(集合)墊資合同14篇
隨著法律觀念的深入人心,隨時隨地,各種場景都有可能使用到合同,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。你所見過的合同是什么樣的呢?下面是小編收集整理的墊資合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
墊資合同 篇1
甲方(發包方):
地址:
法定代表人:
身份證號:
聯系電話:
乙方(承包方):
地址:
身份證號:
聯系電話:
甲、乙雙方為有效開展生產經營,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動管理法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協商一致,特訂立本合同。
第一條合作事項。
甲方以自己的采石場、乙方投入資金就土石方開采進行合作經營。
第二條擬參與合作經營的采石場概況。
。ㄒ唬┟Q:;
。ǘ┑刂罚;
。ㄈ┙洕再|:;
(四)法定代表人:;
。ㄎ澹┠晟a能力:;
(六)采礦許可證號:;
(七)爆破許可證號:;
(八)生產情況(或建設情況):第三條承包期限。
本合同約定的承包經營期限為年。即從__年__月__日起,至__年__月__日止。期限屆滿需要繼續承包的,雙方另行協商,乙方在同等條件下有優先承包權。
第四條承包方式。
(一)甲方將自己擁有的采石場發包給乙方,甲方提供機械設備、場地、工人住宿、水、電流通,乙方負責技術、生產及加工。甲方負責銷售,乙方要接受甲方的安全監督檢查管理。
。ǘ┏邪洜I期間,甲、乙雙方自主經營、自負盈虧、獨立核算承包經營費用各自承擔。
第五條承包單價和支付方式。
(一)承包工程單價。
1、土石方承包生產單價人民幣/立方,此承包單價以石灰石硬度為準,當土石硬度高于石灰石,單價另算。
2、大理石承包單價:乙方以生產加工大理石毛石的單價為0.5—1.0米長條石人民幣/立方起,長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣10.00(壹拾元)元;長條石為1.5—2米單價為人民幣/立方起,長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣20.00(貳拾元)元;2米長的長條石單價人民幣500.00元(伍佰元整)/立方(開采條石設備甲方投入)的單價標準(該單價標準包括機器設備維修費、人工費、水電費、生產管理費、炸藥費、乙方投入的生產成本)。
3、付款結算方式:甲乙雙方每月二十八日至三十一日核計工程量為準(工程量按乙方當月生產石方數為準);甲方在下月10日前及時支付乙方所得工程款,該工程款甲方以銀行現金轉賬方式打到乙方指定賬號。
。ǘ┍WC金及支付標準和反還模式。
1、保證金為人,其中土石方場地為人民。
幣,生產大理石場地人民幣。
2、合同簽定后工人進場,乙方先交拾萬元的信譽金給甲方,進場正常施工。甲方滿足每天(小時一班)生產量土方達到立方,大理石條石達到立方以上,乙方補足人民__幣元(壹佰萬元整)保證金,如生產量達不到,乙方不向甲方支付保證金,進場信譽金甲方應在3日內返還乙方。
3、乙方支付的保證金,甲方應在乙方井場安全生產個月后,開始返還乙方保證金。保證金以每一期分期返還到乙方指定銀行賬戶為止。
第六條甲方的權利與義務。
。ㄒ唬┘追降臋嗬。
2。甲方有權對乙方在生產經營期間的安全管理情況進行監督檢查。
。ǘ┘追降牧x務。
1、甲方有義務及時支付乙方按月所得的工程款項,不得已任何理由拖欠乙方工程款項。
2、工程項目管理、工程結算、征地補償、外部協調、進場道路,均由甲方負責承擔。
3、甲方負責提供油箱或油罐,甲方向乙方先行墊資采購油料,價格按市場價格的單價為準。此費用由乙方承擔,并在乙方進度工程進度款中扣除。
4、乙方爆破作業用電和伙工用品由甲方提供先行墊資采購,此費用由乙方承擔并在乙方進度工程進度款中扣除。
5、甲方發包的采石場相關的證照、手續必須齊備,并且不存在法律瑕疵;如乙方進場后,因甲方證照原因,造成乙方不能按時生產或減產損失的,甲方照價賠償乙方損失。
6、除安全監督檢查外,甲方不得以任何形式干涉乙方的'承包經營權;
7、甲方負責采石場當地政府、村委會及村民的協調、調解工作,發生問題甲方應及時在3日內調解好矛盾,如3日內不能調解好矛盾的,甲方應該承當乙方人員的誤工及相關損失。
第七條乙方的權利與義務。
(一)乙方的權利。
1、在承包期間,乙方根據本合同的約定享有自主、獨立的承包生產權;
2、乙方有權自己組織用工人員從事承包生產;
3、乙方有權根據本合同規定取得承包生產收入。
。ǘ┮曳降牧x務。
1、乙方對砂石的開采應根據開采方案合理進行;
3、嚴格按照本合同的約定;
。ǘ┰诒竞贤男羞^程中,如遇國家政策發生重大變化,或者發生不可抗力致合同目的不能實現時,可以變更或解除合同。
第九條違約責任。
(一)1、合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行合同,否則,應當承擔違約責任;以保證金的基準,加倍賠付責任。的,除賠償雙倍保證金外,還要照價賠償乙方在場地投入購買生產機械設備和召憑人員等費用。
。ǘ┤魏我环竭`約,守約方可以解除合同,造成損失的,還可要求賠償。
第十條場地問題。
。ㄒ唬┘追狡綀龅仄酵杲挥枰曳。
。ǘ┮曳阶孕衅綀龅,甲方負責平整場地所有費用。第十一條補充協議。
本合同未盡事宜,甲、乙雙方可以簽訂補充協議確定。
第十二條爭議解決方式。
在履行本合同過程中發生糾紛,甲乙雙方應盡量協商解決。協商解決不成的,任何一方均可向人民法院起訴。
第十三條合同的生效本合同一式貳份,甲乙雙方簽字蓋章后生效。對于生效合同,雙方各執一份。
甲方(蓋章):
乙方(簽字):
董事長(簽字):
代理人(簽字):
簽訂時間:
墊資合同 篇2
甲方:_____________法定代表人:_____________
乙方:_______________法定代表人:_______________
鑒于:甲方為具有資質的工程公司,乙方為甲方在____________ 項目(下稱__________項目)的實際施工單位,乙方于 _______年___ 月進場施工,并于 ___________年_______ 月_______ 日向甲方賬戶匯入工程墊資款 _______元,用于甲方在___________項目的工程墊資(/并與 ____________年 _______月 ________日至____________年 _______月 ________日次向甲方賬戶匯入工程墊資款 ________元,用于甲方在陽泉項目的'工程墊資);同時雙方約定,陽泉項目業主方(下稱項目業主)向甲方支付工程款后,甲方需盡快歸還乙方之前為陽泉項目墊資的工程款項和利潤分成(資金占用費、施工費)。現經雙方友好協商,達成以下協議。
一、甲方需在收到項目業主工程款后的 ________個工作日內,向乙方歸還工程墊資款_________ 元及利潤分成(資金占用費、施工費)_______ 元,共計 ___________元。
二、甲方一次性收到項目業主各類工程款后,甲方需一次性支付乙方相關款項。
三、如甲方分批收到項目業主工程款后,甲方需將每次收到的款項全部支付給乙方,直到所支付款項達到本協議約定總金額為止。如產生違約金,適用本條第一款,甲方向乙方所支付款項總金額將包括該違約金。
四、如甲方未按前四條約定付款,甲方需按總金額__________ %/每天向乙方支付違約金。
五、如甲方在收到項目業主款項兩個月后仍不履行或部分不履行本協議所約定的義務,乙方有權通過多種司法途徑保護自身權益。
六、如有其它未盡事宜,雙方另行協商約定。
七、本協議一式兩份,簽署后生效。
甲方(蓋章):_______________
法定代表人___________________
授權代表(簽字):______________
簽署日期:___________年 _______月 ________日
乙方(蓋章):_______________
法定代表人___________________
授權代表(簽字):______________
簽署日期:___________年 _______月 ________日
墊資合同 篇3
鋼材供應合同
需貨方:(簡稱甲方)河南省第二建設集團有限公司
供貨方:(簡稱乙方)鄭州市管城區超勝物資供應站
依據《中華人民共和國合同法》及相關法律規定,甲、乙雙方本著平等互利的原則,經雙方協商一致,就甲方向乙方購買鋼材一事達成共識如下:
一、 工程名稱及地點: 平原新區鳳湖人家1~6號樓項目部
二、 甲方購買產品名稱、型號及廠家規定。
1、 物資名稱:建筑用螺紋鋼、圓鋼、盤圓、盤螺等。
2、 規格型號:以需方預算規格為準。
3、 預算鋼材數量:( 1000噸 )
三、 數量、運輸、驗收規定
1、 螺紋、圓鋼均按國家理論計算核收,盤螺、盤圓可按過磅單據為準。乙方向甲方交貨時,對于螺紋鋼雙方須當場清點支數,以現場確認的數量為準,若甲方現場不清點,則以乙方提供的清單數量為準簽收。對于線材、盤螺按過磅重量結算,若磅差在正負千分之三內以乙方的供貨榜單為準;若超過負千分之三,雙方重新復磅無誤后超出負千分之三的部分由乙方承擔。
2、 未經檢驗合格,甲方不得動用鋼材,否則乙方不承擔甲方由于未經檢測先行使用產生的任何經濟賠償責任。若甲方對產品質量有異議,應在貨到之日起七日內提出,并出示國家認可的檢測機構的檢測報告,乙方經確認后再第一時間內予以處理。若未在到貨之日起七日內提出異議并出示檢測報告,視同此批產品全部合格。
四、 鋼材價格及付款方式規定.
第一款、 該工地自第一次送貨之日起鋼材數量累計至 500 噸(或自供貨之日起70日,先到為準)的鋼材價格以貨到當日“我的鋼鐵網”鄭州市場建筑鋼材價格行情”網上對應廠家型號,(規格12/14/16/18的螺紋以網價為結算基價,規格20/22/25/28及以上規格網價每噸上浮50元為結算基價,盤螺、盤元均以濟源鋼鐵的網價為
結算基價)。達到雙方約定數量或日期甲方應在3日內結清所有款項。若甲方未結清所欠款項,后續采購價格均以第一款結算基價為準,直至結清所欠款項。
第二款、 上述價格均為含運費不含稅的'價格。
五、 違約責任界定
1、 經雙方協商,甲方所欠款項應在20xx年1月31日前結清,每次甲方需現款轉賬支付貨款(甲方若使用銀行承兌匯票付款,愿意承擔為此產生的貼現利息),超過三天(3天)后未結清,乙方有權停止供貨,結算款應每天每噸加收3元違約金,直至結清。
2、 乙方所供鋼材如出現不合格產品,應積極地做出調換該批產品的工作,不得影響甲方的正常施工,否則視為違約,應承擔該批產品總值的千分之二的違約金。
3、 甲、乙雙方在履行本合同時,甲方不得擅自購進他人鋼材,否則視為違約。甲方應向乙方支付合同總值的百分之三的違約金并清付所欠所有款項。
六、 甲方指定收貨人、打欠條人、對賬人,向乙方提供上述人員的身份證復印件,指定收貨人為: 身份證號: ,打欠條人: 身份證號:,對賬人: ,身份證號:。乙方以甲方出具的欠條為結算依據。上述人員均得到甲方的授權。
七、 爭議的解決。
1、
2、 雙方如有異議,可采取協商達成共識后簽定補充協議。 若甲方中途終止合同,應立即付清所欠款項,并支付合同違約金拾萬元整。
八、 其他事項
1、
2、 本合同一式貳份,甲乙雙方各執壹份。 未盡事項另行協商。
注:1、本合同簽訂地點為鄭州市。
2、自發貨之日起生效。
3、甲方付清貨款后本合同自動作廢。
甲方(印章): 乙方(印章):
代表人: 代表人:
身份證號碼:身份證號碼:
電話:電話:
簽訂時間:年月 日簽訂時間:年 月 日
墊資合同 篇4
上訴人(一審原告):
仲 ,女,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
被上訴人(一審被告):
李 ,男,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
李 ,男,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
趙 ,女,漢族,19 年 月 日生,身份證號:
住所地:
上訴人因與被上訴人房屋買賣合同糾紛一案,不服無錫市 區人民法院于20 年 月 日作出的(20 )蘇02 民初 號《民事判決書》,現提起上訴。
上訴請求:
1、請求依法撤銷(20 )蘇02 民初 號《民事判決書》,對本案予以改判,判決李 、趙 配合辦理過戶手續,將涉案房屋登記到上訴人仲 名下;
2、本案一、二審的訴訟費由被上訴人承擔。
上訴理由:
此致
無錫市中級人民法院
上訴人: (仲 )
20 年 月 日
墊資合同 篇5
發包人(全稱):都昌縣源生環保科技有限公司 ( 以下簡稱甲方)
承包方(全稱): (以下簡稱乙方)
為保證 工程在合理使用期限內正常使用,發包人、承包人經協商一致簽定工程質量保修書。承包人在質量保修期內按照有關管理規定及雙方約定承擔工程質量保修責任。
一、工程質量保修范圍和內容
質量保修范圍包括地基基礎工程,主體結構工程,屋面防水工程和雙方約定的其他土建工程,以及電氣管線、上下水管線的安裝工程,供熱、供冷系統工程等項目。具體質量保修內容雙方約定如下:
上述內容及合同范圍內裝修工程
二、質量保修期
質量保修期從工程竣工驗收合格之日算起。分單項竣工驗收的工程,按單項工程分別計算質量保修期。
雙方根據國家規定,結合具體工程約定質量保修期如下:
1.地基基礎工程和主體結構工程為設計文件規定的該工程的合理使用年限;
2.屋面防水工程、有防水要求的`衛生間、房間和外墻面的防滲漏為5年;
3.電氣管線、上下水管線、設備安裝工程為2年;
4.裝修工程為2年;
5.室外的上下水和小區道路等市政公用工程為1 年。
三、質量保修責任
1.屬于保修范圍和內容的項目,承包人應在接到修理通知之日后7天內派人修理。承包人不在約定期限內派人修理,發包人可委托其他人員修理,修理費用從質量保修金扣除。
2.發生須緊急搶修事故(如上水跑水、暖氣漏水漏氣、燃氣漏氣等),承包人接到事故通知后,應立即到達事故現場搶修。非承包施工質量引起的事故,搶修費用由發包人承擔。
3.在國家規定的工程合理使用期限內,承包人確保地基基礎工程和主體結構的質量。因承包人原因致使工程在合理使用期限內造成人身和財產損害的,承包人應承擔損害賠償責任。
四、質量保修金的支付
本工程約定的工程質量保修金為施工合同價款的 3 %;
五、質量保修金的返還
甲方在質量保修期滿后天內,將剩余保修金返還乙方。
六、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:
本工程質量保修書作為施工合同附件,由施工合同甲乙雙方共同簽署。
甲方(公章): 乙方(公章):
法定代表人(簽字): 法定代表人(簽字):
年月日年月日
墊資合同 篇6
甲方(墊資方):___________________
住所:____________________________
身份證號碼:_____________________
聯系方式(手機):_________________
銀行賬戶:_______________________
銀行賬號:_______________________
乙方(借資方):___________________
住所:___________________________
身份證號碼:_____________________
聯系方式(手機):_________________
風險告知:填寫完整的單位信息,有助于與對方發生糾紛時,有明確的地址及聯系方式向對方發送督促函件或顧問人員公函,在訴訟時能提供有效的信息給法院,減少訴訟程序風險及案件處理效率。
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規,本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
一、工程名稱:________________________________________
二、工程地點:________________________________________
三、工程項目:總建筑面積約__________平方米(_____棟樓)。
四、進場時間: 定于_____年_____月底前(以進場通知書為準)。
五、承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。
六、承包內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期:
自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為_____天。
八、工程質量:執行國家現行的有關施工規范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
九、工程造價:本工程投資額約_____億元人民幣。
十、結算方式和計價標準:
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現行《20_年建筑工程消耗量定額》、《20_年安裝工程消耗量定額》和《20__建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據實結算。
3、工人工資單價:執行_____元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算;
5、規費雙方按規定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優惠政策。
6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格,由乙 方組織購進,甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。
7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下,優先考慮使用。
十一、付款辦式:
1、本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
十二、協議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證金_____萬元,待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
2、協議簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
風險告知:墊資協議屬于變相借款合同,通常情況下借款合同的借款由當事人進行協商約定,自然人之間的借款未約定利息的,視為無償借款;自然人之間約定有償借款的,其利率不得高于法定限制。相關法律規定,民間借貸的利率可以適當高于銀行的利率,但最高不得超過銀行同類貸款利率的4倍;不允許計收復利。
十三、甲方責任及義務
1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的`進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。
4、負責協調施工期間的各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務
1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。
2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
4、落實好各項管理措施,執行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規程,防火、防盜,確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標,同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
1.乙方如因自身實力原因,無法承擔施工所需的墊付資金,影響工程進度、質量等,一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的____%追究違約責任,三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
十六、爭議解決
履行本協議發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成的,依法向_____市人民法院起訴。
風險告知:關于爭議解決方式的約定,可以選擇到有管轄權法院訴訟或者選擇仲裁,二者的本質區別是若約定仲裁解決仲裁一裁終局,約定向法院提起訴訟兩審終審。在約定管轄時注意,約定了法院管轄就不能在約定仲裁管轄,兩者只能選擇其一。
本協議與正簽合同具有同等法律效力。本協議作為正簽《建設工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方(簽字、蓋章): 乙方 (簽字、蓋章):
法定代表人:____________ 法定代表人:____________
簽訂日期:___年___月___日 簽訂日期:___年___月___日
墊資合同 篇7
一、甲方(投資人):______________________________
身份證號碼:______________________________
聯系電話:______________________________
地址:______________________________
二、乙方(被墊資人):______________________________
身份證號碼:______________________________
聯系電話:______________________________
地址:______________________________
三、項目名稱:______________________________
四、墊資金額:______________________________
五、墊資期限:
開始時間:______年______月______日
結束時間:______年______月______日
六、墊資利息:
利息計算方式:_______________
利息率:______________________
七、違約責任:
、 乙方如未按期歸還墊資款及利息,甲方有權要求乙方支付逾期違約金,逾期違約金為本金的2%每日計算。
、 如乙方未按合同約定使用墊資款項,甲方有權解除合同,并要求乙方支付合同約定的`違約金及產生的一切費用。
、 如雙方解除合同后,甲方違約,應將乙方已墊資金額及利息全額返還,并承擔違約責任。
八、甲乙雙方協商一致,簽訂本合同后,自愿受本合同之約束。
甲方(簽字/蓋章):______________
乙方(簽字/蓋章):______________
簽訂日期:______年______月______日
墊資合同 篇8
甲方:王某
乙方:蔡某
丙方:張某
鑒于:甲、乙、丙三方發起設立了北京某某餐飲管理有限責任公司,公司注冊資本1000萬元,甲方認繳資本560萬元,乙方認繳資本240萬元,丙方認繳資本200萬元。公司正式成立前,甲、乙、丙各方均有墊資,經友好協商,各方對公司各股東前期墊資作如下處理:
一、墊資情況
1.甲方墊資人民幣 萬元整。
墊資時間、金額及用途如下:
時間
支出項目
金額
憑證號
2.乙方墊資人民幣 萬元整。
墊資時間、金額及用途如下:
時間
支出項目
金額
憑證號
3.丙方墊資人民幣 萬元整。
墊資時間、金額及用途如下:
時間
支出項目
金額
憑證號
二、墊資票據的提供及責任
各股東將上述墊資的原始憑證及相關資料的原件全部交由公司財務入賬或交公司檔案保管,因票據或資料不全導致的責任,均由各股東自行承擔,與公司無關。
三、墊資的認可
各股東對本協議的簽署表明:對本協議第一條列明的自己和他方的墊資時間、金額、支出項的認可,并確定本協議第一條列明各項支出均用于公司成立或運營過程中。
四、墊資的.財務處理
各股東一致同意將上述各方墊資轉為各自在公司的認繳資本,不足部分由各股東按照確定的出資時間補足。
五、本協議由公司財務部門具體負責實施,因公司財務處理需要,與本協議不一致的。以公司財務處理為準。
六、本協議自各方簽字之日起生效。本協議一式四份,三方各持一份,公司存檔一份。
甲方簽字:
乙方
丙方 簽字:
年 月 日 年 月 日
墊資合同 篇9
甲方:(以下簡稱甲方)
乙方: (以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規,本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則,經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款:
一、工程名稱:
二、工程地點:
三、工程項目:總建筑面積約 平方米( 棟樓)。
四、進場時間: 定于年 月底前(以進場通知書為準)。
五、承包方式:包工包料、包質量、包安全、包工期(圖紙以內的全部內容)本工程不得分包、轉包。
六、承包內容:土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。
七、施工工期:自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止,有效工期為天。
八、工程質量:執行國家現行的有關施工規范及驗收標準,質量必須達到合格標準。
九、工程造價:本工程投資額約 億元人民幣。
十、結算方式和計價標準:
1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法,按照現行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》,取費類別按工程類別。
2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據實結算。
3、工人工資單價:執行35元/工日。
4、施工措施費按取費標準的60%計算;
5、規費雙方按規定各自繳納,雙方積極做工作力爭享受最優惠政策。
6、材料價格確定,甲乙雙方共同考察市場,確定材料質量和價格,由乙方組織購進,甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可,作為結算依據。
7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下,優先考慮使用。 十一、付款辦式:
1、本工程全部由乙方墊資建設,從工程開工開始計算,20個月后連本帶息由甲方一次還清,到期不能還清,按所欠總額的1%追究甲方違約責任,乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算,按建設銀行同期貸款基準利率。
2、工程竣工驗收合格時,甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金,待工程保修期滿后結清。
十二、協議履約金的支付與返還
1、自簽訂承包協議之日起兩日內,乙方先付給甲方履約保證金 萬元,待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。
2、協議簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察(公司、工地等),待甲方考察結束認可后,甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同,雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。
3、待工程完成主體時,返還乙方工程保證金50%,工程竣工驗收合格,并符合合同約定要求后,甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。
4、具體事宜以正式施工合同為準。
十三、甲方責任及義務
1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。
2、負責三通一平,提供材料堆放場地。
3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。
4、負責協調施工期間的.各種外界干擾。
5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系,確保不影響乙方施工。
6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。
十四、乙方責任及義務
1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。
3、負責各種技術資料的收集、整理、保管,待工程竣工一個月內移交甲方。
4、落實好各項管理措施,執行甲方的各項管理制度,嚴格遵守各種安全操作規程,防火、防
盜,確保安全文明施工。
5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責,并承擔一切經濟賠償及損失。
6、對于見證取樣的材料,如:鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗,經檢驗合格后方可進購。
7、按施工場地平面布置圖,搭設臨建、堆放材料,做到文明施工。
8、乙方必須參加公開競標,同等條件保證乙方中標。
十五、違約責任
。1)、履行本協議發生的爭議,由雙方協商解決,協商不成的,依法向臨沂市人民法院起訴。
。2)乙方如因自身實力原因,無法承擔施工所需的墊付資金,影響工程進度、質量等,一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任,三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。
。3)本協議與正簽合同具有同等法律效力。
十六、本協議作為正簽《建設工程施工合同》的附件,一式二份,甲、乙雙方各執一份,自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。
甲方: 乙方:
法定代表人: 法定代表人:
地址: 地址:
年 月 日 年 月 日
墊資合同 篇10
出賣方(以下簡稱甲方):__________
買受方(以下簡稱乙方):__________
中介方:__________房地產經紀有限公司
經辦人(以下簡稱丙方):__________
甲、乙雙方經友好協商,就乙方購買甲方房產,簽署了《房地產買賣合同》及其相關法律文件,現甲、乙、丙三方就此房產交易的墊資及其擔保事宜達成如下協議,以茲三方共同信守。
第一條事項
甲方于__________年__________月__________日以房屋作為抵押,向銀行__________分行__________支行(簡稱原貸款銀行)借款共計人民幣__________元,甲方預計在本協議簽訂之日尚有人民幣(大寫)__________元借款未還清。
現甲方將房屋出售給乙方,經三方協商一致,由乙方出資元為甲方墊付償還銀行貸款,該筆款項在甲方,后將墊付款全額還給乙方,甲方不能履行向乙方的還款責任時。
第二條服務項目及其付費標準
乙方為甲方提供墊資服務,服務費:人民幣__________元(墊資額超過20萬的,加收超出部分的3%的服務費);
丙方承諾能完成甲乙雙方相關房屋產權公證及按揭貸款相關業務,甲方向丙方支付__________元整(壹萬貳仟元整),該筆費用包含所有后續業務費,此后不再向中介交費。
甲方應于簽署本協議的.當日支付完畢乙方、丙方服務費共人民幣(大寫)壹萬伍仟元整。
第三條三方責任及違約責任
甲乙雙方應積極配合丙方完成房屋交易手續,相關責任同《房屋買賣合同》一致。
若丙方未按約定完成導致交易不成功的,甲方須全額返還乙方墊資款項并由丙方支付墊資款項利息(以同期商業貸款基準利率計算),丙方收取的擔保服務費應予退還甲方,守約方的一切經濟損失由違約方予以賠償。
若甲方或乙方違反本合同及其他相關合同所約定事項,導致交易不成功的,甲方須全額返還乙方墊資款項并支付墊資款項利息(以同期商業貸款基準利率計算),丙方收取的擔保服務費應予退還甲方,守約方的一切經濟損失由違約方予以賠償。
第四條其他
1、因本墊資及服務費事宜所引起的或與此相關的任何爭議,三方應協商解決。協商不成的,三方均可向丙方所在地人民法院提起訴訟。
2、本協議如有調整其他合同內容之處,以本協議為準。
4、本協議一式三份,甲、乙、丙三方各執一份。
甲方:__________
身份證號:__________電話:__________
乙方:__________
身份證號:__________電話:__________
丙方:__________
經辦人:__________電話:__________
簽訂日期:__________年__________月__________日
墊資合同 篇11
需方:_______________(以下簡稱乙方)要方:_______________(以下簡稱甲方)
乙方因工程需要,向甲方購買黃沙、水泥,為明確雙方的權利義務,經雙方平等友好協商,訂立以下條款。
1、乙方所需的黃沙、水泥全部從甲方購買。未經甲方書面同意,乙方不得從其他渠道購買黃沙、水泥,否則,乙方應向甲方支付違約金人民幣伍萬元整,同時甲方有權單方解除合同。
2、乙方根據工程進度需要,分期向甲方購進所需黃沙、水泥,乙方每次需貨時,應提前1天通知甲方,經甲方確認后,甲方應在2日內將該黃沙、水泥送到乙方工地。如果甲方逾期貨的價款的千分之三支付違約金。
3、黃沙、水泥接收驗收方式:乙方收到貨物后應先進行驗收,合格后方可使用,如有質量問題應在收到貨物之日起2日內書面通知甲方,并提出相關的`檢測報告,否則該批黃沙、水泥的質量視為完全合格。
4、付款方式:本合同項下黃沙、水泥款項按以下方式支付:甲方黃沙、水泥送到乙方工地當日,乙方必須支付該批黃沙、水泥總價款的30%,余款30日內付清。
5、雙方應嚴格遵守本合同,如果雙方有爭議應先協商解決,協商不成的,提交方所在地人民法院裁決。
6、本合同雙方簽字蓋章后生效;每批送貨合同金額及數量等附明細表。
7、本合同一式二份。甲乙雙方各執一份。
甲方(簽章):_______________乙方(簽章):_______________
甲方代表:_______________乙方代表:______________
合同簽訂日期:_______________
墊資合同 篇12
甲方(發包方):
地址:
法定代表人:
身份證號:
聯系電話:
乙方(承包方):
地址:
身份證號:
聯系電話:
甲、乙雙方為有效開展生產經營,依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國勞動管理法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則,雙方就本工程承包事項協商一致,特訂立本合同。
第一條合作事項
甲方以自己的采石場、乙方投入資金就土石方開采進行合作經
營。
第二條擬參與合作經營的采石場概況
。ㄒ唬┟Q: ;
。ǘ┑刂罚;
。ㄈ┙洕再|:;
。ㄋ模┓ǘù砣耍 ;
。ㄎ澹┠晟a能力:;
(六)采礦許可證號:;
。ㄆ撸┍圃S可證號: ;
(八)生產情況(或建設情況):第三條 承包期限
本合同約定的承包經營期限為 年。即從 年 月日起,至年 月 日止。期限屆滿需要繼續承包的,雙方另行協商,乙方在同等條件下有優先承包權。
第四條 承包方式
(一)甲方將自己擁有的采石場發包給乙方,甲方提供機械設備、場地、工人住宿、水、電流通,乙方負責技術、生產及加工。甲方負責銷售,乙方要接受甲方的安全監督檢查管理。
(二)承包經營期間,甲、乙雙方自主經營、自負盈虧、獨立核 算承包經營費用各自承擔。
第五條 承包單價和支付方式
(一)承包工程單價
1、土石方承包生產單價人民幣/立方,此承包單價以石灰石硬度為準,當土石硬度高于石灰石,單價另算。
2、大理石承包單價:乙方以生產加工大理石毛石的單價為0.5-1.0米長條石人民幣/立方起,長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣10.00(壹拾元)元;長條石為1.5-2米單價為人民幣/立方起,長條石每往上遞增10厘米單價遞增人民幣20.00(貳拾元)元;2米長的長條石單價人民幣500.00元(伍佰元整)/立方(開采條石設備甲方投入)的單價標準(該單價標準包括機器設備維修費、人工費、水電費、生產管理費、炸藥費、乙方投入的生產成本)
3、付款結算方式:甲乙雙方每月二十八日至三十一日核計工程量為準(工程量按乙方當月生產石方數為準);甲方在下月10日前及時支付乙方所得工程款,該工程款甲方以銀行現金轉賬方式打到乙方指定賬號。
。ǘ┍WC金及支付標準和反還模式
1、保證金為人 ,其中土石方場地為人民
幣 ,生產大理石場地人民幣 。
2、合同簽定后工人進場,乙方先交拾萬元的信譽金給甲方,進場正常施工。甲方滿足每天( 小時一班)生產量土方達到 立方,大理石條石達到 立方以上,乙方補足人民幣 元(壹佰萬元整)保證金,如生產量達不到,乙方不向甲方支付保證金,進場信譽金甲方應在3日內返還乙方。
3、乙方支付的保證金,甲方應在乙方井場安全生產個月后,開始返還乙方保證金。保證金以每一期分期返還到乙方指定銀行賬戶為止。
第六條 甲方的權利與義務
。ㄒ唬┘追降臋嗬
1.甲方有權維護砂石場及公司的利益不受損害。乙方在生產經營 中有危及砂石場及甲方公司聲譽及其他利益的,甲方有權要求糾 正或予以制止;
2.甲方有權對乙方在生產經營期間的`安全管理情況進行監督檢查。
(二)甲方的義務
1、甲方有義務及時支付乙方按月所得的工程款項,不得已任何理由拖欠乙方工程款項。
2、工程項目管理、工程結算、征地補償、外部協調、進場道路,均由甲方負責承擔。
3、甲方負責提供油箱或油罐,甲方向乙方先行墊資采購油料,價格按市場價格的單價為準。此費用由乙方承擔,并在乙方進度工程進度款中扣除。
4、乙方爆破作業用電和伙工用品由甲方提供先行墊資采購,此費用由乙方承擔并在乙方進度工程進度款中扣除。
5、甲方發包的采石場相關的證照、手續必須齊備,并且不存 在法律瑕疵;如乙方進場后,因甲方證照原因,造成乙方不能按時生產或減產損失的,甲方照價賠償乙方損失。
6、除安全監督檢查外,甲方不得以任何形式干涉乙方的承包經營權;
7、甲方負責采石場當地政府、村委會及村民的協調、調解工作,發生問題甲方應及時在3日內調解好矛盾,如3日內不能調解好矛盾的,甲方應該承當乙方人員的誤工及相關損失。
第七條乙方的權利與義務
(一)乙方的權利
1、在承包期間,乙方根據本合同的約定享有自主、獨立的承包生產權;
2、乙方有權自己組織用工人員從事承包生產;
3、乙方有權根據本合同規定取得承包生產收入。
(二)乙方的義務
1、乙方對砂石的開采應根據開采方案合理進行;
2、乙方應當自行組建生產隊伍,健全勞動用工制度,嚴格 勞動安全管理,并應接受甲方的監督檢查;
3、嚴格按照本合同的約定;
4、對承包期間產生的勞動用工成本(包括保險費用)及安全事故承擔責任;(一)在本合同履行過程中,經雙方協商一致可以變更或解除合同;
(二)在本合同履行過程中,如遇國家政策發生重大變化,或者 發生不可抗力致合同目的不能實現時,可以變更或解除合同。
第九條違約責任
。ㄒ唬1、合同生效后,甲、乙雙方應嚴格履行合同,否則,應當承擔違約責任;以保證金的基準,加倍賠付責任。
2、甲方不得以任何理由在合同第一年履行期間提出和乙方解除合同。如甲方要單方解除合同
的,除賠償雙倍保證金外,還要照價賠償乙方在場地投入購買生產機械設備和召憑人員等費用。
(二)任何一方違約,守約方可以解除合同,造成損失的,還 可要求賠償。
第十條場地問題
。ㄒ唬┘追狡綀龅仄酵杲挥枰曳。
(二)乙方自行平場地,甲方負責平整場地所有費用。 第十一條 補充協議
本合同未盡事宜,甲、乙雙方可以簽訂補充協議確定。
第十二條 爭議解決方式
在履行本合同過程中發生糾紛,甲乙雙方應盡量協商解決。協 商解決不成的,任何一方均可向人民法院起訴。
第十三條 合同的生效本合同一式貳份,甲乙雙方簽字蓋章后生效。對于生效合同, 雙方各執一份。
甲方(蓋章)乙方(簽字):
董事長(簽字): 代理人(簽字):
簽訂時間: 年 月 日 簽訂地點:篇二:勞務承包合同
務承 包
年月日
墊資合同 篇13
甲方(墊資方):____________________
住所:______________________________
聯系方式(手機):
乙方(借資方):____________________
住所:_____________________________
聯系方式(手機):
甲乙雙方在平等自愿的基礎上,經雙方友好協商,達成如下協議:
第一條:借資用途
乙方與__有限公司簽訂有買賣合同,乙方購買__有限公司麩皮。由于乙方購買的麩皮數量較大,現乙方委托甲方對其購買的麩皮款進行墊付,乙方向甲方的借資專用于乙方與__有限公司簽訂的麩皮買賣合同的購買麩皮用,不得挪作他用,不得進行違法活動,更不能隨意侵占甲方的所貸款項。
第二條:墊資期限
甲方為乙方墊資的期限為:自___年___月___日到____年__月___日。
第三條:墊資形式
甲方直接為乙方與__有限公司之間的麩皮買賣合同所需資金進行墊付。乙方應按照甲方墊資購買麩皮數量20元/噸的提成給予甲方。
第四條:還款期限與還款方式
乙方還款期限為:乙方應于
乙方還款方式為:乙方應于
第五條:雙方責任義務
(一)甲方的主要權利和義務
。1)按照本協議約定按期足額提供墊資,但因乙方原因造成遲延的除外:
。2)對甲方提供的'有關個人資料予以保密:
。3)甲方有權了解,核實有關乙方身份財力狀況,有權要求乙方提供相關文件資料:
(二)乙方主要權利和義務
。1)乙方有權要求甲方按協議約定墊資:
。2)乙方有權要求甲方對甲方提供的有關個人的資料予以保密,但雙方另有約定或法律,行政法規另有規定的除外:
(3)乙方應按甲方要求提供有關個人的資料,并保證資料的真實性,完整性和有效性:
(4)乙方應按照協議約定的期限歸還全部墊資款及給予甲方所購買麩皮每噸20元的墊資提成。
第六條違約責任
1、甲方違約則__________________________________________
2、乙方如逾期則每天按墊資額的____%交納違約金。逾期不得超過____天。
第七條本協議糾紛采取協商解決,協商不能解決的,直接向墊資方所在地的人民法院起訴。
本協議一式兩份,雙方各執一份,自雙方簽字之日起生效。本協議未盡事宜,雙方可以補充規定,補充協議與本協議有同等法律效力。
甲方(簽字、蓋章):
簽訂日期:_年_月_日
乙方(簽字、蓋章):
簽訂日期:_年_月_日
墊資合同 篇14
協議有效期:自____年__月__日至____年__月__日
甲方:(借款人)
身份證號碼:__________________
聯系方式:__________________
地址:__________________
乙方:(出資人)
身份證號碼:__________________
聯系方式:__________________
地址:__________________
鑒于:
甲方因_____需要資金,無法在短時間內籌措到全部資金,向乙方申請墊資支持,乙方同意出資___元用于本次項目,雙方達成以下協議:
一、本協議所約定的資金用于_____項目的支持,若因甲方違約導致項目無法完成,甲方應當向乙方支付全部本金及利息。
二、本協議所借資金使用期限為__天,自本協議簽署之日起計算,若因特殊原因無法按時歸還,甲方需另行與乙方協商。
三、甲方應按期向乙方支付所借資金及利息。本協議約定的年利率為__%,利息計算方式為___。
四、甲方應當妥善保管可能涉及到乙方利益的.重要資產及有價證券等,對其提供保管,不得轉讓、抵押或以其他方式處置。
五、本協議簽署后,甲方應立即按照協議約定的時間及金額向乙方支付首期利息及所借資金的部分貸款,以示誠信。
六、甲方應在本協議效力期內不得以私人借貸、非法途徑或其他方式向任何其他人或單位借取資金,否則視為違約并承擔相應法律責任。
七、本協議一旦簽署即生效,并不可撤銷,雙方應當嚴格遵守協議約定的所有內容。
八、本協議的任何爭議均應當首先通過友好協商解決,協商不成的可以向有管轄權的人民法院起訴解決。
九、甲方向乙方支付房產抵押款人民幣____元,押每平方金額___元,押銀行地址:__________________。
十、本協議自簽署之日起生效,至經過雙方協商同意解除為止。
甲方簽字: 身份證號碼:____________________
聯系方式:____________________
地址:____________________
乙方簽字: 身份證號碼:____________________
聯系方式:____________________
地址:____________________
___年___月___日
___年___月___日
【墊資合同】相關文章:
墊資合同06-08
墊資協議合同【經典】06-03
(推薦)墊資合同06-30
【熱】墊資合同06-08
墊資協議合同06-01
墊資協議合同(實用)06-01
墊資合同【精選15篇】06-30
墊資協議書02-22
墊資協議合同15篇(經典)06-01
墊資合同15篇【推薦】06-30