承攬合同通用
隨著人們法律意識的加強，合同出現的次數越來越多，合同是企業發展中一個非常重要的因素。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家整理的承攬合同通用，僅供參考，歡迎大家閱讀。
承攬合同通用1
甲方：________
乙方：________
依照《_____》有關規定，結合本工程具體實際情況，經雙方協商一致，簽訂本合同，共同遵守。
乙方受甲方委托，承擔甲方新上建德市檔案館遷建250KVA變配電受電工程，具體事宜雙方明確如下：
一、甲方委托給乙方的工程項目和內容：
1、250KVA變受電工程的.設計、設備購置、安裝調試。
二、有關技術及服務要求：
1、乙方應根據甲方的要求做好開工和竣工等有關技術工作，協助并配合線路驗收、接入系統及并網工作。及時提供竣工資料。
2、乙方采購所有電氣設備和原料，應從國家定點廠家采購，并符合國家有關質量、技術標準。
3、變配電及線路安裝工程應根據電力安裝標準進行，符合質量要求。
4、甲方負責做好青苗賠償等有關政策處理。
三、工程款項及費用的結算：
1、工程款結算按執行。
2、工程預算款總計：102496元；（高壓電纜、10KV線路部分按實際耗材在決算中計收）
3、本工程款分2次結清，其中：
（1）合同簽訂3天內應付工程款的70%（計70000元）
（2）工程竣工驗收合格決算審核后，送電前工程款全部付清。
4、工程款的結算以審計決算為依據。
四、施工及竣工驗收：
1、根據工程施工要求，甲方應于施工前具備土建驗收條件（包括完成破路申請手續，設備進場道路暢通等），并確保自建附屬工程質量為乙方進場創造施工條件。
2、乙方應在20________________年_______月_______日工程竣工，遇特殊情況雙方另行協商，時間順延。
3、施工期間，甲方應派員到現場協助解決安裝施工期間所發生的特殊情況。
4、乙方在施工期間應注意安全，做到文明施工，如發生違章和野蠻施工所造成意外事故和損失，由乙方自負。
5、乙方在工程結束時，甲方應會同供電局有關部門進行竣工驗收。
五、合同未盡事宜，雙方協商解決。
六、合同雙方代表簽字蓋章后生效。
七、合同一式4份，甲方執2份，乙方執2份。
甲方：（蓋章）________
代表：________
乙方：（蓋章）________
代表：________
承攬合同通用2
甲方(發包方)：_______________
乙方(承包方)：_______________
依照《_______________》以及相關法律法規，遵循平等、自愿和誠實信用的原則，雙方經協商就乙方提供施工機械承包甲方發包工程的相關事宜達成協議如下：
第一條：施工項目名稱.施工內容施工地點施工期限：__________年_________月________日起至相應工程完工。
第二條施工機械及工程款計算與支付
一、機械設備：序號__________、機械名稱__________、規格__________、型號__________、數量__________(臺)。
二、工程款計價方式：累計簽發的時間，按累計時間乘以單價進行計算，不考慮作業次數。單價為：用挖斗___元/小時，用破碎________元/小時。
三、工程款計算方式說明
1、甲方在乙方當次臺班完工后，由甲方指定的現場代表向乙方出具《機械工作時間簽證單》;并認可此人簽發的單據，2、機械設備按實際工作時間進行計量，精確到分鐘。連續作業(或機械故障)間歇時間在10分鐘內，不予以扣除臺班時間，超過10分鐘應扣除相應時間。
3、乙方每天工作后應及時要求甲方給予簽發單據，簽發單據的時間若超過1天甲方將不予認可其量。
四、支付方式
甲方以工程開工日為起算日，甲方支付乙方的工程款項按現場工程完成進度付款，完成工程進度50%時，甲方按挖機總工時的30%支付乙方款項，完成工程進度100%，甲方按按挖機總工時的60%支付乙方款項，余款待甲方工程建設方結算付款后全部結清。乙方收到甲方支付的工程款時，應由乙方本人向甲方出具《工程款收款單》
第三條機械設備的使用和管理
一、乙方應當按照合同約定的時間、地點，按甲方的書面通知將工程所需的機械運送至本項目施工現場。
二、甲方應就乙方提供機械的型號、規格、附件、數量、質量等與乙方共同進行驗收并簽署書面的'確認書。必須進行安裝、檢驗、檢測合格后方可投入使用的機械設備。
三、甲方除承擔本合同約定的工程款外，其余因機械設備運輸、使用、施工等發生的全部費用均由乙方承擔。
四、機械設備由乙方負責管理。施工特種作業人員，應當符合國家法規，持證上崗。乙方也可委托具備相應資質的專業人員承擔機械設備管理，受托方行為視為乙方行為。乙方應提供機械設備管理的資料，滿足施工項目受檢需要。
五、因故障造成機械無__________常運行，乙方應及時進行維修。甲方按照當班次機械設備的實際運轉時間向乙方出具相關的工程簽證單。
六、機械設備發生事故或未遂惡性事故時，乙方應及時組織搶險，防止事態擴大，保護現場，并報告甲方和有關部門，聽候處理。因以下情況而導致的經濟損失及全部責任均由乙方承擔：
1、屬于乙方使用不當或者現場安全措施不當所發生的事故;
2、屬于違章操作或非現場管理人員違章指揮發生的事故;
3、屬于機械設備制造質量、機械設備技術狀況不良、機械設備發生故障，安全裝置失效所發生的事故;
4、其他非因甲方原因造成的事故。
第四條雙方的權利和義務
一、甲方的權利和義務
1、甲方有權按照該項目的施工進度和管理要求對乙方的工程機械進行統籌安排，包括機械的數量安排、組合安排、工作時間安排、工程配合安排等。
2、甲方有權要求乙方按照合同約定提供合格的機械設備和駕駛員。甲方認為駕駛員不能勝任，乙方應在24小時內換人，否則甲方將另行安排機械進場，乙方無條件退出。并承擔由此給甲方造成的損失。
3、若因乙方機械出現故障無法使用的，甲方有權要求乙方更換同等型號、性能的機械;乙方不能履行前述義務時，甲方有權單方解除本合同。
4、若乙方因機械設備和駕駛員均不能勝任作業要求，甲方可無理由，無條件的中止乙方繼續作業，甲方可按排其他機械進場施工。乙方無條件退出，并不得以任何理由阻止甲方施工。
5、甲方應當按照合同約定的時間、方式和金額向乙方出具有關工程簽證單并支付合同價款。
6、甲方應當為乙方提供機械進出場、維護作業、工作操作的協助和便利。
二、乙方的權利和義務
1、乙方應當按照約定的時間、地點向甲方提供約定的合格機械設備。乙方應當向甲方提供機械設備生產廠家的生產許可證、產品合格證等文件。
2、乙方應當提供技術保障，承擔機械在施工期間的維修保養義務。
3、乙方派出隨機操作人員必須持證上崗，服從甲方管理，遵守甲方各項規章制度。
5、乙方有權按照合同約定收取合同價款。
第五條違約責任
任何一方不履行或者不適當履行合同義務，應當承擔違約責任，向對方支付違約金;給對方造成損失的，應當賠償損失。
一、甲方違約責任
甲方未按合同約定支付工程款時，每逾期一日，須按應付款額的萬分之二向乙方支付違約金;甲方逾期三個月仍未清償時，乙方有權單方解除本合同并要求甲方支付違約金并損失賠償。
二、乙方違約責任
1、乙方未按合同的約定向甲方提供機械設備或提供的機械設備型號和規格與合同不符，經甲書面告知仍不能按時履行或達不到甲方要求導致合同無法履行的，甲方有權解除合同并要求乙方支付違約金并賠償損失。
2、乙方未按合同約定日期提供機械設備的，每逾期一天，須向甲方支付違約金_________元并賠償甲方因此遭受的全部經濟損失;乙方逾期超過5日的，甲方有權解除合同。
3、因乙方機械設備故障、違章作業或因乙方違反了本合同第三條第五項、第六項的約定且將可能導致甲方工程延誤時，甲方有權單方解除本合同，要求乙方退場并賠償甲方的經濟損失。
4、除本條前三項約定外，乙方違反本合同其他義務而導致甲方因此遭受經濟損失時，乙方應全額賠償甲方的經濟損失并按該損失額的百分之三十向甲方承擔違約責任。
5、乙方與甲方訂立本合同后，乙方有義務協調項目所在地的四鄰關系、周邊關系、村民關系，自行排除一切第三方的阻撓或干擾;若乙方無法履行以上承諾而導致甲方無__________常施工時，甲方有權單方解除本合同且不需向乙方承擔任何違約責任或經濟損失。
第六條不可抗力
一方當事人因不可抗力不能按照約定履行本合同的，根據不可抗力的影響，可部分或全部免除責任，但應當及時告知對方，并自不可抗力結束之日起十五日內向對方當事人提供證明。
第七條解決爭議的方式
本合同發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成時，向工程所在地人民法院起訴。
第八條合同的生效及其他
1、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。木合同及附件共_____頁，一式_____份，具有同等法律效力，其中甲方_____份，乙方_____份。
2、小合同附件以及合同履行過程中形成的各種書面文件，經雙方簽署確認后為本合同的組成部分，與本合同具有同等法律效力，解釋的順序除有特別說明外，以文件生成時間在后的為準。
3、本合同未盡事宜，雙方可協商簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。
甲方(公章)：________________________乙方(公章)：___________________
法定代表人(簽字)：___________________法定代表人(簽字)：__________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
承攬合同通用3
甲方(發包人)：
乙方(承包人)：
甲、乙雙方根據《中華人民共和國合同法》等有關法律法規之規定，遵循平等、自愿、公平及誠實信用之原則，經友好協商一致，就乙方承攬甲方(吊頂及封窗工程等相關事宜，依法訂立本合同，以資雙方共同信守。
一、工程概況
1、工程名稱：
2、工程地點：
3、工程內容及承包方式：甲方將吊頂及封窗工程以單包工形式交由乙方施工，如果實際工程量與預算之數量有差異，根據合同約定單價，依照甲方驗收合格的實際工程量據實結算。工程內容如有變更，具體以經雙方簽證確認的工程設計、施工圖紙等合同文件約定及其變更范圍內的全部工程內容以及雙方其他合同文件約定或補充的內容為準;乙方依法、依約對其承攬的上述工程承擔質量保證和保修責任。
二、工程施工期限
1、本工程總工期日歷天，工期自20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止;因甲方原因遲延開工的，應以甲方開工令載明的實際開工日期為準(竣工日期相應順延)。
2、如受不可抗力之影響造成工程不能按期完工的，乙方(提供相關書面證明材料)報甲方認可并辦理簽證后，可相應順延工期。
三、合同價額及付款方式
1.吊頂面積240平方，經協商按每平方元。
2.封窗22個(2.6米×1.6米)，經協商每個元。
3.甲方承擔乙方交通費用元。
4.工程完工并驗收合格后三個工作日內甲方向乙方結清全部工程款。(工程
四、工程質量
乙方應嚴格按照國家及行業有關規定，取得相應施工資質配備相應專職專業施工人員，并及時辦理完善本工程施工所需一切相關證件及手續，遵守本合同、設計圖紙和甲方要求及變更約定，遵照國家及行業相關標準與規范進行施工。工程竣工，應達到本合同及設計質量標準、功能和甲方使用需求。因工程質量問題導致維修、更換、重建的，以及造成甲方或其他第三方人員及財產損失的，乙方應承擔全部責任。工程質量保證期為三個月。
五、甲乙雙方的責任
1、甲方應提供確保乙方順利施工條件并按合同要求及時付款。
2、乙方保證文明施工確保工程質量，施工時自負安全責任。在工程質量保證期內，乙方免費上門為甲方提供維修、更換等服務。
3、乙方工程質量未達到甲方驗收標準的，乙方應及時返工直至達到甲方驗收標準，相關費用由乙方自行負責。
六、違約責任
1、若甲方未能在約定的`期限內支付工程款的，應向乙方支付應付工程款的利息(以中國人民銀行同期同類人民幣貸款基準利率為準計息)。
2、乙方無故停工或未按本合同約定日期竣工的，每逾期一天，乙方向甲方支付滯納金元。逾期天后甲方有權單方解除合同，并向乙方要求支付違約賠償金元，相關金額從乙方工程款中扣除，不足部分由乙方向甲方補足。
3、乙方工程經返工后仍未達到甲方驗收標準的，甲方有權單方解除合同，并向乙方要求支付違約賠償金元。
七、爭議解決
甲乙雙方發生爭議協商解決，如協商不成交武漢仲裁委員會仲裁。
八、其他
1、本合同簽字生效后甲、乙雙方如有未盡事宜或對合同條款修改，需經雙方協商同意并簽訂補充協議。
2、補充協議及附件與本合同正文有同等的法律效力，雙方須共同遵守。
3、本合同自甲乙雙方的法定代表人或授權委托代理人簽字之日起生效。
4、本合同一式貳份，甲乙雙方各執壹份，具有同等法律效力。
甲方：
授權/法定代表人：xx年xx月xx日
乙方：xx年xx月xx日
承攬合同通用4
甲方(裝修方)：____________
乙方(承攬方)：____________
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設備、技術、勞力為甲方完成裝修裝潢，經協商達成下列協議：
一、由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進行施工，甲方按照國家規定的的家庭裝飾標準進行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設計施工圖紙，乙方負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方關于工程的相關事宜均應與甲方聯系，以確保工程質量和工期)。
二、裝飾施工地點：____________
1、住房結構：磚混結構，房型：三室一廳一廚一衛，建筑面積：90m2，室內面積84m2。
2、裝飾施工內容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自___年___月___日開工，至___年___月___日竣工，工期___天。
三、在施工中由乙方自行提供相應的`設備、工具和技術，以及自行聘請技術工人，并由乙方對安全事故承擔全面責任，如果在施
四、乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設備如不符合質量要求，或規格有差異，應禁止使用。如已使用，對工程造成的’損失均由乙方負責。
五、乙方按照圖紙分階段、分步驟進行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六、乙方在進場前應提供本人及施工人員身份證復印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業單位管理單位留底備查。
七、為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復制、轉借，并在結算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內的原有設施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負有保護和保管責任，直至交付使用后為止，否則應對保管不當造成的直接和間接損失負全額賠償責任。
八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。
甲方：_________乙方：_________
地址：_________地址：_________
電話：_________電話：_________
簽約代表：______簽約代表：______
簽約日期：______簽約日期：______
承攬合同通用5
合同編號：____________________簽訂地點：___________________
簽訂時間：________年____月____日
定作方：______________________
承攬方：_________________________
第一條加工物、數量、報酬、交貨期限
項目名稱及內容_________________________
計量單位_________________________
數量_________________________
工作量_________________________
報酬_________________________
交付期限_________________________
單價_________________________
金額_________________________
(注：空格如不夠用，可以另接。)
第二條技術標準、質量要求：
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條承攬人使用的材料由__________________人提供。
材料的檢驗方法：__________________________________________________________________
第六條承攬項目中的`主要工作應由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：
第八條結算方式及期限：
第九條定作人在________年____月____日前交定金(大寫)__________________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：
第十三條解決合同糾紛的方式：本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。協商不成的。
按下列第______種方式解決：
(一)提交_______________________委員會_____;
(二)依法向人民法院起訴。
定作方(公章)_________承攬方(公章)：_________
簽訂地點：_________簽訂地點：_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬合同通用6
_________________(以下簡稱甲方)
_________________印刷廠(以下簡稱乙方)
甲方“_________”一書，經標價結果，交由乙方承印，雙方訂定條款如下：
一、數量：_________本，每本_________頁。
二、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。
三、規格：二十四開本，用_________磅木造紙，面照原樣本，沖皮封面燙金(顏色另選)。
四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。
五、交貨日期：限于_________年_________月_________日，乙方將印制成品交甲方指定地點驗收;原稿及鋅一并交與甲方。
六、付款辦法：立約后甲方賦予乙方總價百分之_________，即人民幣_________元整，其余價款須待制成品交清，經驗收無誤，甲方一次付清余款百分之_________，即人民幣_________元整。
七、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數增減，其總價應按實際頁數核算，追加或追減其總價的'金額。但追減總價的金額，以不超過百分之_________為限。
八、罰則：交貨限期屆滿，每逾一日，罰總價千分之_________。
九、保證：乙方須覓資本額在_________元以上的同業兩家，以為保證，如乙方不能履行本合約的業務，保證人應繼續完成，倘甲方蒙受損失，保證人須負賠償之責，亦放棄先訴抗辯權。
十、有效期限：本合約訂立后，經對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。
十一、附則：本合約正本兩份，雙方各執一份(印花自貼)，副本_________份，交甲方備用。
甲方(蓋章)：_________________乙方(蓋章)：_________________
負責人(簽字)：_________________負責人(簽字)：_________________
_________年_________月_________日_________年_________月_________日
承攬合同通用7
合同編號：_____________
定作人：_____________簽訂地點：_____________
承攬人：_____________簽訂時間：____年____月____日
第一條承攬項目、數量、報酬及交付期限
第二條技術標準、質量要求：_____________________________________
第三條承攬人對質量負責的期限及條件：_____________________________________
第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：
第五條承攬人使用的材料由人提供。材料的檢驗方法：_____________________________________
第六條定作人(是/否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：______________________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________________________________
第八條結算方式及期限：_____________________________________
第九條定作人在_____年_____月_____日前交定金(大寫)__________元。
第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的'，承攬人(是/否)可以留置工作成果。
第十二條違約責任：________________________________________
第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決;也可由當地工商行政管理部門調解;協商或調解不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交_____仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
第十四條其他約定事項：_____________________________________________
定作人：_______________(章)承攬人：_______________(章)
住所：____________________住所：____________________
法定代表人：_______________法定代表人：_______________
居民身份證號碼：__________居民身份證號碼：__________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
電話：____________________電話：____________________
開戶銀行：_______________開戶銀行：_______________
【承攬合同】相關文章：
承攬的合同03-21
運輸承攬合同02-08
安裝承攬合同02-20
項目承攬合同03-31
設備承攬合同03-31
設計承攬合同04-01
承攬加工合同07-01
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17