加工承攬合同【熱門】

　　隨著法治精神地不斷發揚，人們愈發重視合同，能夠利用到合同的場合越來越多，簽訂合同能平衡雙方當事人的平等地位。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？以下是小編整理的加工承攬合同，希望能夠幫助到大家。

加工承攬合同1

　　定作方：_______________(簡稱甲方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　承攬方：_______________(簡稱乙方)

　　營業執照號碼：_____________________

　　根據《條例》有關規定，經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守：

　　品名或項目

　　規格、型號

　　單位

　　數量

　　單價

　　價款或酬金元

　　金額：仟佰拾萬仟佰拾元角分

　　一、產品的質量、包裝、加工方法：________________________

　　二、原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________

　　三、履行的期限、地點和方式：_________________________

　　四、驗收標準和方法：_________________________

　　五、結算方式：_________________________

　　六、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行協議，都要承擔違約責任。

　　1.承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值___%或酬金總額____%的違約金。

　　其余違約行為按《條例》第二十一條的有關規定執行。

　　2.定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途廢止協議，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部份價款總值_____%的.違約金;不屬承攬方提供原材料的

　　償付承攬方以未履行部分酬金_____%的違約金。 其余違約行為按《條例》第二十二條的有關規定執行。

　　七、雙方約定的其它條款：________________

　　八、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　九、本協議執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向協議管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　十、本協議一式________份，正本雙方各執___________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　十一、本協議有效期限：從雙方簽章之日起到________年________月________日止。

　　十二、本協議簽訂日期：________年________月________日

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　______年______月____日　　　　　　　______年______月____日

加工承攬合同2

　　承攬方：_________ 法定代表人：____________

　　定作方：_________ 法定代表人：____________

　　定作方委托承攬方加工_________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條　加工成品：

　　第二條　加工成品質量要求：________________________________________________

　　第三條　原材料的提供辦法及規格、數量、質量：

　　1.承攬方在完成工作時，應當按照合同約定選擇合適的原材料，并接受定作方的檢驗。如果承攬方故意隱瞞原材料的質量問題或者使用不符合合同約定的原材料，導致定作物質量受到影響，定作方有權要求承攬方重新制作、修理，或者要求減少價款或退貨。

　　2.承攬方在接受定作方的委托時，應當明確約定原材料的消耗標準。定作方有責任按照合同規定的時間、數量、質量和規格提供原材料。承攬方應當及時對定作方提供的原材料進行檢驗，如發現不符合要求的情況，應當立即通知定作方更換或補充。承攬方不得私自更換定作方提供的原材料，也不得在修理物品時擅自替換零部件。

　　3.原材料等物品交(提)日期計算，按照第七條規定執行。

　　第四條　技術資料，圖紙提供辦法：

　　1.在履行合同期間，承攬方如發現提供的圖紙或技術要求存在不合理之處，應及時通知定作方；定作方應在規定時間內給予答復并提出修改意見。若承攬方在規定時間內未獲得答復，有權停止工作并通知定作方，如因此造成損失，定作方應承擔賠償責任。

　　2.在承攬工作過程中，如果定作方要求保密，承攬方應嚴格遵守保密要求。未經定作方許可，承攬方不得留存任何技術資料和復制品。

　　3.定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。

　　第五條　價款或酬金：

　　價款或酬金，根據相關法律法規執行，如無明確規定，由當事雙方協商確定。

　　第六條　驗收標準和方法：

　　1.根據合同約定的質量標準，驗收將根據圖紙和樣品進行。

　　2.承攬方完成工作后，定作方應按照合同約定的時間進行驗收。在驗收之前，承攬方需向定作方提交必要的技術資料和相關質量證明。對于一些短期內難以發現質量問題的項目或產品，雙方應協商確定保修期限，并在合同中明確規定。在保修期內如出現質量問題，若非因定作方的使用或保管不當等原因導致，承攬方需負責修復或更換。

　　3.雙方在對承攬的定作物和項目質量進行檢驗時發生爭議時，可委托具有資質的質量監督檢驗機構進行檢測，以提供檢測報告作為爭議解決的依據。

　　第七條　交(提)貨的時間和地點：

　　1.作物的交(提)定期限應當遵循合同約定。如果任何一方希望提前或延遲交(提)定作物，必須事先與對方達成協議，并按照協議執行。

　　2.承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的實際日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發的日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須預留給定作方必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方式計算。

　　第八條　包裝要求及費用負擔：_____________________________________

　　第九條　運輸辦法及費用負擔：_____________________________________

　　第十條　結算方式及期限：_________________________________________

　　第十一條　其他：

　　1.根據雙方協商確定，定作方可向承攬方交付定金作為合同履行的保證金。定金數額由雙方商定確定。定作方如未履行合同，定金不予返還；承攬方如未履行合同，應當雙倍返還定金。

　　2.根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。

　　第十二條　承攬方的違約責任：

　　1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　2、如果承攬方交付的定制產品或完成的工作數量少于合同規定，但定作方仍需要這些產品或工作，承攬方應當按照合同約定的數量進行補償。如果少交部分定作方不再需要，定作方有權解除合同，承攬方需承擔由此造成的'損失。

　　3、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　4、逾期交付定制商品，應向定制方支付違約金，違約金的金額為逾期交付部分價款總額的10%。如果合同中沒有具體規定，違約金將按照中國人民銀行有關延期付款的規定計算，即每逾期一天，按逾期交付部分酬金總額的千分之一支付違約金。另外，未經定制方同意，提前交付定制商品，定制方有權拒收。

　　5、如果無法交付定制產品或完成工作，應當支付無法交付定制產品或完成工作部分價款總值的15%至25%之間的違約金，或者酬金總額的30%至50%之間的違約金。

　　6、定制物品在未按合同規定交付的情況下，暫時由定制方代為保管時，應當賠償定制方實際支付的保管和保養費用。

　　7、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　10、未經定作方同意，承攬方不得擅自更換定作方提供的原材料或修理物的零部件。如有擅自更換行為，定作方有權拒收，并要求承攬方賠償因此造成的損失。若定作方要求重做或重新修理，承攬方應按照要求進行，并承擔由此延遲交付造成的責任。

　　第十三條　定作方的違約責任：

　　1、承包方如需更改已經確定的作物數量、規格、質量或設計等內容，須賠償對方因此而遭受的損失。

　　2、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的_________%(10%-30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________%(20%-60%的幅度)違約金。

　　3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失。承攬方不要求解除合同的情況下，除非雙方另有約定，否則定作方應當支付承攬方因停工待料而產生的額外費用。

　　4、超過合同規定的領取期限的定作方，除按照合同約定支付違約金外，還需要承擔承攬方實際支出的保管、保養費用。如果定作方超過領取期限六個月仍未領取定作物，承攬方有權將定作物進行變賣，變賣所得款項扣除報酬、保管、保養費用后退還給定作方；若變賣所得款項不足以支付報酬、保管、保養費用，則定作方需支付差額。如果定作物無法變賣，定作方需賠償承攬方的損失。

　　5、逾期付款的情況下，應按照中國人民銀行相關規定向承攬方支付違約金。如果按照酬金計算，則每逾期一天需支付違約金，違約金金額為酬金總額的千分之一。

　　6、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　7、更改交付定制物品的地址或接收單位，需要承擔因此而產生的額外費用。

　　第十四條　不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，如果因不可抗力導致定作物或原材料毀損、滅失，承攬方在取得合法證明后可免除違約責任，但需采取積極措施盡量減少損失。若是在合同規定的履行期限之外發生，則不得免除責任。在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的情況，定作方應承擔責任，并賠償承攬方因此造成的損失。

　　第十五條　糾紛的處理：

　　當加工承攬合同發生糾紛時，雙方應首先進行協商解決；如果協商不成，任何一方可向合同管理機關申請調解或仲裁，也可以直接向人民法院提起訴訟。

　　第十六條本合同自_________年_________月_________日起生效，至_________年_________月_________日止。合同履行完畢即失效。在合同有效期內，雙方不得擅自變更或解除合同。如有任何未盡事宜，應由雙方共同協商并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，甲方和乙方各執一份；合同副本一式_________份，交_________（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方(蓋章)：_________　　　　　　　承攬方(蓋章)：_________

　　代表人(簽)：_________　　　　　　　代表人(簽)：_________

　　地址：_________　　　　　　　　　　　　地址：_________

　　電話：_________　　　　　　　　　　　　電話：_________

　　開戶銀行：_________　　　　　　　　　　開戶銀行：_________

　　帳號：_________　　　　　　　　　　　　帳號：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　　_________年____月____日

加工承攬合同3

　　訂做方（以下簡稱需方）：______

　　承攬方（以下簡稱供方）：______

　　訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模板，根據《中華人民共和國合同法》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標的物名稱、規格、數量、單價、金額：（此合同單價為稅前價）

　　品名：箱梁芯模

　　規格：25米正交

　　數量：2

　　單位：套

　　重量（噸）：11

　　單價元/噸：7000

　　價款（元）：77000

　　備注：約計重量

　　總計：總金額（大寫）柒萬柒仟元整

　　二、技術資料提供方法：需方提供標的物所需施工圖，按需方確認的標的物圖紙加工；

　　三、質量要求：供方嚴格按圖紙加工，產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的監督檢查；

　　四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；

　　五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模10月8日交貨，第二套芯模10月13日交貨。

　　六、計量方式：需方以標的物加工過磅重量進行結算；

　　七、結算方式：合同簽訂后需方預付材料款貳萬伍仟元，需方在提取標的物時結清所提取標的物的剩余款項（以實際加工產品數量、品種為準）。

　　八、標的物所有權自交付全部貨款時起轉移，但需方未履行支付價款全部貨款義務的，標的'物仍屬于供方所有。

　　九、運輸方式及到達站和費用負擔：汽運，施工現場，供方幫助配貨，供方承擔運輸費用。工地卸車及其它費用由需方承擔。

　　十、本合同解除的條件：合同執行完畢或未付材料預付款。

　　十一、違約責任：由違約方負責；

　　十二、解決合同糾紛的方式：協商方式，如協商不成，提交仲裁委員會解決，或依法向人民法院起訴；

　　十三、本合同自雙方簽字且預付材料款到帳之日起生效。本合同傳真件同樣有效。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另立合同附加件，與本合同具有同等法律效應。

　　訂做方：______承攬方：______

　　單位：______單位：______

　　法定代理人：______法定代理人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　電話：______電話：______

　　開戶行：______戶名：______

　　帳號：______卡號：______

　　郵編：______郵編：______

　　簽訂時間：______

加工承攬合同4

　　甲方:_____________________________(委托方)

　　乙方:_____________________________(承攬方)

　　根據甲乙雙方的共同意愿，就涉及承攬加工事項達成協議，擬定本合同，以確保雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。

　　數量：甲方委托乙方承擔加工工作，需要提供36份附加工圖紙。以上產品由甲方委托乙方承擔加工任務。

　　二、相關事宜

　　1、甲方需提供所需產品的原材料至乙方指定的加工廠。乙方將根據產品圖紙的要求進行加工，確保產品質量符合技術文件的規定要求。

　　2、甲方將派遣質檢代表跟蹤乙方的'加工過程，及時解決任何質量問題。在加工過程中產生的切削余料將由甲方回收利用。產品出廠后的運輸費用由乙方承擔，甲方將提供適當的運輸車輛和司機，但乙方需承擔油料費用和搬運費用。

　　3、產品出廠前，由甲方指定的代表按照圖紙和要求進行全面驗收。如果產品不符合要求，損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求

　　甲方提供原材料后，乙方需在30天內完成全部產品加工合同。若雙方遇到不可抗力事件影響材料提供和加工進度，應及時通知對方并共同協商解決。

　　四、加工費用

　　合同總體加工費用為20萬元，由甲方承擔增值稅。在合同履行過程中，甲乙雙方不得擅自變更合同內容。

　　五、付款方式

　　乙方交付產品后，甲方應當一次性支付全部款項。合同簽訂后，甲方應在一個月內支付全部款項。如乙方交付產品后，甲方未能按時支付款項的，應按日支付2%的違約金。

　　六、其他事宜

　　在履行本合同過程中如發生爭議，雙方應首先進行友好協商解決；協商不成的，可選擇提交至指定仲裁機構進行仲裁解決。

　　雙方未盡事宜，應共同商議解決。本合同自雙方簽署之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：_____________________________

　　簽約人：_____________________________

　　電話號碼：_____________________________

　　時間：_________年____月____日

　　乙方：_____________________________

　　簽約人：_____________________________

　　電話號碼：_____________________________

　　時間：_________年____月____日

加工承攬合同5

　　訂做方(以下簡稱需方)：_________________

　　承攬方(以下簡稱供方)：_________________

　　訂做方委托承攬方加工25米箱梁芯模模板，根據《_____________》規定，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、標的物名稱：辦公桌規格：150cm*80cm*75cm數量：10張單價：800元/張金額：8000元

　　二、技術資料提供的方法是：需方提供標的物的施工圖紙，我們將根據需方確認的標的物圖紙進行加工處理。

　　三、供方必須嚴格按照圖紙要求進行加工，確保產品質量符合行業相關規范要求，并配合甲方的`監督檢查。

　　四、交貨地點：供方廠內驗收交貨；

　　五、交貨時間：合同簽訂生效后，第一套芯模________月________日交貨，第二套芯模________月________日交貨。

　　六、計價方式：買方根據加工后的貨物的過磅重量進行結算。

　　七、合同簽訂后，需方需預付材料款_______元。在提取標的物時，需方應當結清剩余款項，具體金額將根據實際加工產品的數量和品種確定。

　　八、標的物所有權自付款全部到賬之日起轉移，但買方未履行支付全部貨款的義務時，標的物仍歸賣方所有。

　　九、貨物將通過汽運方式送達施工現場，供方將負責協助配貨并承擔運輸費用。工地卸車及其他相關費用將由需方承擔。

　　十、本合同解除的條件為：雙方履行完合同約定的所有義務，或者一方未按合同約定支付材料預付款。

　　十一、違約責任：由違約方負責

　　十二、合同糾紛的解決方式有多種，首選是協商方式，雙方可以通過友好協商達成一致意見。如果協商不成，可以選擇提交仲裁委員會解決糾紛，仲裁委員會會根據相關法律法規進行公正裁決。當然，如果仲裁也無法解決爭議，雙方可以依法向人民法院起訴，由法院進行裁決。

　　十三、本合同自雙方簽字并預付材料款到賬之日起生效。本合同傳真件同樣具有法律效力。

　　十四、本合同一式兩份，如有未盡事宜可另行簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　訂做方：________________承攬方：________________

　　單位：________________單位：________________

　　法定代理人：________________法定代理人：________________

　　委托代理人：________________委托代理人：________________

　　電話：________________電話：________________

　　開戶行：________________戶名：________________

　　帳號：________________卡號：________________

　　郵編：________________郵編：________________

　　簽訂時間：________________

加工承攬合同6

　　甲方：_______________公司

　　法定代表人：_____________乙方：___________有限公司

　　代理人：_________________

　　甲乙雙方就加工承攬合同糾紛上訴一案（_____年______民 終字第____號）達成如下和解協議：

　　1、甲方確認甲乙雙方于_____________年下半年未發生_______加工業務，該業務系________、__________擅自以乙方名義與甲方達成的.加工業務，__________、__________不是乙方的員工，業務過程中未得到乙方的委托授權，事后乙方已出具聲明對無權代理行為拒絕追認。

　　2、甲方決定對該案撤回上訴，為彌補甲方的損失，乙方同意一次性補償甲方人民幣 元，甲方向乙方出具相關收款發票。

　　3、雙方無其它經濟糾紛。

　　4、本協議自雙方簽字后生效。

　　甲方：__________________有限公司

　　法定代表人：____________________

　　乙方：__________________有限公司

　　代理人：________________________

　　__________年_______月_______日

加工承攬合同7

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方因_______需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條 承攬甲方活動的項目

　　1、舞臺搭建和舞美設計布置；

　　2、燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作；

　　3、活動所需設備和物品的運輸、裝卸；

　　4、活動現場的錄像。

　　第二條 租賃設備概況

　　設備的名稱：__________。

　　租賃用途：____________。

　　使用時間：_____年____月____日。

　　安裝時間：_____年____月____日____時。

　　安裝地點：___________________。

　　拆卸時間：_____年____月____日____時。

　　第三條 租賃設備的運輸與操作

　　租賃設備的進退場調試安裝、操作由乙方承擔。

　　第四條 租賃設備的使用及規定

　　1、在合同期限內，乙方的設備將由甲方統一管理和使用。甲方會根據需要合理地安排設備的使用任務，并且要求乙方按照規定的時間和標準完成任務，確保設備的質量和數量達到合同約定的要求。乙方需服從指揮，配合調度，以保證合同的順利執行。

　　2、乙方應根據演出的時間安排，合理安排設備的維修、保養，并承擔相應費用，以確保演出的`順利進行。

　　3、甲方如因自身原因導致乙方演出終止或中斷，應承擔由此造成的損失。

　　4、甲方應當主動協助乙方整理場地，提供必要的電源支持，并在演出期間保證電路暢通。如發生任何電路故障或事故，甲方應承擔相應責任。

　　第五條 安全與治安

　　1、甲方需確保演出場地周圍的安全保衛工作，如因打斗、斗毆等行為導致設備損壞，甲方將承擔全部責任，除非損壞是由乙方造成的。

　　2、甲方需要提供一定數量的保安人員與乙方合作，共同負責守護演出設備，確保夜間演出設備的安全。

　　第六條 合同金額及付款方式

　　1、合同總價款為人民幣_______元（大寫：人民幣:________整）。

　　2、合同簽訂當日，甲方應向乙方支付合同總額的_______％作為定金，即人民幣_______元（大寫：人民幣:_________整）。剩余款項應在演出結束后的_______個工作日內結清。

　　第七條 雙方責任

　　1、乙方若因無法按甲方規定的演出時間進行演出，或因乙方個人原因導致停演等誤工，甲方有權解除租賃合同，并要求乙方承擔相應的違約責任。

　　2、由于甲方人員的過失導致停演、誤工或設備損壞，乙方有權解除租賃合同，并要求甲方承擔相應的損失費用。

　　3、雙方本著互信互利、長期合作的原則，乙方承諾按照合同中規定的器材清單和節目單進行演出，確保舞臺結構牢固安全，音響效果出色。

　　4、乙方如需更換或增加器材，應提前三天書面通知甲方并征得甲方同意。

　　第八條 其他

　　1、合同內容的任何修改、補充或變更需經雙方協商一致，并以書面形式進行，經雙方簽字蓋章后方可生效。未經雙方書面確認的修改、補充或變更均無效。

　　2、本合同履行中，雙方如有爭議，應首先通過友好協商解決；協商不成的，應提交____仲裁委員會仲裁。感謝理解！

　　3、本合同自甲乙雙方簽署后生效，合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　4、合同未盡事宜由雙方協商解決。

　　甲方（簽章）：

　　乙方（簽章）：

加工承攬合同8

　　訂立合同雙方：____________

　　承攬方：____________

　　定作方：____________

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條、加工成品

　　第二條、加工成品質量要求：

　　一、材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二、用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三、嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條、原材料由甲方提供。

　　第四條、圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。

　　第五條、工程價款：按核定價格單計算款______元。

　　第六條、驗收標準和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢、驗中發生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。

　　第七條、交貨的時間和地點：______年______月______日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條、包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計______元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條、運輸辦法及費用負擔：由甲方負責運輸，每件運輸費用均按______元計算，共計______元，全部費用由乙方負擔。運輸造成的損失，由甲方負責。

　　第十條、本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款______元（______元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同

　　的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條、結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條、甲方的違約責任

　　一、甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二、甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三、因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四、甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五、甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。

　　六、由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條、乙方的違約責任

　　一、乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二、乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的`違約金。

　　三、乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　四、乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　五、乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六、乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條、不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的

　　不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　第十五條、本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　一、本合同于______年______月______日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　二、本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：___________縣木具廠（蓋章）

　　代表人：______（簽名）

　　地址：___________電話：___________開戶銀行帳號：____________

　　乙方代表人：_________地址：___________電話：___________開戶銀行：____________

　　帳號：____________

加工承攬合同9

　　承攬方(甲方)：xx

　　定作方(乙方)：xx

　　甲乙雙方為了保證全面地履行各自的義務，簽訂本合同，共同信守執行。

　　第一條甲方加工定作物的名稱、規格、質量、數量、加工費

　　定作物名稱：xx

　　型號：xx

　　規格：xx

　　質量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數量：xx

　　加工費：xx

　　單位總價：xx

　　第二條、加工成品的完工時間、檢驗標準與方法、包裝標準與費用承擔定作物名稱完工時間檢驗時間地點檢驗標準與方法包裝標準包裝費承擔。

　　第三條、加工成品的交付時間、地點、運輸方法與運費承擔定作物名稱交付時間交付地點運輸方法運輸價款承擔。

　　第四條、乙方提供原材料名稱、規格、質量、數量、價款等及圖紙、技術資料。

　　材料名稱：xx

　　型號：xx

　　規格：xx

　　質量要求：xx

　　計量單位：xx

　　數量：xx

　　單價：xx

　　總價：xx

　　圖紙、技：xx

　　術資料及：xx

　　交付時間：xx

　　第五條原材料交付時間、地點、包裝、檢驗方法、運輸

　　材料名稱：xx

　　交付時間：xx

　　交付地點：xx

　　交付數量：xx

　　包裝要求：xx

　　檢驗方法：xx

　　運輸方法：xx

　　運費承擔：

　　第六條加工費結算辦法與時間xx。

　　第七條乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付定金xx元;乙方應于xx年xx月xx日前向甲方交付預付款xx元。乙方不履行合同的，無權請求返還定金。甲方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金，有余款可以請求返還。

　　第八條甲方的違約責任

　　1.甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價;不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調整后，仍不符合合同規定的有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　2.甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　4.甲方逾期交付定作物，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的xx‰償付違約金。

　　5.甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值xx%的違約金。

　　6.由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第九條乙方的’違約責任

　　1.乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　2.乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值xx%的違約金。

　　3.乙方如未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其它技術資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應當償付甲方因停工待料的損失。

　　4.乙方如超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方償付違約金。

　　5.乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　6.乙方如變更交付定作物地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十條聲明及保證

　　(一)甲方：

　　1.甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行

　　為。

　　4.甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　(二)乙方：

　　1.乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　2.乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　3.在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4.乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十一條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密(技術信息、經營信息及其他商業秘密)予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為xx年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的`違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第十二條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在xx天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第十三條通知

　　1.根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用xx(書信、傳真、電報、當面送交等方式)傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2.各方通訊地址如下：xx。

　　3.一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起xx日內，以書面形式通知對方;否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第十四條爭議的處理

　　1.本合同受xx國法律管轄并按其進行解釋。

　　2.本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解;協商或調解不成的，按下列第xx種方式解決：

　　(1)提交xx仲裁委員會仲裁;

　　(2)依法向人民法院起訴。

　　第十五條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第十六條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充協議均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第十七條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為xx年，自xx年xx月xx日至xx年xx月xx日。本合同正本一式xx份，雙方各執xx份，具有同等法律效力;合同副本xx份，送xx留存一份。

　　承攬方(蓋章)：xx定作方(蓋章)：xx

　　法定代表人(簽字)：xx法定代表人(簽字)：xx

　　地址：xx地址：xx

　　xx年xx月xx日xx年xx月xx日

　　簽訂地點：xx簽訂地點：xx

加工承攬合同10

　　合同編號：_________定作人：______簽訂地點：_________承攬人：______簽訂時間：__年__月__日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及交貨期限

　　第二條技術標準、質量要求：___________________________________________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：______________________________________________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：____________________________________________________________________________________________________

　　第五條承攬人使用的材料由____人提供。

　　材料的檢驗方法：________________________________

　　第六條定作人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。

　　可以交由第三人完成的工作是：__________________________________________________________________________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：______________________________________________

　　第八條結算方式及期限：_____________________________________________________

　　第九條定作人在____年____月____日前交定金（大寫）_______________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：_________________________________________________________________________________________

　　第十三條合同爭議的.解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決：（一）提交________仲裁委員會仲裁；（二）依法向人民法院起訴。

　　第十四條其他約定事項：_______________________________________________________________________________________________________________定作人：

　　承攬人：鑒（公）證意見：定作人（章）：____________

　　承攬人（章）：住所：住所：____________

　　法定代表人：法定代表人：____________

　　居民身份證號碼：______居民身份證號碼：____________

　　委托代理人：委托代理人：____________

　　電話：___________電話：________開戶銀行：____________

　　開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：賬號：____________

　　監制部門：印制單位：____________

加工承攬合同11

　　地址：_____

　　電話：_____

　　傳真：_____

　　NO：_____

　　委托方：_____

　　公司簽訂地點：_____

　　受托方：_____

　　簽訂時間：_____

　　標的、數量、價款：_____

　　驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的`檢驗機構出具的檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　結算方式：委托方支付_____%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付_____%，余_____%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過_____天下單，如未下單即付清上筆合同_____%尾款。

　　包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

　　（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　本合同根據《中華人民共和國民法典》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：_____

　　公司受托方：_____

　　法人代表：_____

　　法人代表：_____

　　委托代表：_____

　　委托代表：_____

　　傳真：_____

　　電話：_____

　　開戶銀行：_____

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

加工承攬合同12

　　甲方(定作方)：

　　代理人：

　　地址：

　　聯系電話：

　　乙方(承攬方)：

　　代理人：

　　地址：

　　聯系電話：

　　為明確雙方在合同中的權利、義務和經濟責任，確保合同全面履行，經雙方平等協商一致，根據《中華人民共和國合同法》及有關規定訂立以下條款，以資雙方共同遵照執行。

　　第一條定作物名稱、數量、規格、質量、價款

　　1、防盜門名稱___________，

　　2、規格___________，

　　3、單位___________，

　　4、數量___________，

　　5、單價(元/M2)___________。

　　注：以實際安裝樘數結算，面積以現場實際測量面積為準。以上價格為一次性包死價。需方繼續訂貨時，提前7天向供方提供計劃通知單通知乙方。

　　工期要求：

　　第二條承攬方式、材料的提供

　　1、承攬方式：乙方包工包料，所有材料由乙方提供。負責制作、安裝，運輸到施工安裝現場;

　　2、本合同價格內已包含：制作、安裝、運輸、卸車、五金、閉門器、電控鎖等全部內容;

　　3、材質標準：

　　4、乙方產品必須附有產品出廠合格證，需檢驗的，應提供檢驗合格證，作為質量資料向甲方提供。禁止使用不合格產品和假冒偽劣產品，如有發生乙方無條件退貨重作。

　　第三條承攬范圍

　　1、乙方承攬加工范圍：

　　2、工程地點：

　　第四條合同價款的計算、結算、支付方式

　　1、計算方法：面積以現場實際測量面積為準。

　　2、本合同簽訂后，乙方必須提供樣品，經甲方同意后方可大量使用，乙方全額墊資。

　　3、付款方式：安裝完畢經驗收合格付總價款的95%，余5%作為質量保證金，待竣工驗收合格后無質量問題質保期滿后付清。

　　第五條合同價款與酬金

　　本合同價款共計：以實結算_________元整。

　　第六條加工制作安裝要求

　　1、甲方在本合同簽訂后及時向乙方提供相關資料，具體施工尺寸由乙方現場實測。

　　2、乙方進入場后甲方配合接通電源、安裝電表，相關費用及電費由乙方承擔。

　　3、乙方必須嚴格按照甲方要求設計門型，甲方審核簽字后方可制作生產

　　4、乙方在施工階段應配合主包單位工作，按進度要求及時提供安裝。

　　5、為了保證工程的進度和質量，總包單位應配合乙方在施工階段清理門口障礙物，乙方負責保護安裝成品，屬于乙方保護不當造成損壞費用乙方自理。

　　第七條工期

　　1、開工前三天甲方向乙方下達開工通知書，工期由甲乙雙方與土建施工方協商確定后乙方以書面報甲方進度報表。乙方必須保證加工安裝進度，不得影響甲方工程按期竣工驗收。

　　2、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期相應順延：

　　(1)按施工準備規定，不能提供施工場地、電源、障礙物未能清除、不具備安裝條件，影響進場施工;

　　(2)在施工中如因現場連續停電24小時以上影響正常施工

　　(3)人力不可抗拒的因素而延誤工期。

　　第八條工程質量標準和驗收辦法

　　1、本工程質量要求達到國家現行不銹鋼門窗規范合格標準。

　　2、乙方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒布的建筑工程規范、規格和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督和整改。

　　3、乙方在施工中發生質量事故，應及時報告甲方派駐代表和當地建筑工程質量監督站，一般質量事故的處理結果應送發包方和質量監督站備案;重大質量事故的處理方案，應經設計單位、質量監督站、發包方等單位共同研究，并經設計單位簽證后實施，所發生的費用由承包方負責。安全培訓交底、安全責任、防護由乙方負責。

　　第九條質量保修工程竣工并經驗收合格后，乙方按規定對所承攬工程實行保修，保修時間按國家規定執行，在此期間凡屬乙方制作安裝產品質量問題乙方免費維修或更換。甲方通知乙方返修時，乙方應及時維修，如乙方未能及時維修甲方有權安排人員維修，一切費用從質保金中扣除。質保期滿后無發生保修費用，甲方全額退還質保金。

　　第十條安全及特別約定

　　1、乙方在施工過程中必須嚴格按照國家操作規程進行操作，高空作業配安全帶，進入施工現場戴安全帽等。如因乙方原因造成安全事故，甲方負責協調、配合，所有責任及費用均由乙方承擔。

　　2、乙方應當以自己的設備、技術和勞力，完成主要工作，但當事人另有約定的除外。禁止將本合同內容向第三方轉包，如有發現，甲方有權隨時解除本合同。

　　第十一條違約責任

　　1、工程質量不符合合同約定的，乙方負責無償修理、返工。

　　2、由于修理或返工造成逾期交付的，乙方向甲方償付逾期違約金，每逾期一天，向甲方支付合同價款的`千分之一。

　　3、甲方未能按照合同約定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失。

　　第十二條爭議的處理

　　1、如在本合同履行過程中雙方發生爭議，應當首先通過友好協商解決。如協商不成時，可通過______________人民法院訴訟解決。

　　2、本合同未盡事宜，可由雙方協商一致后訂立補充協議處理，補充協議為本合同的組成部分。

　　第十三條合同的生效和份數

　　本合同一式三份，甲方二份，乙方一份，自雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(蓋章)：

　　代理人(簽字)：

　　合同簽訂地：

　　_________年____月____日

　　乙方(蓋章)：

　　代理人(簽字)：

　　合同簽訂地：

　　_________年____月____日

加工承攬合同13

　　購貨單位（甲方）：

　　供貨單位（乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》相關規定，經甲乙雙方協商，特訂立此合同，以便雙方共同遵守。

　　一、產品名稱及價格

　　產品名稱

　　規格

　　數量（約）

　　M2

　　單價

　　（元）

　　合計

　　（元）

　　備注

　　60單面鋁塑窗

　　約

　　4000

　　300.00

　　1，200,000.00

　　中空白色玻璃，鋁隔條。

　　合計

　　1，200,000.00

　　人民幣（大寫）：壹佰貳拾萬元整

　　備注：1、采用海螺牌單面鋁塑復合型材；

　　2、顏色：外層鋁材為咖啡色（靜電噴涂），內白色（塑鋼）

　　3、中空玻璃厚度4mm+12mm+4mm(玻璃厚度偏差±0.3mm)，衫鋼彩用1.5mm鍍鋅衫鋼。

　　4、以上價款包括：窗型設計、制作，運輸，安裝費用。

　　5、乙方根據實際情況對窗型進行合理的二次設計，最后按甲方確認后的圖紙進行加工。

　　二、產品要求及技術標準

　　1、產品符合《單面復合鋁塑窗》（Q/TSJ05-20xx）企業標準。

　　2、按《鋁塑門窗安裝及驗收規程》（JGJ/103-96）標準執行。

　　三、供貨時間及安裝日期

　　根據甲方需要時間開始供貨安裝，但甲方必須提前30日通知乙方。

　　四、施工方法

　　濕法或干法安裝由雙方根據實際情況商定。

　　1、干法施工：膨脹螺栓固定，發泡膠保溫，打密封膠。

　　2、濕法施工：連接片用射釘槍固定，發泡膠真充，工地抹灰，打密封膠。

　　五、產品保護

　　門窗進入現場后由甲方提供存放場地，安裝上墻，由施工負責產品保護（外包裝由乙方負責）。甲方提供必備的安裝條件，提供電源線位，垂直運輸由甲方幫助協調，保證乙方順利安裝。

　　六、結算付款方式

　　1、按甲方提供尺寸結算面積。

　　2、

　　七、驗收

　　以玻璃全部安裝完為最后工序，視為工程結束。7日內甲方須組織人員驗收，如不驗收視為合格。

　　八、售后服務

　　1、本公司生產安裝的門窗保修期為一年，從工程驗收竣工報告后生效之日起，一年內設專人跟蹤服務，隨叫隨到。

　　2、保修期外，仍然堅持門窗本身質量問題免費維修，人為造成的`質量問題給予維修，需收取工本費。

　　九、其它事項

　　1、雙方在合作過程中，如果出現違反約定的事情時，雙方盡量通過友好的方式進行協商解決。

　　2、在本合同中如果出現補充協議，雙方均應以書面形式確認，否則視為無效。

　　以上條款望雙方共同信守，未盡事宜共同協商解決。

　　本協議經雙方法人或法人授權代表人簽字蓋章生效。

　　甲方：乙方：

　　代表人：代表人：

　　年月日

加工承攬合同14

　　甲方(定作方)：______

　　乙方(承攬方)：______

　　根據《_____》規定，結合本工程實際情況，雙方友好協商簽訂本合同，以共同遵守。

　　一、加工制作內容

　　1、根據甲方提供的設計圖紙進行加工，項目全稱為_______。

　　2、制作內容

　　(1)定制主鋼構：鋼板材質為Q345B；系列為H型鋼；噸位為30噸；單價約為8000元/噸(大寫：捌仟元/噸)。

　　(2)次鋼構材質：_______;系列：_______;噸位：_______;單價約_______元(大寫：_______);

　　(3)以上主構件將進行拋丸除銹處理，并由定制方提供油漆。我們將負責刷面漆和底漆，確保構件表面光滑平整，達到美觀的效果。

　　二、合同價款及結算方式

　　1、合同總價暫定為______元，(大寫______)(以實際決算為準)。

　　2、合同簽訂之日，甲方應當向乙方支付______元整（大寫：______元整）作為合同定金。該定金將在最后一次提貨時抵充貨款。若甲方未能在合同簽訂當日將定金支付至乙方公司賬戶，則本合同將被視為無效。

　　3、結算方式：按合同規定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清，否則不得提貨。

　　三、質量要求

　　1、乙方必須嚴格按照國家現行鋼結構制作、驗收規范進行加工制作，確保構件質量符合鋼結構規范要求。

　　2、甲方要求乙方提供原材料質量保證書和合格證，確保質量和厚度偏差符合國家相關標準。

　　3、要求第三方檢測單位為：

　　(1)抗滑移系數實驗是一種用來測試材料表面抗滑移性能的實驗方法。通過對材料表面施加一定的壓力和剪切力，然后測量材料表面的抗滑移能力，從而得出抗滑移系數的.數值。這項實驗可以幫助我們評估材料在受力情況下的穩定性和安全性，為工程設計和材料選型提供重要參考依據。

　　(2)其他檢測項目：______。

　　(3)試驗檢測費用：合同價格□甲方自理□

　　四、交貨地點和時間

　　1、交貨地點：甲方在乙方廠房內提貨。

　　2、交貨時間：_______年_______月_______日開始提貨。

　　五、包裝及運輸

　　1、乙方應負責裝車工作，并嚴格按照規定要求進行裝運。在裝車過程中，運輸公司必須使用足夠數量的墊木，盡力避免構件變形和油漆損傷。裝車費用已包含在合同價中。

　　2、甲方應按照要求負責運輸工作，并確保運輸標志按照要求實施。具體的要求將在發運前由甲方另行交代。

　　3、甲方承擔構件的運輸費用，并負責卸載車輛。

　　六、雙方權利及義務

　　1、甲方需向乙方提供完整的構件圖紙套，并在圖紙上簽字確認。乙方將根據甲方提供的圖紙進行加工制作。

　　2、甲方有責任及時解答乙方在加工制作過程中提出的疑問，如有需要修改或變更的情況應立即通知乙方，否則因此引起的工期延誤將導致交貨時間順延。

　　3、甲方如現場發現嚴重質量問題應及時通知乙方進行整改，乙方接到通知后小時內趕到現場協助解決。

　　4、乙方因產品質量問題導致需要進行返工，應當承擔修復責任并承擔相應的返工費用和直接費用。

　　七、違約責任

　　按《_____》相關規定執行。

　　八、合同糾紛處理方式

　　甲乙雙方在合作過程中，如發生糾紛，應優先通過友好協商解決。若協商不成，雙方可以尋求第三方協助或選擇仲裁解決糾紛。如果仲裁裁決仍無法解決爭議，雙方可以依法向人民法院提起訴訟解決。

　　九、附則

　　1、本合同式份，雙方各執份。

　　2、本合同自雙方簽署蓋章之日起生效，有效期至_______年_______月_______日。

　　3、未盡事宜，雙方協商解決另訂補充合同。

　　甲方(蓋章)：______乙方(蓋章)：______

　　法定代表人：______法定代表人：______

　　委托代理人：______委托代理人：______

　　_______年_______月_______日_______年_______月_______日

加工承攬合同15

　　定作方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱甲方）

　　承攬方：＿＿＿＿＿＿＿（簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　定做產品：

　　品名___________

　　規格型號___________

　　單位___________

　　數量___________

　　單價___________

　　價款或酬金___________

　　１．產品的質量、包裝、加工方法：

　　２．原材料的提供以及規格、數量、質量：

　　３．履行的期限、地點和方式：

　　４．驗收標準和方法：

　　５．結算方式：

　　６．違約責任：除不可抗力的'原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　（１）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值____％或酬金總額____的違約金。

　　（２）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值____％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部

　　分酬金____％的違約金。

　　７．雙方約定的其它條款：

　　８．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　９．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都 可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　１０．本合同一式____份，正本雙方各執____份。

　　１１．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

　　１２．本合同簽訂日期：____年____月____日

　　定作方：____ 承攬方：____

　　法定代表人：____ 法定代表人：____

　　____年____月____日

【加工承攬合同】相關文章：

加工承攬合同07-17

承攬加工合同【精選】07-17

承攬加工合同07-07

[精選]加工承攬合同07-17

承攬加工合同(經典)12-01

承攬加工的合同05-19

(精選)承攬加工合同07-15

加工承攬合同（精選）07-20

（精選）加工承攬合同07-18

承攬加工合同(精選)07-16