關于制作合同集錦七篇
隨著人們對法律的了解日益加深，合同的用途越來越廣泛，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。那么大家知道合同的格式嗎？下面是小編為大家收集的制作合同7篇，歡迎閱讀與收藏。
制作合同 篇1
合同編號：________
甲方：______________（委托方）
地址：________________________
電話：________________________
乙方：______________（承制方）
地址：________________________
電話：________________________
印刷品名稱：__________________
成品尺寸：____________________
印數：________________________
色數：________________________
用紙要求：____________________
后期特殊工藝要求
亮膜 □ 起凸 □ 亞膜 □ 后粘兜 □ 過uv □ 模切 □
裱糊 □ 膠訂 □ 過油 □ 騎馬訂 □ 打孔 □
其它：______________________________________________________。
單價：_______元/______總價：___________元，大寫：______________________。
付款方式：（1）看樣定稿后預付___________元，大寫：___________（2）按質量要求印刷完畢送貨到甲方后，余款___________元付清，大寫：_________________。
交貨時間：______________________交貨地點：___________________。
本合同一式兩份，甲、乙方各持一份。甲、乙雙方本著誠實守信、平等互利的原則，在協商的基礎上，依據《中華人民共和國合同法》及有關規定簽定本合同，雙方蓋公章或簽字生效。
違約責任：___________________________________________________。
合同糾紛解決方式：___________________________________________。
備注：_______________________________________________________。
甲方委托代理人：___________
_______年______月________日
乙方委托代理人：___________
_______年______月________日
制作合同 篇2
合同編號：
甲方：
乙方：xxx有限公司
茲經甲、乙雙方友好協商同意訂立下列委托加工事宜，具體條款如下：
一、 甲方保證本復制光盤內容符合國家音像、電子出版物有關規定，其中不含有任何違反國家各種法律法規的內容，并承擔該光盤的一切版權及政治、經濟、法律責任。甲方應對所委托復制節目的內容、著作權及鄰接權負全部法律責任，如果因甲方的委托復制行為或涉及版權問題引起的糾紛，將由甲方承擔一切相應的法律責任；同時，甲方應賠償由此給乙方造成的一切損失；
二、 甲方負責提供版權證明書給予乙方備案，如因版權問題引起法律責任或因此造成的`經濟損失由甲方負責承擔；
三、 乙方未經甲方許可，不得私自將甲方的產品制作、加工出售；
四、 乙方保證所加工的產品質量，達到甲方所提供之節目原的質量要求；如果出現質量問題，不能正常播放、盤片不完整等，乙方按照不合格數量補償相應光盤。
五、 印刷要求：□壓盤膠印 □絲網印刷 □數碼印刷 □防水處理 □光盤貼紙
六、 包裝要求： ；
七、 交貨日期： ；
八、 交貨方式：□自提 □快運 □送貨
九、 貨款結算方式：甲方于本合同訂立之時向乙方支付制作定金： 元，其余貨款在乙方向甲方交貨時由甲方向乙方一次性付清。
十、 合同生效：本合同由甲、乙雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋合同章后方可生效，為便于運作可采取傳真的方式定貨，簽章后的合同傳真文件與原合同有同等效力；任何一方都不得擅自修改或終止合同，須經甲、乙雙方協商同意后，方可重新訂立新的有效合同，并在舊合同右上角注明“已作廢”字樣及“作廢合同編號”，若任意一方獨自取消或變更合同，另一方有權就合同變動引起的損失進行賠償。
甲方簽字： 乙方簽字：
甲方蓋章： 乙方蓋章：
簽定日期： 簽定日期
制作合同 篇3
甲方：
乙方：
產品名稱：
一、制作項目： 二、制作總金額人民幣大寫為：_____（RMB）。
三、付款方式：
1、甲方需在____年____月____日前支付總金額共計_____元
人民幣。以現金方式支付。
2、乙方無需提供發票。
計人民幣大寫為：_____元。
四、制作事項：
1、 本合同簽訂后，乙方按照創意稿內容及合同所定內容周期完成模型、綁定、鏡頭追蹤、動畫及分層制作。于____年____月____日交付甲方動畫預覽，甲方負責驗收。驗收通過____日提供渲染成片，若有修改交片日期順延。
2、 甲方制作周期內可委派相關人員監督制作。
五、雙方責任細則：
1、 乙方應按質按量完成制作，按時交付成品帶。
2、 甲方有責任和義務監督協助制作。
3、 甲方承擔所提供資料（文字、文稿、標志、圖片、影像素材）發生的法律責任。
4、 項目后期制作初稿完成后，甲方審閱時應集中意見并及時提出明確修改方案，乙方可提供三次免費修改，甲方所提修改方案超過三次，乙方將視具體修改難度每次至少加收總制作費5%的修改費用。
5、 本合同簽訂后，甲乙雙方不能單方面終止合同，違約方將向對方支付違約金，違約金金額應為合同制作總金額的20%。
6、 本合同履約過程中，如因甲方修改創意或提供的資料不全等原因，影響交片日期，則交付日及制作周期順延。如因不可抗拒的因素延誤，甲乙雙方及時友好協商解決。
7、 甲方如未按規定付款，每拖欠一日按未付金額的.5‰支付乙方滯納金。
8、 乙方在非甲方原因未能如期完工，則每拖延一日按合同總金額的5‰支付甲方賠償金。
六、如因執行合同引起的或與本合同有關的爭執，甲乙雙方友好協商解決，如協商不能解決式，應提交乙方所在地的法律仲裁機構進行裁決。
七、本合同雙方代表簽字及單位蓋章后，立即生效。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，所帶附件為本合同不可分割的一部分，均具同等法律效力。
甲方： 乙方：
代表簽字：代表簽字：
日期： 日期：
制作合同 篇4
發包方：（以下簡稱甲方）
承包方：（以下簡稱乙方）
依據《中華人民共和國合同法》、《建筑工程承包合同條例》和《建筑工程施工合同》的有關規定，結合本工程具體情況，經甲、乙雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行。
一、工程名稱：
二、工程地點：
工程內容及主要技術參數
1、工程內容：
2、面積：_________㎡（以實際驗收面積為準）。
3、技術要求：
4、其它要求：
三、質量、工期
1、工程質量要求：合格工程。
2、工程工期：甲方具備乙方進場條件時，通知乙方，乙方在3天內進廠后個自然天生產、安裝完畢，乙方在施工期間，如遇到工程量變化和設計變更、雨天等不可抗力因素影響，工期相應順延。
四、工程造價及付款方式
1、工程造價
本工程單平米造價為人民幣_________元/平方米�？傇靸r以驗收的總面積為依據。
2、付款方式
�。�1）主鋼構件進場，甲方應支付乙方工程款_________%，累計支付工程款。
�。�2）工程安裝完畢后，經甲方驗收。驗收合格后，交付甲方使用。剩余工程款_________%即人民幣_________元。預留工程款的_________%作為質保金（六個月內結清）。
五、甲乙雙方負責事項
（一）甲方負責事項
1、負責提供鋼構件堆放場地，施工用電電源、電費由甲方承擔。
2、甲方提供合格的支撐面，并做好配合乙方的工作。
3、負責施工場地質量監督和組織驗收，排除一切外來因素干擾，提供良好的安全施工環境。
4、按合同約定，按期付款。
�。ǘ┮曳截撠熓马�
1、嚴格按《門式鋼架輕型房屋鋼架結構技術規程》和《鋼結構工程施工及驗收規范》的有關規定和甲方確定的施工圖施工，確保工程質量。
2、按合同約定，按期完工。
3、嚴格執行甲方各項規章制度，安全生產、文明施工，杜絕一切安全事故及違法事件的'發生。如發生人生、安全賠償事故，由乙承擔。
4、工程完工時，積極配合甲方的驗收。
六、工程驗收
1、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方應在接到通知后_________日內組織驗收。
2、甲方_________日內未組織驗收或者直接投入使用，即示甲方認可此工程為合格工程。
3、工程未經驗收，甲方不得使用，由此造成的一切質量事故及損失由甲方承擔。
七、違約責任
1、甲方若不按合同約定支付工程款，按合同額的日_________%償付乙方逾期付款違約金，由此造成的工程延誤由甲方負責。
2、乙方工程逾期交付，按_________元/天賠償甲方損失。
八、附則
1、本合同一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。
2、本合同自甲方預付款到位后生效，工程款全部結清終止。
3、甲乙雙方因履行合同發生爭議，因本著友好協商的原則，可進行調解、和解，無法解決的，任何一方均可向有管轄權的法院提起訴訟。
4、本合同未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
住址：
代表人：
聯系方式：
______年______月______日
乙方：
住址：
責任人：
聯系方式：
______年______月______日
制作合同 篇5
發包人(全稱)：
承包人(全稱)：
依照《中華人世共和國合同法》，《中華人世共和國建筑法》及有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設施工事項協商一會，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：百色市德�？h人民醫院綜合樓
工程地址：百色市德�？h人民醫院
工程內容：安裝鋁合金門窗、不銹鋼防盜網
二、工程承包范圍
承包范圍：綜合樓鋁合金門窗安裝均為包工包料施工，配合業主做竣工驗收的相關資料。
三、合同工期
合同工期為日歷天
四、質量標準工程質量標準：合格
五、合同價款
本工程采用單價合同形式，工程量安裝鋁合金門窗約m2，單價元/m2，不銹鋼防盜網m2，單價元/m2，合同價款元整，以施工實際面積結算。
六、組成合同文件
合同協議書標準規范及有關技術文件工程投標報價表交叉等書面協議視為本合同組成部分甲方、乙方、監理單位會簽工程簽證單雙方就本工程及有關合同文件進行協商、洽談、變更、家畜等形成的補充協議、會議紀要、備忘錄及往來函件的書面資料視為本合同的組成部分
七、質量與檢查
(1)承包方按發包方已確認合格的標準樣板采購，并經雙方簽字確認后封樣，施工工藝按已安裝的樣板為標準安裝完成后面的工程。
(2)不合格材料不得使用。
(3)收方尺寸：按安裝鋁合金門窗、不銹鋼防盜網、廚房推拉門的實際面積計算。
八、材料規格
鋁材采用鋁材，配件為鋁標準配件;采用紗窗;防盜網采用厚不銹鋼防盜網。
九、承包人應向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任，保質期為壹年。
十、工程付款方式
1、本工程無工程預付款，以材料進場植入，甲方支付給乙方工程合同總造價的30%,其余按實際完成工程量達到60%、90%時，按進度分兩次相應支付當期實際完成工程造價90%的工程款，余款在竣工驗收合格，結算審核完畢7天內一次性支付到工程總造價的97%，留有3%的質量保修金，待保修期結束后15日內退還，結算方式以現金結算。
2、按工程所定的價格單價包干，設計變更，增減工程量結算。從現場工程師簽字確認為準。
3、本工程驗收合格后，承包方編制施工結算書送到發包方審核，收到承包方結算書之日起7天內審核完畢，并于審核完畢7日內付清扣除質保金外的工程余款。
4、保證金在質保期滿后15日內付清。
十一、乙方應嚴格按照國家和地方有關部門對安全生產、文明施工規定，結合本工程實際必須編制可行安全施工組織設計專項方案，制定有效的安全生產管理制度，采取有效的防護措施，承擔安全施工的全部責任和費用，并承擔由于措施不力造成的'事故責任和因此發生的費用。
十二、合同生效
合同訂立時間：年月日
合同訂立地點：百色市德�？h人民醫院
十三、爭議
在履約合同過程中產生爭議時，雙方當事人協商解決，協商不成依法向百色市人民法院起訴。本合同一式四份，雙方各執兩份，共同遵守。
十四、其他
1、甲方負責協調施工場地內各交叉作業施工單位之間的關系，提供水電接口，明確配合費，并安排工人向長居住的定點地方以便保障施工進度。
2、工期調整：
1)甲方未能按約定提供工作面開工條件;
2)甲方原因不能及時提供所需的指令、批準、至施工不能正常進行;
3)一周內非乙方原因停水、停電造成正常施工停工累計8小時;
4)工程設計變更引起工程量增加或減少，并對關鍵工序有實質性影響;
5)發生不可抗力。
3、隱蔽工程和中間驗收：工程具備隱蔽條件或達到中間驗收部位，應提前48小時把內容、時間、地點書面通知工程師及發包方。驗收合格，工程師證驗收記錄上簽字后承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，整改后重新驗收。
4、甲方未按約定時間、金額支付工程款，每逾期一天，按應付而未付金額的千分之一向乙方支付違約金。
發包人：承包人：
委托人：委托人：
年月日
制作合同 篇6
甲方(定作方)：
法定代表人：
乙方(承攬方)：
法定代表人：
根據《民法典》及相關法律法規，甲、乙雙方經協商一致，就項目木制作產品供貨事宜達成以下協議，以供雙方共同遵守：
一、產品基本情況
1.基本情況
總價款：￥：元
其他相關費用：□送貨費元□安裝費元□測量、設計費：元
□其他費用：元
總計金額(大寫)：佰拾萬仟佰拾元角￥：元(包含稅費)
2.乙方所供產品必須與雙方封存樣品一致，具體應達到以下標準：
1.《木制品制作企業主要材料采購規范》(MG-2-20xx)
2.《木飾面生產安裝企業標準》(Q/320500JTL003-20xx)
3.《木質門生產安裝企業標準》(Q/320500JTL004-20xx)
4.《固定家具生產安裝企業標準》(Q/320500JTL005-20xx)
5.其他
二、定作設計
□承攬方設計
1.承攬方應依據定作方需求，在前將設計圖紙一式兩份交定作方，并由雙方簽字/蓋章確認后作為合同附件。
2.經雙方同意方可更改并重新書面確認。更改所造成的責任(延期交貨、安裝和費用增減及損失)，由更改方承擔。
3.承攬方對設計方案提出保密要求的，定作方應遵守保密義務。
□定作方設計
1.定作方應當在本合同簽訂之日起日內將設計圖紙交付承攬方，雙方辦理圖紙的交接簽認手續。
2.定作方將技術資料及圖紙交付承攬方后日內，承攬方應當進行檢查復核。承攬方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當及時書面通知定作方;定作方應當在收到承攬方書面通知后日內書面回復。
3.承攬方進行工作期間，發現提供的設計要求不合理，應當立即通知定作方;定作方應當在收到書面異議后的日內予以答復并提出修改意見。定作方未答復,承攬方有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失由定作方賠償。
4.承攬方對于承攬的工作應當嚴格保密，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
5.因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。
三、付款方式
1.本合同簽訂后日內，定作方應支付%即人民幣(大寫)(￥元)作為定金。
2.%尾款計人民幣(大寫)(￥元)，定作方于驗收結束后天內支付。
3.約定收款賬戶：
指定收款賬號：。
開戶行：。
戶名：。
四、轉包
1.定作方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
1.1定作方同意承攬方將定作物的主要工作交由第三人完成的：
(1)承攬方可以交由第三人完成的工作包括：。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
1.2承攬方未經定作方同意將主要工作交由第三人的，定作方有權解除合同，要求承攬方承擔賠償責任。
2.定作方(同意或不同意)將定作物的輔助工作交由第三人完成;
2.1定作方同意承攬方將定作物的輔助工作交由第三人完成的：
(1)承攬方可以交由第三人完成的'輔助工作包括：。
(2)承攬方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責
2.2承攬方未經定作方同意將輔助工作交由第三人的，定作方有權解除合同，并要求承攬方承擔賠償責任。
五、交貨方式、地點及驗收
1.交貨時間：年月日
2.交貨地點：。
3.交貨方式：□承攬方送貨/□定作方自提
4.承攬方上門安裝，驗收標準按雙方認可的圖紙及文字說明為準。
5.驗收合格雙方簽署驗收單及結算單，驗收結算單作為最終付款依據;驗收不合格乙方應予以返工，返工所需材料、工時由乙方承擔。
六、質量保證
1.對所售貨物承攬方提供年的保用期，在保用期內因產品質量問題致使不能正常使用，承攬方負責維修，費用由承攬方承擔。
質保期內承攬方應在接到定作方通知后24小時內進行維修或更換處理，并承擔相關費用。若乙方未按甲方通知要求進行維護維修，甲方有權自行組織維修，所產生的費用由乙方承擔。
2.保用期后，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。
3.保用期內非產品質量原因，而因其它原因造成產品損壞，定作方如需要承攬方維修的，承攬方收取成本費用。
七、承攬方違約責任
1.承攬方逾期交貨的，每逾期一天，應按貨款金額的百分之一向定作方支付違約金，同時仍應履行交貨義務。
逾期超過十五天的，定作方有權解除合同，并要求承攬方雙倍返還定金，并返還定作方已經支付的全部貨款。
承攬方交付的定作物不符合合同規定，可由定作方暫時代為保管，承攬方應當償付定作方實際支付的保管費。
承攬方擅自更換定作方提供的原材料或零部件，或未經同意將承攬工作轉包給第三人的，定作方有權拒收，承攬方應當賠償定作方因此造成的全部損失。如定作方要求重新加工，承攬方應當按照要求加工，并承擔逾期交付的責任，按照15.2條款處理。
未經定作方同意，承攬方擅自將承攬的主要工作交與第三人完成的，定作方有權解除合同，并要求承攬方賠償損失。
八、定作方違約責任
1.定作方逾期付款的，每逾期一天，應按逾期金額的千分之一向承攬方支付違約金，同時仍應履行付款義務。
逾期超過十五日的，承攬方有權解除本合同。解除合同時，定作方已經支付的款項不再退還，且承攬方無需再向定作方交付貨物。
2.定作方如未按合同規定的時間和要求向乙方提供圖紙等或未完成必要的輔助工作和準備工作，經催告后定作方在合理期限內仍不履行的，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
3.定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應賠償因此給承攬方造成的損失。
4.定作方無故解除合同，應賠償合同總計金額的%違約金。
5.承攬方送交定作物的，定作方無故拒絕接收定作物，賠償因此給承攬方造成的損失。定作方自提定作物的，如超過合同規定期限領取定作物的，應當承擔承攬方實際支付的保管費。
九、留置權
定作方未按合同約定及時支付承攬方報酬的，承攬方有留置定作物的權利。雙方約定，承攬方給予定作方天履行債務期間。(不得少于60天)如前述履行債務期間屆滿，定作方仍未支付報酬的，承攬方可將財產折價變賣或拍賣，但以未支付報酬總額為限，超出此范圍的，定作方可請求承攬方承擔損害賠償責任。
十、爭議解決
1.本合同的簽訂、解釋及其在履行過程中出現的、或與本合同有關的糾紛之解決，受中華人民共和國現行有效的法律約束。
2.因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由合同各方協商解決，也可由有關部門調解。協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(1)提交位于(地點)的仲裁委員會仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有約束力;
(2)依法向所在地有管轄權的人民法院起訴。
十一、其他
1.與本合同相關的訂貨單、提貨單、驗收單、報價表、設計圖紙等相關文件為合同附件，與本合同具有同等效力。
2.本協議一式二份，協議各方各執一份。各份協議文本具有同等法律效力。
3.本協議經各方簽署后生效。
簽署時間：年月日
定作方(蓋章)：
聯系人：
聯系方式：
地址：
承攬方(蓋章)：
聯系人：
聯系方式：
地址：
制作合同 篇7
合同編號：
定制方(簡稱甲方)：
承制方(簡稱乙方)：
甲、乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，達成以下協議：
一、甲方委托乙方拍攝、制作 電視廣告(專題)片，成片長度 ，并為甲方提供母帶_ 盤(乙方代保管干燥)， dvd/vcd光盤 碟。
二、甲方權利和義務：
甲方需向乙方支付制作費用共計人民幣 元整(小寫￥ )。
甲方應向乙方提供制作所需的相關資料，并保證資料的真實性和合法性。
甲方需對拍攝現場進行組織、安排、明確具體拍攝要求，配合乙方現場拍攝，如因組織安排不力而影響拍攝時間、效果，均由甲方承擔責任。
審片期間，在不脫離腳本的情況下，甲方有權要求乙方進行部分修改。
三、乙方權利和義務：
乙方必須嚴格按照甲方腳本要求進行拍攝及制作，且成片各項技術指標均需達到播出要求，如出現質量問題，由乙方承擔全部責任，并采取相應補救措施。
凡因甲方原因導致該片無法按期完成或影響成片質量，甲方向乙方提出補救要求時，乙方有權拒絕或向甲方提出補償要求。
乙方在制作期間，甲方不得隨意更改腳本,如果因此造成乙方工作量增加或延誤交片時間，乙方有權要求甲方另行付費。
乙方不得向外泄露甲方提供的'相關資料，并應對甲方的商業資料進行絕對保密。
四、付款及審片方式：
1、付款方式：
雙方簽定正式合同時甲方應向乙方支付首款，計人民幣 元整(小寫￥ );甲方審片通過后即結清全部尾款，計人民幣 元整(小寫￥ )。
2、審片方式：
在甲乙雙方正式簽定合同之日起 個工作日內，乙方完成制作后交付甲方審片。
五、其它條款：
本合同自甲、乙雙方簽之日起生效。
本合同一式兩份，雙方各執一份，并具同等法律效力。
未盡事宜雙方本著友好合作精神協商解決，如協商不成則通過訴訟程序解決，合同管轄法院為合同履行地法院。
甲方：乙方：
簽(章)：簽(章)：
日期：日期：
合同編號：
定制方(簡稱甲方)：
承制方(簡稱乙方)：
甲、乙雙方本著互利互惠的原則，經友好協商，達成以下協議：
一、甲方委托乙方拍攝、制作 電視廣告（專題）片，成片長度 ，并為甲方提供母帶_ 盤（乙方代保管干燥）， dvd/vcd光盤 碟。
二、甲方權利和義務：
甲方需向乙方支付制作費用共計人民幣 元整（小寫￥ ）。
甲方應向乙方提供制作所需的相關資料，并保證資料的真實性和合法性。
甲方需對拍攝現場進行組織、安排、明確具體拍攝要求，配合乙方現場拍攝，如因組織安排不力而影響拍攝時間、效果，均由甲方承擔責任。
審片期間，在不脫離腳本的情況下，甲方有權要求乙方進行部分修改。
三、乙方權利和義務：
乙方必須嚴格按照甲方腳本要求進行拍攝及制作，且成片各項技術指標均需達到播出要求，如出現質量問題，由乙方承擔全部責任，并采取相應補救措施。
凡因甲方原因導致該片無法按期完成或影響成片質量，甲方向乙方提出補救要求時，乙方有權拒絕或向甲方提出補償要求。
乙方在制作期間，甲方不得隨意更改腳本,如果因此造成乙方工作量增加或延誤交片時間，乙方有權要求甲方另行付費。
乙方不得向外泄露甲方提供的相關資料，并應對甲方的商業資料進行絕對保密。
四、付款及審片方式：
1、付款方式：
雙方簽定正式合同時甲方應向乙方支付首款，計人民幣 元整（小寫￥ ）；甲方審片通過后即結清全部尾款，計人民幣 元整（小寫￥ ）。
2、審片方式：
在甲乙雙方正式簽定合同之日起 個工作日內，乙方完成制作后交付甲方審片。
五、其它條款：
本合同自甲、乙雙方簽之日起生效。
本合同一式兩份，雙方各執一份，并具同等法律效力。
未盡事宜雙方本著友好合作精神協商解決，如協商不成則通過訴訟程序解決，合同管轄法院為合同履行地法院。
甲方：乙方：
簽（章）：簽（章）：
日期：日期：
【制作合同】相關文章：
制作合同10-21
鋼結構制作安裝合同制作安裝合同06-08
制作安裝合同08-13
廣告制作合同06-30
廣告制作合同07-08
視頻制作合同04-11
宣傳制作合同06-09
(經典)視頻制作合同05-28
網站制作合同10-26
加工制作合同10-02