- 相關推薦
雨棚承攬合同范本
隨著時間的推移，合同出現的次數越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，下面是小編為大家整理的雨棚承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
雨棚承攬合同范本1
發包人：
承包人：
依照《合同法》、《建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：路西、南環路南。
工程內容：室外消防監控系統安裝。
二、工程承包范圍
承包范圍：包工包料。按設計及消防驗收圖紙范圍內的全部工作內容
三、合同工期
開工日期：20__年4月20日
竣工日期：20__年5月20日
合同工期總日歷天數30天。
四、質量標準
工程質量標準：按國家和地方有關消防工程的質量檢驗評定標準達到合格
五、合同價款:
人民幣(大寫)：柒拾叁萬伍仟元整(￥：)
六、合同生效
合同訂立時間：
合同訂立地點：
本合同雙方約定:雙方簽字蓋章后生效
七、適用法律和法規
(1)需要明示的法律、行政法規：我國現行的、與本工程相關的法律法規文件、消防頒發的現行標準、規范均適用于本工程。國內沒有相應標準、規范時的約定：雙方協商約定。
(2)承包人委托有資質的設計單位設計工程施工圖紙，用于消防監控系統驗收。費用由承包人負擔。
八、雙方一般權利和義務
1.工程師：
1. 1監理單位委派的工程師
姓名：職務：總監代表
發包人委托的職權：
(1)本工程發布停工令、復工令、工期延誤，(2)其他需要發包人行使的權力。
1. 2發包人派駐的工程師
姓名：職務：工程部長
姓名：職務：安裝工程師
2.發包人工作
2. 1發包人應按要求完成以下工作：
(1)施工場地具備施工條件
(2)將施工所需的水、電線路接至施工場地的時間、地點和供應，施工中的水、電費由承包方負擔。
(4)提供工程地下管線資料
(5)雙方約定發包人應做的其他工作：雙方另行協商。
3.承包人工作
承包人應按要求完成以下工作：
(1)需承包人辦理的有關施工場地交通、環衛和施工噪音管理等手續
(2)已完成工程成品保護的及費用承擔：
(3)施工場地清潔衛生：
(4)在接到修理通知之日后2天內派人修理。承包人不在約定期限內派人保修的，發包人可以委托他人修理。
(5)發生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事故現場搶修。
(6)質量保修完成后，由發包人組織驗收。
4、施工組織設計和工期
4. 1承包人提供施工組織設計、資質證明材料和進度計劃的時間：開工后2日內。工程師確認的時間：收到后2日內批復。
.雙方約定工期順延的其他情況：除不可抗力外，工期順延須經總監理工程師和發包人批準方可計算順延天數。
5、安全施工
承包人應嚴格按照國家及法律、法規、《建設工程施工現場消防安全技術規范》執行，遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工;施工現場若發生安全事故所造成的'損失，由承包單位自負，發包人不承擔任何責任。
九、合同價款與支付
本合同價款采用固定總價合同。
(1)采用固定價格合同，合同價款中包括的范圍：
本合同采用圖紙設計范圍內的全部工作內容及另行設計的監控系統圖紙工作內容，實行包工包料一次性包死，包定總價格約為人民幣柒拾叁萬伍仟元整。(￥元)
工程款的支付
雙方約定的工程款支付的方式和時間：
本工程無預付款，施工完畢后甲方、監理等相關部門驗后合格后付至工程造價的80%(其中500196元抵房款，余款待消防部門驗收合格后支付15%(，即11萬元)質保金為工程造價的5%(，即萬元)保修期為兩年，期滿后30日內給予支付。
承包人采購材料設備的約定：
⑴.本工程泵采用上海鴻龍品牌，監控自動報警系統采用北大青鳥，材料運到現場抽樣檢測，質量合格，證件齊全、材料與合格證等證明材料相符。
⑵.管材符合圖紙設計要求。
工程承包范圍內的全部材料和設備均由承包人自行采購，但必須符合圖紙設計及甲方要求，嚴格執行報檢制度，未經檢驗或檢驗不合格的材料、構件、半成品不得用于本工程且保證用于本工程的材料與樣品相符，否則承擔違約責任。
十、工程變更
若發包人有設計變更，以書面形式通知承包人。
十一、竣工驗收
承包人應在竣工驗收后15日內將完整的1套資料(不含竣工圖紙)移交給甲方。
十二、違約、索賠和爭議
雙方約定的承包人其他違約責任：
如果承包人未能按工程進度要求完成工程量，發包人有權下達書面通知書要求承包人按工程進度要求完成施工，經兩次書面通知(間隔時間不少于10天)仍未達到工程進度要求的，發包人有權終止合同，承包人應賠償因工程延誤而造成的損失且每延誤一天按工程總價款向發包人支付‰的誤期賠償金。
爭議的解決方式
(1)若在履行合同時發生爭議，首先由建設行政主管部門進行調解，調解不成時，可向煙臺開發區人民法院提起訴訟。
(2)本合同一式兩份,甲乙雙方各一份,本合同經雙方簽字后生效,至工程驗收完畢驗收合格,工程款全部付清之日失效。
十三、補充條款
工程實施過程中項目部有關人員變動，必須提前14天用書面形式報告甲方，經甲方同意后方得變動;
施工過程中，承包方必須接受發包人代表及監理工程師的監督，服從發包人的協調，并主動配合;如有不服從，發包人有權責令其停工整頓或退場，造成的經濟損失由承包人負責;
施工期間，承包人要做到文明施工，材料堆放整齊，在施工過程中如受到有關部門的通報批評，則由發包人視情況對承包人進行相應的經濟處罰;
嚴格施工安全，承包人應對施工人員進行安全教育，不發生人身傷亡事故和火災事故，并應參加建筑、安裝工程保險，施工中由于承包人原因發生的質量、安全事故及責任和經濟損失均由承包人負責;
按時提供符合蓬萊工程所在地稅務部門要求的合格發票。
本工程材料的檢試驗由承包人負責，指定在蓬萊市建筑工程質量檢測中心。
若承包人在無正當理由的情況下，未經發包人同意，擅自停工或終止履行合同，承包人除應按工程合同價款的30%向發包人支付違約金外，還應承擔發包人另行發包而增加的工程費用。
承包方在施工過程中，所產生的水電費皆由承包方自行承擔。如逾期不付造成停電、停水，導致工期延長的后果由承包方承擔責任或由發包方直接從應支付的工程款中予以扣除。
承包人應按照發包人與監理公司的要求整理匯總工程資料，按合同約定期限提供竣工資料，逾期提交，每逾期一日，按照工程總造價每日萬分之五支付發包方違約金，且發包人有權拒付工程款。
發包人：(公章)承包人：(公章)
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
雨棚承攬合同范本2
發包方：________________________（以下簡稱甲方）
身份證號：______________________
通訊地址：______________________
聯系方式：______________________
承包方：________________________（以下簡稱乙方）
法定代表人：____________________
通訊地址：______________________
聯系方式：______________________
甲方現需新建房屋一棟，在遵循平等，自愿，公平和誠實信用的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，特訂立本合同。
第一條、工程承包形式
本工程采用單包工形式承包給乙方，乙方自行承擔施工作業所需要的機械、模板（清水木）、馬兒柱、安全繩、切割機等工具。撮箕、釘子、鐵絲、扎線、焊條等輔助材料由甲方負責。
第二條、工程承包范圍
1、基礎工程：以設計施工圖為準。基礎應挖至甲方認可的硬土層，乙方還應負責基礎的回填和夯實。
2、主體工程：砌磚、鋼筋制作、模板（清水模板）、砼澆灌等分項工程，嚴格按照設計施工圖及雙方商量的改動方案進行施工作業。
3、抹灰工程：內墻及外墻東面為乳膠漆，南面為墻磚。膩子由乙方負責，甲方負責乳膠漆。如需改動甲方應提前通知乙方。
4、門窗工程：乙方施工過程中應嚴格按照施工要求留好門窗口尺寸，同時配合做好相關工程施工作業。
5、水電安裝工程：由甲方提出方案，甲方出材料乙方負責安裝。如需改動甲方應提前通知乙方。
6、附屬及裝飾工程：化糞池和屋面水池，整棟房屋的飛檐、內、外墻粉刷、地板磚、門窗、大玻璃、外墻馬蹄、提腳線及衛生間和廚房的'裝飾、吊頂、操作臺、防水均由甲方出材料，由乙方按設計施工圖和甲方的要求進行施工和鋪設。
7、按實際施工建筑面積以每平方米貳佰柒拾元整（270元/㎡）計價。坡屋面和陽臺根據國家建筑面積計算規則按半價計算，即每平方米壹佰叁拾伍元整（135元/㎡），大門及圍墻雙方另行協商。
第三條、質量要求
乙方必須嚴格按照圖紙及雙方約定施工，施工質量應符合設計要求和國家現行施工規范及有關標準的規定，由于施工方的因素達不到質量要求所造成損失，乙方除自行承擔工時費外，還應承擔一切損失。乙方在施工中必須節約材料，不得人為造成浪費。
第四條、承包價格及工程款支付方式
甲方以每______平方米（建筑面積按國家標準規定計算）______元/平方米價格承包給乙方。在基礎澆灌完工后支付______萬元；每層封頂后各支付______萬元；內外抹灰完工后支付______萬元；整棟房屋粘貼完工后支付______萬元，其余在全部完工后一個月內驗收，驗收合格后結算付清余款。
但甲方應該扣取乙方工程款______元作為維修保證金，待一年后支付。
第五條、施工安全
在施工期間乙方必須搞好施工現場安全管理和安全防范及出入施工范圍內的其他人員安全工作，由于乙方在施工過程中所造成的安全事故及工傷事故均由乙方自負全責。所傷害的施工人員及其他人員一切責任由乙方負全責，甲方概不負責。
第六條、違約責任：
1、如果一方擅自不履約，應向對方支付工程總價款______%的違約金，因違約給對方造成損失的，還應負相應的損失賠償責任。
2、乙方應按約定工期完工，如因乙方原因造成工期拖延的，拖延______天以上，每天每平方米減少工錢______元。
3、甲方應按約定期支付乙方工程款，每延長______天，按當期應付款的______%付給乙方滯納金。
第七條、其它：甲方應積極配合乙方做好周邊的鄰里關系。需甲方購買的材料乙方必須提前測算和通知甲方。
第八條、施工工期：_________年______月______日至_________年______月______日完工。
第九條、未盡事宜：甲、乙雙方共同協商解決。
第十條、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效，待工程完工雙方驗收結算完畢至工程款付清后，本合同自行終止。
發包方（簽字）：__________________承包方（蓋章）：__________________
_________年______月______日法定代表人（簽章）：______________
_________年______月______日
雨棚承攬合同范本3
甲方：____
乙方：____
雙方本著友好合作的態度，按照《合同法》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同
一、工程概況
工程地址：____
二、價格____
三、付款方式
1.施工隊進場，付首期款。
2.瓦工完成，經甲方驗收合格，付中期款。
3.工程竣工，經物業，甲方驗收合格，付剩余款。
四、設計
1.甲方若有圖紙須向乙方提供圖紙一套。
2.甲方若無圖紙，須向乙方交代清楚要求，乙方施工前須畫草圖讓甲方認可。
五、材料
1.乙方應提前7天向甲方提供需購材料清單，甲方應在7天內及時采購材料供施工隊使用，雙方應各自承擔各自拖延工期的責任和經濟損失。
2.乙方自行采購的材料需甲方認可方可使用。
3.乙方應驗收甲方所購建材的質量，發現質量問題應及時向甲方說明。
4.乙方應協助甲方收貨，核對數量和配件的準確性。
5.乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
6.未經甲方許可，乙方不得攜帶任何甲方建材出門，若發現此類現象，按材料價格加倍從人工費中扣除。
7.甲方有權增加或減少裝修項目，加項時與乙方協商價格、材料等事宜。
六、工期
從____年____月____日起至____年____月____日止，工期為____天，因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費____元/天。
七、材料搬運
甲方材料送至工程所在地的樓下，乙方施工人員應協助搬運，甲方適當付費。
八、垃圾清運
1.垃圾袋裝化。
2.垃圾應日日清。
3.垃圾應由乙方清運至物業指定的垃圾堆放場所。
九、勞動力管理
1.開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的`身份證復印件。
2.未經甲方許可，工地施工人員及非工地施工人員不得在工地過夜。
3.乙方應具備在北京市暫住的一切證件，因證件不全引起的相關損失由乙方自行承擔。
乙方指定由____為工地現場負責人，____為替補負責人。
4.乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員，每天工地現場必須保持2(1人)人以上的施工人員。
5.未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。停工一天扣除乙方人工費____元/天。
十、施工機具
乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性，乙方自行承擔工具維修費。
十一、工地現場管理
1.現場禁止使用明火，乙方配備滅火器。
2.現場禁止吸煙。油漆材料必須和其他材料分開放置。
3.乙方要愛護甲方家中物品，損壞時負責修復并恢復原樣，并賠償全部損失。
十二、維修
1.因乙方施工原因導致的質量問題，乙方應在____年內無償維修。
2.普通維修乙方應在甲方通知乙方后____天內及時維修，特殊情況(水、電問題)乙方必須在____小時內趕到并維修。
3.若因乙方未能按合同及時完成維修，甲方可以安排其他施工隊進行維修工作，所產生的人工費用由乙方支付。
十三、合同附件
1.家裝合同(2)施工項目、報價單。
2.乙方開出的材料采購清單。
十四、合同爭議
1.本家裝合同(1)，(2)與北京市家裝合同具備同等法律效力，簽字蓋章有效。出現爭議甲乙雙方先協商，按合同約定處理。
2.協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
甲方簽字：____
乙方簽字：____
簽訂日期：____
【雨棚承攬合同】相關文章：
雨棚搭建合同范本07-15
雨棚幕墻合同范本推薦06-06
承攬合同08-18
承攬的合同03-21
承攬的合同05-03
承攬合同合同04-28
[經典]安裝承攬合同07-25
承攬加工合同(精選)07-16
加工承攬合同07-17