加工承攬合同

時間：2024-07-09 18:12:13 合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關推薦

[熱門]加工承攬合同14篇

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同對我們的約束力越來越不可忽視，它可以保護民事法律關系。那么大家知道正規的合同書怎么寫嗎？下面是小編精心整理的加工承攬合同，希望能夠幫助到大家。

[熱門]加工承攬合同14篇

　　加工承攬合同篇1

　　定作方：______（簡稱甲方）

　　營業執照號碼：______x

　　承攬方：______（簡稱乙方）

　　營業執照號碼：______x

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：_______

　　品名或項目

　　規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額：_______仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：______x

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：______x

　　三、履行的期限、地點和方式：______x

　　四、驗收標準和方法：______x

　　五、結算方式：______x

　　六、違約責任：_______除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1．承攬方的違約責任：_______不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值xx％或酬金總額xx％的違約金。

　　其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2．定作方的違約責任：_______中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值xx％的'違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金xx％的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的’有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：______x

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式xx份，正本雙方各執xx份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：_______從雙方簽章之日起到xx年xx月xx日止。

　　十二、本合同簽訂日期：______年xx月xx日

　　定作方：______x

　　代表：______

　　開戶銀行：______

　　帳號：______

　　承攬方：______x

　　代表：______

　　開戶銀行：______

　　帳號：______

　　xx年xx月xx日

　　加工承攬合同篇2

　　合同編號：_____________

　　簽訂日期：_____________

　　定作方：（以下簡稱甲方）_____________

　　承攬方：（以下簡稱乙方）_____________

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規的規定，甲乙雙方本著誠信、互利、公平、公開的原則，經友好協商達成如下合同條款，共同遵守執行。

　　第一條加工成品品名：_____________貨號：_____________面料：_____________顏色：_____________尺碼：_____________

　　第二條服裝數量

　　1、計量單位：_____________

　　2、數量：_____________

　　第三條原材料的提供由甲方提供原材料，具體見下：材料名稱數量質量：提供日期：_____________單價：_____________總金額：_____________

　　第四條服裝質量加工成品質量按甲方提供的樣衣或工藝單執行，樣衣由甲方保管，作為驗收的依據。樣衣、工藝單作為合同的附件。

　　第五條技術資料、圖紙提供

　　1、甲方提供服裝款式（樣衣或圖片）、標志圖案等圖樣的技術資料。

　　2、乙方（fag）在生產過程中，發現甲方提供的圖紙和技術要求不合理，應當及時通知甲方，甲方應當在__2_天時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內沒有答復，乙方有權停止工作，并在__2__內通知甲方，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、乙方必須對甲方提供的服裝款式、圖紙等技術資料進行保密，不得向任何人泄漏任何相關資料，也不得在甲方訂單之外利用甲方提供的資料自行加工、銷售。

　　4、未經甲方許可，乙方不得留存服裝樣品及相關的技術資料。

　　第六條報酬

　　1、加工單價：______________

　　2、總金額（元）：______________

　　第七條包裝方式內用______________，外用______________包裝，包裝費由_______________方承擔。

　　第八條服裝交付

　　1、交貨地：_____________

　　2、產品的交（提）貨期限：______________。

　　第九條服裝驗收

　　1。驗收期間：______________。

　　2、認真核對貨物的品名、款號、數量、嘜頭，準確無誤后方可抽樣。3。驗收方式：產品按30%抽檢，抽樣標準為：隨機。

　　4、驗收標準：與樣衣款式、做工一致驗收包括：商品的外觀質量、規格、數量、包裝、內在質量、標識等項目進行檢驗和檢測。根據貨物實際情況，以驗收標準為依據判定合格與否。

　　6、經首次檢驗不合格的加工成品，甲方在2天內通知乙方并有權要求乙方返修。

　　7、對于乙方返修后的加工成品由甲方依照上面的驗收標準再次檢驗，對于再次檢驗，不合格的加工成品交由甲方處理，并從甲方支付給乙方的加工費用中扣除不合格產品的成本價格。

　　第十條定金預付貨款

　　（1）甲方應于________年____月____日前向乙方交付定金_元；甲方不履行合同的，無權請求返還定金，乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須雙倍返還定金。

　　（2）甲方應于________年____月____日前向乙方交付預付款_元；甲方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還；乙方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。

　　第十一條報酬結算

　　1、付款期限：甲方應于驗收無誤收貨之日起____日內，一次性付清合同約定的全部款項；

　　第十二條留置權如甲方未支付價款，在雙方沒有例外約定時，乙方對完成的服裝享有留置權。

　　第十三條違約責任

　　1、甲方的違約責任

　　（1）制作中途未經過雙發同意，私自變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　（2）中途廢止合同，償付甲方的未履行部分價款總值的50%的違約金。

　　（3）未按合同規定的時間和要求向乙方提供原材料、技術資料等或未完成必要的輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失；乙方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工待料的損失。

　　（4）超過合同規定期限領取定作物的，除按本條

　　第五款規定償付違約金外，還應當承擔乙方實際支付的保管、保養費。甲方超過領取期限____日不領取定作物的`，乙方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給甲方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時時，乙甲方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償乙方的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　（1）未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，甲方有權拒收，由此造成的損失由乙方賠償。

　　（2）交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，甲方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分甲方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由乙方賠償。

　　（3）未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。甲方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，乙方應當償付甲方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由乙方賠償損失。

　　（4）逾期交付定作物，應當向甲方償付違約金為外發加工總費用的10%天。未經甲方同意，提前交付定作物，甲方有權拒收。

　　（5）不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的10%。

　　（6）由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。

　　（7）未按合同規定的辦法和期限對甲方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知甲方調換，補齊的，由乙方對工作質量，數量承擔責任。

　　（9）擅自調換甲方提供的原材料，甲方有權拒收，乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理，應當按甲方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十七條爭議解決凡因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，如雙方不能通過友好協商解決，協商不成的，按依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定本合同經雙方簽字后于________年____月____日起生效。合同執行期內，甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同如有未盡事宜，須經雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與合同具有同等效力。

　　甲方：____________

　　乙方：____________

　　______年______月______日

　　加工承攬合同篇3

　　定作單位：_______項目經理部（以下簡稱甲方）

　　承攬單位：_______海陸模壓有限公司（以下簡稱乙方）

　　根據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國合同法》、《加工承攬合同條例》等有關規定，甲方將本工程項目加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本補充合同，以資共同遵照履行。

　　一、加工品名：______________高爐大修工程高爐斜橋上料弧型軌道加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、加工總價：捌仟元整人民幣（￥：8000.00元人民幣）

　　三、本加工構件合同總價一次包定，不受市場物價浮動和有關部門調價文件的影響；已包含了加工制作時所要發生及所涉及到的所有加工內容及費用，加工制作范圍內將不再發生的'其它費用支出。

　　四、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

　　五、加工期限：暫定_______日歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　六、交付狀態：按甲方提供的加工制作圖圖示狀態交付。

　　七、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

　　八、本補充合同作為原合同之附件，與原合同具有同等效力。本補充合同其它規定同原合同相同。

　　九、本補充合同經雙方代理人鑒字、單位蓋章后即生效，至全部構件交付驗收合格、結清款項，保修期滿后自動失效。

　　定作單位：_______項目經理部

　　承攬單位：_______海陸模壓有限公司

　　單位地址：_______省_______市錦豐鎮

　　單位地址：_______省_______市楊舍鎮

　　委托代理人：_______委托代理人：_______

　　執行人：_______執行人：_______

　　電話號碼：_______電話號碼：_______

　　簽訂日期：___年___月___日

　　加工承攬合同篇4

　　合同編號：____________________

　　定作方：____________________

　　承攬方：____________________

　　簽訂地點：____________________

　　簽訂時間：____________________

　　一、加工標的

　　貨物名稱：____________________型號：____________________

　　面料：____________________顏色：____________________

　　單位數量：____________________單價：____________________

　　總金額：____________________交貨地點及期限：____________________

　　交期：____________________ 出口國：____________________

　　合計人民幣____________________，(大寫)____________________，按實際金額結算( 單價含線、稅、封箱帶)

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)

　　材料質量:____________________數量:____________________

　　提供日期:____________________定額:____________________ (面料，里料一律按定單數量到位。)

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天;定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

　　四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

　　五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的.損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。(定做方自提)

　　九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔(包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等)。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

　　2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、合同一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起立即生效，如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　十五、未盡事項雙方協議解決。

　　定做方：____________________ 承攬方：____________________

　　代表人：____________________ 代表人：____________________

　　時間：____________________時間：____________________

　　加工承攬合同篇5

　　甲方(定作方)：

　　代理人：

　　地址：

　　聯系電話：

　　乙方(承攬方)：

　　代理人：

　　地址：

　　聯系電話：

　　為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任，確保合同全面履行，經雙方平等協商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。

　　第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款

　　1、防盜門名稱___________，

　　2、規格___________，

　　3、單位___________，

　　4、數量___________，

　　5、單價(元/M2)___________。

　　注：以實際安裝樘數結算，面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。

　　工期要求：

　　第二條承攬方式、材料的提供

　　1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責制作、安裝，運輸到施工安裝現場;

　　2、本合同價格內已包含：制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;

　　3、材質標準：

　　4、乙方產品必須附有產品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品，如有發生乙方無條件退貨重作。

　　第三條承攬范圍

　　1、乙方承攬加工范圍：

　　2、工程地點：

　　第四條合同價款的計算、結算、支付方式

　　1、計算方法：面積以現場實際測量面積為準。

　　2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。

　　3、付款方式：安裝完畢經驗收合格付總價款的95%，余5%作為質量保證金，待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。

　　第五條合同價款與酬金

　　本合同價款共計：以實結算_________元整。

　　第六條加工制作安裝要求

　　1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料，具體施工尺寸由乙方現場實測。

　　2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關費用及電費由乙方承擔。

　　3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審核簽字后方可制作生產

　　4、乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。

　　5、為了保證工程的進度和質量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

　　第七條工期

　　1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。

　　2、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　(1)按施工準備規定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工;

　　(2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工

　　(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　第八條工程質量標準和驗收辦法

　　1、本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。

　　2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督和整改。

　　3、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站，一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的.處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，并經設計單位簽證后實施，所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

　　第九條質量保修工程竣工并經驗收合格后，乙方按規定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用，甲方全額退還質保金。

　　第十條安全及特別約定

　　1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作，高空作業配安全帶，進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。

　　2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發現，甲方有權隨時解除本合同。

　　第十一條違約責任

　　1、工程質量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。

　　2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的千分之一。

　　3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　第十二條爭議的處理

　　1、如在本合同履行過程中雙方發生爭議，應當首先通過友好協商解決。如協商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。

　　2、本合同未盡事宜，可由雙方協商一致后訂立補充協議處理，補充協議為本合同的組成部分。

　　第十三條合同的生效和份數

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)：

　　代理人(簽字)：

　　合同簽訂地：

　　_________年____月____日

　　乙方(蓋章)：

　　代理人(簽字)：

　　合同簽訂地：

　　_________年____月____日

　　加工承攬合同篇6

　　簽訂地點：____________

　　簽訂時間：__年______月______日

　　定作方（甲方）：____________

　　承攬方（乙方）：____________

　　按照《_____》的有關規定，本著平等互利、協商一致的'原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：____________

　　2、項目地點：____________

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號：____________

　　貨物名稱：____________

　　規格：____________

　　數量：____________

　　單價：____________元/m2

　　備注：____________

　　1、鋼質防火門甲級

　　2 、乙級

　　3、丙級

　　合計：____________（樘）_________元。

　　金額（大寫）：____________（不含稅）

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板；表面處理為靜電噴涂；顏色；門板為平板；按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：_______根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955—20_________。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的__%，貨物全部進場，再付總貨款的__%，安裝完畢再付總價的％，剩余％為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　九、違約責任

　　1、按《_____》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：___________乙方：___________

　　法定代表人：_______法定代表人：____________

　　代理人：_________代理人：____________

　　電話：___________電話：___________

　　______年______月______日______年______月______日

　　加工承攬合同篇7

　　合同編號：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　定作人：＿＿＿＿＿＿簽訂地點：＿＿＿＿＿＿＿＿＿

　　承攬人：＿＿＿＿＿＿簽訂時間：＿＿年＿＿月＿＿日

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物｜規格｜計量｜｜報酬｜交貨期限及數量

　　數量

　　名稱｜型號｜單位｜｜單價｜金額｜合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料｜規格｜計量

　　數量｜質量｜提供日期｜消耗定額

　　名稱｜型號｜單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在＿＿＿＿日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的＿＿＿＿日內答復。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的`主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：

　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條報酬的結算方式及期限：

　　第十三條定作人在＿＿＿＿年＿＿＿＿月＿＿＿＿日前交定金（大寫）＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第＿＿＿＿種方式解決：

　　（一）提交＿＿＿＿＿＿＿＿仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人｜承攬人｜鑒（公）證意見：

　　定作人（章）：承攬人（章）：

　　住所：住所：

　　法定代表人：法定代表人：

　　居民身份證號碼：居民身份證號碼：

　　委托代理人：委托代理人：

　　電話：電話：

　　開戶銀行：開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：賬號：經辦人：

　　郵政編碼：郵政編碼：年月日

　　監制部門：印制單位：

　　加工承攬合同篇8

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協議：一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：

　　1) 制造的'內容："";

　　2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

　　3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;

　　4) 字體白天及夜晚均為紅色;

　　5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

　　6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;

　　7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;

　　三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。

　　四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。

　　五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。

　　七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　年月日

　　加工承攬合同篇9

　　定作方：_______________(簡稱甲方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡稱乙方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《加工承攬合同條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目規格、型號單位數量單價價款或酬金元金額

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：_________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的.違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____ %的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的39;有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本合同一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本合同有效期限：從雙方簽章之日起到________年____月____日止。

　　十二、本合同簽訂日期：________年____月____日

　　定作方：________________ 代表：__________________ 開戶銀行：______________ 帳號：__________________

　　承攬方：________________ 代表：__________________ 開戶銀行：______________ 帳號：__________________

　　________年____月____日

　　加工承攬合同篇10

　　甲方(委托方)：

　　乙方(加工方)：

　　甲、乙雙方本著平等、自愿、誠實信用的原則，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

　　一、委托加工產品品名、單價及金額

　　二、委托加工方式

　　1、甲方提供原材料，乙方負責加工產品。

　　三、質量要求及技術標準

　　1、乙方嚴格按照甲方提出質量要求進行加工。

　　2、技術標準參照國家標準執行。

　　四、包裝要求及交貨地點，運輸方式

　　1、乙方按甲方要求進行包裝。

　　2、甲方指定地點交貨。

　　3、運輸方式為陸運，運費由甲方負擔。

　　五、結算方式

　　1、乙方全部交貨后，由乙方開具發票交與甲方。

　　2、甲方以現金或銀行匯款方式與乙方結算。

　　六、違約責任

　　1、乙方必須嚴格按照雙方規定時間交貨。

　　七、解決合同糾紛的方式

　　1、本合同在履行過程中發生爭議，由當事人雙方協商解決。

　　委托方(甲方)：

　　加工方(乙方)：

　　代表人簽字(或印章)：

　　年月日年月日

　　加工承攬合同篇11

　　買賣合同是出賣人轉移標的物的所有權于買受人，買受人支付價款的合同。加工承攬合同，是承攬人按照定作人的要求完成工作，交付工作成果，定作人給付報酬的合同。承攬合同一般來說包括加工合同、定作合同、修理合同、復制合同、測試合同和檢驗合同等。其中的定作合同是承攬人用自己的設備、技術、材料和勞力，應定作人的特殊要求制作成品，定作人接受成品并支付報酬的合同。定作合同與買賣合同經常被混淆。

　　一、買賣合同與承攬合同的區分標準。

　　法律之所以區分各種有名合同，并在實體法和訴訟法中針對各類合同作出不同的法律規定，原因在于立法者對各種契約關系中的利益關注程度不同。首先，從實體法即《合同法》的規定來看，雖然二者具有相似性，但定作合同還是有著與買賣合同的顯著區別：比如合同法規定定作人對承攬人的工作有監督、檢查權，定作人有單方改變定作方案的權利，有單方要求承攬人停止加工行為的權利，承攬方未經許可不得留存技術資料和復制品等。法律賦予定作人如此諸多的權利，也就是讓定作人控制整個加工過程，反過來也就是說，只有定作人控制整個加工過程的合同，法律才確認其為承攬合同。從合同當事人的角度來解釋也就是說，只有在定作人有控制生產人生產過程、而相關商品生產人也同意定作人對自己的生產過程進行必要控制時，雙方才稱得上達成了“加工承攬”的合意。在現實中，即便有的合同作了諸如“留置權”的約定，但如果該合同中沒有定作方控制生產過程的意思表示，或者該合同明確排斥定作方對生產方的必要控制，則不

　　論雙方在合同中如何約定留置權，都不能認定雙方簽定的合同是承攬合同。其次，從訴訟程序法來看。最高法在關于民事訴訟法的適用解釋中，明確將承攬合同的加工地作為承攬合同的履行地以及訴訟管轄地，做如此規定，是為了達到最大限度的查明案件真相的目的，即通過訴訟管轄權的制

　　度構建，使法院最大可能的'接近案件主要事實的發生地，以方便辦案。這說明司法機關關注的也是承攬合同的加工過程，審查的重點也是加工過程中雙方當事人權利義務的行使和履行。從這一方面來看，說明法院系統亦認為注重加工過程約定的合同才是承攬合同，反過來解釋就是，不注重加工過程而只注重標的物交付和轉讓的合同的應當是買賣合同。

　　由此可見，二者的區別關鍵在于：在承攬合同中，定作人注重的是對生產過程的控制和監督；如果一個合同規定了定作人對生產過程的必要的控制權，而且這些控制權顯然屬于該合同的重要部分，則該合同應屬于承攬合同，反之則屬于買賣合同。

　　二、其他具體區別：

　　1、買賣合同以轉移所有權為目的，出賣人的主要義務是轉移標的物的所有權；承攬合同以完成一定工作為目的，轉移標的物的所有權只是承攬人完成工作后的一項附隨義務。

　　2、在買賣合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象都是一定的物；在承攬合同中，雙方當事人的權利義務所指向的對象主要是一定的行為。

　　3、買賣合同的標的物是雙方約定的出賣人應交付的物；承攬合同中

　　的標的物只能是承攬人嚴格按照定作人的要求而完成的工作成果。

　　4、買賣合同的標的物可以是種類物，也可以是特定物；承攬合同的標的物是一種工作成果，這種工作成果是特定物，如有著特定的尺寸和功能。

　　5、承攬合同的定作人在工作成果未完成之前，隨時可以解除合同；而買賣合同的當事人并無此權利。

　　6、買賣合同中當事人可以約定自合同成立起標的物意外滅失的風險，可由買受人承擔，也可以由出賣人承擔。承攬合同中在工作完成前，只能由承攬人自己承擔工作物意外滅失的風險。

　　因此，實務中最重要的是審查該合同有無意在強調標的物的接受人對生產進行控制的內容。比如審查合同有沒有約定標的物接受人享有材料選材或者生產過程的監督檢查權、是不是享有單方設計變更權或終止定作權。這些約定不一定全部具備，但是必須能顯示出定作人對生產過程的必要控制，如果沒有體現對生產過程的控制，應認定為買賣合同。反之則認定為承攬合同。

　　加工承攬合同篇12

　　合同編號：______________

　　發包方：______（以下簡稱甲方）

　　承包方：______________（以下簡稱乙方）

　　根據《_____》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：298345.8元。最終標的以______縣財政局預（決）算審查中心決算價為最終標的。

　　第二條：制作書架的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣______元）計取

　　注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的'稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：____，_____年______月______日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條書架安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的書架進行安裝；

　　②、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除%做為另行維修費用，并不返還乙方（按雙方預定的標準和技術要求驗收）；

　　④、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第七條：結算方式、期限及安裝費用

　　①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。

　　②、乙方交貨后5日內，甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　③、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。

　　④、剩余的合同標的額______%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條：甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額______%的違約金；

　　②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支______%%的違約金。

　　第九條：乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2%違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除______%的違約金。

　　第十條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交______委員會仲裁；

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第十一條：附則

　　①、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發包方（全稱）______________（蓋章）承包方（全稱）______________（蓋章）

　　經辦人：______________經辦人：______________

　　單位地址：______________單位地址：______________

　　開戶銀行：______________開戶銀行：______________

　　賬號：______________賬號：______________

　　電話：______________電話：______________

　　傳真：______________傳真：______________

　　郵政編碼：______________郵政編碼：______________

　　_______年_______月_______日____年____月____日

　　加工承攬合同篇13

　　定作方（以下簡稱甲方）：

　　承攬方（以下簡稱乙方）：

　　供料方（以下簡稱丙方）：

　　甲方委托乙方加工______________，丙方為甲方____________加工原材料的指定供料方，乙方在甲方處所承攬的加工成品所需原材料須在丙方處采購。經三方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。：

　　一、工程項目名稱：

　　二、施工地點：

　　三、工程量：

　　四、工程總額及付款方式：

　　1、工程總額：

　　2、付款方式：

　　3、甲方支付完畢工程款項，擁有制品所有權。

　　五、工程期限：

　　1、合同簽定次日起核算，7個工作日。

　　風險提示：

　　加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量，目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。

　　如果質量是以樣品為準，除了雙方封存樣品外，還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。

　　六、乙方工作：

　　1、保證在工程期限內完成工程的制作.安裝工作。

　　2、施工所有材料嚴格執行工程項目預算書所規定的規格、品型。

　　七、甲方工作：

　　1、保證如合同約定支付乙方工程款項。

　　2、乙方進入現場施工時，施工場地應具備施工條件。

　　3、施工過程中協同乙方進行物業管理或相關管理單位的協調工作。

　　4、負責合同約定門面標識的所有審批工作。

　　八、丙方工作

　　風險提示：

　　原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供，均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下，承攬方更要注意對原材料的質量驗收，經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定，承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的，承攬方應該負損害賠償責任。為此，承攬方應該提高保管材料的風險意識。

　　1、丙方應當提交產品品種、型號、規格、質量符合同規定的，如果不符合規定，甲方聲明同意利用的，應當按質論價，甲乙丙三方再次協商定價。

　　2、丙方交貨質量有瑕疵丙方還應承擔返工返修、產品本身、物料或產品報廢的費用、質量問題所造成的乙方交貨不及時承擔責任等。

　　九、驗收：

　　1、材料以工程預算書中所標明規格、品型驗收。

　　2、廣告制作的.規格、尺寸按施工圖紙及說明驗收（效果圖僅作為視覺參考，不做為驗收標準）。

　　3、項目施工完畢由乙方工程監理先行自檢，自檢合格后上交工程驗收單，由甲乙雙方進行驗收。

　　4、甲方在驗收過程中對質量如有意見，須在驗收單中說明，經雙方現場勘察，確有質量問題的，乙方進行后期整改。

　　5、工程驗收單支付甲方時，甲方應在接收單手續上簽字或蓋章，收到工程驗收單三日內，甲方無意見說明或無任何書面意見，視為驗收合格。

　　十、保修：

　　1、甲方如發現制品損壞應及時通知乙方，乙方在12小時內到達現場進行制品檢修，通報維修情況。24小時內保證制品的正常使用。

　　十一、安全責任：

　　1、乙方施工戶外廣告制品機構安全責任1年。

　　2、施工過程中，乙方由于自身原因造成員工或第三者人身傷害及財產損失，乙方承擔完全責任。

　　3、因使用不當、擅自改造、災害及不可抗力造成制品損壞，乙方免除安全責任。

　　十二、合同變更：

　　1、合同內容及條款的變更，需雙方代理另立合同附件，簽章有效。

　　2、因合同變更造成與本合同相關內容不符時，以合同變更后的附件為依準。

　　十三、違約責任：

　　1、乙方因自身原因，不能在施工期內完成工程，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　2、甲方如不能如期支付工程款項，逾期一天扣罰工程總額1%。

　　3、因審批手續造成工程延期或罰款甲方承擔所有責任。

　　4、在甲方逾期未付應付款項時，乙方擁有制品所有權。

　　5、如一方未經對方同意而違反約定，另一方可不再履行合同，造成的損失由違約方賠償。

　　6、在雙方發生糾紛時協商解決，協商不成時可向朝陽法院提起訴訟。

　　十四、附件：

　　1、雙方公司經營執照（加蓋公章）

　　2、工程項目預算，施工圖及效果圖。

　　十四、合同成立和生效

　　1、本合同訂立、執行和解釋及爭議和解決均適應中國法律。

　　2、附件及補充協議具有同等法律效力。

　　3、本合同一式2份，雙方各持1份。

　　十五、其他

　　本合同若有未盡事宜的，經甲乙雙方或甲乙丙三方協商后可另行簽訂補充協議，經有關方蓋章簽字后作為本合同的組成部分，具有同等效力。若補充協議與本合同有沖突的，以后補充協議為準。若協商不成的，則適用《中華人民共和國合同法》及其解釋的規定。

　　（以下無正文）

　　甲方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　乙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　丙方：

　　委托代理人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　賬號：

　　_________年____月____日

　　加工承攬合同篇14

　　承攬方（甲方）：_________

　　定作方（乙方）：_________

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱：_________

　　型號：_________

　　規格：_________

　　質量要求：_________

　　計量單位：_________

　　數量：_________

　　加工費：_________

　　單位總價：_________

　　第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

　　第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

　　第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

　　材料名稱：_________

　　型號：_________

　　規格：_________

　　質量要求：_________

　　計量單位：_________

　　數量：_________

　　單價：_________

　　總價：_________

　　圖紙、技：_________

　　術資料及：_________

　　交付時間：_________

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱：_________

　　交付時間：_________

　　交付地點：_________

　　交付數量：_________

　　包裝要求：_________

　　檢驗方法：_________

　　運輸方法：_________

　　運費承擔：

　　第六條加工費結算辦法與時間_________。

　　第七條乙方應于____年____月____日前向甲方交付定金____元；乙方應于____年____月_____日前向甲方交付預付款_____元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的.損失由甲方賠償。

　　2、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4、甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的____‰償付違約金。

　　5、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值_____%的違約金。

　　6、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的違約責任

　　1、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。

　　3、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6、乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　（一）甲方：________

　　1、甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　（二）乙方：________

　　1、乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2、乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3、在簽署本合同時，任何法院、_____機構、_____或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4、乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件_____、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在_________天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1、根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2、各方通訊地址如下：_________。

　　3、一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1、本合同受_________國法律管轄并按其進行解釋。

　　2、本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第_________種方式解決：

　　（1）提交______________委員會_____；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。本合同正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力；合同副本_________份，送_________留存一份。

　　承攬方（蓋章）：_________定作方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　_________年_________月_________日_________年_________月_________日

　　簽訂地點：_________簽訂地點：_________

【加工承攬合同】相關文章：

承攬加工合同07-01

承攬加工合同07-07