承攬合同范本(匯編15篇)

　　隨著人們法律觀念的日益增強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。你知道合同的主要內容是什么嗎？以下是小編幫大家整理的承攬合同范本，僅供參考，大家一起來看看吧。

承攬合同范本1

　　委托方： （甲方）

　　承攬方：（乙方）

　　1、加工的`項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

　　2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：通過銀行托收。

　　7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：

　　乙方：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　地址：

　　地址：

　　銀行帳號：

　　銀行帳號：

　　年 月 日

承攬合同范本2

　　委托方：____ 紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：____ 電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格 數量 價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的`技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之 ，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：通過銀行托收。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，每天按加工產品總值千分之 交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____ 紡織器材廠 乙方：____ 電鍍廠

　　法定代表人：____ (蓋章) 法定代表人：____ (蓋章)

　　地址：____ 地址：____

　　銀行帳號：____ 銀行帳號：____

　　____年____月____日

承攬合同范本3

　　甲方(定做人)：簽訂日期：

　　簽訂地點：

　　乙方(承攬人)：合同編號：

　　甲、乙雙方在平等自愿，協商一致的基礎上，就有關事宜達成如下協議：

　　一、產品及相關說明

　　二、定作物的質量

　　1、雙方按樣品生產，應在生產前進行封樣。

　　2、定作物(模具)適用成型的塑料原料為。

　　3、定作物的質保期為1年，在上述保質期內，乙方對定作物負有質量擔保義務，發生質量問題時，乙方應負責維修。

　　三、技術資料與圖紙

　　1、甲方應在本合同生效后一周內將技術資料或封樣樣品交付給乙方。

　　2、雙方對履約過程中知悉的技術資料與圖紙、封樣樣品等商業秘密，均負有保密義務。

　　四、定作物的交付與運輸

　　1、乙方的交貨期限為天，自預付款到乙方賬戶之日算起，預付款為合同總金額的30%。

　　2、乙方應在約定期限內向甲方交付模具，運費由乙方承擔，每延遲一天，乙方應向甲方支付合同總額3‰的違約金。

　　五、定作物的驗收

　　1、乙方在模具制作完成發貨前，甲方應付給乙方合同總金額40%的貨款,并開具發票。

　　2、定作物(模具)到甲方工廠后，乙方須派技術人員到甲方調試生產出合格產品后，甲方付20%的.款項。

　　3、余款10%為質保金，自設備驗收合格之日起滿12個月時付清。

　　六、違約責任

　　1、乙方負有及時交貨與質量保證的義務。

　　2、甲方負有及時接收貨物與付款的義務。

　　3、雙方均應恪守履約，若乙方違約，違約方應向守約方承擔違約責任，并賠償守約方為維權而產生的訴訟費、律師費、交通費、取證費等。

　　七、爭議解決

　　本合同生效后，雙方應嚴格履行，任何一方都不得擅自解除，如有爭議應甲乙雙方協商解決，協商未果，發生糾紛，由甲方工商注冊地有管轄權的人民法院管轄。

　　八、本合同一式三份，經雙方簽字蓋章生效。乙方執一份，遵照執行。

　　甲方:乙方：

　　地址:地址：

　　開戶行：開戶行

　　賬號:賬號：

　　電話：電話：

　　簽約代表：蓋章簽約代表：蓋章

　　簽約日期：簽約日期：

承攬合同范本4

　　定作方：合同編號：

　　簽訂地點：

　　承攬方：簽訂時間：

　　一、加工標的

　　貨物名稱

　　型號

　　面料

　　顏色

　　單位

　　數量

　　單價

　　總金額

　　交貨地點及期限

　　交期：

　　出口國：

　　合計人民幣（大寫）

　　按實際金額結算 單價含線 稅 封箱帶

　　二、定作方提供材料（若定作方提供材料，則必須填寫）

　　材料

　　質量

　　數量

　　提供日期

　　消耗定額

　　面料.里料

　　一等

　　按定單數量

　　到位

　　按實際排版單耗

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后應立即組織人員依據行業標準進行檢驗，提出異議期限為7天；定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料的，承攬方對所采購物品的質量負責，應該得到定作方的書面確認方可開裁。

　　四、加工物品的技術標準及質量以定作方指示書、確認樣的要求為準。物品加工其他特別質量要求：按相應的出口產品的檢驗標準和SN/T1649 的標準驗收。

　　五、承攬方發現定作方提供的圖紙、技術要求不合理的，應在3日內向定作方提出書面異議，否則由此造成的損失由承攬方負責，定作方應在收到書面異議后的7日內答復。

　　六、加工物品的'包裝按定作方的要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定作物品送至定作方指定的地點。（定做方自提）。

　　九、承攬方應該在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。由于承攬方逾期交貨、貨物的質量問題等原因引起的索賠和其他責任由承攬方承擔（包括但不限于：客戶索賠、因交貨期推遲而引起的空運費等）。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，

　　2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定作方提供原材料的，加工任務完成后，承攬方必須將剩余面料、二等衣服等送達到定作方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品質量必須通過定作方驗收，由于承攬方原因造成定作方二次加工、二次出運和退貨索賠等一切損失均由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違約的應承擔違約責任，除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外還應賠付合同價款30%的違約金。

　　十四、如有糾紛，雙方協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院起訴。

　　定做方：

　　代表人：

　　時間：

　　承攬方：

　　代表人：

　　時間：

承攬合同范本5

　　承攬方(甲方)：________

　　定作方(乙方)：________

　　雙方根據有關法律協商一致，簽訂本合同，共同遵守執行：

　　1.產品名稱、型號及規格、數量、價格及交貨日期等如下表規定：________。

　　2.交貨辦法：________

　　(1)交貨地點：________

　　(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。

　　3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或將單據寄交乙方，乙方根據供方單據電匯供方。

　　4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規定產品規格數量代為檢驗。

　　5.違約責任：________

　　6.附則：

　　(1)合同如有修改須經雙方同意，雙方另行簽訂合同。

　　(2)在執行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。

　　(3)本合同須經雙方簽章并鑒證后生效。

　　(4)本合同正本兩份，雙方各執一份。

　　(5)貨物運達站。

　　(6)收貨人。

　　(7)合同糾紛的處理。

　　甲方(簽字蓋章)：________

　　乙方(簽字蓋章)：________

　　開戶銀行：________

　　開戶銀行：________

　　賬號：________

　　賬號：________

　　簽訂日期：________

承攬合同范本6

　　簽訂時間：年 月 日 合同編號：

　　乙方（供方）： 第一條 采購清單：

　　甲方（需方）： 中鐵九局集團第七工程有限公司

　　第二條 供貨時間：供貨時間以甲方通知時間為準。 第三條 調價方法： 合同簽訂單價為當日我的鋼鐵網公布的.市場建筑鋼材價格行情，作為基準價格。貨到現場當日依據我的鋼鐵網公布價格為準，幅度超過±100元時進行調價，按基準價±100元結算，幅度不超過時按簽訂價結算。

　　第四條 到貨地點、運輸方式、運雜費及其他費用約定：甲方 施工現場。汽車運輸，確定運費為/噸。 第五條 隨貨物必備品： 乙方隨車帶此批貨物對應的有效材質單。

　　第六條 計算方法：鋼筋依據理論值換算計重；盤圓依據過磅檢斤計重。

　　第七條 包裝及驗收標準：按國家標準綁扎。驗收貨物做到無彎曲，無銹蝕。試驗結果以甲方試驗室復檢報告為準，不合格品乙方無條件退場。

　　第八條 結算方式： 第九條 本合同解除的條件：貨物在數量和質量上無問題，貨款全額支付無拖欠時，本合同自動解除。

　　第十條 違約責任和雙方義務：

　　乙方未按甲方要求的供貨期限或質量標準或其它要求履行交貨義務，承擔由此造成甲方的一切損失。甲乙雙方每月進行對賬并簽認，乙方按對賬結果開據合法有效發票。

　　第十一條 合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成由沈陽鐵路運輸法院裁決。

　　第十二條 本合同一式肆份，甲方叁份乙方壹份，本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十三條 其他約定事項：

　　本合同簽訂數量為工程量約算數量，供貨與結算按現場實際需用量為準，如超出合同簽訂數量的10%時雙方需另附補充協議。

承攬合同范本7

　　委托方：_____公司

　　簽訂地點：

　　受托方：

　　簽訂時間：

　　標的、數量、價款：

　　1、驗收標準：按雙方確定的樣品驗收。受托方須將送貨單隨貨同行，并將送貨單及物流單一起交給委托方收貨人員，內容包括商品名稱、單品規格、單品件數及單品數量，按委托方提供原樣驗收，如果由于質量問題造成損失由受托方負責賠償，并執行相關行業標準。

　　2、質量要求：應提供蓋有鮮章的出廠檢驗報告單（包括質材、檢驗依據、執行標準等），特殊產品須有檢驗資質的檢驗機構出具的`檢驗報告（隨貨同行或提前送達）。

　　3、結算方式：委托方支付30%預付款，收到貨驗收合格入庫后再支付60%，余10%作為質量保證金留待下次合同履行時支付，但時間不超過45天下單，如未下單即付清上筆合同10%尾款。

　　4、包裝標準：貨物外包裝必須在外包裝的醒目位置整齊標注，內容包括商品名稱、單品規格、單品數量（每層數量_數/每排數量_數）。

　　5、（交）提貨方式及地點：委托方廠房內。

　　6、運輸方式及到站（港）和費用承擔：受托方承擔。

　　7、交貨地點、日期及方式：合同簽訂之日起10個工作日發貨，逾期按合同總額1%支付違約金。

　　8、保密條款：雙方應當對本協議內容、因履行本協議或在本協議期間獲得的或收到的對方的商務、財務、技術、產品的信息、用戶資料或其他標明保密的文件或信息的內容（簡稱“保密資料”）保守秘密，未經信息披露方書面事先同意，不得向本協議以外的任何第三方披露。本保密義務應在本協議期滿、解除或終止后仍然有效。因商業秘密泄露給委托方造成的損失由受托方承擔，同時委托方有終止一切合作的權力。

　　9、本合同履行過程中發生糾紛協商解決，協商不成任何一方可向被告方地法院提起訴訟。

　　10、本合同根據《中華人民共和國合同法》及有關法律法規，雙方經過友好協商后制定，本合同一式兩份，經雙方蓋章簽字后生效。（傳真或掃描件有效）

　　委托方：___公司

　　受托方：

　　法人代表：

　　法人代表：

　　委托代表：

　　委托代表：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　傳真：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　地址：

　　年 月 日

　　年 月 日

承攬合同范本8

　　承攬合同

　　合同編號：

　　定做人：簽訂地點：

　　承攬人： 簽訂時間： 年 月 日

　　第一條 承攬項目、數量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）

　　第二條 技術標準、質量要求：_______________________

　　第三條 承攬人對質量負責的期限及條件：_________________

　　第四條 定做人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____

　　第五條 承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______

　　第六條 定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。

　　可以交由第三人完成的工作是：_______________

　　第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________

　　第八條 結算方法和期限：______________________

　　第九條 定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。

　　第十條 定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條 定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。 第十二條 違約責任：______________________。

　　第十三條 合同爭議解決方式：本合同在履行中出現爭議的，雙方協商

　　解決，協商不成的，依法向人民法院提起訴訟。

　　第十四條 其他約定事項：_____________________________________

　　定做人： 承攬人： 單位地址： 單位地址： 法人代表： 法人代表： 聯系電話： 聯系電話：篇三：承攬合同范本：技術開發承攬合同范本

　　承攬合同范本：技術開發承攬合同范本

　　承攬合同范本：技術開發承攬合同書

　　項目名稱：________________________________

　　委托方（甲方）__________________________

　　研究開發方（乙方）______________________

　　填寫說明

　　一、“合同登記編號”的填寫方法：

　　二、技術開發合同是指當事人之間就新技術、新工藝和新工藝的新材料及其系統的研究開發所訂立的合同。技術開發合同包括委托開發合同的合作開發合同。

　　三、計劃內項目應填寫國務院部委、省、自治區、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。

　　四、標的技術的內容、形式：

　　包括開發項目應達到的技術經濟指標、開發目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數量。 提交開發成果可采取下列形式：

　　1.產品設計、工藝規程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術文件；

　　2.磁盤、磁帶、計算機軟件；

　　3.動物或植物新品種、微生物菌種；

　　4.樣品、樣機；

　　5.成套技術設備。

　　五、研究開發計劃：

　　包括當事人各方實施開發項目的`階段進度，各個階段要解決的技術問題，達到的目標和完成的期限等。

　　六、技術情報資料的保密：

　　包括當事人各方情報和資料保密義務的內容、期限和泄漏技術秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。

　　七、其他：

　　合同如果是通過中介機構介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產抵押及擔保的，應將給付定金、財產抵押及擔保手續的復印件作為本合同的附件。

　　八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。

　　九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。

　　依據《中華人民共和國合同法》的規定，合同雙方就___________________項目的技術開發（該項目屬_________計劃），________經協商一致，簽訂本合同。

　　一、標的技術的內容、形式和要求：

　　________________________________________

　　二、應達到的技術指標和參數：

　　________________________________________

　　三、研究開發計劃：

　　________________________________________

　　四、研究開發經費、報酬及其支付或結算方式：

　　（一）研究開發經費是指完成本項研究開發工作所需的成本；報酬是指本項目開發成果的使用費和研究開發人員的科研補貼。

　　本項目研究開發經費及報酬：___________元

　　其中：甲方提供____元，乙方提供____元。

　　如開發成本實報實銷，雙方約定如下：

　　（二）經費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）

　　①一次總付：____________元，時間：________________

　　②分期支付：____________元，時間：________________

　　____________元，時間：________________

　　③按利潤________%提成，期限：________________

　　④按銷售額____ %提成，期限：________________

　　⑤其他方式：______________________________________

　　五、利用研究開發經費購置的設備、器材、資料的財產權屬

　　__________________________________________________

　　六、履行的期限、地點和方式

　　本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。 本合同的履行方式：________________________________

　　七、技術情報和資料的保密

　　__________________________________________________

　　八、技術協作和技術指導的內容

　　__________________________________________________

　　九、風險責任的承擔

　　在履行本合同的過程中，確因在現有水平和條件下難以克服的技術困難，導致研究開發部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經約定，風險責任甲方承擔____ %，乙方承擔____ %.

　　本項目風險責任確認的方式為：______________________________

　　十、技術成果的歸屬和分享

　　（一）專利申請權：________________________________________

　　（二）非專利技術成果的使用權、轉讓權：______________________________

　　十一、驗收的標準和方式

　　研究開發所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術項目驗收證明。

　　十二、違約金或者損失賠償額的計算方法

　　違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規定承擔違約責任。

　　（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

　　（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________

　　十三、爭議的解決方法

　　在本合同履行過程發生爭議，雙方應當協商解決，也可以請求________進行調解。

　　雙方不愿協商、調解解決或者協商、調解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。

承攬合同范本9

　　(甲方)：

　　(乙方)：

　　鑒定地點：xx縣

　　鑒定時間：20xx年xx月xx日

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確甲乙雙方的權利與義務之間的關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條、運輸服務要求

　　甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務，車輛情況分別為：

　　1、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架，

　　2、廠牌車型，營運證號碼，發動機號，車架。

　　第二條、服務期限

　　期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。

　　第三條、服務費用

　　合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務期滿后60天內一次性付清。

　　第四條、甲方責任

　　1、負責向乙方提供技術狀況完好的車輛和相應的駕駛人員。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔責任。

　　2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛人員，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權利。

　　3、在服務期內，甲方駕駛人員按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。

　　4、負責服務期內車輛的二級維護及車輛年檢、年審。

　　5、負責機動車第三者責任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。

　　6、如果服務車輛在服務期間內發生事故，甲方應負責事故處理，并承擔事故的賠償責任。乙方不承擔事故車輛的任何法律責任。

　　7、甲方嚴格按行業管理規定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規定》進行汽車運輸經營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。

　　8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務，按照乙方提供的'行車計劃執行。

　　9、甲方在合同期內不得無故將服務車輛收回，如確需收回，需經雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務義務。

　　10、服務期內，應遵守國家有關法律規定，安全行車，因違法、違章造成的責任，甲方自行負責，并承擔由此給乙方造成的經濟損失。

　　11、甲方不得利用服務車輛進行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當、抵押，甲方必須對甲方的駕駛人員行為負責。

　　12、服務期間所發生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負擔。

　　13、正常駕駛時發現車輛使用異常或技術故障應停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執行，否則甲方必須承擔乙方的一切損失。

　　14、若發生事故，甲方應立即與當地公安交通管理部門及保險公司聯系，并通知乙方，甲方自行承擔責任及賠償乙方的一切損失。

　　15、發生交通事故應立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護好現場，承擔公安交通管理部門的裁定責任，負擔保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務費。乙方不承擔甲方服務車事故的一切責任(包括連帶責任)。

　　16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務費并付全部服務費10%的違約金。

　　第五條、乙方責任

　　1、按照乙方宣傳的需要，負責制定行車計劃，并提交給甲方。

　　2、按照乙方宣傳的需要，負責對服務車輛進行包裝。

　　3、經甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛人員姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權解除合同。

　　4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。

　　第六條、糾紛解決方式

　　1、本合同未盡事宜，雙方協商解決。甲乙雙方發生糾紛不能協商解決時，可向運政管理部門申請調解，或起訴至有管轄權的人民法院。

　　2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。

　　3、如需變更或解除本合同應提前兩天通知對方，并經雙方協商一致的予以變更或解除。

　　第七條、特別約定

　　1、甲方發生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務義務的車輛和駕駛人員，繼續完成行車計劃。

　　2、服務期間，甲方承擔妥善保管車輛的義務和責任，若發生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔責任。

　　甲方：

　　乙方：

　　單位名稱(章)：

　　單位名稱(章)

　　：單位地址：

　　單位地址：

　　法定代表人：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　委托代理人：

　　電話：

　　電話：

　　20xx年xx月xx日

承攬合同范本10

　　甲方:

　　乙方:

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議,以資共同信守。

　　第一條 工程概況

　　1、 工程名稱：

　　工程地點：

　　工程內容：格力商用空調設備銷售及安裝。

　　2、開工日期：定貨**天設備到達施工現場。

　　安裝施工工期： **天

　　3、技術指標：建筑面積為***平方米，制冷面積為***平方米。

　　a、 制冷、制熱運行室外環境溫度范圍為：-15℃—+43℃。

　　b、 冬季室內溫度達到16℃，夏季室內溫度達到26℃-28℃。

　　第二條 合同文件使用的語言文字、標準和適用法律

　　1、合同語言：中文。

　　2、適用法律法規：《中華人民共和國產品質量法》、《建筑安裝工程承包合同條例》和《中華人民共和國合同法》及有關法規。

　　3、驗收標準、規范：按國標、部標有關標準和審核驗收規范。

　　第三條 合同總造價：

　　第四條 付款方式及期限

　　1.預付款數額為供貨合同簽訂后7日內付**%;

　　2.貨到工地現場經驗收后付**%;

　　4.安裝調試驗收合格后，經監理方會同甲方簽字認可后付**%;

　　5.質保金：*%(質保期滿后一次性付清)。

　　第五條 甲方工作及責任

　　1、確認施工場地具備開工條件;

　　2、水、電等施工管線進入施工場地;

　　3、授權委托現場監理公司，負責協調現場及乙方工作。

　　4、甲方將室外機的電源提供至室外機旁。

　　5、提供施工用電。

　　第六條 乙方工作。

　　1、該工程為乙方總包模塊水冷式中央空調工程。即貨物的供貨及施工、安裝、調試、檢測。

　　2、該工程包括室內風機、風管及配套設施的供貨及安裝。

　　3、按格力廠方提供的施工圖紙施工。

　　4、施工防護工作的要求：按**省建筑工程施工防護措施規定執行。

　　5、成品保護的要求：做好安全防護措施，負責設備、材料及系統的看護管理。

　　6、施工場地清潔衛生的要求：按工段進 行清理打掃衛生。工程竣工驗收前徹底清除一切垃圾并將垃圾送至到指定垃圾場。

　　7、乙方應服從工程總包單位的現場管理和監理部門的質量監理督。

　　8、乙方應嚴格遵守和執行招標原件和投標承諾的各項條款。

　　9、乙方應加強施工人員的安全教育，在施工中若發生人身傷亡事故，責任由乙方全部承擔。

　　第七條 檢查和返工：按工段計劃要求進行初檢試壓驗收，如不符合安裝質量，必須返工達到驗收合格，返工責任及經濟損失一律由乙方自負。

　　第八條、隱蔽工程中間驗收

　　中間驗收部位和時間：按設計圖紙和工程施工進度的要求和時間執行，驗收所有隱蔽系統合格后，再進行明工程施工。

　　第九條 試 機：甲、乙雙方派員共同參加試機，試機時間甲乙雙方共同商定。

　　第十條 驗 收：工程驗收日期雙方協商而定。甲乙雙方共同派員參加現場驗收，驗收標準根據招標文件要求及乙方提供的產品樣本的技術參數進行驗收。

　　第十一條 設計變更：乙方根據甲方提供的方案及圖紙進行施工，如施工中甲方對施工方案進行較大的調整，需根據工程量及材料用量追加增減工程款(所有變更需經甲方施工負責人及監理部門簽字認可)。

　　第十二條 確定變更：根據變更的`具體情況，雙方確定后再補充協議。

　　第十三條 保 修

　　1、保修內容、范圍及時間：整個空調系統保修期為**個月。

　　2、*年內免費上門保養服務。

　　3、終身維修，并按成本價格隨時提供格力設備的備品備件。

　　第十四條 安全施工 ：財產安全、施工環境安全保護，施工人員安全等，一切由乙方負責，如發生安全事故，一切直接經濟損失和間接損失由乙方自理。

　　第十五條 不可抗力：不可抗力的自然災害認定標準：6級以上地震;7級以上持續4天以上的大風。

　　第十六條 爭 議

　　1、未盡事宜的解決：本合同未盡事宜和工程量調整，可經雙方協商一致后達成補充協議，補充協議與本合同有同等法律效力。

　　2、解決合同糾紛的方式：執行本合同發生爭議時，由當事人雙方協商解決。如協商不成，可通過仲裁委員會進行仲裁，也可通過法律訴訟解決。

　　第十七條 合同生效與終止

　　1、合同生效的日期：本合同自簽定之日起生效。

　　2、合同終止的日期：本合同至本工程無質量問題，雙方辦理完所有經濟手續后，自行終止。

　　第十八條 合同份數

　　合同文件共計兩份。甲乙雙方各持壹份。

　　第十九條 合同簽訂日期和地點

　　1、本合同簽訂的時間：**年12月31日

　　2、合同簽定的地點：

　　第二十條 雙方需要說明的事項

　　1、本合同簽定的依據為設計圖紙，如設計圖紙發生變更，合同也將隨之發生變更。

　　2、乙方提供的產品樣本做為合同附件，與合同具有同等法律效力。

　　甲方(章)乙方(章)

　　地 址：地 址：

　　法定代表人：法定代表人:

　　委托代理人： 委托代理人:

承攬合同范本11

　　簽訂日期：__________年____月____日

　　承攬方（全稱）：__________________

　　定作方（全稱）：__________________

　　經雙方協商，簽訂本合同，以資共同信守。

　　1．品名、規格、數量、價格、交提貨日期

　　品名

　　規格單位數量單價金額分期交（收）貨數量超欠幅度%月月月月月總金額（大寫）佰拾萬仟佰拾元角分＄＿＿＿＿

　　2．質量標準、驗收方法及地點：__________________________________________

　　3．原材料來源及互利方法：______________________________________________

　　4．交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：__________________________________

　　5．貨款結算時間及方法：________________________________________________

　　6．包裝要求及包裝物回收辦法、費用負擔：________________________________

　　7．違約責任：__________________________________________________________

　　8．其他：______________________________________________________________

　　9．不可抗力____________________________________________________________

　　10．本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。

　　11．本合同在有效期內任何一方違約，雙方都有權向仲裁機關提出書面申訴，要求調解、仲裁處理。

　　12．本合同正本兩份，雙方各執一份_______________________________________

　　13．本合同有效期自________年____月____日至________年____月____日止。

　　承攬人：法人委托書號碼__

　　營業執照號碼定作人：法人委托書號碼__

　　營業執照號碼承攬人：法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：

　　定作人：（蓋章）法定代表人：開戶銀行：帳號：電話號碼：電掛：住址：

　　20xx年x月x日

　　（注：因欄目所限，內容較多的可加附頁于后）

承攬合同范本12

　　定作人：（填寫全稱）

　　承攬人：（填寫全稱）

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確定作人與承攬人的權利義務關系，經雙方協商一致，訂立本合同。

　　第一條 定作物情況（如有其它約定內容可另設合同附件，寫為見合同附件一）

　　1.1 品名：（應填寫定作物的正式名稱，不可用其簡稱或俗名代替）

　　1.2 規格：（應寫明定作物具體的規格型號）

　　1.3 數量：（具體寫明定作物的數量，并注明單位）

　　1.4 備注：（如無內容，在空格處劃線）

　　第二條合同價款

　　2.1 合同價款總額：（應以大、小寫兩種形式填寫，并注明幣種）

　　2.2 付款方式：（應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或其他方式）

　　2.3 付款時間：（寫明年、月、日）

　　第三條 加工成品質量要求及技術標準：

　　3.1 質量要求：（應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準，必須要寫全稱）

　　3.2 技術標準：（技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物理化學參數）

　　3.3 以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。

　　第四條 原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　4.1 用承攬人原材料完成工作的,定作人有權對原材料進行檢驗。承攬人隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,定作人有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　4.2 用定作人原材料完成工作的,定作人按下表標準提供：

　　材料名稱

　　規格型 號

　　計 量單 位

　　數 量

　　質 量

　　提供日 期

　　消 耗 定 額

　　單價（元）

　　總金額

　　（注：如空格不夠用，可以另設合同附件，寫明見合同附件二）

　　4.3 定作人于年月日之前提供原材料。（注：分批次提供的或按工序要求提供的，可具體化）

　　4.4承攬人收到定作人提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知定作人調換或補齊。承攬人對定作人提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件，否則定作人有權解除本合同，承攬人承擔相應的賠償責任。

　　第五條 技術資料、圖紙的提供

　　5.1 定作人負責提供技術資料和圖紙。

　　5.2承攬人在依照定作人的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知定作人,定作人應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。定作人未答復,承攬人有權停止工作,并及時通知定作人,因此造成的損失由定作人賠償。

　　5.3定作人要求對承攬物的.技術性保密的,承攬人應當嚴格遵守,未經定作人許可不得留存技術資料和復制品。

　　第六條 驗收標準和方法

　　6.1 驗收標準：（寫明是以國家標準、行業標準或封樣進行驗收）

　　6.2 驗收方法：（寫明全部或抽樣驗收的方法）

　　6.3 定作人驗收承攬人所完成定作物的時間：（寫明具體時間年、月、日）

　　6.4 定作人驗收承攬人所完成定作物的地點：（寫明詳細地址）

　　6.5 驗收前承攬人應當向定作人提交必需的技術資料和有關質量證明。

　　6.6 對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷，定作人有權要求退換，并視為質量不符合約定。

　　6.7 雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以（寫明檢驗機構）對定作物質量的認定為準。

　　第七條 交（提）定作物的時間和地點

　　7.1 雙方約定由定作人自提定作物

　　7.1.1 自提定作物的時間：（寫明年、月、日）

　　7.1.2 自提定作物的地點：（寫明詳細地址不可省略）

　　7.2 雙方約定由承攬人送交定作物

　　7.2.1 送交定作物的時間：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

　　7.2.2 送交定作物的地點：（如選擇了7.1，則在空格處劃線）

　　7.3 任何一方要求提前或延期交（提）定作物,應當事先與對方達成協議，所達成的協議與本合同有同等的法律效力。

　　7.4 交（提）定作物日期的計算：承攬人自備運輸工具送交定作物的,以定作人接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的,以承攬人通知的提取日期為準,但承攬人在發出提取定作物的通知中,必須留給定作人以必要的途中時間。

　　第八條 包裝要求及費用負擔：

　　8.1 包裝要求：（應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等）

　　8.2 費用負擔：（寫明包裝費用由哪方承擔 ）

　　第九條 運輸方式及費用負擔

　　9.1 定作物的運輸方式：（寫明是汽車、火車、水運或其他方式）

　　9.2 運輸費用由（如無內容，在空格處劃線）承擔。

　　第十條定作物的保修

　　10.1 定作物保修期：（如保修期從何時起到何時止 ）

　　10.2 在保修期內承攬人免費提供保修服務。

　　第十一條 定金及預付款

　　11.1 定作人向承攬人交付定金的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　11.2 定作人向承攬人交付定金的時間：（寫明年、月、日）

　　11.3 定作人向承攬人交付預付款的數額：（大、小寫兩種形式填寫）

　　11.4 定作人向承攬人交付預付款的時間：（寫明年、月、日）

　　第十二條 承攬人的違約責任：

　　12.1 未按合同約定的質量交付定作物,若定作人同意接受的,應當按質論價；不同意接受的,應當負責修理或調換。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,定作人有權拒收,由此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.2 交付定作物少于合同約定的數量,定作人仍然需要的，應當補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作人不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬人賠償。

　　12.3 未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的，由承攬人賠償損失。

　　12.4 逾期交付定作物,應當向定作人支付未交定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）%的違約金。

　　12.5 未經定作人同意,提前交付定作物,定作人有權拒收。

　　12.6 不能交付定作物的應當向定作人支付不能交付定作物總價的（如未約定則在空格處劃線）％的違約金。

　　12.7 由于保管不善致使定作人提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作人因此造成的損失。

　　12.8 未按合同約定的辦法和期限對定作人提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同約定的期限通知定作人調換、補齊的,由承攬人承擔相應的損失。

　　12.9 擅自調換定作人提供的原材料或修理物的零部件,定作人有權拒收,承攬人應賠償定作人因此造成的損失。如定作人要求重作或重新修理，應當按定作人要求完成,并承擔逾期交付的責任。

　　12.10 承攬人未按定作人的技術保密要求采取妥善措施，造成定作人的保密性技術泄漏，或被竊取的，承攬人應向定作人承擔違約金 元。

　　12.11 因承攬人原因致使定作物造成的侵權責任和損失，由承攬人承擔。

　　12.12 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

　　第十三條 定作人的違約責任：

　　13.1 中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.2 在合同履行過程中由于定作人的原因導致合同無法繼續履行,定作人應向承攬人支付未履行部分價款總值的％的違約金。

　　13.3 未按合同約定的時間向承攬人提供原材料的,承攬人有權解除合同并賠償因此給承攬人造成的損失；承攬人不要求解除合同的，除交付定作物的日期應當順延外,定作人還應當支付承攬人停工待料的損失。

　　13.4 超過合同約定期限領取定作物的,每逾期一日向承攬人支付定作物總價‰的違約金外,還應當承擔承攬人實際支付的保管、保養費。

　　13.5 超過合同約定日期付款，每逾期一日按逾期付款額的萬分之向承攬人支付違約金，直至付清時止。

　　13.6 無故拒絕接收定作物,賠償因此給承攬人造成的損失。

　　13.7 變更交付定作物地點或接收單位（人）時,承擔因此多支出的費用。

　　13.8 其它違約責任：（如無內容，在空格處劃線）

　　第十四條不可抗力

　　14.1 在合同約定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬人在取得合法證明后,可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失。

　　14.2 在定作人遲延接受或無故拒收期間,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失發生的,承攬人不承擔責任。

　　第十五條 爭議的解決方式

　　因本合同發生的或與本合同有關的一切爭議，雙方協商解決；協商不成，雙方約定通過訴訟程序解決，訴訟管轄地法院為（根據有利于我方的原則，在定作人住所地、承攬人住所地、合同簽訂地的法院中選擇其一，涉及鐵路工程的可選擇鐵路運輸法院）法院。

　　第十六條本合同簽訂地點（填寫到縣級）

　　第十七條 本合同自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　第十八條 本合同一式份，定作人執份，承攬人執份。

　　第十九條合同未盡事宜雙方共同協商。

　　定作人：（公章） 承攬人： （公章）

　　住所： 住所：

　　法定代表人或 法定代表人或

　　委托代理人： 委托代理人：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　賬號： 賬號

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　合同簽訂時間： 年 月 日

承攬合同范本13

　　編號:_____________定作方(以下簡稱“甲方”)：____________住所地址：______________________________聯系方式：______________________________手機號：______________________

　　承攬方(以下簡稱“乙方”)：____________單位地址：______________________________法定代表人：____________________________監理人及電話：______________________

　　依照《中華人民共和國合同法》及有關法律、法規的規定，結合居室裝飾裝修工程施工的特點，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，就甲方的友誼超市 店裝飾裝修工程(以下簡稱工程)的有關事宜，達成如下條款：

　　第一條 工程概況

　　1.1 工程地點及面積：_________________________________

　　1.2 工程造價：￥_____________元，大寫(人民幣)：_______

　　1.3 工程承包方式：雙方商定采取下列第_____種承包方式。(1)乙方包工、包全部材料。(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)

　　(2)乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表，附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表);

　　(3) 乙方包工、甲方包全部材料(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。

　　1.4工程期限________天;

　　開工日期_____年_____月_____日

　　竣工日期_____年_____月_____日

　　第二條 工程監理

　　若本工程實行工程監理，甲方(或乙方)與監理公司另行簽訂《工程監理合同》，并將監理工程師的姓名、單位、聯系方式及監理工程師的職責等通知乙方(或甲方)。

　　第三條 施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第_____種方式提供：

　　3.1甲方自行設計并提供施工圖紙，交圖時間為_____月_____日，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份.(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙);

　　3.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式三份，甲方、乙方、施工隊各執一份(見附件六：家庭裝飾裝修工程設計圖紙)，設計費由甲方支付(此費用不在工程價款內);3.3施工圖紙雙方簽字后生效。

　　第四條 甲方義務

　　4.1開工前____天，為乙方入場施工創造條件。全部騰空或部份騰空房屋，清除影響施工的障礙物;對只能部份騰空的房屋中所滯留的家具、陳設應采取保護措施，以不影響施工為原則。乙方施工人員對甲方施工現場的牲口應認真清點及保護，并且雙方簽訂“物品清單”;

　　4.2 開工前將原有的電話設備拆除;提供施工期間的水源、電源，并說明使用注意事項;

　　4.3 負責協調施工隊與鄰里之間的關系;

　　4.4 禁止拆動室內承重結構，如需拆、改建筑的承重、非承重結構或遷改廚、衛位置及設備管線，應負責到有關部門辦理相應的.審批手續;根據有關部門規定，甲方無權要求乙方移動或改造暖氣、燃氣管線;

　　4.5參與對工程質量、施工進度的監督及對材料進場、工程竣工的驗收;

　　4. 6工程所在的物業管理部門所收施工押金及各項物業管理費用，由甲方交納(出入證除外)，乙方協助提供物管所需相關材料。

　　第五條 乙方義務

　　5.1 施工中嚴格執行國家《住宅裝飾裝修工程施工規范》，保證工程質量，按期完成工程;5.2 在甲方未正式提供有關部門的審批文件前，嚴禁改動建筑主體、承重結構、暖氣及燃氣管線等，否則應承攬相應責任;

　　5.3嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境;

　　5.4保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下管道的暢通;

　　5.5保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場;

　　5.6因乙方在施工中違反物業管理規定而引起的罰款及賠償責任由乙方負責承擔;

　　5.7乙方設計師負責對甲方提供咨詢、設計、報價等相關服務。合同簽訂后，乙方執行工程施工的代表人為乙方派出的項目經理。甲方關于工程的相關事宜均應與乙方項目經理聯系，以確保工程中的統一指揮和管理。

　　第六條 工程變更

　　6.1為確保甲方工程質量、工期及保修服務，合同簽訂后如有工程項目或施工方式的變更，須由雙方協商后簽署書面協議《裝飾裝修工程變更單》(見附件七：家庭裝飾裝修工程變更單)，同時調整相關工程費用及工期，口頭承諾或口頭協議均視為無效;凡甲方直接與乙方現場工作人員商定更改施工內容所引起的一切后果，均由甲方承擔;6.2合同簽訂后，甲方工程減項超

　　過總工程款5%以上時，須向乙方支付減項總額8%的變更費。若甲方減項所用的材料乙方已定購或運到現場，甲方需另外支付材料來回托運、損耗及退貨費用;若甲方要求減少的施工項目已施工，甲方需支付乙方該項目的施工費、材料費、管理費及拆除費;

　　6.3 甲方第二次支付工程款后增加的施工，乙方需在收到甲方該增加項目100%的工程款后方予以施工。

　　第七條 材料的提供

　　7.1 由甲方提供的材料、設備，其規格、質量應符合設計要求(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表)。甲方應按時將材料、設備運到施工現場并通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續;若甲方未按時提供材料或材料的規格、質量不符合設計要求，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由甲方承擔;

　　7.2 由乙方提供的材料、設備的(見附件五：乙方提供裝飾裝修材料明細表)，乙方應在料、設備運到施工現場的時間提前通知甲方，雙方共同驗收;若乙方所供材料的品牌、規格、質量與報價單不符，甲方有權拒絕使用，由此而延誤工期或影響工程質量，責任由乙方承提;

　　7.3 甲方確定材料品牌、規格、型號或價位標準，由乙方負責為甲方代購的(見附件四：甲方提供裝飾裝修材料明細表。應備注乙方代購)，在材料運至施工現場并經甲方驗查。

承攬合同范本14

　　委托方：_________紡織器材廠(甲方)

　　承攬方：_____________電鍍廠(乙方)

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　2.質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3.原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：____________________。

　　7.違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成;逾期由乙方負擔甲方的`經濟損失，每天按加工產品總值千分之______交納罰金。甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方：____________紡織器材廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　乙方：________________電鍍廠

　　法定代表人：(蓋章)________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　________年________月______日

承攬合同范本15

　　定作人：_______________(以下簡稱甲方)

　　共同承攬人：_______________(以下簡稱乙方)

　　甲方將坐落于房屋，外墻粉刷承攬給乙方，經甲、乙雙方協商訂立如下承攬合同：

　　一、甲方僅提供水電源、泥沙、水泥、益膠泥、絲網，乙方工序為：清洗外墻、噴涂混合漿(水泥、益膠泥攪拌均勻)、安裝絲網、水泥砂漿粉刷，乙方以自己的設備、技術、勞力等完成工作任務，不受甲方的指揮管理,不得浪費甲方提供的材料;

　　二、工程價款：乙方按照甲方的`要求完成工作，交付工作成果，甲方給付報酬單價為19.00元/㎡，按乙方粉刷實際面積結算;

　　三、工期：施工期間不得影響附近居民正常生活及工作，確保15天內完工，若遇雨雪天及不可抗拒的天氣或停水停電等造成無法施工，工期實行順延;

　　四、質量：應符合國家優良工程有關標準及規范;

　　五、安全：乙方在施工過程中做好一切防范工作，各工種由專業人員持證施工，若發生事故，乙方自行負責，甲方不負連帶責任;

　　六、付款方式：甲方驗收合格后七日內一次性付清;

　　七、未盡事宜，雙方協商后補充，達成補充協議;

　　八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執壹份，自雙方簽字后生效，待承攬合同工程款付清后自行失效。

　　甲方 ：___________

　　乙方 ：___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

【承攬合同】相關文章：

承攬合同08-18

承攬的合同05-03

承攬的合同06-09

承攬合同合同04-28

承攬合同模板【經典】06-03

承攬商品合同06-05

承攬運輸合同05-31

安裝承攬合同02-22

承攬加工的合同05-19

承攬加工合同[精選]05-19