承攬加工合同【必備】

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同的法律效力與日俱增，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，以下是小編收集整理的承攬加工合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

承攬加工合同1

　　簽訂地點：_______________

　　簽訂時間：_______________

　　定作方(甲方)：_______________

　　承攬方(乙方)：_______________

　　按照《_____》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：_______________

　　2、項目地點：_______________

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號貨物名稱規格數量單價：_______________元/m2備注

　　1、鋼質防火門甲級

　　2、乙級

　　3、丙級

　　合計：_______________(樘)_________元/=元。

　　114樘/363.06

　　金額(大寫)：(不含稅)

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色;門板為平板;按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20_________。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的_______________%，貨物全部進場，再付總貨款的._______________%，安裝完畢再付總價的_______________%，剩余_______________%為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　_____________________________________________

　　九、違約責任

　　1、按《_____》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：_______________乙方：_______________

　　法定代表人：_______________法定代表人：_______________

　　代理人：_______________代理人：_______________

　　電話：_______________電話：_______________

　　_____年_____月_____日

承攬加工合同2

　　委托方：

　　簽訂地點：

　　承接方：

　　訂日期：年月日

　　依照《合同法》、《加工承攬合同條例》、《廣告法》等有關法律法規的規定，經雙方協商，簽訂本合同，共同信守。

　　第一條：廣告承攬要求。

　　1.1 項目（制作）

　　1.2 廣告及活動內容及有關證件的`名稱、編號

　　1.3 發布地點或形式：

　　1.4 顏色：

　　1.5 規格或材料：

　　1.6 刊播次數、起止日期及時間：

　　第二條：費用及支付方法

　　2.1 費用

　　本次活動總金額為_______（大寫_______圓整）

　　2.2 結算方式和期限：

　　第三條：驗收方式及時間：

　　第四條：違約責任

　　4.1 委托方中途廢止合同，向承攬方償付未履行部分廣告費10%的違約金；逾期支付廣告費用，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　4.2 承攬方不能完成合同規定的工作，向委托方償付未履行部分廣告費10%的違約金；不能按期履行合同義務的，每逾期一天，按所欠款項的1%償付違約金。

　　4.3 其他違約責任，按《加工承攬合同條例》執行。

　　第五條：糾紛解決方式

　　發生合同糾紛，雙方協商不成，按下列第（2）項規定辦理。

　　1. 向地經濟合同仲裁機關申請仲裁；

　　2. 向 當地 人民法院起訴。

　　第六條：雙方商定的其他事項：

　　第七條：附則

　　本合同有效期自 年 月 日生效至 年 月 日終止。

　　委托方：

　　單位名稱（蓋章）

　　地址：

　　委托代理人：

　　電話：

　　承攬方：

　　單位名稱（蓋章）

　　地址：

　　委托代理人：

　　電話：

承攬加工合同3

　　合同編號：

　　甲方（定作方）：______公司

　　乙方（承攬方）：

　　鑒于：為滿足客戶訂單需求，甲方大量需要指定型號產品；乙方系專業產品生產商。根據《_____》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。

　　第一條定作物情況：

　　1、品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

　　2、規格：（應寫明定作物具體的規格型號，技術要求復雜或特殊的，可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做，并將技術圖紙作為合同附件）

　　3、數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）

　　4、備注：（如無內容，在空格處劃線）

　　第二條合同價款

　　1、合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

　　2、付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式，建議貨到付款，以作為產品質量責任的牽制）

　　3、付款時間：（寫明年、月、日）

　　第三條加工成品質量要求及技術標準：

　　1、質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲方具體要求，必須要寫全稱）

　　2、技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）

　　3、以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2、用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供：（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

　　3、甲方于年月日之前提供原材料。

　　4、乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則甲方有權解除本合同，乙方承擔相應的賠償責任。

　　第五條技術資料、圖紙的提供和保密

　　1、甲方負責提供技術資料和圖紙。

　　2、乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件；

　　4、不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術；

　　5、不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的`技術資料、圖紙或技術；

　　6、得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本；

　　7、未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術；不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。

　　第六條驗收標準和方法

　　1、驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收）

　　2、驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

　　3、甲方驗收乙方所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

　　4、甲方驗收乙方所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

　　5、驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6、對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，甲方有權要求退還。

　　7、雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定，費用由乙方墊付，由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。

　　第七條交（提）定作物的時間和地點

　　1、雙方約定由甲方自提定作物

　　（1）自提定作物的時間：（寫明年、月、日）

　　（2）自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）

　　2、雙方約定由乙方送交定作物

　　（1）送交定作物的時間：（如選擇了1，則在空格處劃線）

　　（2）送交定作物的地點：（如選擇了1，則在空格處劃線）

　　（3）任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　（4）交（提）定作物日期的計算：乙方自備運輸工具送交定作物的,以甲方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　1、包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

　　2、費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔）

　　第九條運輸方式及費用負擔

　　1、定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

　　2、運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。

　　第十條定作物的保修

　　第十一條定金及預付款

　　1、甲方向乙方交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　2、甲方向乙方交付定金的時間：（寫明年、月、日）

　　3、甲方向乙方交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　4、甲方向乙方交付預付款的時間：（寫明年、月、日）

　　第十二條乙方的違約責任：

　　1、未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換，并承擔元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。

　　2、未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由乙方賠償損失。

　　3、逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的，甲方有權解除合同，由此造成的損失（包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等）由乙方賠償。

　　4、由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條甲方的違約責任：

　　1、超過合同約定日期付款，甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。

　　2、無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。

　　3、變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。14其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

　　第十四條爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第（只需填寫一或者二）種方式解決：

　　1、向（具體寫明_____委員會的確切名稱，如：不能將“深圳_____委員會”寫為“北京市_____委員會”）_____委員會申請_____。

　　2、向（根據有利于我方的原則，在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一）人民法院起訴。

　　第十五條本合同簽訂地點（應詳細填寫合同簽訂的地點，如：深圳市_________區）

　　第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效，本合同一式份，雙方各執份。

　　甲方（章）：乙方（章）：

　　法定代表人：法定代表人：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同4

　　甲方（定作方）：_____________代理人：___________地址：_________聯系電話：__________

　　乙方（承攬方）：_____________代理人：___________地址：_________聯系電話：__________

　　甲、乙雙方本著平等合作、互惠互得的原則，依據《民法典》和其他相關法規的規定，就___________玻璃供需問題，經雙方友好協商，一致同意簽訂以下加工合同，具體條款如下：

　　一、品種、規格、數量、單價：

　　玻璃品種：___________，規格：___________，數量：___________，單價：___________。

　　交貨地點：______________________

　　運輸方式、費用：

　　1）由乙方負責送貨，運輸費用由乙方承擔.玻璃卸車前破片由乙方負責，落地驗收后出現破損由甲方負責.

　　2）產品必須按甲方訂單要求每片附加標簽、規格、品種、樓號樓層等識別編碼，標簽編統一貼在白玻面，以便區分。

　　二、交貨期：

　　合同簽定后，乙方收到甲方訂單后十日內供貨，補片玻璃應在七日內完成。

　　三、驗收方式：

　　1）玻璃送達甲方工地后應當場驗收當批玻璃，發現有不符合下單尺寸的.產品應以及時予以檢驗，若有異議應在三日內以書面形式通知乙方，否則視為驗收產品合格。

　　2）_________玻璃制作按國家標準執行，相關規定以行業標準為準.

　　六、結算及付款方式：

　　甲方根據玻璃保修期給乙方一張遠期支票，乙方發車后，甲方通知乙方，乙方方可存支票并提供發票給甲方。

　　七、違約責任：

　　1）雙方應按合同約定履行，乙方若延期供貨，每日應向甲方支付3%作為違約金.

　　2）如產品質量達不到設計要求，乙方應承擔一切責任和經濟損失。

　　八、其他：

　　本合同未盡事宜，由雙方協商解決，合同爭議雙方均有權提起訴訟。

　　九、本合同一式兩份，雙方各執一份，由雙方簽字蓋章后生效。合同簽訂至本項目結束本合同自行解除。

　　十、保質期及保修

　　1、保質期為二年（驗收之日起）

　　2、執行本項目保修期，在保修期內發現玻璃質量問題，乙方無償更換，執行保修內產品所附有的責任。

　　甲方：__________乙方：___________

　　代表：__________代表：___________

　　賬號：__________賬號：___________

　　戶行：__________戶行：___________

　　___________年___月___日___________年___月___日

承攬加工合同5

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_____________ 以下簡稱甲方

　　定作方：_____________ 以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守、

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130____40____90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180____100____95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180____100____95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180____40____200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180____80____200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180____50____200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳、

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做、

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便、

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據、

　　第三條原材料由甲方提供、

　　第四條圖紙由乙方于____________年____月____日前送交甲方、甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見、甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方、因此造成的損失，由乙方賠償、

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款________元、

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收、驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準、雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明、

　　第七條交貨的時間和地點：____________年____月____日至____月________日全部交貨、任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行、交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續、

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按____元計算，共計____元，全部費用由乙方負擔、運輸造成的損失，由甲方負責、

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款____________元（____萬元）、甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款、乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還、

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款、

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償、

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償、

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失、

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金、

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值________％的違約金、

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收、

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失、

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值________％的違約金、

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失、

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金、

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的`損失、

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用、

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任、但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失、

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴、

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效、

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份、

　　甲方：____________（蓋章）

　　代表人：____________（簽名）

　　地址：____________

　　電話：________________

　　開戶銀行：____________________

　　帳號：________________________

　　乙方：____________

　　代表人：________________

　　地址：____________

　　電話：____________

　　開戶銀行：________

　　帳號：____________

　　年 月 日

承攬加工合同6

　　合同編號：______________

　　發包方：______（以下簡稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡稱乙方）

　　根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以______縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

　　第二條：制作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣______元）計取

　　注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：____，_____年______月______日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條書架安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的書架進行安裝；

　　②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　　④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

　　②、乙方交貨后5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。

　　④、剩余的合同標的額______%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的.質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額______%的違約金；

　　②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支______%%的違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交______委員會仲裁；

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第十一條：附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發包方（全稱）______________（蓋章）承包方（全稱）______________（蓋章）

　　經辦人：______________經辦人：______________

　　單位地址：______________單位地址：______________

　　開戶銀行：______________開戶銀行：______________

　　賬號：______________賬號：______________

　　電話：______________電話：______________

　　傳真：______________傳真：______________

　　郵政編碼：______________郵政編碼：______________

　　_______年_______月_______日____年____月____日

承攬加工合同7

　　一、訂立合同單位

　　發包單位：______(以下簡稱甲方)

　　承包單位：______(以下簡稱乙方)

　　二、工程概況

　　1、工程名稱：______

　　2、工程地點：______

　　3、承包范圍：鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝

　　三、工程工期：20______年______月______日開工至20______年______月______日竣工，總工期50天。

　　1、乙方必須按照甲方的要求組織施工，接受甲方對進度、質量的檢查監督。

　　2、乙方必須按照合同約定時間開工竣工。

　　3、在施工過程中，如遇以下情況則工期延誤：______

　　四、合同文件

　　合同文件應能互相解釋、互為說明，組成合同的文件及優先順序如下：

　　1、本合同協議書

　　2、施工圖紙(包括土建施工圖)

　　3、雙方有關工程的洽談、變更等書面協議或文件等業主認可的工期延誤。收到預付款之日起20天內施工現場達不到鋼結構安裝條件。甲方原因造成的工期延誤。人力不可抗拒因素。(如：地震，雨雪天等)

　　五、承包方式

　　1、本單位工程采用綜合單價包干，平米造價220元/平米，平米造價：330元/米，建筑面積：共計______平米。

　　2、工程總造價：______萬元(元)以上全部為含稅價格。

　　3、本工程所有吊車等機械設備、施工腳手架搭設、其它輔助設施及制作、轉運所需機械設備、施工工器具均由乙方負責。

　　4、承包工作內容如下(不限于以下內容)鋼構件、屋面與墻面圍護的制作安裝。(包人工，包機械)

　　5、安全文明施工：甲方確定區域內要全部安全文明施工工作。(包括成品、半成品、保護各類安全防護設施搭設等)

　　6、未經甲方同意，乙方無權私自轉包本工程。若發生，甲方將追究違約責任或有權終止合同，由此所引起的各種損失由乙方負責。

　　六、工程造價的確定及工程款支付

　　此工程總造價為元，在乙方各種材料、工具進入工地開始施工時甲方付乙方總款的百分之三十，合計______元，工程竣工后交付甲方使用再付百分之六十，合計______元，留取百分之十的質保金______元，一年后此工程無任何質量問題全額付清。

　　七、工程變更

　　1、工程設計變更

　　1、施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失，由乙方承擔，延誤的工期不予順延。

　　2、在施工中甲方涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料的代用，須提前通知乙方，否則甲方承擔由此發生的費用，并賠償乙方的有關損失，并延長延誤的工期。

　　八、材料、機械

　　8. 1、由于本工程為總價包干。所以乙方供應的所有材料必須是符合設計方案和國家規范的標準產品，對與設計和規范要求不符的產品，甲方拒絕收用。

　　本工程主要材料如下：

　　8.1.1、圍護部分：墻體標高1.200以是采用900型0.5mm厚灰白單彩涂板屋面采用840型0.5mm厚上藍下白單彩涂板+玻璃絲棉氈+錫箔紙+鍍鋅鐵網，彩涂板負差不小于0.03mm

　　8.1.2、鋼架部分：鋼梁為焊接H型鋼(480～285)X200X6X10，節點板為22mm厚鋼柱為焊接H型鋼470X280X6X10風柱為熱軋H型鋼346X174X6X9鋼板負差應符合國家標準《鋼板、鋼帶厚度允許偏差表》GB-709-88

　　8.1.3、墻檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5屋檀為卷邊槽形冷彎薄壁C型鋼C160×20×2.5鋼板負差不大于0.3mm

　　8.1.4、梁與柱連接、梁與梁連接均采用10.9級大六角高強螺栓

　　8. 2、乙方自購材料的裝、卸、運輸等費用均乙方承擔。

　　8. 3、勞動用品和隨身手動、電動工具由乙方自備。

　　九、工程施工

　　1、乙方施工人員、技術人員應與甲方工程部、技術部密切配合，嚴格按照施工方案施工。

　　2、施工過程中甲方應保證施工場地不受外界部門或人員的干擾。

　　十、安全責任

　　1、乙方應嚴格按照施工建設安全要求組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患并隨時接受甲方安全檢查人員的監督檢查。

　　2、甲方指派專職安全員負責指導，監督施工現場的安全生產，乙方必須配合甲方安全管理人員，監督安全管理人員的工作，接受并服從甲方管理人員的指揮。

　　3、乙方應遵守甲方制訂的'各項安全管理規章制度。

　　4、嚴禁非施工人員進入施工現場，乙方必須做好自我安全防措施。凡甲方指出的安全隱患，乙方必須及時整改，杜絕重大傷亡事故。

　　5、現場人員發生傷亡事故后，雙方應盡力施救，同時保護好現場，以便有關部門進行堪察。

　　6、現場責任：

　　乙方在施工過程中如發生意外事故，責任由乙方自行承擔。并承擔事故中家屬所提費用。甲方不承擔乙方發生事故的任何責任。

　　十一、質量安全及驗收

　　1、本工程質量目標：乙方必須確保承包范圍內單項工程質量達到甲方質量目標。

　　2、乙方應認真按照甲方安排組織施工，隨時接受甲方施工管理人員的檢查、監督、檢驗。

　　3、乙方對自己施工中的工程半成品、成品質量負責，必須符合質量驗收標準。

　　4、施工中經檢查檢驗工程不合格或未達到國家驗收規范質量要求，乙方應按照甲方要求進行返工、返修，費用由乙方承擔。

　　5、乙方在保質期內及使用過程中此施工鋼架發生傾斜、倒蹋、開裂，乙方應無條件給予修復。因倒蹋發生的財產損失和人身傷亡全部由乙方承擔。

　　十二、文明施工目標

　　1、乙方必須遵守當地政府主管部門、建筑行業中文明施工的有關規定，按照甲方要求對工人實行標準化管理。

　　2、乙方必須派專人清理施工現場及生活區，保持施工現場及生活區的整潔，做到無垃圾和污水。

　　3、搞好施工現場保衛和防火、防盜、防爆、防哄搶工作。

　　4、乙方必須在施工過程中做到施工材料及工具堆放整齊。

　　十三、雙方權利和義務

　　甲方的責任

　　1、甲方協助乙方處理好施工現場及有關各方的關系。

　　2、提供施工電源到施工區域，提供施工水源到施工區域。

　　3、如有變更甲方應提前2天以書面形式通知乙方，否則造成的損失由甲承擔。

　　4、乙方在工程驗收合格并交付甲方后，甲方方可進行裝飾、裝修。

　　5、及時進行中間驗收。

　　6、組織乙方學習現場的進度、質量、安全管理規定。

　　乙方的責任

　　1、按合同文件的規定，按期、保質、保量完成承包范圍內的全部工作。

　　2、乙方的施工人員和管理人員必須符合而且滿足現場施工的需要。

　　3、服從甲方的工作安排，遵守甲方的各項規章制度。

　　4、做好安全生產、文明施工。

　　5、愛護公共設施及設備，若損壞則照價賠償。

　　6、執行甲方的安全計劃安排，參加甲方組織的安全例會，施工中堅決杜絕重大人員傷亡事故發生，若發生質量及安全事故，及時向甲方報告并協助甲方進行調查處理。

　　7、接受甲方代表的監督、檢查。

　　十四、竣工驗收

　　1、工程具備驗收條件，乙方向甲方提出工程竣工驗收申請。

　　2、甲方收到工程竣工驗收申請后應盡快組織有關人員進行驗收，并在驗收后7天內給予認可或提出的修改意見(否則視為合格)。乙方按照要求修改，并承擔由自身原因造成的修改費用。

　　十五、違約金

　　1、如乙方的施工進度，工程質量不能滿足甲方總體要求，同時甲方對乙方的實際履約能力總體平衡后認定乙方實質上無能力確保工期，質量要求時，甲方有權終止合同或另行委托別的有能力施工隊伍完成本工程施工，以確保本工程工期、質量目標。但乙方必須承擔因此給甲方造成的所有經濟損失。

　　2、因乙方原因造成合同無法履行或乙方不愿履行合同規定的義務時，乙方應承擔未完工程造成的甲方的所有違約損失，此違約金從乙方工程款中扣除。

　　3、因甲方不能按工程進度支付工程款或甲方不愿履行合同規定的義務時，甲方應承擔未完工程造成的乙方的所有違約損失，并向乙方支付違約金。

　　十六、仲裁和訴訟

　　1、甲乙雙方如果就合同或工程施工發生爭端，雙方應友好協商。但甲乙雙方的義務在工程施工過程中不得因正在進行的協商而改變。

　　2、雙方應嚴格執行合同條款，并本著友好合作精神，處理合同期間的各類問題，盡量避免爭議或糾紛。如果發生爭議，按下列原則處理：

　　(1)雙方發生爭議，首先由雙方的上級主管部門調解。在一方提出調解要求后的5天內，雙方應保證合同的繼續執行。

　　(2)雙方接受調解結果，應在調解作出后2天內執行。對調解的結果不能接受，或由于一方不執行調解結果使調解結果無法執行，任何一方可在調解作出7天后提請本工程所在工商行政管理部門關進行仲裁。

　　(3)如任何一方不接受仲裁，可要求法院判決。

　　十七、其它

　　1、本協議未盡事宜，雙方友好協商解決。

　　2、本協議一式六份，甲方執四份，乙方執二份。

　　甲方：______(章)乙方：______(章)

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　帳戶名：______帳戶名：______

　　帳號：______帳號：______

　　開戶行：______開戶行：______

　　______年______月______日______年______月______日

承攬加工合同8

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：_________

　　定作方：_________

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守．

　　第一條加工成品

　　┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐

　　│品名│規格（長，寬，高cm）│單位│數量│備注│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│

　　│││││帶抽屜│

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│棉布貨架│180x40x200│件│10││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││

　　├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤

　　│小百貨貨架│180x50x200│件│80││

　　└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳．

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做．

　　三，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便．

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據．

　　第三條原材料由甲方提供．

　　第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方．甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見．甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方．因此造成的損失，由乙方賠償．

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款25000元．

　　第六條驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收．驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準．雙方在檢驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明．

　　第七條交貨的時間和地點：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨．任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行．交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續．

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按４元計算，共計９８０元，全部費用由乙方負擔．

　　第九條運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按２元計算，共計４９０元，全部費用由乙方負擔．運輸造成的損失，由甲方負責．

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款２００００元（貳萬元）．甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款．乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還．

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款．

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償．

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償．

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失．

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金．

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值２０％的違約金．

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收．

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值３０％的違約金．

　　三，乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的.損失．

　　四，乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金．

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失．

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用．

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任．但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失．

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴．

　　本合同于一九八五年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效．

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份．

　　甲方：_________

　　代表人：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　乙方：_________

　　代表人：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　日期：_________

承攬加工合同9

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　依照《____________________》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：________________________________________

　　2、工程地點：____________________________________________________________有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：_____________________________=____________________平方，附工程詳單。

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料(本鋼架棚所有材料允許誤差±0.3mm)含土建。

　　3、工程造價____________元________，總造價________________元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開始施工，天交工。(備注：除不可抗拒外因素)。年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入_____________，如發生工傷事故等事宜，由乙方從_____________金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付________________萬元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：________________________

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

承攬加工合同10

　　訂做方(以下簡稱需方)：____________

　　承攬方(以下簡稱供方)：____________

　　訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《_____》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：(此合同單價為稅前價)

　　品名：__________________

　　規格：__________________

　　數量：__________________

　　單位：__________________

　　重量(噸)：__________________

　　單價元/噸：__________________

　　價款(元)：____________________________________

　　備注：__________________

　　總計：__________________

　　總金額：(大寫)柒萬柒仟元整

　　二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工;

　　三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的監督檢查;

　　四、交貨地點：供方廠內驗收交貨;

　　五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

　　六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算;

　　七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的`物的剩余款項(以實際加工產品數量、品種為準)。

　　八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的物仍屬于供方所有。

　　九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用.工地卸車及其它費用由需方承擔。

　　十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

　　十一、違約責任：由違約方負責;

　　十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交_____委員會解決，或依法向人民法院起訴;

　　十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

　　訂做方：____________承攬方：____________

　　單位：____________單位：____________

　　法定代理人：____________法定代理人：____________

　　委托代理人：____________委托代理人：____________

　　電話：____________電話：____________

　　開戶行：____________戶名：____________

　　帳號：____________卡號：____________

　　郵編：____________郵編：____________

　　簽訂時間：____________

承攬加工合同11

　　甲方(加工方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系方式：

　　乙方(承攬方)：

　　法定代表人：

　　地址：

　　聯系方式：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及國家其他有關法律、法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就砂、碎石、片石等地材加工事項協商達成一致，訂立本合同，共同遵守。

　　第1條 加工地材名稱及單價

　　地材名稱單位單價(元/t)備注

　　利用路基挖方料自行開采

　　砂t

　　碎石t

　　片石t

　　砂石料加工為綜合包干單價，單價內含人工費、材料費、場內裝車費、場內運輸費、試驗檢測費、機械及料具費、動力和照明費、機械人員設備的進出場費、管理費、利潤以及除資源稅以外的稅金等。

　　第2條 原材料提供方式

　　甲方提供原材料開采區由乙方自行開采加工，或乙方利用路基挖方料進行加工。

　　第3條 加工砂石料質量要求

　　乙方加工的砂、碎石、片石等甲方工程所需其它石材需達到國家標準《建筑用砂》以及項目辦下發的其它相關質量標準，相關標準由甲方提供。

　　第4條 加工砂石料數量

　　本工程預計加工砂石料數量合計為 萬噸，具體數量由甲方向乙方下達使用計劃，乙方應按甲方下達的計劃編制砂、碎石、片石或甲方工程所需其它石材加工計劃，確保施工生產的正常進行。若業主中途調整生產計劃，乙方需服從甲方整體安排。

　　第5條 砂石料數量確認方法及價款支付方式

　　5.1 每月 日甲方組織相關部門對本月砂、碎石、片石等用料清理匯總，以過磅清單作為計算依據制作計價單，該計價單由甲方合同部、工程部、物設部進行簽認，經總工程師審核后報項目經理審批并加蓋甲方印章，作為支付乙方價款的憑據。

　　5.2 甲方根據業主每期撥付款情況按比例支付計量款,并在每期計量款中扣留 作為工作安全、質量保證金，保證金待合同履行完畢后或合同終止 個月內不計利息退還。如合同履行期發生產品質量問題造成的損失，甲方書面通知乙方，乙方在收到后 日內無答復即視為同意扣除。

　　第6條 甲方權利義務

　　6.1 指派工程技術人員和現場管理人員，實施對產品質量、安全生產、文明施工、計量、試件取樣、試驗進行管理，對乙方工作進行監督、檢查和驗收。

　　6.2 若乙方不能履行合同義務或其加工能力不能滿足甲方需求，甲方有權收回本合同項下的全部或部分加工承攬任務，或終止與乙方的合同關系。

　　6.3 負責將施工用電引入到乙方加工場地。

　　6.4 負責交納資源稅。

　　6.5 負責下達砂、碎石、片石等石材需用量計劃。

　　6.6 負責組織車輛運輸并承擔運輸費用，甲方提供地磅進行驗收。

　　第7條 乙方權利和義務

　　7.1 在滿足合同約定的`前提下，乙方有權對自有人員、設備等進行合理調配，在甲方的監督下自主組織砂石料的開采、加工等相關事項。

　　7.2 提供反擊破破碎機、振動篩等加工砂石料所需設備。

　　7.3 自行修建砂石料加工場及相關臨時住房，并承擔相應費用。

　　7.4 上足本工作的生產工人，保證生產需要，負責按甲方要求組織崗前培訓，組織有關人員參加甲方技術交底和安全教育活動。

　　7.5 乙方在開采、加工過程中，涉及河道、山林、植被、道路、“三廢”等有關環保、水保的相關事項應當按照有關法律、法規的規定辦理。

　　7.6 在合同期內，乙方應在開采及生產加工區域內設置安全警示標志，做好砂石開采、生產加工過程中的安全管理工作;按照國家、地方政府、業主及甲方有關安全生產的各項規定，確保安全生產，對因實施本合同而發生一切安全及其它事故均由乙方自行負責;若因乙方原因造成甲方損失或對外承擔賠償責任，甲方有權向乙方追償。

　　第8條 違約責任

　　8.1 未按合同規定的質量交付砂石料，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方承擔。

　　8.2 乙方加工出的合格產品量必須完成甲方下達的使用計劃用量，因乙方原因造成生產量不能滿足本工程需用量，需去其他料場采購時，價差費用由乙方承擔。除此外，另按未完成生產量總價的 %向甲方支付違約金。

　　8.3 原材料、成品或半成品僅限于本項目建設使用，乙方不得對外銷售;生產線設施、設備，僅用于本項目砂石料加工，乙方不得對外承接其他加工任務。否則，乙方承擔 萬元人民幣的違約金，連續兩次發生上述行為，甲方有權解除合同。

　　8.4 乙方不得將本合同項下的部分或全部工作進行分包、轉包。否則，甲方有權終止合同，并由乙方承擔與履約保證金等額的違約金。

　　8.5 乙方應采取有效安全保衛措施，保障料場原材料、成品或半成品的安全。若發生被盜事件，相關損失由乙方自行承擔。

　　第9條 履約保證

　　乙方采取方式 提供履約保證。

　　方式一：提供履約保證金 萬元;

　　方式二：以開采區機械設備作抵押擔保并簽訂抵押合同。甲方有權根據合同約定，在乙方出現違約情況時，全部或部分扣除履約保證金。合同履行完畢或終止后 個月之內，甲方應將剩余履約保證金不計利息退還乙方。

　　第10條 爭議解決方法

　　在履行合同過程中發生糾紛,雙方協商不能解決時,交由貴陽鐵路運輸法院審理。若訴訟標的超過貴陽鐵路運輸法院的管轄權限，則由其上級法院成都鐵路運輸中級法院裁決。

　　第11條 協議的生效

　　本合同經雙方簽字蓋章后生效。

　　第12條 附則

　　本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜,雙方另行商定，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。本合同共四份,甲方執三份;乙方執一份。

　　簽署時間： 年 月 日

　　甲方(蓋章)：

　　法定代表人或授權代表(簽字)：

　　乙方(蓋章)：

　　法定代表人或授權代表(簽字)：

承攬加工合同12

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品：

　　第二條加工成品質量要求：

　　__________。（加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條原材料的提供辦法及規格，數量，質量：

　　１，用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。

　　２，用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　３，原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條技術資料，圖紙提供辦法：

　　１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　２，承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。

　　３，定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條價款或酬金：

　　（價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條驗收標準和方法：

　　１，按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。

　　２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目的，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　３，當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條交（提）貨的時間和地點：

　　１，交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　２，交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　第十條結算方式及期限：

　　第十一條其他：

　　１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。

　　２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。

　　第十二條承攬方的違約責任：

　　一，未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二，交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三，未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的`，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四，逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五，不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六，異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七，實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八，由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九，未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十，擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條定作方的違約責任：

　　一，中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三，未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四，超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五，超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六，無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七，變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理：

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

承攬加工合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民終字第____號）達成如下和解協議：

　　1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的.加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

　　2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣元，甲方向乙方出具相關收款發票。

　　3、雙方無其它經濟糾紛。

　　4、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

承攬加工合同14

　　簽訂地點：

　　簽訂時間： 年 月 日

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備注

　　1 鋼質防火門 甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）： （不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色 ；門板為平板；按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的'%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《合同法》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　代理人： 代理人：

　　電話： 電話：

　　年 月 日 年 月 日

承攬加工合同15

　　定做方：_________

　　地址：_________

　　電話：_________

　　法定代表人：_________

　　承攬方：_________

　　地址：_________

　　電話：____________

　　法定代表人：_________

　　定做方委托承攬方加工___________________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內容

　　1、本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。

　　2、原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件；本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　1、定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。

　　三、加工成品質量要求

　　1、按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

　　2、承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。

　　四、訂單確認

　　1、定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　2、承攬方收到定做方訂單在_____工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下_____天內交貨。大宗訂單，指單品訂購數量_____套以上，特殊產品，指非承攬方正常產品（正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下）及新產品，雙方另行協商交貨期。

　　3、定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

　　4、定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　1、定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起____天內，定做方首付該訂單總額的____%給承攬方作為預付款，余下____%在定做方驗收貨物后____天內付清給承攬方。

　　2、產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

　　六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1、（用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額）。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　2、（用承攬方原料完成工作的），承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　七、技術資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　2、定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　3、由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產。

　　八、價款

　　按照具體的訂貨單進行價款結算。

　　九、驗收標準和方法

　　1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2、承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。

　　3、每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

　　4、定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　5、當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　十、交貨的時間和地點

　　1、交（提）定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2、交（提）定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的`戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　1、發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　2、發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

　　3、承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

　　十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關（若有）

　　加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符（包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等），導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。

　　十三、保密條款

　　1、承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　2、承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　3、未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　4、定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

　　5、承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　6、承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。

　　7、雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。

　　8、承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　9、上述所有的（包括但不限于）數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。

　　10、應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

　　11、承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。

　　12、在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。

　　13、定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　14、定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責任

　　1、未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

　　3、未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定做物（包括返修、更換、補交等），應當向定做方償付違約金____元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　5、未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

　　6、不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的____%（10%～30%）或酬金總額的____%（20%～60%）的違約金。

　　7、異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

　　8、實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　9、由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

　　10、未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　11、擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　12、承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

　　十六、合同解除

　　1、本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。

　　2、如承攬方在規定交貨期遲延的_____日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如_____日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日_____向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交_____________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自______年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交____________（如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。

　　定做方：_________

　　公章：_________

　　法定代表人：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　法定地址：_________

　　電話：_________

　　________年_____月_____日

　　承攬方：_________

　　公章：_________

　　法定代表人：_________

　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________

　　法定地址：_________

　　電話：_________

　　________年_____月_____日

【承攬加工合同】相關文章：

(精選)承攬加工合同07-15

承攬加工合同(精選)07-16

承攬加工合同07-01

[精選]加工承攬合同07-17

加工承攬合同07-17

承攬加工合同【精選】07-17

承攬加工合同（精品）07-15

承攬加工合同[精品]07-15

[推薦]承攬加工合同07-15

（優秀）承攬加工合同07-15