【精華】制作合同錦集9篇

　　在不斷進步的社會中，關于合同的利益糾紛越來越多，正常情況下，簽訂合同必須經過規定的方式。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編幫大家整理的制作合同9篇，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

制作合同 篇1

　　甲方：朱家灘小學

　　乙方：（春輝布藝）王寶林

　　甲乙雙方根據平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合學校實際，制作及安裝辦公樓，宿舍樓、會議室等窗簾，為確保雙方利益，經協商特制訂本合同。

　　一、工程內容：

　　1、工程量： 共計62幅窗簾

　　2、窗簾布藝規格： 高 2.2m 寬 2.1m(辦公室、會議室)

　　高 2 m 寬 2.1m（宿舍）

　　3、每幅窗簾定價： 辦公室、會議室共12幅 每幅260元

　　宿舍共50幅 每幅187元

　　二、制作要求：由乙方提供窗簾樣品，以甲方指定的`樣品為準，進行安裝，尺寸大小應根據窗戶為準，要求保證質量，做到美觀大方，安裝牢固，使用自如。

　　三、工程總價：壹萬貳仟肆佰柒拾元整 （12470元）

　　四、付款方式：銀行轉款（乙方提供銀行賬號）

　　五、保修期為一年

　　保修范圍為安裝窗簾的牢固程度，甲方不正常的使用造成的破損除外。保修期內隨叫隨到。

　　六、本合同一式兩份，甲乙雙方各一份。自甲乙雙方簽字蓋章后生效，在定成合同約定的所以內容后自行失效。

制作合同 篇2

　　委托單位：_________(以下簡稱甲方)

　　承接單位：_________(以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及_________有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。

　　一、甲方委托乙方設計制作的項目

　　1、項目名稱：_________。

　　2、項目內容：以甲乙雙方共同商定的方案及結構框圖為基礎，具體內容如下：_________。

　　3、項目完成日期：_________年_________月_________日。

　　二、項目資料及文件的提交

　　1、由甲乙雙方共同協商，確定本項目文案、結構框圖及解說詞等。

　　2、甲方負責提供本項目所需的說明文字、圖片、錄像等相關素材資料。

　　3、乙方在工作完成后，向甲方提交項目成果。

　　三、制作權及技術資料的保密

　　本項目的`版權屬甲方所有。

　　本項目中甲方提供的全部設計資料屬甲方所有，乙方有責任對此予以保密，不得提供給第三方使用。

　　四、項目收費及支付方法

　　1、費用構成：多媒體制作(_________分鐘)+三維動畫制作(_________秒鐘)具體如下：

　　(1)配音：(千字)：_________元

　　(2)片頭制作(秒)：_________元

　　(3)圖像、文字、視頻處理：_________元

　　(4)素材搜集、美工設計：_________元

　　(5)程序包裝：_________元

　　(6)合成剪輯：(分鐘)_________元/分鐘

　　(7)三維動畫制作：(秒鐘)_________元/秒

　　(8)本項目設計及制作費用計為：人民幣_________元(￥_________元)。

　　2、合同簽訂后甲方即預付乙方費用總額的_________%即人民幣_________元(￥_________元)。

　　3、項目初步完成，乙方向甲方提交初稿校驗時，甲方再付乙方費用總額的_________%費用，即人民幣_________元(￥_________元)。

　　4、項目完成，乙方向甲方提交成果文件時，甲方支付乙方余款費用總額的_________%費用，即人民幣_________元(￥_________元)。

　　五、雙方責任

　　甲方責任：

　　1、甲方有專人負責溝通，并配合乙方，如期向乙方提供所需的設計文案和其他資料，并保證提供的資料質量達到設計和制作的要求。

　　2、按約定時間和金額，支付給乙方相關的設計和制作費用。

　　3、由于甲方變更已提交的設計文案和基礎資料，變更雙方確定的結構框圖，變更項目使用要求等條件造成乙方設計制作工作返工時，雙方應重新商定項目完成日期，同時根據工作變更及返工情況商定費用的變更。

　　乙方責任：

　　1、如期向甲方交付本合同規定的成果文件，并保證文件質量符合使用要求。

　　2、按項目說明內容完成所定項。

　　3、協助甲方解決使用過程中項目的技術問題，并對使用人員進行基本培訓。

　　4、由于乙方設計制作錯誤產生的問題，乙方有責任在設計制作上采取補救措施并及時更新甲方的成果文件，費用由乙方承擔。

　　六、合同生效與終止

　　1、本合同經甲乙雙方加蓋單位法人公章，并有法定代表人或法定代表人授權代理人簽字(或蓋章)后生效。

　　2、甲乙雙方因故需變更或終止本合同時應提前通知對方，對本合同中的遺留問題取得一致意見，在補充條款中進行說明或簽定補充協議。未達成協議前，本合同繼續有效。

　　3、乙方向甲方提供本合同中規定的項目成果文件，且甲方按合同規定付清乙方全部設計制作費后，本合同關系終止。本合同另有條款約定的除外。

　　七、其他條款

　　1、本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定并形成書面協議作為本合同附件執行。

　　2、本合同履行過程中如果發生糾紛，雙方應通過協商解決，若協商不成，可向_________仲裁委員會提出仲裁。

　　八、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份。

　　甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________

　　簽約人(簽字)：_________ 簽約人(簽字)：_________

　　單位地址：_________ 單位地址：_________

　　聯系電話：_________ 聯系電話：_________

　　銀行帳號：_________ 銀行帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

制作合同 篇3

　　合同編號：______________

　　訂做方（甲方）：___________________

　　制作方（乙方）：_______科技有限公司

　　一、品名、規格、單位、數量、單價、金額、交貨日期

　　品名

　　規格（長*寬*高）

　　單位

　　數量

　　單價（元）

　　金 額（元）

　　合計人民幣金額（大寫）

　　整 金額（小寫）：￥

　　元

　　交貨日期：合同簽定起 日內

　　其它說明：

　　_________________________________

　　三、驗收標準、方法：按樣品工藝為檢驗標準。

　　四、包裝要求及費用負擔

　　_________________________________

　　五、交貨方式及地點：乙方負責送到甲方安裝地（北京范圍內）。

　　六、結算方式及期限

　　_________________________________

　　七、違約責任：雙方應嚴格遵守本合同的約定，如出現問題根據問題所屬承擔責任。

　　八、解決合同糾紛的方式：被告住所地人民法院訴訟。

　　九、其它事項：由雙方協商解決。

　　十、戶名：_______科技有限公司

　　帳號：_______________________

　　開戶行：_____________________

　　訂 做 方

　　制 作 方

　　單位名稱：

　　單位名稱：_______科技有限公司

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　簽單日期：_______年_______月_______日

制作合同 篇4

　　甲方(定作方)：

　　法定代表人：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　根據《民法典》及相關法律法規，甲、乙雙方經協商一致，就項目木制作產品供貨事宜達成以下協議，以供雙方共同遵守：

　　一、產品基本情況

　　1.基本情況

　　總價款：￥：元

　　其他相關費用：□送貨費元□安裝費元□測量、設計費：元

　　□其他費用：元

　　總計金額(大寫)：佰拾萬仟佰拾元角￥：元(包含稅費)

　　2.乙方所供產品必須與雙方封存樣品一致，具體應達到以下標準：

　　1.《木制品制作企業主要材料采購規范》(MG-2-20xx)

　　2.《木飾面生產安裝企業標準》(Q/320500JTL003-20xx)

　　3.《木質門生產安裝企業標準》(Q/320500JTL004-20xx)

　　4.《固定家具生產安裝企業標準》(Q/320500JTL005-20xx)

　　5.其他

　　二、定作設計

　　□承攬方設計

　　1.承攬方應依據定作方需求，在前將設計圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。

　　2.經雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承擔。

　　3.承攬方對設計方案提出保密要求的，定作方應遵守保密義務。

　　□定作方設計

　　1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續。

　　2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方后日內，承攬方應當進行檢查復核。承攬方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當及時書面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書面通知后日內書面回復。

　　3.承攬方進行工作期間，發現提供的設計要求不合理，應當立即通知定作方;定作方應當在收到書面異議后的日內予以答復并提出修改意見。定作方未答復,承攬方有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。

　　4.承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　5.因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。

　　三、付款方式

　　1.本合同簽訂后日內，定作方應支付%即人民幣(大寫)(￥元)作為定金。

　　2.%尾款計人民幣(大寫)(￥元)，定作方于驗收結束后天內支付。

　　3.約定收款賬戶：

　　指定收款賬號：。

　　開戶行：。

　　戶名：。

　　四、轉包

　　1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;

　　1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：

　　(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。

　　(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。

　　1.2承攬方未經定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。

　　2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;

　　2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：

　　(1)承攬方可以交由第三人完成的輔助工作包括：。

　　(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責

　　2.2承攬方未經定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。

　　五、交貨方式、地點及驗收

　　1.交貨時間：年月日

　　2.交貨地點：。

　　3.交貨方式：□承攬方送貨/□定作方自提

　　4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。

　　5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單，驗收結算單作為最終付款依據;驗收不合格乙方應予以返工，返工所需材料、工時由乙方承擔。

　　六、質量保證

　　1.對所售貨物承攬方提供年的保用期，在保用期內因產品質量問題致使不能正常使用，承攬方負責維修，費用由承攬方承擔。

　　質保期內承攬方應在接到定作方通知后24小時內進行維修或更換處理，并承擔相關費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修，甲方有權自行組織維修，所產生的費用由乙方承擔。

　　2.保用期后，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。

　　3.保用期內非產品質量原因，而因其它原因造成產品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。

　　七、承攬方違約責任

　　1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時仍應履行交貨義務。

　　逾期超過十五天的，定作方有權解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經支付的全部貨款。

　　承攬方交付的定作物不符合合同規定，可由定作方暫時代為保管，承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。

　　承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經同意將承攬工作轉包給第三人的，定作方有權拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應當按照要求加工，并承擔逾期交付的責任，按照15.2條款處理。

　　未經定作方同意，承攬方擅自將承攬的'主要工作交與第三人完成的，定作方有權解除合同，并要求承攬方賠償損失。

　　八、定作方違約責任

　　1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時仍應履行付款義務。

　　逾期超過十五日的，承攬方有權解除本合同。解除合同時，定作方已經支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。

　　2.定作方如未按合同規定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作，經催告后定作方在合理期限內仍不履行的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　3.定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償因此給承攬方造成的損失。

　　4.定作方無故解除合同，應賠償合同總計金額的%違約金。

　　5.承攬方送交定作物的，定作方無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規定期限領取定作物的，應當承擔承攬方實際支付的保管費。

　　九、留置權

　　定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權利。雙方約定，承攬方給予定作方天履行債務期間。(不得少于60天)如前述履行債務期間屆滿，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產折價變賣或拍賣，但以未支付報酬總額為限，超出此范圍的，定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。

　　十、爭議解決

　　1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。

　　2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;

　　(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　十一、其他

　　1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關文件為合同附件，與本合同具有同等效力。

　　2.本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。

　　3.本協議經各方簽署后生效。

　　簽署時間：年月日

　　定作方(蓋章)：

　　聯系人：

　　聯系方式：

　　地址：

　　承攬方(蓋章)：

　　聯系人：

　　聯系方式：

　　地址：

制作合同 篇5

　　按樣品生產加工合同

　　oem 加 工 合 同 書

　　合同編號：nx153

　　甲方 ：

　　地 址：

　　法定代表人：

　　傳真：__________________

　　乙方：

　　地 址：

　　法定代表人：

　　甲乙雙方本著共同發展、互惠互利的原則，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規及政策規定，經雙方充分協商，就甲方龍宇品牌 系列產品的定作加工事宜，達成如下協議，共同信守。

　　一、合作形式

　　1、乙方按照甲方提供的樣品生產龍宇品牌系列產品。在本合同有效執行期間，該品牌乙方無權以任何形式銷售。

　　2、在合作過程中，產品生產所需的包材由甲方負責提供的部分。甲方應自訂單下達后 15 日內，將前述包材運輸至乙方倉庫，甲方提供包材2 %的備損率，多供部分不計加工數量。甲方提供給乙方的包材應符合產品包裝標準。如甲方未能按時、按質、按量提供給乙方應交付的包材，乙方除對無法履行本合同不負責外，還有權向甲方索取停工待料的損失；甲方特此同意確認。

　　3、定作加工產品的質量要求樣品確認：

　　（1）質量要求： 產品無毒無害、符合國家標準（或行業要求）：按樣生產，各批次質量和計量均必須穩定；保持產品外包整潔 。

　　（2）樣品確認：雙方簽字確認并封樣品，并作為產品驗收和產品質量標準判定依據，樣品一式 2 份，甲乙雙方各執 1 份，樣品應附書面說明。

　　（3）包裝上文字、圖片、標識等內容物必須符合國家規定的相關法規，甲方負責審核確認，因商品外包裝問題所產生的投訴等均由甲方負責，與乙方無關。

　　二、生產及銷售文件的確認和使用

　　1、在本合同正式簽訂同時，乙方向甲方提供加蓋公章確認的營業執照副本、生產許可證、衛生許可證復印件各1份；甲方向乙方提供蓋公章確認的營業執照副本復印件、商標注冊證復印件各1份、法人代表授權書原件1 份，作為本合同附件。

　　2、甲方在乙方處生產的所有品牌產品，外包裝上必須注明乙方為生產商（制造商）。

　　3、乙方提供甲方三證（營業執照、衛生許可證、生產許可證）的，甲方同意按乙方要求：

　　（1）乙方同意甲方在委托給乙方加工的產品上標注乙方的三證（即公司名稱、生產許可證、衛生許可證），協議期間甲方免費使用乙方三證信息。非由乙方加工生產的產品不得使用乙方三證在市場銷售。如發現市場有非乙方生產的產品，乙方有權向甲方懲罰該批產品銷售貨款3倍的違約金額。

　　（2）由乙方所生產的產品的最后包裝工序必須在乙方處實施完成。

　　三、產品生產質量標準與檢驗

　　1、乙方對乙方采購的所有原材料質量負責。

　　2、乙方向甲方承擔產品質量責任。

　　3、乙方保證所代加工的產品質量完全符合雙方約定并符合中國所頒布的國家標準，或符合在技術監督局通過或備案的企業標準。

　　4、甲方有權在現場對每批次產品進行抽檢，乙方質檢責任人必須同時在現場。

　　5、如因市場銷售和行業監管需要委托技術監督部門或衛生監督部門進行抽檢的，檢驗費用由 提出 方承擔。

　　6、因甲方原因，在加工過程損壞乙方提供的包材及原液，乙方予以相應的經濟賠償。

　　四、價款或酬金（單位：肆仟元人民幣，不含稅）

　　1、乙方為甲方生產前述產品的收費標準，詳見附件《產品訂貨單》。對乙方產品加工定做要求：

　　（1）產品組件（配方）應包括：（包材、標簽、液體）。

　　（2）產品包裝要求：依據甲方要求（箱裝數） 。

　　3、如屬于分期交貨的，雙方每次以訂單方式確認交貨數量、時間等。

　　4、合同價格清單中，如果單價和數量的乘積總和與總價不一致時，以單價為準并修正總價。

　　五、結算方式

　　1、合同（訂單）訂立后 3 日內甲方需預付總額50%的貨款。

　　3、乙方賬戶信息：

　　開戶銀行：中國農業銀行股份有限公司廈門西柯支行

　　開戶名稱：廈門傳茗生物科技有限公司

　　賬 號：4033 7001 0400 05631

　　六、交貨的時間、地點，運輸方式及費用承擔：

　　1、交貨時間：一般交貨日期為：包材到齊后7日內。如遇到不可抗力因素（如地震、水災&&自然災害等）情況無法按時完成生產的，乙方必須在規定或訂單約定的.交貨日（乙方收到甲方生產訂單起三個工作日內以書面形式給予甲方正式確認交貨日期）交貨日期前５日以書面的形式通知甲方，同時確認調整后的交貨日期。

　　2、交貨地點：乙方倉庫。甲方收貨人驗收意見視為甲方的驗收意見。

　　3、運輸方式及費用承擔：選擇以下方式：

　　甲方自提貨物；費用由 甲 方承擔。

　　七、驗收標準和方法 ：

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙或樣品作為驗收標準。

　　2、甲方收到乙方貨物的，應進行書面簽收。甲方收貨后需在三個工作日內對貨物數量進行驗收入庫。并根據雙方約定的產品質量要求、樣品對所收貨物進行抽檢，如有質量問題甲方應及時（三個工作日內）書面通知乙方。甲方未及時驗收或未在前述期限內提出異議的，視為產品驗收合格。

　　3、如抽檢時未發現質量問題，但在售賣過程發現質量問題甲方也應及時（三個工作日內）書面通知乙方。

　　4、甲乙雙方對貨物質量問題發生爭議時，可由法定質量監督查驗機構提供查驗證明。

　　5、交貨量允許在訂單量的5%短溢，乙方應妥善保管甲方財產，并于合同終止后，剩余財產全部歸還甲方。

　　八、違約責任：

　　1、乙方違約責任

　　（1）乙方未經甲方同意，不得更改產品的配方和檢驗標準，若甲方同意修改，則應當按質論價，重新核定價格。

　　（2）乙方未按合同規定包裝加工定做貨物，需返工或從頭包裝的，應當負責返工或從頭包裝，

　　并承擔因此而支付的費用。

　　2、甲方違約責任

　　（1）甲方未經乙方同意，不得使用乙方三證及商品條形碼于非乙方生產的產品上，否則，由此而造成的任何損失均由甲方承擔，乙方有權追究甲方一切法律責任。如乙方發現市場有非乙方生產的甲方產品使用乙方三證的，甲方須向乙方支付違約金20，000_元。

　　（2）甲方如中途變更產品或包裝物數量、規格、質量的，應提前 15 天書面通知乙方，否則因此造成的損失由甲方全部承擔。

　　（3）甲方無故解除合同，應償付乙方總額的60%違約金。

　　（4）甲方應按時支付加工費用，每延遲一日，甲方應按照未付款的 1 %的標準向乙方支付違約金，甲方超過 30 日仍未支付的，乙方有權處理代工的貨品，并有權解除本合同。

　　九、質量責任特別約定：

　　1、乙方生產的產品通過與留樣對照確認為乙方責任，則乙方無條件進行返工，直至合格。如乙方按照甲方確認的樣品生產產品，且所使用的材料配方等符合國家標準的，該產品進行銷售后有造成消費者損害的,乙方不承擔相關責任。

　　2、由乙方生產、檢驗合格的產品如有特殊說明質量保證儲存條件要求的，甲方應按說明儲存條件存放并實施管理。經過與留樣對照、驗證屬于甲方人為責任的不合格品或甲方保管不善等原因造成損失的與乙方無關。

　　十、其他未盡事宜約定

　　1、乙方有責任向甲方提供產品的主要成份，便于甲方商業宣傳及產品說明書的撰寫。

　　2、甲乙雙方均應遵守國家產品質量、包裝標示、宣傳管理等一切法規，一方違規，另一方均有權提出終止合作，并由違規方承擔一切責任。

　　3、使用甲方三證的產品、包裝，甲方應在包裝印刷之前讓乙方進行三證審核、確認。

　　4、合作加工的甲方品牌產品，在市場銷售過程中出現一切問題雙方均應及時溝通，相互協商，根據已有的約定分清責任，在處理過程中雙方應緊密協作。

　　十一、本合同有效期自 20xx年 9 月日起至 20xx 年 9 月日止。

　　十二、本合同壹式貳份，甲乙雙方各持壹份，經雙方代表簽字并加蓋公章起生效。

　　十四、本合同如有未盡事宜，雙方協商解決。如協商不成，則將所爭議事項提交生產商所住地人民法院解決。

制作合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商，現就“托斯卡納小鎮”工地主入口以東圍墻廣告牌鋼架制作、安裝事宜達成如下一致協議。

　　1．工程內容：廣告牌鋼架（不含基礎及預埋件）制作、安裝（附施工圖），廣告牌面積以實際面積計算。

　　2．工程地點：臨泉東路與橋頭集路交口，詳見施工圖附件。

　　3. 承包方式：乙方包工包料 。

　　4．合同總價款確定：按廣告牌實際面積，以220元/平方米計算的價款+設計變更材料調整部分。

　　5. 工期：貳拾天。開工日期為本合同簽訂日期，如遇不可抗力或甲方原因停工，工期順延。

　　6. 施工用電及現場材料管理：甲方承擔電費，協助乙方選好材料堆放場地。工程驗收交付之前由乙方負責材料看管。

　　7. 乙方按甲方確認的施工圖施工，如須修改，乙方要經甲方確定，方可施工。

　　8. 乙方負責按質按量完成合同約定的項目，如廣告牌不能正常使用，經鑒定屬于材料質量或乙方安裝不當導致的，由乙方負責直接損失（出現不可抗拒的自然災害除外）。

　　9．工程驗收：以國家頒發的施工及驗收規范和質量檢驗標準為依據。工程質量達不到驗收標準，甲方有權拒付工程款。

　　10. 如乙方竣工后書面通知甲方進行驗收，甲方在收到通知7日內未驗收工程，視為驗收通過。

　　11. 保修期：以驗收合格后開始計算保修期，保修期一年（不含油漆）。

　　12．付款方式：本合同付款采用轉賬方式，乙方提供銀行賬號。

　　13．付款：本合同簽訂之日起7日之內，乙方完成8米高廣告牌安裝，甲方付本合同總價（暫按圖紙面積和單價220元/每平米計算，不含設計變更及材料調整）的30%。工程辦理決算后一個月內甲方支付至本合同決算價的`95%（扣除前期支付的30%部分），乙方應提供合同決算價對應金額的建安發票。余款5%作為質保金，至保修期滿后一個月內支付。

　　14. 因乙方原因未能按時完成本工程制作、安裝，每逾期一日，乙方應向甲方支付合同總價的3‰作為違約金。

　　15.甲方未能按合同付款，每逾期一日，甲方應向乙方支付1‰。

　　16.乙方應保證工程質量，結構牢固，抗風力等指標達到六級抗風標準。

　　17. 如屬甲方因中途停工，拆除等，乙方不退還甲方已支付款項，并有權就施工情況要求甲方繼續支付已完部分或全部的材料費及制作費。

　　18.未經乙方允許，距廣告牌基礎5米內嚴禁開挖作業，因此造成的質量問題，乙方不承擔任何責任。

　　以下是雙方協商確定的補充條款，和本合同正式條款具有同樣的法律效力：

　　1.若本工程出現勞資糾紛、工傷事故，均由乙方負全部責任并承擔一切損失。

　　2.乙方現場施工負責人必須24小時保持聯系通暢，否則，本合同有效期內每次聯系不到罰款人民幣貳仟元整，從工程款中扣除。

　　3.本合同自簽訂日生效，之前甲乙雙方就本工程簽訂的所有合同同時廢止。

　　甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

　　簽字 ： 簽字：

　　開戶行： 開戶行：

　　賬號： 賬號：

制作合同 篇7

　　甲方：

　　乙方：華宇廣告傳媒有限公司

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》相關規定，經雙方充分協商，特簽定本合同并共同嚴格履行合同條款，任何一方違反本合同規定，均按《中華人民共和國經濟合同法》和有關法規規定承擔經濟責任。

　　一、項目名稱

　　門頭廣告牌

　　二、項目內容

　　門頭貼鋁塑板（面+底+柱）鋁型材發光字

　　大字0.75mX4 小字0.3mX11個圖標0.35Mx4個 PVC字6cmX18個

　　三、項目總金額

　　共計人民幣( 大寫 ) 玖仟伍佰肆拾元

　　（小寫） 9540

　　四、付款方式:

　　1、第一次付款：本合同簽訂后，甲方支付定金，即人民幣￥元 (大寫： 整）。

　　2、第二次付款：項目安裝完畢，甲方一次性余款付清， 即人民幣￥_元整（大寫：_ 整）。

　　五、工程期限：合同簽訂之日起天完成。

　　六、驗收：在制作安裝完成后，乙方應通知甲方驗收，甲方在三個工作日內確認，

　　如有質量問題，甲方有權要求乙方重新制作安裝，直到甲方驗收合格。

　　七、責任與義務:

　　1．乙方應按甲方要求按質按量完成相關的制作工作。

　　2、施工期間乙方工人要注意防火防盜和施工安全,責任由乙方承擔。

　　3、乙方在履行合同中，如因甲方提供相關資料不及時、施工場地未協調相關部門以至延誤工期，乙方不負責任，另產生的其他費用由甲方支付。

　　4、乙方在履行合同中，如遇天氣等不可抗議因素或甲方方案變動時有延誤

　　工期，甲乙雙方因協商解決。

　　5、如甲方另增加項目或項目方案變動，所產生的費用由甲、乙方協商另算。

　　八、質保期：門頭和發光字制作安裝驗收合格之日起一年內免費保修，

　　保修期間乙方在接到甲方維修通知后48小時內提供維修服務。另因人為和不可抗拒的因素造成的損失，乙方不負責任。

　　九、如甲方前期款項不及時到位造成的'工期延誤，乙方不負責任，后期款項不按

　　合同時間付清乙方可按現行銀行利率加收利息。

　　十、違約責任:

　　因制作工作具有很大的特殊性，乙方在開始著手制作時就已經在全面的履行合同，因此，甲方如提前終止合同，預付款乙方不予退還。

　　其他事項：

　　十一、甲乙雙方如因履行本合同發生糾紛，應友好協商解決，如無果則提請法律途徑解決。

　　十二、本合同壹式叁份，甲乙雙方各持對方簽字蓋章合同壹份，另外工商局保留一份。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　代 表 簽 字：代 表 簽 字：

　　聯 系 方 式：聯 系 方 式：

　　日期：年 月 日 日期：年 月 日

制作合同 篇8

　　甲方：___________________________ 合同編號：___________________

　　法定代表人：_____________________ 簽訂地址：___________________

　　乙方：___________________________ 簽訂日期：______年____月___日

　　身份證號碼：_____________________

　　甲乙雙方本著互惠互利、共同發展的原則,經過友好協商，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，就綜合樓窗簾制作安裝事宜，在互惠互利的基礎上達成以下合同，并承諾共同遵守。

　　第一條 安裝地點

　　安裝地點位于____市____路____號____綜合樓的____層____間房間。

　　第二條 窗簾制作材料

　　1．本工程所需窗簾制作材料由乙方負責提供。

　　2．材料具體情況

　　（1）材料名稱：________________________；

　　（2）材料品種：________________________；

　　（3）材料規格：________________________；

　　（4）材料型號：________________________；

　　（5）顏色：____________________________；

　　（7）單價：____________________________；

　　（8）數量：____________________________；

　　（7）附件：____________________________。

　　第二條 窗簾制作安裝價款

　　1．本窗簾制作安裝工程價款共計人民幣_____元整（大寫：_____）。

　　2．本合同總價已包括材料、加工制作、運輸、檢驗、安裝及稅項等全部費用。

　　第三條 付款方式

　　合同簽訂后甲方即付貨款總額的____％給乙方，貨物進場后付至貨款總價的____％，安裝完成驗收合格后付至合同總價的____％，余款____％扣除____％質保金，____個月內付給乙方；___％質保金待保修期滿后付給乙方。

　　第四條 保修期

　　本工程保修期為____年，自窗簾安裝完成并驗收合格之日起算。

　　第五條 質量要求

　　1．乙方必須根據甲方選定的材料、款項等方面的要求進行加工生產。

　　2．在乙方進行安裝中，如果甲方發現材料與所指定的樣板不符，有權要求乙方返工，所造成的損失由乙方自行承擔。

　　第六條 工期要求

　　從簽訂合同之日起_____天，即從_____年_____月_____日起至_____年_____月_____日止。

　　第七條 驗收

　　1．甲方對制作安裝窗簾的驗收及提出異議的期限為乙方完成安裝后____日內,如在此期限內甲方未向乙方發出書面通知,則視為該工程驗收合格。

　　2．甲方在驗收時如發現窗簾質量問題,須保持原狀并及時通知乙方,乙方應在____個工作日內予以書面答復,同時雙方約定返修方式及時間。乙方未在規定期限內予以書面答復,視為接受甲方對工程的提出的'異議。

　　第八條 違約責任

　　1．本合同生效后，如安裝過程中因由甲方責任造成的損失由甲方負責，工期順延。甲方資金，每逾期___天支付，應付人民幣_____元整（大寫：_____）違約金給乙方。

　　2．因乙方原因所產生的責任由乙方負責。工期每延誤____天，乙方需付違約金人民幣_____元整（大寫：_____）給甲方。

　　第九條 陳述和保證

　　1．甲方向乙方陳述和保證如下：

　　（1）其有權進行本協議規定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本協議；

　　（2）本協議自簽訂之日起對其構成有約束力的義務。

　　2．乙方向甲方陳述和保證如下：

　　（1）其有權進行本協議規定的交易，并已采取所有必要的公司行為授權簽訂和履行本協議；

　　（2）本協議自簽訂之日起對其構成有約束力的義務。

　　第十條 不可抗力

　　任何一方因有不可抗力致使全部或部分不能履行本合同或遲延履行本合同，應自不可抗力事件發生之日起____日內，將事件情況以書面形式通知另一方，并自事件發生之日起____日內，向另一方提交導致其全部或部分不能履行或遲延履行的證明。

　　第十一條 法律適用與糾紛解決方式

　　1．本合同適用中華人民共和國有關法律，受中華人民共和國法律管轄。

　　2．本合同執行期間，如遇不可抗力致使合同無法履行的，雙方應按有關法律法規規定及時協商處理。

　　3．本合同各方當事人對本合同有關條款的解釋或履行發生爭議時，應通過友好協商的方式予以解決。雙方約定，凡因本合同發生的一切爭議，當和解或調解不成時，選擇下列第____種方式解決：

　　（1）將爭議提交____仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向____人民法院提起訴訟。

　　第十二條 附則

　　1．本合同如有未盡事宜，由甲乙雙方簽訂補充合同，補充合同與本合同有相同法律效力。

　　2．本合同自雙方的法定代表人或其授權代理人在本合同上簽字并加蓋公章之日起生效。各方應在合同正本上加蓋騎縫章。

　　3．本合同—式____份，具有相同法律效力。各方當事人各執____份，其他用于履行相關法律手續。

　　甲方（蓋章）：____________________ 乙方（蓋章）：____________________

　　授權代理人：（簽字）______________ 授權代理人：（簽字）______________

　　單位地址：________________________ 單位地址：________________________

　　郵政編碼：________________________ 郵政編碼：________________________

　　聯系電話：________________________ 聯系電話：________________________

　　傳真：____________________________ 傳真：____________________________

　　日期：____________________________ 日期：____________________________

　　電子信箱：________________________ 電子信箱：________________________

　　開戶銀行：________________________ 開戶銀行：________________________

　　賬號：____________________________ 賬號：____________________________

制作合同 篇9

　　甲方：____________________________(以下簡稱甲方)

　　乙方：____________________________(以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委托，就委托設計事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：

　　一、合同內容及要求

　　______________________________________________________________

　　二、設計與制作費用設計與制作費用總計為：人民幣￥___________元，(大寫：___________元整)。

　　三、付款方式

　　1.甲方需在合同簽訂時付委托設計與制作總費用的______%即人民幣￥_________元，(大寫：__________________)。

　　3.乙方將設計制作印刷品交付甲方時，甲方需向乙方支付合同余款，即人民幣￥____________ 元整(大寫：____________)。

　　四、設計與制作作品的.時間及交付方式

　　乙方需在雙方約定的時間內完成設計方案。因甲方反復提出修改意見導致乙方工作不能按時完成時，可延期執行，延期時間由雙方協商確定。

　　五、知識產權約定

　　1.甲方在未付清所有委托設計制作費用之前，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。

　　2.甲方將委托設計制作的所有費用結算完畢后，甲方擁有作品的所有權、使用權和修改權。

　　六、雙方的權利義務

　　甲方權利：

　　1.甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵。

　　2.甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見;

　　3.甲方在付清所有設計費用后享有設計作品的所有權、使用權和修改權;

　　甲方義務：

　　1.甲方有義務按照合同約定支付相關費用;

　　2.甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方;

　　乙方權利：

　　1.乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考;

　　2.乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項;

　　3.乙方對設計的作品享有著作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品：

　　乙方義務：

　　1.乙方需按照甲方的要求進行作品設計與制作。

　　2.乙方需按照合同約定按時交付設計制作作品。

　　七、違約責任

　　1.甲方在設計作品初稿完成前終止合同，其預付的費用無權要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，應當支付全額的設計費用。

　　2.乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。

　　八、爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工作進度的前提下，雙方應協商解決。雙方協商解決不成時，可以按照本合同約定向_________________人民法院提起訴訟。

　　九、合同生效

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字合同一份，具有同等法律效力。本合同自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：______________________ 乙方：______________________

　　地址： ______________________ 地址：______________________

　　聯系方式：__________________ 聯系方式：__________________

　　時間：______年______月______日 時間：______年______月______日

【制作合同】相關文章：

制作合同10-21

鋼結構制作安裝合同制作安裝合同06-08

制作安裝合同08-13

廣告制作合同06-30

廣告制作合同07-08

視頻制作合同04-11

宣傳制作合同06-09

(經典)視頻制作合同05-28

網站制作合同10-26

加工制作合同10-02