承攬合同范本【熱】
現(xiàn)今很多公民的維權(quán)意識在不斷增強，合同的地位越來越不容忽視，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信很多朋友都對擬合同感到非常苦惱吧，下面是小編為大家整理的承攬合同范本，僅供參考，歡迎大家閱讀。
承攬合同范本1
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項，以雙方友好協(xié)商達成一致，訂立本合同。
一、工程范圍：
1、工程名稱：
2、地址：
3、工程要求：符合國家質(zhì)量標準。
A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。
4、包裝（桶）歸乙方回收。
三、工程造價及結(jié)算方式：
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準。
2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期；
1、每天施工量約：30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達不到約定質(zhì)量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。
2、工程保修期為12個月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的'爭議雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
承攬合同范本2
定做人：簽訂地點：
承攬人：簽訂時間：___年___月___日
第一條承攬項目、數(shù)量、報酬、支付期限（如空格不夠，可另行添加）
第二條技術(shù)標準、質(zhì)量要求：_______________________
第三條承攬人對質(zhì)量負責的期限及條件：_________________
第四條定做人提供技術(shù)資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：_____
第五條承攬人使用的材料由_______提供。材料檢驗方法：_______
第六條定做人（是/否）允許承攬項目中的主要工作由第三人完成。
可以交由第三人完成的'工作是：_______________
第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：_____________
第八條結(jié)算方法和期限：______________________
第九條定做人在_____年____月___日前交定金（大寫）_____元。
第十條定做人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條定做人未向承攬人支付報酬或材料費的，承攬人（是/否）可以留置工作成果。第十二條違約責任：______________________。
第十三條合同爭議解決方式：本合同在履行中出現(xiàn)爭議的，雙方協(xié)商
解決，協(xié)商不成的，依法向人民法院提起訴訟。
第十四條其他約定事項：_____________________________________
定做人：承攬人：單位地址：單位地址：法人代表：法人代表：聯(lián)系電話：聯(lián)系電話：
承攬合同范本3
甲方：
乙方：
為實現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關規(guī)定，就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達成以下協(xié)議。
一、服務地點：武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
三、服務時間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務。
四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔任何其他費用。
五、甲方權(quán)利義務
1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項目。
3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務，評價維修服務質(zhì)量。
4、測評乙方維修工作，達不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達到要求。
5、提供維修所需的原材料，監(jiān)督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
六、乙方權(quán)利義務
1、按照甲方的.要求負責小區(qū)物業(yè)的維修。
2、主動巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執(zhí)行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節(jié)約成本。
4、遵守甲方的規(guī)章制度。
5、接受甲方的監(jiān)督管理，完不成目標要求，接受甲方處理。
七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
承攬合同范本4
定作方：
承攬方： 身份證號碼：
聯(lián)系電話：
關于承攬方按照定作方的要求完成器械安裝，定作方支付報酬事宜，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 雙方主體情況：定作方是銷售潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的個體戶（或公司），承攬方承諾自己具有國家強制規(guī)定的安裝器械的相應資質(zhì)。
第二條 承攬標的：潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械的運輸、安裝、維修等。
第三條 承攬方式：定作方提供需安裝的潔具、燈具、自動晾衣架、熱水器、抽油煙機、浴室柜、掛件龍頭等器械，承攬方在定作方指定的地方接收器械后，于定作方指定的期限內(nèi)將器械運輸并安裝到指定的地方，經(jīng)驗收合格后支付相應的報酬。
第四條 承攬選擇：定作方在完成器械銷售后，將電話通知承攬方需要完成的安裝任務，若承攬方答復不能完成安裝任務時，定作方可另行通知第三方完成安裝任務。
第五條 安裝、交通工具：安裝過程中所需的安裝工具、運輸器械過程中所需的交通工具由承攬方提供，且承攬方應保證運輸器械的駕駛員有適格的'駕駛資質(zhì)。
第六條 承攬方在安裝過程中應嚴格按照器械的說明書進行合理的安裝，不能對器械以及定作方客戶（即器械購買方）的其它物件產(chǎn)生損壞，若有損壞應按市場價進行賠償。
第七條 承攬方在安裝過程中發(fā)現(xiàn)器械有質(zhì)量問題的，應當在發(fā)現(xiàn)之時起24小時內(nèi)向定作方更換同等型號的器械；如未及時更換，定作方有權(quán)不支付報酬，承攬方還應賠償給定作方造成的損失。
第八條 驗收標準：承攬方應按照器械的說明書合理地進行安裝，并以通過定作方客戶的驗收合格為準。
第九條 報酬組成及標準：具體由運輸費、安裝工具費、勞動報酬、適當利潤等部分組織。報酬標準結(jié)合定作方指定安裝的器械不同、安裝地點遠近、安裝期限等因素，雙方另行協(xié)商。
第十條 報酬結(jié)算：承攬方完成安裝并通過驗收合格后，即可向定作方結(jié)算相應的報酬。
第十一條其它約定：
1、本合同為繼續(xù)性合同，適用于承攬方按照定作方的要求完成安裝任務；不適用于承攬方按照定作方客戶的要求完成安裝任務。
2、承攬方在完成安裝工作過程中對第三人造成損害或者自身損害的，定作方不承擔賠償責任。雙方確認：定作方對承攬方的定作、指示或者選任均無過失。
3、承攬方應當以自己的設備、技術(shù)和勞力，完成安裝任務，未經(jīng)定作方同意，不得將安裝安裝任務交由第三人完成。
4、承攬方得以定作方未支付報酬為由，對定作方的器械進行留置。
5、合同在履行過程中發(fā)生爭議時，雙方應協(xié)商解決，協(xié)商不成時，任何一方均可向成都市成華區(qū)人民法院訴訟解決。
6、本合同一式兩份，定作方、承攬方各一份，自雙方簽字（蓋章）后生效。
定作方（簽字或蓋章）：
承攬方（簽字摁印）：
簽訂日期： 年 月 日
承攬合同范本5
項目名稱：________________________________委托方（甲方）：__________________________研究開發(fā)方（乙方）：______________________
填寫說明一、“合同登記編號”的填寫方法：二、技術(shù)開發(fā)合同是指當事人之間就新技術(shù)、新工藝和新工藝的新材料及其系統(tǒng)的研究開發(fā)所訂立的合同。技術(shù)開發(fā)合同包括委托開發(fā)合同的合作開發(fā)合同。三、計劃內(nèi)項目應填寫國務院部委、省、自治區(qū)、直轄市、計劃單列市、地、市（縣）級計劃，不屬于上述計劃的項目此欄劃（/）表示。四、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式：包括開發(fā)項目應達到的技術(shù)經(jīng)濟指標、開發(fā)目的、使用范圍及效益情況、成果提方式及數(shù)量。提交開發(fā)成果可采取下列形式：1．產(chǎn)品設計、工藝規(guī)程、材料配方和其他圖紙、論文、報告等技術(shù)文件；2．磁盤、磁帶、計算機軟件；3．動物或植物新品種、微生物菌種；4．樣品、樣機；5．成套技術(shù)設備。五、研究開發(fā)計劃：包括當事人各方實施開發(fā)項目的階段進度，各個階段要解決的技術(shù)問題，達到的目標和完成的期限等。六、技術(shù)情報資料的保密：包括當事人各方情報和資料保密義務的內(nèi)容、期限和泄漏技術(shù)秘密應承擔的責任。雙方可以約定，不論本合同是否變更、解除、終止，本條款均有效。七、其他：合同如果是通過中介機構(gòu)介紹簽訂的，應將中介合同作為本合同的附件。如果雙方當事人約定定金、財產(chǎn)抵押及擔保的，應將給付定金、財產(chǎn)抵押及擔保手續(xù)的復印件作為本合同的附件。八、委托代理人簽訂本合同書時，應出具委托證書。九、本合同書中，凡是當事人約定認為無需填寫的條款，在該條款填寫的空白處劃（/）表示。
依據(jù)《中華人民共和國合同法》的規(guī)定，合同雙方就___________________項目的技術(shù)開發(fā)（該項目屬_________計劃），________經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
一、標的技術(shù)的內(nèi)容、形式和要求：________________________________________
二、應達到的技術(shù)指標和參數(shù)：________________________________________
三、研究開發(fā)計劃：________________________________________
四、研究開發(fā)經(jīng)費、報酬及其支付或結(jié)算方式：（一）研究開發(fā)經(jīng)費是指完成本項研究開發(fā)工作所需的成本；報酬是指本項目開發(fā)成果的使用費和研究開發(fā)人員的科研補貼。本項目研究開發(fā)經(jīng)費及報酬：___________元其中：甲方提供____元，乙方提供____元。如開發(fā)成本實報實銷，雙方約定如下：（二）經(jīng)費和報酬支付方式及時限（采用以下____種方式）：①一次總付：____________元，時間：________________②分期支付：____________元，時間：____________________________元，時間：________________③按利潤________%提成，期限：________________④按銷售額____%提成，期限：________________⑤其他方式：______________________________________
五、利用研究開發(fā)經(jīng)費購置的設備、器材、資料的財產(chǎn)權(quán)屬__________________________________________________六、履行的期限、地點和方式本合同自____年____月____日至____年____月____日在____________（地點）履行。本合同的履行方式：________________________________
七、技術(shù)情報和資料的保密__________________________________________________
八、技術(shù)協(xié)作和技術(shù)指導的內(nèi)容__________________________________________________
九、風險責任的承擔在履行本合同的'過程中，確因在現(xiàn)有水平和條件下難以克服的技術(shù)困難，導致研究開發(fā)部分或全部失敗所造成的損失，風險責任由________承擔。（1、乙方；2、雙方；3、雙方另行商定）經(jīng)約定，風險責任甲方承擔____%，乙方承擔____%．本項目風險責任確認的方式為：______________________________
十、技術(shù)成果的歸屬和分享（一）專利申請權(quán)：________________________________________（二）非專利技術(shù)成果的使用權(quán)、轉(zhuǎn)讓權(quán)：______________________________
十一、驗收的標準和方式研究開發(fā)所完成的成果，達到了本合同第二條所列技術(shù)指標，按____標準，采用_____方式驗收，由_____方出具技術(shù)項目驗收證明。
十二、違約金或者損失賠償額的計算方法違反本合同約定，違約方應當按《中華人民共和國合同法》規(guī)定承擔違約責任。（一）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________（二）違反本合同第____條約定，______方應當承擔違約責任，承擔方式和違約金額如下：____________________
十三、爭議的解決方法在本合同履行過程發(fā)生爭議，雙方應當協(xié)商解決，也可以請求________進行調(diào)解。雙方不愿協(xié)商、調(diào)解解決或者協(xié)商、調(diào)解不成的，雙方商定，采用以下第（____）種方式解決。1．提交____仲裁委員會仲裁；2．向____人民法院起訴。
十四、名詞和術(shù)語的解釋：_________________________
十五、本合同有效期限：____年____月____日至____年____月____日
甲方：_______________代表人：____________________年____月____日乙方：_______________代表人：____________________年____月____日
承攬合同范本6
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國廣告法》、《加工承攬合同條例》等有關法律規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條廣告承攬要求
1．1項目（媒介）：_________
1．2廣告內(nèi)容及有關證件的名稱、編號_________。承攬方應按《廣告法》規(guī)定，認真審查上述證件。委托方提供虛假、證件，應承擔相應責任。如委托方提供的廣告內(nèi)容不合法，承攬方有權(quán)拒絕。
1．3發(fā)布地點或形式：_________
1．4顏色：_________
1．5規(guī)格或材料：_________
1．6刊播次數(shù)、起訖時間、日期：_________
1．7其他要求：_________
第二條費用及支付辦法
2．1費用：
2．2結(jié)算方式和期限：_________
2．3承攬方必須開具廣告業(yè)務統(tǒng)一發(fā)票，否則，委托方有權(quán)拒付廣告費。
第三條驗收方式及時間_________。
第四條違約責任
4．1委托方中途廢止合同，按未履行部分廣告費的_________％，向承攬方償付違約金；超過合同規(guī)定期限付款，每逾期一天，按所欠款項的_________償付違約金。
4．2承攬方不能完成合同規(guī)定的工作，按未改造部分廣告費的_________％，向委托方償付違約金；不能按期履行合同，每逾期一天，按逾期未完成部分廣告費的_________支付違約金。
4．3其它違約責任按《加工承攬合同條例》執(zhí)行。
第五條合同爭議解決方式：
本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決，協(xié)商不成的.，按下列第_________種方式處理（未作選擇的，視為選擇1：
5．1提交_________仲裁委員會（_________仲裁委員會）仲裁；
5．2依法向人民法院起訴。
第六條雙方商定的其他事項：_________。
第七條附則
7．1本合同附件_________，名稱_________。
7．2本合同正本一式二份，合同雙方各執(zhí)一份，副本_________份。
7．3本合同有效期：自_________年_________月_________日生效至_________年_________月_________日終止。
承攬合同范本7
需方（以下簡稱甲方）：
供方（以下簡稱乙方）：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原則和為了保證全面地履行各自的義務，一致簽定本合同，以期共同遵守。
1.合同標的
1.1本合同標的名稱、規(guī)格、型號、單價、質(zhì)量、數(shù)量、材質(zhì)及其它技術(shù)參數(shù)（詳見專有條款內(nèi)約定）。
2.合同價款
2.1合同總價款:詳見專用條款約定（含稅）。
3.質(zhì)量及技術(shù)標準
3.1以最終確認的樣品實物為準。
3.2如有補充要求，以簽章的書面文件為準。
4.交貨時間、地點、方式
4.1交貨時間：按甲方指定時間交貨，以書面的發(fā)貨通知為準（詳見專用條款約定）。
4.2交貨地點：甲方指定地點，以書面的發(fā)貨通知為準（詳見專用條款約定）。
4.3運輸方式：汽運（詳見專用條款約定）。
4.4運輸、裝卸由乙方負責，相關費用由乙方承擔。
4.5運輸途中設備毀損、滅失的風險由乙方承擔。
5.包裝要求
5.1按照乙方常規(guī)包裝標準。
5.2甲方對包裝另有要求的雙方在專用條款中約定。
6.安裝擺放
6.1乙方交貨之日起天內(nèi)，由乙方負責免費安裝并擺放到位交付使用。
6.3乙方安裝人員差旅費、食宿費等均由乙方自行承擔。
6.4在乙方安裝過程中，甲方提供所需的工作場地、安裝的.設備供電等其他滿足安裝必要的配套服務。
7.驗收及異議期
7.1驗收方法：以本合同第3條進行驗收。
7.2乙方應當在驗收之日前2天通知甲方驗收。或甲方應安排人員在貨物完成擺放后2日內(nèi)完成驗收。最終以甲乙雙方簽字的送貨簽收單據(jù)作為驗收合格依據(jù)。
7.3異議期為合同標的安裝擺放完成之日起3天。異議期內(nèi)甲方未提出異議或未辦理驗收手續(xù)，都被視為默認產(chǎn)品驗收合格。產(chǎn)品的內(nèi)在質(zhì)量由乙方承擔質(zhì)量保修義務。
8.付款方式及期限
8.1付款方式
①合同簽訂后，甲方在3天內(nèi)支付合同總額的30%，即元整（大寫圓整）。
②合同標的簽收后3天內(nèi)支付合同總額的70%，即元整（大寫圓整）。
8.2上述款項采用銀行轉(zhuǎn)帳的方式支付到乙方以下帳戶：
戶名：
開戶行：
賬號：
甲方：
乙方：
承攬合同范本8
定 作 方(下稱“甲方”)：
承 攬 方(下稱“乙方”)：____________________________________
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關法律法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方在自愿、平等、協(xié)商一致的基礎上，就甲方委托乙方加工____________事宜達成如下協(xié)議，以資共同信守。
第一條 定作物品名、規(guī)格型號、數(shù)量：
第二條 加工成品質(zhì)量要求： 。
第三條 原材料的提供：原材料由 方提供。原材料品牌及質(zhì)量要求：
第四條 技術(shù)資料、設計方案及圖紙?zhí)峁┺k法：由乙方設計，經(jīng)甲方書面確認后，作為制作的依據(jù)。
第五條 合同價款：
第六條 付款方式：乙方將定作物運到甲方指定地點，經(jīng)甲方初步驗收合格后，按實際驗收合格的數(shù)量支付該批次全部價款的 %，剩余 %為質(zhì)保金，質(zhì)保期滿無質(zhì)量問題的，甲方一次性付清。每次付款前，乙方應當提供等額正規(guī)發(fā)票，否則甲方有權(quán)拒絕付款。
第七條 交貨時間、地點及方式
1.簽訂本合同后 日內(nèi)，乙方交付本次定作的全部產(chǎn)品;甲方分批定作的，乙方按照甲方書面通知的數(shù)量和時間供貨;
2.乙方負責將定作的產(chǎn)品運到甲方辦公地點或施工現(xiàn)場;如果定作的產(chǎn)品需要現(xiàn)場制作或安裝的，乙方應當派專人進行現(xiàn)場作業(yè)。運輸、裝卸及安裝費包含在合同價款中，甲方不另行支付。
第八條 驗收標準和方式
1.定作產(chǎn)品運至現(xiàn)場后，甲方應當及時組織人員進行驗收，對不合格的產(chǎn)品，應當在2日內(nèi)向乙方提出;對使用后才能夠檢測產(chǎn)品是否合格的，質(zhì)保期為 年，在質(zhì)保期內(nèi)發(fā)生質(zhì)量問題的，乙方應當在甲方通知后24小時內(nèi)予以修復或更換。
2.甲方應當按照國家標準、地方標準、相關產(chǎn)品的行業(yè)標準及甲方要求的標準進行驗收。
第九條 甲方的權(quán)利和義務
1.有權(quán)檢查乙方提供的定作產(chǎn)品原材料，有權(quán)要求乙方更換對不合格的原材料;
2.有權(quán)審核乙方提供的產(chǎn)品設計方案或圖紙;
3.有權(quán)要求乙方按時交付合格的定作產(chǎn)品;
4.應當按時向乙方支付價款。
第十條 乙方的權(quán)利和義務
1.有權(quán)要求甲方支付價款;
2.保證提供符合約定的定作產(chǎn)品，原材料符合約定的質(zhì)量要求;
3.應當按時交付定作產(chǎn)品;
4.負責產(chǎn)品的運輸和安裝，并承擔相應費用;
5.在制作、運輸、安裝過程中發(fā)生的安全責任事故，由乙方承擔全部責任，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償;
6.由于乙方產(chǎn)品缺陷造成甲方人員或第三方人身、財產(chǎn)損害的，乙方應當負責賠償，因此給甲方造成損害的，乙方應當予以賠償。
第十一條 違約責任
一、甲方的違約責任
1.甲方中途變更定作物的規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應承擔針對變更部分給乙方因此造成的損失。
2. 甲方無正當理由拒絕接收定作物的，仍應當向乙方支付相應價款。
3、甲方遲延付款的，每遲延一日，應當向乙方支付應付款0.3‰的違約金。
二、乙方的違約責任
1.乙方未按合同規(guī)定的質(zhì)量標準交付定作物或完成工作，甲方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的.責任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，甲方有權(quán)拒收并終止合同，由此造成的損失由乙方賠償。
2.交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，甲方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分甲方不再需要的，乙方應賠償甲方因此造成的損失。
3.逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等)，逾期一日應當向甲方償付遲延貨物總價0.3 ‰的違約金;未經(jīng)甲方同意，提前交付定作物，甲方有權(quán)拒收。
4.不能交付定作物或不能完成工作的，應退還甲方已付的全部貨款并承擔由此給甲方造成的全部損失。
第十二條 其 他
1.本合同壹式 叁 份，甲方持 貳 份，乙方持 壹 份，自雙方代表人簽字(蓋章)之日起生效并執(zhí)行。
2.甲乙雙方承諾本合同中所確認通訊地址全部可以送達，任何一項通知送達下面地址的視為送達，盡到通知義務。如任何一方地址變更的應當書面通知對方。任何一項通知及書面材料在送達時接收方應當配合送達方簽字確認，否則送達方有權(quán)申請公證送達，由此產(chǎn)生的費用由接收方承擔。
第十三條 其它約定
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本9
委托方： (以下簡稱甲方)
承運方： (以下簡稱乙方)
運輸車輛：
甲、乙雙方本著誠實、信用、公平的原則，對承運甲方木材一事，經(jīng)過共同協(xié)商，達成以下協(xié)議，以便雙方共同遵守。
第一條：木材起運地點：乙方必須按照甲方規(guī)定的裝車地點、行駛線路和卸車地點進行原木或枝椏材運輸任務。
第二條：甲方負責木材或枝椏材的裝車和卸車，乙方只承攬裝車后的運輸。
第三條：木材運輸期限：自甲、乙雙方簽訂合同之日起到次年的四月份木材生產(chǎn)結(jié)束止。對不服從調(diào)度安排，無故停運的，甲方將不支付乙方已承運的運費。
第四條：在運輸木材過程中，乙方必須服從甲方的配車命令及安排，遵守交通規(guī)則，安全駕駛。在木材運輸過程中發(fā)生事故造成損害的，由乙方承擔責任。
第五條：乙方按照甲方的指示將木材運到指定地點后，由甲方派出的'相關人員進行驗收。
第六條：乙方的運費：原木運輸按 元m3公里，枝椏材 元/噸公里，其中個體民營車輛運輸單價中含管理費(養(yǎng)路費、運輸管理費) 元/ m3，枝椏材 元/噸。待到合同終止時，一次性全部結(jié)算。
第七條：甲方如果沒有按照合同的約定支付以乙方運費，由甲方賠償乙方損失。
第八條：乙方在運輸?shù)倪^程中，必須將所裝載的木材或枝椏材全部安全送到目的地，由于乙方的原因使甲方的木材減少或枝椏材減少或毀損的，由乙方承擔全部責任，賠償一切損失。
第九條：乙方在運輸過程中，必須按照甲方規(guī)定的承運范圍及要求執(zhí)行，對超出規(guī)定范圍的，甲方有權(quán)進行處罰。對超出行駛線路，受到處罰的，其責任由乙方自負。
第十條：此合同自甲、乙雙方簽字之日起生效，此合同一式三份，甲方保存兩份，乙方保存一份。
甲方（蓋章）：_______________ 乙方（蓋章）：___________________
甲方代表簽名：_______________ 乙方代表簽名：___________________
地址：_______________________ 地址：___________________________
電話：_______________________ 電話：___________________________
傳真：_______________________ 傳真：___________________________
日期：______年______月_____日 日期：_______年_______月_______日
承攬合同范本10
發(fā)包方(以下簡稱甲方)：________________________
承包方(以下簡稱乙方)：________________________
鑒于乙方多年一直為_____________大酒店的高級管理人員，對_____________大酒店有充分了解和熟悉，雙方根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關法律法規(guī)，經(jīng)協(xié)商一致，簽訂本合同。
第一條 乙方承包經(jīng)營________大酒店，_____________大酒店的經(jīng)營范圍見營業(yè)執(zhí)照。
第二條 酒店的坐落、面積、裝修、設施情況
1.甲方承包給乙方的酒店位于_____________省_____________市_____________路_____________號
2.該酒店現(xiàn)有裝修及設施、設備情況詳見合同附件。
該附件作為甲方按照合同約定交付乙方使用和乙方在承包期滿交還還給甲方時的驗收依據(jù)。
3.本合同簽訂后______日內(nèi)，甲乙雙方共同對移交給乙方的______大酒店的財產(chǎn)進行清點、確認。
第三條 承包期限、用途
1.該酒店承包期限共________年。自_____年_____月_____日至______年_____月______日止。
2.承包期滿，甲方有權(quán)收回該酒店，乙方應如期交還。
乙方如要求續(xù)承包，則必須在承包期滿______個月之前書面通知甲方，經(jīng)甲方同意后，重新簽訂承包合同。
第四條 承包金用支付方式
1.該酒店每年承包金為___________元(大寫_____萬_____仟_____佰_____拾______元整)。
2.承包金支付方式如下：
A 分二次付款，自本同生效后________幾天內(nèi)付清，第一次應交承包金_____元;第二次到_______時止，需交_______元。
B 一次性付清，至本合同生效______天內(nèi)全部繳清。
第五條 承包期間相關費用及稅金
1.甲方應承擔的費用：
(1)在承包期間，房屋和土地的產(chǎn)權(quán)稅由甲方依法交納。如果發(fā)生政府有關部門征收本合同中未列出項目但與該房屋有關的費用，由甲方負擔。
(2)__________________________
2.乙方交納以下費用：
(1)乙方以一定的自有資金作抵押(或擔保)，乙方的抵押(擔保)額為________元。
(2)乙方應按時交納稅收及相關的費用，如不按時交納費用引起的后果則由乙方全部承擔責任。
(3)___________________________
第六條 酒店房屋修繕與使用
1.在承包期限內(nèi)，甲方保證該房屋的使用安全(乙方使用不當除外)，其它所屬硬件設施的維修責任由乙方自行負責。
A.甲方提出進行維修須提前_______日書面通知乙方，乙方應積極協(xié)助配合。
B. 對乙方的裝修裝飾部分甲方不負有修繕的義務。
2.乙方應合理使用其所承包的房屋及其附屬硬件設施。如因乙方使用不當造成房屋及設施損壞的，乙方應立即負責修復或者經(jīng)濟賠償。
3.乙方如改變房屋的內(nèi)部結(jié)構(gòu)、裝修或設置對房屋結(jié)構(gòu)有影響的設備，設計規(guī)模、范圍、工藝、用料等方案均須事先征得甲方的書面同意后方可施工。
第七條 對酒店的裝修部分各自應承擔的責任
1.因正常原因解除合同或終止的，乙方對酒店的裝修費由甲方承擔_____%，乙方承擔_____%;因客觀原因(如拆遷、政府行為、國家法律政策變動、非典等非人為因素所能控制的)導致合同無法履行的，乙方對酒店的裝修費由甲、乙雙方各承擔_____%;
2.因乙方過錯導致合同解除或終止的，甲方有權(quán)選擇以下權(quán)利中的一種：
(1)依附于房屋的裝修歸甲方所有。
(2)要求乙方恢復酒店的原狀。
(3)向乙方收取恢復工程實際發(fā)生的費用。
第八條 酒店的轉(zhuǎn)讓與轉(zhuǎn)租
1.在承包期間，甲方有權(quán)依法定程序出賣乙方所承包的酒店。出賣后，本合同對新的酒店所有人和乙方繼續(xù)有效。
2.未經(jīng)甲方同意，乙方不得向第三人轉(zhuǎn)租及轉(zhuǎn)讓、轉(zhuǎn)借酒店。
3.甲方出售該酒店，在________個月前書面通知乙方，在同等條件下，乙方有優(yōu)先購買權(quán)。
第九條 合同的變更、解除與終止本合同
1.本合同生效后具有法律約束力，甲、乙雙方均不得隨意變更或者解除本合同，需要變更或解除時，須經(jīng)雙方協(xié)商一致達成新的書面協(xié)議。
2.甲方有以下行為之一的，乙方有權(quán)解除合同：
(1)提供不符合約定條件的酒店設施，嚴重影響經(jīng)營。
(2)甲方未履行房屋的修繕義務，嚴重影響經(jīng)營。
3.在承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權(quán)解除合同，收回所承包給乙方的酒店：
(1)未經(jīng)甲方書面同意，轉(zhuǎn)租、轉(zhuǎn)讓該酒店。
(2)未經(jīng)甲方書面同意，拆遷變動酒店結(jié)構(gòu)。
(3)損壞承包的酒店設施，甲方提出的合理期限內(nèi)未修復的。
(4)未經(jīng)甲方書面同意，不得應用于酒店以外的'用途。
(5)利用所承包的酒店進行非法活動。
(6)逾期未交納按約定應當由乙方交納的費用，已經(jīng)給甲方造成損失的。
(7)拖欠承包金累計_______元。
4.承包期滿合同自然終止。
5.因不可抗力因素導致合同無法履行或者無法完全履行時，甲、乙雙方協(xié)助商一致，可以變更或者解除合同。
第十條 酒店交付及收回的驗收
1.甲方應保證承包期間酒店本身及附屬設施、設備處于正常使用狀。
2.驗收時雙方共同參與，如對裝修、器物等設施有異議應當場提出。當場難以檢測的，應于______日內(nèi)向?qū)Ψ教岢霎愖h。
3.乙方應于承包期滿后，將承包酒店及附屬設備、設施如數(shù)交還給甲方。
4.乙方交還甲方的酒店及附屬設施應保持完好的狀態(tài)，不得留下物品或者影響酒店的正常經(jīng)營。對未經(jīng)同意留下的物品，甲方有權(quán)處置。
第十一條 違約責任
1.甲、乙雙方應全面實際履行 本合同，不履行或者不完全履行的應負違約責任。
2.在承包期間，乙方有第九條第三款的行為之一的，甲方有權(quán)終止合同，收回酒店的經(jīng)營權(quán)，乙方應按照合同總承包金的_____%向甲方支付違約金。
3.承包期間，乙方逾期交納本合同約定應由乙方負擔的費用，每逾期一天，則應按上述費用總額的_______%支付甲方滯納金。
3.在承包期間，乙方未經(jīng)甲方同意，中途擅自退包的，乙方應按合同總承包金的____%向甲方支付違約金。若支付的違約金不足彌補甲方損失的，乙方還應承擔賠償責任。
4.在承包期滿，乙方應如期交還酒店房屋。乙方逾期歸還，則每逾期一日應向甲方支付________元的滯納金。乙方還應承擔因逾期歸還給甲方造成的損失。
第十二條 保險
在承包期限內(nèi)，乙方應以甲方的名義，向保險公司投保如下的保險，并在保單上注明甲方是投保人，乙方是附加受保人。
承攬合同范本11
合同編號：78736
簽訂合同單位：____________(以下簡稱甲乙方)簽訂條款如下：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定
2.交貨辦法
(1)交貨地點：_______________________________________________________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負責，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：乙應派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.附則
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因乙方須在_______天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以__________罰金賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達站____________________________
(6)收貨人________________________________
(7)合同糾紛的處理________________________
甲及代表人：(簽字蓋章)______ 乙及代表人：(簽字蓋章)________
開戶銀行：____________________ 開戶銀行：______________________
帳號：________________________ 帳號：__________________________
電話：________________________ 電話：__________________________
簽訂日期：______年____月____日
承攬合同范本12
認立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規(guī)定的時間內(nèi)回復，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復制品。
3.承攬方應當按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當事人雙方商定。
第六條 驗收標準和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2.定作方應當按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。
3.當事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應當按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負擔
第九條 運輸辦法及費用負擔
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
（如： .根據(jù)國家有關規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關規(guī)定，經(jīng)當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數(shù)返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應當負責修整或調(diào)換，并承擔逾期交付的責任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應當照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應當向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應當償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔責任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應當賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負責。
第十三條定作方的違約責任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的'損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當事人雙方應協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現(xiàn)有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細查看后交由甲方簽字確認。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應在一個工作日內(nèi)答復。不能答復的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應）
三、質(zhì)量要嚴格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負責。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________％。
3、加工件到達甲方指定地點時支付乙方總價__________％。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認真貫徹有關安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負責。
九、驗收：
甲方應在乙方向甲方提交工程進度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收，七日內(nèi)不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務。逾期一天應賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
（本合同所有來往電子郵件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話： 電話：
電子郵箱： 電子郵箱：
開戶行： 開戶行：
________年______月_____日
承攬合同范本13
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，共同信守。
一、 甲方提供原料情況：
品(材料)名：
規(guī)格型號：
單位：
數(shù)量：
單價：
金額：
交貨日期：
超欠幅度%：
供應辦法：
二、乙方加工產(chǎn)品的義務
1. 質(zhì)量標準：
2. 質(zhì)量檢驗及驗收辦法：
3. 包裝要求及費用負擔：
4. 交貨(運輸)辦法及地點：
5. 貨款共計人民幣(大寫)：
6. 結(jié)算辦法及期限：
7. 其他：
三、違約責任：
第一點：甲方的違約責任
(1)變更產(chǎn)品品種、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給乙方造成損失時，應負責賠償乙方損失。
(2)中途退貨的，償付乙方以退貨部分貨款總值%的違約金。
(3)自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期提貨的，每延期一天，應償付乙方以延期提貨部分貨款總值千分之的違約金。
(4)未按合同規(guī)定時間和要求提供原材料、技術(shù)資料、包裝物的，除交貨日期予以順延外，每日應償付乙方順延交貨產(chǎn)品總值千分之一的違約金。
(5)未按合同規(guī)定日期付款的，每延期一天，應償付乙方以延期付款總值千分之一的違約金。
(6)實行送貨或代運的產(chǎn)品無故拒絕接貨的，應承擔因而造成的損失并付給運輸部門違約金。
(7)錯填到貨地點或接貨人的，應承擔因此造成的損失。
(8)其他。
第二點：乙方承擔的違約責任
(1)產(chǎn)品、花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量、包裝不符合合同規(guī)定，甲方同意收貨的，按質(zhì)論價;甲方不同意收貨的，乙方應包修、包退、包換，并承擔因此造成的損失。
(2)未按合同規(guī)定的數(shù)量交貨，少交而甲方仍然需要的，應照數(shù)補交;不需要的，可以退貨，并承擔損失;不能交貨的，應償付甲方以不能交貨的貨款總值%的違約金。
(3)包裝不符合合同規(guī)定的，必須返修或重新包裝，并承擔因此而支付的'費用;甲方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失的應予賠償。
(4)未按合同規(guī)定時間交貨的，每延期一天，應償付甲方以延期交貨部分貨款總值千分之一的違約金。
(5)不符合合同規(guī)定產(chǎn)品，在甲方代保管期內(nèi)應償付甲方實際支付的保管、保養(yǎng)費。
(6)產(chǎn)品錯發(fā)到貨地點或接貨人的，除按合同規(guī)定負責運到指定的到貨地點或接貨人外，并承擔因此多付的運雜費和造成的延期交貨責任。
(7)未按甲方對技術(shù)資料及圖紙的保密要求履行保密義務而給甲方造成損失的，應負責賠償。
(8)其他：
本合同一式 份。有效期自請?zhí)顚懹行鹗紩r間到請?zhí)顚懹行ЫK止時間止。
甲方：請?zhí)顚懚ㄗ鞣揭曳剑赫執(zhí)顚懗袛埛?/p>
法定代表人： 法定代表人：
電話：填寫定作方辦公電話 電話：填寫承攬方辦公電話
地址：填寫定作方住所 地址：填寫承攬方住所
開戶銀行：填寫定作方開戶銀行 開戶銀行：填寫承攬方開戶銀行
賬號：填寫定作方賬號 賬號：填寫承攬方賬號
承攬合同范本14
甲方(定作人)： 乙方(承攬人)： 住址： 住址： 身份證號碼： 身份證號碼：
甲方擬裝修房屋一座，位置在富民縣大營鎮(zhèn)大營村330號，由乙方負責承攬全部裝修工程，為明確雙方權(quán)利義務關系，經(jīng)平等協(xié)商，雙方自愿簽訂本裝修承攬合同。
一、雙方權(quán)利義務
1、乙方應加強對其施工人員的安全教育，嚴格管理，遵守安全操作，安全施工，為施工人員配備安全帽、安全繩、安全網(wǎng)等安全用具。由于乙方人員的故意或過失引起的安全事故由乙方負責全部責任，與甲方無關。
2、甲方負責提供磚、水泥、沙子、水源、電源、內(nèi)外墻磚、鐵絲、地板磚等建筑裝修材料。根據(jù)施工進度，乙方應提前5天通知甲方購買所需材料。
3、具體裝修工程為乙方承包整棟房屋全部內(nèi)外粉墻，內(nèi)外墻面積貼瓷磚，過道磚、衛(wèi)生間貼磚、地板磚、樓梯磚、屋頂貼小瓦等全部建設，連同搭建所需全部腳手架。
4、乙方具有從事房屋裝修的成熟經(jīng)驗，負責施工建設并交付建設成果。當事人明確，雙方不存在雇傭關系。
5、施工機械以及模板、腳手架等所有勞動工具由乙方自帶，費用由乙方自理。
6、乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。
二、質(zhì)量和工期要求
1、工期從20xx年3月1日開始建設，到20xx年5月31日止，工期為92天。在約定的工期內(nèi)，施工時間、施工進程由乙方自定。
2、乙方應當本著保質(zhì)保量的原則，加強質(zhì)量管理。
3、甲方發(fā)現(xiàn)乙方在施工過程中有偷工減料、工作不負責影響房屋質(zhì)量等行為時，有權(quán)要求乙方停工或整改。
4、房屋建成自交工后壹年內(nèi)，甲方發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題的，乙方必須及時進行免費維修。
三、付款方式
1、工程款結(jié)算方式：以建房面積計算，每平方米人民幣元。
2、付款時間：第一次付款在施工開始后 工程過半支付第二次付款在房屋竣工并經(jīng)甲方驗收后 15 天內(nèi)給付。
3、乙方質(zhì)量保證金為全部工程款的5%。竣工一年后支付給乙方。
四、違約責任
1、由于工程質(zhì)量達不到要求的，乙方要進行修理、重作;造成損失的，由乙方賠償。因乙方原因?qū)е率购贤瑹o法履行的'，乙方應承擔違約金 元，并賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，乙方應承擔違約金元。
3、在乙方無違約行為的情況下，甲方若不按合同約定支付工程價款，應當承擔違約金
五、爭議解決辦法
1、發(fā)生合同爭議時，雙方應友好協(xié)商。
2、如協(xié)商不成，雙方可將爭議提交富民縣人民法院進行裁決。
六、附則
1、本合同一式兩份，甲、乙雙方當事人各執(zhí)一份。
2、本合同自簽訂之日起生效。
3、以上合同，雙方必須共同遵守。如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補充合同，補充合同與本合同具有同等法律效力。
此協(xié)議
甲方簽字： 乙方簽字：
年 月 日 年 月 日
承攬合同范本15
甲方：
乙方：
甲乙雙方為攜手合作，促進發(fā)展，滿足利益，明確責任，依據(jù)《中華人民共和國合同法》有關法律之相關規(guī)定，本著誠實信用，互惠互利原則，結(jié)合雙方實際，協(xié)商一致，特簽訂本合同，以求共同恪守：
第一條：甲方委托乙方生產(chǎn)加工制作________________模具。
第二條：質(zhì)量標準和要求、驗收方法（標準）及地點：
1、質(zhì)量標準和要求：模具生產(chǎn)的質(zhì)量標準按甲方的質(zhì)量要求執(zhí)行。
（1）乙方必須按甲方提供的模具技術(shù)要求設計、制造模具。
（2）合格模具定義：
①模具必須符合經(jīng)甲方確認后的模具結(jié)構(gòu)圖；
②模具必須生產(chǎn)出符合甲方提供的正式零件圖紙要求；
③模具壽命必須符合本合同第六條之規(guī)定。
2、驗收方法（標準）：
①按甲方的圖紙和技術(shù)要求執(zhí)行。
②模具結(jié)構(gòu)必須符合模具結(jié)構(gòu)圖紙。
3、驗收地點：在甲方指定地點________________進行。每次驗收必須有雙方簽署的驗收報告，如驗收不合格，必須在驗收報告上注明下次驗收期限。
第三條：原材料來源
1、原材料來源：模具制造生產(chǎn)所需的材料由乙方承擔。乙方必須保證按甲方提供的技術(shù)要求采購原材料，以確保產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性，若乙方偷工減料或以次充好，甲方可單方面終止合同
第四條：交（收）貨方法、地點及運雜費負擔：
1、交貨方法及驗收：本合同模具在乙方按甲方提供的圖紙技術(shù)要求進行試模、送樣，并經(jīng)雙方確認簽板后視為模具驗收合格。
2、交貨地點：甲方指定場所________________________。
3、交貨時間：乙方模具生產(chǎn)自付款之日起______天前交付本合同模具。否則，乙方必須承擔延期交貨給甲方造成的損失（每遲交1日，罰款200元）。如是甲方原因造成不能如期交貨的.，經(jīng)甲方書面形式確認后，交付時間可以按延誤時間順延。
4、運雜費用承擔：由乙方送貨到甲方指定地點，運費由乙方承擔。
第五條：本合同模具總金額為_______萬元，共_______套模具。
貨款結(jié)算時間及方法：_____________________。
付款方式：簽訂合同預付_______%，試模合格交付使用_______個月內(nèi)付_______%。
第六條：技術(shù)資料提供及保管：
1、甲方負責提供本合同約定的模具的圖紙、技術(shù)要求及有關標準。
2、涉及到資料中技術(shù)秘密的保管和有關約定按雙方簽署的《技術(shù)秘密協(xié)議》執(zhí)行。
第七條：質(zhì)量異議/違約責任：
1、對于乙方供應的產(chǎn)品如存在質(zhì)量問題，甲方必須以書面的形式將質(zhì)量事故狀況通知乙方，并對乙方供應的產(chǎn)品進行妥善保管；乙方在接到甲方書面通知24小時內(nèi)出具解決方案并趕甲方現(xiàn)場進行處理。
2、如甲方未按上款要求向乙方提出異議，則視為乙方供應之產(chǎn)品為合格品；如乙方未按上款要求保證進行售后服務，則視為接受甲方的處理意見。
3、其他涉及到產(chǎn)品質(zhì)量問題的處理按雙方簽訂的供方產(chǎn)品質(zhì)量技術(shù)協(xié)議執(zhí)行。
第八條：其他：
1、本合同約定的模具自甲方支付定金開始，所有權(quán)為甲方所有。
2、雙方簽訂的技術(shù)協(xié)議、甲方提供的技術(shù)圖紙資料、乙方物料清單以及經(jīng)后生產(chǎn)合作過程中的文件資料為本合同的附件。
3、在本合同約定模具項目交貨時，乙方必須交還甲方在合同簽定以及履行過程中交付的文件技術(shù)資料，具體的資料給還按雙方簽定的《技術(shù)保密協(xié)議》I中第9條規(guī)定及本合同第四條第1款（3）規(guī)定執(zhí)行。
4、本合同約定模具項目的變更按雙方簽署的《模具委托加工制造合作意向書》中“工程變更條款”執(zhí)行。
5、涉及到非公平競爭性約定按《模具委托加工制造合作意向書》第11條規(guī)定執(zhí)行。
6、本合同委托項目，乙方不得轉(zhuǎn)發(fā)包給第三者，否則，甲方將取消其供應商資格，如因此引發(fā)了甲方損失，甲方將依法追究乙方相關責任。
第九條：雙方由于不可抗力的災害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時，經(jīng)雙方協(xié)商并由___________市經(jīng)濟合同鑒定機關查實證明，可免予承擔民事責任。
第十條：合同生效、附件
2、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字之后生效。
3、任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時，應經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效。本合同權(quán)利不可轉(zhuǎn)讓。
4、本合同附件資料具有同等法律效力。
第十一條：本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國合同法》有關規(guī)定，由雙方進行協(xié)商調(diào)解。協(xié)商未果的，均向甲方所在地人民法院訴訟解決。
第十二條：本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份。
甲方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
乙方：
委托代理人：
地址：
電話：
開戶銀行：
賬號：
_________年____月____日
【承攬合同】相關文章：
承攬合同08-18
承攬的合同05-03
承攬的合同06-09
承攬合同合同04-28
承攬合同模板【經(jīng)典】06-03
承攬商品合同06-05
承攬運輸合同05-31
安裝承攬合同02-22
承攬加工的合同05-19
承攬加工合同[精選]05-19