訂貨合同【通用】
在人民愈發(fā)重視法律的社會中，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同能促使雙方規(guī)范地承諾和履行合作。那么我們擬定合同的時候需要注意什么問題呢？以下是小編收集整理的訂貨合同，希望能夠幫助到大家。
訂貨合同1
甲方：___________ ______________
乙方：___________ ______________
第一條 基本合作內容
1.1 甲方保證及時、準確地向乙方提供本地農產品的種植面積、區(qū)域分布、上市時間、總產量預測等信息資料，以便乙方制訂市場營銷工作計劃。
1.2 甲方根據乙方的訂單負責當?shù)氐墓喜耸召徍桶b工作，確保乙方所需反季節(jié)瓜菜的貨源組織和供應;乙方負責瓜菜的運輸和銷售的。
1.3 甲方保證優(yōu)先向乙方提供反季節(jié)瓜菜，平均日貨量不低于_________噸;乙方保證優(yōu)先向甲方訂購反季節(jié)瓜菜(甲方不能確保乙方所需瓜菜的品質和數(shù)量情況除外)。
1.4 甲方協(xié)助乙方在當?shù)亻_展農作物新品種和農業(yè)生產技術的推廣業(yè)務，整合本地的農業(yè)資源，以推動本地農場企業(yè)與鄉(xiāng)鎮(zhèn)企業(yè)的農業(yè)信息網絡工程的。
第二條 訂貨、數(shù)量及價格
2.1 乙方每次訂貨可以電話、傳真或電子郵件通知甲方，甲方同意再以電子郵件或書面?zhèn)髡娲_認，詳列所需瓜菜品種、等級規(guī)格、數(shù)量、質量要求的、收購價格及交貨時間、地點等，傳真原件須乙方經辦人簽名并加蓋乙方單位公章生效。
2.2 乙方每次訂貨一般總量不少于5T貨車標準配載(空運貨物除外)，低于5T貨車標準載量乙方應提高瓜菜收購代理費標準。
2.3 甲方保證以最高優(yōu)惠的價格向乙供貨，在保證瓜菜品質的前提下盡可能降低瓜菜的收購成本價。具體瓜菜品種的具體收購價格和代理費由雙方根據當時的市場行情確定。
第三條 品種、等級、質量及包裝
3.1 乙方所需瓜菜的品種、等級和質量由雙方按照中國綠色通道電子商務網所提供的_________農產品等級標準確定，沒有標準的則由雙方看樣協(xié)商確定。
3.2 甲方確定每次瓜菜的采收時間，確保所收購的瓜菜干凈、新鮮，不摻雜土泥沙，沒有農藥和化肥等污染，符合綠色食品的標準，適合儲藏和長途運輸，完全滿足乙方對瓜菜的時間和品質要求。
3.3 瓜菜包裝費用標準由雙方根據不同的瓜菜品種和運輸要求確定，包裝物可由甲方負責提供，包裝費用由乙方承擔。需回收的包裝物由乙方負責回收交還甲方的。
第四條 交貨、驗收、裝車及運輸
4.1 甲方應在規(guī)定的時間和地點按時、按質、按量交貨，并及時通知乙方，由乙方經辦人根據雙方確定的等級質量標準的包裝要求驗收。
4.2 甲方負責組織人員根據承運人的要求及時裝車并承擔相應的責任和費用。甲方有義務協(xié)調因收購、裝車等因素所引發(fā)的民事、交通糾紛、保證承運人、運輸車輛及所裝載瓜菜的安全和通行無阻。
4.3 運輸車輛一般由乙方負責調派。甲方可向乙方推薦本地承運人但須保所薦承運人的商業(yè)信譽和承運車輛的車況良好，適合承運乙方本次所訂購的瓜菜。
第五條 費用支付及結算方式
5.1 乙方應在每次下單的當天，根據雙方核定的費用總計以電匯、轉賬或現(xiàn)金方式支付給甲方(特殊情況下可放寬至乙方收貨后的十天之內)
5.2 甲方委托乙方代銷瓜菜時，乙方只需擔保貨款的`及時回收，而無須承擔任何費用支出。瓜菜銷售完畢后，乙方應在十天內向甲方支付其所得的全部款項。
第六條 甲方的違約責任
6.1 甲方所交貨物的品種、數(shù)量、品質、質量或包裝明顯不符合雙方確認的標準，甲方應向乙方支付貨款總值_________%的違約金并賠償乙方相應的損失。
6.2 甲方末能在規(guī)定的時間和規(guī)定的地點按質、按量交貨而造成逾期交貨，乙方有權提出折價處理或拒收全部瓜菜，并要求甲方承擔乙方因此多支付費用和全部損失。
6.3 因裝車人員組織不力而延誤時間造成損失或因收購、裝車引發(fā)當?shù)孛袷隆⒔煌m紛而造成損失，甲方應承擔因此而造成的所有費用支出和相應的損失。
第七條 本合同一式兩份，雙方各一份，其他事項可另行協(xié)商。
甲方(蓋章)：_________ 乙方(蓋章)：_________
代表(簽字)：_________ 代表(簽字)：_________
________年____月____日 _________年____月____日
訂貨合同2
賣方：________公司
買方：____________
聯(lián)系電話：____________
聯(lián)系電話：____________
傳真：____________
傳真：____________
聯(lián)系人：____________
聯(lián)系人：________
買方向賣方采購如下貨品，經雙方協(xié)商具體事宜如下：
品名：電腦耗材規(guī)格單價/____________元數(shù)量金額
手續(xù)費：____________元
總金額：人民幣____元整
付款方式：買方________于8月18日先付訂金____元，剩余____元于8月20日付清。（備注：XX.8.18日發(fā)貨，發(fā)貨日之前付定金，含手續(xù)費30元）
賣方：________公司
買主：____________
簽訂日期：____________
訂貨合同3
合同編號：75406
甲方：______
乙方：______
茲因甲方生產需要向乙方訂印下列印刷品，經雙方協(xié)商同意訂立合同如下：
1.印刷品名稱、數(shù)量及交貨日期：
品名
規(guī)格
單位
數(shù)量
計劃單價
金額
用料
交貨期
2.加工原料：
3.質量和式樣：①質量：②式樣：
4.定貨數(shù)量的差額幅度：
5.貨款結算。
6.原材料供應：
甲方來料加工者，應由乙方作運貨處理，其貨款在乙方交貨結算時，憑甲方的.發(fā)票結算。
7.印件確定后，雙方中途變更應提前____日通知雙方協(xié)商同意，否則應負違約責任，并應賠償對方造成的損失。
8.外地用戶，可由乙方代辦運輸，乙方一經運出即為交貨，一切包裝費、運雜費均由甲方負擔。
9.本合同一式___份，雙方各執(zhí)一份。
10.本合同如有未盡事宜，須經雙方協(xié)商修訂之。
甲方：(章)_______乙方：(章)_______
地址：__________地址：__________
開戶行：_________開戶行：_________
帳號：__________帳號：__________
電話：__________電話：__________
商標印刷許可證_______號
訂貨合同4
甲方：___________（以下稱甲方）
乙方：___________（以下稱乙方）
甲、乙雙方在平等自愿的基礎上，經友好協(xié)商，根據《中華人民共和國合同法》等有關法律及法規(guī)的規(guī)定，就甲方向乙方訂購床上用品事宜，達成以下協(xié)議：
一、產品規(guī)格
1.甲方向乙方訂購的床上用品包括但不限于床墊、床單、被套等。
2.產品規(guī)格以雙方簽署的樣品為準，乙方應按照樣品要求生產，確保產品質量合格。
3.產品的質量標準符合國家相關法律法規(guī)和標準的規(guī)定，如存在問題乙方需承擔相應的責任。
4.產品訂單數(shù)量以甲方提供的訂單單據為準。
二、價格與支付
1.產品的.價格以雙方簽署的價格協(xié)議為準。在協(xié)議有效期內，價格一經確定，在任何情況下均不得變動。
2.乙方應在雙方約定的時間內交付產品，并于收到甲方支付的全款后發(fā)貨。
3.付款方式：甲方需支付產品全款，可選擇電匯、現(xiàn)金等方式進行支付。如因產品質量問題需要賠款的，雙方應協(xié)商解決。
三、交貨期限與驗收
1.乙方應在甲方約定的時限內按照訂單要求進行生產，并在生產完成后及時安排發(fā)貨。
2.收到產品后，甲方有權按照訂單要求進行驗收。如產品存在質量問題，乙方應負責返工或重新生產。
四、違約責任
1.任何一方未能履行合同，導致本合同無法履行的，應承擔相應的違約責任。
2.如因乙方原因導致甲方無法及時收到產品或產品質量未達標，乙方需承擔相應的賠償責任。
五、保密條款
1.雙方在合作過程中所涉及的技術資料、商業(yè)機密等應當進行保密，乙方不得向第三方泄露甲方機密信息。
六、爭議解決
1.本合同或其執(zhí)行過程中任何爭議均應協(xié)商解決。如果協(xié)商仍未得到解決，雙方可以選擇訴諸法律途徑解決。
2.本合同自雙方簽字蓋章后生效，并具有法律效力。
（以下無正文）
甲方（蓋章）：______________
簽字：______________
日期：______________
乙方（蓋章）：______________
簽字：______________
日期：______________
訂貨合同5
甲方(客戶)：
乙方(廠方)：
根據《中華人民共和國合同法》的有關規(guī)定，經雙方協(xié)商一致達成協(xié)議如下：
第一條：乙方在測量尺寸后_______天內提供設計圖。甲方根據設計圖紙完成廚房基礎工程(即天花、墻地磚、水電氣布置)后，通知乙方復測并修改圖紙。經甲乙雙方簽字確認的圖紙為最后的設計圖。
第二條：圖紙確認后不得隨意更改。如有一方需對已確定的設計圖進行較大修改，必須征得另一方的同意并經雙方簽字確認，按實際情況增減費用，安裝時間相應順延。
第三條：付款方式
甲乙雙方簽字確認后，可選擇下列方式付款：
甲方與_____年___月___日向乙方預付款的30%，待乙方送貨上門，最后安裝完工后，甲方按照雙方簽字確認的設計圖進行驗收，驗收合格后，即付清貨款的余額，計人民幣_____元(根據尺寸<見附件：材料結算清單>具實結算)。
第四條：交貨期限
乙方生產安裝工期自甲方交首付款第二天開始計算，即_____年____月____日。
乙方應于_____年____月____日前交貨，乙方送貨安裝必須提前 ___天通知甲方。
第五條：雙方責任
(一)甲方責任
1、甲方應該自行規(guī)范完成廚房基礎工程(即天花、墻地磚、水電氣布置)
2、甲方付款后，乙方即開始生產，如甲方提出退貨要求，則所付款不退，作為原材料的損耗。
3、甲方逾期付款，應及時向乙方說明原因并協(xié)商解決，否則乙方有權自行停工且工期順延。
(二)乙方責任
1、乙方應嚴格根據雙方確定的.設計圖進行加工制造，如因甲方原因導致成品與合同約定不符的，責任由甲方承擔。
2、乙方延遲交貨的，應及時提前與甲方協(xié)商，并說明原因。
第八條：甲、乙雙方如確因不可抗力的原因，不能履行或需延期履行本合同的，應及時通知對方，并說明不能履行或需延期履行的原因。
第七條：本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，由雙方協(xié)商，另訂附則于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第八條：本合同一式_____份，由甲、乙雙方各執(zhí)一份，副本_____份。
備注：
甲方： 乙方：
日期： 日期：
訂貨合同6
甲方： 乙方：
甲方向乙方進購品牌的珠寶產品，就相關情況特訂立以下合同：
一、產品名稱、數(shù)量、金額 （單位：元）
二、質量要求、技術標準：Q/YSD 1標準；
三、驗收標準：甲方收到貨物后，按合同第二款進行檢驗，檢驗合格后提貨；如在提貨前發(fā)現(xiàn)有嚴重損壞現(xiàn)象，應及時通知乙方。甲方收到乙方貨物后必須出具加蓋甲方公章的收貨確認書郵寄回乙方，詳細所列貨物品名、數(shù)量。
四、運輸方式及交貨時間、地點：
交貨時間為： 年 月 日之前，具體交貨時間以乙方書面告知時間10天以內為主。交貨地點為 ，由甲方自提，運輸費用由甲方承擔。
五、付款方式及周期：合同簽訂后30天內，甲方將預付款匯入乙方銀行帳戶；預付款為總額的. %，即 元；其余貨款在甲方收到全部貨物后15天內支付。
六、本合同在履行過程中發(fā)生爭議，雙方當事人協(xié)商解決；
七、違約責任：
1、乙方在收到甲方的預付款后，在約定交貨時間內安排交貨，如不能按時交貨，則視為違約，乙方應退還預付貨款并承擔該筆貨款金額10%的違約金。
2、甲方或乙方未按上述規(guī)定履行其義務，應承擔違約部分貨款總額20 %的違約金。
3、任何一方不履行義務，經他方要求拒不改正的，他方有權解除合同，由此造成的損失由違約方承擔。
八、合同有效期：甲方支付預付款后生效； 十、本合同一式兩份，雙方各一份。
甲方： 乙方： （蓋章） （蓋章） 地址： 地址： 法定代表人： 法定代表人： 委托代理人：委托代理人： 電話： 電話： 郵編： 郵編： 日期： 日期：
訂貨合同7
供方 (以下簡稱甲方)：
需方 (以下簡稱乙方)：
經甲乙雙方友好協(xié)商，就乙方向甲方購買快思聰繼電器產品事宜達成如下協(xié)議：
一、購買產品清單：
合計(人民幣大寫)：壹拾貳萬伍仟元整
二、甲方的權利和責任：
1、甲方保證所供貨物質量符合乙方要求。
2、甲方負責更換已經燒毀的繼電器，不再收取任何費用。
三、乙方的`權利和責任：
1、乙方應按本合同規(guī)定的條款如期支付貨款給甲方。
四、運輸和安裝：
甲方負責將設備運輸至乙方指定的地點，并負責安裝更換，相關費用由甲方承擔。
五、付款方式：
1、乙方需預付合同總金額的60%，合計RMB:75000.00元給甲方，設備到場經甲方驗收合格后。再付總貨款的30%，合計RMB:37500.00元，剩余20%，待甲方安裝調試完成后，3日內支付完畢，合計RMB:25000.00元給甲方。
六、售后服務：
甲方銷售之產品，質保期為一年。
甲方銷售之產品，如屬甲方選用其他廠家之產品由甲方系統(tǒng)集成，然后則按照該廠家的售后服務條款執(zhí)行。
以上條款若屬乙方使用不當或由不可抗因素造成，則不屬于質保范圍。甲方銷售之產品實行10年保修，質保期后相關維修費用由乙方承擔。
七、違約責任：
甲方產品安裝調試后節(jié)電率達不到預期效果，節(jié)電率每下降一個百分點，然后售價也同比例下調。
乙方必須按合同規(guī)定條款支付貨款，如拖延不付，甲方有權拆走設備，乙方必須賠付合同金額30% 的違約金給甲方。
八、其它事項：
本合同雙方簽字蓋章后生效，未盡事宜由雙方協(xié)商解決。然后本合同一式二份，甲、乙雙方各執(zhí)一份。
九、備注條款：
甲方：乙方：銀行帳號：銀行帳號：開戶銀行：開戶銀行：電話： 電話：
公司地址： 公司地址：
訂貨合同8
合同編號：76693
買受人
簽訂地點：
計量單位：
合同編號
出賣人
收貨單位
到站
品種
規(guī)格
標號
產地
等級
單價(元)
總數(shù)量
總金額
交(提)貨時間、數(shù)量
路局
車站
專用線
買受人 出賣人
開戶銀行 開戶銀行
帳戶名稱 帳戶名稱
帳號 帳號
通訊地址 通訊地址
郵編 郵編
電話 電話
E-Mail E-Mail
1.本合同按《合同法》等有關規(guī)定執(zhí)行。
8.如需提供擔保，另立合同擔保書，作為合同附件。
2.運輸方式：
9.違約責任：
3.結算方式：
10.合同爭議的`解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決;協(xié)商不成的，按下列第種方式解決：
(一)提交仲裁委員會仲裁;
(二)依法向人民法院起訴。
4.交(提)貨地點、方式：
5.包裝標準，包裝物的供應與回收：
6.驗收意見：
11.其他約定事項：
7.檢驗標準、地點、期限及費用負擔：
備注
買受人：(章) 出賣人：(章)
委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)
年 月 日 年 月 日
訂貨合同9
承 攬 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定 作 方：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質量要求
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質量
1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質量、規(guī)格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品是不得偷換零部件。
3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條 技術資料、圖紙?zhí)峁┺k法
1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規(guī)定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3.定作方應當按規(guī)定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條 價款或酬金
價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質量監(jiān)督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點
1.交(提)定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。
2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算和分析。
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結算方式及期限
第十一條 其他約定
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的`，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應當比照 中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。
六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
七、實行代運或送貨的定作物，錯發(fā)到達地點或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
八、由于保管的不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
第十三條 定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，有責任應當賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力
在合同規(guī)定的履行期限內，因為不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條 糾紛的處理
加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項處理：
1.向仲裁機關申請仲裁;
2.向人民法院起訴。
本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，本合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。
定作方：________________________
代表人：________________________
____年____月____日
承攬方：________________________
代表人：________________________
____年____月____
定作方：______ 合同編號：
承攬方：______ 簽訂地點：
簽訂時間： 年 月 日
訂貨合同10
發(fā)包人：_________（全稱）（以下簡稱甲方）
承包人：_________（全稱）（以下簡稱乙方）
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國招投標法》及國家有關法律、法規(guī)，雙方遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則。甲乙雙方就乙方承包項目A-1、A-2樣板房整體櫥柜供貨及安裝工程的有關事項，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
二、工程范圍和承包方式
1、依據：乙方設計甲方認可的櫥柜深化圖紙、招標文件、投標文件以及國家規(guī)定的有關技術標準、質量標準等。
2、工程內容：櫥柜（以下簡稱“貨物”）的制作、運輸、安裝、保修服務等。
3、甲方及精裝修施工單位的協(xié)調和施工配合，施工水電費由乙方與精裝修施工單位洽商解決。
4、工程移交及竣工資料的整理和移交。
5、提供維修和售后服務。
6、本工程采用含稅綜合單價包干，單價包括櫥柜制作、安裝、運費、裝卸費、包裝、各項稅費、利潤、管理費、檢驗費、保險費、貨到工地倉庫交貨前的所有費用以及安裝、維修、技術指導、培訓、成品保護、驗收、保修等費用，具體組成詳見價格明細表。
7、在本合同簽訂至結算完成期間，無論工資、物價、費率或匯率的變動等因素，均不影響本合同已確定的價格。
8、工程量：按實結算，結算時以經雙方核對確認的工程量為準。
三、合同價款及計價、結算方式
1、合同價款：
本工程采用含稅綜合單價包干的計價方式結算。
合同暫定總價為人民幣：_________元（大寫：_________元整），詳見本合同附件3（雙方認可的預算清單）。
本合同價包括執(zhí)行和完成本合同第二條“工程范圍及合同內容”中設計內容和要求的全部工作所需的費用，即包含但不限于以下具體內容：
1.1完成本合同規(guī)定的產品（含所有產品損耗）供貨、運輸、裝卸、倉儲、包裝保管、安裝、管理費、利潤、施工措施費、檢驗（檢測）、成品保護、驗收、垃圾清理、風險、稅金、售后服務等一切費用。
1.2合同總價中已充分考慮了完成本工程所必須的所有施工措施、安全文明施工措施、施工臨時設施及辦理各種施工必備手續(xù)等一切可能發(fā)生的費用，包括但不限于：場內料具二次運輸；場內垃圾清運；材料、機具堆放場地的整理；冬雨季施工費用；高溫及低溫施工困難費、施工中的短時停水停電應急措施；日間照明及夜間施工增加費；其他可預見及不可預見費用等。
1.3國家及政府部門因進行工程所規(guī)定應繳的任何收費（即：包括但不限于乙方承攬上述工程需要繳納的各項稅、費）。
1.4甲方免費提供現(xiàn)場垂直運輸。
2、設計變更或甲方委托增加項目的計價方式：
2.1本工程包干單價的計價內容已充分考慮了本工程的平面位置、交通條件、工程施工特點、難度、施工要求等為完成本工程施工內容的全部造價，如有錯漏，概由乙方全部負責。
2.2如因甲方原因導致發(fā)生的設計變更及現(xiàn)場簽證或合同范圍外的增加（或減少）工程量，工程量按實計算，單價依據以下方式確定：
（1）合同中已有適用于變更工程的價格，按合同已有的價格變更合同價款；
（2）合同中只有類似于變更工程的價格，可以參照類似價格變更合同價款；
（3）合同中沒有適用或類似于變更工程的價格，由乙方提出的變更報價，經甲方審核確認后執(zhí)行。結算時除甲方要求的新增加計價項目外，不再增加計價項目。
3、乙方必須在工程竣工驗收20天內向甲方提交完整的結算資料，并在30個工作日內協(xié)助甲方完成工程結算工作，有爭議的部分另計。
四、工期
1、_________年_________月_________號之前乙方需完成櫥柜供貨安裝，如因乙方原因每延誤一天按人民幣_________元/天向甲方支付違約金。
2、本合同工期是指完成本工程承包內容的全部時間，以經甲方、監(jiān)理確認的完工之日為竣工日，已充分考慮天氣、停水、停電、節(jié)假日等因素影響，除不可抗力以及甲方原因造成的工期延誤，其它所有因素所造成的影響均已包含在合同工期內。
3、工期簽證：
3.1若出現(xiàn)本合同第十二條認定的不可抗力因素，乙方在事件結束48小時內向甲方、監(jiān)理提交工期延誤申請及有效證據，經甲方、監(jiān)理核實批準后方可順延工期；超出48小時后申請的，甲方可視為未曾發(fā)生；
3.2在施工過程中出現(xiàn)由于甲方原因導致延誤工期的情況，乙方應首先口頭通知甲方、監(jiān)理，并在24小時內向甲方、監(jiān)理遞交書面報告，甲方、監(jiān)理根據現(xiàn)場實際情況進行審批；如乙方未及時匯報，甲方可視為未曾發(fā)生，不予簽證。
五、貨物的付款及結算方式
1、在本合同簽定后7天內，甲方按合同總價款的_________%向乙方支付預付款；
2、乙方按批次送貨到甲方指定位置，憑《甲供材料、設備進場檢查驗收表（02）》10天內結算當批貨款，支付當批貨款的_________%；
3、安裝完成并經甲方驗收合格后，支付至合同總價的_________%；
4、乙方提交完工結算經審核15天內，工程款支付至結算價的_________%；
5、結算工程總價的_________%作為工程保修金，保修期從所有產品安裝完畢并驗收合格之日起計算，為期貳年。其中保修金在沒有任何質量問題或沒有應當保修的情況下分兩期支付，從甲方出具驗收合格證之日起的365日后的10日內支付給乙方_________%（無息），第二年結束后支付剩余的_________%（無息）。
6、乙方應于甲方每次付款前向甲方提供相應數(shù)額的稅務發(fā)票，否則甲方有權拒絕付款，且不承擔違約責任。工程款支付至_________%時，乙方須提供合同結算價款總額的足額發(fā)票。保修費清算時乙方不再提供發(fā)票。
六、雙方權利及義務
1、甲方項目負責人及管理人員
1.1、甲方向工地現(xiàn)場派駐項目負責人，該負責人是甲方在施工現(xiàn)場履行合同的代表。所有甲方的工作指令均需經甲方項目負責人簽字并加蓋甲方公章后生效。
1.2、如確有必要，甲方項目負責人可發(fā)出口頭指令，并在48小時內予以書面確認。乙方對甲方項目負責人的口頭指令應予執(zhí)行。甲方項目負責人不能及時給予書面確認的，乙方應于甲方項目負責人發(fā)出口頭指令后2天內提出書面確認要求。甲方在簽收乙方書面確認要求后48小時內仍不予答復的，視為該口頭指令已被確認。
1.3、甲方應按合同約定，及時向乙方提供所需的指令、通知。甲方的指令，無論是口頭指令或書面指令，如果指令錯誤的，甲方應及時糾正。乙方有責任核實甲方指令是否正確，如果發(fā)現(xiàn)甲方指令有誤，應及時告知甲方，否則因此造成的損失及工期延誤由乙方承擔，但經乙方告知后甲方仍堅持指令的，所造成的損失由甲方承擔，工期相應順延。
1.4、甲方項目負責人可委派有關具體管理人員，承擔自己部分權力和職責，并可在任何時候撤回這種委派。委派和撤回均應提前3天書面通知乙方。
1.5、甲方因項目管理原因需要更換項目負責人的，甲方以書面形式通知乙方，后任繼續(xù)行使合同文件約定的前任職責，履行前任的義務。
2、乙方項目負責人及管理人員
2.1乙方應為項目指派有足夠能力的項目負責人。乙方的要求、通知均以書面形式經乙方項目負責人簽署后交甲方才能有效。
2.2乙方項目負責人依據合同、甲方認可的施工組織設計及監(jiān)理工程師、甲方現(xiàn)場指令組織施工。乙方項目負責人應正確處理緊急情況，最大限度保證人員生命和工程、財產安全，并及時向監(jiān)理和甲方項目負責人報告。
2.3乙方項目經理及主要技術負責人應專職在崗，不得擅自離崗，離開工地須通知監(jiān)理和甲方代表。乙方如需更換項目負責人，應提前7天以書面形式通知甲方，并征得甲方同意后方可執(zhí)行。后任履行合同文件約定的前任的職責，履行前任的義務。
2.4甲方有權要求乙方調換甲方認為不適合在本項目工作的項目管理人員，乙方須在48小時內調離本工程范圍，同時配備經甲方批準的合格人員代替調離人員。乙方或經甲方要求調換的人員包括：
（1）甲方確認不能勝任其崗位職責的工作的'人員，包括對分部分項工程進度及施工質量達不到合同要求負有責任的施工人員、不熟悉熟練本專業(yè)工作的施工人員、工作責任心不強的施工人員等；
（2）違反甲方或乙方工地現(xiàn)場管理規(guī)定者；
（3）與本工程施工無關的人員。
3、甲方責任
3.1甲方駐工地代表負責合同履行，代表甲方對工程質量、進度、安全、文明施工進行監(jiān)督檢查。
3.2負責組織乙方、設計單位參加的施工圖紙交底（提供書面標高線及完成面技術交底）、圖紙會審，簽署會議紀要，提供乙方材料堆放場地。
3.3如乙方不按合同要求進行施工，甲方可勒令乙方暫停施工，待整改完畢后報甲方驗收并同意后方可復工，由此造成的損失由乙方負責。產品安裝完成后，因甲方或精裝修施工單位損壞的，修補費用由甲方承擔或協(xié)助乙方索賠相關損失或修補。
3.4監(jiān)督檢查工程質量、進度，協(xié)調現(xiàn)場施工，組織工程竣工驗收。
4、乙方的責任
4.1乙方須按照國家、廣東省和深圳市有關規(guī)定，認真落實和組織安全文明施工，接受甲方、監(jiān)理的檢查指導。乙方負責辦妥政府規(guī)定的、應該由乙方辦理的與本工程有關的全部手續(xù)，并使甲方免于承擔因此產生的任何責任。因乙方原因造成的安全事故全部由乙方負責，與甲方無關。
4.2指派姚常炎（手機號：）為施工項目經理，負責合同履行，按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。若甲方和監(jiān)理認為乙方項目經理或其他管理人員不能滿足工程施工管理的要求，有權要求乙方更換項目經理或其他人員，乙方必須及時更換；如乙方對存在的進度、質量、安全、文明施工等問題控制不嚴，經監(jiān)理、甲方指出后仍不進行認真徹底整改的，監(jiān)理、甲方有權根據有關規(guī)定進行嚴厲處罰。
4.3在合同簽訂后，按甲方要求的時間組織足夠的施工人員、材料、設備進場施工。乙方開工前應對施工現(xiàn)場及其周圍環(huán)境進行調查，并對甲方提供的相關現(xiàn)場資料進行核實。
4.4乙方必須承諾所有產品必須由乙方工廠提供，如甲方發(fā)現(xiàn)乙方產品不是從乙方工廠生產和發(fā)出，或乙方所使用材料不符合本合同約定或者使用假冒、偽劣產品的，乙方應無條件予以更換，更換期間工期不順延，同時還要向甲方按工程總價款的20%支付違約金，并承擔由此給甲方造成的一切損失。
4.5乙方必須嚴格執(zhí)行對甲方的有關承諾，在施工過程中必須嚴格服從甲方管理和安排。
4.6乙方應按甲方要求進行櫥柜二次設計，嚴格按甲方確認的圖紙進行安裝。
4.7乙方提供的全部產品必須按有關規(guī)定提供產品質量合格證及檢測報告，并向甲方報驗合格后方可使用于本工程。
4.8乙方在櫥柜安裝過程中應加強對精裝房內成品保護，如因乙方原因在櫥柜安裝施工過程中對精裝房內造成損失的，由乙方負賠償責任并承擔所有費用。
4.9乙方應提供產品出廠合格證、裝箱單、產品試驗報告單、操作維護手冊、技術說明書、產品“三包”保修卡等交甲方確認。
七、產品質量標準
乙方提供的產品必須符合國家及現(xiàn)行行業(yè)標準，甲方可以按乙方提供的樣品確認后封存或依據同類產品外觀、質量、規(guī)格等作為驗收標準。
八、運輸、安裝費用及產品保管
1、乙方負責所提供產品安裝前的一次性運輸費用及安裝費用：若由于甲方原因造成的其他費用則由雙方協(xié)商解決。
2、所有產品未安裝及安裝完成后未經甲方驗收合格和移交前應由乙方負責保管，因保管不善而造成材料損毀，相應責任和費用由乙方承擔。經甲方驗收合格并移交后由甲方自行保管。
3、乙方負責清理現(xiàn)場產品包裝箱及垃圾，應按要求做到工完場清。
4、甲方為乙方提供安放產品的倉庫。
5、乙方施工前現(xiàn)場水電應到位，滿足施工需要。
6、乙方必須按雙方約定標準施工，對施工過程安全和質量負責。
7、乙方積極與其它裝修施工單位配合，如出現(xiàn)責任不明確問題，應與對方妥善協(xié)調處置：如需甲方參與協(xié)調，必須接受甲方協(xié)調結果。
九、保修期限及保修服務方式：
l、乙方的產品保修均由乙方負責。
2、保修內容：
①櫥柜從驗收結束之日起實行兩年保修，終身保養(yǎng)。
②保修期內，在正常使用和護理情況下，發(fā)現(xiàn)產品質量問題，乙方將免費維修或更換。如屬于業(yè)主或用戶人為損壞問題，材料費用由業(yè)主或用戶支付，并按每次50元上門維修費。
③保修期內發(fā)生保修情況，乙方應在甲方、物業(yè)管理公司或用戶通知的24小時內指派專業(yè)人員到場維修，如乙方未能按時到達現(xiàn)場，甲方、物業(yè)管理公司或用戶有權自行或雇請第三方進行維修，所發(fā)生的費用從乙方的質保金中予以扣除，不足部分，甲方有權向乙方追償。
④若超過保修期或因用戶使用不當?shù)纫馔庖蛩卦斐蓳p壞，乙方將給予維修和更換零件，相關的費用向用戶收取；
⑤保修期自安裝完成并經驗收合格之日起計算；
⑥當業(yè)主使用產品發(fā)現(xiàn)故障無法解決時，請及時與乙方聯(lián)系，以便盡快的為其提供相關服務。
3、服務方式：上門服務，甲方交房時可在業(yè)主手冊附上乙方售后服務電話，用戶在使用過程中遇上任何的故障可直接致電乙方售后服務部，乙方售后人員安排上門處理。
4、服務承諾：乙方接到投訴電話48小時內處理完畢（特殊配件除外）。
十、違約責任
l、本合同項下貨物交貨和安裝后經驗收合格的方視為交貨完成，乙方延誤交貨的，每延誤一天應向甲方支付該批貨物總價款萬分之五的違約金，任何一批貨物延誤超過30天的，甲方有權解除本合同，乙方應退還甲方所有已付款項并向甲方支付合同總價_________%的違約金，同時，甲方有權拒付貨款。乙方供貨經驗收不合格的，應立即組織換貨或整改，直至驗收合格，因此導致逾期完成交貨的，乙方按前述約定承擔逾期違約責任。經換貨或整改后仍不合格的，甲方有權解除合同，乙方應退還甲方所有已付款項并要求向甲方賠償因此造成的所有損失，同時，甲方有權拒付貨款。
2、甲方按本合同約定按時向乙方支付貨款，若因甲方貨款支付延期的，乙方交貨期可按延期時間延期交貨。甲方延期支付貨款的，若支付合同款的時間逾期超過十個工作日的，每超過一天，甲方應向乙方支付應付而未付的款項萬分之五的違約金；若延期付款超過30個工作日的，乙方有權解除本合同并要求甲方支付合同總價20%的違約金，雙方按實際完成的供貨量據實結算貨款。
十一、爭議及解決方式
雙方在履行合同發(fā)生爭議時，應友好協(xié)商解決，未能協(xié)商一致時，可向合同簽訂地人民法院起訴。
十二、其他約定事宜
1、本合同未盡事宜，雙方另行協(xié)商簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與合同附件均為本合同的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。
2、本合同一式四份，甲乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。
3、本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
發(fā)包人：_________（公章）承包人：_________（公章）
地址：_________地址：_________
法定代表人：_________法定代表人：_________
委托代理人：_________
電話：_________
傳真：_________
開戶銀行：_________
賬號：_________
郵政編碼：_________
簽訂日期：_________年_________月_________日
訂貨合同11
供方：
需方：
經雙方協(xié)商，就訂購事宜，簽訂本合同，共同信守。
一、標的
品名規(guī)格質量單位單價數(shù)量金額交貨時間
貨款共計人民幣（大寫）：
二、交付與結算
1、質量標準：
2、交貨、運輸辦法及地點：
3、包裝要求及費用負擔：
4、結算方式及期限：
5、特約事項：
三、其他
1、本合同簽訂后，具有法律效力。如有一方因故需變更、中斷或廢除本合同時，限在事故發(fā)生后天內通知對方。雙方應立即協(xié)商，另立協(xié)議書。重要產品報業(yè)務主管部門備案。
2、如有一方不履行合同條款規(guī)定，由違約方承擔經濟責任，賠償對方損失。
3、供需雙方由于人力不可抗拒的災害和確非企業(yè)本身造成的原因而不能履行合同時，經雙方協(xié)商同意，由合同管理機關查實證明，可免于承擔經濟責任。
4、因履行本合同發(fā)生爭議，雙方應友好協(xié)商解決。協(xié)商不成的'，選擇以下第種方式解決（只能選擇一種）：
（1）向仲裁委員會申請仲裁；
（2）向人民法院起訴解決。
5、其他未盡事項，另訂附件。
6、本合同壹式份，自之日起生效。甲乙雙方、開戶銀行、主管機關各份。
7、本合同于年月日簽訂于。
供方：（蓋章）
統(tǒng)一社會信用代碼：
開戶銀行賬號：
企業(yè)負責人：
代表：（蓋章）需方：（蓋章）
統(tǒng)一社會信用代碼：
開戶銀行賬號：
企業(yè)負責人：
代表：（蓋章）
訂貨合同12
同編號：＿＿＿
立合同人：＿＿（需方）（以下簡稱甲方）
＿＿＿＿＿＿＿（供方）（以下簡稱乙方）
經協(xié)商同意，根據中華人民共和國經濟法的規(guī)定，訂立合同如下：
第一條甲方向乙方訂貨總值為人民幣＿＿元。其產品名稱、規(guī)格、質量（技術指標）、單價、總價等如表所列
第二條產品包裝規(guī)格及費用＿＿＿＿＿＿＿
第三條驗收方法＿＿＿＿＿＿
│材料名稱及│規(guī)格(毫米)│質量標準或│計量單位│單價(元)│合計(元)│
│花色│及型號│技術指標││││
第四條貨款及費用等付款及結算辦法＿＿＿＿＿＿
第五條交貨規(guī)定
1.交貨方式：＿＿＿＿＿＿
2.交貨地點：＿＿＿＿＿＿
3.交貨日期：＿＿＿＿＿＿
4.運輸費：＿＿＿＿＿＿＿
第六條經濟責任
（一）乙方應負的經濟責任
1.產品花色、品種、規(guī)格、質量不符本合同規(guī)定時，甲方同意利用者，按質論價。不能利用的，乙方應負責保修、保退、保換。由于上述原因致延誤交貨時間，每逾期一日，乙方應按逾期交貨部分貨款總值的萬分之三計算向甲方償付逾期交貨的違約金。
2.乙方未按本合同規(guī)定的產品數(shù)量交貨時，少交的部分，甲方如果需要，應照數(shù)補交。甲方如不需要，可以退貨。由于退貨所造成的損失，由乙方承擔。如甲方需要而乙方不能交貨，則乙方應付給甲方不能交貨部分貨款總值的5％的罰金。
3.產品包裝不符本合同規(guī)定時，乙方應負責返修或重新包裝，并承擔返修或重新包的費用。如甲方要求不返修或不重新包裝，乙方應按不符合同規(guī)定包裝價值2％的罰金付給甲方。
4.產品交貨時間不符合同規(guī)定時，每延期一天，乙方應償付甲方以延期交貨部分貨款總值萬分之三的罰金。
（二）甲方應負的經濟責任
1.甲方如中途變更產品花色、品種、規(guī)格、質量或包裝的規(guī)格，應償付變更部分貨款（或包裝價值）總值x％的罰金。
2.甲方如中途退貨，應事先與乙方協(xié)商，乙方同意退貨的，應由甲方償付乙方退貨部分貨款總值x％的罰金。乙方不同意退貨的，甲方仍按合同規(guī)定收貨。
3.甲方未按規(guī)定時間和要求向乙方交付技術資料、原材料或包裝物時，除乙方得將交貨日期順延外，每順延一日，甲方應付給乙方順延交貨產品總值萬分之三的罰金。如甲方始終不能提出應提交的上述資料等，應視同中途退貨處理。
4.屬甲方自提的材料，如甲方未按規(guī)定日期提貨每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總額萬分之三的罰金。
5.甲方如未按規(guī)定日期向乙方付款，每延期一天，應按延期付款總額萬分之三計算付給乙方，作為延期罰金。
6.乙方送貨或代運的.產品，如甲方拒絕接貨，甲方應承擔因此而造成的損失和運輸費用及罰金。
第七條產品價格如須調整，必須經雙方協(xié)商，并報請物價部門批準后方能變更。在物價主管部門批準前，仍應按合同原訂價格執(zhí)行。如乙方因價格問題而影響交貨，則每延期交貨一天，乙方應按延期交貨部分總值的萬分之三作為罰金付給甲方。
第八條甲、乙、任何一方如要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經雙方協(xié)商，并報請上級主管部門備案。提出注銷合同一方須向對方償付注銷合同部分總額x％的補償金。
第九條如因生產資料、生產設備、生產工藝或市場發(fā)生重大變化，乙方須變更產品品種、花色、規(guī)格、質量、包裝時，應提前＿＿天與甲方協(xié)商。
第十條本合同所訂一切條款，甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同，對方有權拒絕生產或收貨，并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
第十一條甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因，不能履行本合同時，應及時向對方通知不能履行或須延期履行，部分履行合同的理由。在取得對方主管機關證明后，本合同可以不履行或延期履行或部分履行，并免予承擔違約責任。
第十二條本合同在執(zhí)行中如發(fā)生爭議或糾紛，甲、乙雙方應協(xié)商解決，解決不了時，任何一方均可向國家規(guī)定的合同管理機關申請調解仲裁。如一方對仲裁不服，可于接到仲裁書后15日內向人民法院起訴。
第十三條本合同自雙方簽章之日起生效，到乙方將全部訂貨送齊經甲方驗收無誤，并按本合同規(guī)定將貨款結算以后作廢。
第十四條本合同在執(zhí)行期間，如有未盡事宜，得由甲乙雙方協(xié)商，另訂附則附于本合同之內，所有附則在法律上均與本合同有同等效力。
第十五條本合同共一式＿＿份，由甲、乙雙方各執(zhí)正本一份、副本＿＿份，并報雙方主管部門各一份。
訂立合同人：
甲方：＿＿＿＿＿＿（蓋章）乙方：＿＿＿＿＿＿（蓋章）
經辦人：＿＿（蓋章）經辦人：＿＿（蓋章）
負責人：＿＿（蓋章）負責人：＿＿（蓋章）
地址：＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿
電話：＿＿＿＿＿＿電話：＿＿＿＿＿＿
開戶銀行、帳號：＿＿＿＿開戶銀行、帳戶＿＿＿＿
＿＿年＿＿月＿＿日
上面所舉的建材訂貨合同參考式樣，是比較完備的一種。至于國家統(tǒng)配物資（建材）或部管物資（建材）的訂貨合同，還可簡化成常用式樣如下表：
附表：
國家統(tǒng)配或部管物資（建材）訂貨合同式樣
│物資│││申請││
│名稱││年半年建材及非金屬礦產品訂貨合同│單位││
│計量│││合同││
│單位│││編號││
││半年│第季度│第季度│
│品種規(guī)格│合計├──┬──┬──┬──┼──┬──┬──┬──┤
│││小計│月│月│月│小計│月│月│月│
│訂貨單│（章）│供貨單││
│位名稱││位名稱││
│收貨單││詳細││電報││電話││詳細││
│位名稱││地址││掛號││││地址││
│付款單││詳細││結算││帳號││電報││
│位名稱││地址││銀行││││掛號││
│到達路││到達站││專用線││供貨││電話││
│局名稱││(港)名稱││名稱││方式││││
│備注││││││││││
年 月 日
訂貨合同13
供方：_________（以下簡稱甲方）
需方：_________（以下簡稱乙方）
經雙方洽談，根據《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，特簽訂以下合同：
一、合同內容
1．辦公桌臺：規(guī)格，_________，附柜，_________，用__________制作。
2．書柜：規(guī)格__________________為主材制作。
3．椅子按國家標準的高度配套。
4．款式按樣板。
二、數(shù)量、單價及金額
制作辦公桌椅共_________套，
價格：桌臺為_________元／套（含附柜），椅子為_________元／張，_____________個_____書柜，為_________元／個。總金額：_________元。（備注按已有的規(guī)格、款式、尺寸、質量現(xiàn)場量取后制作）。這些價格為不變價，含稅費、安裝及運費等，需方不再承擔其它任何費用。
三、質量要求
甲方按乙方要求制作樣板，樣板須經乙方認可并封板，甲方按樣板生產、交貨，如有制作問題由甲方負責修改。（注：用料、材質、尺寸必須按乙方樣板，如果末按乙方樣板生產，而導致教職工無法使用由甲方負責更換，并承擔相應的經濟責任。）
四、加工、售后服務方式
甲方負責全包工包料，嚴格按照樣板要求制作。__________年保修，終生保養(yǎng)。
五、交貨時間及地點
在_________年_________月_________日前交貨，交貨地點在_________倉庫。
六、驗收標準及方式
甲方交貨給乙方進行驗收，驗收以所封樣板為標準。驗收合格，雙方辦理交接手續(xù)。如不合標準，甲方負責修改或更換直至驗收合格為止。乙方提出小批量的增補，甲方應按原價和乙方提出的交貨時間，保質保量地按時完成。
七、包裝、裝卸、運輸方式及費用
包裝必須按廠家原包裝標準，裝載必須與運輸方式相符，期間損壞、費用均由甲方負責。包裝不予退還。
八、付款方式及期限
即貨到驗收合格后付總貨款的_____％，扣留_____％貨款為一年期質量保證金。保證金到期無質量問題付清。
九、違約責任
1．甲方違約責任：
a．甲方如中途變更訂做，應賠償乙方因此而造成的.損失。
b．甲方如中途廢止合同，應賠償乙方因此造成的全部經濟損失。
c．甲方如超過合同規(guī)定日期交貨，每推遲一天按合同總額的1％向乙方償付違約金。
2．乙方違約責任：
a．乙方如中途變更訂做，應賠償甲方因此造成的損失。
b．乙方如中途廢止合同，應賠償甲方因此造成的全部經濟損失。
c．乙方如無故超過合同規(guī)定期限付款，每推遲一天按合同總額的1％向乙方償付違約金。
十、甲、乙雙方必須嚴格認真地履行合同，如由于人力不可抗拒的原因而造成不能履行合同，經雙方協(xié)商或有關機關證明，可免予承擔經濟責任。
十一、本合同如有未盡事宜，須經雙方協(xié)商修訂，協(xié)商不成按合同法有關規(guī)定執(zhí)行。本合同一式貳份，雙方各執(zhí)一份，自簽字之日起生效。
甲方（蓋章）：__________________
地址：__________________________
甲方代表（簽字）：______________
電話號碼：______________________
開戶銀行：______________________
銀行帳號：______________________
___________年________月_______日
乙方（蓋章）：__________________
地址：__________________________
乙方代表（簽字）：______________
電話號碼：______________________
開戶銀行：______________________
銀行帳號：______________________
___________年________月_______日
沐浴品訂貨合同
簽訂日期：年月日
簽訂地點：
合同號：總字號
產品名稱
單位數(shù)量單價總價交貨期用量計算
浴用松脂粉噸14,500
第一季第二季第三季第四季
每20至24立方水池每池每次投料10公斤。以此類推。
合計人民幣（大寫）
一、按生產廠執(zhí)行的質量標準及驗貨辦法收貨。
二、預付50%的預付款后合同自然生效，余款在提貨時必須全部結清。
三、交貨地點：運輸?shù)入s費有供方支付。
四、其他違約責任均按《合同法》的有關規(guī)定執(zhí)行。
五、合同雙方發(fā)生糾紛時，應協(xié)商解決，協(xié)商不成時可向有關主管機關申請仲裁。
六、本合同一式四份。
訂貨單位供貨單位
單位名稱：單位名稱：
地址：地址：
電話：電話：
傳真：傳真：
開戶銀行：開戶銀行：
帳號：帳號：
稅號：稅號：
代表人：代表人：
訂貨合同14
甲方：
乙方：
地址：
地址：
電話：
電話：
本合同經雙方同意，具體議定下列條款，以資共同信守履行。
一、產品名稱：____。
二、材質：內心杉木龍骨框，外覆6厘高纖板，表皮PVC免漆材
三、產品數(shù)量：
1、實心門共計
2、玻璃門共計套;
3、雙開門共計
四、產品價格：單扇超寬套裝木門價格____元/套;單扇超寬玻璃門價格：____元/套;雙開超寬門價格：____元/套;
五、產品規(guī)格：按甲方提供的顏色、款式加工;
六、制作工期：天收到預付定金后第二天算起，乙方不得無故拖延時間。
七、結算方式：預付首付訂金元，乙方將貨物送到甲方點清貨后付清二期貨款元，待安裝結束，甲方驗收后應付清余款元，但驗收時間不能超過5天。
八、售后服務：
1、產品一年內因廠里生產原因造成質量問題，全部由乙方負責維修或更換;
2、人為性質，潮濕環(huán)境自然災害和不可抗拒的.原因等造成的損壞均由甲方負責。
九、以上所有產品不包括五金(鎖、鉸鏈、門吸及玻璃)，由甲方提供，乙方負責免費安裝。
十、本合同事項費用：
總計金額(大寫)：____ ￥: ____元
本協(xié)議雙方簽字生效，甲乙雙方各執(zhí)一份，本合同傳真件具有同等法律效力。
甲方：
乙方：
代表(簽章)：
代表(簽章)：
____年____月____日
____年____月____日
訂貨合同15
甲方(需求方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
乙方(供給方)：____________________________________
地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________
法定代表人：____________ 職務：____________
印刷許可證：____________________
一、印刷品名稱、數(shù)量及交貨日期：
品名：____________________
規(guī)格：____________________
單位：____________________
數(shù)量：____________________
計劃單價：____________________
金額：____________________
用料：____________________
交貨期：____________________
二、加工原料：
三、質量和式樣：
1、商品質量：________
2、商品式樣：________
四、定貨數(shù)量的差額幅度：
五、貨款的.結算，憑運輸部門的運單向銀行辦理托收。
六、原材料的供應：
(甲方來料的加工者，應由乙方作運貨處理，其貨款在乙方交貨結算時，需憑甲方的發(fā)票結算。)
七、印件確定后，雙方中途變更應提前 日通知對方協(xié)商同意，否則應負違約責任，并應賠償對方造成的損失。
八、外地用戶，可由乙方代辦運輸，乙方一經運出即為交貨，一切包裝費、運雜費均由甲方負擔。
九、本合同一式 份，雙方各執(zhí)一份。
十、本合同如有未盡事宜，由經雙方另行商定。
十一、本合同有效期自____年____月____日起至____年____月____日止。
甲 方：________________________
代表人：________
開戶行：________
帳 號：____________ ____年__月__日
乙 方：________________________
代表人：________
開戶行：________
帳 號：____________ ____年__月__日
【訂貨合同】相關文章：
訂貨合同06-12
訂貨的合同06-21
訂貨的合同03-07
家具訂貨合同03-16
建材訂貨合同03-18
長期訂貨合同03-23
訂貨合同模板03-29
公司訂貨合同03-29
關于訂貨的合同04-03
瓷磚訂貨合同03-12