承攬加工合同

時(shí)間：2023-07-15 12:54:36 合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關(guān)推薦

[精品]承攬加工合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的用途越來越廣泛，它可以保護(hù)民事法律關(guān)系。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，下面是小編精心整理的承攬加工合同，希望能夠幫助到大家。

[精品]承攬加工合同

承攬加工合同1

　　承攬方(甲方)：xx

　　定作方(乙方)：xx

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務(wù)，簽訂本合同，共同信守執(zhí)行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、加工費(fèi)

　　定作物名稱：xx

　　型號(hào)：xx

　　規(guī)格：xx

　　質(zhì)量要求：xx

　　計(jì)量單位：xx

　　數(shù)量：xx

　　加工費(fèi)：xx

　　單位總價(jià)：xx

　　第二條、加工成品的完工時(shí)間、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法、包裝標(biāo)準(zhǔn)與費(fèi)用承擔(dān)定作物名稱完工時(shí)間檢驗(yàn)時(shí)間地點(diǎn)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與方法包裝標(biāo)準(zhǔn)包裝費(fèi)承擔(dān)。

　　第三條、加工成品的交付時(shí)間、地點(diǎn)、運(yùn)輸方法與運(yùn)費(fèi)承擔(dān)定作物名稱交付時(shí)間交付地點(diǎn)運(yùn)輸方法運(yùn)輸價(jià)款承擔(dān)。

　　第四條、乙方提供原材料名稱、規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、價(jià)款等及圖紙、技術(shù)資料。

　　材料名稱：xx

　　型號(hào)：xx

　　規(guī)格：xx

　　質(zhì)量要求：xx

　　計(jì)量單位：xx

　　數(shù)量：xx

　　單價(jià)：xx

　　總價(jià)：xx

　　圖紙、技：xx

　　術(shù)資料及：xx

　　交付時(shí)間：xx

　　第五條原材料交付時(shí)間、地點(diǎn)、包裝、檢驗(yàn)方法、運(yùn)輸

　　材料名稱：xx

　　交付時(shí)間：xx

　　交付地點(diǎn)：xx

　　交付數(shù)量：xx

　　包裝要求：xx

　　檢驗(yàn)方法：xx

　　運(yùn)輸方法：xx

　　運(yùn)費(fèi)承擔(dān)：

　　第六條加工費(fèi)結(jié)算辦法與時(shí)間xx。

　　第七條乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應(yīng)于xx年xx月xx日前向甲方交付預(yù)付款xx元。乙方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責(zé)任

　　1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)整后，仍不符合合同規(guī)定的有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的xx‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值xx%的違約金。

　　6.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第九條乙方的違約責(zé)任

　　1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值xx%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其它技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)甲方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

　　為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設(shè)立并合法存續(xù)的企業(yè)，有權(quán)簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的.一切手續(xù)均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時(shí)，任何法院、仲裁機(jī)構(gòu)、行政機(jī)關(guān)或監(jiān)管機(jī)構(gòu)均未作出任何足以對(duì)乙方履行本合同產(chǎn)生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權(quán)代表人。本合同生效后即對(duì)合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對(duì)從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業(yè)秘密(技術(shù)信息、經(jīng)營信息及其他商業(yè)秘密)予以保密。未經(jīng)該商業(yè)秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業(yè)秘密的全部或部分內(nèi)容。但法律、法規(guī)另有規(guī)定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)承擔(dān)相應(yīng)的違約責(zé)任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預(yù)見、不能克服、不能避免并對(duì)一方當(dāng)事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災(zāi)害如洪水、地震、火災(zāi)和風(fēng)暴等以及社會(huì)事件如戰(zhàn)爭、動(dòng)亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發(fā)生導(dǎo)致合同無法履行時(shí)，遇不可抗力的一方應(yīng)立即將事故情況書面告知另一方，并應(yīng)在xx天內(nèi)，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認(rèn)可后協(xié)商終止合同或暫時(shí)延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據(jù)本合同需要發(fā)出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關(guān)的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報(bào)、當(dāng)面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達(dá)的，方可采取公告送達(dá)的方式。

　　2.各方通訊地址如下：xx。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應(yīng)自變更之日起xx日內(nèi)，以書面形式通知對(duì)方;否則，由未通知方承擔(dān)由此而引起的相應(yīng)責(zé)任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受xx國法律管轄并按其進(jìn)行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，也可由有關(guān)部門調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第xx種方式解決：

　　(1)提交xx仲裁委員會(huì)仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應(yīng)依據(jù)合同目的和文本原義進(jìn)行，本合同的標(biāo)題僅是為了閱讀方便而設(shè)，不應(yīng)影響本合同的解釋。

　　第十六條補(bǔ)充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關(guān)法律、法規(guī)執(zhí)行，法律、法規(guī)未作規(guī)定的，甲乙雙方可以達(dá)成書面補(bǔ)充協(xié)議。本合同的附件和補(bǔ)充協(xié)議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權(quán)代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執(zhí)xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx

　　法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

　　地址：xx地址：xx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　簽訂地點(diǎn)：xx簽訂地點(diǎn)：xx

承攬加工合同2

　　甲方: (以下簡稱甲方)

　　乙方: (以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎(chǔ)上，根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關(guān)法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關(guān)事宜達(dá)成如下協(xié)議，由雙方共同遵守：

　　一、項(xiàng)目概況

　　1、項(xiàng)目名稱:廣告牌安裝

　　2、安裝地點(diǎn):以每次實(shí)際安裝的地點(diǎn)為準(zhǔn)

　　3、項(xiàng)目內(nèi)容：乙方根據(jù)甲方要求，獨(dú)立負(fù)責(zé)廣告牌的安裝工作。

　　二、承攬方式和安裝費(fèi)用

　　乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項(xiàng)目，期間乙方全權(quán)負(fù)責(zé)廣告牌的安裝，時(shí)間從合同簽訂之日算起。

　　三、安裝費(fèi)結(jié)算方式

　　分次給付安裝費(fèi)用。

　　乙方廣告牌安裝好后，通知甲方驗(yàn)收。甲方應(yīng)在驗(yàn)收合格后一次性付清該次的`安裝費(fèi)用。

　　四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求

　　1、乙方包工包料，包質(zhì)量包安全，負(fù)責(zé)廣告牌安裝的整個(gè)過程。

　　2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并保證廣告牌結(jié)構(gòu)達(dá)到設(shè)計(jì)強(qiáng)度的要求。

　　五、制作、安裝工期

　　1、乙方應(yīng)在雙方協(xié)商的時(shí)間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作，并通知甲方驗(yàn)收。若驗(yàn)收不合格，乙方應(yīng)在接到甲方驗(yàn)收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工，并通知甲方再次驗(yàn)收。

　　2、在乙方安裝廣告牌期間，因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工，責(zé)任由甲方負(fù)責(zé)，如遇到不可抗力因素，如遇暴雪天、臺(tái)風(fēng)等自然災(zāi)害，由雙方協(xié)商順延工期。

　　六、雙方權(quán)利與義務(wù)

　　1、甲方應(yīng)向乙方提供待安裝的廣告牌

　　2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故，造成的經(jīng)濟(jì)損失和人員傷亡的責(zé)任均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。

　　3、嚴(yán)格按照雙方的約定安裝廣告牌，因廣告牌安裝引起的所有事宜，均由乙方負(fù)責(zé)處理并承擔(dān)所有法律責(zé)任。

　　4、乙方應(yīng)當(dāng)保證其安裝的材料及施工程序符合國家標(biāo)準(zhǔn)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標(biāo)準(zhǔn)。

　　5、乙方應(yīng)當(dāng)確保安全施工，乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險(xiǎn)手續(xù)均由乙方自行負(fù)責(zé)，因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責(zé)任、致人損害的人身賠償、財(cái)產(chǎn)賠償責(zé)任由乙方負(fù)責(zé)。

　　七、其他事項(xiàng)

　　1、雙方在執(zhí)行合同中，若發(fā)生爭議協(xié)商不成，任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。

　　2、本合同若有未盡事宜，雙方另簽補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議與本合同具同等法律效力，若補(bǔ)充協(xié)議與本合同不一致的，以補(bǔ)充協(xié)議為準(zhǔn)。

　　3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效，一式貳份，甲、乙雙方各執(zhí)壹份。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

承攬加工合同3

　　訂做方（以下簡稱需方）：______

　　承攬方（以下簡稱供方）：______

　　訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板，根據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標(biāo)的物名稱、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)、金額：（此合同單價(jià)為稅前價(jià)）

　　品名：箱梁芯模

　　規(guī)格：25米正交

　　數(shù)量：2

　　單位：套

　　重量（噸）：11

　　單價(jià)元/噸：7000

　　價(jià)款（元）：77000

　　備注：約計(jì)重量

　　總計(jì)：總金額（大寫）柒萬柒仟元整

　　二、技術(shù)資料提供方法：需方提供標(biāo)的物所需施工圖，按需方確認(rèn)的標(biāo)的物圖紙加工；

　　三、質(zhì)量要求：供方嚴(yán)格按圖紙加工，產(chǎn)品質(zhì)量符合行業(yè)相關(guān)規(guī)范要求，并配合甲方的監(jiān)督檢查；

　　四、交貨地點(diǎn)：供方廠內(nèi)驗(yàn)收交貨；

　　五、交貨時(shí)間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

　　六、計(jì)量方式：需方以標(biāo)的物加工過磅重量進(jìn)行結(jié)算；

　　七、結(jié)算方式：合同簽訂后需方預(yù)付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標(biāo)的物時(shí)結(jié)清所提取標(biāo)的物的剩余款項(xiàng)（以實(shí)際加工產(chǎn)品數(shù)量、品種為準(zhǔn)）。

　　八、標(biāo)的`物所有權(quán)自交付全部貨款時(shí)起轉(zhuǎn)移，但需方未履行支付價(jià)款全部貨款義務(wù)的，標(biāo)的物仍屬于供方所有。

　　九、運(yùn)輸方式及到達(dá)站和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽運(yùn)，施工現(xiàn)場，供方幫助配貨，供方承擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。工地卸車及其它費(fèi)用由需方承擔(dān)。

　　十、本合同解除的條件：合同執(zhí)行完畢或未付材料預(yù)付款。

　　十一、違約責(zé)任：由違約方負(fù)責(zé)；

　　十二、解決合同糾紛的方式：協(xié)商方式，如協(xié)商不成，提交仲裁委員會(huì)解決，或依法向人民法院起訴；

　　十三、本合同自雙方簽字且預(yù)付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應(yīng)。

　　訂做方：______承攬方：______

　　單位：______單位：______

　　法定代理人：______法定代理人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　電話：______電話：______

　　開戶行：______戶名：______

　　帳號(hào)：______卡號(hào)：______

　　郵編：______郵編：______

　　簽訂時(shí)間：______

承攬加工合同4

　　委托方：_______紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_______電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項(xiàng)目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交貨期：

　　項(xiàng)目

　　產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(jià)（___元）總價(jià)（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計(jì)。

　　2．質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行加工。在加工工藝過程及運(yùn)輸中甲方提供的.加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應(yīng)：

　　加工用鋅塊由甲方供應(yīng)。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負(fù)責(zé)往返運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由乙方自負(fù)。

　　5．質(zhì)量驗(yàn)收方法：

　　完成加工后由甲方按質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　6．結(jié)算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責(zé)任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應(yīng)按規(guī)定日期完成；逾期由乙方負(fù)擔(dān)甲方的經(jīng)濟(jì)損失，每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時(shí)間和數(shù)量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應(yīng)按實(shí)際損失賠償。

　　甲方：_______紡織器材廠乙方：_______電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______

　　地址：_______ 地址：_______

　　銀行帳號(hào)：_______ 銀行帳號(hào)：______

　　______年_______月_______日

承攬加工合同5

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　代表：____________________

　　甲方：中國________公司，地址：________

　　電話：________

　　電傳：________

　　法定代表人：________

　　職務(wù)：________

　　國籍：________

　　乙方：____國________公司，地址：________

　　電話：________

　　電傳：________

　　法定代表人：________

　　職務(wù)：________

　　國籍：________

　　雙方為開展來料加工業(yè)務(wù)，經(jīng)友好協(xié)商，特訂立本合同。

　　第一條加工內(nèi)容

　　乙方向甲方提供加工________（產(chǎn)品）________套所需的原材料，甲方將乙方提供的原材料加工成產(chǎn)品后交付乙方。

　　第二條交貨

　　乙方在合同期間，每個(gè)月向甲方提供________原材料，并負(fù)責(zé)運(yùn)至________車站（經(jīng)________港口）交付甲方。甲方在收到原材料后的________個(gè)月內(nèi)將加工后的成品________套負(fù)責(zé)運(yùn)至________港口交付乙方。

　　第三條來料數(shù)量與質(zhì)量

　　乙方提供的原材料須含____%的備損率。多供部分不計(jì)加工數(shù)量。乙方提供給甲方的材料應(yīng)符合本合同附件一（略）和規(guī)格標(biāo)準(zhǔn)。如乙方未能按時(shí)、按質(zhì)、按量提供給甲方應(yīng)交付的原材料，甲方除對(duì)無法履行本合同不負(fù)責(zé)外，還得向乙方索取停工待料的損失。乙方特此同意確認(rèn)。

　　第四條加工數(shù)量與質(zhì)量

　　甲方如未能按時(shí)、按質(zhì)、按量交付加工產(chǎn)品，在乙方提出后，甲方應(yīng)賠償乙方所受的損失。

　　第五條加工費(fèi)

　　甲方為乙方進(jìn)行加工的加工費(fèi)，在本合同訂立時(shí)的________年為每套________幣_(tái)_______元。合同訂立第二年起的加工費(fèi)雙方另議，但不得低于每套____幣_(tái)___元。該加工費(fèi)是依據(jù)合同訂立時(shí)中國國內(nèi)和國外勞務(wù)費(fèi)用而確定的，故在中國國內(nèi)勞務(wù)費(fèi)用水平有變化時(shí)，雙方將另行議定。

　　第六條付款方式

　　乙方將不作價(jià)的`原材料運(yùn)交甲方。在甲方向乙方交付本合同產(chǎn)品前1個(gè)月，由乙方向甲方開立即期信用證，支付加工費(fèi)。

　　第七條運(yùn)輸與保險(xiǎn)

　　乙方將原材料運(yùn)交甲方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由乙方負(fù)責(zé)。甲方將本合同產(chǎn)品送交乙方的運(yùn)費(fèi)和保險(xiǎn)費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。

　　第八條不可抗力

　　由于戰(zhàn)爭和嚴(yán)重的自然災(zāi)害以及雙方同意的其他不可抗力引起的事故，致使一方不能履約時(shí)，該方應(yīng)盡快將事故通知對(duì)方，并與對(duì)方協(xié)商延長履行合同的期限。由此而引起的損失，對(duì)方不得提出賠償要求。

　　第九條仲裁

　　本合同在執(zhí)行期間，如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)本著友好方式協(xié)商解決。如未能協(xié)商解決，提請中國________仲裁機(jī)構(gòu)進(jìn)行仲裁。仲裁適用法律為：

　　1、中華人民共和國加入的國際公約、條約。

　　2、中華人民共和國法律。

　　3、在中國法律無明文規(guī)定時(shí)，適用國際通行的慣例。

　　仲裁裁決為終局裁決，仲裁費(fèi)用由敗訴一方承擔(dān)。

　　第十條合同有效期

　　本合同自簽字日起生效。有效期到本合同規(guī)定的________套由甲方加工的成品交付乙方，并收到乙方含加工費(fèi)在內(nèi)的全部應(yīng)付費(fèi)用時(shí)終止。

　　第十一條合同的續(xù)訂

　　本合同有效期屆滿之前________月，如一方需續(xù)訂合同，可以向?qū)Ψ教嵴垍f(xié)商。

　　第十二條合同文本與文字

　　本合同正本一式____份，甲乙雙方各執(zhí)一份。

　　本合同以中、____兩國文字書就，兩國文字具有同等效力。

　　第十三條其他

　　1、甲方為交付乙方產(chǎn)品而耗用的包裝、輔料、運(yùn)輸及保險(xiǎn)等項(xiàng)開支，在加工費(fèi)以外收取，但這些費(fèi)用不超過每套合同產(chǎn)品的____%、

　　2、甲方收到原材料后，應(yīng)按乙方提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)其規(guī)格、品質(zhì)進(jìn)行驗(yàn)收。如乙方提供的原材料不符合標(biāo)準(zhǔn)，或數(shù)量不足，在甲方向乙方提出檢驗(yàn)報(bào)告后，乙方負(fù)責(zé)退換或補(bǔ)足。

　　第十四條合同條款的變更

　　本合同如有未盡事宜，或遇特殊情況需要補(bǔ)充、變更內(nèi)容，須經(jīng)雙方協(xié)商一致。

　　甲方：________________（蓋章）

　　乙方：________________（蓋章）

　　代表：________________

　　____年____月____日

承攬加工合同6

　　簽定日期：_______年____月____日

　　定作方（甲方）：______________

　　電話：________________________

　　承攬方（乙方）：______________

　　電話：________________________

　　經(jīng)雙方協(xié)商，簽定本加工承攬合同，并嚴(yán)肅履行。

　　品名

　　規(guī)格單位數(shù)量加工費(fèi)單價(jià)金額

　　定作方供應(yīng)原材料：

　　原材料

　　規(guī)格單位數(shù)量日期成品單位耗用量

　　1．技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法：______________________________________________。

　　2．產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法：__________________________________________________。

　　3．交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān)：__________________________________。

　　4．貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限：____________________________________________。

　　5．本合同自雙方簽訂之日起生效，合同履行完畢即失效。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：_______________

承攬加工合同7

　　合同編號(hào)：________________

　　發(fā)包方：________________縣教育體育局(以下簡稱甲方)

　　承包方：________________(以下簡稱乙方)

　　根據(jù)《_____________》以及我國現(xiàn)行的有關(guān)法律、法規(guī)，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項(xiàng)承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標(biāo)的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標(biāo)的額暫定為：________元。最終標(biāo)的以________縣財(cái)政局預(yù)(決)算審查中心決算價(jià)為最終標(biāo)的。

　　第二條：制作書架的數(shù)量、規(guī)格、價(jià)格(價(jià)款單位：每個(gè)/人民幣_(tái)_______元)計(jì)取

　　注：整個(gè)承攬加工合同按每個(gè)書架的單價(jià)為結(jié)算價(jià)，該結(jié)算價(jià)格含：包工、包料、包裝運(yùn)輸、安裝費(fèi)、及其他相關(guān)的稅費(fèi)。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩(wěn)定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規(guī)格進(jìn)行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規(guī)格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規(guī)格型號(hào)：高_(dá)________ ________年________月________日前全部交貨。

　　②、交貨地點(diǎn)：乙方負(fù)責(zé)送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運(yùn)輸：乙方在交貨時(shí)，應(yīng)對(duì)成品進(jìn)行包裝，并保證書架在運(yùn)輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負(fù)責(zé)保修。

　　第四條書架安裝及驗(yàn)收與售后服務(wù)

　　①、乙方對(duì)制作的書架進(jìn)行安裝;

　　②、經(jīng)乙方安裝的書架，必須經(jīng)甲方驗(yàn)收，遇有驗(yàn)收不合格的，乙方應(yīng)在日內(nèi)予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的'，甲方按該書架價(jià)值扣除%做為另行維修費(fèi)用，并不返還乙方(按雙方預(yù)定的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求驗(yàn)收);

　　④、乙方承諾對(duì)甲方使用的書架進(jìn)行終身維護(hù)。

　　第五條：結(jié)算方式、期限及安裝費(fèi)用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的預(yù)付款。

　　②、乙方交貨后5日內(nèi)，甲方再向乙方帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后5日內(nèi)，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標(biāo)的額30%的價(jià)款，累積達(dá)到合同標(biāo)的額的90%。

　　④、剩余的合同標(biāo)的額0%價(jià)款，作為乙方向甲方預(yù)留的質(zhì)量保證金，一年后經(jīng)甲方正常使用確無質(zhì)量問題，甲方主動(dòng)將乙方剩余的質(zhì)量保證金，一次性撥付乙方。

　　第六條：甲方違約責(zé)任

　　①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數(shù)量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標(biāo)的額2‰的違約金;

　　②、甲方未按合同規(guī)定時(shí)限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補(bǔ)交貨款外，應(yīng)向乙方支付‰的違約金。

　　第七條：乙方違約責(zé)任

　　①、乙方未按甲方的質(zhì)量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)外，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

　　②、乙方不得以任何方式轉(zhuǎn)包或分包，如發(fā)現(xiàn)轉(zhuǎn)包或分包，甲方有權(quán)終止合同，由此造成的經(jīng)濟(jì)損失由乙方承擔(dān);

　　③、乙方未按合同要求的時(shí)間交付書架，每逾期一天，甲方從應(yīng)撥付乙方合同貨款中扣除‰的違約金。

　　第八條：糾紛的處理

　　當(dāng)事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，提交________委員會(huì)________;

　　②、因履行本合同發(fā)生的爭議，由當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的，依法向當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第九條：附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執(zhí)行過程中甲、乙雙方對(duì)具體制作書架數(shù)量有變更的以書面文字通知為準(zhǔn)，口頭通知無效，書架規(guī)格的變動(dòng)以雙方共同協(xié)商后，作出補(bǔ)充條款為準(zhǔn)，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。

　　發(fā)包方(全稱)(蓋章)：________________承包方(全稱)(蓋章)：________________

　　法定代表人：________________法定代表人：________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　經(jīng)辦人：________________經(jīng)辦人：________________

　　單位地址：________________單位地址：________________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：________________

　　賬號(hào)：________________賬號(hào)：________________

　　電話：________________電話：________________

　　傳真：________________傳真：________________

　　郵政編碼：________________郵政編碼：________________

　　_______年_______月_______日

承攬加工合同8

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求：

　　1，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳。

　　2，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。

　　3，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。

　　4，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù)。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于____年___月___日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款元。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗(yàn)收。驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù)。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費(fèi)均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按元計(jì)算，共計(jì)元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款元元）。甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。

　　第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責(zé)任

　　1，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的’，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4，甲方逾期交付定作物的'，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的償付違約金。

　　5，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值%的違約金。

　　6，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。

　　第十三條乙方的違約責(zé)任

　　1，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　2，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值%的違約金。

　　3，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。

　　4，乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。

　　5，乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。

　　6，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于____年___月___日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份。

　　甲方：____縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行營業(yè)所

　　帳號(hào)：

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行

　　帳號(hào)：

　　____年___月___日

承攬加工合同9

　　定作方：

　　地址：電話：

　　承攬方：

　　地址：電話：履約地：

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著平等、自愿、誠實(shí)信用的原則，經(jīng)雙方充分協(xié)商一致，訂立本合同，并依照履行。

　　第一條：定做合同概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點(diǎn)：

　　第二條：加工范圍

　　2.1本工程構(gòu)件共計(jì) / 件，含鋼量約計(jì) 噸，材質(zhì)為 ;

　　2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內(nèi) 。

　　第三條：合同價(jià)格及付款方式

　　3.1合同單價(jià)：

　　主桁架元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計(jì) 噸;系桿、水平撐元/噸(包括材料、下料、切割、對(duì)接、拋丸除銹、噴漆)，約計(jì) 噸;

　　3.2合同總價(jià)：共約計(jì) 元，大寫人民幣約計(jì) 。

　　3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內(nèi)定作方需一次性支付給承攬方定金￥元(合同總價(jià)的 %)，定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;

　　3.4若定作方一次性提貨時(shí)，必須付清所有結(jié)算價(jià)款后方可提貨;若定作方分批提貨時(shí)，必須在付清本批所提構(gòu)件的貨款后方可提貨;當(dāng)補(bǔ)充條款中有明確付款約定時(shí)，執(zhí)行補(bǔ)充條款;

　　3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權(quán)擔(dān)保的一定數(shù)額的貨幣，不計(jì)入定作方分批提貨時(shí)的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時(shí)作為貨款的一部分計(jì)入結(jié)算;

　　3.6貨款需全部到達(dá)承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網(wǎng)銀或電匯形式支付)

　　第四條：質(zhì)量要求

　　4.1承攬方按照定作方簽字認(rèn)可的圖紙進(jìn)行加工制作;

　　4.2承攬方根據(jù)《鋼結(jié)構(gòu)施工質(zhì)量規(guī)范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結(jié)構(gòu)焊接技術(shù)規(guī)范》(JGJ81x20xx)的要求進(jìn)行加工生產(chǎn)，并保證所生產(chǎn)的構(gòu)件質(zhì)量符合上述規(guī)范的要求;

　　4.3所加工的鋼構(gòu)件底漆為，中間漆為 ,面漆為，漆膜總厚度 μm;

　　4.4所用油漆全部由提供。

　　第五條：驗(yàn)收、結(jié)算方式

　　5.1驗(yàn)收方式：鋼構(gòu)件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質(zhì)檢人員到承攬方所在的加工車間對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構(gòu)件出廠前3日至定作方要求發(fā)貨之日)未派質(zhì)檢人員來廠對(duì)鋼構(gòu)件進(jìn)行驗(yàn)收而要求發(fā)貨，則承攬方視為此批發(fā)貨構(gòu)件已通過定作方驗(yàn)收，且驗(yàn)收合格，進(jìn)行發(fā)貨;

　　5.2結(jié)算方式：鋼構(gòu)件結(jié)算重量均以承攬方提供的加工詳圖標(biāo)注的構(gòu)件長度的理論重量據(jù)實(shí)結(jié)算,雙方約定在發(fā)貨完畢前5日內(nèi)結(jié)算、審核完畢，并雙方簽章確認(rèn);雙方審核結(jié)算時(shí)，結(jié)算資料由承攬方在構(gòu)件加工地提供;

　　5.3結(jié)算期限：雙方合同約定的鋼構(gòu)件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結(jié)算書，定作方應(yīng)在收到結(jié)算書(包括電子版結(jié)算書)后14日內(nèi)(電子版結(jié)算書以電子郵件到達(dá)定作方郵箱之日起開始計(jì)算)審核完畢，并給出結(jié)算意見;如定作方在收到承攬方提交的結(jié)算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內(nèi)不予答復(fù)，則視為定作方完全認(rèn)可承攬方提供的結(jié)算文件，雙方按照此結(jié)算文件進(jìn)行剩余款項(xiàng)的支付等工作。

　　第六條：運(yùn)輸方式

　　第七條：圖紙要求

　　7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認(rèn)可;

　　7.2承攬方在對(duì)圖紙進(jìn)行審核后發(fā)現(xiàn)有異議時(shí)，必須經(jīng)過定作方簽字認(rèn)可后方可修改，定作方對(duì)自己提供的圖紙負(fù)責(zé)，由此產(chǎn)生的一切責(zé)任由定作方承擔(dān);

　　7.3若定作方委托承攬方設(shè)計(jì)出圖時(shí)，設(shè)計(jì)費(fèi)用單獨(dú)結(jié)算;

　　7.4定作方在深化圖紙上簽字確認(rèn)后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發(fā)生沖突，以合同為準(zhǔn);

　　7.5因定作方圖紙細(xì)節(jié)問題未能及時(shí)解決而耽誤的時(shí)間，交貨期按耽誤的時(shí)間順延。

　　第八條：加工時(shí)間

　　8.1定金全部到達(dá)承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經(jīng)定作方審核確認(rèn)無誤之日起 20個(gè)工作日全部加工完畢;

　　8.2由于定作方責(zé)任以及在合同實(shí)施過程中遇到不可抗力時(shí)，合同工期順延。

　　第九條：違約責(zé)任

　　9.1定作方中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償因此給承攬方造成的損失;

　　9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;

　　9.3定作方未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的.損失;

　　9.4定作方超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，定作方應(yīng)按每超期一天，定作方按遲提貨物總價(jià)金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi);定作方超過領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;

　　9.5定作方超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　9.6定作方無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　9.7定作方變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十條：其他條件

　　10.1最后一批構(gòu)件的發(fā)貨必須在定作方和承攬方雙方完成結(jié)算審核、確認(rèn)、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(xiàng)(結(jié)算金額x定作方已支付金額)的基礎(chǔ)上方可進(jìn)行;

　　10.2本合同未盡事宜，經(jīng)雙方協(xié)商解決。

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

　　第十一條：本合同一式貳份，雙方各執(zhí)壹份。

　　定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)

　　法定代表人：法定代表人：委托代理人：委托代理人：

　　簽訂日期：年月日簽訂日期：年月日

承攬加工合同10

　　定作方：

　　合同編號(hào)：

　　簽訂地點(diǎn)：

　　承攬方：

　　簽訂時(shí)間：

　　一、加工標(biāo)的

　　貨物名稱型號(hào)面料顏色單位數(shù)量單價(jià)總金額交貨地點(diǎn)及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計(jì)人民幣（大寫）按實(shí)際金額結(jié)算單價(jià)含線稅封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料質(zhì)量數(shù)量提供日期消耗定額

　　面料.里料一等按定單數(shù)量到位按實(shí)際排版單耗

　　三、承攬方應(yīng)當(dāng)在收到定做人提供的材料后應(yīng)立即組織人員依據(jù)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對(duì)所采購物品的質(zhì)量負(fù)責(zé)，應(yīng)該得到定作方的書面確認(rèn)方可開裁。

　　四、加工物品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)及質(zhì)量以定作方指示書、確認(rèn)樣的要求為準(zhǔn)。物品加工其他特別質(zhì)量要求：按相應(yīng)的`出口產(chǎn)品的檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和SN/T1649 的標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收。

　　五、承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的圖紙、技術(shù)要求不合理的，應(yīng)在3日內(nèi)向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負(fù)責(zé)，定作方應(yīng)在收到書面異議后的7日內(nèi)答復(fù)。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經(jīng)定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務(wù)或部分定作任務(wù)轉(zhuǎn)移給第三方完成，否則將構(gòu)成違約，定作方有權(quán)隨時(shí)解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負(fù)責(zé)將定作物品送至定作方指定的地點(diǎn)。（定做方自提）。

　　九、承攬方應(yīng)該在貨物生產(chǎn)完成后、出運(yùn)前組織進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為客戶最終確認(rèn)樣及確認(rèn)意見標(biāo)準(zhǔn)。由于承攬方逾期交貨、貨物的質(zhì)量問題等原因引起的索賠和其他責(zé)任由承攬方承擔(dān)（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運(yùn)費(fèi)等）。

　　十一、付款方式：內(nèi)部結(jié)算。

　　十二、其他約定事項(xiàng)：

　　1、在加工制作期間，定做方有權(quán)隨時(shí)進(jìn)入承攬方的工作現(xiàn)場進(jìn)行必要的監(jiān)督檢查，

　　2、雙方對(duì)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)確認(rèn)以封樣為準(zhǔn)，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務(wù)完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達(dá)到定作方指定地點(diǎn)。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產(chǎn)品質(zhì)量必須通過定作方驗(yàn)收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運(yùn)和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔(dān)。

　　十三、違約責(zé)任：任何一方違約的應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，除應(yīng)承擔(dān)因違約給非違約方造成的一切損失外還應(yīng)賠付合同價(jià)款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　十五、未盡事項(xiàng)雙方協(xié)議解決。

　　定做方：

　　代表人：

　　時(shí) 間：

　　承攬方：

　　代表人：

　　時(shí) 間：

承攬加工合同11

　　定做方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　法定代表人：_________

　　承攬方：_________

　　地址：_________

　　電話：____________

　　法定代表人：_________

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內(nèi)容

　　1、本合同規(guī)范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數(shù)加工制成品交付定做方之一切相關(guān)法律行為。

　　2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數(shù)量、交期、交貨地、加工費(fèi)金額、支付日期、支付方法，按經(jīng)承攬方確認(rèn)之定做方采購單、發(fā)票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經(jīng)雙方協(xié)商需補(bǔ)充的條款可另附協(xié)議書，亦視為合同附件。經(jīng)雙方確認(rèn)的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　1、定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產(chǎn)的產(chǎn)品，可批量生產(chǎn)之外的產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商。

　　三、加工成品質(zhì)量要求

　　1、按照雙方認(rèn)定的樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)為檢驗(yàn)合格的標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)檢驗(yàn)，定做方有權(quán)拒收任何低于該樣品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　2、承攬方需為每單件產(chǎn)品提供產(chǎn)品合格證。如果國家或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)有另行規(guī)定，以相應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)，承攬方應(yīng)提供完整的成品以及相關(guān)的資料文件。

　　四、訂單確認(rèn)

　　1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內(nèi)確認(rèn)交貨期及交貨數(shù)量。在正常情況下_____天內(nèi)交貨。大宗訂單，指單品訂購數(shù)量_____套以上，特殊產(chǎn)品，指非承攬方正常產(chǎn)品（正常產(chǎn)品指定做方對(duì)承攬方原有產(chǎn)品沒有改動(dòng)的情況下）及新產(chǎn)品，雙方另行協(xié)商交貨期。

　　3、定做方指定訂貨負(fù)責(zé)人，訂單必須由該負(fù)責(zé)人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認(rèn)可該訂單的有效性。

　　4、定做方傳真給承攬方訂單經(jīng)確認(rèn)后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時(shí)間、包裝要求

　　1、定做方所委托承攬方加工的產(chǎn)品訂單經(jīng)雙方確認(rèn)日起____天內(nèi)，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預(yù)付款，余下____%在定做方驗(yàn)收貨物后____天內(nèi)付清給承攬方。

　　2、產(chǎn)品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產(chǎn)品名稱、型號(hào)、聯(lián)系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準(zhǔn)。

　　六、原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1、（用定做方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額）。定做方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定做方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。

　　2、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做質(zhì)量時(shí)，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　七、技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1、承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方；定做方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　2、定做方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　3、由承攬方提供圖紙和技術(shù)資料進(jìn)行生產(chǎn)，圖紙和技術(shù)資料發(fā)生變更的，承攬方應(yīng)及時(shí)通知定做方，定做方認(rèn)可后方可按照訂單生產(chǎn)。

　　八、價(jià)款

　　按照具體的訂貨單進(jìn)行價(jià)款結(jié)算。

　　九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2、承攬方需提供每款新產(chǎn)品的檢測報(bào)告，以及國家和行業(yè)強(qiáng)制要求的報(bào)告。

　　3、每批產(chǎn)品，定做方按照雙方認(rèn)定的樣品作為檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗(yàn)收，如不符合樣品的產(chǎn)品，定做方通知承攬方，承攬方應(yīng)在雙方約定時(shí)間內(nèi)退換符合樣品標(biāo)準(zhǔn)的產(chǎn)品。

　　4、定做方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定做方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　5、當(dāng)事人雙方對(duì)委托的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　十、交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1、交（提）定做物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2、交（提）定做物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準(zhǔn)；委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)模园l(fā)運(yùn)定做物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn)；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時(shí)間；雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算。

　　十一、包裝、運(yùn)輸及費(fèi)用

　　1、發(fā)貨方應(yīng)確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運(yùn)輸過程安全。

　　2、發(fā)貨方應(yīng)按收貨方確定的運(yùn)輸路線、運(yùn)輸方式、送貨地點(diǎn)委托承運(yùn)單位發(fā)運(yùn)，力求裝足容量或噸位，以節(jié)約費(fèi)用。

　　3、承攬方對(duì)定做方供料及定做方對(duì)承攬方運(yùn)送加工制成品之運(yùn)輸及保險(xiǎn)費(fèi)，由承攬方負(fù)擔(dān)。

　　十二、加工貿(mào)易手冊、原物料進(jìn)口及成品出口報(bào)關(guān)（若有）

　　加工貿(mào)易手冊由定做方按海關(guān)法及相關(guān)法律規(guī)定填報(bào)，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實(shí)際進(jìn)口料件不符（包括但不限于重量、品名規(guī)格、數(shù)量、原產(chǎn)地等），導(dǎo)致定做方在料件進(jìn)口報(bào)關(guān)或加工制成品出口報(bào)關(guān)時(shí)產(chǎn)生一切支出費(fèi)用損失，由承攬方全數(shù)承擔(dān)。

　　十三、保密條款

　　1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　2、承攬方未經(jīng)定做方書面同意，不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品印刷于承攬方自身或與承攬方有關(guān)的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　3、未經(jīng)定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產(chǎn)品或印有定做方商標(biāo)或標(biāo)識(shí)的產(chǎn)品在展銷會(huì)、展覽會(huì)上展覽或展示。

　　4、定做方不得將承攬方所報(bào)產(chǎn)品價(jià)格泄漏給任何第三方。

　　5、承攬方同意對(duì)所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴(yán)格保密，所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品、價(jià)格和其他信息。即使定做方對(duì)承攬方有責(zé)任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　6、承攬方同意根據(jù)國家規(guī)定的技術(shù)采用技術(shù)措施保護(hù)存在計(jì)算機(jī)中的數(shù)據(jù)，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數(shù)據(jù)。

　　7、雙方同意定做方提供的包括工業(yè)秘密和技術(shù)秘密的文件均在上述義務(wù)的范圍內(nèi)。

　　8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時(shí)，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關(guān)系，但承攬方也無權(quán)保留。當(dāng)根據(jù)承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復(fù)制品時(shí)承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　9、上述所有的（包括但不限于）數(shù)據(jù)、制圖、原料、規(guī)格、手冊、文件、樣品、模具、產(chǎn)品和其他信息，承攬方未經(jīng)定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產(chǎn)品時(shí)使用。

　　10、應(yīng)非常小心地對(duì)待專門為生產(chǎn)所發(fā)送的樣品，同時(shí)不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當(dāng)執(zhí)行定單所需時(shí)才能使用照片、掃描或者其他光學(xué)記錄等。無論如何，將上述物品轉(zhuǎn)給任何第三方都是被禁止的。執(zhí)行完訂單后，上述樣品應(yīng)無需要求立即返還給定做方。

　　11、承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的`方式交付給他或他們時(shí)，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產(chǎn)制造。

　　12、在生產(chǎn)訂單的過程中定做方和承攬方共同研發(fā)的結(jié)果和其技術(shù)秘密應(yīng)為定做方的無限制的財(cái)產(chǎn)，未經(jīng)允許，承攬方不得使用。

　　13、定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產(chǎn)有關(guān)的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　14、定做方可以在任何時(shí)間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責(zé)任

　　1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。

　　3、未按合同規(guī)包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定做物（包括返修、更換、補(bǔ)交等），應(yīng)當(dāng)向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定做方償付違約金）以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。

　　6、不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　7、異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　8、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。

　　9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。

　　10、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　11、擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　12、承攬方違反上述保密義務(wù)的，應(yīng)當(dāng)賠償定做方的所有損失，并加付合同標(biāo)的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使本合同不能履行時(shí)，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。

　　十六、合同解除

　　1、本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實(shí)無法履行合同，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應(yīng)于該原因發(fā)生起二十四小時(shí)內(nèi)通知對(duì)方，辦理變更或解除合同的手續(xù)。

　　2、如承攬方在規(guī)定交貨期遲延的_____日內(nèi)仍然無法交付貨物，定做方有權(quán)解除合同，承攬方所收定做方款項(xiàng)應(yīng)如數(shù)退還，如_____日內(nèi)不能退還，承攬方還應(yīng)在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對(duì)本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關(guān)規(guī)定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式____份，交____________（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān)）各留存一份。

　　定做方：_________

　　公章：_________

　　法定代表人：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號(hào)：_________

　　法定地址：_________

　　電話：_________

　　________年_____月_____日

　　承攬方：_________

　　公章：_________

　　法定代表人：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號(hào)：_________

　　法定地址：_________

　　電話：_________

　　________年_____月_____日

承攬加工合同12

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號(hào)）達(dá)成如下和解協(xié)議：

　　1、甲方確認(rèn)甲乙雙方于_____________年下半年未發(fā)生_______加工業(yè)務(wù)，該業(yè)務(wù)系________、__________擅自以乙方名義與甲方達(dá)成的.加工業(yè)務(wù)，__________、__________不是乙方的員工，業(yè)務(wù)過程中未得到乙方的委托授權(quán)，事后乙方已出具聲明對(duì)無權(quán)代理行為拒絕追認(rèn)。

　　2、甲方?jīng)Q定對(duì)該案撤回上訴，為彌補(bǔ)甲方的損失，乙方同意一次性補(bǔ)償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關(guān)收款發(fā)票。

　　3、雙方無其它經(jīng)濟(jì)糾紛。

　　4、本協(xié)議自雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

承攬加工合同13

　　委托方：簽訂地點(diǎn)：

　　承接方：深圳斯拉歐加文化傳播有限公司訂日期：____年____月____日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1、項(xiàng)目（制作）：________

　　2、廣告及活動(dòng)內(nèi)容及有關(guān)證件的名稱、編號(hào)：________

　　3、發(fā)布地點(diǎn)或形式：________

　　4、顏色：________

　　5、規(guī)格或材料：________

　　6、刊播次數(shù)、起止日期及時(shí)間：________

　　第二條：費(fèi)用及支付方法

　　1、費(fèi)用

　　本次活動(dòng)總金額為________。（大寫________元整）

　　2、結(jié)算方式和期限：________

　　第三條：驗(yàn)收方式及時(shí)間：____________

　　第四條：違約責(zé)任

　　1、委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金；逾期支付廣告費(fèi)用，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的1%償付違約金。

　　2、承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費(fèi)10%的違約金；不能按期履行合同義務(wù)的，每逾期一天，按所欠款項(xiàng)的`1%償付違約金。

　　3、其他違約責(zé)任，按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發(fā)生合同糾紛，雙方協(xié)商不成，按下列第（2）項(xiàng)規(guī)定辦理。

　　1、向地經(jīng)濟(jì)合同仲裁機(jī)關(guān)申請仲裁；

　　2、向連云港市當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ浩鹪V。

　　第六條：雙方商定的其他事項(xiàng)：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自____年____月____日生效至____年____月____日終止。

　　委托方：連云港之星汽車銷售有限公司承攬方：

　　單位名稱：（蓋章）單位名稱：（蓋章）

　　地址：地址：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　日期：___________日期：___________

承攬加工合同14

　　定作方：（以下簡稱甲方）________

　　承攬方：（以下簡稱乙方）________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下合同條款，共同遵守執(zhí)行。

　　第一條加工成品

　　品名：__________

　　貨號(hào)：__________

　　面料：__________

　　顏色：__________

　　尺碼：__________

　　第二條服裝數(shù)量

　　1、計(jì)量單位：__________

　　2、數(shù)量：__________

　　第三條原材料的提供

　　由甲方提供原材料，具體見下：

　　材料名稱數(shù)量質(zhì)量：__________________

　　提供日期：__________

　　單價(jià)：__________

　　總金額：__________

　　第四條服裝質(zhì)量

　　加工成品質(zhì)量按甲方提供的樣衣或工藝單執(zhí)行，樣衣由甲方保管，作為驗(yàn)收的依據(jù)。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁?/p>

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標(biāo)志圖案等圖樣的技術(shù)資料。

　　2、乙方在生產(chǎn)過程中，發(fā)現(xiàn)甲方提供的圖紙和技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方，甲方應(yīng)當(dāng)在_________天時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)沒有答復(fù)，乙方有權(quán)停止工作，并在_________內(nèi)通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對(duì)甲方提供的服裝款式、圖紙等技術(shù)資料進(jìn)行保密，不得向任何人泄漏任何相關(guān)資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經(jīng)甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關(guān)的技術(shù)資料。

　　第六條報(bào)酬

　　1、加工單價(jià)：__________

　　2、總金額（元）：__________

　　第七條包裝方式

　　內(nèi)用_，外用_包裝，包裝費(fèi)由__________方承擔(dān)。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：

　　2、產(chǎn)品的`交（提）貨期限：_________。

　　第九條服裝驗(yàn)收

　　1、驗(yàn)收期間：_________。

　　2、認(rèn)真核對(duì)貨物的品名、款號(hào)、數(shù)量、嘜頭，準(zhǔn)確無誤后方可抽樣。

　　3、驗(yàn)收方式：產(chǎn)品按30%抽檢，抽樣標(biāo)準(zhǔn)為：隨機(jī)。

　　4、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：與樣衣款式、做工一致

　　驗(yàn)收包括：商品的外觀質(zhì)量、規(guī)格、數(shù)量、包裝、內(nèi)在質(zhì)量、標(biāo)識(shí)等項(xiàng)目進(jìn)行檢驗(yàn)和檢測。根據(jù)貨物實(shí)際情況，以驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)判定合格與否。

　　5、經(jīng)首次檢驗(yàn)不合格的加工成品，甲方在2天內(nèi)通知乙方并有權(quán)要求乙方返修。

　　6、對(duì)于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)再次檢驗(yàn)，對(duì)于再次檢驗(yàn)，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費(fèi)用中扣除不合格產(chǎn)品的成本價(jià)格。

　　第十條定金/預(yù)付貨款

　　1、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付定金_元。甲方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須雙倍返還定金。

　　2、甲方應(yīng)于________年____月____日前向乙方交付預(yù)付款_元。甲方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。乙方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。

　　第十一條報(bào)酬結(jié)算

　　1、付款期限：甲方應(yīng)于驗(yàn)收無誤收貨之日起____日內(nèi)，一次性付清合同約定的全部款項(xiàng)。

　　第十二條留置權(quán)

　　如甲方未支付價(jià)款，在雙方?jīng)]有例外約定時(shí)，乙方對(duì)完成的服裝享有留置權(quán)。

　　第十三條違約責(zé)任

　　1、甲方的違約責(zé)任

　　（1）制作中途未經(jīng)過雙發(fā)同意，私自變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此造成的損失。

　　（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價(jià)款總值的50%的違約金。

　　（3）未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向乙方提供原材料、技術(shù)資料等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，乙方有權(quán)解除合同，甲方應(yīng)當(dāng)賠償乙方因此而造成的損失。乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應(yīng)當(dāng)償付乙方停工待料的損失。

　　甲方（簽章）：_________

　　乙方（簽章）：_________

　　簽訂地點(diǎn)：_________

　　_________年____月____日