可以認定為商品房買賣合同。但當事人明確約定認購書、購房意向書等協(xié)議僅為預(yù)約合同的除外。人民法院對認購書、購房意向書等協(xié)議性質(zhì)作出的認定，不影響一方當事人根據(jù)協(xié)議中定金條款的約定，向可歸責的另一方當事人主張適用定金罰則。

　　2、當事人以期房不能轉(zhuǎn)讓為由請求確認轉(zhuǎn)讓合同無效的，一般不予支持；轉(zhuǎn)讓人在轉(zhuǎn)讓合同履行期限屆滿時仍未取得房屋所有權(quán)，致使受讓人不能辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，受讓人請求解除合同并要求轉(zhuǎn)讓人承擔違約責任的，應(yīng)予支持。

　　3、出賣人就同一房屋分別與數(shù)個買受人簽訂買賣合同，在合同均為有效且買受人均主張出賣人履行合同轉(zhuǎn)移房屋所有權(quán)的情況下，一般應(yīng)按照以下順序確定買受人的權(quán)利保護順位：

　　（1）已經(jīng)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的；

　　（2）已經(jīng)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移預(yù)告登記或合同備案手續(xù)的；

　　（3）已經(jīng)合法占有房屋的；

　　（4）合同實際履行在先的；

　　（5）均未履行，合同成立在先的。

　　簽訂房屋買賣合同在先的買受人已經(jīng)合法占有了房屋，出賣人又與后買受人簽訂合同并辦理了房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，除非先買受人能夠舉證證明后買受人在簽訂合同及辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記時知道或應(yīng)當知道房屋已被其他買受人先行占有，仍應(yīng)優(yōu)先保護已經(jīng)辦理了房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記的買受人。

　　4、房屋買賣格式合同約定以“該商品房經(jīng)驗收合格”作為交付條件，一般應(yīng)以出賣人（建設(shè)單位）組織勘察、設(shè)計、施工、監(jiān)理等單位進行工程竣工驗收并出具驗收合格的意見作為認定房屋經(jīng)驗收合格的依據(jù)。但規(guī)劃、公安消防、環(huán)保、城建檔案管理等專門管理部門尚未出具認可性意見的，不應(yīng)認定房屋已經(jīng)驗收合格。

　　5、出賣人交付的房屋不符合本意見第4條規(guī)定的交付條件，買受人接收了房屋后以出賣人交付房屋時“未經(jīng)驗收合格”為由主張逾期交房違約責任的，在一審法院辯論終結(jié)前出賣人能夠提供完整的《工程竣工驗收報告》，對買受人的訴訟請求一般不予支持。

　　6、房屋買賣合同約定出賣人在交付房屋時須提供《住宅質(zhì)量保證書》、《住宅使用說明書》等文件，出賣人實際交付房屋時未能提供上述文件的，買受人有權(quán)拒絕接收房屋，但買受人接收房屋后又以出賣人未能依約提供上述文件為由主張逾期交房違約責任的，一般不予支持。

　　7、買受人以出賣人逾期辦證為由主張違約責任的，出賣人舉證證明其已于房屋買賣合同約定或《解釋》規(guī)定的辦理房屋產(chǎn)權(quán)證的最后期限30個工作日前向產(chǎn)權(quán)登記機構(gòu)報送了辦證所需的文件和資料的，對買受人的訴訟請求一般不予支持。

　　8、房屋買賣合同的當事人以約定的違約金過高為由請求對違約金進行調(diào)整，但雙方當事人均未舉證證明守約方因違約所造成的實際損失，人民法院可以根據(jù)《最高人民法院關(guān)于適用若干問題的解釋

　　（二）》第二十九條的規(guī)定，結(jié)合案件具體情況，在中國人銀行發(fā)布的同期同類貸款利率四倍的范圍內(nèi)，對約定的違約金進行調(diào)整。

　　二、關(guān)于城鎮(zhèn)”二手房“買賣合同糾紛

　　9、《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第三十八條第（六）項“未依法登記領(lǐng)取權(quán)屬證書的”房屋不得轉(zhuǎn)讓的規(guī)定，在性質(zhì)上不屬于《最高人民法院關(guān)于適用若干問題的解釋（二）》第十四條規(guī)定的“效力性強制性規(guī)定”，買受人僅以出賣人簽訂合同時未取得房屋權(quán)屬證書為由請求確認合同無效的，不予支持。《中華人民共和國城市房地產(chǎn)管理法》第三十九條第一款第（二）項的規(guī)定在性質(zhì)上也不屬于上述司法解釋第十四條規(guī)定的“效力性強制性規(guī)定”，不應(yīng)作為認定房屋買賣合同無效的法律依據(jù)。

　　10、房屋抵押權(quán)存續(xù)期間，出賣人（抵押人）未經(jīng)抵押權(quán)人同意轉(zhuǎn)讓抵押房屋的，不影響房屋買賣合同的效力。在合同約定的履行期限屆滿時因抵押登記仍未涂銷，導(dǎo)致無法辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，買受人請求解除合同的，可予支持。買受人要求出賣人承擔違約責任的，可綜合考慮合同雙方過錯、所造成的損失等因素，確定應(yīng)予承擔的責任。

　　11、當事人之間就同一房屋分別簽訂數(shù)份買賣合同，因該數(shù)份合同中關(guān)于房屋價款、履行方式、履行期限等實質(zhì)性內(nèi)容的約定不一致而產(chǎn)生爭議的，人民法院應(yīng)當綜合考慮合同簽訂時間的先后、實際履行情況、同類房屋市場交易價等因素，確定當事人的真實意思，認定應(yīng)予履行的'合同。

　　12、房屋中介機構(gòu)違反忠實居間義務(wù)，嚴重損害委托人利益，委托人拒絕支付中介服務(wù)費用或請求房屋中介機構(gòu)賠償因此造成的損失的，應(yīng)予支持。

　　三、關(guān)于農(nóng)村房屋買賣合同糾紛

　　13、城鎮(zhèn)居民、法人或其他組織購買農(nóng)村集體所有土地上建設(shè)的房屋簽訂的房屋買賣合同，應(yīng)當根據(jù)《中華人民共和國合同法》第五十二條和《中華人民共和國土地管理法》第四十三的規(guī)定，認定為無效合同。農(nóng)村房屋買賣合同被認定為無效的，可以根據(jù)當事人的過錯、所獲利益、賠償能力等情況，判令其承擔相應(yīng)的締約過失責任。

　　14、非同一農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員之間簽訂的房屋買賣合同，應(yīng)當認定為無效合同。但買受人在一審法院辯論終結(jié)前取得出賣人所謂的農(nóng)村集體經(jīng)濟組織成員資格且符合其他購買條件的，可以認定合同有效。

　　四、其他問題

　　15、共有房屋的部分登記權(quán)利人轉(zhuǎn)讓房屋，屬于無權(quán)處分行為，其他登記權(quán)利人以轉(zhuǎn)讓房屋未經(jīng)其同意為由主張買賣合同無效的，一般予以支持。但買受人有理由相信出賣人有代理權(quán)的除外。共有房屋登記在一人或部分共有人名下，登記權(quán)利人轉(zhuǎn)讓共有房屋，亦屬于無權(quán)處分行為，其他共有人主張房屋買賣合同無效的，人民法院應(yīng)根據(jù)《中華人民共和國物權(quán)法》第一百零六條第一款的規(guī)定進一步審查買受人是否構(gòu)成善意取得。

　　16、房屋買賣合同簽訂后，買受人已交付了全部價款并合法占有了房屋，在申請登記機構(gòu)辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記期間，該買受人對轉(zhuǎn)移登記尚未完成沒有過錯，或者因出賣人原因無法辦理轉(zhuǎn)移登記，出賣人的債權(quán)人請求人民法院查封、拍賣、變賣該房屋，買受人提出異議的，應(yīng)予支持。但有證據(jù)證明買受人與出賣人惡意串通損害債權(quán)人利益的除外。

　　17、房屋買賣合同簽訂后，出賣人未依約協(xié)助買受人辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，買受人提起確權(quán)之訴，請求確認房屋歸其所有的，人民法院應(yīng)當對買受人進行釋明，告知變更訴訟請求為主張出賣人協(xié)助辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記，買受人堅持不予變更的，應(yīng)當駁回其訴訟請求。買受人請求出賣人履行協(xié)助辦理房屋所有權(quán)轉(zhuǎn)移登記義務(wù)的，不受法律規(guī)定的訴訟時效期間的限制。

　　18、本意見自下發(fā)之日起施行。

關(guān)于買賣合同10

　　甲方（購方）：_____

　　乙方（供方）：_____

　　地址：_____

　　郵政編碼：_____

　　電話：_____

　　法定代表人：_____

　　職務(wù)：_____

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》等有關(guān)法律的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守，嚴格履行。

　　第一條訂購產(chǎn)品名稱、單位、單價、數(shù)量約定如下：

　　1、產(chǎn)品名稱：_____ 。

　　2、單位：_____ 。

　　3、單價：_____ 。

　　4、數(shù)量：_____ 。

　　第二條產(chǎn)品質(zhì)量按照國家規(guī)定的`規(guī)格標準執(zhí)行。

　　第三條包裝要求和費用負擔

　　1、包裝材料及規(guī)格：_____。

　　2、每包凈重：_____千克。

　　3、不同品種等級分別包裝。

　　4、包裝牢固，適宜裝卸運輸。

　　5、每包品種等級標簽清楚。

　　6、包裝費用由甲方負擔。

　　第四條交貨時間、地點

　　1、交貨時間：_____ 。

　　2、交貨地點：_____ 。

　　第五條驗收方法：。

　　第六條運輸方法及運費承擔：_____ 。

　　第七條結(jié)算方式與期限：_____ 。

　　第八條甲方違約責任

　　1、甲方必須按合同規(guī)定收貨，否則，應(yīng)向乙方償付少收部分總價值_____ ％的違約金。

　　2、甲方?jīng)]有按照國家規(guī)定的等級和價格標準，壓級壓價收購，除還足壓價部分貨款外，應(yīng)向甲方償付壓價部分總價值_____％的違約金。

　　3、甲方在乙方交貨后，應(yīng)按時付款，每逾期一天，應(yīng)向乙方償付未付款部分總價值_____ ％的違約金。

　　第九條乙方違約責任

　　1、乙方未按合同規(guī)定品名、品級、數(shù)量交貨，應(yīng)向甲方償付少交部分總價值_____ ％的違約金。

　　2、乙方未按合同規(guī)定時間交貨，每逾期_____ 天，應(yīng)向甲方償付遲交部分總價值_____ ％的違約金。

　　3、乙方包裝不符合合同規(guī)定，應(yīng)當返工，所造成的損失由乙方自負。

　　第十條甲乙雙方由于自然災(zāi)害和其他不可抗力，確實不能全部或部分履行合同，可免除全部或部分違約責任。

　　第十一條本合同有效期限自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。

　　甲方（簽章）：_____

　　乙方（簽章）：_____

　　代表人：_____

　　_____年_____月_____日

關(guān)于買賣合同11

　　商鋪出售是商鋪所有權(quán)即產(chǎn)權(quán)的轉(zhuǎn)移，一般商鋪購買者擁有商鋪產(chǎn)權(quán)證，商鋪的產(chǎn)權(quán)總共有40年，商鋪產(chǎn)權(quán)人擁有商鋪處置權(quán)、收益權(quán)等權(quán)益。

　　那么如何簽訂商鋪買賣合同呢?簽訂商鋪買賣合同是最重要的一步。其中，合同中明確約定公攤的面積、明確約定交房的期限、明確注意物業(yè)管理問題、注意相鄰權(quán)的問題、明確約定商鋪的交房條件等詳細相關(guān)內(nèi)容請閱讀下文。

　　1、合同中明確約定公攤的面積

　　購房者在購買商鋪的同時，有必要讓開發(fā)商在購房合同中約定好當商鋪公攤面積過大或過小時的解決之道，這樣購房者在購買商業(yè)物業(yè)中，遇到諸如商鋪公攤問題時，不至于陷入被動。只有事先約定嚴密詳盡，才能在前述情況出現(xiàn)時順利維權(quán)。

　　2、明確約定交房的期限

　　在簽訂商鋪買賣合同時應(yīng)就交房期限做嚴格的規(guī)定，并約定一旦逾期交房時，開發(fā)商除了承擔延期交房的違約金外還應(yīng)當承擔購房者的'租金損失。

　　3、明確注意物業(yè)管理問題

　　相對于住宅而言，商用物業(yè)(尤其是商鋪)因經(jīng)營業(yè)態(tài)各異，物業(yè)的屬性呈現(xiàn)多樣性，因此商用物業(yè)(尤其是商鋪)單獨成立業(yè)主委員會的可能性很少、難度較大。購房者在購買商鋪時極易忽略的環(huán)節(jié)。因此購房者在購置商鋪時，不要輕易和開發(fā)商簽定物業(yè)管理合同。

　　4、注意相鄰權(quán)的問題

　　在物業(yè)日常的經(jīng)營活動中，有關(guān)商鋪相鄰權(quán)的紛爭也時有發(fā)生。購房者在購置商鋪之前，應(yīng)了解整個物業(yè)的整體規(guī)劃，做到宜細不宜粗，明確好物業(yè)的通風、采光、通行以及物業(yè)的建筑布局走向等，以避免日后商鋪在經(jīng)營上帶來的不必要的紛爭。

　　5、明確約定商鋪的交房條件

　　商業(yè)物業(yè)的房產(chǎn)條件對投資商的招商以及經(jīng)營者日后的經(jīng)營都相當重要。在簽訂商鋪時應(yīng)特別約定物業(yè)的平面格局、樓板承重、停車位、消防、廣告位、客貨梯、出入口、通透性、展示面、柱距、層高以及配套設(shè)施等條件，并在交房時特別予以注意驗收。

　　以上就是對“如何簽訂商鋪買賣合同”的一些介紹。商鋪交易隨著城市的發(fā)展越來越頻繁，發(fā)生商鋪買賣糾結(jié)的情況也常常發(fā)生，而商鋪交易糾結(jié)一般情況下標的都比較大，糾紛解決也比較麻煩，我們在碰到這類糾紛時，最好向?qū)I(yè)律師進行咨詢，以免受到更多的損失。

關(guān)于買賣合同12

　　原告朱海林與被告潘世海于20xx年8月26日協(xié)商小貨車的買賣事宜，由朱海林將其自己的一輛欄板躍進NJ1026D小型載貨汽車，車輛行駛證號為瓊D30594，出賣給潘世海。雙方約定，車價為8000元。同日，潘世海向朱海林寫下欠條一張，其欠條載明：“欠購車款捌仟元(￥8000)定于20xx年9月20日前付清。如果不按時付可按車價款壹倍處罰。欠款人：潘世海20xx年8月26日”。潘世海寫下欠條交朱海林后，朱海林便同意潘世海把車開走，至同年9月20日潘世海未按欠條時間向朱海林支付購車款8000元，朱海林也沒有將該車的相關(guān)證件交付給潘世海，雙方因此引起糾紛。朱海林于20xx年3月17日向原審人民法院提起訴訟，要求潘世海支付其拖欠的購車款16000元，并承擔車旅費100元。潘世海辯稱，其本人已于20xx年10月12日將4000元支付給朱海林，按雙方的約定，朱海林應(yīng)辦理好產(chǎn)權(quán)轉(zhuǎn)讓登記手續(xù)，而朱海林沒有辦理，因此，雙方的口頭協(xié)議沒有生效，要求朱海林退回定金4000元，并請證人張桂銘出庭作證。一審中，潘世海提出反訴，要求朱海林雙倍返還定金8000元，并要求朱海林支付為該車修理所付出的費用2420元。原審法院通知其繳交反訴費，但在法定期間內(nèi)，潘世海未向原審法院繳交反訴費，原審法院裁定，按潘世海自動撤回反訴處理。一審中，朱海林對證人的證言予以否認。二審另查明，朱海林于20xx年3月間購買該車，總價款為35200元。根據(jù)國家經(jīng)濟貿(mào)易委員會、國家計劃委員會、國家貿(mào)易部、機械工業(yè)部、公安部、國家環(huán)境保護局關(guān)于發(fā)布《汽車報廢標準》的通知，該車使用年限為8年。按使用8年計算，該車每天折舊費為12.05元。

　　原審法院認為，原、被告之間所進行的交易是舊小貨車，根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》

　　第三條“舊機動車流通涉及車輛管理、交通安全管理、國有資產(chǎn)管理、社會治安管理、環(huán)境保護管理等各個方面，屬特殊商品流通，必須在批準的舊機動車交易中心進行”的規(guī)定，原告所賣的舊貨車，必須要在經(jīng)過批準的舊機動車交易中心方可進行交易，否則應(yīng)視為交易無效。因此，原告擅自將自己的舊小貨車賣給被告，其行為違反了《機動車交易管理辦法》的規(guī)定，故應(yīng)視為買賣無效。對無效買賣所得的財產(chǎn)，應(yīng)互相返還。因此，對原告要求被告支付拖欠的購車款16000元和車旅費100元的訴訟請求，本院不予支持。對于被告在20xx年10月12日支付4000元給原告的這一事實，由于被告向法庭提供在場證人張桂銘出庭作證，雖然原告否認，但根據(jù)雙方提供證據(jù)的證明度，被告有證人出庭作證，因此，被告主張的可信度大于原告否認的可信度。對被告的`這一主張，本院應(yīng)予認定。據(jù)此，依照《中華人民共和國民事訴訟法》第六十四條第一款、《中華人民共和國合同法》第五十八條和參照貿(mào)易部發(fā)布的《舊機動車交易管理辦法》第三條的規(guī)定，判決如下：

　　一、原告朱海林與被告潘世海的舊車買賣無效;

　　二、被告潘世海于本判決生效之日起7日內(nèi)返還瓊D30594號小貨車給原告朱海林;原告朱海林于本判決生效之日起7日內(nèi)返還4000元給被告潘世海;

　　三、駁回原告朱海林的其他訴訟請求。一審宣判后，原告朱海林不服提出上訴。

　　二審審理認為，上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日達成口頭買賣汽車協(xié)議，是雙方當事人的真實意思表示，協(xié)議內(nèi)容不違反法律、行政法規(guī)的強制性規(guī)定，應(yīng)認定該協(xié)議為有效協(xié)議。協(xié)議約定后，上訴人將車輛交付被上訴人使用，被上訴人未按約定支付車款，其行為屬于違約行為，依法應(yīng)承擔違約責任。同時，

　　上訴人將該車交付被上訴人，沒有將該車相關(guān)的證件交給被上訴人，致使被上訴人不能正常的進行營運，上訴人的行為也應(yīng)視為違約行為，也應(yīng)承擔違約責任。鑒于本案中，雙方?jīng)]有約定上訴人的違約責任，因此，上訴人的違約責任應(yīng)視為與被上訴人的違約責任相等。本案中，雙方均未完全履行協(xié)議，上訴人請求被上訴人將該車退回，被上訴人表示同意，故雙方約定的口頭協(xié)議可予以解除。由于被上訴人未按協(xié)議約定，將車款支付上訴人，也不及時將車退回上訴人，致使該車由被上訴人占用長達一年，因此，被上訴人應(yīng)支付該車的折舊費給上訴人，其折舊費按每天12.05元計算，上訴人主張支付時間從20xx年8月27日至20xx年4月23日，共計239天，計2880元。上訴人上訴請求被上訴人賠償用車款沒有證據(jù)，不予認定。其上訴請求被上訴人賠償精神損失費20xx元，沒有法律依據(jù)，也沒有事實根據(jù)。原審判決駁回其他訴訟請求正確，應(yīng)予維持。被上訴人主張20xx年10月12日支付4000元給上訴人，證據(jù)不足，不予認定。被上訴人在答辯中，要求上訴人雙倍退還定金8000元，并要求補償購買維修汽車配件費用2420元，由于一審中提出反訴請求，未按規(guī)定時間交納反訴費，一審已裁定按其自動撤回反訴處理，被上訴人現(xiàn)主張沒有理由。原審判決根據(jù)國務(wù)院貿(mào)易部頒布的《舊機動車交易管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，認定雙方的舊車買賣合同為無效合同，屬適用法律錯誤。因為《舊機動車交易管理辦法》是屬于部門的規(guī)章，并不是行政法規(guī)。目前，法律和行政法規(guī)并未規(guī)定舊機動車交易必須在批準的舊機動車交易中心進行，故不能以此作為判決合同無效的依據(jù)，應(yīng)予糾正。原審判決認定被上訴人已支付4000元購車款，并判決由上訴人返還，其認定事實證據(jù)不足，應(yīng)予以撤銷。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十三條第一款第三項、《中華人民共和國合同法》第九十四條第四項、第九十七條的規(guī)定，判決如下：

　　一、維持海南省瓊中黎族苗族自治縣人民法院(20xx)瓊中民初字第65—2號民事判決第三項;

　　二、撤銷海南省瓊中黎族苗族自治縣人民法院(20xx)瓊中民初字第65—2號民事判決第

　　一、二項;

　　三、解除上訴人朱海林與被上訴人潘世海于20xx年8月26日約定的汽車買賣口頭協(xié)議;

　　四、限被上訴人潘世海于本判決生效后十天內(nèi)將瓊D30594牌號欄板小貨車(躍進NJ1026D)退還上訴人朱海林，并支付該車折舊費2880元給上訴人朱海林，逾期交車則每天按12.05元支付該車折舊費。

　　從上述案例看，審理汽車買賣合同糾紛案件，不能以《舊機動車交易管理辦法》作為認定汽車買賣合同無效的依據(jù)。因為《舊機動車交易管理辦法》是國務(wù)院貿(mào)易部于1998年3月9日頒布的

關(guān)于買賣合同13

　　設(shè)備轉(zhuǎn)讓方：____________（甲方）

　　身份證號碼：____________設(shè)備接收方：____________（乙方）

　　身份證號碼：____________現(xiàn)經(jīng)甲乙雙方共同商定達成如下協(xié)議：

　　（1）因甲方設(shè)備多余，現(xiàn)轉(zhuǎn)讓臺給乙方，工作小時，出廠編號為，經(jīng)乙方負責人及技術(shù)人員現(xiàn)場看機試機后，甲乙雙方達成協(xié)商價為人民幣：___________________，大寫（）。乙方本著互相信任的情況下預(yù)付現(xiàn)金人民幣：_______________。于年____月____日將貨提走。

　　（2）甲方出售該設(shè)備提供該機；出廠合格證、購機發(fā)票、進口設(shè)備提供進口報關(guān)單等有效證件備注：

　　（3）如該機是甲方偷盜或來路不明的，甲方將負全部法律責任。

　　（4）如合格證、購機發(fā)票或者進口報關(guān)單丟失，需在當?shù)毓矙C關(guān)或者派出所開據(jù)證明：證明該設(shè)備屬甲方所有。

　　（4）如甲方以前和他人或合伙人有經(jīng)濟糾紛，產(chǎn)權(quán)問題將與乙方無關(guān)。

　　（5）甲方若購機時在XX按揭款未繳納完，私自出售給乙方后，XX要追繳任何責任和尾款補清由甲方負責，如出售給乙方后，是甲方的原因，比如，甲方尾款未付清造成G衛(wèi)星定位系統(tǒng)鎖機后所造成的'任何損失等誤工費均由甲方負責賠償。

　　（6）甲方在自己的場地上負責將該機設(shè)備安全裝上乙方的運輸車上。保證乙方順利離開，乙方將一次性付清余款，該機產(chǎn)權(quán)屬乙方所有。

　　（7）為了雙方共同遵守特訂立此協(xié)議。甲方需提供身份證復(fù)印件附合同上。

　　（8）此協(xié)議一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，簽字按手印后立即生效。

　　（9）如該設(shè)備屬于兩人合伙制經(jīng)營或多人合伙制經(jīng)營，需所有人共同簽字，按手印生效。

　　（10）甲方____________收款帳號：____________乙方____________轉(zhuǎn)款帳號：____________甲方姓名：____________

　　乙方姓名：____________電話：____________

　　電話：____________單位：____________簽定日期：____________

　　________年____月____日

關(guān)于買賣合同14

　　甲方：

　　乙方：

　　甲、乙雙方經(jīng)過友好協(xié)商，并根據(jù)《中華人民共和國合同法》，就買賣花草花卉事宜達成本如下協(xié)議：

　　一、花草花卉內(nèi)容

　　1.甲方按照乙方提出的要求，提供如下花草花卉：

　　2.雙方應(yīng)依據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)法規(guī)對花卉花草根葉進行嚴格審查，如不符合有關(guān)法規(guī)，乙方有權(quán)要求調(diào)換。

　　二、付款條件

　　雙方同意花草花卉采取先送貨后付費的原則，甲方應(yīng)在__年_月_日前將上述花卉一次性送給乙方，乙方在花卉貨到一周內(nèi)付款給甲方，總付款額是人民幣：(大寫：)。

　　三、責任

　　1.甲方必須保證花草花卉成活質(zhì)量，如果在一周內(nèi)不能成活，則乙方有權(quán)拒絕付款。并要求甲方承擔總金額百分之十的`賠償責任。

　　2.如乙方未按時付款，遲延一天則按總金額百分之五罰款。

　　四、其他

　　1.本合同未盡適宜，將按照《合同法》由雙方友好協(xié)商解決。

　　2.合同傳真件與合同原件有同等法律效力。

　　3.本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，經(jīng)雙方代表人簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)：乙方:(蓋章)：

　　代表簽字：代表簽字：

　　年月日

關(guān)于買賣合同15

　　供方：

　　需方：

　　按照《中華人民共和國合同法》有關(guān)規(guī)定，本著平等互利，協(xié)商一致的原則。為明確雙方的權(quán)利、義務(wù)和責任，經(jīng)雙方友好協(xié)商，特簽定本合同，以便共同遵照執(zhí)行。

　　一、標的、數(shù)量、價款：消防器材供應(yīng) 該合同單價為貨到需方施工工地后結(jié)算價格，含材料、運輸、上、下車費、包裝、稅等全部費用。該合同數(shù)量為計劃數(shù)量，雙方按實際收貨數(shù)量結(jié)算為準。

　　二、質(zhì)量標準：

　　1、嚴格按需方要求規(guī)格、型號生產(chǎn)供應(yīng)，質(zhì)量符合國家現(xiàn)行GB14561-20、GB3445-93等質(zhì)量要求及國家有關(guān)消防規(guī)范，并負責其產(chǎn)品通過當?shù)叵啦块T驗收。產(chǎn)品質(zhì)量等級為優(yōu)等品。

　　2、供方送貨時應(yīng)按上述要求提供產(chǎn)品檢驗報告及合格證、生產(chǎn)許可證、產(chǎn)品準用證等全套軟件資料，作為質(zhì)量檢測依據(jù)之一。供方負責其產(chǎn)品通過當?shù)叵啦块T驗收合格。

　　三、損耗損耗由供方承擔。

　　四、交貨地點、運輸方式及到達費用負擔：

　　1、交貨地點：需方委托收貨人：

　　2、運輸方式及到達費用負擔：由供方負責運到需方指定的施工場地，運費、上下車費由供方承擔。

　　五、產(chǎn)品的包裝標準和包裝物的供應(yīng)與回收供方負責按國家有關(guān)規(guī)定包裝運輸。

　　六、產(chǎn)品的交貨期限：供方必須保證產(chǎn)品供貨日期及質(zhì)量，從________年____月____日起開始供貨，供方嚴格按需方通知分批送貨。

　　七、貨款結(jié)算方式：不付預(yù)付款，全部貨到需方工地初驗合格七個工作日付給實際總貨款的70%，整體工程竣工公安消防支隊驗收合格經(jīng)需方審核后7個工作日內(nèi)再付25%，留5%質(zhì)保金，質(zhì)保期滿經(jīng)需方確認無質(zhì)量問題，結(jié)清質(zhì)保金。

　　八、驗收方法：

　　1、供方送貨時必須提供產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品檢驗報告、產(chǎn)品準用證等全套軟件資料。

　　2、貨到工地，供需雙方按約定質(zhì)量標準和要求共同初驗，若使用后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由供方賠償一切損失并承擔相關(guān)經(jīng)濟、法律責任。

　　3、驗收標準，按本合同第二條產(chǎn)品質(zhì)量要求驗收。

　　4、需方工地驗收代表：趙xx、任x

　　5、驗收或使用后發(fā)生質(zhì)量糾紛，由質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督管理局鑒定，按鑒定結(jié)果處理。

　　九、質(zhì)保

　　1、質(zhì)保期：自整體工程竣工消防驗收合格后需方在最終驗收合格的文件上簽字次日起________年時間。在質(zhì)保期內(nèi)，若因供方產(chǎn)品質(zhì)量不符合約定標準，應(yīng)由供方自費拆除并安裝優(yōu)級產(chǎn)品，并承擔給需方造成的一切損失。

　　2、質(zhì)保金額和支付辦法：按合同總價的5%作質(zhì)保金，質(zhì)保期滿經(jīng)需方確認無質(zhì)量問題后____日內(nèi)付清質(zhì)保金。

　　3、質(zhì)保金不計利息，供方賠償義務(wù)不受質(zhì)保金額的限制。

　　十、違約責任

　　1、供需雙方未履行以上條款，均視為違約。