定做合同

時間：2024-09-17 13:00:15 合同我要投稿

關于定做合同

　　隨著法律觀念的深入人心，人們運用到合同的場合不斷增多，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編幫大家整理的關于定做合同，希望能夠幫助到大家。

關于定做合同

關于定做合同1

　　承攬人：

　　定作人：

　　定作人委托承攬人制作______，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條定作成品

　　1、定作成品名稱為：

　　2、定作成品規格為：

　　3、定作成品數量為：__，單位為：____

　　第二條定作成品質量要求

　　定作成品的質量要求為：__，

　　（定作物品，需封存樣品的，應寫明要由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收依據。）

　　第三條原材料的提供辦法、規格、數量、質量、期限

　　1、承攬人提供原材料的數量為：__消耗定額為：__規格為：__

　　2、定作人對原材料檢驗期限是：__，承攬人隱瞞原材料缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量時，定作人有權要求重作、修理、減少價款數或退貨。

　　3、原材料交付或提取日期的計算，參照合同第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙的提供辦法、期限

　　1、技術資料、圖紙由__一方提供。

　　2、提供方提供技術資料、圖紙的期限為：______

　　3、承攬人在依照定作人的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應及時通知定作人；定作人應在日/月內回復，提出修改意見。承攬人在規定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作人，因此造成的損失，由定作人賠償。

　　4、保密要求：________（注意，承攬人對于承攬的工作，定作人是否要求保密，要明確約定。如果定作人要求保密，承攬人應嚴格遵守，未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。）

　　第五條報酬

　　承攬人按合同有關要求交付全部定作物時，定作人付給承攬人價款（或酬金）__元。（若有國家或主管部門規定，則應按該規定執行。）

　　第六條驗收標準和方法

　　1、驗收標準為本合同規定的質量要求、圖紙、樣品。

　　2、驗收期限為：_________

　　①定作人應按合同規定的期限驗收承攬人所完成的工作。

　　②驗收前，承攬人應向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　3、保證期限為：_____________

　　對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，由雙方協商保證期限。保證期內發生問題，除定作人使用、保管不當原因而造成質量問題以外，定作物成品由承攬人負責修復或退換。

　　4、雙方當事人對承攬的定作物和項目質量，在檢驗中發生爭議時，可由________質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨時間和地點

　　1、交（提）定作物期限為：_____________。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應在事先與對方達成協議。承攬人自備運輸工具交送定作物的，以定作人接收的戳記日期為準。委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記期為準；自提定作物的，以承攬人通知的提取日期為準。（雙方當事人不同意以上計算方法，可以另行約定。）

　　2、交貨地點：______

　　第八條包裝

　　1、包裝定作物的材料：

　　2、包裝定作物的方式：

　　3、包裝定作物的標準與要求：

　　4、包裝定作物的費用由________一方負擔。

　　第九條運輸

　　1、本次定作承攬中，采用_____運輸方式。

　　2、本次定作承攬中的運輸費用由______一方承擔。

　　第十條結算

　　1、定作人應在承攬人交付符合要求定作物的__日/月內，與承攬人結算。

　　2、定作人采用（寫明是現金結算，還是轉賬結算，還是銀行匯款結算）作為結算方式。

　　第十一條定金與預付款

　　1、承攬人要求定作人交付__元定金；定作人不履行合同，無權請求返還定金，承攬人不履行合同的，應雙倍返還定金。

　　2、定作人可向承攬人給付__元預付款。承攬人不履行合同的.，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款；定作人不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余額的，定作人可以請求返還。

　　第十二條承攬人的違約責任

　　1、承攬人未按合同規定的質量交付定作物，定作人同意利用的，應按質論價；定作人不同意利用的，承攬人應負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經修整或調換后，定作物仍不符合合同規定的，定作人有權拒收，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　2、交貨時間到期，承攬人交付定作物數量少于合同規定，定作人仍然需要的，承攬人應照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不需要的，定作人有權解除合同，由此造成的損失由承攬人賠償。

　　3、承攬人未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作人不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬人應向定作人支付該不合格包裝物低于合格包裝物的階值部分。因包裝不符合合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　4、承攬人逾期交付定作物，應向定作人償付違約金__元；以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的__‰償付違約金。未經定作人同意，提前交付定作物，定作人有權暫不接收。

　　5、承攬人不能交付定作物，應向定作人償付不能交付定作物的價款總值的__%（一般為10%～30%）或酬金總額的______%（一般為20%～60%）的違約金。

　　6、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作人代保管時，承攬人應支付定作人實際支付的保管費、保養費等。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收入時，承攬人除按合同規定負責運到正確指定地點或接收人處，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由保管不善致使定作人提供的包裝、設備及其他物品毀損滅失的，承攬人應向定作人償付定作人因此造成的損失。

　　9、承攬人隱瞞原材料的缺陷或使用不符合合同規定的原材料而影響定作物質量的，定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　第十三條定作人違約責任

　　1、定作人中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償承攬人因此造成的損失。

　　2、定作人中途終止合同，定作人償付承攬人未履行部分價款總值的__%（一般為10%～30%）的違約金。

　　3、定作人未按合同規定的時間和要求向承攬人提供技術資料或包裝物的，沒有作好必要的準備工作致使承攬人無法開始工作的，承攬人有權解除合同，定作人應賠償承攬人因此而造成的損失；承攬人不要求解除合同，除交付定作物的日期得以順延外，定作人應償付承攬人停工待料的損失。

　　4、定作人逾期領取定作物，應支付違約金__元，應向承攬人支付保管費、保養費等。定作人逾期6個月不領取定作物的，承攬人有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管費、保養費后，退還給定作人；變賣定作物所得少于報酬、保管費、保養費時，定作人還應補償不足的部分；如定作物不能變賣，定作人應賠償承攬人的損失。

　　5、定作人逾期付款，應比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向承攬人償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的__一‰償付違約金。

　　6、定作人無故拒收定作物的，應賠償承攬人因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、定作人變更交付定作物地點或接收人時，要承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　1、在合同履行期內，由于不可抗力，致使原材料毀損、滅失的，定作人不對承攬人負賠償責任。

　　2、在合同履行期內，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應采取積極措施，盡量減少損失。

　　3、在合同履行期之后，由于不可抗力，致使定作物毀損、滅失的，承攬人不能免除違約責任，除非是定作人遲延接受或無故拒收，此時，定作人應向承攬人承擔損害賠償責任。

　　第十五條爭議解決方式

　　履行本合同時，若當事人發生爭議，雙方應協商解決；協商不成，可向_______仲裁委員會申請仲裁。（如果不同意仲裁的，只能向人民法院起訴。）

　　第十六條合同的變更或解除

　　經雙方當事人協商一致，本合同可以變更或解除。第十七條雙方約定的其他事項本合同一式二份，定作人和承攬人各持一份。

　　定作人：（簽章）

　　定作人地址：

　　承攬人：（簽章）

　　承攬人地址：

　　簽訂日期：__年__月__日

關于定做合同2

　　承攬方： (以下簡稱甲方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯系方式：

　　定作方： (以下簡稱乙方)

　　住址：

　　法定代表人：

　　聯系方式：

　　甲乙雙方經雙方友好協商，現簽訂本合同，以資共同信守。

　　一、加工產品名稱、規格、數量、價格、交貨日期

　　總金額(大寫)

　　交貨日期：由乙方訂貨清單確定。

　　本合同所確定的價格在年月日至年月有效，乙方要貨清單確定的數量低于本合同數量的，甲方有權根據甲方成本核算變更合同價格條款。

　　甲方提供給乙方的價格組成為：毛坯管成本+加工費;加工所需的毛坯管由甲方提供。

　　二、質量標準及驗收

　　1、甲方根據乙方提供的相關工藝要求進行加工成產，質量標準為甲方的企業標準，同時符合國家質量要求。

　　2、乙方應在收到加工產品之日起二天內對加工產品的數量、質量等相關事項進行確認驗收。如果對甲方交付的加工產品有異議，應于收貨之日起三天內書面向甲方提出。如逾期，則視為甲方交付的產品完全符合加工要求。加工產品因乙方使用方法不當、保管不當等原因引起的質量問題，乙方不得要求甲方修復或者退換或者主張其他任何責任。

　　三、包裝要求及費用負擔

　　1、加工產品由甲方負責包裝，以加工產品不受損壞為標準。

　　2、甲方對乙方所加工的產品進行商標貼牌，但乙方依據本合同所要求貼牌的商標必須為乙方合法使用的注冊商標，(包括經核準的使用類別符合商標法律法規要求)乙方有義務在本合同履行之前提供相應的注冊證明、合法使用證明等。

　　3、甲方負責包裝箱圖案制版，但乙方應當向甲方繳納每版/次押金費用5000元，制版效果圖案由乙方簽字確認。因乙方需要對印刷版面進行更改的，乙方自擔費。

　　4、具體包裝要求是乙方依據本合同訂購的產品數量每種、每次的型號規格數量不低于500箱;否則制版押金不予退還。

　　四、交貨(運輸)時間、辦法及地點要求

　　1、加工物交由甲方指定的____________________ (承運人)承運，由甲方代辦相關的托運手續，運費由乙方承擔。甲方將定作物交付承運人后，則視為甲方已將加工物交付于乙方，該加工產品所有的風險由乙方承擔。

　　2、乙方也以自提貨物，交貨地點為甲方榆垡廠區。但該批次貨物要求自提應當在要貨清單中注明，否則甲方默認為乙方代辦運輸。

　　3、時間要求：甲方收到乙方要貨清單后，并收到乙方該批次預付款后日交貨。委托承運人運輸的，以交加工物時承運人簽發的戳記日期為交貨日期。

　　五、預付款要求

　　乙方應于要貨清單送達甲方之日，向甲方支付該批次貨物 ______%預付款，該預付款在該批加工物交付時沖抵貨款。

　　六、加工款結算辦法及期限