- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
(熱)承攬加工合同14篇
在人們越來越相信法律的社會中,越來越多的場景和場合需要用到合同,合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規(guī)范。那么合同要怎么擬定?想必這讓大家都很苦惱吧,以下是小編為大家整理的承攬加工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對大家有所幫助。
承攬加工合同 篇1
定作方:_______________
承攬方:_______________
根據(jù)《加工承攬合同條例》有關規(guī)定,經(jīng)雙方協(xié)商一致,訂立下列條款,共同信守:____________
品名或項目
規(guī)格、型號單位數(shù)量單價價款或酬金元金額:仟____佰____萬____仟佰____元____角____分
一、產(chǎn)品的質(zhì)量、包裝、加工方法:________________________
二、原材料的提供以及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量:________________________
三、履行的期限、地點和方式:_________________________
四、驗收標準和方法:_________________________
五、結算方式:_________________________
六、違約責任:除不可抗力的原因外,任何一方不履行合同,都要承擔違約責任。
1、承攬方的違約責任:不能交付定作物或完不成工作,償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額_______%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十一條的有關規(guī)定執(zhí)行。
2、定作方的違約責任:中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量和設計等,賠償承攬方因此造成的`損失,中途廢止合同,屬承攬方提供原材料的,償付未履行部份價款總值_____%的違約金;
不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。
其余違約行為按《加工承攬合同條例》第二十二條的有關規(guī)定執(zhí)行。
七、雙方約定的其它條款:________________
八、以上條款如有未盡事宜,應以書面協(xié)議,作為附件。
九、本合同執(zhí)行中發(fā)生糾紛,雙方應及時協(xié)商解決,協(xié)商不成時,任何一方都可以向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
十、本合同一式________份,正本雙方各執(zhí)___________份,副本送工商行政管理局所存查。
十一、本合同有效期限:從雙方簽章之日起到________年________月________日止。
十二、本合同簽訂日期:________年________月________日
甲方(簽字):________________
乙方(簽字):________________
簽訂日期:_______年_____月_____日
承攬加工合同 篇2
甲方: (以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
甲、乙雙方在平等互利、友好協(xié)商的基礎上,根據(jù)《中華人民共和國合同法》和有關法律、法規(guī)、就乙方承攬甲方廣告牌安裝的有關事宜達成如下協(xié)議,由雙方共同遵守:
一、項目概況
1、項目名稱:廣告牌安裝
2、安裝地點:以每次實際安裝的地點為準
3、項目內(nèi)容:乙方根據(jù)甲方要求,獨立負責廣告牌的安裝工作。
二、承攬方式和安裝費用
乙方承攬甲方一年內(nèi)的廣告牌安裝項目,期間乙方全權負責廣告牌的安裝,時間從合同簽訂之日算起。
三、安裝費結算方式
分次給付安裝費用。
乙方廣告牌安裝好后,通知甲方驗收。甲方應在驗收合格后一次性付清該次的安裝費用。
四、安裝方式及質(zhì)量、安全要求
1、乙方包工包料,包質(zhì)量包安全,負責廣告牌安裝的整個過程。
2、乙方保證廣告牌安裝符合國家規(guī)定的戶外廣告標準及相關的質(zhì)量標準,并保證廣告牌結構達到設計強度的要求。
五、制作、安裝工期
1、乙方應在雙方協(xié)商的時間內(nèi)完成廣告牌的安裝工作,并通知甲方驗收。若驗收不合格,乙方應在接到甲方驗收不合格的通知之日起次日內(nèi)返工,并通知甲方再次驗收。
2、在乙方安裝廣告牌期間,因甲方單方面的原因?qū)е挛窗春贤s定而造成乙方無法按期完工,責任由甲方負責,如遇到不可抗力因素,如遇暴雪天、臺風等自然災害,由雙方協(xié)商順延工期。
六、雙方權利與義務
1、甲方應向乙方提供待安裝的`廣告牌
2、廣告牌安裝的施工過程中所出現(xiàn)的一切安全事故,造成的經(jīng)濟損失和人員傷亡的責任均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
3、嚴格按照雙方的約定安裝廣告牌,因廣告牌安裝引起的所有事宜,均由乙方負責處理并承擔所有法律責任。
4、乙方應當保證其安裝的材料及施工程序符合國家標準或行業(yè)標準,保證所提供的鋼制材料質(zhì)量符合國家標準。
5、乙方應當確保安全施工,乙方所有施工工作人員之用工手續(xù)、保險手續(xù)均由乙方自行負責,因廣告牌施工而發(fā)生之工傷責任、致人損害的人身賠償、財產(chǎn)賠償責任由乙方負責。
七、其他事項
1、雙方在執(zhí)行合同中,若發(fā)生爭議協(xié)商不成,任何一方均可向合同鑒定地的人民法院提出訴訟。
2、本合同若有未盡事宜,雙方另簽補充協(xié)議,補充協(xié)議與本合同具同等法律效力,若補充協(xié)議與本合同不一致的,以補充協(xié)議為準。
3、本合同自甲、乙雙方簽字蓋章起生效,一式貳份,甲、乙雙方各執(zhí)壹份。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬加工合同 篇3
定做方:__________________(稱甲方)
承攬方:__________________(稱乙方)
根據(jù)《______________》規(guī)定,結合本工程的實際情況,雙方經(jīng)友好協(xié)商簽訂本合同,以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容:
1、制作內(nèi)容:
主鋼構:鋼梁。H(400~800)_________________________。材質(zhì)為Q235。鋼構必須進行除銹。刷中灰面添一道、中灰底漆(防銹漆)一道。
二、合同價格及結算方式:
1、合同造價按______________噸。合同總價款為______________,以實際決算為準。(貨款可以用現(xiàn)金或承兌付給。)
2、合同簽訂三日內(nèi)甲方付款
3、提貨:
。1)、第一次送齊二十八架鋼架,甲方不付貨款,提第二次貨時付清前次貨款,依次類推,至此全部提清,最后一次提貨時甲方全部付清貨款。
4、結算方式:按合同規(guī)定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算。
三、質(zhì)量要求:
乙方必須按照國家現(xiàn)行鋼結構制作、驗收規(guī)范(鋼結構工程施工質(zhì)量驗收規(guī)范GB50205—20_________)認真加工制作,確保構件質(zhì)量達到鋼結構規(guī)范要求。
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在乙方廠房內(nèi)提貨;運費由甲方負責,裝車由乙方負責。
2、交貨時間:__________________________________________
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車。裝車時應按照規(guī)范要求進行裝運,要求運輸公司使用足夠數(shù)量的'墊木,盡量避免運輸過程中出現(xiàn)構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內(nèi)。
2、甲方負責運輸,運輸標志應按甲方要求實施(具體由甲方再出發(fā)運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構建加工圖紙一套,并簽字認可。由乙方認真完善后按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改和變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、乙方必須接受甲方的質(zhì)量監(jiān)督檢驗,不得擅自外協(xié)加工,乙方應按甲方委派的現(xiàn)場質(zhì)量監(jiān)理的合理要求制作,發(fā)現(xiàn)問題及時糾正。
4、甲方如現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內(nèi)趕到現(xiàn)場協(xié)助解決。
5、乙方質(zhì)量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:
按《_______________》相關規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式:
甲乙雙方在合作過程中,如發(fā)生糾紛,應由雙方友好協(xié)商解決,協(xié)商不成,則由提交當?shù)豞______________委員會_______________。
九、附則:
1、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,甲方定金到賬后生效。此合同有效期為__________年__________月__________日至__________年__________月__________日。
2、未盡事宜,雙方協(xié)商解決或另立補充合同。
甲方(蓋章):____________________乙方(蓋章):____________________
委托代理人:____________________委托代理人:____________________
聯(lián)系方式:____________________聯(lián)系方式:____________________
開戶行:_________________________開戶行:____________________
賬號:_________________________賬號:_________________________
日期:______________________日期:______________________
承攬加工合同 篇4
甲方:___________
乙方:___________
乙方為甲方加工零件一批。
經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守:
第一條:加工成品質(zhì)量要求:
一、甲方提供圖紙和質(zhì)量要求。
二、乙方按照甲方圖紙要求進行加工。
第二條:甲方提供圖紙共計:份,由甲方于___________年___________月___________日前送交乙方。乙方在依照甲方的要求進行加工期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知甲方;甲方應當及時回復,提出修改意見。
第三條:加工價款:按核定價格計算共計:元。(乙方附明細清單)
第四條:驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,乙方通知甲方到廠驗收,驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求和圖紙為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準。
第五條:交貨的時間和地點:___________年___________月___________日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。由甲方自行提貨。
第六條:乙方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款;甲方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第七條:結算方式及期限:甲方收到全部加工件,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳。
第八條:乙方的違約責任
一、乙方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付加工件,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,乙方應當負責重新加工,并承擔逾期交付的責任。
二、乙方逾期交付加工件的,應當向甲方償付違約金,每逾期一天,按逾第六條:本合同簽字之日,甲方向乙方給付預付款:元(大寫:,期交付部分的價款總額的百分之一償付違約金。
三、乙方不能交付加工件的`,應向甲方償付不能交付加工工件部分價款總值50%的違約金。
第九條:甲方的違約責任
一、甲方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,對已加工工件等經(jīng)甲方認定后賠償乙方因此造成的損失。
二、甲方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分加工件價款總值50%的違約金。
三、甲方如未按合同規(guī)定的時間向乙方提供圖紙和其他技術資料,除交付加工件的日期得以順延外,甲方應當償付乙方因停工待料的損失。
四、甲方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向乙方償付違約金。
第十條:不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使加工件或原材料毀損、滅失的,乙方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但乙方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除乙方責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償
第十一條:本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同一式份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方:___________(蓋章)
乙方:___________(蓋章)
代表人:___________
代表人:___________
地址:___________
地址:___________
電話:___________
電話:___________
開戶銀行:___________
開戶銀行:___________
帳號:___________
帳號:___________
___________年___________月___________日
承攬加工合同 篇5
定作方:(甲方)
承攬方:(乙方)
根據(jù)《中華人民共和國合同法》,經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商,本著互惠、互利、合作的原則,達成以下合同條款:
第一條項目名稱:車間排風工程
第二條施工地點:
第三條合同范圍:風機安裝;風機線路敷設;風機電氣控制箱安裝。
第四條工程預算:(略)
詳情可參考公司網(wǎng)站信息,或來電咨詢。
第五條合同總價款:元;人民幣大寫:元。
第六條場地要求:甲方須向乙方提供能夠施工所須的場地、三相電等便利條件,并派員現(xiàn)場進行協(xié)調(diào)幫助。
第七條驗收標準和方法:
(一)按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求,圖紙作為驗收標準。
(二)乙方施工完畢后通知甲方,甲方應在次日內(nèi)對產(chǎn)品進行驗收,逾期視為甲方自動放棄權利并視為驗收合格,如有問題,甲方自負責任。
(三)甲方如不能在乙方指定時限內(nèi)前來驗收,應及時通知乙方,另定日期。但甲方應承認工序或工程的竣工日期,并承擔乙方的相關費用。
第八條工程期限:25天。(因甲方原因造成的工期延誤應延長同等天數(shù))
第九條付款方式:合同一經(jīng)簽訂,甲方即應付合同總價款的50%作為定金給乙方;乙方在設備材料到場后,甲方再付合同總價款的30%給乙方,工程驗收合格后,甲方一次付清合同總價款給乙方。
第十條乙方的違約責任:
(一)未按合同規(guī)定的'質(zhì)量交付定作物或完成工作,甲方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,甲方有權拒收,由此造成的損失由乙方賠償。
(二)逾期交付定作物,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
第十一條甲方的違約責任:
(一)中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償乙方因此造成的損失。
(二)超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向乙方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
(三)變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十二條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,乙方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在甲方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,甲方應當承擔責任,并賠償乙方由此造成的損失。
第十三條糾紛的處理:加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向乙方所在地人民法院起訴。
本合同自甲方預付(定金)款到帳起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,甲方和乙方各執(zhí)一份;各留存一份。
補充條款:
甲方:(蓋章)乙方(蓋章)
代表人:代表人:
地址:地址:
電話:電話:
簽約日期:簽約日期:
承攬加工合同 篇6
合同編號:_______________
甲方(定作方):__________公司
乙方(承攬方):__________
鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號 產(chǎn)品;乙方系專業(yè)產(chǎn)品生產(chǎn)商。根據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經(jīng)充分協(xié)商一致,訂立本合同。
第一條 定作物情況:
1.1 品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替 )
1.2 規(guī)格:(應寫明定作物具體的規(guī)格型號,技術要求復雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)
1.3 數(shù)量:(具體寫明定作物的數(shù)量,并注明單位 )
1.4 備注:(如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第二條 合同價款
2.1 合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
2.2 付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作為產(chǎn)品質(zhì)量責任的牽制)
2.3 付款時間:(寫明年、月、日)
第三條 加工成品質(zhì)量要求及技術標準:
3.1 質(zhì)量要求:(應明確填寫要達到的質(zhì)量標準是國標還是行業(yè)標準或者甲方具體要求,必須要寫全稱)
3.2 技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數(shù))
3.3 以封存樣品為質(zhì)量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
4.1 用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質(zhì)量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
4.2 用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
4.3 甲方于________年____月____日之前提供原材料。
4.4乙方收到甲方提供的原材料之日起____日內(nèi)檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后____日內(nèi)通知甲方調(diào)換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條 技術資料、圖紙的提供和保密
5.1 甲方負責提供技術資料和圖紙。
5.2乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起____日內(nèi)回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
5.3甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經(jīng)甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現(xiàn)甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何
第三人意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉(zhuǎn)讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協(xié)助任何
第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經(jīng)許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發(fā)。
第六條 驗收標準和方法
6.1 驗收標準:(寫明是以國家標準、行業(yè)標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
6.2 驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
6.3 甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
6.4 甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
6.5 驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。
6.6 對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物,在使用后____日內(nèi)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷,甲方有權要求退還。
6.7 雙方就定作物的質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,以質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明為準。質(zhì)量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條 交(提)定作物的時間和地點
7.1 雙方約定由甲方自提定作物
7.1.1 自提定作物的時間: (寫明年、月、日)
7.1.2 自提定作物的地點: (寫明詳細地址不可省略)
7.2 雙方約定由乙方送交定作物
7.2.1 送交定作物的時間: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.2.2 送交定作物的地點: (如選擇了7.1,則在空格處劃線)
7.3 任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協(xié)議,所達成的協(xié)議與本合同有同等的法律效力。
7.4 交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的39;,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)?以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條 包裝要求及費用負擔:
8.1 包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質(zhì)、包裝的大小尺寸等)
8.2 費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔 )
第九條 運輸方式及費用負擔
9.1 定作物的運輸方式: (寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
9.2 運輸費用由 (如無內(nèi)容,在空格處劃線)承擔。
第十條 定作物的保修
10.1 定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止 )
10.2 在保修期內(nèi)乙方提供保修服務。
第十一條 定金及預付款
11.1 甲方向乙方交付定金的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.2 甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)
11.3 甲方向乙方交付預付款的數(shù)額:(大、小寫兩種形式填寫)
11.4 甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)
第十二條 乙方的違約責任:
12.1 未按合同約定的質(zhì)量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質(zhì)論價;不同意接受的,應當負責修理或調(diào)換,并承擔 元每件的.違約金。經(jīng)過修理或調(diào)換后,仍不符合合同約定的質(zhì)量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.2 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
12.3 逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的_____%違約金。延期交貨超過____日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
12.4 由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調(diào)換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條 甲方的違約責任:
13.1 超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價 ‰的違約金。
13.2 無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
13.3 變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
13.4 其它違約責任: (如無內(nèi)容,在空格處劃線)
第十四條 爭議的解決方式本合同在履行過程中發(fā)生的爭議,由雙方協(xié)商解決。如果雙方不能協(xié)商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者
二)種方式解決:
一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“____市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。
二)向(根據(jù)有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其
一)人民法院起訴。
第十五條 本合同簽訂地點 (應詳細填寫合同簽訂的地點,如:________區(qū))
第十六條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式_____份,雙方各執(zhí)_____份。
甲方(章):__________乙方(章):__________
法定代表人:________法定代表人:________
委托代理人:_________委托代理人:__________
地址:_______________地址:_______________
電話:_______________電話:_______________
承攬加工合同 篇7
甲方:__________有限公司
乙方:_____________________
依據(jù)《中華人民共和國民法典》及相關法律法規(guī)的規(guī)定,雙方經(jīng)平等協(xié)商,就甲方委托乙方定作(下稱“定作物”)等相關事宜達成一致,特簽訂本合同明確雙方權利義務,以資共同信守。
第一條合同主體
1、甲方(定作人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
2、乙方(承攬人):___________有限公司
住所:_____________________
郵編:_____________________
法定代表人:________________
注冊號:_____________________
3、甲方為依法設立的法人單位,依法有權簽訂及履行本合同。
4、乙方為依法設立的法人單位(或其分支機構、個人獨資企業(yè)、個體工商戶),有同類、同等規(guī)模定作物生產(chǎn)或銷售經(jīng)驗(或同類服務提供經(jīng)驗),熟悉定作物性質(zhì)和特點并熟知與定作物相關的法律法規(guī)、規(guī)章及標準。
5、乙方合同主體變更:
。1)乙方承諾,合同成立后將不以任何理由要求將合同主體變更為任何第三人。
(2)若乙方堅持將合同項下的權利義務轉(zhuǎn)讓給第三人的,經(jīng)甲方書面同意后可變更為乙方指定的第三人,但乙方須按應收款的______承擔違約金。
(3)發(fā)生乙方營業(yè)執(zhí)照注銷、所有銀行賬戶注銷等情況的,若乙方為公司法人則任何第三方(包括但不限于乙方股東、法定代表人、代理人、經(jīng)辦人等)無權向甲方主張任何權益若乙方為個人獨資企業(yè)或個體工商戶,除原投資人或經(jīng)營者本人外,其他人無權向甲方主張任何權益(包括但不限于乙方代理人或經(jīng)辦人)。
第二條定作物
1、定作物清單及價款
定作物名稱:_____________________
規(guī)格型號:_____________________
計量單位:_____________________
價款:_____________________
2、價格組成及價格有效期:
(1)合同單價已經(jīng)包括乙方依法應當承擔的全部材料費、制作費、包裝費、運費、安裝費、稅費、裝卸費等所有相關費用
。2)價格適用期間:本合同價格的適用期間按以下第【a或b】項確定,價格適用期間屆滿后,如甲方繼續(xù)購買乙方定作物,則由雙方另行協(xié)商確定價格。
a、自______年______月______日起至______年______月______日止。
b、自本合同簽訂之日起至實際供貨數(shù)量達到合同約定數(shù)量之日止。
第三條合同價款
1、總價款及結算方式:
2、付款方式:有/無定金(比例)。
3、付款提示:乙方應當在每次付款前向甲方出具書面的《付款提示函》并附《驗收單》和合法有效的發(fā)票。
4、發(fā)票:
每次付款時乙方須提供合法有效的發(fā)票。乙方未提供發(fā)票或提供發(fā)票有法律瑕疵的,甲方有權拒絕付款,同時乙方應承擔瑕疵發(fā)票面額______的違約金。因發(fā)票瑕疵而導致稅務局做出的任何處罰決定導致甲方支付罰款、聲譽損失的,由乙方支付罰款并向甲方支付罰款金額雙倍的違約金以賠償甲方經(jīng)濟和聲譽損失。
5、支付方式:甲方采用以下第______種方式向乙方支付合同價款。
b承兌匯票c網(wǎng)上銀行d其他方式
6、收款人信息:開戶行、戶名、賬號。乙方保證其提供的銀行名稱及賬號正確。如有錯誤造成甲方錯誤支付的,視為甲方已履行相應的義務,乙方損失自行承擔。
第四條設計與質(zhì)量標準
1、設計由【甲/乙】方負責(必要時甲/乙方負責協(xié)助設計):______
。1)若由甲方負責設計,則甲方應于前向乙方交付定作物設計文件。乙方應對其進行校對,對于設計文件中的明顯錯誤或缺陷應在3日內(nèi)向甲方提出書面異議,甲方應在收到書面異議后的3日內(nèi)答復。
。2)若由乙方負責設計,則乙方應于前向甲方交付定作物設計文件,甲方應當在收到后3日內(nèi)審核并回復是否同意的意見,逾期未做明確表示則視為同意設計文件。
2、定作物的質(zhì)量標準:應當符合設計文件要求和本合同附件二《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》。
3、樣品:樣品采用以下第種方式執(zhí)行。乙方交付的定作成品應當符合樣品的質(zhì)量標準,但樣品有隱蔽瑕疵的除外。
1)不使用樣品。
2)本合同定作物樣品由提供,雙方確認、封存后由甲方保管,作為驗收的依據(jù)。
3)在正式制作前,乙方應當先行制作樣品,經(jīng)甲方樣品確認合格后再正式制作。
4、其它要求:除本合同約定標準外,定作物成品還必須符合國家、地方或行業(yè)關于質(zhì)量、安全、環(huán)保的相關規(guī)定和要求。上述標準如有不一致之處,以要求高者為準。
第五條原材料
1、主要原材料清單
提供方:________________________
名稱:________________________
品牌:________________________
生產(chǎn)廠家:________________________
規(guī)格型號:________________________
計量:________________________
單位:________________________
數(shù)量:________________________
甲方:________________________
乙方:________________________
2、除上述所列原材料外的其他材料由乙方提供。乙方應當采購合格的原材料并確保滿足定作物的質(zhì)量標準和使用要求。
3、乙方提供的主要原材料須在開工前通知甲方派員驗收,甲方于接到乙方通知后日內(nèi)派員對原材料進行檢驗并出具書面意見。
4、甲供原材料由方負責運輸至乙方加工、制作地點(地址為:______),費用由承擔。乙方應當在收到后2日內(nèi)對甲供原材料進行檢驗,如果乙方對質(zhì)量、規(guī)格等有異議,應當立即以書面方式向甲方提出,否則視為乙方認可甲供原材料。
5、甲供原材料的耗用計量方法:______【對于貴重材料而言,這很重要】
6、甲供原材料節(jié)余部分的返還:______【對于貴重材料而言,這很重要】
第六條制作與包裝
1、乙方應當按本合同約定標準和時限制作定作物。
2、乙方承諾,未經(jīng)甲方書面同意不會將完成定作物的全部工作或主要工作另行分包給第三方,否則構成重大違約,甲方有權解除本合同,并且乙方應當按本合同總價款的30______%賠償甲方損失。
3、包裝要求:______乙方應提供適宜本合同項下定作物運輸和保存的包裝方式,外包裝應當應注明定作物名稱、規(guī)格型號,單位包裝內(nèi)的定作物數(shù)量,生產(chǎn)廠家、地址、注意事項等文字和標識。由于采用不充分、不妥善的包裝方式而導致的任何風險和損失均由乙方承擔,且不因定作物交付而免除乙方的此類責任。
4、特殊包裝要求:______。包裝物是否回收:______。
5、其他約定:______
第七條交貨
1、合格交貨:______乙方按照合同約定的時間將定作物成品送達到約定的交貨地點并經(jīng)甲方驗收合格,方為合格交貨。
2、交貨時間:______。
3、交貨地點:______(詳細地址:______)。
4、運輸:______運輸由乙方負責,并承擔全部運費、裝卸費。從運輸工具卸下后至甲方指定存放位置的二次搬運費由甲/乙方承擔。
5、驗收:______甲方應當在定作物運至約定交貨地點后日內(nèi)進行驗收并出具書面意見。如果定作物需要由乙方負責進行安裝,則雙方應當按照本合同約定在安裝完畢后進行驗收。書面的驗收合格意見是乙方要求甲方付款的必要依據(jù)。
6、風險轉(zhuǎn)移:______定作物毀損、滅失的風險在交貨驗收合格前由乙方承擔,交貨驗收合格后由甲方承擔。
7、交貨遲延:______每遲延一日,乙方應按合同價款的0、05______%承擔違約金。遲延交貨達到七日的,甲方有權解除本合同,乙方應當按合同價款的______承擔違約金。‘
8、數(shù)量不足:______如交付的定作物數(shù)量不足,乙方應當在2日內(nèi)補足,并應當按當批定作物價款的______承擔違約金。
9、質(zhì)量瑕疵:______如交付的定作物質(zhì)量不符合本合同約定,則甲方有權要求乙方在2日內(nèi)修理或更換合格的定作物。如乙方未能在此時限內(nèi)調(diào)換合格定作物的,甲方有權解除合同,乙方應當按該批定作物價款的20______%承擔違約金。
第八條安裝(適用于乙方負責安裝的情況)
1、安裝責任:______由甲/乙方負責本合同項下定作物的安裝,因此產(chǎn)生的全部費用由甲/乙方承擔。
2、安裝工期:______總工期為個日歷天。計劃開工日期為年月日,竣工日期為年月日。實際開工日期以甲方通知進場時間為準。因乙方原因造成工期延誤的,每延誤一天乙方應承擔相當于工程總價款的0、05______%的違約金。
3、施工要求:______
。1)質(zhì)量標準:______見合同附件《技術參數(shù)與質(zhì)量標準》
。2)檢查與整改:______乙方應認真按照標準、規(guī)范和設計的要求及甲方發(fā)出的指令施工,隨時接受甲方及建設單位、監(jiān)理單位的檢查。檢查中發(fā)現(xiàn)工程質(zhì)量達不到約定標準的部分,乙方必須按要求返工或修復完善,直至達到約定標準。因此增加的一切費用由乙方承擔,且工期不予順延。
4、資源供應:______施工用水源、電源接點由甲方提供,水、電費用由甲承擔。
5、安全監(jiān)護:______
(1)乙方完成安裝調(diào)試內(nèi)容需要使用甲方提供的腳手架、配電箱等設施的,應當在進場安裝前對相關設施及周圍環(huán)境的安全狀況進行檢查確認。如果乙方認為相關設施不符合安全防護要求需要調(diào)整改造,則乙方以書面方式將調(diào)整改造建議提交甲方項目負責人如乙方未提出書面調(diào)整改造建議即進場安裝,則視為乙方認可相關設施符合安全防護要求,不需要進行調(diào)整改造。
(2)乙方在安裝調(diào)試過程中需使用腳手架、吊籃、托板等進行高空作業(yè),或者帶電作業(yè),或者在狹窄空間使用電焊、氣焊作業(yè)的,安裝作業(yè)人員作業(yè)必須使用安全護具,現(xiàn)場需設專門人員進行時時監(jiān)護,并制作作業(yè)監(jiān)護記錄。甲方可以隨時檢查乙方的作業(yè)監(jiān)護記錄。
6、自檢與復檢:______本合同項下定作物安裝完畢后,乙方應進行自檢,自檢合格后報甲方進行復檢。甲方復檢合格后報【政府主管部門名稱】進行驗收。
7、驗收:______本合同項下定作物安裝完畢并經(jīng)乙方自檢合格后日內(nèi),甲方組織驗收并出具書面驗收意見。
第九條保修
1、保修期:______保修期為年,自驗收合格之日起計算。實際起算時間以書面驗收文件所載時間為準。乙方負責安裝的,以安裝完畢后驗收合格的確認文件所載時間為準
2、保修金:______。
3、保修:______保修期內(nèi),因定作物質(zhì)量原因發(fā)生的問題,由乙方負責維修并承擔相關費用和責任。乙方應當在接到甲方通知后8小時內(nèi)到場維修完善,否則乙方應當承擔違約金貳佰______元,并且甲方可以自行或委托第三方維修,相關費用從保修金中扣除,不足部分可以甲方認為適當?shù)姆绞较蛞曳阶匪鳌?/p>
4、未履行保修義務:______
。1)乙方接到甲方或物業(yè)公司維修通知(口頭或書面)后拒不到現(xiàn)場處理或超過規(guī)定的到場時間后2小時仍未到場的,甲方有權自行組織維修。甲方有權從保修金中扣除相應賠償金額(包括但不限于因質(zhì)量問題或乙方維修不及時給業(yè)主造成的損失等),如果保修金不足以彌補甲方損失的,甲方有權向乙方追索。
。2)乙方累計3次未及時到場的,甲方有權扣留全部剩余保修金。乙方認可甲方單方作出的通知記錄作為乙方未按時到達現(xiàn)場的有效證據(jù)。
5、保修金的支付需同時滿足下列條件:______
。1)質(zhì)量保修期已經(jīng)屆滿。
。2)乙方已按約定履行了保修義務乙方未按約定履行保修義務給甲方造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
。3)因定作物質(zhì)量問題給甲方或最終使用人造成損失的,乙方已經(jīng)賠償該損失或賠償金已經(jīng)從保修金中扣除。
。4)不存在乙方未履行的其他合同義務。
6、甲方不需要支付保修金的利息。
第十條知識產(chǎn)權與保密
1、乙方保證其向甲方提供的設計文件及/或供應的成品不侵犯他人的知識產(chǎn)權。如有第三方因甲方購買、使用乙方供應的定作物向甲方主張知識產(chǎn)權權益的,由乙方承擔全部賠償責任及訴訟費、律師費等。
2、乙方承諾,在本合同簽訂、履行期間及履行完畢后5年內(nèi)為甲方保守秘密。未經(jīng)甲方許可,不得留存或泄露甲方設計文件及定作物成品、復制品或其他相關信息、資料。
第十一條履約擔保
1、乙方采用下列第種方式提供履約擔保,用以擔保乙方全面履行合同義務:______
。1)保證金
。2)銀行保函
2、乙方采用下列第種方式提供保證金:______
。1)現(xiàn)金
。2)電匯
(3)轉(zhuǎn)賬支票
3、扣除與返還:______供貨完畢或合同期滿,本合同余留價款不足以抵付乙方應承擔違約金的,乙方同意從上述履約保證金中扣除,剩余履約保證金于供貨完畢并驗收合格后返還乙方(不計利息)。
4、乙方違約的,甲方除有權扣除本條約定的履約擔保外,甲方還有權從乙方與甲方簽訂的'其他定作物采購合同或乙方與甲方關聯(lián)企業(yè)簽訂的定作物采購合同的應收款中扣除因此對甲方造成的損失。
5、索賠:______甲方按上述方式仍不能足額收取違約金或賠償金額的,甲方通過訴訟方式向乙方索賠。
第十二條風險提示
1、價格波動:雙方確定合同價格時已經(jīng)充分考慮風險因素,合同價格已經(jīng)包含所有可能發(fā)生的風險事項,任何風險因素導致的利益損失各自獨立承擔。
(1)具體風險因素包括但不限于本合同項下定作物的價格或生產(chǎn)所需的人工、材料、設備等市場價格變動以及國家稅收調(diào)整等因素。
。2)原則:______任何情況下不得調(diào)高合同價格在合同簽署后市場價格向下波動的,甲方有權按照相應市場價格指數(shù),調(diào)整合同價格。
2、第三方索賠:______乙方必須對所供定作物質(zhì)量負責,凡因定作物質(zhì)量不符合本合同約定或者有其它內(nèi)在質(zhì)量瑕疵,而給甲方或任何第三方造成人身損害和財產(chǎn)損失的,均由乙方承擔全部責任。第三方因此向甲方索賠的,乙方應直接參與協(xié)商,否則乙方應接受甲方與第三方達成的賠償協(xié)議,并按此協(xié)議約定的標準賠償甲方損失。甲方與第三方通過仲裁或訴訟方式解決糾紛的,乙方應當按仲裁機構或法院的裁判文件或調(diào)解書確定的內(nèi)容賠償甲方損失,同時賠償甲方支出訴訟費和律師費等損失。前述費用乙方同意甲方優(yōu)先從工程款中扣除。
3、真實性:乙方向甲方提交虛假或偽造文件(包括但不限于公司公章、法定代表人名章、證件、結算記錄)的,一切虛假和偽造文件不作為雙方結算的依據(jù),乙方無權依據(jù)虛假和偽造文件向甲方主張任何權益。
4、合法性:乙方向甲方提交虛假的發(fā)票,乙方同意甲方可以因此不支付合同價款并且有權要求乙方承擔全部損失。
第十三條公平競爭
1、在投標、簽約及履約過程中,如果甲方員工存在吃、拿、卡、要等索賄行為的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,甲方承諾對相關責任員工一律予以辭退。
2、甲方員工存在本條第1款及第5款所述行為,乙方提供證據(jù)(如錄音、錄像、書面證據(jù)等)充分有效的,甲方將責令責任員工雙倍返還乙方支付的金額,并將乙方確定為長期合作伙伴。責任員工拒絕返還的,甲方將其移送司法機關處理后,甲方負責雙倍返還乙方支付的金額。
3、乙方承諾不以任何形式(含給付現(xiàn)金、財物、請客送禮等)賄賂甲方人員,如違反此承諾,乙方愿意向甲方支付相當于賄賂金額10倍的違約金。違約金可以直接從未支付的合同價款中扣除,或者通過法律途徑向乙方追索。必要時甲方可提請有關部門追究乙方人員的法律責任。
4、若乙方以任何形式賄賂甲方工作人員,甲方即將其列為不合格供應商,兩年內(nèi)不接受其參加甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)組織的招標。
5、在投標、簽約及履約過程中甲方及甲方關聯(lián)企業(yè)的工作人員通過語言或具體行動明示或暗示要求乙方退出競爭的,乙方可直接投訴,一經(jīng)查證屬實的,甲方承諾對相關責任人一律予以辭退。
6、甲方受理投訴的方式:______
聯(lián)系人:______電話:______
信函郵寄地址:______
投訴專用電子郵箱:______
第十四條通知
1、甲方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編:______
email:______
2、乙方聯(lián)系人及通訊方式:______
聯(lián)系人:______電話:______傳真:______
地址:______郵編
email:______
3、雙方的通知、許可、批準、簽證或做出其他決定均應采用書面方式。
4、上述內(nèi)容可以派員送達,傳真,郵寄或特快專遞送達,電話通知的應及時補充書面文件。
5、派員送達的應當有簽收文件。
6、采用傳真方式的,以受送達方的傳真機收到傳真信號即視為送達。
7、采用郵寄或特快專遞方式送達的,受送達方簽字的回執(zhí)為送達的證明。
8、采用派員送達、郵寄或特快專遞送達的,收件人為受送達一方公司、職能部門、所屬員工或分支機構的,均視為雙方的正式通訊函件,受送達一方拒收的亦視為已經(jīng)成功送達。
9、如一方更改聯(lián)系人或通訊方式應當以書面方式正式通知另一方,此后再聯(lián)絡時應使用被通知的聯(lián)系人或通訊方式。
10、如受送達一方電話或傳真號碼、郵寄地址有誤(或號碼、地址變更后未通知)造成無法送達的,由受送達一方承擔全部責任。
第十五條爭議解決
1、本合同簽訂、履行過程中發(fā)生任何爭議的,由雙方協(xié)商解決。協(xié)商不成的,任何一方均可以向合同簽署地人民法院提起訴訟。
第十六條合同附件
下列文件為本合同附件,與正文具有同等法律效力
1、附件一:______定作物明細表
2、附件二:______《技術參數(shù)與質(zhì)量標準明細》
3、附件三:______附加蓋乙方印章的委托代理人身份證復印件、乙方對委托代理人的《授權委托書》原件壹份。
4、附件四:______加蓋乙方公章的營業(yè)執(zhí)照(副本)復印件、加蓋乙方公章的《組織機構代碼證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的《稅務登記證》(副本)復印件、加蓋乙方公章的開戶許可證復印件或加蓋乙方公章的收款賬戶證明文件原件。
第十七條合同效力
1、本合同自雙方法定代表人或委托代理人簽字并加蓋單位印章之日起生效。
2、雙方就合同內(nèi)容做出的變更或補充,均以書面補充合同的約定為準。
3、本合同壹式肆份,甲、乙雙方各執(zhí)貳份,各份具有同等法律效力。
第十八條其他約定
1、其他約定:______
(本頁以下無正文)
合同簽章頁
(此頁系與a有限公司與《【】定作合同》的簽章頁,無正文)
甲方(蓋章):______a有限公司乙方(蓋章):______
法定代表人(簽字):______法定代表人(簽字):______
(或)委托代理人(簽字):______(或)委托代理人(簽字):______
簽訂地點:______
簽訂日期:______年月日
承攬加工合同 篇8
訂立合同雙方:
承攬方:××縣木具廠以下簡稱甲方
定作方:××縣百貨公司以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條加工成品
┌──────────┬───────────┬───┬───┬───┐
│品名│規(guī)格(長,寬,高cm)│單位│數(shù)量│備注│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃柜臺│130x40x90│件│120││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│塑料臺面柜臺│180x100x95│件│10│其中不│
│││││帶抽屜│
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│玻璃臺面柜臺│180x100x95│件│20││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│棉布貨架│180x40x200│件│10││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│大百貨電器貨架│180x80x200│件│5││
├──────────┼───────────┼───┼───┼───┤
│小百貨貨架│180x50x200│件│80││
└──────────┴───────────┴───┴───┴───┘
第二條加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳.
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做.
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便.
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償.
第五條工程價款:按核定價格單計算款25000元.
第六條驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收.驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明.
第七條交貨的時間和地點:一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計980元,全部費用由乙方負擔.
第九條運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計490元,全部費用由乙方負擔.運輸造成的損失,由甲方負責.
第十條本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款20000元(貳萬元).甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款.乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還.
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款.
第十二條甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償.
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償.
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失.
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的'價款總額的千分之一償付違約金.
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金.
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收.
第十三條乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失.
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值
30%的違約金.
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金.
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失.
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用.
第十四條不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效.
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份.
甲方:××縣木具廠(蓋章)
代表人:黃華新(簽名)
地址:七都鎮(zhèn)
電話:66.8971
開戶銀行:××縣支行七都鎮(zhèn)營業(yè)所
帳號:104750
乙方:××縣百貨公司
代表人:王新法
地址:城關中山街5號
電話:33.7347
開戶銀行:××縣支行
帳號:003485
一九八五年一月二十五日
承攬加工合同 篇9
訂立合同雙方:
定作方:(以下簡稱甲方)
承攬方:(以下簡稱乙方)
甲方委托乙方加工生產(chǎn)家具產(chǎn)品,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條產(chǎn)品的名稱、品種、規(guī)格:(詳見附件1)
第二條產(chǎn)品技術、質(zhì)量要求:產(chǎn)品質(zhì)量、款式、尺寸、材料、內(nèi)部結構及技術要求等,按照雙方簽字認可的設計圖紙、乙方提供的存放于甲方封存樣品及同行業(yè)相關規(guī)定為準。乙方必須在加工前向甲方提供中纖板的合格甲醛檢測報告,做成成品后,需再次向甲方提供合格的甲醛檢測報告;做油漆后成品需打樣;抽屜與柜體之間的縫隙不得超過2mm;嚴格按照圖紙所示的木紋方向施工;漆膜表面光亮平滑,家具漆表面厚度一致,漆面飽和、干凈、無顆粒、無氣泡、起泡開裂等現(xiàn)象;木紋接口均采用橫紋平接方式;家具均制作成整體式,不能采用拼接組合方式;家具板材材質(zhì)密度為,環(huán)保等級為
。
第三條交貨時間:_____年_____月_____日(如甲方推遲付款,交貨時間順延)
第四條交貨時間及交貨時間。交貨地點:
交貨時間:合同生效后
日交貨(或交貨時間詳見附件)。
第五條付款方式:
1.合同金額為:_____元,人民幣大寫:_____
;
2.預付款方式:雙方簽訂合同后,甲方在兩日內(nèi),先預付總金額的_____%;即_____元;
3.白坯產(chǎn)品完工后,付至合同總金額_____%,計:
萬元作為合同進度款。
4.成品后驗收合格付至總金額的_____,計:
5.安裝完畢后經(jīng)業(yè)主方驗收合格后付至合同總金額_____,計:
質(zhì)保金_____,質(zhì)保期_____年。
6.門邊線條25元/米,按實際收貨結算。付款方式:滿5萬結一次。
第六條驗收:
1.甲方應于乙方安裝完畢后在安裝現(xiàn)場進行驗收,并將結果通知乙方,如交貨期屆滿,甲方未能及時收貨,乙方可適當收取一定的保管費用。
2.如有質(zhì)量問題,由乙方負責維修或更換,直至甲方驗收合格為止;
3.如逾期驗收則視為質(zhì)量合格(注:安裝完畢七日內(nèi)驗收)。
4.如乙方生產(chǎn)的產(chǎn)品不符合要求,甲方有權終止合同。
第七條特別條款:
1.貨物運輸由_____方負責,運費由方承擔;搬運費由_____方承擔,產(chǎn)品安裝由方負責;
2.甲方未按期支付進度款、(交)提貨期限順延;
3.合同簽訂后如甲方要求取消部分或全部取消已訂之貨物,乙方有權要求甲方賠償因此而造成的.損失。
4.甲方應為乙方提供適合安裝作業(yè)的現(xiàn)場、供電、清潔環(huán)境、運貨通道。安裝期間,甲方應確保家具不因乙方以外的因素而致污損、滅失。
5、乙方在現(xiàn)場安裝作業(yè)時,所造成的安全事故由乙方全部承擔。
第八條違約責任
1.乙方違約,則雙倍返還預付款;
2.甲方違,則不退還預付款,而因此給乙方造成之其損失亦全額賠償;如不能再合同約定的期限內(nèi)支付乙方應付貨款,乙方有權從甲方貨物現(xiàn)場撤出所有產(chǎn)品,直至甲方支付應付所有貨款為止;
3.乙方不能按時交貨,按照每逾期一日向甲方支付
作為違約金,若該項違約金不足本條第一款金額,按第一款承擔違約金。
4.若因乙方質(zhì)量問題造成的損失,如人工費、搬運費、工期延誤等,全部費用由乙方承擔。
第九條法律效力:
1、本合同在甲、乙雙方代表簽字蓋章之日起生效;
2、本合同一式四份,甲方三份,乙方持一份;
3、一切由執(zhí)行本合同引起的或與本合同有關的政治甲乙雙方應當通過友好協(xié)商解決,如協(xié)商不能解決時,則提交成都仲裁委員會。
第十條其他事項
1.本合同附件與本合同具有同等法律效力。
加工圖紙必須由甲方現(xiàn)場代表李翔,乙方代表殷本建雙方簽字,每次辦理貨款乙方必須向甲方提供合格的發(fā)票。
甲方:乙方:成都市文春木業(yè)有限公司
法定代表人:法定代表人:
委托代理人:委托代理人:
地址:地址:
開戶行:開戶行:
賬號:賬號:
電話:電話:
_____年_____月_____日_____年_____月_____日
承攬加工合同 篇10
定作方(甲方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會信用代碼:
承攬方(乙方):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
傳真:
統(tǒng)一社會信用代碼:
定作方委托承攬方加工,經(jīng)雙方充分協(xié)商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條加工成品質(zhì)量要求
加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據(jù)。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作物的質(zhì)量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規(guī)定原材料的消耗定額。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量和規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交貨日期的計算,參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術資料和圖紙?zhí)峁┺k法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經(jīng)定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行,沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協(xié)商,在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題,除定作方使用或保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的.以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時,可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行。
2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù),以發(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________。
第九條運輸辦法及費用負擔
___________________________________________________________。
第十條結算方式及期限
___________________________________________________________。
第十一條其他
1、根據(jù)國家有關規(guī)定,定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據(jù)國家有關規(guī)定,經(jīng)當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,承攬方應當負責修整或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定,定作方仍然需要的,應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、承攬方未按合同規(guī)定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金______元(大寫:______);(合同中無具體規(guī)定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期天,按逾期交付部分的酬金總額的%償付違約金。
未經(jīng)定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%(______%—— ______%幅度)或酬金總額的______%(______%—— ______%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發(fā)到達地點或接收單位(人),除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的,由承攬方對工作質(zhì)量和數(shù)量承擔責任。
10、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途無正當理由解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的%(%—— %幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(%—— %幅度)的違約金。
3、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規(guī)定期限領取定作物的,除按本條第5款規(guī)定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期天,按酬金總額的%償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),應當承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時,當事人雙方應協(xié)商解決,或向合同管理機關申請調(diào)解;協(xié)商或調(diào)解不成的,依法向有管轄權的人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執(zhí)行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應由雙方共同協(xié)商,作出補充規(guī)定,補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式份,各交留存一份。
定作方(簽章):______承攬方(簽章):______
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
開戶銀行:______開戶銀行:______
賬號:______賬號:______
______年______月______日______年______月______日
簽于:______簽于:______
承攬加工合同 篇11
甲方(定作人):____________
法定代表人:____________
住所:____________
聯(lián)系電話:_________
統(tǒng)一社會信用代碼:____________
乙方(承攬人):____________
法定代表人:____________
住所:____________
聯(lián)系電話:_________
統(tǒng)一社會信用代碼:____________
甲乙雙方為攜手合作,促進發(fā)展,滿足利益,明確責任,依據(jù)《中華人民共和國民法典》有關法律之相關規(guī)定,本著誠實信用,互惠互利原則,結合雙方實際,協(xié)商一致,特簽訂本合同,以求共同恪守:
第一條 甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作 ___________模具。
第二條 質(zhì)量標準和要求、驗收方法(標準)及地點
1、質(zhì)量標準和要求:模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
(1)乙方必須按甲方提供的模具技術要求設計、制造模具。
(2)合格模具定義:
、倌>弑仨毞辖(jīng)甲方確認后的模具結構圖;
、谀>弑仨毞霞追教峁┑恼搅慵䦂D紙要求;
、勰>邏勖仨毞霞追酱_認的產(chǎn)品質(zhì)量標準。
2、驗收方法(標準):
、侔醇追降膱D紙和技術要求執(zhí)行;
、谀>呓Y構必須符合模具結構圖紙。
3、驗收地點:在甲方指定地點 ___________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告,如驗收不合格,必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條 原材料來源
模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術要求采購原材料,以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性,若乙方偷工減料或以次充好,甲方可單方面終止合同。
第四條 交(收)貨方法、地點及運雜費負擔
1、交貨方法及驗收:本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術要求進行試模、送樣,并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點:甲方指定場所 。
3、交貨時間:乙方模具生產(chǎn)自付款之日____天前交付本合同模具。否則,乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失(每遲交 ___________日,罰____元,大寫:__________ )。如是甲方原因造成不能如期交貨的,經(jīng)甲方書面形式確認后,交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔:由乙方送貨到甲方指定地點,運費由乙方承擔。
第五條 本合同模具總金額____萬元(大寫:_______ ),共 ___________套模具。
貨款結算時間及方法:___ 。
付款方式:簽訂合同預____%,試模合格交付使用 ___________個月內(nèi)____%。
第六條 技術資料提供及保管
1、甲方負責提供本合同約定的'模具的圖紙、技術要求及有關標準。
2、 涉及到資料中技術秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術保密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條 質(zhì)量異議/違約責任
1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題,甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方,并對乙方供應的產(chǎn)品進行妥善保管;乙方應當在接到甲方書面通知___________ 小時內(nèi)出具解決方案并趕至甲方現(xiàn)場進行處理。
2、 如甲方未按上款要求向乙方提出異議,則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品;如乙方未按上款要求保證進行售后服務,則視為接受甲方的處理意見。
3、 其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的《供方產(chǎn)品質(zhì)量技術協(xié)議》執(zhí)行。
第八條 其他
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始,所有權為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術協(xié)議、甲方提供的技術圖紙資料、乙方物料清單以及今后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時,乙方必須交還甲方在合同簽訂以及履行過程中交付的文件技術資料,具體的資料給還按雙方簽訂的《技術保密協(xié)議》執(zhí)行。
4、本合同委托項目,乙方不得轉(zhuǎn)包、發(fā)包給第三者,否則,甲方將取消其供應商資格,如因此引發(fā)了甲方損失,甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條 雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時,經(jīng)雙方協(xié)商并由___________ 市經(jīng)濟合同鑒定機關查實證明,可免予承擔民事責任。
第十條 合同生效、附件
1、本合同自簽訂之日起,雙方蓋章簽字之后生效。
2、 任何一方不得擅自修改或終止,如需修改或終止時,應經(jīng)雙方協(xié)商同意,另立協(xié)議方可有效。本合同權利不可轉(zhuǎn)讓。
3、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條 本合同在有效期內(nèi)任何一方違約,雙方都有權按《中華人民共和國民法典》有關規(guī)定,由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的,均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條 本合同一式兩份,雙方各執(zhí)一份。
定作人(簽章):_____ 承攬人(簽章):____________
法定代表人:____________
委托代理人:_______ 法定代表人:____________
委托代理人:____________
______年______月______日 ______年______月______日
承攬加工合同 篇12
承攬方:
定作方:
甲方為乙方加工柜臺,貨架,經(jīng)雙方協(xié)商,簽訂本合同,共同遵守.
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求:
一,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
二,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
三,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
四,甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙,先做規(guī)格樣品,由縣物價局核定價格后,雙方代表當面封存樣品,作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供.
第四條 圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進行工作期間,發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理,應當及時通知乙方;乙方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復,提出修改意見.甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復,有權停止工作,并通知乙方.因此造成的損失,由乙方賠償。
第五條 工程價款:按核定價格單計算款____元。
第六條 驗收標準和方法:本加工成品全部完工后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標準以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標準,數(shù)量以合同規(guī)定為標準.雙方在檢驗中發(fā)生爭議時,由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點:___年__月__日至__月__日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協(xié)議,并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負擔:由甲方負責包裝,以定作物不受損壞為準;每件包裝費均按4元計算,共計元,全部費用由乙方負擔。
第九條 運輸辦法及費用負擔:由甲方負責運輸,每件運輸費用均按2元計算,共計___元,全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失,由甲方負責。
第十條 本合同簽字之日,乙方向甲方給付預付款___元(元)。甲方不履行合同時,除承擔違約責任外,必須如數(shù)返還預付款。乙方不履行合同的,把預付款抵作違約金和賠償金,有余款的應返還。
第十一條 結算方式及期限:乙方收到全部定作物,驗收合格后,即辦理移交手續(xù),據(jù)以結帳,并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責任
一,甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物,乙方同意利用的,應當按質(zhì)論價;不同意利用的,甲方應當負責修理或調(diào)換,并承擔逾期交付的責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后,仍不符合合同規(guī)定的,乙方有權拒收,由此造成的損失由甲方賠償。
二,甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的,乙方仍然需要的,甲方應當照數(shù)補齊,補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由甲方賠償。
三,因甲方包裝不善造成定作物毀損的,由甲方賠償損失。
四,甲方逾期交付定作物的,應當向乙方償付違約金,每逾期一天,按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
五,甲方不能交付定作物的,應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
六,由甲方負責送貨的,如運輸中造成定作物損壞,甲方應當負責修理,達到合同規(guī)定的質(zhì)量要求,否則乙方有權拒收。
第十三條 乙方的違約責任
一,乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等,應當賠償甲方因此造成的損失。
二,乙方如中途廢止合同,應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的'違約金。
三,乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除交付定作物的日期得以順延外,乙方應當償付甲方因停工待料的損失.
四,乙方如超過合同規(guī)定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定,向甲方償付違約金。
五,乙方如無故拒絕接收定作物,應當賠償甲方因此造成的損失。
六,乙方如變更交付定作物的地點,應承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力:在合同規(guī)定的履行期限內(nèi),由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經(jīng)有關部門證明后,可免予承擔違約責任.但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時,雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調(diào)解,或向合同管理機關申請調(diào)解,仲裁,也可以直接向人民法院起訴。
本合同于__年__月__日經(jīng)公證生效,合同履行完畢即失效。
本合同一式五份,甲乙雙方各執(zhí)一份,縣公證處,縣物價局,縣建設銀行各存一份。
甲方:縣木具廠(蓋章)代表人:(簽名)地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
乙方: 代表人: 地址: 電話: 開戶銀行: 帳號:
承攬加工合同 篇13
委托方:_______紡織器材廠(甲方)
承攬方:_______電鍍廠(乙方)
1.加工的項目、產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、價格、交貨期:
項目
產(chǎn)品名稱、規(guī)格單位數(shù)量單價(___元)總價(___元)交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架_______以上只_______萬_______萬_______萬淬火綜條支_______萬萬_______萬合計。
2.質(zhì)量標準:
乙方根據(jù)甲方提供圖紙規(guī)定的技術要求和質(zhì)量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之______,但損壞件必須歸還甲方。
3.原料供應:
加工用鋅塊由甲方供應。
4.交貨方式:
由乙方負責往返運輸,運費由乙方自負。
5.質(zhì)量驗收方法:
完成加工后由甲方按質(zhì)量標準驗收。
6.結算方式:
xxxx。
7.違約責任:
甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等,乙方應按規(guī)定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的`經(jīng)濟損失,每天按加工產(chǎn)品總值千分之______交納罰金。甲方未按規(guī)定的時間和數(shù)量交付乙方加工物品,因而造成乙方停工損失,應按實際損失賠償。
甲方:_______紡織器材廠 乙方:_______電鍍廠
法定代表人:(蓋章)_______ 法定代表人:(蓋章)_______
地址:_______ 地址:_______
銀行帳號:_______ 銀行帳號:______
______年_______月_______日
承攬加工合同 篇14
定制人:_________
承攬方:_________
一、定制(加工)產(chǎn)品名稱、數(shù)量、金額、供貨時間及數(shù)量:
產(chǎn)品名稱:_________
規(guī)格:_________
單位:_________
數(shù)量:_________
單價:_________
金額:_________
二、材料的提供:由承攬方包工包料,產(chǎn)品價格包括原材料的'價格及加工費。
三、交貨地點:_________方式:_________付款條件:款到發(fā)貨
四、其他要求:合同以傳真件確認為準。
五、本合同經(jīng)雙方或代理人簽章后生效,雙方也可通過信件和數(shù)據(jù)電文等方式簽訂合同。
六、違約責任:承攬方、定制方違反合同約定的,應依本合同的約定承擔責任。合同沒有約定的,應依《民法典》的規(guī)定承擔責任。
定制方:_________承攬方:_________
聯(lián)系人:_________聯(lián)系人:_________
電話:_________電話:_________
地址:_________地址:_________
【承攬加工合同】相關文章:
承攬加工合同07-01
承攬加工合同(精選)07-16
(精選)承攬加工合同07-15
承攬加工合同07-07
承攬加工的合同05-19
承攬加工合同[精選]05-19
承攬加工合同(經(jīng)典)12-01
加工承攬合同(精選)07-20
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17