承攬加工合同集錦15篇

　　隨著人們對法律的了解日益加深，合同的類型越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編幫大家整理的承攬加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

承攬加工合同1

　　委托方：_______紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_______電鍍廠（乙方）

　　1．加工的項目、產品名稱、規格、數量、價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價（___元）總價（___元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。

　　2．質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的`加工件允許損壞千分之______，但損壞件必須歸還甲方。

　　3．原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4．交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5．質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6．結算方式：

　　xxxx。

　　7．違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：_______紡織器材廠 乙方：_______電鍍廠

　　法定代表人：（蓋章）_______ 法定代表人：（蓋章）_______

　　地址：_______ 地址：_______

　　銀行帳號：_______ 銀行帳號：______

　　______年_______月_______日

承攬加工合同2

　　合同編號：_____________

　　甲方：___________________

　　乙方：___________________

　　法定代表人：_____________

　　法定代表人：_____________

　　聯系電話：_______________

　　聯系電話：_______________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔

　　第九條運輸辦法及費用負擔

　　第十條結算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的'，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成的，向長春仲裁委員會申請仲裁。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　甲方(蓋章)：_____________

　　乙方(蓋章)________________

　　授權代理人(簽字)：_______

　　授權代理人(簽字)：___________

　　住址：_____________________

　　住址：______________________

　　聯系電話：_________________

　　聯系電話：__________________

　　開戶銀行：_________________

　　開戶銀行：__________________

　　賬號：_____________________

　　賬號：______________________

　　_________年____月____日

　　_________年______月____日

　　簽訂地點：__________________

　　簽訂地點：__________________

承攬加工合同3

　　合同編號：____________________

　　定作人：____________________

　　簽訂地點：____________________

　　承攬人：____________________

　　簽訂時間：_______年______月______日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限____________________

　　計量：____________________

　　工作量：____________________

　　報酬：____________________

　　項目名稱及內容：____________________

　　數量：____________________

　　交付期限：____________________

　　單位：____________________

　　工時：____________________

　　單價：____________________

　　金額：____________________

　　合計人民幣金額（大寫）：____________________（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條技術標準、質量要求：____________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：____________________

　　第五條承攬人使用的`材料由____________________人提供。材料的檢驗方法：____________________

　　第六條定作人（是／否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：____________________

　　第八條結算方式及期限：____________________

　　第九條定作人在______年______月_____日前交定金（大寫）____________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是／否）可以留置工作成果。

承攬加工合同4

　　甲方：（委托方）_____________________

　　乙方：（承攬方）_____________________

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。數量：附加工圖紙_____份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、相關事宜：

　　1、由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的`運輸費用由乙方承擔，（甲方提供適當的運輸_____及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜）

　　3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在_____天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：

　　該項目合同總體加工費用_____萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付____%的違約金。

　　六、其他事宜：

　　本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交_____機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：_________________蓋章：______________________

　　簽約人：______________職務：_______________電話號碼：_____________________

　　乙方：_________________蓋章：____________________

　　簽約人：______________職務：_________________電話號碼：_____________________

承攬加工合同5

　　訂立合同雙方：

　　定作方：（以下簡稱甲方）

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　甲方委托乙方加工生產家具產品，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條產品的名稱、品種、規格：（詳見附件1）

　　第二條產品技術、質量要求：產品質量、款式、尺寸、材料、內部結構及技術要求等，按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業相關規定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告，做成成品后，需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告；做油漆后成品需打樣；抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm；嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工；漆膜表面光亮平滑，家具漆表面厚度一致，漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現象；木紋接口均采用橫紋平接方式；家具均制作成整體式，不能采用拼接組合方式；家具板材材質密度為，環保等級為

　　。

　　第三條交貨時間：_____年_____月_____日（如甲方推遲付款，交貨時間順延）

　　第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點：

　　交貨時間：合同生效后

　　日交貨（或交貨時間詳見附件）。

　　第五條付款方式：

　　1.合同金額為：_____元，人民幣大寫：_____

　　；

　　2.預付款方式：雙方簽訂合同后，甲方在兩日內，先預付總金額的_____%；即_____元；

　　3.白坯產品完工后，付至合同總金額_____%，計：

　　萬元作為合同進度款。

　　4.成品后驗收合格付至總金額的._____，計：

　　5.安裝完畢后經業主方驗收合格后付至合同總金額_____，計：

　　質保金_____，質保期_____年。

　　6.門邊線條25元/米，按實際收貨結算。付款方式：滿5萬結一次。

　　第六條驗收：

　　1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現場進行驗收，并將結果通知乙方，如交貨期屆滿，甲方未能及時收貨，乙方可適當收取一定的保管費用。

　　2.如有質量問題，由乙方負責維修或更換，直至甲方驗收合格為止；

　　3.如逾期驗收則視為質量合格（注：安裝完畢七日內驗收）。

　　4.如乙方生產的產品不符合要求，甲方有權終止合同。

　　第七條特別條款：

　　1.貨物運輸由_____方負責，運費由方承擔；搬運費由_____方承擔，產品安裝由方負責；

　　2.甲方未按期支付進度款、（交）提貨期限順延；

　　3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物，乙方有權要求甲方賠償因此而造成的損失。

　　4.甲方應為乙方提供適合安裝作業的現場、供電、清潔環境、運貨通道。安裝期間，甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。

　　5、乙方在現場安裝作業時，所造成的安全事故由乙方全部承擔。

　　第八條違約責任

　　1.乙方違約，則雙倍返還預付款；

　　2.甲方違，則不退還預付款，而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償；如不能再合同約定的期限內支付乙方應付貨款，乙方有權從甲方貨物現場撤出所有產品，直至甲方支付應付所有貨款為止；

　　3.乙方不能按時交貨，按照每逾期一日向甲方支付

　　作為違約金，若該項違約金不足本條第一款金額，按第一款承擔違約金。

　　4.若因乙方質量問題造成的損失，如人工費、搬運費、工期延誤等，全部費用由乙方承擔。

　　第九條法律效力：

　　1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效；

　　2、本合同一式四份，甲方三份，乙方持一份；

　　3、一切由執行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協商解決，如協商不能解決時，則提交成都仲裁委員會。

　　第十條其他事項

　　1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。

　　加工圖紙必須由甲方現場代表李翔，乙方代表殷本建雙方簽字，每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發票。

　　甲方：乙方：成都市文春木業有限公司

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號：賬號：

　　電話：電話：

　　_____年_____月_____日_____年_____月_____日

承攬加工合同6

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 承攬甲方活動的項目

　　1、舞臺搭建和舞美設計布置；

　　2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作；

　　3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；

　　4、活動現場的錄像。

　　第二條 租賃設備概況

　　設備的名稱：__________。

　　租賃用途：____________。

　　使用時間：_____年____月____日。

　　安裝時間：_____年____月____日____時。

　　安裝地點：___________________。

　　拆卸時間：_____年____月____日____時。

　　第三條 租賃設備的運輸與操作

　　租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。

　　第四條 租賃設備的使用及規定

　　1、合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理、合法的演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，合同的標準保質保量完成。

　　2、乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修、保養(費用自負)，確保演出正常使用。

　　3、由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方自負。

　　4、甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，如發生事故，由甲方負責。

　　第五條 安全與治安

　　1、甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作、因打架、斗毆造成的'設備損壞由甲方完全負責（由乙方造成的原因除外)。

　　2、夜間值班，甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

　　第六條 合同金額及付款方式

　　1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。

　　2、合同簽訂當日，甲方支付乙方定金合同總額_________％，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。余額演出_______個工作日結清。

　　第七條 雙方責任

　　1、乙方不能執行甲方規定的演出時間及乙方人為因素造成的停演等誤工，甲方有權解除租賃合同乙方并承擔相應的費用。

　　2、因甲方人員人為因素造成的停演誤工設備損壞乙方有權解除租賃合同甲方并承擔相應的損失費用。

　　3、本著高度負責，長期合作的精神，乙方保證按合同約定的器材明細表及節目單進行演出并保證舞臺堅固安全、音響演出效果。

　　4、乙方如有器材變動，應提前三天通知甲方并征得甲方同意。

　　第八條 其他

　　1、對本合同內容的任何修改、補充或變更須采用書面形式，經雙方簽字蓋章后正式生效。本合同修改、變更部分為本合同不可分割的組成部分。

　　2、本合同履行中，雙方如有爭議，可協商解決，協商不成可提交____仲裁委員會仲裁。

　　3、本合同自甲乙雙方簽字蓋章后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　4、合同未盡事宜由雙方協商解決。

　　甲方（簽章）：

　　法定代表人：

　　聯系電話：

　　銀行賬號：

　　委托代理人（簽章）：

　　_______年_____月______日

　　乙方（簽章）：

　　法定代表人：

　　聯系電話：

　　銀行賬號：

　　委托代理人（簽章）：

　　_______年_____月______日

承攬加工合同7

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，

　　以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

　　第二條 加工成品質量要求：__________________________________________

　　（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量：________________________

　　（１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法：__________________________________

　　（１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　２， 承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　３， 定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金：______________________________________________

　　（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條 驗收標準和方法：__________________________________________

　　（１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條 交（提）貨的時間和地點：____________________________________

　　（１， 交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔：______________________________________

　　第九條 運輸辦法及費用負擔：______________________________________

　　第十條 結算方式及期限：__________________________________________

　　第十一條 其他：__________________________________________________

　　（如：１． 根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的'責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交__

　　_____（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

　　帳號：_________________________

　　一九_____年_______月______日訂

承攬加工合同8

　　定作方：（以下簡稱甲方）

　　法定代表人：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　委托代理人：

　　身份證號：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　承攬方：（以下簡稱乙方）

　　法定代表人：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　委托代理人：

　　身份證號：

　　住所：

　　郵編：

　　聯系電話：

　　鑒于甲方是在北京市合法注冊的，生產和經營的有限責任公司，并需要加工部件；

　　鑒于乙方是在合法注冊的，經營范圍為的公司，具備承攬加工的資質和條件。

　　依據《中華人民共和國合同法》及中華人民共和國其他相關的法律法規，甲乙雙方經協商一致，簽訂本合同。

　　一、甲方委托乙方加工如下產品：

　　品名

　　規格

　　單位

　　數量

　　備注

　　二、原材料提供：

　　1、甲方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為： 年 月 日。

　　2、甲方將原材料交付乙方之次日前乙方應當進行檢驗，并將確認情況書面通知甲方。甲方提供的原材料確實存在缺陷或者不符合合同約定的，應當予以更換、補齊。

　　3、乙方提供的原材料為：規格為：數量為：提供時間為：： 年 月 日。

　　4、乙方應當將所提供的原材料交由甲方檢驗。甲方應在乙方通知的次日前進行進行檢驗，并將確認情況書面通知乙方，由乙方在日內予以補正。

　　三、技術資料及圖紙

　　1、甲方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付乙方。

　　2、甲方將技術資料及圖紙交付乙方之次日前，乙方應當進行檢驗。乙方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當即時通知甲方；甲方應當在收到乙方書面通知兩日內書面回復，提出修改意見。

　　3、乙方提供技術資料及圖紙的，應當在本合同簽訂之日起日內將技術資料及圖紙交付甲方。

　　4、乙方將技術資料及圖紙交付甲方之次日前，甲方應當進行檢驗。甲方發現圖紙不符合約定或技術要求不合理，應當于當日通知乙方。乙方應當于收到甲方通知之日起兩日內做出修改。

　　四、質量要求：

　　1、乙方加工產品應當符合標準。

　　2、乙方按甲方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。（也可不約定此項目）

　　五、加工成品驗收：

　　1、本加工成品全部完工后，乙方通知甲方進行驗收。甲方應當于收到乙方通知之日起三日內進行驗收。

　　2、驗收以合同規定的質量要求、圖紙和封存樣品為標準，數量以合同規定為標準。

　　3、乙方加工成品經驗收不符合質量要求的，甲方有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　4、乙方加工成品交付后，甲方在時間內發現加工成品不符合質量要求的，仍有權要求乙方修理、重作；造成甲方損失的，有權要求乙方賠償損失。

　　六、加工成品交付：

　　1、乙方應于 年 月 日將產品全部送至甲方倉庫，地址為。甲方如指定北京市以外的交付地點，應承擔乙方因此而多支出的費用。

　　2、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須事先與對方達成書面協議，并按協議執行。

　　3、實際交付日期，乙方自行送達的`，以甲方在乙方送貨單上或承運單位貨運單據上簽收的日期為準。

　　4、乙方交付的加工成品超過約定數量的，甲方認可的，就超過的部分按照超過的比例支付報酬。

　　七、報酬及支付：

　　1、甲方應支付乙方的加工報酬為：每件元（或總報酬元）

　　2、報酬的支付采取以下方式

　　a甲方應于 年 月 日支付乙方元，于 年 月 日支付乙方元，余款于乙方交付之日起七日內支付。乙方應于每次收款同時將發票給付甲方。發票作為雙方結算依據。

　　b甲方于乙方每交付件時給付甲方元，乙方于收款時向甲方出具收據。收據作為雙方結算的依據。收據載明款額累計達到元，由乙方向甲方開具發票，同時收回相應款額的收據。

　　八、包裝要求及費用負擔：由乙方負責包裝，以加工產品不受損壞為準；包裝費用由乙方承擔。

　　九、運輸及費用承擔：

　　1、甲方提供材料的運輸由甲方負責，運輸費用由甲方承擔。

　　2、加工成品的運輸由乙方負責，運輸費用由方承擔。

　　十、乙方違約責任：

　　1、乙方逾期交付加工成品的，每逾期交付一天，按逾期交付部分總報酬的1%向甲方支付違約金。逾期交付超過60天，甲方有權解除合同，乙方應當返還甲方已經支付的報酬，并就乙方支付的違約金不足賠償甲方損失部分予以據實賠償。

　　2、乙方如未按合同規定的質量交付加工成品，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，乙方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方元違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。

　　3、乙方交付定作物的數量少于合同規定的，甲方仍然需要的，乙方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　4、因乙方包裝不善造成定作物毀損的，由乙方賠償損失。

　　5、乙方不能交付加工成品的，應向甲方償還交付部分報酬，并支付該部分報酬的30%作為違約金。該違約金不足以賠償甲方損失的，乙方應據實賠償。

　　6、由乙方負責送貨的，如運輸中造成加工成品損壞，乙方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則甲方有權拒收。

　　十一、甲方違約責任：

　　1、甲方如中途變更加工產品的數量、規格、質量或設計等，由此造成的乙方交付遲延，損失由甲方自行承擔。給乙方造成損失的，甲方應當予以賠償。

　　2、甲方未按照本合同約定的時間向乙方提供圖紙或原材料的，對延遲提供的期間，乙方交付成品的日期得以順延。甲方并應當償付乙方因停工待料的造成的損失。

　　3、甲方延遲付款的，就所延遲付款的部分，每延遲一天支付乙方萬分之四的違約金。

　　十二、不可抗力：

　　1、在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使加工成品或原材料毀損、滅失的，乙方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施，盡量減少損失。

　　2、如乙方延期交付期間發生不可抗力的損失，不免除乙方責任，乙方應承擔不能交付的違約責任。

　　3、在甲方遲延接受期間發生的，甲方應當承擔責任，并賠償乙方因此造成的損失。

　　十三、合同爭議的解決：

　　雙方在履行合同中如發生爭議，應協商解決，如協商不成，通過如下第

　　種方式解決：

　　1、向甲方住所地有管轄權的人民法院起訴；

　　2、向北京仲裁委員會提請仲裁；

　　十四、本合同未盡事宜，雙方另行協商簽訂書面合同作為附件。

　　十五、本合同簽訂于北京市區，由雙方授權代表簽字，并加蓋公司印章后生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　授權代表：

　　授權代表：

　　年 月 日

承攬加工合同9

　　委托方：_________（甲方）

　　承攬方：_____________（乙方）

　　1、加工的`項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：________________

　　項目產品名稱、規格單位數量單價 （元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_________以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2、質量標準：

　　乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：

　　____________________。

　　7、違約責任：

　　甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　年 月 日

承攬加工合同10

　　簽訂地點：_______________

　　簽訂時間：_______________

　　定作方(甲方)：_______________

　　承攬方(乙方)：_______________

　　按照《_____》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：_______________

　　2、項目地點：_______________

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號貨物名稱規格數量單價：_______________元/m2備注

　　1、鋼質防火門甲級

　　2、乙級

　　3、丙級

　　合計：_______________(樘)_________元/=元。

　　114樘/363.06

　　金額(大寫)：(不含稅)

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的_______________%，貨物全部進場，再付總貨款的_______________%，安裝完畢再付總價的`_______________%，剩余_______________%為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　_____________________________________________

　　九、違約責任

　　1、按《_____》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　代理人：_______________代理人：_______________

　　電話：_______________電話：_______________

　　_____年_____月_____日

承攬加工合同11

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　品名規格（長，寬，高cm）單位數量備注

　　玻璃柜臺130x40x90件120

　　塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜

　　玻璃臺面柜臺180x100x95件20

　　棉布貨架180x40x200件10

　　大百貨電器貨架180x80x200件5

　　小百貨貨架180x50x200件80

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．

　　甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：

　　按核定價格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：

　　本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：

　　一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．

　　甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：

　　乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的.責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年 月 日

　　乙方：

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　年 月 日

承攬加工合同12

　　定作方：

　　合同編號：

　　承攬方：

　　簽訂日期：

　　定作方委托承攬方加工 ，經雙方充分協商，達成以下合同條款。

　　一、 加工成品：

　　二、加工成品質量要求：

　　三、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.定作方提供原材料的，承攬方對定作方提供的原材料在下料之前必須進行檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊，下料后再提出原料質量問題的，造成定作方損失的，承攬方應予賠償。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。原材料的消耗每噸(件)成品不得超過 。

　　2、承攬方提供原材料的，應保證提供的原材料符合定作方的要求，且滿足承攬的需要。

　　四、技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應及時回復，提出修改意見。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　五、價款或酬金

　　價款或酬金按照如下約定計算：

　　六、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，在質保期內發生問題由承攬方負責修復或退換。

　　七、交貨的時間和地點

　　1、交貨時間： 。

　　2、交貨地點：定作方工廠內

　　八、包裝要求

　　1、成品按照 包裝費用由承攬方承擔。

　　九、運輸辦法及費用負擔：運輸由承攬方負責，費用承攬方承擔。

　　十、費用結算

　　結算時間：

　　十一、承攬方的.違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定作物，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。

　　4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方支付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的 %償付違約金。

　　5、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%的違約金，并賠償給定作方造成的損失。

　　6、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。

　　7、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　十二、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任。

　　十三、其它約定

　　1、加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成向定作方所在地向人民法院起訴。

　　2、本合同自簽訂之日起生效，如有未盡事宜，雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　3、本合同一式 份。

　　甲方：

　　蓋章：

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　已方：

　　蓋章:

　　簽約人：

　　職務：

　　電話號碼：

　　時間： 年 月 日

承攬加工合同13

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　第一條乙方加工事項，以甲方所交付的外包加工單為憑。

　　第二條乙方須按照外包加工單所列的各項規定，如加工說明、數量、交貨日期等確實履行，準時交貨。

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的`原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　第三條乙方所交的加工品應保證為合格品，并不得有短缺或不合規格及瑕疵等情況，且經甲方驗收后，始認為合格。

　　第四條材料由_________方負責。

　　風險提示：

　　定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時，要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉，由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。

　　第五條若材料由甲方負責供應時，廢料率為_________。

　　第六條驗收時的檢驗方法是采用_________，正常檢驗，二級檢驗水準。一次抽樣計劃，alq為_________，或正常檢驗，四級檢驗水準。一邊規格界限，形式_________，alq為_________。

　　第七條乙方必須確實遵守外包加工單所規定的交貨期，或甲方外協管理員電話或書面通知調整的交貨期，若有延誤的情況以及因規格不合，質量不良，致驗收不合格而遭退貨時，乙方應依下列辦法計算違約金付予甲方，但因天災或人力不可抗拒的事故，經甲方認為屬實者，則不在此限。

　　風險提示：

　　加工后的成品，一般有兩種交貨方式，一是由定作方在承攬方倉庫提貨，二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此，雙方應慎重選擇對自己有利的方式。

　　(一)過期5日內，每逾1天，按未交部分總價，處_________違約金。

　　(二)繼續逾期5天以上至10天以內者，每逾一天按未交部分總價，處_________違約金。

　　(三)繼續逾期10天以上至20天以內者，每逾一天按未交部分總價處_________違約金。

　　(四)繼續逾期20天以上，依違約論，不論未交部分數量，違約金以價款的一倍計算。

　　第八條通過驗收的貨品在甲方再加工時，若發現有不良品時(明顯為甲方再加工后的磨損品除外)，則甲方可向乙方要求賠償或退回乙方重新加工。

　　第九條乙方送交加工品，因不良導致甲方生產線停工，其工時損失要由乙方負責，如果甲方發生非常嚴重不良后果，則甲方有權取消外包加工單。

　　第十條按期交足定貨而合格率為100%，給予總價_________獎勵金。按期交足定貨而合格率為95%，給予總價_________獎勵金。

　　第十一條試用廠商的試用期間為三個月，每月接受甲方外包質量管理檢查一次，試用期滿，視其考核評分到達_________分以上者，才能正式成為甲方的加工廠商。

　　第十二條加工廠商每月接受甲方外包質量管理檢查一次，每月考核質量，交貨期，價格這三項，每年總考核一次，劃分等級。

　　第十三條付款條件：乙方交來的貨品經甲方驗收合格后，甲方_________。

　　第十四條乙方應找(乙方資本額二倍)殷實鋪保連帶保證乙方履行本約。

　　甲方(簽章)：_________

　　_________年_________月_________日

　　乙方(簽章)：_________

　　_________年_________月_________日

承攬加工合同14

　　定作單位： 項目經理部（以下簡稱甲方）

　　承攬單位： 鋼結構制造有限公司（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《_____》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程風口平臺出鐵場構件加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構件品名與價款

　　一、加工品名：某某高爐大修項目鋼結構工程風口平臺出鐵場構件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、承攬方式：本加工構件采用包人工、包輔材、包機械、包工期、包質量、包安全及綜合單價包干、完工結算的承攬方式。

　　三、加工單價：每噸壹仟元整人民幣（￥：1000.00元人民幣）

　　四、本加工構件綜合單價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的其它費用支出。

　　六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：暫定為三十日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態：按甲方提供的加工制作轉換圖全部圖示狀態交付，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

　　第三條加工材料供應與采購

　　一、甲方負責供應的材料：本加工構件的所有工程鋼材由甲方供應，并負責送貨到乙方指定地點，乙方負責卸貨。乙方應設專人向甲方辦理甲供材的限額領料手續。甲供鋼材按乙方編制的.材料預算經甲方審核后，作為供料依據（板材材損2％、型材材損3％）。乙方按圖紙要求負責組織排版套材下料，排版圖必須經過甲方確認后方可下料切割，超供用料甲方負責回收或按市場廢鋼價在乙方工程款中扣除；如因乙方原因超領用料或浪費材料按同期市場價在乙方工程款中扣除，并加收5％的采管費。

　　二、乙方負責供應的材料：本加工構件的所有輔材、措施用料均由乙方自行采購；采用甲控乙供形式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、乙方自行采購的材料、構配件等應具有產品合格證或質量證明文件，沒有合格證書，且未經鑒定或經過試驗定為不合格的材料、構配件等，甲方有權制止使用，由此而造成的損失由乙方負責。

　　四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在48小時內清理出場。

　　五、材料代用，經甲方批準后，乙方方可使用代用材料；因乙方原因使用時，由乙方承擔發生的費用。

　　第四條加工成品質量與驗收

　　一、根據設計施工圖、修改圖、轉化圖、變更通知、施工說明及有關技術文件資料，遵照國家現行《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》和有關工程質量的規定，由乙方確保本加工構件質量。

　　二、質量等級：一次驗收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技術資料：由甲方提供壹套加工圖紙及加工技術說明資料，交付完畢后收回，乙方不得留存技術資料的復制品。技術資料必須按甲方貫標程序記錄整理，格式采用甲方提供的表格格式。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

承攬加工合同15

　　定作方：

　　地 址： 電話：

　　承攬方：

　　地 址： 電話： 履約地：

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經雙方充分協商一致，訂立本合同，并依照履行。

　　第一條：定做合同概況

　　1.1工程名稱：

　　1.2工程地點：

　　第二條：加工范圍

　　2.1本工程構件共計 / 件，含鋼量約計 噸，材質為 ;

　　2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內 。

　　第三條：合同價格及付款方式

　　3.1合同單價：

　　主桁架 元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;系桿、水平撐 元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計 噸;

　　3.2合同總價：共約計 元，大寫人民幣約計 。

　　3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金￥ 元(合同總價的 %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效;

　　3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款后方可提貨;若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨;當補充條款中有明確付款約定時，執行補充條款;

　　3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算;

　　3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)

　　第四條：質量要求

　　4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作;

　　4.2承攬方根據《鋼結構施工質量規范》(GB50205x20xx)及《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81x20xx)的要求進行加工生產，并保證所生產的構件質量符合上述規范的要求;

　　4.3所加工的鋼構件底漆為 ，中間漆為 ,面漆為 ，漆膜總厚度 μm;

　　4.4所用油漆全部由 提供。

　　第五條：驗收、結算方式

　　5.1驗收方式：鋼構件出廠前3日，由承攬方通知定作方，定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨，則承攬方視為此批發貨構件已通過定作方驗收，且驗收合格，進行發貨;

　　5.2結算方式：鋼構件結算重量均以承攬方提供的加工詳圖標注的構件長度的理論重量據實結算,雙方約定在發貨完畢前5日內結算、審核完畢，并雙方簽章確認;雙方審核結算時，結算資料由承攬方在構件加工地提供;

　　5.3結算期限：雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結算意見;如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后，在14天期限內不予答復，則視為定作方完全認可承攬方提供的結算文件，雙方按照此結算文件進行剩余款項的支付等工作。

　　第六條：運輸方式

　　第七條：圖紙要求

　　7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可;

　　7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時，必須經過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產生的一切責任由定作方承擔;

　　7.3若定作方委托承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算;

　　7.4定作方在深化圖紙上簽字確認后承攬方方可加工制作，若圖紙與合同發生沖突，以合同為準;

　　7.5因定作方圖紙細節問題未能及時解決而耽誤的時間，交貨期按耽誤的時間順延。

　　第八條：加工時間

　　8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢;

　　8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。

　　第九條：違約責任

　　9.1定作方中途變更定作物的.數量、規格、質量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失;

　　9.2定作方中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的 %(10%—30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的 %(20%—60%的幅度)違約金;

　　9.3定作方未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失;

　　9.4定作方超過合同規定期限領取定作物的，定作方應按每超期一天，定作方按遲提貨物總價金額的1.5‰支付給承攬方作為違約金，另外還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費;定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方，變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;

　　9.5定作方超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　9.6定作方無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十條：其他條件

　　10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額x定作方已支付金額)的基礎上方可進行;

　　10.2本合同未盡事宜，經雙方協商解決。

　　第十條： 本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

　　第十一條：本合同一式貳份，雙方各執壹份。

　　定作方：(蓋章) 承攬方：(蓋章)

　　法定代表人： 法定代表人： 委托代理人： 委托代理人：

　　簽訂日期： 年 月 日 簽訂日期： 年 月 日

【承攬加工合同】相關文章：

承攬加工合同07-01

承攬加工合同(精選)07-16

(精選)承攬加工合同07-15

加工承攬合同07-17

承攬加工合同【精選】07-17

[精選]加工承攬合同07-17

關于承攬加工合同03-31

【推薦】承攬加工合同07-16

承攬加工合同（精品）07-15

承攬加工合同[精品]07-15