建房包工包料合同

　　隨著人們法律觀念的日益增強，能夠利用到合同的場合越來越多，它也是實現專業化合作的紐帶。那么問題來了，到底應如何擬定合同呢？下面是小編幫大家整理的建房包工包料合同，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

建房包工包料合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　工程地點：甲方在浮來山鎮胡家街村集體自留宅基地投建房屋，建筑面積為600平方米（有額外浮動以雙方確認生效）。由乙方莒縣茂強建筑工程有限公司承包建設。經雙方協商同意，特簽訂如下合同：

　　一、承包方式

　　乙方系具有從事農村房屋建設的成熟經驗的莒縣茂強工程建筑有限公司，甲方將浮來山鎮胡家街村集體自留宅基地投建房屋，建筑面積為600平方米（有額外浮動以雙方確認生效）以包工包料的方式發包給乙方：乙方負責提供施工建設所需的建筑材料（下五項中合同約定除外項）、施工人員；乙方自帶建筑所需一切工具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，搭架用的竹木等，費用由乙方自理；乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。甲方確保三通一平、保施工暢通協調、資金落實等工程順利進行保障措施。

　　甲方與乙方，甲方與乙方的施工人員之間不存在任何的雇傭關系。乙方負責建設并交付建房成果，甲、乙雙方按照工程的建筑面積計算價格，乙方未經甲方同意不得隨便增加面積。

　　二、承建項目

　　甲、乙雙方確認的浮來山鎮胡家街村集體自留宅基地投建房屋600平方米，具體承建項目以雙方所確認圖紙為準，后附。甲方負責施工場地±0面以下地基填土，保證施工場地；甲方提供房屋地板磚與廁所瓷磚。

　　三、工期要求

　　甲方確保施工周邊協調暢通，乙方在有效工期60天內完成甲乙雙方約定項目，特殊非人力可控影響因素導致不能施工的天數不在有效工期范圍，乙方因其他原因停工要及時向甲方匯報。

　　四、承包價格及付款方式

　　經甲乙雙方協商，建筑面積按樓面600平方米計算，綜合單價是（970）元/平方米。另，甲乙雙方約定，施工過程中工程材料市場單價浮動小于20%的，工程以此單價結算；工程材料市場單價浮動在20%以上的，雙方重新約定施工單價，且約定期間不計入施工有效工期，工期順延。

　　付款方式：甲方在乙方進場之前先向乙方預付工程總造價的20%現金作為預付款；

　　工程進度達到一層封頂時，甲方向乙方交付施工款要達到工程總造價的60%；

　　工程進度達到二層封頂時，甲方向乙方交付工程款要達到工程總造價的'80%；

　　工程完成內外墻抹面時，甲方向乙方交付工程款要達到工程總造價的95%；

　　剩余5%總造價工程款，在1年內，甲方確認工程質量合格，剩余工程款交付乙方。若存在缺陷，由第三公正或甲乙雙方協商后折價按比在此款項中扣除，抵扣后剩余工程款交付乙方。

　　五、雙方責任

　　甲方負責施工周邊關系協調，保證水電、施工暢通；甲方負責±0標高范圍以內房屋基礎土石方的奠基；甲方負責提供房屋地板裝、廁所等所有施工用瓷磚。以上為乙方除外責任。

　　乙方必須嚴格按圖紙設計和甲方要求施工，不得隨意改變圖紙設計；乙方必須保證工程質量，不得偷工減料，不得使用劣質材料；因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致；乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受和采納甲方的合理化建議。

　　六、質量要求

　　1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　3、房屋建成后甲方發現質量問題的，由乙方承擔賠償一切損失，并由乙方進行免費維修。

　　如：

　�。�1）主體墻與水平地面不垂直，墻壁凹凸不平、開裂，主體柱地面不垂直、斷裂、露筋，橫梁斷裂、露筋，天板開裂、塌陷、露筋等等。

　�。�2）乙方須保證所建房屋主體四角端正、墻面、地面平，墻體粉刷平整，杜絕空鼓，符合相關標準。

　　七、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)： 乙方簽字(章):

　　日期： 日期：

　　公(章)： 日期：

建房包工包料合同2

　　甲方姓名：

　　身份證號碼：__________

　　乙方姓名：

　　身份證號碼：__________

　　甲方在建房屋一棟，由乙方承包施工。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本合同。

　　一、用具設備。

　　二、承建項目

　　乙方按照設計圖紙或甲方提出的`要求承建。主要包括主體房屋三層、單獨兩間院內平房、院墻、大門樓。

　　三、工程工期

　　1、甲方規定動工時間為 年月 日至 年月 日，乙方不得提前和推后。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方總施工費20%。

　　四、承包價格付款方式每平方米人民幣大寫：壹佰玖拾元整(190.00元)，建筑面積按竣工后實際測量為準。

　　第一層主體工程完工(第一層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

　　第二層主體工程完工(第二層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

　　第三層主體工程完工(第三層樓頂結束)后甲方付乙方 元;

　　工程全部完工，交驗完畢付到90%，預留10%為質量保證金，完工一年內無質量問題，清尾款。

　　五、質量要求

　　乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責或由甲方在乙方施工費中扣除。

　　房屋建成后一年內，若出現屋頂、墻體炸裂;墻體傾斜等質量問題的，乙方必須進行免費維修，并且甲方不再付給乙方全部質量保證金。

　　六、安全生產及其它

　　安全施工，杜絕一切不安全事故。如果乙方施工人員因自身原因或乙方安全防護措施不到位出現工傷，或因施工造成他人損傷等事故，一切由乙方負責，甲方不負擔任何責任和費用。

　　在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

　　其它未盡事宜，雙方協商解決，按國家以及本地標準從嚴執行。承包方式包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，從簽字之日起生效。

　　甲方簽字(章)：

　　乙方簽字(章)：

　　簽字日期：年 月 日

建房包工包料合同3

　　甲方：________________乙方：________________

　　在工程開工后按合同造價先期預付一部分，主體完工后預付一部分，總體竣工驗收合格后剩余款項一次性付清。

　　乙方不能因為各種原因拖延甲方建房時間，如因乙方原因造成工期延誤的，沒拖一天，減少工錢元。乙方必須按照安全規范和技術要求采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生，因施工設施的原因和乙方人員操作的失誤導致的傷亡事故，由乙方負全部責任。

　　乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人以及第三人身傷亡及財產損害的，乙方應當負全部責任。如果乙方施工人員出現工傷，因施工造成他人損傷事故的一切事故，一切由乙方負全部責任，甲方不負擔任何責任和費用。乙方自帶建筑所需的.一切工具，包括施工用的攪拌機，振動器等施工機械。甲方發現乙方在施工過程中偷工減料。

　　工作不負責任，影響房屋質量的行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　甲方：________________乙方：________________總負責人：________________包人：________________

　　甲方(簽字) ________________乙方(簽字)______________ _____年__月_____日

建房包工包料合同4

　　發包方：________________（以下簡稱甲方）

　　承包方：________________（以下簡稱乙方）

　　甲方將位于江津區建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。

　　乙方負責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全（包括稅費、管理費）由施工方全部負責。

　　二、施工要求

　　1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更該，需征得甲方同意。

　　2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為月（合計天），即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。如因不可抗力因素（自然災害）導致停工，其工期順延。

　　3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發基水泥。建筑結構相關要求如下：

　　基礎：鉆井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。

　　地圈梁：高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個，間距15cm。構造柱：24cm，鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層，間距15cm，樓面厚度10cm。

　　梁柱C30，、板面C25地坪打好，排水160，管子3根，屋面天溝寬30cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監督。不包含所有門窗。

　　4、水、電、氣：建房手續費用由甲方支付，乙方協助辦理。

　　三、工程價款及付款方式

　　工程報價：每平方元，主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結算為準，本單位包含稅收。

　　1、基礎完工付總造價的%。

　　2、按每層樓面打好付每層的造價的%。

　　3、主體完工后付總造價的%。

　　4、內外抹灰完工后付%。

　　5、辦理的一切證件（產權證、建房手續由施工方辦理），一年內付錢全部余款。

　　6、如甲方未按時支付工程款，乙方有權停工，停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。

　　四、工程內容：

　　包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中：門市高度3。5米，住房每層高度3米。工程內容不含門窗（門市門除外）。

　　五、安全責任：

　　施工過程中所發生的安全事故由乙方自行承擔。

　　六、其他約定：

　　施工或如涉及居民阻工導致停工，應由甲方賠償負責協調解決。

　　七、違約責任：

　　1、乙方承諾：如建好的.房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。

　　2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結算清外，須賠償另一方違約金5萬元。

　　八、本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商不成的均可向江津區人民法院提起訴訟。

　　九、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方簽字：________________

　　乙方簽字：________________

　　簽約時間：____年____月______日

建房包工包料合同5

　　發包方：________

　　身份證號：________

　　承包方：________

　　身份證號：________

　　甲方將位于江津區建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全（包括稅費、管理費）由施工方全部負責。

　　二、施工要求

　　1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更該，需征得甲方同意。

　　2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為________月（合計________天），即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。如因不可抗力因素（自然災害）導致停工，其工期順延。

　　3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發基水泥。建筑結構相關要求如下：

　　基礎：鉆井個、柱子________cm、鋼筋________根________、箍筋________個。

　　地圈梁：高________cm、寬________cm、鋼筋5根________、箍筋________個，間距________cm。構造柱：________cm，鋼筋________根、________樓面板筋________個雙層，間距________cm，樓面厚度10cm。

　　梁柱________，板面________地坪打好，排水________，管子________根，屋面天溝寬________cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監督。不包含所有門窗。

　　4、水、電、氣：建房手續費用由甲方支付，乙方協助辦理。

　　三、工程價款及付款方式

　　工程報價：每平方元，主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結算為準，本單位包含稅收。

　　1、基礎完工付總造價的________%。

　　2、按每層樓面打好付每層的造價的'________%。

　　3、主體完工后付總造價的________%。

　　4、內外抹灰完工后付________%。

　　5、辦理的一切證件（產權證、建房手續由施工方辦理），一年內付錢全部余款。

　　6、如甲方未按時支付工程款，乙方有權停工，停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。

　　四、工程內容：包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中：門市高度________米，住房每層高度________米。工程內容不含門窗（門市門除外）。

　　五、安全責任：施工過程中所發生的安全事故由乙方自行承擔。

　　六、其他約定：施工或如涉及居民阻工導致停工，應由甲方賠償負責協調解決。

　　七、違約責任：

　　1、乙方承諾：如建好的房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。

　　2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結算清外，須賠償另一方違約金________萬元。

　　八、本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商不成的均可向江津區人民法院提起訴訟。

　　九、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方簽字：________

　　乙方簽字：________

　　簽約時間：________年_______月_________日

建房包工包料合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　一、承包形式：

　　1、乙方負責承包1#—3#多層住宅樓圖紙中所設計和標注內外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。

　　2、乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）。

　　3、甲方提供攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己維修）設備工具。

　　二、承包價格：

　　1#—3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/m2價格（建筑面積）承包給乙方。

　　三、承包內容：

　　乙方負責1#—3#多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。

　　四、質量要求及驗收標準。

　　本工程設計為中級抹灰，質量標準為合格，具體要求是：

　　1、垟面垂直度允許偏差±3mm，平整度±2mm陰陽角方正±2mm。

　　2、垟面觀感平整、光滑、顏色一致，無空鼓、無明顯接槎，并負責室內頂板高低，誤差較大的抹灰襯補。

　　3、陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，并做好泛水。

　　4、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致，無流墜、脫皮斑銹等現象，并且做好成品保護。

　　5、以上要求如達不到合格要求造成返工和材料浪費要給于經濟處罰。

　　五、竣工時間：

　　乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，并且達到驗收標準，予期完不成的，每推遲一天罰元（其中包括陰雨天氣）

　　六、付款方式：

　　1、甲方按乙方所完工程量的%付給乙方工程進度款（必須經驗收合格）。

　　2、其它款項在乙方所承包的工程項目全部完成和竣工驗收后，三月之內付清。

　　七、工具設備的保養使用及材料節約：

　　1、乙方應對工地的設備、工具必須合理使用和安全使用。

　　2、乙方應對工地的.設備和工具要定期保養和維修。

　　3、乙方施工要注意材料節約，合理配料，當天的料當天用完。

　　4、落地灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當作垃圾外和填埋如發現一次罰款200元。

　　5、乙方應做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理干凈。

　　八、文明施工，安全生產：

　　1、乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規程施工。

　　2、正確和安全使用工地的一切電器設備及臨電，必須戴安全帽。

　　3、工人上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。

　　4、工人要做到文明施工，不準說粗話、臟話，嚴禁打架斗毆，如發現一次罰500元。

　　5、工人上班要嚴格按操作規程施工，如發生一切傷亡事故，其全部經濟費用和損失由乙方自負。

　　本協議一式兩份簽字有效甲乙雙方各執一份。

　　甲方：_______________乙方：________________

　　__________年_____月_____日

建房包工包料合同7

　　甲方：

　　乙方：

　　承包形式：

　　一、乙方負責承包1#—3#多層住宅樓圖紙中所設計和標注內外垟裝修工程和粉刷油柒工程、粉刷油柒工程包工包料，其它均為清包工。

　　二、乙方進場甲方提供住宿，生活費乙方自理（生活水電費乙方自理）

　　三、甲方提供攪拌機、水管、小推車（小推車乙方自己維修）設備工具。

　　承包價格：

　　1#—3#多層住宅樓裝修工程，粉刷油柒工程（包工包料）甲方以56元/㎡價格（建筑面積）承包給乙方。

　　承包內容：

　　乙方負責1#—3#多層住宅樓圖紙所設計的裝修施工工程（防水工程除外）如：屋面工程、抹灰工程、粉刷油柒工程、樓面地面工程、室外散水及所有保溫部位等。

　　質量要求及驗收標準。

　　本工程設計為中級抹灰，質量標準為合格，具體要求是：

　　一、垟面垂直度允許偏差±3mm，平整度±2mm陰陽角方正±2mm。

　　二、垟面觀感平整、光滑、顏色一致，無空鼓、無明顯接槎，并負責室內頂板高低，誤差較大的抹灰襯補。

　　三、陰陽角要垂直、線條平直整齊，外垟陽臺、窗沿上下層順直，陽臺板、飄窗板薄厚一致，并做好泛水。

　　四、粉刷油柒工程表面要光滑、平整、顏色一致，無流墜、脫皮斑銹等現象，并且做好成品保護。

　　五、以上要求如達不到合格要求造成返工和材料浪費要給于經濟處罰。

　　竣工時間：

　　乙方自進場之日起，30天完成以上所承包的全部活項，并且達到驗收標準，予期完不成的，每推遲一天罰元（其中包括陰雨天氣）

　　付款方式：

　　一、甲方按乙方所完工程量的.%付給乙方工程進度款（必須經驗收合格）

　　二、其它款項在乙方所承包的工程項目全部完成和竣工驗收后，三月之內付清。

　　工具設備的保養使用及材料節約：

　　一、乙方應對工地的設備、工具必須合理使用和安全使用。

　　二、乙方應對工地的設備和工具要定期保養和維修。

　　三、乙方施工要注意材料節約，合理配料，當天的料當天用完。

　　四、落地灰漿隨清隨用，嚴禁將落地灰當作垃圾外和填埋如發現一次罰款200元。

　　五、乙方應做到“三清六好”工作，隨時將該工作面清理干凈。

　　文明施工，安全生產：

　　一、乙方進場必須嚴格按照工地的安全生產技術操作規程施工。

　　二、正確和安全使用工地的一切電器設備及臨電，必須戴安全帽。

　　三、工人上班不準穿拖鞋、光膀子、不準隨地大小便。

　　四、工人要做到文明施工，不準說粗話、臟話，嚴禁ww

建房包工包料合同8

　　甲方：___________

　　身份證號：___________

　　乙方：___________

　　身份證號：___________

　　丙方：___________

　　身份證號：___________

　　丁方：___________

　　身份證號：___________

　　戊方：___________

　　身份證號：___________

　　甲、乙、丙、丁、戊五方經充分協商，就在英山縣陶河鄉英太寨村五組，原五方的農村宅基地上共同建設房屋事宜達成本協議，具體內容約定如下：

　　一、房屋結構及面積：

　　平房，四合院形式，共建房屋玖聯，每聯面積相同(約6m×4m)，具體以圖紙為準。

　　二、產權分配：

　　自進院門后右手逆時針算起，第一、二連所有權及使用權歸___________，第三、四聯的所有權及使用權歸___________，第六、七聯的`所有權及使用權歸___________，第八、九的所有權及使用權歸___________，第五聯的所有權歸丙方，但使用權歸五方共有。院內中間部分的所有權及使用權歸五方共有。

　　三、出資分配：

　　拆舊房，建房所需全部費用由甲、乙、丁、戊四方出資，丙方不出資。

　　四、繳資方式：

　　開始拆房前，甲、乙、丁、戊四方各出資貳萬元，待地基完成后，甲、乙、丁、戊四方再各出資___________萬元；待房屋主體完成后，甲、乙、丁、戊再各出資_______萬元。每次出資由方負責集中管理、使用。待全部完工后，根據實際情況，多退少補。

　　五、違約責任(待定)

　　本協議未盡事宜，各方應持積極態度友好協商解決。

　　本協議一式八份，甲、乙、丙、丁、戊五方各執一份，公證方三份，自各方簽字后生效。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　丙方：___________

　　丁方：___________

　　戊方：___________

　　公證人：___________

　　___________年___________月___________日

建房包工包料合同9

　　甲方：_________________姓名：_________________

　　乙方：_________________姓名：_________________

　　甲方將位于___________的自住用房的建設施工工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：_________________

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工，甲方包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需要的所有設備，甲方負責建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的一切傷亡事故由乙方負完全責任，與甲方無關。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外的第三人人身及財產損害的，乙方應對此負全部責任。

　　二、被建房屋的建筑面積為___________平方米，甲方將包括地梁在內的.的房屋建筑工程的施工全部承包給乙方(其中包括貼外墻的瓷磚、樓梯及其附屬設施、)乙方的施工承包房子主體單價為每平方米___________(大寫：_________________元)元整。平方面積以滴水為界;樓梯1個平方按兩個平方計算。二層多砌一堵擋土墻。

　　三、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份。自簽訂之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　簽訂日期：________________

建房包工包料合同10

　　甲方：________

　　身份證號：________

　　住址：________

　　電話：________

　　乙方：________

　　身份證號：________

　　住址：________

　　電話：________

　　甲方擬建房屋一棟，位置在____________村，由乙方負責承包建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本房屋建設承包合同。

　　一、項目基本概況

　　建筑一共兩層，地基長________米，寬________米。（具體尺寸形狀見圖紙）其中第一層高________米（包括樓板），第二層高________米（包括樓板），房檐向外伸出________至________cm；樓梯兩層，陽臺、廁所現澆，屋頂在預制板上做現澆天溝蓋石棉瓦，女兒墻________米高。

　　二、承包內容

　　內容包括：基礎土方施工、墊層、地基施工、基礎土方回填、地面層薄膜隔潮、墻體、圈梁、結構柱、樓梯、樓面、扎鋼筋、陽臺衛生間現澆混凝土、地面找平、門前臺階、房屋前向挑檐及蓋瓦造型、蓋瓦、現澆天溝；屋面上陽臺現澆蓋板；外墻三面水泥砂漿抹面，外墻正面（前面）貼瓷磚（________厘米），天花頂板、內墻用混合沙漿打底刮平（刮白）；屋面雨水排水管接到地面；樓、地面水泥砂漿地面找平；外墻周圍散水、門窗洞口粉刷等。不包含：門窗、室內水電。

　　三、承包方式及承包價格

　　乙方為包工、包料、包質量、包工期、包安全及責任承建甲方房屋，按建筑面積每平米費用包干。工程面積必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積，不得偷工減料，使用劣質材料，因施工過程中發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，乙方在施工中必須接受甲方的監工，并接受合理化建議并采納。乙方自帶一切工器具，包括施工用的攪拌機、震動器等施工機械以及模板，腳手架等，費用由乙方自理，乙方的施工人員食宿問題由乙方自行解決，費用由乙方自理。建筑面積計算方式及承包單價：經甲乙雙方協商，建筑面積按相關民俗方式計算，具體房屋面積按計算按：

　　1、一層按建筑物外墻邊長×寬計算；二層按建筑物外墻邊長×寬計算；如一層外墻四周出散水，則按所出散水投影面積一半計算建筑面積。承包價格按：________元/________平方米（________元每平方米）包干，乙方不得再以任何理由要求甲方增加任何費。

　　四、付款方式

　　合同生效后，甲方付定金________元整（大寫：________仟元整）給乙方，該費用在完工結算時從結算款中扣除；乙方大宗材料進場施工，甲方付工程款________元（大寫：________萬元整）；二層樓面板施工完成，甲方付工程款________元（大寫：________萬元整）；屋面板施工完成，甲方付工程款________元（大寫：________萬元整）；剩余部分經甲方驗收合格，結算完成付清。

　　五、雙方責任

　　1、甲方提供施工的水電，乙方必須保證工程質量，按設計圖紙和甲方要求施工。

　　2、乙方收到甲方定金如不按期開工，甲方可單方面解除承包合同，同時，乙方應雙倍返還定金作為違約金支付給甲方。

　　3、乙方在施工地基、梁柱、屋面等關鍵部位時必須通知甲方現場驗收，并保證質量安全。

　　4、乙方采購的材料如果沒按甲方要求，甲方有權要求乙方應無條件更換。

　　5、乙方必須按甲方提供的圖紙及說明和雙方簽訂的承包合同施工。

　　6、乙方自行解決其員工的工資、勞保、保險、吃住生活等。

　　7、工程不得轉包。

　　8、建筑材料進入施工現場后，由乙方保管。

　　9、甲方應購買國家標準的預制構件，包括預制板、踏步、門窗過梁，安裝前應通知甲方現場查驗。

　　六、質量要求

　　1、乙方應當按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，不合格由乙方負責返工，返工費由乙方負責。

　　2、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　3、主要材料質量要求：

　　1）、水泥用南方水泥廠水泥（砌墻和粉刷水泥用合格的________兆帕國標水泥，梁、柱用合格的________兆帕國標水泥）；

　　2）、鋼筋用漣鋼、湘鋼產的'；紅磚、混凝土空心磚、預應力空心板、樓梯板等必須用正規廠家生產的；

　　3）、所有使用的砂要求用河砂；

　　4）主體結構混凝土標號不低于________。

　　4、不得出現：主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂；主體柱地面不垂直、斷裂、露筋：橫梁斷裂、露筋；天板或地板開裂、塌陷、露筋；屋面、外墻面漏水等等，如發現有以上現象，乙方必須進行免費維修并承擔賠償一切損失。

　　5、衛生間現澆并保證不漏水。

　　6、基礎下設墊層，磚采用________粘土磚（基礎埋深：室外地面以下埋入不少于________mm）水泥砂漿砌筑；一層墻體為_______粘土磚水泥砂漿砌筑，墻厚________；二層為________混凝土砌塊水泥砂漿砌筑墻厚________；圈梁布置要求每道墻上全部布置。

　　7、門窗洞口按圖紙預留，內墻上的洞口粉好，外墻上的門窗甲方安裝時由乙方補縫。

　　8、工程竣工后，由甲方進行檢查驗收。如出現嚴重建筑質量問題，由乙方重新修繕直到符合甲方質量要求為止。重新修繕的費用（包括修繕工時費用和材料費用），全部由乙方自行承擔。

　　9、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的，乙方必須進行免費維修。

　　七、安全要求及責任

　　1、乙方進場施工，甲方付給乙方________元（________元）用于乙方購買本房屋建設期間的保險（該費根據乙方要求支付，不足部分由乙方承擔），乙方必須為施工人員購買人身傷亡和財產安全險以及第三責任險。

　　2、乙方必須按照安全規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，文明施工，在施工過程中要特別注意安全施工，確保人身和財產安全，杜絕一切事故發生。因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故，或乙方對施工

　　工地管理疏忽造成的施工人員以及第三人人身傷亡及財產損害的，由乙方負全部責任，甲方不負擔任何責任和費用。

　　八、工期要求

　　工程工期為________天，從簽訂合同之日起計算，乙方不能因任何原因拖延甲方建房完工時間，如因乙方的原因造成工期延期超過________天時，甲方可單方面解除合同并要乙方支付違約金。

　　九、其它未盡事宜，由甲乙雙方協商解決。

　　本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，見證人執一份，從簽字之日起生效。

　　附件：草圖5張

　　甲方簽字（章）：________

　　乙方簽字（章）：________

　　見證人簽字（章）：________

　　日期：________年_______月_________日

建房包工包料合同11

　　發包方：身份證號：(以下簡稱甲方)

　　承包方：身份證號：(以下簡稱乙方)

　　甲方將位于江津區建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、費用負責方

　　此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建筑施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由乙方支付，施工人員的吃住行以及過路人、旁觀人和施工人員的安全(包括稅費、管理費)由施工方全部負責。

　　二、施工要求

　　1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更該，需征得甲方同意。

　　2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為月(合計天)，即自起至止。乙方需要嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。如因不可抗力因素(自然災害)導致停工，其工期順延。

　　3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國際鋼材、拉發基水泥。建筑結構相關要求如下：

　　基礎：鉆井個、柱子50cm、鋼筋6根18、箍筋8個。

　　地圈梁：高600cm、寬25cm、鋼筋5根25、箍筋8個，間距15cm。構造柱：24cm，鋼筋4根12、樓面板筋7個雙層，間距15cm，樓面厚度10cm。

　　梁柱C30,、板面C25地坪打好，排水160，管子3根，屋面天溝寬30cm，樓梯鐵門一道，隱蔽部分請甲方監督。不包含所有門窗。

　　4、水、電、氣：建房手續費用由甲方支付，乙方協助辦理。

　　三、工程價款及付款方式

　　工程報價：每平方元，主體、樓梯、陽臺以實做建筑面積結算為準，本單位包含稅收。

　　1、基礎完工付總造價的%。

　　2、按每層樓面打好付每層的.造價的%。

　　3、主體完工后付總造價的%。

　　4、內外抹灰完工后付%。

　　5、辦理的一切證件(產權證、建房手續由施工方辦理)，一年內付錢全部余款。

　　6、如甲方未按時支付工程款，乙方有權停工，停工期間產生的一切經濟損失由甲方全部負責。

　　四、工程內容：

　　包括舊房屋拆除、棄渣轉運、基礎、主體三層磚混結構、室內外抹灰、街面外墻漆、屋頂瓦蓋、水電氣到戶門口、化糞池一口。其中：門市高度3.5米，住房每層高度3米。工程內容不含門窗

　　五、安全責任：

　　施工過程中所發生的安全事故由乙方自行承擔。

　　六、其他約定：

　　施工或如涉及居民阻工導致停工，應由甲方賠償負責協調解決。

　　七、違約責任：

　　1、乙方承諾：如建好的房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。

　　2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結算清外，須賠償另一方違約金5萬元。

　　八、其他：

　　本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商不成的均可向江津區人民法院提起訴訟自甲乙雙方在協議文本上簽字(或蓋章)之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方簽字：乙方簽字：

　　簽約時間：年月日

建房包工包料合同12

　　甲方：___________

　　身份證號：___________

　　電話：___________

　　乙方：___________

　　身份證號：___________

　　電話：___________

　　甲方將位于的建設工程經雙方協商承包給乙方，經雙方協商同意，就該建房工程的施工承包事宜達成如下協議：

　　一、此次建房的施工承包方式為乙方包工包料。乙方負責出工建設并自行解決建設施工所需的所有設備、建房所用的全部原材料，施工過程所需的水電費用由甲方支付，施工人員的吃住行生活由乙方自理。乙方在施工過程中，應注意施工安全，全程對施工安全負完全責任，因施工設備的原因和乙方人員操作失誤導致的傷亡事故由乙方負完全責任。由于乙方對施工工地管理疏忽造成的施工人員以外第三人人身財產損害的，乙方應對此負全部責任。

　　二、施工要求

　　1、乙方需嚴格按照施工圖紙完成施工任務，不得隨意更改，如需更改，需征得甲方同意。

　　2、乙方自本合同簽訂后開始施工，工期為天），即自止。乙方需嚴格按照工期要求合理安排施工進度，保證按期交房。

　　3、乙方在施工過程中所需材料必須使用紅磚、國標鋼材、中聯水泥。

　　三、付款方式

　　工程報價：每平方200元，以實際建筑面積為準。

　　1、地基挖好后甲方支付乙方首批款2萬元。

　　2、第一層蓋好后付4萬元。

　　3、第二層蓋好后付4萬元。

　　4、剩余款項后如因房屋未出現質量問題，甲方將剩余款項全部支付給乙方。若出現質量問題，所需維修資金由剩余款項支付，剩余款項不足以支付維修金的，甲方有權向乙方繼續索要不足部分的維修金。

　　四、工程內容：

　　從地基到完成磚砌結構，室內外的抹灰、樓房高度以及前面部分式樣到封頂。

　　五、違約責任：

　　1、乙方承諾：如建好后的`房屋出現重大質量問題，足以影響甲方生活安全的，甲方可向乙方索賠，索賠金額不低于全部建房款。

　　2、本合同一式簽署，雙方不得反悔，若任意一方反悔，除正常的工程材料款結清外，須賠償另一方違約金2萬元。

　　3、若乙方未在規定的工期內完工，每逾期一日需向甲方支付合同總造價1%違約金，逾期時間進過一個月以上的，乙方需向甲方支付不低于1。5萬元的違約金。

　　六、本協議履行過程中發生爭議的，雙方應友好協商解決，協商不成的，均可向西峽縣人民法院提起訴訟。

　　七、本協議自甲乙雙方在協議文本上簽字（或蓋章）之日起生效。本協議一式兩份，甲乙雙方各一份。

　　甲方：___________

　　乙方簽字：___________

　　簽約時間：___________年___________月___________日

建房包工包料合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方協商甲方自愿將一棟三層的別墅樓包工包料包基礎承包給乙方施工，其具體事項如下。

　　1、基礎必須挖到三類土、老土。

　　2、地梁達到0。3米高，4φ14

　　3、鋼筋為雙棱連鋼鋼筋，客廳為φ10，帶肋絲，其除為φ8主筋和φ6副筋。

　　4、墻體為240眼墻。

　　5、屋面為現澆砼斜坡屋面，瓷板由甲方定，在新化城內購買。

　　6、水泥為雪峰32。5水泥。

　　7、紅磚為75#機制紅磚。

　　8、散水化糞池，由乙方負責施工，其化糞池長2米，寬1。5米×深1。5米現澆砼蓋板。

　　9、正面瓷板（由甲方定）其除三立面白水泥抹光，內粉刷普通抹面，不抹百灰。二次裝修包括水電、門窗涂料等全部由甲方負責。

　　10、乙方施工中，達到質量進度、安全第一，干磚澆水，砂漿標號為25#混灰，搞好砼養護。

　　11、正立面乙方一定達到效果圖與圖紙基本一致，除甲方負責門窗水電、涂料、扶手，二次裝修，其除土建部分由乙方負責施工。

　　12、乙方達到上述甲方要求其工料費包干共計人民幣24。8萬元。

　　13、付款方式：乙方基礎完成付2萬元，一層完成付6萬元，二層完成付6萬元，坡屋面完成付6萬元，余款工程完成付清。

　　14、施工中的水電費由甲方負責付款。

　　15、施工中的'鄰里矛盾由甲方處理，水電路三通由甲方負責。

　　16、未盡事宜，甲乙雙方協商解決，合同二份，簽字生效，同具法律效益，款付清終止合同。

　　甲方（公章）：_____________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_____________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_____________年____月____日

建房包工包料合同14

　　甲方：_______

　　乙方：_______

　　甲方擬建房屋一座，位置在___縣__鎮__村__組，由乙方負責承攬建設。為明確雙方權利義務關系，經平等協商，雙方自愿簽訂本加工承攬協議。

　　一、雙方權利義務

　　1、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水電、鋼材等建筑材料。根據施工進度，乙方應提前___天通知甲方購買所需材料。

　　2、乙方具有從事農村房屋建設的成熟經驗，負責施工建設并交付建房成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。

　　3、攪拌機、震動器等施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。

　　4、工期從_____年___月___日開始建設，工期為___天。如發生下雨、停電、地震等影響施工的不可抗力情況的，可順延工期。

　　5、乙方加強對其人員的安全教育，嚴格管理，遵守國家法律法規，安全施工。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方自行負責，與甲方無關。

　　6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。

　　二、質量要求

　　1、方應當本著保質保量的原則，按照甲方要求施工，加強質量管

　　2、要施工過程：如地基、澆筑須經甲方驗收后方能進行下一工序。

　　3、甲方發現乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質量等行為時，有權要求乙方停工或整改。

　　4、房屋建成后一年內，甲方發現質量問題的.，乙方必須進行免費維修。

　　三、付款方式

　　工程款結算方式：以建房面積計算，每平方米___元。每層主體完工后按照實際完成工程量預付人民幣___元為預付款。

　　四、違約責任

　　1、由于工程質量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同。乙方應承擔違約金___元。

　　3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金___元(或每日承擔違約金____元)。

　　五、爭議解決辦法

　　發生協議爭議時，雙方應友好協商。

　　六、附則

　　1、本協議一式兩份，甲乙雙方當事人各執一份。

　　2、協議自簽訂之日起生效。

　　3、以上協議，雙方必須共同遵守。如經雙方協商同意簽訂補充協議，補充協議與協議同具有同等法律效力。

　　甲方簽字：___

　　乙方簽字：___

　　___年___月___日

建房包工包料合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《建筑法》等有關法律法規，甲乙雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過雙方協商就私人住宅建房工程達成協議，為規范建造私人住宅工程中雙方的民事行為，特制定本合同規定，希望雙方嚴格執行，共同遵守。建筑工程概況

　　工程概況：

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　私人住宅建房工程是民用住宅建筑。建筑面積。每平方米元人民幣。

　　本工程施工前，甲方必須保證通電，通水，通路，建筑面積平整，不能影響施工。與周邊鄰居因地界，建筑物，線路等糾紛由甲方出面解決。

　　本工程施工方式為包工包料，面積價格一次性包死。工程必須嚴格按圖紙設計施工，乙方不得隨意改變圖紙設計，未經甲方同意不得隨便增加面積。

　　因施工過程中，發現設計問題，確實需要變更的，需雙方協商一致，重新簽定變更合同書后方能生效。

　　乙方在施工中必須做到安全生產，安全施工，要有足夠的安全保障機制和措施，因乙方不注意安全，出現安全事故，甲方不承擔一切責任。

　　乙方在施工中必須接受甲方監理工程人員的監工，并接受合理化建議并采納。

　　本工程的'附屬工程：大門，圍墻，化糞池，貯藏室，院內硬化等項目不包括在本合同內，附屬工程價格另議，價格商定后簽定建造附屬工程合同書。

　　工程付款方式

　　1、工程付款方式為現金支付。

　　2、預付

　　工程其它事項

　　工程在建設過程中，雙方都要嚴格遵守合同，不得隨意終止合同。如遇不可抗力的自然災害，可終止合同進行清算。

　　工程在建設過程中，因市場發生變化，原材料上漲或下降，必須嚴格遵守合同約定價格，不得隨意漲價或壓價。

　　工程未盡事宜，雙方隨時協商解決，并簽定工程輔助合同書。

　　本合同確需修改必須經過甲乙雙方協商，一致同意。本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　本合同自甲乙雙方簽字后生效，生效后甲乙雙方必須共同遵守。

　　甲方：

　　乙方：

　　____年____月____日

【建房包工包料合同】相關文章：

建房包工包料合同04-02

農村建房包工包料合同03-16

包工包料建房施工合同04-21

農村建房包工包料合同04-01

包工包料建房合同范本08-28

包工包料建房合同范本12-24

農村建房包工包料施工合同05-09

農村自建房以包工包料合同03-16

包工包料建房施工合同范本12-13

農村自建房包工包料施工合同04-09