關于加工制作合同

　　在人們的法律意識不斷增強的社會，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么一般合同是怎么起草的呢？以下是小編為大家整理的關于加工制作合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

關于加工制作合同1

　　托方：______________ (下稱甲方)

　　加工方：________________ (下稱乙方)

　　甲、乙雙方在平等、自愿基礎上，經友好協商簽訂此協議，以資共同遵守：

　　(1)甲方委托乙方加工罐頭，有關食品訂單將按本協議規定向乙方發出。

　　(2)乙方希望根據下列條件為甲方加工_罐頭食品，有關食品將按本協議規定完成。

　　(3)甲方為罐頭食品之唯一商標持有人及享有有關食品專利權。

　　(4)甲方必須提前10天以傳真方式給加工落實訂單數量。訂單內容指明提貨時間。

　　(5)乙方在收悉訂單后，必須在一個星期內以傳真書面向甲方確認訂單。

　　(6)除非雙方經過同意，否則在訂單被乙方確定接納后，甲方不能中止訂單而乙方必須履行訂單。

　　(7)甲方必須最遲在乙方開工前五天向乙方提供訂單所需的原材料及包裝材料。

　　(8)乙方收到足夠及質量合格之材料日與成品出貨日不少于15天(含周六及周日)。因原材料及包裝材料數量不足，質量不合格或延遲提供所需物料而造成停工或延其的一切損失由甲方承擔。

　　(9)原材料及包裝材料的進庫(乙方之倉庫)質量檢驗工作由甲方委派代表全權負責。

　　加工費：______________

　　(10)含增值稅的加工費(包括乙方提供之原材料成本)為人民幣____。于此協議簽訂日起計至____年__月__日，可以雙方同意下，根據情況作出調整。

　　(11)甲方將負責食品的`驗收工作、安排運輸事宜、及支付相關運費和保險費。

　　(12)甲方負責提供合適的原材料及包裝材料，并免費向乙方運送所需原材料及包裝材料，甲方自行安排處理有關材料的運輸事宜，及支付相關運費和保險費。

　　(13)成品各項理化指標由甲方提供(見附件一)，乙方嚴格按照____工藝進行加工。首次加工由甲方負責加工過程中成品各項理化指標的在線檢測和品質控制。乙方只要按照上述要求加工并達到附件一中的品質指標要求，乙方對食品質量即沒有任何責任。食品其它質量責任則由甲方承擔，除非：

　　(14)首次加工費，甲方在食品生產完成10日后全數匯至乙方的銀行戶頭。

　　(15)乙方必須在甲方付款之后三個工作天內向甲方開具增值稅發票。有關知識產權、專利及商標的侵權責任

　　(16)非經甲方書面同意，乙方或任何人不能使用甲方的商標、商號或泄露乙方為甲方的食品代加工商。

　　(17)乙方根據甲方確認的配方及工藝要求加工上述食品，必須保質保量、按期完成甲方的加工任務指標，甲方負責上述加工食品由原材料到所有包裝品的采購，如原材料沒有按生產計劃到位而影響生產，甲方將負全部責任。

　　(18)其中一方可提前九十天以書面形式通知對方解除此協議。

　　(19)如任何一方違反以上條約，另一方有權根據本協議規定，提早三十天以書面形式通知。

　　(20)協議終止后，甲方必須于協議終止后五個工作天之內提走所有屬于甲方之剩余的食品，原材料及包裝材料，否則乙方有權自行處理有關物料。

　　(21)本協議從雙方簽字、蓋章之日起計算有效期一年。經雙方協商同意，可以補充協方方式延長協議期限。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

關于加工制作合同2

　　定作方(甲方)：

　　承攬方(乙方)：

　　按照《中華人民共和國民法典》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號 貨物名稱 規格 數量 單價：元/m2 備注

　　1、 鋼質防火門 甲級

　　2、 乙級

　　3、 丙級

　　合計：(樘)㎡×元/㎡=元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額(大寫)： (不含稅)

　　注：防火門：框板1.2mm、扇板0.8mm，內填充珍珠巖模壓板;表面處理為靜電噴涂;顏色 ;門板為平板;按實際發生數量結算。

　　三、交貨日期：

　　根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：

　　工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20xx。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，預付總貨款的.%，貨物全部進場，再付總貨款的%，安裝完畢再付總價的%，剩余%為質保，質保期結束結清。

　　八、售后服務承諾

　　1、該產品質保期自合同簽訂之日起計算，質保十二個月。在質保期內，出現質量問題，乙方負責免費維修。質保期過后，所有產品實行終身售后服務，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《民法典》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　本合同在履行過程中發生爭議，雙方應協商解決，協商不成，可向人民法院起訴。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

關于加工制作合同3

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　甲乙雙方經平等協商，現就將加工環節生產組織承包事項達成如下協議：

　　一、承發包內容

　　1、甲方將加工環節的生產組織發包給乙方，由乙方承包組織員工進行生產，甲方負責向乙方提供加工場所、加工所需的機械設備及相關工具，甲方按乙方完成情況支付相應的加工費用。

　　2、甲方負責免費安排乙方所聘員工的住宿。

　　3、甲方承擔乙方員工的車費(一年一次)天津——江西硬座票。

　　4、承包后甲方保證乙方貨源，即在乙方承包后，甲方每月應保證乙方貨源為80000mm口徑以上。

　　二、承包期限

　　承包期限為___年___月___日至___年___月___日。

　　三、質量標準及獎懲約定

　　因乙方的生產質量問題，造成發生質量問題的處理辦法：

　　1、萬元以內的質量事故，甲方承擔維修差旅費，乙方承擔維修人員工資。

　　2、超過萬元以外的質量損失，由乙方完全承擔。

　　3、因質量問題造成的退貨損失由乙方完全承擔。

　　4、乙方在加工過程中，如因加工問題造成的損失，一個月內產品的損失在300元以內，甲方不予追究，超過300元的損失乙方應照常賠償。

　　四、加工費用的結算

　　1、按加工的口徑為計件標準計算加工費用，單價見附表。

　　2、乙方第一個月的工資按班或按月計算，從第二個月開始計件制。如按月工資計算，超過工作時間加班，加班費用為當天每小時工資發放：當天工資÷8h×加班時間。

　　3、在第一個月能計件則計件，如不能計件則需保證最低工資車工、鉆工3000元、立車、鏜床3500元(人數為7人)，第二個月必須計件。

　　4、加工費用的支付方法：本月支付上月加工費用。每月號支付。

　　六、員工管理乙方的員工由乙方負責管理，除需遵守國家法律法規外，還應遵守以下規定：

　　1、乙方的員工在公司承包期間，應服從公司的領導，遵守公司的.規章制度，否則，因此引起的一切后果由乙方承擔。

　　2、愛護好設備和工具，下班時關閉電源和各種設備。

　　七、其它事項

　　1、生產周期一經確定(乙方簽字)，乙方應在規定的日期內完成，如需延長加工周期，須經甲方書面同意，否則，一切后果由乙方全責承擔。

　　3、甲、乙雙方就有關加工方面的問題以書面形式確認，按“誰出錯，誰承擔”的原則向對方賠付損失。

　　4、乙方內部員工工資結算，打架斗毆與甲方無關。

　　5、乙方自行為所聘請員工辦理好工傷保險，保險費由甲方承擔。

　　6、不準隨意損壞廠里東西，如果發現人為損壞，則按出廠價的80%賠償。

　　八、違約責任

　　因甲乙雙方屬初次合作，存在著不穩定性，為約束雙方，商定：如因甲方的原因造成無法繼續合作，則甲方需支付乙方一個月的工資，同理，如因乙方的原因無法繼續合作，則乙方需

　　支付甲方一月工資(一年內)。

　　九、如雙方發生合同糾紛，須在甲方工廠所在地法院提出訴訟。

　　本協議一式二份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力，本合同經甲乙雙方簽字后即日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　___年___月___日

　　___年___月___日

關于加工制作合同4

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根據國家《民法典》《建筑法》及其它有關法律行政法規，遵循平等，自愿公平，誠實信用的原則，按照甲乙雙方的承諾，經雙方協商，現就甲方

　　屋面鋼結構加層委托給乙方施工，特簽訂本合同，望雙方共同遵照執行。

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：

　　2、質量標準：合格工程

　　二、承包范圍：

　　1、鋁合金窗戶：

　　2、磚墻泥水部分：

　　3、鋼結構加層部分：

　　三、承包方式：

　　包清工、包質量、包安全

　　四、雙方責任：

　　1、甲方責任：

　　甲方應做到無償提供水電等相應配套設施，以方便乙方施工，另甲方應負責所做項目相應的合法手續，如遇物業、城管或其它行政單位的干預造成停工，乙方概不負任何責任，且甲方應給予乙方每人每天 元的.誤工補償。未經甲方同意或允許，乙方嚴禁私自對工程結構進行破壞或處理。

　　甲方有權對不合格施工要求的乙方作業人員予以清退。

　　2、乙方責任

　　建立健全和完善項目組織管理機構，人員按承諾及時到位，服從管理，措施要得力，責任到人，限期完成。乙方應注意防火，確保消防安全，不得發生任何火災事故，凡因乙方施工造成的火災，乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的一切損失。杜絕違章和野蠻冒險施工現象，發現不安全隱患，必須先排除后施工。按規定進行安全防護，正確使用安全勞保用品。必須按照安全操作規程進行施工，并對施工作業人員進行安全生產教育和安全交底，確保自身安全和不傷害他人，對違反安全操作規程所發生的安全事故，由乙方自行負責。

　　五、結算及付款方式：

　　因本工程屬于清包工方式施工，乙方不負責任何形式的稅務票具，其中鋁合金窗戶部分工資小計 元，磚墻泥水部分工資小計 元，鋼結構加層及樓梯部分工資 小計 元。以上共計 元。

　　乙方進場施工，甲方付 元做為乙方的生活費用和機械費用，主體框架形成之后付總承包款的 元，余款 元，在 工作日內甲方驗收合格以后一次付清。

　　六、其它

　　1、未盡事宜雙方協商解決，但不得違背本合約定的基本原則，否則，視為無效。

　　2、本合同雙方簽字后生效，施工完畢，款項結清后終止。根據產品質量法和建筑工程質量法中涉及工程質量時，本合同長期有效，并按國家相關法律條文執行。

　　3、本合同共二份，甲方、乙方各一份。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

關于加工制作合同5

　　甲方：（定做方）

　　乙方：（承攬方）附加身份證復印件

　　加工，雙方本著互惠互利，協商一致的原則，達成合同條款如下：

　　一、甲方權利和義務

　　1、合同簽定后，甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具，乙方自購。如在本廠購買材料，由于乙方個人原因，不能繼續做畫，為保證本廠產品質量，材料不退。

　　2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費（550元/M2），拒收任何原因的半成品和不合格產品。

　　二、乙方的權利和義務

　　1、通過考察同意后，自愿購買材料。如產品質量問題，乙方自己負責。

　　2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術轉讓，需經廠方同意方可進行，否則按違約處理。

　　三、違約條款

　　1、甲方違背合同第一條（2款）時以（550元/M2）的.1倍支付乙方違約金。

　　2、乙方外購材料摻雜使假，私自技術轉讓時，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。

　　四、本合同有效期20__年 月 日起至20__年 月 日止。

　　本合同期瞞后，乙方申請，甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。

　　五、本合同一式兩份，并有驗收標準為合同附件，甲、乙雙方各執一份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

關于加工制作合同6

　　承 攬 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定 作 方：____________________________________

　　地 址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品

　　編號 名稱 規格 單位 數量 備注

　　第二條 加工成品質量要求

　　第三條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時，定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計算，參照第七條規定執行。

　　第四條 技術資料、圖紙提供辦法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第五條 價款或酬金

　　價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。

　　第六條 驗收標準和方法

　　1.按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　2.定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　第七條 交貨的時間和地點

　　1.交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　2.交(提)定作物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他約定

　　第十二條 承攬方的違約責任

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的`價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，應當向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理

　　加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決;協商不成按( )項處理：

　　1.向仲裁機關申請仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份，交____________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________

　　____年____月____日

關于加工制作合同7

　　甲方：__________________簽訂日期：_____________

　　乙方：__________________簽訂日期：_____________

　　__________________(以下簡稱甲方)向__________________(以下簡稱乙方)委托負責設計制作成品。本著精誠合作的原則，經雙方友好協商，特簽訂此《委托制作合同》，內容如下：

　　一、制作項目名稱、規格、數量、工期

　　制作項目名稱：___________________

　　制作規格：長1100寬600高900㎜(具體樣本參照專柜并以次為標準)角柜2個

　　制作數量：標準專柜7節

　　工期：乙方應按照甲乙雙方協商簽定的日期按時交貨，如遇不可抗力的特殊因素，經雙方協商可以適當延期2天交付，如不能按照合同日期準時交付，甲方將扣除乙方尾款的作為違約金。

　　二、制作要求

　　甲方負責向乙方提供設計要求乙方按照甲方的設計要求制作，乙方應根據甲方提出的修改意見進行修改，乙方應按照最終確認的設計要求進行制作。

　　三、甲方權利義務

　　甲方負責設計內容的審定并提供相關標識文字。甲方有權對設計、制作進度和質量進行監督，并提出改進意見。甲方須嚴格按照合同付款期限，按時支付乙方所需款項。

　　四、乙方須向甲方提交營業證明及相應資質證明，以備甲方查驗及存檔。乙方須認真遵守本合同附件1之報價明細表，向甲方提供有質量保證的合格柜臺。乙方有權在合同簽定時要求甲方支付一定的定金，并在所有工程結束經甲方驗收合格交付，要求甲方支付其尾款。

　　五、價款及支付方式：

　　項目總造價：___________人民幣 元整(大寫：__________人民幣整)。付款方式及時間：合同簽定后，甲方支付給乙方總價款的_____%，計__________元，柜臺完工后驗收合格尾款一次性付清。

　　六、運輸及售后

　　1、乙方不承擔送貨和包裝。

　　2、乙方應對其交付的.柜臺在一年內給予質量保證，比如脫漆等因原材料不合格而出現的質量問題給予甲方售后。

　　七、其他

　　1、本合同含1份附件，與本合同具有同等法律效力。

　　2、雙方因協議的解釋或履行發生爭議，由雙方協商解決，協商不成，可向人民法院提起訴訟。

　　3、協議的變更、續簽及其他末盡事宜，由雙方另行商定。

　　4、本合同自簽字之日起生效。

　　5、本合同一式兩份，雙方各執一份為憑。

　　甲方(公章)：___________________乙方(公章)：___________________

　　法定代表人(簽字)：____________法定代表人(簽字)：____________

　　______年______月______日 ______年______月______日

關于加工制作合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　雙方根據《合同法》相關規定，經協商達成協議如下：

　　一、乙方為甲方無縫鋼管加工制作保溫層。

　　二、由甲方負責提供無縫鋼管并送到乙方加工廠房，乙方加工完畢后成品甲方自提。

　　三、乙方負責提供除鋼管外的其他加工用材料，保溫層材料為高壓硬泡聚氨酯，外保護層為高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度為50±5mm，外保護層厚度4±0.5mm，保溫層厚度均勻，外觀要平直，無偏心。

　　四、驗收標準：GB50404-20xx相關規定。

　　五、具體結算單價及金額。

　　雙方依據全國統一安裝工程預算定額，遼寧省給排水、采暖、煤氣工程單位估價表中所給數據計算。

　　價格：Φ219以上螺旋管每立方米2100元Φ25以上無縫管每立方米1800元接頭直口按一米計算，彎頭按1.5米計算，具體結算按實際發生量算。

　　六、付款方式：乙方開具發票、款到付貨。

　　七、乙方交付期限：

　　八、違約責任：

　　1、如乙方未按時完成加工工作(逾期交付)，沒逾期一天，向甲方支付違約金300元(或在加工費中扣除)，逾期超過七天，按甲方實際經濟賠償。

　　2、甲方應按時進管，付款，如未按時付款進管，所造成的延誤進度由甲方負責。

　　九、本合同爭議，由起訴方所在地人民法院裁決。

　　十、本合同經雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(章)： 乙方(章)：

　　代 理 人： 代 理 人：

　　聯系電話： 聯系電話：

　　開 戶 行： 開 戶 行：

　　賬 號： 賬 號：

　　年 月 日

關于加工制作合同9

　　甲方：

　　乙方：

　　雙方根據《合同法》相關規定，經協商達成協議如下：

　　一、乙方為甲方無縫鋼管加工制作保溫層。

　　二、由甲方負責提供無縫鋼管并送到乙方加工廠房，乙方加工完畢后成品甲方自提。

　　三、乙方負責提供除鋼管外的其他加工用材料，保溫層材料為高壓硬泡聚氨酯，外保護層為高密度聚乙烯夾克外套。保溫層厚度為50±5mm，外保護層厚度4±0.5mm，保溫層厚度均勻，外觀要平直，無偏心。

　　四、驗收標準：GB50404-20xx相關規定。

　　五、具體結算單價及金額。

　　雙方依據全國統一安裝工程預算定額，遼寧省給排水、采暖、煤氣工程單位估價表中所給數據計算。

　　價格：Φ219以上螺旋管每立方米2100元Φ25以上無縫管每立方米1800元接頭直口按一米計算，彎頭按1.5米計算，具體結算按實際發生量算。

　　六、付款方式：乙方開具發票、款到付貨。

　　七、乙方交付期限：

　　八、違約責任：

　　1、如乙方未按時完成加工工作(逾期交付)，沒逾期一天，向甲方支付違約金300元(或在加工費中扣除)，逾期超過七天，按甲方實際經濟賠償。

　　2、甲方應按時進管，付款，如未按時付款進管，所造成的延誤進度由甲方負責。

　　九、本合同爭議，由起訴方所在地人民法院裁決。

　　十、本合同經雙方蓋章后生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________ 地址：___________________________

　　電話：_______________________ 電話：___________________________

　　傳真：_______________________ 傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日

關于加工制作合同10

　　甲方(發包方)：

　　乙方(承包方)：

　　根據國家《民法典》《建筑法》及其它有關法律行政法規，遵循平等，自愿公平，誠實信用的原則，按照甲乙雙方的承諾，經雙方協商，現就甲方

　　屋面鋼結構加層委托給乙方施工，特簽訂本合同，望雙方共同遵照執行。

　　一、工程概況：

　　1、工程地點：

　　2、質量標準：合格工程

　　二、承包范圍：

　　1、鋁合金窗戶：

　　2、磚墻泥水部分：

　　3、鋼結構加層部分：

　　三、承包方式：包清工、包質量、包安全

　　四、雙方責任：

　　1、甲方責任：

　　甲方應做到無償提供水電等相應配套設施，以方便乙方施工，另甲方應負責所做項目相應的合法手續，如遇物業、城管或其它行政單位的干預造成停工，乙方概不負任何責任，且甲方應給予乙方每人每天 元的誤工補償。未經甲方同意或允許，乙方嚴禁私自對工程結構進行破壞或處理。

　　甲方有權對不合格施工要求的乙方作業人員予以清退。

　　2、乙方責任

　　建立健全和完善項目組織管理機構，人員按承諾及時到位，服從管理，措施要得力，責任到人，限期完成。乙方應注意防火，確保消防安全，不得發生任何火災事故，凡因乙方施工造成的火災，乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的一切損失。杜絕違章和野蠻冒險施工現象，發現不安全隱患，必須先排除后施工。按規定進行安全防護，正確使用安全勞保用品。必須按照安全操作規程進行施工，并對施工作業人員進行安全生產教育和安全交底，確保自身安全和不傷害他人，對違反安全操作規程所發生的`安全事故，由乙方自行負責。

　　五、結算及付款方式：

　　因本工程屬于清包工方式施工，乙方不負責任何形式的稅務票具，其中鋁合金窗戶部分工資小計 元，磚墻泥水部分工資小計 元，鋼結構加層及樓梯部分工資 小計 元。以上共計 元。

　　乙方進場施工，甲方付 元做為乙方的生活費用和機械費用，主體框架形成之后付總承包款的 元，余款 元，在 工作日內甲方驗收合格以后一次付清。

　　六、其它

　　1、未盡事宜雙方協商解決，但不得違背本合約定的基本原則，否則，視為無效。

　　2、本合同雙方簽字后生效，施工完畢，款項結清后終止。根據產品質量法和建筑工程質量法中涉及工程質量時，本合同長期有效，并按國家相關法律條文執行。

　　3、本合同共二份，甲方、乙方各一份。

　　甲方： 乙方;

　　聯系電話： 聯系電話：

　　年 月 日 年 月 日

【加工制作合同】相關文章：

加工制作合同10-02

加工制作合同01-19

生產加工制作合同06-19

風管加工制作合同06-04

工廠材料加工制作合同05-24

加工制作合同范本10-14

加工制作合同書12-19

加工制作合同15篇09-24

加工制作合同(15篇)08-21

手鏈承攬加工制作合同06-05