退房的合同
在當今社會，人們對合同愈發重視，合同起到的作用越來越大，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編精心整理的退房的合同，希望對大家有所幫助。
退房的合同 篇1
甲方：
乙方：
甲乙雙方經協商，現因 原因，就解除雙方于 年 月 日簽訂的《商品房買賣合同》(編號： ，以下簡稱合同)的有關事宜，達成如下協議：
①自本協議簽訂之日起，就乙方購買甲方開發的 小區 號樓房屋所簽訂的`合同終止。
�、谝曳骄驮诒緟f議簽訂當日辦理如下事項：
a、 向甲方遞交退房申請書(如有共同所有人，還需遞交共同所有人同意退房的書面同意書)。
b、 將其持有的合同正本份，副本全部返還甲方。
c、 簽署“辦理注銷合同登記申請”。
③對于乙方所購買房屋已經發生的合同的印花稅、交易費等一切費用由乙方承擔。
�、芗滓译p方同意，乙方已支付的房款全部退還，雙方協商互不追究違約責任，不收違約金。
⑤本協議經甲乙雙方協商一致，自愿簽訂。
�、薇緟f議一式兩份，甲乙雙方各執一份，經雙方簽字蓋章后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
退房的合同 篇2
本人與________年____月____日與貴公司簽訂了一份商品房買賣合同，合同號/所購房號為_________________。該合同第x條明確規定：交房期限為________年____月____日前，交房條件符合國家和政府的有關規定，且合同中也注明應具備“該商品房經綜合驗收合格”這一條件，但貴司未能按期交房。
________年____月下旬貴司在明知該商品房未經綜合驗收的.情況下，向業主發出了收房通知。依據合同第x條規定，貴司的行為已構成違約，須承擔違約責任。到目前為止，距該商品房的合同約定交房期限已超過90天，依照合同規定，本人要求解除此商品房買賣合同，請貴司依照合同盡快辦理相關事宜。
本申明一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字后具同等法律效力。
業主簽名：______
公司簽名：______
日期：______
日期：______
退房的合同 篇3
從目前的法律規定與法院審判實踐來看，可以退房的條件主要包括約定條件與法定條件兩種。
1、約定條件，是指購房者與開發商在購房合同中約定可以退房的條件。如房產商延遲交房超過一定期限，購房者可以要求退房。另外，購房者也可在合同中約定如小區規劃或配套設施不符合售樓廣告或售樓書、房屋交付后在一定期限內無法取得產權證等退房條件。根據《合同法》規定的基本原則，雙方當事人約定了退房的具體條件，且購房者又能證明該條件成立，若購房者在與開發商協商難以達成共識時，起訴至法院要求退房，一般都會得到法院的支持。
2、法定條件，是指根據法律的規定，當一方當事人無正當理由拒不履行購房合同義務的，購房者可以退房的條件。總之，綜合起來出現下列情況的，購房者可以要求退房：
(1)開發商延遲交付房屋。這種情況是目前買房人最可能遇到的一種情形。在購房合同中，雙方當事人一般都要約定開發商交房的時間以及在超過約定期限交房的違約責任。一般情況下，開發商與購房者在購房合同中約定了交房時間后，購房者卻遲遲得不到開發商的入住通知。此時購房者可以向開發商發出催告通知，如果開發商超過3個月還不履行交房義務，購房者就可以與開發商解除購房合同，要求開發商退房。
(2)開發商在沒有商品房預售許可證的情況下預售房屋，在規定的期限內開發商仍未取得商品房預售許可證的，購房者可以要求退房。前面曾經提到過，開發商在預售房屋的時候，需要取得相關部門的批準，尤其是要取得建設部門頒發的商品房預售許可證。開發商在沒有取得商品房預售許可證時就對外預售房屋屬于違規操作，其與購房者簽署的購房合同屬于無效合同(但是在起訴前取得商品房預售許可證明的，可以認定有效)。對于無效的購房合同，應當恢復原狀，即購房者應當騰空房屋或者與開發商解除期房合同，開發商應當將購房者交付的房款及其利息返還給購房者。上述情況不包括開發商故意隱瞞沒有取得商品房預售許可證的情形。
(3)開發商與購房者簽訂的購房合同無效，購房者可以要求退房。根據《民法通則》、《合同法》的有關規定，合同無效的直接結果是因合同取得的財產應予返還，具體到購房合同上就是購房者退還房屋，開發商退還購房款。從實踐上來看，造成購房合同無效的常見情形有：①開發商無權處分該房產。主要是房屋為共有財產而未經其他共有權人書面同意的、該房屋權屬有爭議、司法機關、行政機關依法裁定、決定查封或以其他形式限制房屋權利等情形。②開發商存在欺詐情形。購房者以此項理由請求退房，在實際中法院支持的并不多，主要因為購房者對開發商存有欺詐的故意與欺詐事實的舉證比較困難。要防止此種情形的出現，購房者應盡量要求開發商將其每一項承諾落實為文字并予以簽章認可。
(4)開發商擅自變更設計規劃，影響房屋結構型式、戶型、空間尺寸和朝向，影響購房者居住的，購房者可以要求退房。根據《商品房銷售管理辦法》第24條規定：“房地產開發企業應當按照批準的規劃、設計建設商品房。商品房銷售后，房地產開發企業不得擅自變更規劃、設計。經規劃部門批準的規劃變更、設計單位同意的設計變更導致商品房的結構型式、戶型、空間尺寸、朝向變化，以及出現合同當事人約定的其他影響商品房質量或者使用功能情形的，房地產開發企業應當在變更確立之日起10日內，書面通知買受人。買受人有權在通知到達之日起15日內做出是否退房的書面答復。買受人在通知到達之日起15日內未作書面答復的，視同接受規劃、設計變更以及由此引起的房價款的變更。房地產開發企業未在規定時限內通知買受人的，買受人有權退房:買受人退房的，由房地產開發企業承擔違約責任�！备鶕鲜龅囊幎ǹ芍�，開發商在經過規劃部門批準和設計單位同意變更設計的情況下，應當書面通知購房者，告知變更設計規劃的事實。如果變更設計規劃影響到房屋的質量或使用功能的，購房者是有退房的權利的。開發商此時應當向購房者返還購房款，并且支付利息。
(5)無法得到銀行或公積金管理中心的貸款。在簽訂購房合同時，購房者除一次性付款或分期付款外，一般的情況下，都在購房合同中對商業貸款或公積金貸款有約定。如果是公積金貸款，需要開發商出具相關資料，交由公積金管理部門審核，如果開發商提供的資料不具備公積金貸款條件的，購房者因此而不能取得公積金貸款的，購房者就可以要求退房。《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第23條規定：“商品房買賣合同約定，買受人以擔保貸款方式付款、因當事人一方原因未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能繼續履行的，對方當事人可以請求解除合同和賠償損失。因不可歸責于當事人雙方的事由未能訂立商品房擔保貸款合同并導致商品房買賣合同不能繼續履行的，當事人可以請求解除合同，出賣人應當將收受的購房款本金及其利息或者定金返還買受人�！备鶕鲜龅囊幎ǹ芍�，購房者未能取得銀行商業貸款，導致商品房買賣合同不能繼續履行的，雙方當事人可以解除購房合同。即購房者可以要求退房，開發商也應當將購房者支付的購房款及利息予以返還。
(6)開發商在購房合同約定的時間內未取得房屋的產權證。根據法律的.規定，由于開發商的原因，購房者在購房合同約定的期限內超過一年以上仍然無法得到產權證，購房者就可以要求退房，并且可以要求開發商承擔賠償損失。另外，由于前幾年一些房地產運作不規范，一些開發商拖欠政府土地出讓金等問題時有發生，導致購買這些樓盤的購房者入住多年后無法拿到房屋產權證，對此種情況，購房者也可以要求退房，并讓開發商承擔違約責任。
(7)房屋面積誤差超過3%，購房者可以選擇退房。《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第14條第(2)項規定：“面積誤差比絕對值超出3%，買受人請求解除合同、返還已付購房款及利息的，應予支持。買受人同意繼續履行合同，房屋實際面積大于合同約定面積的，面積誤差比在3%以內(含3%a)部分的房價款由買受人按照約定的價格補足，面積誤差比超出3%部分的房價款由出賣人承擔，所有權歸買受人:房屋實際面積小于合同約定面積的，面積誤差比在3%以內(含3%)部分的房價款及利息由出賣人返還買受人，面積誤差比超過3%部分的房價款由出賣人雙倍返還買受人。”根據上述的規定可知，如果開發商交房時房屋的實測面積與簽約時的暫測面積的誤差比絕對值在3%以內(含3%)，購房人是不能要求退房的，如果房屋面積誤差比絕對值超出3%，購房者是可以要求開發商退房的，并有權要求開發商返還購房款及利息。但在實踐中，房屋面積誤差比絕對值超出3%，購房者很少會去選擇退房，此時選擇開發商承擔法定賠償責任會對購房者更有利，更何況是在房價上漲幅度較大的時期。
(8)房屋主體結構質量不合格不能交付使用，或者是房屋交付使用后，房屋主體結構質量經核驗確屬不合格。房屋主體結構質量不合格是房屋的“硬傷”，目前北京房地產市場較少發生，但在外地房地產市場，開發商承建的房屋主體結構質量不合格的情況時有發生。若出現上述情況，開發商是難以拿到《竣工備案表》的，亦無法按約定的交房時間向購房者交付房屋。此時，購房者可以請求解除購房合同，并要求開發商承擔賠償責任。
(9)因房屋質量問題導致嚴重影響正常居住使用的，購房者可以選擇退房。根據《最高人民法院關于審理商品房買賣合同糾紛案件適用法律若干問題的解釋》第13條第1款規定：“因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用，買受人請求解除合同和賠償損失的，應予支持。”根據上述規定可知，因房屋質量問題嚴重影響正常居住使用的，購房者是可以要求開發商退房的，并有權要求開發商賠償其經濟損失，其向法院提起的訴訟請求也會得到支持的。但是，一般認定房屋質量問題嚴重影響正常居住使用的，主要是指房屋入住后由于前期施工原因導致房內空氣質量差影響室內空氣質量的或房內噪聲大，影響購房者身體健康和居住的情況等。
(10)開發商把出售的房屋抵押給第三人或將房屋又出賣給第三人。如果開發商在出售房屋之前就把所售房屋抵押，或將房屋出售給購房者后，又將房子抵押給他人，或直接將房屋又出售給第三人，購房者在查明情況屬實后，就可以要求開發商退房，并且有權要求開發商承擔賠償損失以及違約責任。
退房的合同 篇4
甲方(出租方)：_________________
乙方(承租方)：_________________
甲、乙雙方就年月日共同簽訂的《房屋租賃合同》(下稱合同)的解除相關事宜，約定如下，以資遵守。
一、甲、乙雙方友好協商，一致同意解除合同。
二、甲、乙雙方共同確認以下事實：_________________
1、甲方已收取乙方自_____年_____月_____日至_____年_____月_____日期間的租金共計人民幣_____元(大寫：______________);收取乙方履約保證金人民幣_____元(大寫：______________);
2、乙方經甲方允許，已實際對承租房屋進行了裝飾、裝修和改造，并支出費用人民幣_____元(大寫：______________);
3、乙方承租后為承租房屋添置了_______________等物品，價值人民幣_____元(大寫：______________);
4、甲方已代收乙方繳納的'水電、煤氣等費用人民幣_____元(大寫：______________)。至本協議簽訂之日起，乙方尚欠水、電費用_____元。
三、乙方裝飾、裝修及改造費用與欠付甲方租金、欠繳水、電費相互折抵(或折抵后甲方/乙方須向對方另外給付人民幣_____元)。
四、合同解除后，乙方的可移動物品歸屬乙方;租賃房屋內固定物及裝修部分歸屬甲方。
五、乙方應于本協議簽訂之日起_____日內遷出租賃房屋。乙方按約遷出租賃房屋后_____日內，甲方應全額返還乙方履約保證金人民幣_____元(大寫：______________)并以銀行轉帳方式支付給乙方。乙方帳號見合同。
六、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，同具法律效力。
以上就是對房屋租賃合同能否提前解除;解除房屋租賃合同協議書所做的介紹�？傊�，房屋租賃合同的當事人必須記住，想要解除房屋租賃合同，必須出現當事人約定或者法律規定的情形，否則一方當事人不能擅自解除合同。如果一方當事人擅自解除合同，需要承擔違約責任，賠償對方的損失。
甲方：___________
乙方：___________
____年_____月_____日
退房的合同 篇5
甲方：
乙方：
因乙方身體緣由病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特申請將購置的房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：
1、甲方收回乙方現有住宅( )，經協商總價為元，其中包含：
房款元;(附繳費依據)
裝修款：元(含房屋內全部硬裝、燈具、窗簾等)無法搬運的家具：
元(附清單);修理基金：元;(附繳費依據)抵押：元;(附繳費依據)擔保費：元;(附繳費依據)利息款：元;(附繳費依據)
2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款(￥萬元)，(乙方同時將房款、修理基金、抵押、擔保費等原繳費收據供應給甲方)乙方在收到首筆款項后，協作甲方開頭辦理相關銀行、房管局解除抵押手續;此后，甲乙雙方準時到房管部門辦理備案解除及修理基金的退回事宜。乙方向甲方供應相關病例報告等，以便利甲方辦理相關解除備案事宜。雙方在辦理過程中必需供應真實有效的材料，乙方要準時協作甲方辦理退房手續。
3、乙方自合同簽訂之日起愛護房屋內裝修保持原樣，并在3月內搬離現有房屋;乙方根據甲方要求開具裝修及家具家電費發票元，乙方搬離房屋三日內甲方將剩余款項一次性付給乙方共萬元;付款的同時，甲方將按房屋內原裝修狀況及無法搬運的家具清單驗收，交接完雙方確認，乙方將房屋鑰匙交給甲方，房屋全部權歸甲方全部。
4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方擔當全部違約責任(不行抗力與政策調整狀況除外)。
5、為愛護利益雙方，簽訂協議后由濰坊市公證處進展合同公證。本協議一式三份，甲、乙雙方各持一份，公證處留存一份。雙方簽字確認后生效。此房屋乙方是否存有債務問題，如有乙方保證在退房前解決完成，本協議簽訂前乙方遺留的全部欠款及債務問題由乙方自行擔當，與甲方無關。
6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的`住宿費用報銷事宜。
7、雙方均不再提出本協議外的其它主見及有損各方形象的其他事宜，如消失擔當相關法律責任。
備注：后附無法搬運的家具清夫妻結婚證、身份證病例證明等復印件
甲方：地產開發有限公司乙方：業主
簽字(蓋章)：簽字(蓋章)：
日期：日期：
退房的合同 篇6
甲方(原房主)：
乙方(現房主)：
年 月 日甲方與乙方簽訂了，甲方賣給乙方的房產位于東路x醫院家屬院第 號樓 單元 室�，F因乙方未按約定支付購房款，甲方多次催要無果，且乙方目前仍無能力支付的現實情況，雙方經多次協商達成一致意見，乙方同意將上述房產退還給甲方。茲就退房及解除上述合同的相關事宜，達成如下協議：
一、 自本協議簽訂之日起，甲方與乙方簽訂的上述房產買賣合同雙方自愿解除，不再履行。
二、 原房產買賣合同簽訂后因乙方付款違約，導致房產證等未能變更，現于本協議簽訂之日，原物退還甲方房產證等產權證件及相關票據。
三、 乙方支付給甲方的購房首付款按定金處理，以此視為對甲方的經濟補償，雙方一次性了解，互不追究。
四、 乙方保證上述購房期間未對改套房產進行過任何質押、抵賬及它項權、許諾等，而且未拖欠居住期間的.物業費、水電暖氣、網費等居住費用。如若出現，全部由乙方承擔，與甲方無關。
五、 本協議雙方簽字生效。本協議一式叁份，雙方各執壹份，說和人壹份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
退房的合同 篇7
賣方(以下簡稱甲方)：_________________
買方(以下簡稱乙方)：_________________
根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，甲、乙雙方遵循自愿、公平和誠實信用的原則，經協商，就乙方向甲方購買標準廠房和使用配套場地達成如下協議。
一、 基本情況：
1、 乙方購買甲方坐落在_________市_______________區(縣)_____________路_________,________號廠房______層，廠房建筑面積_____________平方米，并配套場地______________平方米，按房產證為準。
2、設備為：
3、 土地使用權限為_____________年，自_____________年___________月_____日到_____________年___________月___日止，實際______年限按產權證。
二、 廠房價格及其它費用：
廠房和設備及土地使用費用總計為_______________萬元(大寫)
三、 付款方式、期限及交房期：
1、 買賣款分三次次付清：_________
(1)_______年___________月____日前甲方把廠房設備通過有關部門驗收合格后交付乙方使用，并將公司法定代表人和公司相應營業手續變更到乙方名下同時乙方在收到甲方廠房設備和相應手續變更之日支付人民________________萬元(大寫);
(2) 第二次付款為在第一次付款后一個月內支付____________萬元(大寫);
(3)第三次付款為在第二次付款后三個月內支付____________萬元(大寫)。
2、 以上付款以轉帳或現金方式支付均可，如乙方逾期超過一個月不付款，甲方有權終止合同，并要求乙方賠償違約金給甲方，違約金按廠房和土地總價的20%計;若甲方不能辦理土地、房產二證及公司法定代表人和公司相應營業手續變更，或將土地、廠房抵押給任何第三方，則該合同無效，甲方無條件全額退還乙方所有的購房款，并按買賣總價20%支付給乙方作為違約金。
四、 其他規定：
1、 甲方在辦理好產權證后再給乙方協助辦理產權過戶手續，在辦理中發生的所有費用契稅、工本費等由__________________方負責支付。
2、 乙方所購產權房可以自由轉讓或出租給其他方辦業，，受讓或承租方企業可以以本廠房地址進行工商注冊。
3、 廠房內土地屬批租，廠區內按現有的設施配套使用給乙方，未經有關部門同意，不得擅自搭建簡易棚及廠房，甲方須協助乙方辦理搭建秘備的簡易棚手續。
4、乙方在所購廠房內組織生產、經營或生活必須遵紀守法，恪守管理制度，照章納稅，按其交付各項規定費用。
5、本協議生效前由于本廠房、設備、土地及公司產生的一切債權債務及法律責任均由甲方承擔，與乙方無關。
6、 乙方使用的用電和用水增容量由乙方提出申請，甲方予以協助辦理，增容費用由乙方向有關部門按規定交納。
7、 本合同未盡事宜由雙方協商補充確定，與本合同具有同等法律效力，協商不成的由臨淄區人民法院管轄處理。
8、 甲方在完成售房的.全過程后，則乙方有權支配和使用該廠房、設備和土地使用，甲方無權干涉，該土地的使用費用由甲方承擔。
9、 本廠房的質量保修
如違反本協議的約定，由違約方按照買賣總價格的20%支付相對方違約金。
六、本協議自甲乙雙方簽字或蓋章之日起生效。
七、本協議一式兩份，甲乙雙方各持一份。
八、本合同主體及責任：
1、 甲方：________法定代表人：__________委托代理人：__________
2、 乙方：_________法定代表人：_________________委托代理人：_____________
(甲、乙雙方所系法定代表人，具有連帶及擔保責任)
甲方：______________
代表( 簽名蓋章)：_____
乙方：__________________
代表( 簽名蓋章)：_______
電話：____________
簽約日期：_________年_________月______日
簽約地址：__________
退房的合同 篇8
甲方：
乙方：
因乙方身體原因病重需大量資金治療，考慮到家庭經濟上的困難，經夫妻雙方協商，特 申請將購買的 房屋退回甲方，經甲乙雙方友好協商，達成以下協議：
1、 甲方收回乙方現有住宅 ( ) 經協商總價為 ， 元， 其中包含： 元; (附繳費依據) 房款 裝修款： 無法搬運的家具： 維修基金： 抵押： 擔保費： 利息款： 元(含房屋內所有硬裝、燈具、窗簾等) 元(附清單) ; 元; (附繳費依據) 元; (附繳費依據) 元; (附繳費依據) 元; (附繳費依據)
2、雙方簽訂協議之日，甲方向乙方支付預付款(￥ 萬元)(乙方同時將房款、維修 ， 基金、抵押、擔保費等原繳費收據提供給甲方)乙方在收到首筆款項后，配合甲方開始辦 理相關銀行、房管局解除抵押手續;此后，甲乙雙方及時到房管部門辦理備案解除及維修 基金的.退回事宜。乙方向甲方提供相關病例報告等，以方便甲方辦理相關解除備案事宜。 雙方在辦理過程中必須提供真實有效的材料，乙方要及時配合甲方辦理退房手續。
3、乙方自合同簽訂之日起保護房屋內裝修保持原樣，并在 3 月內搬離現有房屋;乙方按 照甲方要求開具裝修及家具家電費發票 元，乙方搬離房屋三日內甲方將剩余款項 一次性付給乙方共 萬元;付款的同時，甲方將按房屋內原裝修情況及無法搬運 的家具清單驗收，交接完雙方確認，乙方將房屋鑰匙交給甲方，房屋所有權歸甲方所有。
4、任何一方因人為因素造成合同延誤，由違約方承擔全部違約責任(不可抗力與政策調整 情況除外) 。
5、為保護利益雙方，簽訂協議后由濰坊市公證處進行合同公證。本協議一式三份，甲、乙 雙方各持一份，公證處留存一份。雙方簽字確認后生效。此房屋乙方是否存有債務問題， 如有乙方保證在退房前解決完成，本協議簽訂前乙方遺留的所有欠款及債務問題由乙方 自行承擔，與甲方無關。
6、自本協議簽訂之日起，甲方不再辦理乙方的住宿費用報銷事宜。
7、雙方均不再提出本協議外的其它主張及有損各方形象的其他事宜，如出現承擔相關法律 責任。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
退房的合同 篇9
_________________ 公司：
本人與_______年_____月_____日與貴公司簽訂了一份商品房買賣合同，合同號/所購房號為_________________。(基本情況及原因 ) 依照合同規定，本人要求解除此商品房買賣合同，請貴司依照合同盡快辦理相關事宜。
本申明一式兩份，雙方各執一份，經雙方簽字后具同等法律效力。
業主簽名： ___________ 公司簽收：
日 期：
日 期：
退房的合同 篇10
甲方（出租方）：
乙方（承租方）：
甲、乙雙方就年 月 日共同簽訂的《房屋租賃合同》（下稱合同）的解除相關事宜，約定如下，以資遵守。
1、甲、乙雙方友好協商，一致同意解除合同。
2、甲、乙雙方共同確認以下事實：
�。�1）、甲方已收取乙方自___年___月___日至___年___月___日期間的'租金共計人民幣___元（大寫：___）；收取乙方履約保證金人民幣___元 （大寫：___ ）；
�。�2）、乙方經甲方允許，已實際對承租房屋進行了裝飾、 裝修和改造，并支出費用人民幣___元（大寫：___）；
�。�3）、乙方承租后為承租房屋添置了_________等物品，價值人民幣___ 元（大寫：___ ）；
（4）、甲方已代收乙方繳納的水電、 煤氣等費用人民幣___元 （大寫：___ ）。至本協議簽訂之日起，乙方尚欠水、電費用___ 元。
3、乙方裝飾、裝修及改造費用與欠付甲方租金、欠繳水、電費相互折抵（或折抵后甲方/乙方須向對方另外給付人民幣___元）。
4、合同解除后，乙方的可移動物品歸屬乙方；租賃 房屋內固定物及裝修部分歸屬甲方。
5、乙方應于本協議簽訂之日起___日內遷出租賃房屋。乙方按約遷出租賃房屋后___日內，甲方應全額返還乙方履約保證金人民幣___元（大寫：___）并以銀行轉帳方式支付給乙方。
乙方帳號見合同。
6、本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，同具法律效力。
甲方：
乙方：
日期：
退房的合同 篇11
甲方(房東)：_________________
乙方(退房人)：_________________
經甲乙雙方協商，就"______"商品房(以下簡稱商品房)購買時退房有關事宜協議如下：
1、乙方同意在領取商品房鑰匙之日起6個月內將現居住甲方在區棟________單元________室(套內建筑面積為：________m2 )的住房退還甲方，以后不再向甲方申請住房。甲方同意乙方在申購"______"商品房計算現有面積時以零面積計算參加排隊。
2、乙方同意領取商品房鑰匙之日起(以開發商通知統一領取鑰匙的.截止時間開始計算，超過領取鑰匙的時間乙方自行負責)如6個月內未將甲方住房退還甲方，從第7個月開始房租按每月20元/m2向甲方支付，房租直接從乙方工資中扣除，直至退房為止，不再另行通知。
3、如乙方未購得商品房或退房后本協議自動終止。
4、未盡事宜雙方協商解決。
5、本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。
甲方(委托代表簽章)：________乙方(簽章)：________
聯系電話：________聯系電話：________
____年____月____日____年____月____日
退房的合同 篇12
出賣人：
買受人：
根據《中華人民共和國合同法》及預售商品房退房若干規定，經雙方協商達成如下協議：
因 原因要求退房，該房屋坐落于 ，建筑面積 ，商品房預售許可證為溫房售許字 ，于 年 月 日簽訂的商品房買賣合同（合同編號：
�。⒂� 年 月 日經溫州市房屋交易產權登記管理中心登記備案，備案號 。現雙方一致達成協議，同意解除該商品房買賣合同。
該協議書簽訂后出賣人將原購房款 元退還給買受人，并開據紅字沖銷收據。
協議雙方以上所簽真實準確，如有不實，愿承擔法律和經濟責任。 本協議書自雙方簽訂之日起生效。
該協議書生效后，由出賣人及時向溫州市房屋交易產權登記管理中心申請辦理退房注銷備案手續。
出賣人（簽章）：
買受人（簽章）：
法定代表人：
委托代理人：
簽訂時間：
退房的合同 篇13
甲方：
注冊地址：
聯系電話：
乙方：
身份證號：
地址：
聯系電話：
乙方于 年 月 日購買 市 區 小區號樓單元 室，該商品房建筑面積為 平方。
由于乙方提出退房，經甲乙雙方協商，達成如下協議：
1、自本協議簽訂之日起 日內，乙方須到當地公積金中心申請辦理還款，在乙方貸款額還清后，甲方退還乙方90%的房款，剩余10%房款在乙方注銷手續辦理結束后退還給乙方。
2、在乙方貸款還清后，甲方向 市房地產管理局申請辦理相關注銷手續。在辦理上述手續時，乙方須積極給予配合。若因乙方故意拖延或不及時提供相關材料，造成甲方損失，甲方直接扣除乙方剩余10%的房款。
以上協議一式兩份，甲乙雙方各執一份。
以上協議雙方簽字有效。
甲方：乙方：
年 月 日 年 月 日
【退房的合同】相關文章：
關于退房合同03-03
退房房租合同03-06
退房合同范本03-08
退房租房合同通用02-27
退房申請書04-10
主合同與附合同10-11
施工合同施工合同04-21
建筑合同施工合同05-05
獎學金捐贈合同合同12-20
租房合同居間合同02-27