承攬合同范本[精品]
在當(dāng)今不斷發(fā)展的世界,隨時(shí)隨地,各種場(chǎng)景都有可能使用到合同,簽訂合同可以使我們的合法權(quán)益得到法律的保障。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫呢?下面是小編幫大家整理的承攬合同范本,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
承攬合同范本1
承攬合同
合同編號(hào):
定做人:簽訂地點(diǎn):
承攬人: 簽訂時(shí)間: 年 月 日
第一條 承攬項(xiàng)目、數(shù)量、報(bào)酬、支付期限(如空格不夠,可另行添加)
第二條 技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求:_______________________
第三條 承攬人對(duì)質(zhì)量負(fù)責(zé)的期限及條件:_________________
第四條 定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時(shí)間、辦法及保密要求:_____
第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗(yàn)方法:_______
第六條 定做人(是/否)允許承攬項(xiàng)目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的工作是:_______________
第七條 工作成果檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限:_____________
第八條 結(jié)算方法和期限:______________________
第九條 定做人在_____年____月___日前交定金(大寫)_____元。
第十條 定做人解除承攬合同應(yīng)及時(shí)書面通知承攬人。
第十一條 定做人未向承攬人支付報(bào)酬或材料費(fèi)的,承攬人(是/否)可以留置工作成果。 第十二條 違約責(zé)任:______________________。
第十三條 合同爭(zhēng)議解決方式:本合同在履行中出現(xiàn)爭(zhēng)議的,雙方協(xié)商
解決,協(xié)商不成的,依法向人民法院提起訴訟。
第十四條 其他約定事項(xiàng):_____________________________________
定做人: 承攬人: 單位地址: 單位地址: 法人代表: 法人代表: 聯(lián)系電話: 聯(lián)系電話:篇三:承攬合同范本:技術(shù)開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本:技術(shù)開發(fā)承攬合同范本
承攬合同范本:技術(shù)開發(fā)承攬合同書
項(xiàng)目名稱:________________________________
委托方(甲方)__________________________
研究開發(fā)方(乙方)______________________
填寫說(shuō)明
一、“合同登記編號(hào)”的填寫方法:
二、技術(shù)開發(fā)合同是指當(dāng)事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。
三、計(jì)劃內(nèi)項(xiàng)目應(yīng)填寫國(guó)務(wù)院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計(jì)劃單列市、地、市(縣)級(jí)計(jì)劃,不屬于上述計(jì)劃的項(xiàng)目此欄劃(/)表示。
四、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式:
包括開發(fā)項(xiàng)目應(yīng)達(dá)到的技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。 提交開發(fā)成果可采取下列形式:
1.產(chǎn)品設(shè)計(jì)、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報(bào)告等技術(shù)文件;
2.磁盤、磁帶、計(jì)算機(jī)軟件;
3.動(dòng)物或植物新品種、微生物菌種;
4.樣品、樣機(jī);
5.成套技術(shù)設(shè)備。
五、研究開發(fā)計(jì)劃:
包括當(dāng)事人各方實(shí)施開發(fā)項(xiàng)目的階段進(jìn)度,各個(gè)階段要解決的技術(shù)問(wèn)題,達(dá)到的目標(biāo)和完成的期限等。
六、技術(shù)情報(bào)資料的保密:
包括當(dāng)事人各方情報(bào)和資料保密義務(wù)的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任。雙方可以約定,不論本合同是否變更、解除、終止,本條款均有效。
七、其他:
合同如果是通過(guò)中介機(jī)構(gòu)介紹簽訂的',應(yīng)將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當(dāng)事人約定定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保的,應(yīng)將給付定金、財(cái)產(chǎn)抵押及擔(dān)保手續(xù)的復(fù)印件作為本合同的附件。
八、委托代理人簽訂本合同書時(shí),應(yīng)出具委托證書。
九、本合同書中,凡是當(dāng)事人約定認(rèn)為無(wú)需填寫的條款,在該條款填寫的空白處劃(/)表示。
依據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的規(guī)定,合同雙方就___________________項(xiàng)目的技術(shù)開發(fā)(該項(xiàng)目屬_________計(jì)劃),________經(jīng)協(xié)商一致,簽訂本合同。
一、標(biāo)的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求:
________________________________________
二、應(yīng)達(dá)到的技術(shù)指標(biāo)和參數(shù):
________________________________________
三、研究開發(fā)計(jì)劃:
________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)、報(bào)酬及其支付或結(jié)算方式:
(一)研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)是指完成本項(xiàng)研究開發(fā)工作所需的成本;報(bào)酬是指本項(xiàng)目開發(fā)成果的使用費(fèi)和研究開發(fā)人員的科研補(bǔ)貼。
本項(xiàng)目研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)及報(bào)酬:___________元
其中:甲方提供____元,乙方提供____元。
如開發(fā)成本實(shí)報(bào)實(shí)銷,雙方約定如下:
(二)經(jīng)費(fèi)和報(bào)酬支付方式及時(shí)限(采用以下____種方式)
①一次總付:____________元,時(shí)間:________________
②分期支付:____________元,時(shí)間:________________
____________元,時(shí)間:________________
③按利潤(rùn)________%提成,期限:________________
④按銷售額____ %提成,期限:________________
⑤其他方式:______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費(fèi)購(gòu)置的設(shè)備、器材、資料的財(cái)產(chǎn)權(quán)屬
__________________________________________________
六、履行的期限、地點(diǎn)和方式
本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________(地點(diǎn))履行。 本合同的履行方式:________________________________
七、技術(shù)情報(bào)和資料的保密
__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導(dǎo)的內(nèi)容
__________________________________________________
九、風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任的承擔(dān)
在履行本合同的過(guò)程中,確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難,導(dǎo)致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失,風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任由________承擔(dān)。(1、乙方;2、雙方;3、雙方另行商定)經(jīng)約定,風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任甲方承擔(dān)____ %,乙方承擔(dān)____ %.
本項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)責(zé)任確認(rèn)的方式為:______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享
(一)專利申請(qǐng)權(quán):________________________________________
(二)非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán):______________________________
十一、驗(yàn)收的標(biāo)準(zhǔn)和方式
研究開發(fā)所完成的成果,達(dá)到了本合同第二條所列技術(shù)指標(biāo),按____標(biāo)準(zhǔn),采用_____方式驗(yàn)收,由_____方出具技術(shù)項(xiàng)目驗(yàn)收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計(jì)算方法
違反本合同約定,違約方應(yīng)當(dāng)按《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定承擔(dān)違約責(zé)任。
(一)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
(二)違反本合同第____條約定,______方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約責(zé)任,承擔(dān)方式和違約金額如下:____________________
十三、爭(zhēng)議的解決方法
在本合同履行過(guò)程發(fā)生爭(zhēng)議,雙方應(yīng)當(dāng)協(xié)商解決,也可以請(qǐng)求________進(jìn)行調(diào)解。
雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的,雙方商定,采用以下第(____)種方式解決。
承攬合同范本2
定作方:
承攬方: 身份證號(hào)碼:
聯(lián)系電話:
關(guān)于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝,定作方支付報(bào)酬事宜,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條 雙方主體情況:定作方是銷售潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的個(gè)體戶(或公司),承攬方承諾自己具有國(guó)家強(qiáng)制規(guī)定的安裝器械的相應(yīng)資質(zhì)。
第二條 承攬標(biāo)的:潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械的運(yùn)輸、安裝、維修等。
第三條 承攬方式:定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動(dòng)晾衣架、熱水器、抽油煙機(jī)、浴室柜、掛件龍頭等器械,承攬方在定作方指定的地方接收器械后,于定作方指定的期限內(nèi)將器械運(yùn)輸并安裝到指定的地方,經(jīng)驗(yàn)收合格后支付相應(yīng)的報(bào)酬。
第四條 承攬選擇:定作方在完成器械銷售后,將電話通知承攬方需要完成的安裝任務(wù),若承攬方答復(fù)不能完成安裝任務(wù)時(shí),定作方可另行通知第三方完成安裝任務(wù)。
第五條 安裝、交通工具:安裝過(guò)程中所需的安裝工具、運(yùn)輸器械過(guò)程中所需的交通工具由承攬方提供,且承攬方應(yīng)保證運(yùn)輸器械的駕駛員有適格的駕駛資質(zhì)。
第六條 承攬方在安裝過(guò)程中應(yīng)嚴(yán)格按照器械的說(shuō)明書進(jìn)行合理的安裝,不能對(duì)器械以及定作方客戶(即器械購(gòu)買方)的.其它物件產(chǎn)生損壞,若有損壞應(yīng)按市場(chǎng)價(jià)進(jìn)行賠償。
第七條 承攬方在安裝過(guò)程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問(wèn)題的,應(yīng)當(dāng)在發(fā)現(xiàn)之時(shí)起24小時(shí)內(nèi)向定作方更換同等型號(hào)的器械;如未及時(shí)更換,定作方有權(quán)不支付報(bào)酬,承攬方還應(yīng)賠償給定作方造成的損失。
第八條 驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):承攬方應(yīng)按照器械的說(shuō)明書合理地進(jìn)行安裝,并以通過(guò)定作方客戶的驗(yàn)收合格為準(zhǔn)。
第九條 報(bào)酬組成及標(biāo)準(zhǔn):具體由運(yùn)輸費(fèi)、安裝工具費(fèi)、勞動(dòng)報(bào)酬、適當(dāng)利潤(rùn)等部分組織。報(bào)酬標(biāo)準(zhǔn)結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點(diǎn)遠(yuǎn)近、安裝期限等因素,雙方另行協(xié)商。
第十條 報(bào)酬結(jié)算:承攬方完成安裝并通過(guò)驗(yàn)收合格后,即可向定作方結(jié)算相應(yīng)的報(bào)酬。
第十一條其它約定:
1、本合同為繼續(xù)性合同,適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務(wù);不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務(wù)。
2、承攬方在完成安裝工作過(guò)程中對(duì)第三人造成損害或者自身?yè)p害的,定作方不承擔(dān)賠償責(zé)任。雙方確認(rèn):定作方對(duì)承攬方的定作、指示或者選任均無(wú)過(guò)失。
3、承攬方應(yīng)當(dāng)以自己的設(shè)備、技術(shù)和勞力,完成安裝任務(wù),未經(jīng)定作方同意,不得將安裝安裝任務(wù)交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報(bào)酬為由,對(duì)定作方的器械進(jìn)行留置。
5、合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),雙方應(yīng)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份,定作方、承攬方各一份,自雙方簽字(蓋章)后生效。
定作方(簽字或蓋章):
承攬方(簽字摁印):
簽訂日期: 年 月 日
承攬合同范本3
甲方(房主):
乙方(施工方):
身份證號(hào):
地址:
聯(lián)系方式:
上述各方經(jīng)平等自愿協(xié)商,簽訂本合同以共同遵守。
一、工作內(nèi)容
房屋基礎(chǔ)及墻身砌筑、混凝土澆筑、封頂?shù)雀黜?xiàng)工作內(nèi)容,并滿足規(guī)范和甲方要求。
二、工程價(jià)款與支付方式
1、工程價(jià)款:
2、該房屋建筑工程為包工承包方式。
3、工程結(jié)算以乙方施工進(jìn)度進(jìn)行計(jì)算,第一層完工后支付%,第二層完工后支付%,工程竣工以后支付%,%作為質(zhì)量保證金。質(zhì)量缺陷責(zé)任期為兩年。
三、甲乙雙方義務(wù)與權(quán)利
1、甲方定期查看乙方的進(jìn)度及修建情況,但不對(duì)乙方的施工進(jìn)行指導(dǎo),甲方只驗(yàn)收乙方的修建成果。
3、工程質(zhì)量:乙方根據(jù)甲方提供的圖紙,嚴(yán)格按規(guī)范進(jìn)行施工,如果因乙方在施工中違反規(guī)范、規(guī)程而留下質(zhì)量隱患造成工程質(zhì)量達(dá)不到甲方的要求,甲方有權(quán)利制止繼續(xù)施工,并責(zé)令其返工,直到符合要求為止。
4、乙方負(fù)責(zé)所完成工程的施工及質(zhì)量缺陷責(zé)任期的維修保養(yǎng)工作。如在質(zhì)量缺陷責(zé)任期內(nèi),乙方不進(jìn)行缺陷修復(fù),甲方扣除質(zhì)量保證金,兩年缺陷期滿無(wú)質(zhì)量問(wèn)題,將退還乙方%的保證金。
5、工程安全:相關(guān)法律規(guī)定修建農(nóng)村二層以下的'自建房屋不需要施工資質(zhì),但是乙方依然要重視安全問(wèn)題。乙方負(fù)責(zé)對(duì)乙方的工人進(jìn)行安全教育及培訓(xùn),自行負(fù)責(zé)施工人員的安全,發(fā)生任何意外事故,均由乙方自行負(fù)責(zé)。
6、工程進(jìn)度:乙方根據(jù)甲方的進(jìn)度要求,組織相應(yīng)的人力、物力確保工程進(jìn)度。
7、治安管理:乙方施工人員不得違反治安管理?xiàng)l例,不得打架斗毆,發(fā)生糾紛和矛盾積極與甲方聯(lián)系,通過(guò)正當(dāng)方式解決。
8、乙方應(yīng)按時(shí)結(jié)清工人工資,避免糾紛影響房屋修建進(jìn)度,凡是與乙方相關(guān)的債權(quán)與債務(wù)均歸乙方承擔(dān)。
四、其它
1、本合同一式兩份,甲方一份,乙方一份,具有同等法律效力,
2、本合同經(jīng)雙方簽字并蓋手印后生效,在工程竣工驗(yàn)收及質(zhì)量缺陷責(zé)任期工作完成,乙方對(duì)內(nèi)、外債務(wù)結(jié)清完畢后自行失效。
3、合同未盡事宜,由甲乙雙方協(xié)商解決。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
簽署時(shí)間:年月日
承攬合同范本4
發(fā)包人(以下簡(jiǎn)稱甲方):
法定代表人:
承包人(以下簡(jiǎn)稱乙方):
代表人:
為了全面履行施工合同,加強(qiáng)對(duì)工程項(xiàng)目的管理,提高企業(yè)經(jīng)濟(jì)效益,增加項(xiàng)目經(jīng)理及項(xiàng)目相關(guān)人員的收入,經(jīng)甲方研究決定,對(duì)該工程項(xiàng)目的管理實(shí)行責(zé)任承包制。通過(guò)對(duì)乙方的執(zhí)業(yè)資質(zhì)、施工業(yè)績(jī)、管理能力、風(fēng)險(xiǎn)抵押等方面的綜合考評(píng),確定乙方即某項(xiàng)目部為工程項(xiàng)目的承包人。雙方本著公開、公平、平等、自愿、誠(chéng)實(shí)信用的原則,達(dá)成如下協(xié)議:
一、承包的方式:
風(fēng)險(xiǎn)抵押、個(gè)人承包
乙方同意向甲方交納風(fēng)險(xiǎn)抵押金___萬(wàn)元,對(duì)工程項(xiàng)目的管理負(fù)責(zé),以風(fēng)險(xiǎn)抵押的方式承包。
二、承包的期限:
自___年___月___日至該工程竣工交驗(yàn)(工程竣工結(jié)算價(jià)款及分包結(jié)算價(jià)款清算完畢)。
三、承包工程項(xiàng)目概況:
1、工程名稱:
2、工程地址:
3、建設(shè)單位:
4、設(shè)計(jì)單位:
5、承包范圍:招標(biāo)文件中規(guī)定的內(nèi)容(含業(yè)主在工程施工過(guò)程中因設(shè)計(jì)變更要求增加或調(diào)整的工程內(nèi)容。)
6、建筑面積:____平方米
7、施工工期:總?cè)諝v工期:____天,以開、竣工報(bào)告為準(zhǔn),業(yè)主工期若延期,工期順延;工期與業(yè)主合同有關(guān)規(guī)定不一致的,按業(yè)主合同和有關(guān)通知執(zhí)行;超出規(guī)定工期、沒按業(yè)主和甲方要求時(shí)間內(nèi)進(jìn)場(chǎng),則視為違約。
8、分段任務(wù):___年___月___日前完成基礎(chǔ)
___年___月___日前完成主體結(jié)構(gòu)封頂
___年___月___日前完成裝修
___年___月___日前交付使用
如因建設(shè)方和甲方原因影響工期,則在承包工期基礎(chǔ)上順延。
四、承包的指標(biāo)
1、成本指標(biāo):本工程承包價(jià)款確定為___萬(wàn)元。承包范圍內(nèi)總價(jià)一次性包死。乙方承包價(jià)中含按當(dāng)?shù)囟悇?wù)部門規(guī)定應(yīng)當(dāng)繳納的各種稅、費(fèi)。
2、質(zhì)量指標(biāo):一次驗(yàn)收合格率100%。
3、安全指標(biāo):無(wú)重傷、死亡事故發(fā)生。
4、進(jìn)度指標(biāo):滿足總承包合同的要求
5、其他約定:
五、甲方的職責(zé)和權(quán)限
1、甲方的職責(zé)
(1)負(fù)責(zé)組織施工合同“交底”和施工組織方案的審定以及建設(shè)單位、
地方社會(huì)環(huán)境資源的聯(lián)系銜接;開工前交施工設(shè)計(jì)圖紙?zhí)准跋鄳?yīng)的施工技術(shù)資料給乙方。
(2)根據(jù)項(xiàng)目需求及乙方請(qǐng)求對(duì)外簽訂勞務(wù)分包合同、材料設(shè)備購(gòu)置合同、機(jī)械材料租賃合同等。
(3)協(xié)助乙方組織竣工驗(yàn)收、竣工決算和評(píng)優(yōu)申報(bào);
(4)負(fù)責(zé)組織項(xiàng)目管理期間和終結(jié)時(shí)的考核審計(jì);兌現(xiàn)項(xiàng)目承包人經(jīng)濟(jì)收益(包括薪金)或?qū)嵤┙?jīng)濟(jì)賠償處罰;
(5)協(xié)助乙方選聘項(xiàng)目管理人員,組建項(xiàng)目經(jīng)理部,配置其他生產(chǎn)要素;
2、甲方的`權(quán)限
(1)有權(quán)對(duì)乙方的施工管理工作進(jìn)行指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、協(xié)調(diào);不定期對(duì)工程進(jìn)度、質(zhì)量、工程檢(試)驗(yàn)資料、工程資金的使用等.進(jìn)行監(jiān)督、檢查。
(2)除建設(shè)單位指定外,有權(quán)將項(xiàng)目的工程分包給專業(yè)公司;
(3)乙方違法、不執(zhí)行國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)不按規(guī)范進(jìn)行管理施工、違反甲方有關(guān)規(guī)定的情況下,甲方有權(quán)進(jìn)行糾正,責(zé)令停工整改、予以經(jīng)濟(jì)處罰、終止承包合同、調(diào)整承包人。
(4)審核乙方編制的施工組織設(shè)計(jì)、工程進(jìn)度計(jì)劃及完成工程量報(bào)表。
六、乙方的職責(zé)和權(quán)限
1、乙方的職責(zé)
(1)代表企業(yè)實(shí)施項(xiàng)目管理,遵守國(guó)家法律法規(guī),執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn),執(zhí)行企業(yè)相關(guān)管理制度,積極維護(hù)企業(yè)合法權(quán)益;對(duì)所施工的項(xiàng)目自開工準(zhǔn)備至竣工驗(yàn)收,實(shí)施全過(guò)程、全面管理;
(2)根據(jù)國(guó)家規(guī)范組織編制項(xiàng)目管理實(shí)施計(jì)劃;
(3)組織實(shí)施施工現(xiàn)場(chǎng)的生產(chǎn)要素的配置和管理;
(4)組織制定和實(shí)施項(xiàng)目經(jīng)理部各項(xiàng)管理制度;
(5)在企業(yè)授權(quán)范圍內(nèi)負(fù)責(zé)與建設(shè)單位、監(jiān)理單位、地方政府相關(guān)部門、企業(yè)管理層的工作聯(lián)系和協(xié)調(diào),負(fù)責(zé)勞務(wù)分包、協(xié)作單位的管理;
(6)解決施工現(xiàn)場(chǎng)和項(xiàng)目經(jīng)理部出現(xiàn)的問(wèn)題,發(fā)現(xiàn)和處理突發(fā)事件;
(7)負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收和竣工結(jié)算,提供和準(zhǔn)備相關(guān)技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料;
(8)協(xié)助企業(yè)進(jìn)行項(xiàng)目的檢查、鑒定和評(píng)優(yōu)、評(píng)獎(jiǎng)申報(bào);
(9)負(fù)責(zé)員工的各項(xiàng)管理和教育、企業(yè)文化和精神文明建設(shè);
(10)接受上級(jí)和地方建設(shè)行政主管部門的檢查監(jiān)督,認(rèn)真落實(shí)整改意見,提高管理水平;接受本企業(yè)的檢查監(jiān)督和考核審計(jì);
(11)處理項(xiàng)目經(jīng)理部善后工作和工程質(zhì)量保修服務(wù),完成清收工程款等債權(quán)債務(wù)的清理和移交;
(12)按照甲方的要求報(bào)送完成各種指標(biāo)的情況;
(13)按公司規(guī)定及時(shí)足額交納職工的各種保險(xiǎn)等費(fèi)用;職工發(fā)生工傷事故,保險(xiǎn)費(fèi)賠付不足部分,按照甲乙方3:7比例分擔(dān);如果乙方?jīng)]有交納保險(xiǎn)費(fèi)的,職工發(fā)生工傷事故,由乙方全額承擔(dān)。
(14)負(fù)責(zé)項(xiàng)目運(yùn)轉(zhuǎn)所需資金的籌措及其他風(fēng)險(xiǎn)控制;
(15)因質(zhì)量、工期、安全、文明施工及各種違章造成的費(fèi)用、罰款、違約金和經(jīng)濟(jì)損失等均由乙方承擔(dān)。如發(fā)生仲裁或訴訟,甲方對(duì)外承擔(dān)費(fèi)用后,甲方有權(quán)向乙方追償包括訴訟費(fèi)、律師費(fèi)在內(nèi)的一切費(fèi)用。
2、乙方的權(quán)限
(1)代表甲方實(shí)施項(xiàng)目管理,全面履約施工合同,遵守國(guó)家法律法規(guī),執(zhí)行強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和甲方相關(guān)管理制度;
(2)根據(jù)甲方的授權(quán),組建項(xiàng)目經(jīng)理部,項(xiàng)目經(jīng)理部全面工作;.甲方項(xiàng)目部印章只能用于與本工程有關(guān)的材料采購(gòu)合同的簽訂、工程文件收發(fā)、函件制作活動(dòng)中,不得用于本工程材料、工程款、民工工資等資金的結(jié)算、借支和與本工程無(wú)關(guān)的活動(dòng),不得用于變更業(yè)主合同規(guī)定,乙方也不得以項(xiàng)目的任何名義擅自對(duì)他人作出承諾;否則;視為乙方違約,并承擔(dān)由此造成的一切責(zé)任和經(jīng)濟(jì)損失。
(3)確定項(xiàng)目經(jīng)理部組織架構(gòu),班子成員報(bào)甲方審查批準(zhǔn)后,報(bào)送業(yè)主、監(jiān)理單位及有關(guān)管理部門備案。未經(jīng)甲方同意,班子人員不得隨意更換,否則視為乙方違約;
(4)有權(quán)選擇聘用管理人員和生產(chǎn)工人,乙方聘請(qǐng)的施工人員應(yīng)當(dāng)具備相應(yīng)的資質(zhì)或資格,并復(fù)印其身份證件、證書存檔備查;否則,視為乙方違約。少數(shù)關(guān)鍵崗位的管理人員按規(guī)定程序可外聘;確定管理人員職責(zé)、權(quán)限,并組織考核獎(jiǎng)懲;
(5)有權(quán)在甲方確定的合格分承包方名單中選擇勞務(wù)隊(duì)伍,但必須報(bào)發(fā)包方備案;乙方無(wú)權(quán)轉(zhuǎn)包或分包本合同工程,否則甲方有權(quán)終止本合同,甲方有權(quán)要求乙方承擔(dān)承包總價(jià)5%的違約金。
甲方簽字:
乙方簽字:
承攬合同范本5
甲方:
乙方:
鑒于甲方系發(fā)包方,乙方系承攬方, 年 月 日甲自愿將位于 ____________________________________承攬給乙方裝修,現(xiàn)甲、乙雙方本著平等自愿,協(xié)商一致的原則,就房屋裝修有關(guān)方面,特此訂立如下協(xié)議:
工程地點(diǎn)及概況:
工程名稱:____________________________________。
工程建筑面積:________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu):________________________________。
工程項(xiàng)目:____________________________________。
工程價(jià)款及付款方式:
1.本工程總價(jià)為________元,大寫_________。
2.本合同簽訂后,甲方預(yù)付第一期工程款即雙方簽認(rèn)的報(bào)價(jià)單中工程款總額的____給乙方(含定金,不含設(shè)計(jì)費(fèi)),乙方才進(jìn)場(chǎng)施工。
3.施工及安裝竣工驗(yàn)收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式:
乙方負(fù)責(zé)施工,材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供:
關(guān)于材料供應(yīng),甲乙雙方充分協(xié)商采用____方式供應(yīng)材料。
a.本工程所需材料由甲方提供,甲方提供的材料必須符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),甲方提供的材料,乙方應(yīng)當(dāng)即時(shí)檢驗(yàn),如發(fā)現(xiàn)甲方提供的材料不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方,甲方應(yīng)即時(shí)更換,如不更換所造成的損失由甲方自行承擔(dān),如延誤工程進(jìn)展,施工期限相應(yīng)順延。
b.本工程材料由乙方提供,所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn),并接受甲方檢驗(yàn)。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗(yàn)收期限:
施工要符合安全要求,裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方,甲方應(yīng)即時(shí)驗(yàn)收,甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗(yàn),如在該期限內(nèi),甲方未做任何表示,視為該房屋驗(yàn)收合格。
五、施工期限:
工期為_______,從 年 月 日到 年 月 日,如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)的順延。
六、違約責(zé)任
1.由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工,除順延工期外,甲方應(yīng)補(bǔ)償乙方因停工或則窩工造成的損失,即每天應(yīng)支付_____元,如甲方不按合同約定預(yù)付工程款,每拖延一天,按合同金額的____%支付違約金給乙方,其工期順延。
2.由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐?乙方應(yīng)按每天支付____元的違約金給甲方。
3.工程未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的,造成的損失由甲方負(fù)責(zé),并視為對(duì)乙方施工的工程驗(yàn)收合格,甲方應(yīng)付清全部工程款。
七、其他約定:
1.乙方根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)圖紙,圖紙一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。如乙方發(fā)現(xiàn)根據(jù)甲方要求設(shè)計(jì)的圖紙或者技術(shù)要求不合理的,應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知甲方。因甲方怠于答復(fù)等原因造成乙方損失的,應(yīng)當(dāng)賠償損失。
2.甲方中途變更乙方工作的要求,如工程項(xiàng)目增加,甲方應(yīng)支付乙方實(shí)際增加所產(chǎn)生的費(fèi)用,如給乙方造成損失的.,應(yīng)當(dāng)對(duì)乙方進(jìn)行賠償。
3.乙方在施工期間,應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗(yàn)。甲方不得因監(jiān)督檢驗(yàn)妨礙乙方的正常工作,如妨礙延誤工程進(jìn)展,其施工期限相應(yīng)順延,造成乙方損失的,應(yīng)賠償損失。
4.乙方房屋裝修完成后,應(yīng)當(dāng)即時(shí)向甲方交付,甲方應(yīng)當(dāng)即時(shí)驗(yàn)收該房屋。
5.乙方施工需要甲方協(xié)助的,甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的,乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù),并相應(yīng)順延履行期限;甲方逾期不履行的,乙方可以解除合同,給乙方造成損失的,甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
八、本合同未盡事宜,甲乙雙方可另行約定,其補(bǔ)充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
九、本協(xié)議一式兩份,甲、乙方各執(zhí)一份,每份都具有相同法律效力,自甲乙雙方簽字后生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地點(diǎn): 地點(diǎn):
電話: 電話:
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本6
委托方(甲方):
承接方(乙方):
第一條甲方委托乙方承擔(dān)_____________項(xiàng)目的______________________專業(yè)設(shè)計(jì),經(jīng)雙方協(xié)商一致,簽訂本協(xié)議。
第二條乙方設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為:______________________________________________,乙方在設(shè)計(jì)完成后,需經(jīng)甲方書面確認(rèn),方可認(rèn)為成果交付,如未得到甲方書面確認(rèn)的,均不視為成果交付。
第三條甲方向乙方交付的資料
第四條乙方應(yīng)向甲方交付的設(shè)計(jì)成果
第五條設(shè)計(jì)費(fèi)用及支付方法
5.1甲方應(yīng)支付本合同項(xiàng)目的設(shè)計(jì)費(fèi)為________元人民幣(大寫)。
5.2支付方法為:
簽訂本合同后,甲方應(yīng)在本合同簽訂之日起5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同總價(jià)的20%首付款,即________元人民幣(大寫)。乙方在完成本項(xiàng)目設(shè)計(jì)并得到甲方書面簽字確認(rèn)后5個(gè)工作日內(nèi)支付給乙方本合同80%的尾款,即________元人民幣(大寫)。
第六條雙方責(zé)任
6.1甲方責(zé)任
6.1.1甲方在規(guī)定的.時(shí)間內(nèi)向乙方提交資料及文件,并對(duì)其完整性、正確性及時(shí)限負(fù)責(zé)。
6.2乙方責(zé)任
6.2.1乙方按本合同第四條規(guī)定的內(nèi)容、時(shí)間及份數(shù)向甲方交付設(shè)計(jì)文件。
6.2.2乙方對(duì)設(shè)計(jì)文件出現(xiàn)的遺漏或錯(cuò)誤負(fù)責(zé)修改或補(bǔ)充。由于乙方設(shè)計(jì)錯(cuò)誤造成損失,乙方除負(fù)責(zé)采取補(bǔ)救措施外,應(yīng)免收受損失部分的設(shè)計(jì)費(fèi),并根據(jù)損失程度向甲方償付賠償金,賠償金最多與免收的設(shè)計(jì)費(fèi)金額相等。
6.2.3由于乙方自身原因,延誤了按本合同第四條規(guī)定的設(shè)計(jì)文件交付時(shí)間,每延誤一天,應(yīng)減收該項(xiàng)目應(yīng)收設(shè)計(jì)費(fèi)的百分之一。
6.2.4合同生效后,乙方單方提出解除合同的,乙方應(yīng)雙倍返還定金,還應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)規(guī)定賠償甲方損失。
6.2.5乙方不得向第三方擴(kuò)散、轉(zhuǎn)讓甲方提交的圖紙等技術(shù)經(jīng)濟(jì)資料。如發(fā)生以上情況,甲方有權(quán)索賠。
第七條本合同未盡事宜,雙方可簽訂補(bǔ)充協(xié)議作為附件,補(bǔ)充協(xié)議與本合同具有同等效力。雙方如有爭(zhēng)議,雙方協(xié)商解決,如雙方無(wú)法解決,雙方有權(quán)向甲方所在地法院起訴。
第八條本合同經(jīng)甲、乙雙方蓋章簽字后自___年___月___日生效。本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
甲方簽字:
乙方簽字:
承攬合同范本7
委托方:_____________(以下稱甲方)
承接方:_____________(以下稱乙方)
簽約地點(diǎn):________________________
施工地點(diǎn):________________________
簽約時(shí)間:________________________
1.合同內(nèi)容
本合同項(xiàng)所指的項(xiàng)目是:___________________________
(系統(tǒng)配件參考“附件一:物料清單”)
2.合同金額
2.1 合同總金額為人民幣:_______________(RMB:__________)
2.2 合同總價(jià)已包括執(zhí)行本合同內(nèi)工程全部?jī)?nèi)容之費(fèi)用。
3.付款方式
3.1 付款
合同簽訂后兩天內(nèi),由甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)_________(RMB___________)。
3.2 設(shè)備進(jìn)度款
當(dāng)乙方進(jìn)場(chǎng)并系統(tǒng)布線完畢后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)____________(RMB________)。
3.3 工程結(jié)算付款
本合同項(xiàng)下系統(tǒng)設(shè)備安裝完成,由甲方人員驗(yàn)收合格之日起后兩天內(nèi),甲方向乙方支付合同總價(jià)的_______%,即人民幣_(tái)__________(RMB______)。
3.4 最終驗(yàn)收付款
經(jīng)甲方代表正式驗(yàn)收合格之后的`____________個(gè)工作日后,甲方向乙方支付合同總價(jià)的____________%,即人民幣_(tái)_______________(RMB________________)。
3.5 其它事項(xiàng)
________________________________________________
4.合同雙方責(zé)任
4.1 甲方責(zé)任
4.1.1 按本合同第3條款規(guī)定及時(shí)向乙方支付合同款。
4.1.2 提供好施工現(xiàn)場(chǎng)的土建、水、電等條件。
4.1.3 安排好貨物在工地的倉(cāng)儲(chǔ)設(shè)施。
4.1.4 協(xié)調(diào)各施工單位的關(guān)系,避免直接影響乙方施工進(jìn)度。
4.1.5 工程安裝調(diào)試完畢后,甲方應(yīng)在乙方提出驗(yàn)收申請(qǐng)之時(shí)起____________個(gè)工作日內(nèi)安排驗(yàn)收。
4.2 乙方責(zé)任
4.2.1 按合同規(guī)定負(fù)責(zé)進(jìn)行施工設(shè)計(jì)、供貨、安裝、測(cè)試及完成整個(gè)工程。
4.2.2 負(fù)責(zé)安排對(duì)甲方技術(shù)人員進(jìn)行免費(fèi)培訓(xùn)。
4.2.3 確保所提供的設(shè)備材料與<附件一>質(zhì)量相符。
4.2.4 向甲方提供及時(shí)的售后服務(wù)支持。(響應(yīng)時(shí)間為全天24小時(shí))
5.安裝及調(diào)試
5.1 安裝及調(diào)試責(zé)任
乙方根據(jù)合同規(guī)定對(duì)設(shè)備的安裝、調(diào)試負(fù)全部責(zé)任。
5.2 在整個(gè)安裝調(diào)試期內(nèi),乙方應(yīng)按照甲方指定人員的督導(dǎo)及指引進(jìn)行施工。
6.其它
本合同中一切未盡事宜,由甲、乙雙方另行協(xié)商處理。
甲方:________________
乙方:___________________
地址:________________
地址:___________________
電話:________________
電話:___________________
傳真:________________
傳真:___________________
簽約代表:____________
簽約代表:_______________
指定聯(lián)絡(luò)人員:________
指定聯(lián)絡(luò)人員:___________
承攬合同范本8
甲方:
乙方:
甲乙雙方經(jīng)過(guò)友好協(xié)商,就乙方承包甲方裝修施工事宜達(dá)成一致,簽訂本合同。
一、乙方包干承包該房屋裝修的工作,即實(shí)行“包工不包料”,甲方自備裝修材料,乙方只負(fù)責(zé)施工。
二、包干承包費(fèi)用:
人民幣整(小寫元)。除此之外,甲方不再向乙方支付任何費(fèi)用。
三、支付方式:
1、乙方進(jìn)場(chǎng)施工之日,甲方向乙方預(yù)付人民幣圓整(小寫¥元);
2、乙方完成全部裝修施工后,支付進(jìn)度款人民幣圓整(小寫¥元);
3、全部裝修施工完成后天內(nèi),甲方支付余款人民幣整(小寫¥元)。
四、工期:
雙方確定該房屋裝修施工工期為天,乙方應(yīng)在約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù)。
五、其他約定:
1、甲方按照乙方提供的清單及時(shí)自行負(fù)責(zé)采購(gòu)裝修材料;
2、甲方應(yīng)按合同約定及時(shí)付款,否則按200元/天支付違約金;
3、乙方自行準(zhǔn)備工具、聘請(qǐng)人員,自行負(fù)責(zé)施工安全,嚴(yán)格按照甲方提供的圖紙和甲方要求施工,確保工程質(zhì)量,如在施工過(guò)程中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量不合格行為,造成返工,因此造成的.裝修材料損失、人工損失概由乙方自行承擔(dān);
4、乙方不得浪費(fèi)、挪用甲方的裝修材料,否則按500元/次予以處罰,并需賠償甲方損失;
5、乙方應(yīng)在合同約定的工期內(nèi)完成全部施工任務(wù),每延期一天按照200元/天予以處罰。如因甲方不及時(shí)付款、裝修材料延誤或新增施工內(nèi)容等甲方原因而延誤工期,乙方不承擔(dān)違約責(zé)任;
6、該房屋裝修保修期為貳年,保修期內(nèi)乙方應(yīng)該及時(shí)負(fù)責(zé)為甲方維修。
六、本合同一式兩份,雙方各持一份,雙方簽字后生效。
甲方(簽字):
乙方(簽字):
時(shí)間:
時(shí)間:
承攬合同范本9
房主人(甲方):
承建人 (乙方):
根據(jù)《民法典》、《建筑法》的有關(guān)規(guī)定,結(jié)合本本工程具體情況,為明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的'權(quán)利、義務(wù),經(jīng)雙方平等協(xié)商同意簽訂本合同。以資甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項(xiàng)目:私人住宅主體項(xiàng)目。
二、建筑面積:按實(shí)際板面計(jì)算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備:按甲方提供的圖紙施工,其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu),其中板面鋼筋間距1616(臥室),1416(客廳)雙層雙向,打板每平方米一包425水泥,做磚粉墻,每二車(施工車)加一包325水泥,地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第
一、二層120,第三層80,再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工,門窗,外墻磚等,其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、單價(jià)按實(shí)際板面積,每平方米540.00元人民幣大寫伍X肆拾元整,其中整棟外加叁萬(wàn)伍仟陸佰元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻,樓梯板一到三層,安裝電線,開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求,采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施,在施工過(guò)程中如造成事故與甲方無(wú)關(guān)。
十、本合同一式兩份,甲、乙雙方各一份,自簽字之日起生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
______年______月____日 ______年______月____日
承攬合同范本10
簽定日期:_______年____月____日
定作方(甲方):______________
電話:________________________
承攬方(乙方):______________
電話:________________________
經(jīng)雙方協(xié)商,簽定本加工承攬合同,并嚴(yán)肅履行。
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
加工費(fèi)
單價(jià)
金額
定作方供應(yīng)原材料:
原材料
規(guī)格
單位
數(shù)量
日期
成品單位耗用量
1.技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法:______________________________________________。
2.產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)和方法:__________________________________________________。
3.交貨地點(diǎn)及運(yùn)輸辦法、運(yùn)雜費(fèi)用和負(fù)擔(dān):__________________________________。
4.貨款及費(fèi)用結(jié)算辦法及期限:____________________________________________。
5.本合同自雙方簽訂之日起生效,合同履行完畢即失效。
甲方(蓋章):_______________
乙方(蓋章):_______________
承攬合同范本11
甲方:
乙方:
為實(shí)現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的相關(guān)規(guī)定,就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜,經(jīng)雙方協(xié)商,達(dá)成以下協(xié)議。
一、服務(wù)地點(diǎn):武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)
二、合同期限: 年 月 日至 年 月 日止。
三、服務(wù)時(shí)間:乙方每周休息1天(星期天),除乙方休息日外,乙方應(yīng)保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務(wù)。
四、費(fèi)用:乙方每人每月3000元承攬費(fèi)用,乙方共兩人合計(jì)6000元費(fèi)用包干,甲方不再承擔(dān)任何其他費(fèi)用。
五、甲方權(quán)利義務(wù)
1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。
2、計(jì)劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項(xiàng)目。
3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務(wù),評(píng)價(jià)維修服務(wù)質(zhì)量。
4、測(cè)評(píng)乙方維修工作,達(dá)不到要求的.監(jiān)督乙方整改,直到達(dá)到要求。
5、提供維修所需的原材料,監(jiān)督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費(fèi)。
六、乙方權(quán)利義務(wù)
1、按照甲方的要求負(fù)責(zé)小區(qū)物業(yè)的維修。
2、主動(dòng)巡回檢查,發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告,提請(qǐng)甲方制定維修計(jì)劃以便執(zhí)行。
3、合理使用原材料,提高物品利用率,盡可能節(jié)約成本。
4、遵守甲方的規(guī)章制度。
5、接受甲方的監(jiān)督管理,完不成目標(biāo)要求,接受甲方處理。
七、本協(xié)議未盡事宜,由雙方協(xié)商解決。
甲方:
乙方:
20xx年 月 日 20xx年 月 日
承攬合同范本12
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關(guān)事宜達(dá)成一致,特簽訂本合同明確雙方權(quán)利義務(wù),以資共同信守。
第一條合同主體
1、甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊(cè)號(hào):_____________________
2、乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊(cè)號(hào):_____________________
3、甲方為依法設(shè)立的法人單位,依法有權(quán)簽訂及履行本合同。
4、乙方為依法設(shè)立的法人單位(或其分支機(jī)構(gòu)、個(gè)人獨(dú)資企業(yè)、個(gè)體工商戶),有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(yàn)(或同類服務(wù)提供經(jīng)驗(yàn)),熟悉定作物性質(zhì)和特點(diǎn)并熟知與定作物相關(guān)的法律法規(guī)、規(guī)章及標(biāo)準(zhǔn)。
5、乙方合同主體變更:
(1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅(jiān)持將合同項(xiàng)下的權(quán)利義務(wù)轉(zhuǎn)讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應(yīng)收款的______承擔(dān)違約金。
(3)發(fā)生乙方營(yíng)業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無(wú)權(quán)向甲方主張任何權(quán)益若乙方為個(gè)人獨(dú)資企業(yè)或個(gè)體工商戶,除原投資人或經(jīng)營(yíng)者本人外,其他人無(wú)權(quán)向甲方主張任何權(quán)益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
第二條定作物
1、定作物清單及價(jià)款
定作物名稱:_____________________
規(guī)格型號(hào):_____________________
計(jì)量單位:_____________________
價(jià)款:_____________________
2、價(jià)格組成及價(jià)格有效期:
(1)合同單價(jià)已經(jīng)包括乙方依法應(yīng)當(dāng)承擔(dān)的全部材料費(fèi)、制作費(fèi)、包裝費(fèi)、運(yùn)費(fèi)、安裝費(fèi)、稅費(fèi)、裝卸費(fèi)等所有相關(guān)費(fèi)用
(2)價(jià)格適用期間:本合同價(jià)格的適用期間按以下第【a或b】項(xiàng)確定,價(jià)格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購(gòu)買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價(jià)格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同簽訂之日起至實(shí)際供貨數(shù)量達(dá)到合同約定數(shù)量之日止。
第三條合同價(jià)款
1、總價(jià)款及結(jié)算方式:
2、付款方式:有/無(wú)定金(比例)。
3、付款提示:乙方應(yīng)當(dāng)在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗(yàn)收單》和合法有效的發(fā)票。
4、發(fā)票:
每次付款時(shí)乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權(quán)拒絕付款,同時(shí)乙方應(yīng)承擔(dān)瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導(dǎo)致稅務(wù)局做出的任何處罰決定導(dǎo)致甲方支付罰款、聲譽(yù)損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟(jì)和聲譽(yù)損失。
5、支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價(jià)款。
b承兌匯票c網(wǎng)上銀行d其他方式
6、收款人信息:開戶行、戶名、賬號(hào)。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號(hào)正確。如有錯(cuò)誤造成甲方錯(cuò)誤支付的,視為甲方已履行相應(yīng)的義務(wù),乙方損失自行承擔(dān)。
第四條設(shè)計(jì)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)
1、設(shè)計(jì)由【甲/乙】方負(fù)責(zé)(必要時(shí)甲/乙方負(fù)責(zé)協(xié)助設(shè)計(jì)):______
(1)若由甲方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),則甲方應(yīng)于前向乙方交付定作物設(shè)計(jì)文件。乙方應(yīng)對(duì)其進(jìn)行校對(duì),對(duì)于設(shè)計(jì)文件中的明顯錯(cuò)誤或缺陷應(yīng)在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應(yīng)在收到書面異議后的3日內(nèi)答復(fù)。
(2)若由乙方負(fù)責(zé)設(shè)計(jì),則乙方應(yīng)于前向甲方交付定作物設(shè)計(jì)文件,甲方應(yīng)當(dāng)在收到后3日內(nèi)審核并回復(fù)是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設(shè)計(jì)文件。
2、定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):應(yīng)當(dāng)符合設(shè)計(jì)文件要求和本合同附件二《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》。
3、樣品:樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應(yīng)當(dāng)符合樣品的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn),但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認(rèn)、封存后由甲方保管,作為驗(yàn)收的依據(jù)。
3)在正式制作前,乙方應(yīng)當(dāng)先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認(rèn)合格后再正式制作。
4、其它要求:除本合同約定標(biāo)準(zhǔn)外,定作物成品還必須符合國(guó)家、地方或行業(yè)關(guān)于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關(guān)規(guī)定和要求。上述標(biāo)準(zhǔn)如有不一致之處,以要求高者為準(zhǔn)。
第五條原材料
1、主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產(chǎn)廠家:________________________
規(guī)格型號(hào):________________________
計(jì)量:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應(yīng)當(dāng)采購(gòu)合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗(yàn)收,甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對(duì)原材料進(jìn)行檢驗(yàn)并出具書面意見。
4、甲供原材料由方負(fù)責(zé)運(yùn)輸至乙方加工、制作地點(diǎn)(地址為:______),費(fèi)用由承擔(dān)。乙方應(yīng)當(dāng)在收到后2日內(nèi)對(duì)甲供原材料進(jìn)行檢驗(yàn),如果乙方對(duì)質(zhì)量、規(guī)格等有異議,應(yīng)當(dāng)立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認(rèn)可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用計(jì)量方法:______【對(duì)于貴重材料而言,這很重要】
6、甲供原材料節(jié)余部分的返還:______【對(duì)于貴重材料而言,這很重要】
第六條制作與包裝
1、乙方應(yīng)當(dāng)按本合同約定標(biāo)準(zhǔn)和時(shí)限制作定作物。
2、乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會(huì)將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構(gòu)成重大違約,甲方有權(quán)解除本合同,并且乙方應(yīng)當(dāng)按本合同總價(jià)款的30______%賠償甲方損失。
3、包裝要求:______乙方應(yīng)提供適宜本合同項(xiàng)下定作物運(yùn)輸和保存的包裝方式,外包裝應(yīng)當(dāng)應(yīng)注明定作物名稱、規(guī)格型號(hào),單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家、地址、注意事項(xiàng)等文字和標(biāo)識(shí)。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導(dǎo)致的任何風(fēng)險(xiǎn)和損失均由乙方承擔(dān),且不因定作物交付而免除乙方的此類責(zé)任。
4、特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
5、其他約定:______
第七條交貨
1、合格交貨:______乙方按照合同約定的時(shí)間將定作物成品送達(dá)到約定的交貨地點(diǎn)并經(jīng)甲方驗(yàn)收合格,方為合格交貨。
2、交貨時(shí)間:______。
3、交貨地點(diǎn):______(詳細(xì)地址:______)。
4、運(yùn)輸:______運(yùn)輸由乙方負(fù)責(zé),并承擔(dān)全部運(yùn)費(fèi)、裝卸費(fèi)。從運(yùn)輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運(yùn)費(fèi)由甲/乙方承擔(dān)。
5、驗(yàn)收:______甲方應(yīng)當(dāng)在定作物運(yùn)至約定交貨地點(diǎn)后日內(nèi)進(jìn)行驗(yàn)收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負(fù)責(zé)進(jìn)行安裝,則雙方應(yīng)當(dāng)按照本合同約定在安裝完畢后進(jìn)行驗(yàn)收。書面的'驗(yàn)收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
6、風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移:______定作物毀損、滅失的風(fēng)險(xiǎn)在交貨驗(yàn)收合格前由乙方承擔(dān),交貨驗(yàn)收合格后由甲方承擔(dān)。
7、交貨遲延:______每遲延一日,乙方應(yīng)按合同價(jià)款的0、05______%承擔(dān)違約金。遲延交貨達(dá)到七日的,甲方有權(quán)解除本合同,乙方應(yīng)當(dāng)按合同價(jià)款的______承擔(dān)違約金。‘
8、數(shù)量不足:______如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應(yīng)當(dāng)在2日內(nèi)補(bǔ)足,并應(yīng)當(dāng)按當(dāng)批定作物價(jià)款的______承擔(dān)違約金。
9、質(zhì)量瑕疵:______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權(quán)要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時(shí)限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權(quán)解除合同,乙方應(yīng)當(dāng)按該批定作物價(jià)款的20______%承擔(dān)違約金。
第八條安裝(適用于乙方負(fù)責(zé)安裝的情況)
1、安裝責(zé)任:______由甲/乙方負(fù)責(zé)本合同項(xiàng)下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費(fèi)用由甲/乙方承擔(dān)。
2、安裝工期:______總工期為個(gè)日歷天。計(jì)劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實(shí)際開工日期以甲方通知進(jìn)場(chǎng)時(shí)間為準(zhǔn)。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應(yīng)承擔(dān)相當(dāng)于工程總價(jià)款的0、05______%的違約金。
3、施工要求:______
(1)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):______見合同附件《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》
(2)檢查與整改:______乙方應(yīng)認(rèn)真按照標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和設(shè)計(jì)的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時(shí)接受甲方及建設(shè)單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達(dá)不到約定標(biāo)準(zhǔn)的部分,乙方必須按要求返工或修復(fù)完善,直至達(dá)到約定標(biāo)準(zhǔn)。因此增加的一切費(fèi)用由乙方承擔(dān),且工期不予順延。
4、資源供應(yīng):______施工用水源、電源接點(diǎn)由甲方提供,水、電費(fèi)用由甲承擔(dān)。
5、安全監(jiān)護(hù):______
(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設(shè)施的,應(yīng)當(dāng)在進(jìn)場(chǎng)安裝前對(duì)相關(guān)設(shè)施及周圍環(huán)境的安全狀況進(jìn)行檢查確認(rèn)。如果乙方認(rèn)為相關(guān)設(shè)施不符合安全防護(hù)要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項(xiàng)目負(fù)責(zé)人如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進(jìn)場(chǎng)安裝,則視為乙方認(rèn)可相關(guān)設(shè)施符合安全防護(hù)要求,不需要進(jìn)行調(diào)整改造。
(2)乙方在安裝調(diào)試過(guò)程中需使用腳手架、吊籃、托板等進(jìn)行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護(hù)具,現(xiàn)場(chǎng)需設(shè)專門人員進(jìn)行時(shí)時(shí)監(jiān)護(hù),并制作作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。甲方可以隨時(shí)檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護(hù)記錄。
6、自檢與復(fù)檢:______本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢后,乙方應(yīng)進(jìn)行自檢,自檢合格后報(bào)甲方進(jìn)行復(fù)檢。甲方復(fù)檢合格后報(bào)【政府主管部門名稱】進(jìn)行驗(yàn)收。
7、驗(yàn)收:______本合同項(xiàng)下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),甲方組織驗(yàn)收并出具書面驗(yàn)收意見。
第九條保修
1、保修期:______保修期為年,自驗(yàn)收合格之日起計(jì)算。實(shí)際起算時(shí)間以書面驗(yàn)收文件所載時(shí)間為準(zhǔn)。乙方負(fù)責(zé)安裝的,以安裝完畢后驗(yàn)收合格的確認(rèn)文件所載時(shí)間為準(zhǔn)
2、保修金:______。
3、保修:______保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問(wèn)題,由乙方負(fù)責(zé)維修并承擔(dān)相關(guān)費(fèi)用和責(zé)任。乙方應(yīng)當(dāng)在接到甲方通知后8小時(shí)內(nèi)到場(chǎng)維修完善,否則乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關(guān)費(fèi)用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認(rèn)為適當(dāng)?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4、未履行保修義務(wù):______
(1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場(chǎng)處理或超過(guò)規(guī)定的到場(chǎng)時(shí)間后2小時(shí)仍未到場(chǎng)的,甲方有權(quán)自行組織維修。甲方有權(quán)從保修金中扣除相應(yīng)賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問(wèn)題或乙方維修不及時(shí)給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補(bǔ)甲方損失的,甲方有權(quán)向乙方追索。
(2)乙方累計(jì)3次未及時(shí)到場(chǎng)的,甲方有權(quán)扣留全部剩余保修金。乙方認(rèn)可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時(shí)到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)的有效證據(jù)。
5、保修金的支付需同時(shí)滿足下列條件:______
(1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
(2)乙方已按約定履行了保修義務(wù)乙方未按約定履行保修義務(wù)給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(3)因定作物質(zhì)量問(wèn)題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
(4)不存在乙方未履行的其他合同義務(wù)。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識(shí)產(chǎn)權(quán)與保密
1、乙方保證其向甲方提供的設(shè)計(jì)文件及/或供應(yīng)的成品不侵犯他人的知識(shí)產(chǎn)權(quán)。如有第三方因甲方購(gòu)買、使用乙方供應(yīng)的定作物向甲方主張知識(shí)產(chǎn)權(quán)權(quán)益的,由乙方承擔(dān)全部賠償責(zé)任及訴訟費(fèi)、律師費(fèi)等。
2、乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設(shè)計(jì)文件及定作物成品、復(fù)制品或其他相關(guān)信息、資料。
第十一條履約擔(dān)保
1、乙方采用下列第種方式提供履約擔(dān)保,用以擔(dān)保乙方全面履行合同義務(wù):______
(1)保證金
(2)銀行保函
2、乙方采用下列第種方式提供保證金:______
(1)現(xiàn)金
(2)電匯
(3)轉(zhuǎn)賬支票
3、扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價(jià)款不足以抵付乙方應(yīng)承擔(dān)違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗(yàn)收合格后返還乙方(不計(jì)利息)。
4、乙方違約的,甲方除有權(quán)扣除本條約定的履約擔(dān)保外,甲方還有權(quán)從乙方與甲方簽訂的其他定作物采購(gòu)合同或乙方與甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購(gòu)合同的應(yīng)收款中扣除因此對(duì)甲方造成的損失。
5、索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過(guò)訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風(fēng)險(xiǎn)提示
1、價(jià)格波動(dòng):雙方確定合同價(jià)格時(shí)已經(jīng)充分考慮風(fēng)險(xiǎn)因素,合同價(jià)格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)事項(xiàng),任何風(fēng)險(xiǎn)因素導(dǎo)致的利益損失各自獨(dú)立承擔(dān)。
(1)具體風(fēng)險(xiǎn)因素包括但不限于本合同項(xiàng)下定作物的價(jià)格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設(shè)備等市場(chǎng)價(jià)格變動(dòng)以及國(guó)家稅收調(diào)整等因素。
(2)原則:______任何情況下不得調(diào)高合同價(jià)格在合同簽署后市場(chǎng)價(jià)格向下波動(dòng)的,甲方有權(quán)按照相應(yīng)市場(chǎng)價(jià)格指數(shù),調(diào)整合同價(jià)格。
2、第三方索賠:______乙方必須對(duì)所供定作物質(zhì)量負(fù)責(zé),凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身?yè)p害和財(cái)產(chǎn)損失的,均由乙方承擔(dān)全部責(zé)任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應(yīng)直接參與協(xié)商,否則乙方應(yīng)接受甲方與第三方達(dá)成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標(biāo)準(zhǔn)賠償甲方損失。甲方與第三方通過(guò)仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應(yīng)當(dāng)按仲裁機(jī)構(gòu)或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時(shí)賠償甲方支出訴訟費(fèi)和律師費(fèi)等損失。前述費(fèi)用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3、真實(shí)性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結(jié)算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結(jié)算的依據(jù),乙方無(wú)權(quán)依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權(quán)益。
4、合法性:乙方向甲方提交虛假的發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價(jià)款并且有權(quán)要求乙方承擔(dān)全部損失。
第十三條公平競(jìng)爭(zhēng)
1、在投標(biāo)、簽約及履約過(guò)程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,甲方將責(zé)令責(zé)任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長(zhǎng)期合作伙伴。責(zé)任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機(jī)關(guān)處理后,甲方負(fù)責(zé)雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財(cái)物、請(qǐng)客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當(dāng)于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價(jià)款中扣除,或者通過(guò)法律途徑向乙方追索。必要時(shí)甲方可提請(qǐng)有關(guān)部門追究乙方人員的法律責(zé)任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應(yīng)商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)組織的招標(biāo)。
5、在投標(biāo)、簽約及履約過(guò)程中甲方及甲方關(guān)聯(lián)企業(yè)的工作人員通過(guò)語(yǔ)言或具體行動(dòng)明示或暗示要求乙方退出競(jìng)爭(zhēng)的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實(shí)的,甲方承諾對(duì)相關(guān)責(zé)任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯(lián)系人:______電話:______
信函郵寄地址:______
投訴專用電子郵箱:______
第十四條通知
1、甲方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2、乙方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3、雙方的通知、許可、批準(zhǔn)、簽證或做出其他決定均應(yīng)采用書面方式。
4、上述內(nèi)容可以派員送達(dá),傳真,郵寄或特快專遞送達(dá),電話通知的應(yīng)及時(shí)補(bǔ)充書面文件。
5、派員送達(dá)的應(yīng)當(dāng)有簽收文件。
6、采用傳真方式的,以受送達(dá)方的傳真機(jī)收到傳真信號(hào)即視為送達(dá)。
7、采用郵寄或特快專遞方式送達(dá)的,受送達(dá)方簽字的回執(zhí)為送達(dá)的證明。
8、采用派員送達(dá)、郵寄或特快專遞送達(dá)的,收件人為受送達(dá)一方公司、職能部門、所屬員工或分支機(jī)構(gòu)的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達(dá)一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達(dá)。
9、如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應(yīng)當(dāng)以書面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡(luò)時(shí)應(yīng)使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10、如受送達(dá)一方電話或傳真號(hào)碼、郵寄地址有誤(或號(hào)碼、地址變更后未通知)造成無(wú)法送達(dá)的,由受送達(dá)一方承擔(dān)全部責(zé)任。
第十五條爭(zhēng)議解決
1、本合同簽訂、履行過(guò)程中發(fā)生任何爭(zhēng)議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1、附件一:______定作物明細(xì)表
2、附件二:______《技術(shù)參數(shù)與質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)明細(xì)》
3、附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復(fù)印件、乙方對(duì)委托代理人的《授權(quán)委托書》原件壹份。
4、附件四:______加蓋乙方公章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《組織機(jī)構(gòu)代碼證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的《稅務(wù)登記證》(副本)復(fù)印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復(fù)印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2、雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補(bǔ)充,均以書面補(bǔ)充合同的約定為準(zhǔn)。
3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1、其他約定:______
(本頁(yè)以下無(wú)正文)
合同簽章頁(yè)
(此頁(yè)系與a有限公司與《【】定作合同》的簽章頁(yè),無(wú)正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
(或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點(diǎn):______
簽訂日期:______年月日
承攬合同范本13
甲方:
乙方:
甲方因生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)需要,在平等自愿的基礎(chǔ)上,與乙方經(jīng)友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議:
一、 合同期內(nèi),甲方根據(jù)本合同的約定將空調(diào)安裝維修等售后服務(wù)工作交由乙方完成。
二、 合同期自 年 月日至 年 月日止。甲方可根據(jù)乙方履行本合同的情況,決定合同期滿是否續(xù)簽。
三、 甲方的責(zé)任和義務(wù):
1. 甲方委托乙方安裝甲方指定的空調(diào)品牌有
2. 甲方委托乙方安裝的具體品牌、時(shí)間、數(shù)量,甲方根據(jù)銷售情況和乙方安裝能力確定。乙方確保安裝能力最低為每日 臺(tái)。
3. 甲方有權(quán)隨時(shí)對(duì)乙方的安裝技術(shù)質(zhì)量和服務(wù)質(zhì)量進(jìn)行監(jiān)督檢查。
4. 甲方所售空調(diào)必須在貨到用戶家后及時(shí)通知乙方上門服務(wù)(支架由 方承擔(dān))。
四、 乙方的責(zé)任和義務(wù):
1. 合同時(shí),需向甲方出示企業(yè)法人執(zhí)照,法人身份證明,空調(diào)安裝資質(zhì)等材料,并提供安裝工的身份證,上崗證復(fù)印件等材料。
2. 乙方必須安排技術(shù)合格及其他方面適合安裝空調(diào)的人員來(lái)履行本合同,必須嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家《空調(diào)機(jī)安裝技術(shù)規(guī)范》,各類空調(diào)牌的《安全操作規(guī)范條例》,以及甲方的《安維人員上門服務(wù)規(guī)范》,以及其他相關(guān)規(guī)定,保證安裝的技術(shù)和服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)甲方的企業(yè)形象和信譽(yù)。
3. 乙方必須對(duì)其安裝工履行本合同的所有行為負(fù)責(zé)。乙方工人如造成甲方、用戶及其他人員的經(jīng)濟(jì)和其他損失,須由乙方自行承擔(dān)。
4. 乙方原則上只在市區(qū)區(qū)域進(jìn)行安裝,若超出區(qū)域安裝的相關(guān)費(fèi)用(交通費(fèi))由甲方承擔(dān)。
5. 乙方在安裝過(guò)程中可能出現(xiàn)的退換機(jī)事宜由甲方負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)解決,因安裝出現(xiàn)的質(zhì)量問(wèn)題除外。
6. 乙方工人在安裝過(guò)程中,必須注意安全問(wèn)題,如工人發(fā)生人身安全問(wèn)題,由乙方自行承擔(dān)。
五、 費(fèi)用結(jié)算(有安裝卡結(jié)算):
1. 必須在次月5日前向甲方核對(duì)上月所發(fā)生的空調(diào)安裝承包費(fèi)的明細(xì),并在隔月10日前結(jié)清所有費(fèi)用,甲方不得直接向廠家結(jié)算安裝費(fèi),所有空調(diào)安裝卡的結(jié)算必須由乙方和各工廠進(jìn)行。
2. 乙方向甲方上繳的安裝承包費(fèi)標(biāo)準(zhǔn):(除卓圩、三樹、雙莊、井頭以外的'鄉(xiāng)鎮(zhèn))掛機(jī)元/臺(tái) 2P柜機(jī)/臺(tái)3P柜機(jī)/臺(tái) 5P柜機(jī)元/臺(tái)
3.下鄉(xiāng)安裝空調(diào)交通費(fèi)按10元/臺(tái)由甲方支付給乙方。
六、違約責(zé)任:
1.乙方當(dāng)天如未能完成甲方安排或乙方確認(rèn)的安裝量,乙方按未完成空調(diào)安裝卡結(jié)算費(fèi)用的5倍數(shù)額向甲方支付違約金。
2.乙方如服務(wù)不規(guī)范面引起的用戶投訴,經(jīng)甲方查證屬實(shí),乙方按每起50元的標(biāo)準(zhǔn)向甲方支付違約金。
3.甲方在合同期內(nèi),所售空調(diào)不得再向其他單位或個(gè)人承包,如被乙方發(fā)現(xiàn),甲方須向乙方支付100元/臺(tái)的違約金。
七、甲乙雙方協(xié)商解決履行本合同的所有事宜。
八、本協(xié)議一式兩份,自雙方簽字蓋章后生效。
甲方:(公章) 乙方:(公章) 代表人: 代表人:
電話:電話:
日期:日期:
承攬合同范本14
發(fā)包方:________(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:________(以下簡(jiǎn)稱乙方),住 ,身份證號(hào)
乙方承攬甲方________工程,按照本合同及廠家提供的安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,為了明確雙方權(quán)利義務(wù),經(jīng)雙方平等自愿協(xié)商,根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)承攬合同之相關(guān)規(guī)定,特商定如下條款,共同遵守執(zhí)行: 一、工作內(nèi)容:
1、空調(diào)、熱水器等設(shè)備安裝;
2、避雷接地;
3、五金配件安裝于配合調(diào)試;
二、安裝人工費(fèi)及結(jié)算:
安裝人工單價(jià)為:空調(diào):元/臺(tái),熱水器:元/臺(tái),本價(jià)格為包干價(jià)。
結(jié)算方式為月結(jié)。
三、質(zhì)量要求
1、乙方須嚴(yán)格按照本合同及廠家提供的'安裝圖紙和要求安裝、調(diào)試,做到保質(zhì)保量,并接受甲方的監(jiān)督。安裝質(zhì)量不符合規(guī)定的,乙方須無(wú)條件修理或者返工并承擔(dān)全部費(fèi)用。
2、乙方不得將承攬項(xiàng)目交由第三人完成,特殊情況須經(jīng)甲方同意。如有違反,甲方有權(quán)解除合同,由此產(chǎn)生的一切后果由乙方承擔(dān)。
四、其它要求
1、乙方須對(duì)安裝過(guò)程中的安全及對(duì)第三人造成的侵害負(fù)全責(zé);
2、甲方為乙方購(gòu)買意外傷害險(xiǎn);
3、乙方凌空作業(yè)須系上安全帶,
4、乙方施工過(guò)程中,不得損壞甲方的安裝工具,如有損壞乙方必須無(wú)償進(jìn)行修復(fù)。
5、未盡事宜雙方協(xié)商解決。
6、本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,自雙方蓋章或簽字時(shí)生效。
甲 方:___________________
乙 方:___________________
聯(lián)系電話:__________________
聯(lián)系電話:__________________
簽約時(shí)間:20xx年xx月xx
承攬合同范本15
定作方:_______(簡(jiǎn)稱甲方)
承攬方:_______(簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守。
品名或項(xiàng)目 規(guī)格、型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià) 價(jià)款或酬金(元)
金額: 仟 佰 拾 萬(wàn) 仟 佰 拾 元 角 分
1.產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:
2.原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:
3.履行的`期限、地點(diǎn)和方式:
4.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法:
5.結(jié)算方式:
6.違約責(zé)任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔(dān)違約責(zé)
任。
(1)承攬方的違約責(zé)任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作
物或不能完成工作部分價(jià)款總值____%或酬金總額____的違約金。
(2)定作方的違約責(zé)任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設(shè)計(jì)等,賠
償承攬方因此造成的損失,中途解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部
分價(jià)款總值___%的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部
分酬金____%的違約金。
7.雙方約定的其它條款:
8.以上條款如有未盡事宜,應(yīng)以書面協(xié)議,作為附件。
9.本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應(yīng)及時(shí)協(xié)商解決,協(xié)商不成時(shí),任何一方都
可以向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
10.本合同一式___份,正本雙方各執(zhí)____份,副本送工商行政管理
局所存查。
11.本合同有效期限:從雙方簽署之日起到____年__月__日止。
12.本合同簽訂日期:____年__月__日
定作方:_____ 承攬方:_____
法定代表人:_____ 法定代表人:____
開戶銀行:______ 開戶銀行:_____
帳號(hào):_______ 帳號(hào):_______
____年__月__日
【承攬合同】相關(guān)文章:
承攬的合同03-21
項(xiàng)目承攬合同03-31
設(shè)備承攬合同03-31
設(shè)計(jì)承攬合同04-01
工程承攬合同03-27
安裝承攬合同02-20
運(yùn)輸承攬合同02-08
廣告承攬合同02-27
承攬加工合同07-01
(精選)加工承攬合同07-18