公司合同常用(8篇)
在當今不斷發展的世界，合同的使用頻率呈上升趨勢，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？以下是小編收集整理的公司合同8篇，希望對大家有所幫助。
公司合同 篇1
委托方(甲方)：
承接方(乙方)：
甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方進行居室裝潢。為保證工程順利進行，根據國家有關法律規定，特簽訂本合同(包括本合同附件和所有補充合同)，以便共同遵守。
第一條：工程概況
1、工程地址：XXXXX。
2、居室規格：計XX平方米。
3、委托方式：包工包料。
4、工程開工日期：20xx年X月X日。
5、工程竣工日期：20xx年X月X日。
工程總天數：XX天。
第二條：工程價款
工程價款：XXX元整(小寫：XXX元整)。
第三條：質量要求
1、工程使用主要材料的品種、規格、名稱，經雙方認可。詳見《家庭裝潢工程材料決算清單》。
2、工程驗收標準，雙方同意參照DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》規定。
3、施工中，甲方如有特殊施工項目或特殊質量要求，雙方應確認，增加的費用，應另簽訂補充合同。
4、凡由甲方自行采購的材料、設備，產品質量由甲方自負;施工質量由乙方負責。
5、甲方如自聘工程監理，須在工程開工前通知乙方，以便于工作銜接。
第四條：材料供應
1、乙方須嚴格按照國家有關價格條例規定，對本合同中所用材料一律實行明碼標價。詳見《家庭裝潢工程材料預算表》。甲方所提供的材料均應用于本合同規定的裝潢工程，非經甲方同意，不得挪作他用。乙方如挪作他用，應按挪用材料的'雙倍價款補償給甲方。
2、乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負責。
3、甲方負責采購供應的材料、設備，詳見《甲方提供裝潢材料清單》的內容，應該是符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。如延期到達，施工期順延，并按延誤工期處罰。按甲方提供的材料合計金額的10%作為管理費支付給乙方。材料經乙方驗收后，由乙方負責保管，由于保管不當而造成損失，由乙方負責賠償。
第五條：付款方式
1、合同一經簽訂，甲方即應付20%工程材料款和施工工費的10%;當工期進度過半，甲方即第二次付施工工費的40%。剩余30%尾款待甲方對工程竣工驗收后結算。甲方在應付款日期不付款是違約行為，乙方有權停止施工。驗收合格未結清工程價款時，不得交付使用。
2、工程施工中如有項目增減或需要變動，詳見《家庭裝潢工程工程項目變更表》，雙方應簽訂補充合同，并由乙方負責開具施工變更令，通知施工工地負責人。增減項目的價款，當場結清。
3、甲方未按本合同規定期限預付工程價款的，每逾期一天按未付工程價款額的1%支付給乙方。
第六條：本合同未盡事宜雙方協商解決。
第七條：本合同一式二份，甲、乙雙方各持一份。
第八條：本合同自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
簽約日期：年 月 日
公司合同 篇2
甲方(借調單位)： 地址： 法定代表人：
乙方(借出單位)： 地址： 法定代表人：
甲乙雙方因工作開展需要，經協商一致，借調乙方員工 (身份證 )至甲方從事 工作。借調員工勞動關系及社會保險和公積金等人事關系仍保留在乙方。甲乙雙方本著平等自愿、友好協商的原則，共同簽署本協議。
一、借調期限
從_____年____月____日起到_____年__ __月__日止，為期_____個月。如借調時間調整，由甲方雙方協商確定。
二、甲方權利和義務
1、負責借調人員的日常管理，按甲方規章制度對借調人員進行管理和考評。借調人員如違反甲方管理規定，甲方有權按甲方規定文件對借調人員進行處罰;借調人員如不能勝任甲方工作需要或嚴重違紀，甲方可將其退回乙方，由乙方進行處理。
2、根據國家、地方有關規定為借調人員提供符合國家安全衛生標準的工作場所、勞動保護設施、勞動條件和完成工作任務所必需的勞動工具。
3、承借調人員借調期間的'各項管理費用，包括工資、社會保險和公積金及其他補貼費用等。
三、乙方權利和義務
1、按照甲方要求向甲方提供借調人員的準確人事信息和勞動合同、工資、福利信息。
2、負責借調人員社會保險和公積金費用代繳。
3、負責對借調人員工作情況的了解，配合甲方管理借調人員，如因工作需要或其他原因造成借調人員提前返回的，應提前告知甲方。
四、費用及結算
1、借調人員的各項待遇，包括薪資、社會保險、公積金、差旅及其他福利，均按照甲方相關管理制度執行;
2、借調人員社會保險和公積金企業繳納部分，由甲方承擔，個人繳納部分，由借調人員自行承擔，并由乙方代為辦理繳納手續。企業繳納部分的相關費用，由甲乙雙方定期結算。
五、其他
1、借調期間，甲方需與借調員工簽訂《顧問合同》，明確工作內容、待遇等相關信息。
2、本協議一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自甲、乙雙方簽字、蓋章之日起生效，具有同等法律效力。
3、如有其他約定，雙方可另行約定，以作此協議的附件。
甲方(蓋章)： 乙方：(蓋章)：
法定代表人 ： 法定代表人：
或委托代理人(簽章)： 或委托代理人(簽章)：
日期： 年 月 日 日期： 年 月 日
公司合同 篇3
公司： 本公司因發展需要，經國家工商行政管理局審核，公司名稱由原 “”變更為“” ，公司法定代表人、經營范圍、營業地址、稅號和識別碼、聯系方式(可根據實際情況進行種類增減)不變，各種登記及變更手續已于年月日辦理完畢。自年月日開始，公司將啟用新的名稱對外開展工作，原公司名稱停止使用，具體告知事項如下：
一、原公司所有的業務、資產及一切權利和義務由新公司繼續承擔，簽訂或正在履行的合同仍然有效，原公司使用的各類資質文件新公司暫時延用。
二、原戶名賬號保留個月（于年月日停止使用），僅限于電匯和轉賬。新賬號于年月日正式啟用。
新戶名：
賬 號：
開戶行：
三、各客商及廠家開給我司稅務發票，請年月日起以（新公司名稱）為付款單位。
四、我司開給各客商及廠家的發票，將以（新公司名稱）為收款單位。 因我司公司名稱變更而需要各客商及廠家配合辦理的'事項，若有造成不便的，請大家諒解。
以上，謹此周知，敬祈配合及協助！
公 司 原 名 稱：變更后公司名稱：
（蓋章）（蓋章）
日期：年月日
公司合同 篇4
甲方：
乙方：______________
甲乙雙方在自愿、平等的基礎上，協商一致，達成以下條款：
一、甲方聘請乙方為專職司機。
二、本合同自_______年_______月_______日起至_______年_______月_______日止，期限屆滿本合同自行終止，經雙方同意，可以另簽勞動合同。
三、其中試用期為三個月即_______年_______月_______日至_______年_______月_______日，試用期限內甲方有權隨時解除勞動合同，若乙方造成甲方車輛等到任何損失，應照價賠償。
四、乙方經甲方聘用后，自愿將身份證、戶口本交由甲方保管，一直到離職為止，如乙方在職期間用到身份證、戶口本可跟甲方暫借，用完后再歸還甲方暫保管。
五、______________自愿作為乙方的.保證人，若保證人是自然人，則必須無任何違法犯罪記錄，并擁有合法所有權的車子或房子作抵押，保證人自愿對乙方行為所產生的任何后果承擔連帶賠償責任。
六、甲方每月向乙方支付工資人民幣______________元，每月_______日為發薪日，甲方應按時支付工資。
七、乙方應遵守甲方公司所有規定，盡忠職守，維護公司利益。
八、乙方應定時保養車子，如換機油、檢查輪子等到，要經常保持車輛安全性能，保持車內外之整潔，若因乙方未盡至以上職責，造成車輛損壞，則由乙方承擔全部賠償責任。
九、乙方應嚴格履行本合同約定，如有違反，乙方還要賠償因此給甲方造成的損失。
十、乙方聘用期間須服從公司安排出車，不得有任何理由拒絕及拖延之情形，如有違反，公司依情節輕重給予警告、記過、罰款或開除處理。
十一、乙方在職期間內一律不準有私下用車之情形或依公而辦私之行為，如有發現一律按嚴重違反勞動紀律解除勞動關系處理。
十二、乙方關于安全駕駛等管理之規定，按照國家交通管理法律法規辦理。
十三、乙方應杜絕貪污、侵占公司財物，否則，一經發現立即開除，情節嚴重者移送司法機關處理。
十四、甲、乙方應嚴格按本合同履行，若有違反，則要賠償因此而給對方造成的一切損失。
十五、本合同經雙方及保證人簽署生效，一式兩份，雙方各執一份，同等效力。
乙方代表人：_______ ____ 甲方：_重慶國武運輸公司______ _______
身份證號：________________ 甲方代表人：_____ ___ 住址：_____________________ 住址： ____________ 乙方保證人：______________ 蓋章有效
身份證號：_________________
簽訂日期：_______ ___
公司合同 篇5
根據《中華人民共和國經濟合同法》，以及裝飾行業的有關規定，經雙方協商，簽訂本合同，并共同履行。
第一條 工程項目
甲方委托乙方承擔以下家裝設計任務：
工程地址：_____________________________
第二條 設計收費及支付方法
（一） 本工程設計收費按照國家和現行市場收費標準執行。
經甲乙雙方商定設計收費為 元/平方米（套內使用面積，不含電腦效果圖），估算總收費____元，金額大寫____元。
（二）付款方式
甲乙雙方采用以下付款方式
1、量房前付預付款1000元（其中200元上門測量費和800元方案費）;
2、方案通過后，出全套施工圖，客戶付清余款并可帶走全套圖紙;
3、出電腦效果圖，價格：800元/張 （A4）;
第三條 設計內容及完成日期的約定
（一） 乙方提供的設計圖中應有詳細的設計說明。
（二） 平立面圖
1、原房型圖
2、墻體改造圖
3、平面家具布置圖
4、地面圖
5、天花圖
6、現場制作的家具立面圖（根據實際情況出或者不出）
7、門立面圖（根據實際情況出或者不出）
6、廚房、衛生間局部立面圖（定做的廚房除外）
7、電視背景墻立面圖
8、其它現場需施工墻面的立面圖
（三） 剖面圖
1、應標明材質、用料、顏色等
2、門窗套剖面圖
3、玄關剖面圖
4、天花剖面圖
5、電視背景墻剖面圖
6、其它需施工處剖面圖
（四） 水電施工圖
（五） 甲乙雙方約定，從合同生效之日起，7天內完成平面方案圖;
平面方案甲方通過后，乙方在7天內完成全套施工圖。
第四條 雙方責任
（一）甲方責任
1、如期向乙方提交設計所需的資料（物業認可的房型圖、結構平面圖），并保證所提交資料質量達到工程設計要求;
2、按約定的日期和數量付給乙方預付款和工程設計費;
3、本工程建筑材料、設備的加工定貨如需乙方設計人員配合時，所需費用由甲方承擔;
4、在甲乙雙方確定方案后，進行施工圖設計階段過程中，由于甲方原因需要變更原設計方案的（如整體風格的變動、整體方案的推翻等，不包括個別房間布置和擺設的局部修改），
甲方須一次性付給乙方30%設計返工費，再進行第二次方案設計;
（二）乙方責任
1、如期向甲方將付本合同規定的設計文件，并保證設計文件的質量符合國家的有關規定、規范的要求，符合甲方的建設使用要求;
2、負責本合同所列工程設計項目開工前的.設計交底工作（限一次）;
第五條 違約責任
（一）由于乙方原因而沒有按本合同規定的時間提交設計文件時，乙方從應提交日期的次日起計算，向甲方賠償延誤設計損失100元違約金/天;
（二）乙方不履行合同時，應雙倍返還甲方預付款，同時返還已收取預付款外的全部設計費;
（三）甲方未通過乙方所做的方案，乙方退還甲方預付款中的方案費，但測量費不退，同時方案圖紙歸乙方所有;
（四）甲方通過方案，但不認可施工圖，則甲方不退還所有預付款，同時不得帶走施工圖紙。
第六條 合同生效、中止與結束
（一）本合同需經甲方簽字、乙方加蓋單位法人公章（非法人公司需負責人章）后有效，本合同生效日期以甲乙雙方中最后一方簽字（或蓋章）的日期為準。
（二）本合同以乙方向甲方提供本合同中規定的全部家裝設計文件，甲方按本合同規定付清全部設計費之日起，結束本合同關系，本合同另有條款約定的除外。
第七條 合同糾紛解決方式
本合同在執行過程中發生糾紛，雙方協商不成時，采取下列第____種方式解決：
一、向消費者委員會申請調解;
二、向有管轄權的人民法院起訴;
三、其它解決方式：_______________ 。
第八條 未盡事宜與附加條款
（一）本合同未盡事宜由甲乙雙方協商確定，并形成書面協議作為本合同附件執行。
（二）本合同附加條款如下：
1、設計師負責本合同所列工程設計項目開工前的設計交底工作（限一次）;
2、設計師免費提供該項目施工期間及時解決與設計有關的技術問題（上門服務二次）;
3、設計師免費參加工程竣工的驗收（工地現場圖紙驗收）（一次）;
4、設計完成后由工程助理提供詳細的工程量清單;
5、設計師提供陪同挑選家具和軟裝飾的服務（一次）;
第九條 合同文本
一、本合同經甲、乙雙方簽字（蓋章）后生效。
二、本合同簽訂后乙方不得轉包設計工程。
三、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份。
四、合同履行完后自動終止。
五、本合同實行當事人自愿鑒證原則，可將合同文本提交所在區的工商行政管理分局進行合同鑒證，以保護合同雙方當事人的合法權益。
甲 方： 乙 方：
簽 章： 簽 章：
簽約地址： 簽約地址：
簽約日期： 簽約日期：
公司合同 篇6
出賣人：____________________（以下簡稱甲方）
買受人：____________________（以下簡稱乙方）
第一條經甲乙雙方協商，交易活動必須履行本合同條款。具體品類需簽訂要貨成交單，并作為本購銷合同的附件；對本合同中的未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。合同附件與本合同具有同等效力。
簽訂成交單，除上級規定按計劃分配成交外，其余商品一律采取自由選購、看樣成交的方式。
第二條合同簽訂后，不得擅自變更和解除。如甲方遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同；乙方因市場發生驟變或不能防止的原因，確需變更合同時，經雙方協商同意后，可予變更合同。但提出方應提前通知對方，并將“合同變更通知單”寄給對方，辦理變更合同的手續。
按乙方指定花色、品種、規格生產的商品，在安排生產后，雙方都要嚴格執行合同。如需變更，由此產生的損失，由乙方負擔；如甲方不能按期、按質、按量、按指定要求履行合同，由此造成的損失由甲方負擔。
第三條成交單中的商品價格，必須遵守國家有關物價管理的規定。有些商品雙方亦可協商優惠辦法；已放開的商品價格由雙方協商定價。
在簽訂合同時，確定價格有困難，可以暫定價格成交，上下幅度由雙方商定。
國家定價的商品，在合同規定的交（提）貨期限內，如遇國家或地方行政部門調整價格，按交貨（指運出）時的價格執行。
逾期交貨的，如遇價格上調時，按原價執行；遇價格下調時，按新價執行。逾期提貨的，遇價格上調時，按新價執行；遇價格下調時，按原價執行。由于調整價格而發生的差價，購銷雙方另行結算。
第四條對異地的商品調撥價格，均為車、船交貨價，裝車、裝船以前的費用，由甲方負擔；如裝車、裝船費與運費列在一張單據不能分割的，由乙方負擔。對同城要貨單位（包括外省駐本地單位）就廠就庫直撥商品由工廠送貨或乙方自提。對運費負擔，也可按雙方協商的辦法辦理。
第五條甲方應從對乙方負責和維護消費者利益出發，嚴格執行合同規定的質量標準，認真檢驗，嚴格把關，保證商品質量。
第六條商品包裝必須牢固，甲方應保障商品在運輸途中的安全。乙方對商品包裝有特殊要求，雙方應在具體合同中注明，增加的包裝費用，由乙方負擔。
第七條商品調撥，應做到均衡、及時。對合同期內的商品可考慮按3：3：4的比例分批發貨；季節性商品按承運部門所規定的最遲、最早日期一次發貨；當令商品、零配件和數量較少的品種，可一次發貨。可在合同期的前7天或延后10天內開單調撥（庫存商品按開單日，工廠直送的以車站、碼頭收貨日為準）。
受交通運輸影響或其他特殊原因造成延期及乙方要求暫緩發貨（暫緩期宜在30天以內）的.，不作延誤合同處理。
異地調撥，均由甲方代發貨，如乙方自提，應持加蓋財務印章的自提證明；同城調撥，除工廠直送部分外，均由乙方在貨款結算后7天內自提（遇節假日順延），超期未提部分，由乙方負責倉儲費用。
第八條對有有效期限的商品，其有效期在2/3以上的，甲方可以發貨；有效期在2/3以下的，甲方應征得乙方同意才能發貨。
第九條甲方應按乙方確定的合理運輸路線、工具、到達站（港）委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。
如一方需要變更運輸路線、工具、到達站（港）時，應及時通知對方，并進行協商，取得一致意見后，再辦理發運。由此而影響合同期限，不以違約處理。
第十條商品從取得發運證明起，所有權即屬乙方。在運輸途中發生的丟失、短少、殘損等責任事故，由乙方負責向承運部門交涉賠償，需要甲方協助時，甲方應積極提供有關資料。乙方在接收商品時，必須派人到現場監督，清點大件，檢查包裝，如發現問題，應及時向承運部門索取規定的記錄和證明并立即詳細檢查，及時向有關責任方提出索賠。若有關單據未能隨貨同行，貨到后，乙方可先向承運部門具結接收，同時立即通知甲方，甲方在接到通知后5日內答復。屬于多發、錯運商品，乙方應做好詳細記錄，妥為保管，收貨后10日內通知甲方，不能自行動用，因此而發生的一切費用由甲方負擔。
第十一條商品的外包裝完整，拆包發現溢缺、殘損、串錯和商品質量等問題，責任確屬甲方的，在貨到半年內（貴重商品在7天內）乙方可向甲方提出查詢。
發現商品霉爛變質，乙方應在60天內通知甲方。經雙方共同研究，明確責任，損失由責任方負擔。
接收進口商品和外貿庫存轉內銷的商品，因關系到外貿查詢，查詢期為乙方收貨后的60天，逾期甲方不再受理。
乙方向甲方提出查詢時，應填寫“查詢單”，一貨一單，不要混列。查詢單的內容應包括嘜頭、品名、規格、單價、裝箱單、開單日期、到貨日期、溢缺數量、殘損程度、合同號碼、生產廠名、調撥單號等資料，并保留實物。甲方接到“查詢單”后，10日內作出答復，并在30天內處理完畢。
為減少部分查詢業務，凡一張調撥單所列一個品種損益在2元以下、殘損在5元以下的均不作查詢處理（零件除外）。對笨重商品（如縫紉機頭、部件等的殘品）的查詢，乙方將殘品直接寄運工廠，查詢單寄交甲方，并在單上注明寄運日期。
第十二條商品貨款、運雜費等款項的結算，購銷雙方應按____________銀行結算辦法規定，商定適宜的結算方式，及時妥善辦理。
貨款結算中，要遵守結算紀律，堅持“錢貨兩清”原則，分期付款應在成交單上注明。有固定購銷關系的國營、供銷合作社商業企業，異地貨款結算可采用“托收承付”結算方式；對情況不明的交易單位，可采用信用證結算方式，或先收款后付貨。
第十三條甲、乙雙方任何一方有違約行為的，應負違約責任并向對方支付違約金。因違約使對方遭受損失的，如違約金不足以抵補損失時，還應支付賠償金以補償其差額。
1、甲、乙雙方所簽訂的具體合同要求，一方未能履行或未能完全履行的，應向對方償付違約部分貨款總值1的違約金。
但如雙方協商辦理變更或解除合同手續的，不按違約處理。
2、甲方未能按期發貨，應負逾期交貨責任，并承擔乙方因此而支付的實際費用；乙方未按期提貨，應按____________銀行有關延期付款的規定，按逾期提貨部分貨款總值計算，向甲方償付逾期提貨的違約金，并承擔甲方實際支付的保管費用
3、因甲方提前交貨或多交、錯發貨而造成乙方在代保管期內實際支付的費用，應由甲方承擔。乙方逾期付款的，應按照人民銀行有關逾期付款的規定，向甲方償付逾期付款違約金。4、違約金、賠償金，保管、保養費用和各種經濟損失，應在明確責任后10天內償付，否則按逾期付款處理。但任何一方不得自行用扣發貨物或扣付貨款充抵。
第十四條甲、乙雙方履行合同，發生糾紛時，應本著照顧大局、相互諒解的精神，及時協商解決。協商不成時，也可依據雙方達成的仲裁協議向仲裁機關申請仲裁。沒有達成仲裁協議的，可向人民法院起訴。
第十五條本合同一式4份，甲、乙雙方各執2份，并送交當地人民銀行及有關部門，監督執行。
第十六條本總合同雙方簽章后生效，有效期為______年______月______日至______年______月______日，期滿雙方如無異議，合同自動延長。任何一方需變更本總合同，須在期滿前1個月內以書面通知對方。但本總合同有效期內所簽訂的具體購銷分合同仍按本總合同辦理。
具體分合同，一般以一貨一單格式訂立。
甲方：____________________
開戶銀行：________________
賬號：____________________
地址：____________________
電話：____________________
乙方：____________________
開戶銀行：________________
賬號：____________________
地址：____________________
電話：____________________
公司合同 篇7
法定代表人張慶輝。
委托代理人吳健生、林孝強，廣東建升律師事務所律師。
被上訴人(原審原告)紫荊花制漆(汕頭)有限公司。住所地汕頭市疊金工業區三片區。
法定代表人葉鳳娟。
委托代理人余超生，廣東明祥律師事務所律師。
上訴人潮州市聯華電子有限公司不服汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，向本院提起上訴。
上訴人上訴稱，XX年1月1日，上訴人與被上訴人簽訂了《工業漆銷售協議》，協議書是被上訴人提供的格式合同。在協議書中有一格式條款：“與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。根據《中華人民共和國合同法》第四十一條的規定，應按上訴人的理解。上訴人認為，依以上條款的約定，如雙方發生糾紛，應先協商解決，如解決不了，才能提交給供方住所地的人民法院裁決。被上訴人如果要選擇“供方住所地的人民法院”管轄，應先與上訴人協商，協商不成，才能起訴。否則，本案只能按一般地域管轄的規定，由被告所在地或合同履行地人民法院管轄。鑒于被上訴人與上訴人發生合同糾紛后，沒有與上訴人協商解決。因此，有權管轄本案的法院是被告所在地及合同履行地潮州市湘橋區人民法院。請求撤銷汕頭市金平區人民法院(XX)金岐民初字第44—1號民事裁定，指令該院將案件移送潮州市湘橋區人民法院審理。
被上訴人答辯稱，被上訴人與上訴人XX年1月1日簽訂的《工業漆銷售協議》第十條明確約定了解決合同糾紛的方式：與本協議有關而產生的一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交給供方(即被上訴人)住所地的人民法院裁決。因此，雙方當事人已協議選擇了原審原告住所地的人民法院管轄，該協議管轄條款未違反級別管轄和專屬管轄的規定，是合法有效的協議管轄條款。被上訴人依據協議管轄條款的約定向汕頭市金平區人民法院起訴，原審法院依法享有管轄權。被上訴人在起訴前，已與上訴人多次協商，協商不成才向人民法院起訴。況且，雙方協商也不是向人民法院起訴的前提條件，即使雙方沒有協商，被上訴人也有權起訴。上訴人提出應先行協商，協商不成才能向金平區法院起訴，否則，就只能由被告所在地或合同履行地法院管轄的理由根本不能成立，依法應予駁回。綜上所述，上訴人純粹是在玩弄文字游戲，所提理由根本不能成立，目的無非是拖延時間。請求依法駁回上訴人的上訴，以維護被上訴人的合法權益。
本院經審查認為，本案是因買賣合同糾紛而提起的訴訟。被上訴人與上訴人簽訂的《工業漆銷售協議》明確約定“爭議的解決：與本協議有關而產生的'一切糾紛，雙方應協商解決，如解決不了則提交供方住所地的人民法院裁決”。依照法律規定，應認定上訴人與被上訴人已協議選擇了原告住所地人民法院管轄。該條款的內容不違反級別管轄和專屬管轄的規定，是有效的協議管轄條款。被上訴人的住所地在原審法院轄區內，其作為原審原告，依據協議管轄條款的約定向原審法院起訴，原審法院裁定對本案有管轄權符合法律規定。上訴人的上訴理由不成立，依法不予采納。依照《中華人民共和國民事訴訟法》第一百五十四條、第一百五十三條第一款第(一)項的規定，裁定如下：
駁回上訴，維持原裁定。
上訴審受理費人民幣50元由上訴人潮州市聯華電子有限公司負擔。
本裁定為終審裁定。
公司合同 篇8
合伙人:____________
姓名________,性別____,年齡________,住址________________.
(其他合伙人按上列項目順序填寫)
第一條 合伙宗旨
第二條 合伙經營項目和范圍
第三條 合伙期限
合伙期限為________年,自________年____月____日起,至________年________日止.
第四條 出資額,方式,期限
1.合伙人____________(姓名)以____________方式出資,計人民幣____________元. (其他合伙人同上順序列出)
2.各合伙人的出資, 于____________年________月________日以前交齊, 逾期不交或未 交齊的,應對應交未交金額數計付銀行利息并賠償由此造成的損失.
3.本合伙出資共計人民幣____________元.合伙期間各合伙人的出資 為共有財產,不 得隨意請求分割,合伙終止后,各合伙人的出資仍為個人所有,至時予以返還.
第五條 盈余分配與債務承擔
1.盈余分配,以________為依據,按比例分配.
2.債務承擔:合伙債務先由合伙財產償還,合伙財產不足清償時,以各合伙人的 ____________為據,按比例承擔.
第六條 入伙,退伙,出資的轉讓
1.入伙:①需承認本合同;②需經全體合伙人同意;③執行合同規定的權利義務.
2.退伙:①需有正當理由方可退伙;②不得在合伙不利時退伙;③退伙需提前________ 月告知其他合伙人并經全體合伙人同意;④退伙后以退伙時的財產狀況進行結算,不論何種 方式出資,均以金錢結算;⑤未經合同人同意而自行退伙給合伙造成損失的,應進行賠償.
3.出資的轉讓:允許合伙人轉讓自己的出資.轉讓時合伙人有優先受讓權,如轉讓合伙 人以外的第三人,第三人按入伙對待,否則以退伙對待轉讓人.
第七條 合伙負責人及其他合伙人的權利
1.____________為合伙負責人.其權限是:①對外開展業務,訂立合同;②對合伙事業 進行日常管理;③出售合伙的產品(貨物), 購進常用貨物;④支付合伙債務;⑤____________.
2.其他合伙人的權利: ①參予合伙事業的管理;②聽取合伙負責人開展業務情況的報告; 檢查合伙帳冊及經營情況;④共同決定合伙重大事項.
第八條 禁止行為
1.未經全體合伙人同意,禁止任何合伙人私自以合伙名義進行業務活動;如其業務獲得 利益歸合伙,造成損失按實際損失賠償.
2.禁止合伙人經營與合伙競爭的業務.
3.禁止合伙人再加入其他合伙.
4.禁止合伙人與本合伙簽訂合同.
5.如合伙人違反上述各條, 應按合伙實際損失賠償. 勸阻不聽者可由全體合伙人決定除名.
第九條 合伙的終止及終止后的`事項
合伙因以下事由之一得終止:
①合伙期屆滿;
②全體合伙人同意終止合伙關系;
③合伙 事業完成或不能完成;
④合伙事業違反法律被撤銷;
⑤法院根據有關當事人請求判決解散.
2.合伙終止后的事項:
①即行推舉清算人, 并邀請____________中間人(或公證員)參與 清算;
②清算后如有盈余,則按收取債權,清償債務,返還出資,按比例分配剩余財產的順 序進行.固定資產和不可分物,可作價賣給合伙人或第三人,其價款參與分配;
③清算后如 有虧損,不論合伙人出資多少,先以合伙共同財產償還,合伙財產不足清償的部分,由合伙 人按出資比例承擔.
第十條 糾紛的解決 合伙人之間如發生糾紛,應共同協商,本著有利于合伙事業發展的原則予以解決.如協 商不成,可以訴諸法院.
第十一條 本合同自訂立并報經工商行政管理機關批準之日起生效并開始營業.
第十二條 本合同如有未盡事宜,應由合伙人集體討論補充或修改.補充和修改的內容 與本合同具有同等效力.
第十三條 其他
第十四條 本合同正本一式____份,合伙人各執一份,送____各存一份.
合伙人:____________
合伙人:____________
____年____月____日
【公司合同】相關文章：
公司對公司的借款合同03-16
公司的合同03-02
公司合同04-17
公司合同（精選）09-09
公司合同[經典]08-29
（經典）公司合同08-24
公司合同【精選】08-24
[精選]公司合同08-26
公司與公司借款合同范本08-09
公司簡易合同03-14