公司委托合同 15篇

　　在人民愈發重視法律的社會中，我們用到合同的地方越來越多，合同的簽訂是對雙方之間權利義務的最好規范。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編為大家收集的公司委托合同 ，僅供參考，歡迎大家閱讀。

公司委托合同 1

　　發包方（以下簡稱甲方）：__________________

　　委托代理人：____________

　　單位：____________

　　住所地址：_____________

　　聯系電話：______________

　　承包方（以下簡稱乙方）：__________________

　　法定代表人：___________

　　注冊地址：____________

　　聯系電話：______________

　　依照《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上，為保證工程順利進行，特簽訂本合同（包括本合同附件和所有補充合同），以便共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1.1工程地點：___市____區（縣）____路____號____樓____室。

　　1.2住房結構：___房型___房______廳___套，施工面積____平方米。

　　1.3工程承包方式，雙方商定采取下列第_________種承包方式：

　　（1）乙方包工、包全部材料

　　（2）乙方包工、部分包料，甲方提供部分材料

　　（3）乙方包工、甲方包全部材料

　　1.4總價款：___元，大寫（人民幣）：____。其中：材料費：___，人工費：__，管理費：___，設計費：___，垃圾清運費：____，稅金：____，其他費用：___。（詳見附表三：家庭居室裝飾裝修工程報價單）。經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　1.5工程期限____天；開工日期____天____月___日；竣工日期____天___月____日；

　　1.6工程內容及做法（見附表一：裝飾裝修工程施工項目確認表、附表二：裝飾裝修工程內容和做法一覽表）。

　　第二條施工單位資格

　　乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第三條材料供應

　　3.1按合同約定由甲方提供的材料、設備（見附表四：甲方提供裝飾裝修材料明細表），甲方應在材料到施工現場前通知乙方，雙方共同驗收并辦理交接手續；

　　3.2按合同約定由乙方提供的材料、設備（見附表五：乙方提供裝飾裝修材料明細表），乙方應在材料到施工現場前通知甲方，雙方共同驗收。

　　第四條工程質量

　　4.1本工程執行____（填建筑裝飾工程技術規程）、____（填裝飾裝修驗收標準）和市建設行政主管部門制定的其它地方標準、質量評定驗收標準。

　　4.2本工程由___方設計施工方案。

　　4.3甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。4.4由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　4.5在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系。在簽訂《工程項目變更單》（詳見附件見）后，方能進行該項目的施工。由此影響竣工日期的，由甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，由甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　4.6施工過程中雙方對工程質量發生爭議，申請由___部門對工程質量予以認證，經認證工程質量不符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由乙方負責，經認證工程質量符合合同約定的標準，認證過程支出的相關費用由甲方負責。

　　第五條工程驗收

　　5.1雙方約定在施工過程中分下列幾個階段對工程質量進行驗收：___。乙方應提前___天通知甲方參加驗收，階段驗收合格后應填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）；

　　5.2工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方應自接到驗收通知后兩天內組織驗收，填寫工程驗收單（見附表八：工程驗收單）。在工程款結清后，辦理移交手續（見附表九：工程結算單）；

　　5.3本工程自驗收合格雙方簽字之日起保修期為____年。驗收合格簽字后，填寫工程保修單（見附表十：工程保修單）。

　　第六條工程款支付方式

　　6.1雙方約定按下列第___種方式支付工程款：（1）本合同簽訂后，開工前____至___日，甲方支付相當于總價款____%的工程款；（2）完成____%的工程量之日后的___日內，甲方支付相當于總價款___%的工程款；（3）竣工驗收后___日內，甲方支付相當于總價款____%的工程款。（4）竣工驗收合格___年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款____%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　6.2因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　6.3雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　6.4竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的____%的保修基金。竣工驗收合格后___年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　第七條有關安全生產和防火約定

　　甲方提供的施工圖紙做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償；屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　第八條工程監理

　　8.1本工程甲方委托監理，應與監理單位簽訂監理合同。并在本合同協議條款內明確監理單位、總監理工程師及其應履行的職責。

　　8.2本合同中總監理工程師和甲方代表的職責不能相互交叉。非經甲方同意，總監理工程師及其代表無權解除本合同中乙方的任何義務。合同履行中，發生影響甲、乙雙方權利和義務的事件時，總監理工程師應作出公正的處理。

　　8.3為保證施工正常進行，甲乙雙方應尊重總監理工程師的決定。對總監理工程師的決定有異議時，按協議條款的約定處理。總監理工程師易人，甲方接到監理單位通知后應同時通知乙方，后任繼續履行賦予前任的權利和義務。

　　第九條施工圖紙

　　雙方商定施工圖紙采取下列第____種方式提供：

　　9.1甲方在開工日期____天之前按協議條款約定的日期和份數，向乙方提供完整的施工圖紙。乙方需要超過協議條款雙方約定的圖紙份數，甲方應代為復制，復制費用由乙方承擔。

　　9.2甲方委托乙方設計施工圖紙，圖紙一式___份，甲方、乙方、施工隊各執一份（見附表六：家庭居室裝飾裝修工程設計圖紙），設計費_____元由甲方支付（此費用不在工程價款內）。

　　9.3使用境外圖紙，不能滿足施工需要時，雙方應在協議條款內約定復制、重新繪制、翻譯、購買標準圖紙等事項。

　　第十條乙方駐工地代表

　　乙方任命駐工地負責人，按以下要求行使合同約定的權利，履行合同約定的義務：

　　10.1乙方的要求、請求和通知，以書面形式由乙方代表簽字后送甲方代表，甲方代表在回執行上簽署姓名及收到時間后生效。

　　10.2乙方代表按甲方代表批準的施工組織設計（或施工方案）和依據合同發出的指令、要求組織施工。在情況緊急且無法與甲方代表聯系的情況下，可采取保護人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后24小時內向甲方代表送交報告。責任在甲方，由甲方承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在乙方，由乙方承擔費用。

　　10.3乙方代表易人，乙方應于易人前____天通知甲方，后任繼續履行合同文件約定的前任的權利和義務。

　　第十一條甲方工作

　　11.1甲方應在開工前____天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明___份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　11.2做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　11.3如確實需要拆改原建筑結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　11.4不拆動室內承重結構，如需拆改原建筑的非承重結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應的.審批手續；

　　11.5施工期間甲方仍需部分使用該居室的，負責做好施工現場的保衛及消防等項工作；

　　11.6參與工程質量和施工進度的監督，負責材料進場、工程竣工驗收。

　　第十二條乙方工作

　　12.1施工中嚴格執行安全施工操作規范、防火規定、施工規范及質量標準，按期保質完成工程；

　　12.2嚴格執行本市有關施工現場管理的規定，不得擾民及污染環境；

　　12.3保護好原居室室內的家具和陳設，保證居室內上、下水管道的暢通；

　　12.4保證施工現場的整潔，工程完工后負責清掃施工現場。

　　12.5參加甲方組織的施工圖紙或做法說明現場交底。

　　12.6指派___為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　12.7乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

　　第十三條工程變更

　　工程項目或施工方式如需變更，雙方應協商一致，簽訂書面變更協議，同時調整相關工程費用及工期（見附表七：裝飾裝修工程變更單）。

　　第十四條工期延誤

　　14.1對以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化或設計變更；（2）不可抗力；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　14.2因甲方未按合同約定完成其應負責的工作而影響工期的，工期順延；因甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量的，返工費用由甲方承擔，工期順延。14.3甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　14.4因乙方責任不能按期完工，工期不順延；因乙方原因造成工程質量存在問題的，返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　第十五條違約責任

　　15.1合同雙方當事人中的任一方因未履行合同的約定或違反國家法律、法規及有關政策規定，受到罰款或給對方造成經濟損失均由責任方承擔責任，并賠償給對方造成的經濟損失；

　　15.2未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用工程成品而造成損失的，由甲方負責；

　　15.3因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方相應的經濟損失；

　　15.4由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方___元；甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的____%支付違約金。

　　15.5由于乙方原因，工程質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，工期不予順延；

　　15.6由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的____%向甲方支付違約金。

　　15.7甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款）由甲方負責并擔責任。

　　15.8乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故（包括罰款），由乙方負責并承擔責任。

　　第十六條合同的變更和解除

　　17.1合同經雙方簽字（在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證）生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款___%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　17.2施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　第十七條垃圾清運

　　因工程施工而產生的垃圾，由乙方負責運出施工現場，并負責將垃圾運到指定的____地點，甲方負責支付垃圾清運費用（人民幣）___元（此費用不在工程價款內）。

　　第十八條聲明及保證

　　甲方：

　　18.1甲方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　18.2甲方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　18.3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對甲方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　18.4甲方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是甲方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　乙方：

　　18.1乙方為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本合同。

　　18.2乙方簽署和履行本合同所需的一切手續均已辦妥并合法有效。

　　18.3在簽署本合同時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對乙方履行本合同產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　18.4乙方為簽署本合同所需的內部授權程序均已完成，本合同的簽署人是乙方的法定代表人或授權代表人。本合同生效后即對合同雙方具有法律約束力。

　　第十九條保密

　　雙方保證對從另一方取得且無法自公開渠道獲得的商業秘密（技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該商業秘密的原提供方同意，一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為____年。一方違反上述保密義務的，應承擔相應的違約責任并賠償由此造成的損失。

　　第二十條不可抗力

　　本合同所稱不可抗力是指不能預見、不能克服、不能避免并對一方當事人造成重大影響的客觀事件，包括但不限于自然災害如洪水、地震、火災和風暴等以及社會事件如戰爭、動亂、政府行為等。如因不可抗力事件的發生導致合同無法履行時，遇不可抗力的一方應立即將事故情況書面告知另一方，并應在____天內，提供事故詳情及合同不能履行或者需要延期履行的書面資料，雙方認可后協商終止合同或暫時延遲合同的履行。

　　第二十一條通知

　　21.1根據本合同需要發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本合同有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用____（書信、傳真、電報、當面送交等方式）傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　21.2各方通訊地址如下：______。

　　21.3一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起____日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相應責任。

　　第二十二條爭議的處理

　　22.1本合同受___國法律管轄并按其進行解釋。

　　22.2本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第___種方式解決：（1）提交___仲裁委員會仲裁；（2）依法向人民法院起訴。

　　第二十三條解釋

　　本合同的理解與解釋應依據合同目的和文本原義進行，本合同的標題僅是為了閱讀方便而設，不應影響本合同的解釋。

　　第二十四條補充與附件

　　本合同未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，甲乙雙方可以達成書面補充協議。本合同的附件和補充合同均為本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。

　　第二十五條合同效力

　　本合同自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋公章之日起生效。有效期為___年，自___年___月___日至____年___月__日。本合同正本一式___份，雙方各執___份，具有同等法律效力；合同副本___份，送____留存一份。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　委托代理人（簽字）：___

　　法定代表人（簽字）：___

　　_______年____月____日

　　______年____月____日

　　簽訂地點：_________

　　簽訂地點：________

公司委托合同 2

　　甲方：__________________

　　乙方：__________________

　　為便于有效開展業務，保障甲乙雙方的合法權益，特簽定以下協議書：

　　一、雙方商定，

　　乙方委托甲方的業務為：________________________。

　　二、雙方確定

　　費用為_________元，以本協議為準。

　　三、甲方的責任與義務

　　1.如果乙方是為公司或商標起名，甲方將協助乙方通過工商局名稱查詢或商標局名稱檢索這一關，如有重名現象，甲方將為乙方在三天后提供新的名稱方案。

　　2.甲方每次向乙方提供_________個名稱方案，標識每次______個方案。取名設計師定出方案后，乙方如有其他考慮、要求及希望，可雙方商議，另取新的名稱方案。

　　3.如乙方自行提出新的名稱方案，則不限個數與次數，由取名設計師負責判斷或推薦理想的名稱。

　　4.個別客戶如有其它特殊目的`，經五次反復后仍舉棋不定，建議客戶另請高明，費用不退。

　　5.如乙方收到名稱方案后一周內無反饋，甲方即視為已經滿意且已通過名稱查詢或名稱標識檢索，甲方對乙方業務承諾履行完畢。

　　6.如果乙方業務為個人起名或改名，則甲方每次向乙方提供_________個名稱方案，如果乙方不滿意，C類還可以給付一套方案，B類和A類直至乙方滿意為止。

　　7.甲方采取一次性預先收費方式。

　　四、乙方的權利和義務

　　1.乙方經過對甲方公司業務整體了解后，填寫相應登記表格，辦理交費手續。取名設計師開始正式工作后，中途不退費。

　　2.為達到最佳效果，建議具有決定權人能夠親自前來，并清楚表達希望和要求，以便雙方有效溝通。

　　3.如時間允許，建議乙方留出足夠時間，以便甲方能夠更好地構思與創作。領取方案時，請帶來全額交費收據證明。

　　4.乙方收到方案后如有問題，應于一周內及時反饋信息，過期甲方則按新業務對待。

　　5.凡老客戶，如再與本公司有業務接觸時，本公司將優先予以安排。

　　五、本協議一式兩份，待雙方簽字、蓋章后即可生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

公司委托合同 3

　　我xx(姓名)系xx(公司名稱)的法定代表人，現授權委托我公司的.xx(姓名)為我公司代理人，以本公司的名義前來貴單位xx(辦理事件)。代理人在此過程中所簽署的一切文件和處理與之有關的一切事務，我們均予以承認。

　　代理人無轉委托權。特此委托。企業授權委托書范本。

　　代理人:xx性別:xx年齡:x單位:xx

　　部門:xx職務:xx代理人身份證號碼:xx

　　單位名稱(蓋章):

　　法定代表人(簽字):

　　代理人(簽字):

　　日期:xx年xx月xx日

公司委托合同 4

　　委托方：________（以下簡稱甲方）

　　受托方：________（以下簡稱乙方）

　　甲、乙雙方為更好地開展海運進出口業務，雙方經友好協商，根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國海商法》等法規的有關規定，現甲方委托乙方作為其代理人代理貨物出口的配艙、裝船、進棧、報關等一系列貨運代理工作，達成如下協議，以便共同遵守。

　　一、甲、乙雙方均持有有效營業執照，并且嚴格按照營業執照中的營業范圍開展業務。由于甲方的違法經營行為給乙方所造成的一切損失與不利后果，甲方應當承擔賠償責任。

　　二、甲方同意將其攬取的或其生產的貨物委托乙方代理安排運輸。

　　三、訂艙時，甲方應正確填寫由乙方提供的規定格式的訂艙委托書，并加蓋公章或訂艙專用章以書面的形式傳真或派人送交乙方，保證委托書內容的完整性，其中應當包括但不限于所托運貨物之件數，重量，體積，目的港，裝船日期，貨物品名(中英文品名)。甲方對于在裝卸、儲存、保管或運輸中有特殊要求的貨物應在委托書中明確提出并隨附相關文件。如果委托書內容未注明，由此可能產生的一切風險、責任和費用均由甲方承擔。同時，甲方需于委托書上注明本協議編號，以免喪失協議內容之權利。

　　四、訂艙內容要求更改或取消時，甲方必須最遲于貨物裝入集裝箱的當天以書面形式通知乙方，并與乙方的`相關操作人員書面確認，并承擔由此產生的一切風險和額外費用;若貨物已進港或已離港，則乙方有權視情況決定拒絕更改。

　　五、甲方應當保證每月向乙方委托出口運輸業務量不少于_________。乙方及時向甲方提供有關承運人的船期及運價變動信息。

　　六、甲方同意按以下第_________種方式確認費用，本協議運價(由我司代收代付承運人，費用由運費和傭金組成)可根據市場價格的變動作相應調整，經雙方確認后生效。乙方為甲方墊付的額外費用實報實銷。

　　.乙方在甲方保證上述委托運輸業務量的前提下，乙方按下述優惠價向甲方結算普通干貨箱包干定額費：

　　自拖箱：人民幣_________元xx年，到期雙方無異議則自動順延一年，本協議一式四份，雙方各持二份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

公司委托合同 5

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　經友好協商，在平等互利的基礎上，甲方委托乙方維護公司的計算機網絡，達成如下條款：

　　一、服務規則

　　1、服務范圍

　　臺式電腦、激光打印機、針式打印機、噴墨打印機、電子計算機顯示器、網絡集中器和交換設備、其他難題。

　　2、服務地點

　　乙方的服務地址（包括取貨、送貨和維修）：________________

　　公司辦公地點：________________

　　3、服務時間

　　服務時間從________________提供免維護服務。

　　客戶發送免維護服務的響應時間為4小時，響應時間從我公司收到客戶的維護通知開始到我公司維護人員開始聯系客戶為止。

　　從維修人員開始聯系客戶的時間到我公司維修人員到達服務地點的時間，所花費的時間是他們到達現場的時間，至少在48小時內到達。

　　4、服務條款

　　上門取件或上門維修，我公司維修人員會到服務地點進行維修或上門取件并返回維修。

　　我公司將有專職維護人員每月提供一次現場例行檢查和維護。

　　在維護期間，公司將提供所有必要的勞動力、零件和材料，以確保客戶設備的正常運行。如果需要更換零件，請使用新的或等效的零件。如果維修費用超過現有設備估價的____%，則需要客戶同意。

　　尋求永久解決方案時，可提供臨時應急措施供客戶采用。

　　如果公司決定需要額外的零件或數據，它會將設備帶回公司的維護部門進行重新維修。

　　我公司將根據客戶的維修設備在維修過程中提供備件。如果備件短缺，客戶會幫助解決，我們公司不承擔提供備件的責任。

　　二、顧客責任

　　1、客戶應按照正確的操作方法正常使用電腦。

　　2、如果客戶的計算機和計算機網絡出現故障，我們需要提供更換部件。保修期內，我們將提供免費保修。保修期后，公司將按更換零件的成本價向客戶收費。

　　3、在安裝和維護過程中，客戶應提供方便，并配合我公司維護人員正常工作。

　　4、客戶應正確備份和保存存儲在計算機和外部設備中的重要文件數據。

　　5、客戶在請求不進行維護服務之前，應執行產品操作手冊中規定的所有自檢和維護步驟，并以書面形式提供產品型號、序列號、當前故障性能和其他相關故障情況。

　　6、我公司的維護人員有權聯系和使用產品維護所需的所有信息和設備。

　　7、客戶應向我公司的維護人員提供操作附件和耗材，如紙張、磁盤、色帶、卡片、格式化磁盤以及客戶在正常操作中使用的其他類似物品。

　　三、服務限制

　　1、功能性清潔。除非產品享受服務中規定的功能清潔或表面清潔工作，否則所有與清潔和定期維護相關的工作不包括在我公司的'服務中。

　　2、軟件和網絡支持不包括在我公司的服務中，除非產品享受服務中規定的軟件或網絡相關問題的維護工作。

　　3、過期產品。超過特定支持時間的過期產品不包括在客戶免費服務范圍內。

　　4、地震、火山、洪水、火災等不可抗力造成的所有設備。不能正常工作，不在我們客戶的免維護服務范圍內。

　　5、耗材，如噴墨打印頭、碳粉盒、電池、繪圖筆、紙張等。、以及無附件產品，如無組件產品、連接器、電纜、外部DC變壓器等。

　　6、所有人為因素造成的使用不當，如雜物進入機器，不包括在客戶免維護范圍內。

　　四、收費標準

　　1、工作站________________元/臺/月。

　　工作站的數量是________________。

　　合計：________________￥元

　　2、打印機________________￥元/臺/月

　　打印機數量：________________。

　　合計：________________￥元

　　3、總價：________________￥元

　　五、付款方式

　　自簽訂服務協議生效之日起，客戶每________________個月向公司支付一次。

　　甲方代表：________________

　　乙方代表：________________

　　甲方蓋章：________________

　　乙方蓋章：________________

　　簽署時間：________________

　　簽署時間：________________

公司委托合同 6

　　甲方：_____

　　乙方：_____

　　我單位因業務需要，現委托__________作為我公司合法委托收款人，授權其代表我單位進行代收款工作。

　　代理人的一切行為均代表本公司，與本公司的.行為具有同等法律效力。本公司將承擔該代理人行為的全部法律后果和法律責任。特此委托。

　　代理人名稱：__________身份證號碼：__________

　　委托人：__________開戶行：__________賬號：__________

公司委托合同 7

　　茲有(以下簡稱甲方)委托(以下簡稱乙方)定做服裝，根據雙方協商，達成以下協議并共同遵守。

　　一、合計總金額(人民幣)大寫

　　陸仟元整小寫：6000元

　　二、付款方式

　　乙方給甲方供貨，組織材料進行生產。甲方應預支付全額的0%訂金即(￥0元)，乙方交貨給甲方指定地點并驗收合格后，甲方支付合同剩余100%貨款(￥6000元)。

　　三、交貨規定

　　交貨日期：月延誤期不得超過3天。

　　四、驗收方法

　　乙方按甲方制作樣板為依據制定款式、面料、顏色、數量。質量水準等供貨給甲方確認。

　　五、雙方責任

　　1.乙方給甲方供貨時。甲方驗收，清點數量無誤則須給乙方付清余款，如甲方無故拖延乙方貨款，乙方有權收加其所供貨，并追究因此甲方給乙方造成的經濟損失。

　　2.甲方如無故中途退貨或者拒收貨，甲方應償付乙方貨款總值的作為違約金并賠償因此給乙方造成的.一切經濟損失。

　　3.以雙方認可樣板為準(如無樣板或合同無特別說明，則按國家市場同類服裝標準)。

　　4.乙方有責任按照甲方要求制作服裝，否則，乙方應負責返修，并承擔返修的費用。

　　5.乙方有責任按照合同規定進行交貨，每延期一天。乙方應償付乙方延期交貨部分貨款總值1%罰金。

　　六、補充

　　附則以上價格為含稅價。

　　七、其他

　　本合同一式貳份，甲乙雙方各執一份，具有同等法律效力。本合同自簽定之日起有效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

公司委托合同 8

　　原告楊林，男，1966年5月20日出生，漢族，湘潭市人，住湘潭市岳塘區五里堆晏家塘115號。

　　委托代理人陳暉，女，1972年3月26日出生，漢族，長沙市人，住長沙市芙蓉區蔡鍔中路2號12棟2405房。

　　被告廣州銀曼古貿易有限公司，住所地：廣州市天河區體育西路維多利廣場a座1803號。

　　法定代表人朱芙蓉，該公司總經理。

　　原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司委托合同糾紛一案，于XX年7月31日向本院提起訴訟。本院受理后，依法組成由審判員過偉國擔任審判長、審判員雷達、人民陪審員 傅旭光參加的合議庭，于XX年9月15日公開開庭進行了審理，書記員謝艷輝擔任法庭記錄。原告楊林及其委托代理人陳暉到庭參加訴訟;被告廣州銀曼古貿易有限公司經本院合法傳喚，無正當理由拒不到庭參加訴訟，本院依法缺席審理。本案現已審理終結。

　　原告楊林訴稱：XX年7月10日與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》;根據約定，原告于7月10日當天通過工商銀行向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》確認了與原告的加盟合作關系，并對原告開具了《授權書》，授權原告與步步高商業連鎖股份有限公司湖南湘潭華隆店洽談合作事宜。原告回到湘潭后，依合同和加盟經營的需要完成了全部籌備工作，包括依《授權書》通過代理人有償取得了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續后，卻突然接到步步高華隆店通知：被告正式通知步步高華隆店取消對原告的授權，并授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。原告詢問被告，被告承認了上述行為，卻沒有給原告終止加盟關系的理由。被告的行為嚴重侵犯了原告的合法權益，請求法院判令被告繼續履行合同并負擔本案的訴訟費。

　　原告楊林為支持其訴訟請求，向法庭提交以下證據：

　　1、 被告單位注冊登記資料，證實被告主體資格;

　　2、XX年7月10日原、被告簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》，證實原、被告之間的加盟合作關系;

　　3、被告出具的《法定代表人身份證明書》，證實原告匯款的依據;

　　4、工商銀行匯款單，證實原告依證據2的約定向被告賬戶匯入100 000元;

　　5、XX年7月10日被告出具的《收款收據》，證實被告確認了和原告的加盟合作關系;

　　6、被告開具的《授權書》，證實被告確認了和原告的加盟合作關系，確定了加盟經營的位置;

　　7、原告和步步高商業連鎖股份有限公司簽訂的'《百貨專柜合同新簽審批表》，證實原告依證據2、6已經完成了基本籌備工作;

　　8、被告開具的另一份《授權書》，證實被告無故終止和原告的加盟合作關系，又授權另一加盟商與步步高華隆店洽談合作事宜。

　　被告廣州銀曼古貿易有限公司書面辯稱：《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，原告要求繼續履行合同的要求不符合實際。答辯人有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。

　　被告沒有向法庭提交證據材料。

　　以上證據被告廣州銀曼古貿易有限公司沒有到庭質證，因被告在向法庭提交的書面答辯意見中認可原告陳述的事實經過，因此本院對上述證據1-8的真實性、合法性、關聯性予以確認。

　　根據以上認定的證據，以及原告的陳述和被告的書面答辯意見，本院認定以下事實：

　　XX年7月10日，原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司簽訂了《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》一份，原告依《確認單》之規定向被告賬戶匯入100 000元，被告對原告開具了《收款收據》，隨即被告對原告又開具了《授權書》。原告持被告公司的《授權書》辦理了和步步高商業連鎖股份有限公司的百貨專柜審批手續。但此后，步步高商業連鎖股份有限公司通知原告，被告又下了另外一份《授權書》給另一加盟商，終止了原告所持有的《授權書》的法律效力。經原告到步步高商業連鎖股份有限公司核實，了解到被告在沒有和原告解除加盟關系的前提下，單方取消了對原告的授權，終止了和原告的加盟合作關系，重新對另一加盟商出具了《授權書》，原告對此向被告提出異議，但被告拒不理睬。原告遂于XX年7月31日向本院起訴，提出如訴稱之請求。

　　本院認為，XX年7月10日原、被告雙方簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》雖然沒有標明合同的名稱，但該《確認單》能確定當事人名稱、標的和數量，具備合同成立的基本要件，同時《確認單》是被告一方預先擬定的合同條款，原告只能表示全部同意或者不同意，《確認單》可以認定為格式合同;當事人訂立合同采取要約、承諾方式，要約到達受要約人時生效，承諾到達要約人時生效，承諾生效時合同成立，該合同應該認定為生效合同;原告按合同約定支付了100 000元，被告認可了雙方的加盟關系，且原告為履行合同完成了基本準備工作，應當認定為要約不得撤銷;被告廣州銀曼古貿易有限公司辯稱《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》是一個合作意向書，不具備合同生效條件，與本案實際情況不符，被告的辯解意見本院不予采信;《合同法》第九十三條規定，當事人協商一致，可以解除合同;第九十四條規定了在五種情形的條件下當事人可以解除合同，但被告未提供證據證實存在上述五種情形情況的存在。第九十六條規定，對解除合同有異議的，可以請求人民法院或者仲裁機構確認解除合同的效力。因此，被告辯稱其依據《確認單》中的約定，有權單方面解除合作，將原告的首批貨款無息退還原告即可。經本院審查，《確認單》中對此約定的內容為：“在簽訂此合作確認單后一個月，被告若無法與原告確認最終合作事宜，則無條件全額無息退還首批貨款給原告。”該條款是被告免除其責任、加重原告責任、排除對方主要權利的條款，該條款與《合同法》第四十條的規定相悖，該條款為無效條款，對原告沒有約束力，故對被告該辯解意見本院不予采信。被告無正當理由終止加盟合作關系、撤銷授權的行為已構成違約，原告請求判令被告繼續履行合同并負擔本案訴訟費的訴訟請求本院予以支持。據此，根據《中華人民共和國合同法》第十九條、第四十條、第四十一條、第九十六條第一款、第一百零七條、第一百二十五條;最高人民法院關于適用《中華人民共和國合同法》若干問題的解釋(二)第一條;《中華人民共和國民事訴訟法》第一百三十條之規定，判決如下：

　　原告楊林與被告廣州銀曼古貿易有限公司雙方于XX年7月10日簽訂的《廣州銀曼古貿易有限公司加盟合作條件確認單》為格式合同合法有效，被告廣州銀曼古貿易有限公司在本判決生效之日起繼續履行合同。

　　案件受理費100元，由被告廣州銀曼古貿易有限公司負擔。

　　如不服本判決，可在判決書送達之日起十五日內，向本院遞交上訴狀，并按對方當事人的人數提出副本，上訴于湖南省湘潭市中級人民法院。

　　審 判 長 過 偉 國

　　審 判 員 雷 達

　　人民陪審員 傅 旭 光

　　二○○九年九月十八日

　　代理書記員 xxx

公司委托合同 9

　　甲方法定代表人:

　　乙方法定代表人:

　　公司委托合同第四條甲方(負責人):____________________

　　乙方(受委托方):物業管理公司

　　為加強_____________________________________________

　　第一物業管理內容

　　1.甲方將________________________________范圍內的房產委托給乙方

　　2.管理事項包括:

　　(一)房屋的使用、維修和保養；

　　(2)公共設施、設備和場所(場所)的使用、維修、保養和管理(消防、電梯、機電設備、路燈、走廊、自行車、房屋、工棚、園林綠化場所、溝渠、運河、水池、水井、道路、停車場等)。)在物業范圍內；

　　(3)清潔度(不包括垃圾運到中轉站后的工作)；

　　(4)公共生活秩序；

　　(五)娛樂活動場所；

　　(六)物業范圍內的便民服務網點及所有營業場所；

　　(7)車輛行駛和停放；

　　(8)物業檔案管理；

　　(九)物業管理公司授權管理的其他事項。

　　委托物業管理的第二種形式

　　承包經營，自負盈虧。

　　第三條物業管理期限

　　委托管理期限為_______________________________________________。

　　第四條雙方的權利和義務

　　1.甲方的權利和義務:

　　(1)根據本合同規定，甲方委托乙方實施住宅區物業管理；

　　(2)監督乙方合理使用公共設施專項資金，并按照公共設施專項資金管理辦法分配給乙方。

　　(3)提供_________________________________________________________________________

　　(4)為乙方提供__平方米的管理用房(包括__平方米的辦公用房和__平方米的員工宿舍)，每月租金__元；

　　(5)負責向乙方提供一套小區工程竣工資料，并在乙方管理期滿時收回；

　　(6)不干涉乙方依照法律或本合同的規定進行管理和經營活動；

　　(7)監督檢查乙方管理情況，每半年考核一次。乙方未達到第六條規定的目標和指標，或因經營不善造成重大經濟損失的，有權解除合同；

　　(8)負責確定本小區管理服務費的收費標準；

　　(9)委托乙方處理違反物業管理法律、法規和業主公約的行為，包括罰款、責令停工、責令賠償經濟損失、采取停水斷電等措施，督促責任人不繳納相關費用或無故拒不改正違法行為；

　　(10)協助乙方開展宣傳、教育和文化活動，協調乙方與行政部門和業主的關系；

　　(11)政策規定由甲方承擔的其他責任。

　　2.乙方的責任、權利和義務:

　　(1)根據有關法律法規，結合實際情況，制定住宅物業管理的規章制度；

　　(2)遵守各項管理法律法規和合同約定的責任要求，根據甲方授權對住宅物業實施綜合管理，保證管理目標和經濟指標的實現，承擔相應的責任，自覺接受甲方的檢查和監督；

　　(3)根據小區大、中修需要制定維修計劃，報甲方審議批準后，從公共設施專項資金中領取所需維修資金；

　　(4)接受甲方對經營管理過程中財務賬目的監督和報告，每月向甲方和住宅管理部門報送一次財務報表，每三個月向全體業主公布一次管理費收支賬目；

　　(5)居住區公共設施不得擅自占用或改變。乙方如對住宅區配套項目進行修改、擴建，必須報甲方及相關部門批準后實施；

　　(6)乙方應本著高效、勝任的原則，在該住宅區設立管理機構和人員；

　　(7)建立本小區物業管理檔案，負責及時記錄相關變更；

　　(8)負責計算小區管理服務費的收費標準，并向甲方提供計算標準和依據，嚴格按照甲方審核批準的收費標準收費，不得擅自加價；

　　(9)有權根據甲方的委托和業主公約的規定，處理物業業主公約和物業管理規章制度；

　　(10)管理期滿后，將所有專用房屋及相關財產、所有物業管理檔案及相關資料移交給甲方；

　　(11)開展有效的社區文化活動和便民服務；

　　(12)有權聘請特許經營公司承擔住宅物業管理的專項業務并支付費用，但不得將住宅物業管理的整體責任和利益轉移給其他人或單位。

　　第五條物業管理目標和經濟指標

　　1.各項管理指標應符合物業管理部門規定的標準，居住區應在乙方接管后_____年內達到標準。

　　2.確保年度收費目標為人民幣_______________________________________________________________________________

　　第六條風險抵押

　　1.自本合同簽訂之日起三日內，乙方應向甲方一次性支付人民幣_____元作為抵押風險。

　　2.如果乙方完成合同規定的經營目標和經濟指標，甲方應在合同期滿后三天內退還全部抵押款和銀行活期存款利息。

　　3.如因甲方原因導致本合同無法履行，甲方應雙倍返還抵押物，并賠償乙方經濟損失。

　　4.如因乙方原因導致本合同無法履行，乙方無權要求退還抵押款，并應賠償甲方的經濟損失。

　　第七條獎懲辦法

　　1.在各項管理目標和經濟指標全部完成的前提下，如有管理費節余，甲方將按節余的`____%獎勵乙方。

　　2.住宅區被評為國家級、省級、市級文明住宅區的，甲方分別獎勵乙方人民幣(國家級)、人民幣(省級)、人民幣(市級)；分別獲得上級部門的個人獎勵或相關榮譽的獎金；在乙方管理期間，如乙方獲得的文明社區稱號被上級機關取消，乙方應將上述獎金及銀行活期存款利息全部返還。

　　3.甲方未履行合同責任，影響乙方合同管理目標和經濟指標，或給乙方造成直接經濟損失的，甲方應予以賠償或承擔相應責任。

　　4.乙方未能履行合同責任或管理目標及經濟指標的，甲方應責令乙方限期改正，情節嚴重的，處以元的罰款，直至解除合同，經濟損失由乙方承擔。

　　5.如因乙方管理不善或重大失誤給居民造成經濟損失或嚴重不便，應賠償甲方或業主和用戶的經濟損失。

　　第八條合同的變更、補充和終止

　　1.本合同條款經雙方協商后可以修改、變更或補充，以書面合同為準。

　　2.合同約定的管理期滿，合同自然終止。雙方如需續簽合同，應在合同到期前三個月向對方提交書面意見。

　　3.合同終止后，在同等條件下，乙方可以參加甲方的管理投標，優先進行合同管理。

　　第九條其他事項

　　1.遇不可抗拒的自然災害(臺風、洪水、地震等))在本合同執行過程中造成經濟損失的，雙方應相互理解，共同協商，合理分擔。

　　2.本合同自簽署之日起生效；

　　3.本合同一式三份，甲乙雙方及物業管理部門各執一份，具有同等法律約束力。

　　4.雙方對合同有爭議的，協商不成的，可以提交物業管理部門調解或向人民法院起訴。

　　5.________.

　　6.________.

　　甲方(蓋章):_____乙方(蓋章):______

　　代表(簽名):____代表(簽名):_____

　　時間:________天

公司委托合同 10

　　甲方(委托方)：_____業主管理委員會

　　乙方(受委托方)：_____物業管理公司

　　為加強_____小區(大廈)的物業管理，保障房屋和公用設施的正常使用，為業主創造優美、整潔、安全、方便、舒適、文明的居住環境，根據_____市物業管理方面的法規和政策，經雙方友好協商，達成如下協議，以便共同遵守。

　　第一條物業管理內容

　　1.甲方將位于_____區_____路的_____范圍內的物業委托給乙方實行統一管理，綜合服務。

　　2.管理事項包括：

　　(1)房屋的使用、維修、養護;

　　(2)物業范圍的公用設施、設備及場所(地)(消防、電梯、機電設備、路燈、走廊、自行車、房、棚、園林綠化地、溝、渠、池、井、道路、停車場等)的使用、維修、養護和管理;

　　(3)清潔衛生(不含垃圾運到中轉站后的工作);

　　(4)公共生活秩序;

　　(5)文娛活動場所;

　　(6)便民服務網點及物業范圍內所有營業場所;

　　(7)車輛行使及停泊;

　　(8)物業檔案管理;

　　(9)授權由物業管理公司管理的其他事項。

　　第二條委托物業管理形式

　　承包經營、自負盈虧。

　　第三條物業管理期限

　　委托管理期限為_____年，自___年___月___日起到___年___月___日止。

　　第四條雙方權利、義務

　　1.甲方權利、義務：

　　(1)根據本合同規定甲方將住宅區委托乙方實行物業管理;

　　(2)監督乙方對公用設施專用基金的合理使用，并按公用設施專用基金管理辦法撥付給乙方。

　　(3)按市政府規定的比例提供商業用房(總建設面積的__%)__平方米給乙方，按月租金_元租用，并負責辦理使用手續;

　　(4)給乙方提供管理用房__平方米(其中辦公用房__平方米，員工宿舍__平方米)，按月租金__元租用;

　　(5)負責向乙方提供本住宅區工程建設竣工資料一套并在乙方管理期滿時予以收回;

　　(6)不得干涉乙方依法或依本合同規定內容所進行的管理和經營活動;

　　(7)對乙方的管理實施監督檢查，每半年一次考核評定，如因乙方完不成第六條規定的目標和指標或管理不善造成重大經濟損失，有權終止合同;

　　(8)負責確定本住宅區管理服務費收費標準;

　　(9)委托乙方對違反物業管理法規和規章制度以及業主公約的行為進行處理：包括予以罰款、責令停工、責令賠償經濟損失，以停水、停電等措施對無故不繳有關費用或拒不改正違章行業責任人進行催交、催改;

　　(10)協助乙方做好宣傳教育、文化活動，協調乙方與行政管理部門、業主間的關系;

　　(11)政策規定由甲方承擔的`其他責任。

　　2.乙方責任、權利、義務：

　　(1)根據有關法律、法規，結合實際情況，制訂本住宅區物業管理的各項規章制度;

　　(2)遵守各項管理法規和合同規定的責任要求，根據甲方授權，對本住宅區物業實施綜合管理，確保實現管理目標、經濟指標，并承擔相應責任，自覺接受甲方檢查監督;

　　(3)根據住宅區內大、中修的需要制訂維修方案，報甲方審議通過后，從公用設施專用基金中領取所需的維修經費;

　　(4)接受甲方對經營管理過程中財務帳目的監督并報告工作，每月向甲方和住宅區管理部門報送一次財務報表，每三個月向全體業主張榜公布一次管理費收支帳目;

　　(5)對住宅區的公用設施不得擅自占用和改變其使用功能，乙方如在住宅區內改擴建完善配套項目，須報甲方和有關部門批準后方可實施;

　　(6)乙方須本著高效、精干的原則在本住宅區設置管理機構和人員;

　　(7)建立本住宅區物業管理檔案并負責及時記載有關變更情況;

　　(8)負責測算住宅區管理服務費收費標準并向甲方提供測算標準與依據，嚴格按照甲方審議通過的收費標準收取，不得擅自加價;

　　(9)有權依照甲方委托和業主公約的規定對物業主公約和物業管理規章制度進行處理;

　　(10)在管理期滿時向甲方移交全部專用房屋及有關財產、全部物業管理檔案及有關資料;

　　(11)開展卓有成效的社區文化活動和便民服務工作;

　　(12)有權選聘專營公司承擔住宅區物業管理的專項業務并支付費用，但不得將住宅區物業管理的整體責任及利益轉讓給其他人或單位。

　　第五條物業管理目標和經濟指標

　　1.各項管理指標執行物業行政主管部門規定的各項標準，要求住宅區在乙方接管后___年內達到___標準。

　　2.確保年完成各項收費指標__萬元，合理支出__萬元，乙方可提成所收取管理費的___%作為經營收入。

　　第六條風險抵押

　　1.乙方在合同簽訂之日起三日內向甲方一次性支付人民幣___元，作為風險抵押金。

　　2.乙方完成合同規定的管理目標和經濟指標，甲方在合同期滿后三日內退還全部抵押金及銀行活期存款利息。

　　3.如由于甲方過錯致使本合同不能履行，由甲方雙倍返還抵押金并賠償乙方經濟損失。

　　4.如由于乙方過錯致使本合同不能履行，乙方無權要求返還抵押金，并應賠償甲方經濟損失。

　　第七條獎罰措施

　　1.在各項管理目標、經濟指標全面完成的前提下，管理費如有節余，甲方按節余額_____%獎勵乙方。

　　2.如該住宅區被評為全國、省、市文明住宅小區，甲方分別獎勵乙方人民幣_____元(全國)、_____元(省)、_____元(市);獲得上級部門單項獎或有關榮譽的獎金另訂;如在乙方管理期間，由乙方獲得的文明小區稱號被上級部門取消，則乙方應全部返還上述獎金及銀行活期存款利息。

　　3.如果甲方不完成應負的合同責任，由此而影響乙方的承包管理目標和經濟指標，或給乙方造成直接經濟損失，甲方應當給予補償或承擔相應責任。

　　4.如果乙方沒有完成合同責任或管理目標和經濟指標，甲方應當責成乙方限期改正，情節嚴重的處以人民幣_____至_____元的罰款，直至終止合同，經濟損失由乙方承擔。

　　5.由乙方管理不善或重大失誤，造成住戶經濟損失或生活嚴重不便的，應當賠償甲方或業主及使用人的經濟損失。

　　第八條合同更改、補充與終止

　　1.經雙方協商一致，可對本合同條款進行修訂更改或補充，以書面合同為準。

　　2.合同規定的管理期滿，本合同自然終止，各方如欲續訂合同，須于期滿前三個月向對方提出書面意見。

　　3.合同終止后，乙方可參加甲方的管理招標并在同等條件下優先承包管理。

　　第九條其他事項

　　1.本合同執行期間，如遇不可抗拒的自然災害(臺風、洪水、地震等)，造成經濟損失的，雙方應相互體諒，共同協商，合理分攤。

　　2.本合同自簽訂之日起生效;附件1、2、3、4、_____、_____為合同的有效組成部分。

　　3.本合同正式一式三份，甲、乙雙方和物業管理部門各執一份，具有同等法律約束力。

　　4.雙方如對合同發生爭議，協商不成的，可提請物業管理部門調解，或訴至人民法院。

　　5.________.

　　6.________.

　　甲方(蓋章)：_____乙方(蓋章)：_____

　　代表(簽名)：_____代表(簽名)：_____

　　時間：___年___月___日

公司委托合同 11

　　用人單位：

　　法定代表人身份證明書為我單位法定代表人（負責人）

　　性別：職務：單位地址：

　　法定代表人（負責人）簽字：

　　授權委托書

　　成都高新區勞動監察隊：

　　依照法律規定，現委托下列人員為我方代理人：

　　（1）姓名： 性別： 電話：

　　工作單位： 職務：

　　（2）姓名： 性別： 電話：

　　工作單位： 職務：

　　委托事項：提交相關材料，領取相關文書，接受詢問調查等。 委托權限：一般代理□特別授權□（√選）

　　備注：

　　1、委托人由法定代表人（負責人）簽字；

　　2、受委托人提交身份證明復印件。

　　委托人：

　　受委托人：（單 位 蓋 章） 年 月 日

公司委托合同 12

　　委托人： （下稱甲方）

　　受托人： （下稱乙方）

　　借款人： （下稱丙方）

　　經三方友好協商，就委托貸款事宜達成如下協議：

　　一、甲方一次性向乙方提供人民幣 的資金，并委托乙方一次性貸給丙方、

　　二、貸款期限為 月、（從 起至 止）

　　三、貸款利率：

　　四、甲方將委托的`資金撥入乙方在 銀行開立的 賬戶內，乙方將根據甲方的委托將款項撥至丙方指定的賬戶、

　　五、丙方同意向乙方支付委托金額的0、6%作為委托貸款手續費，于乙方撥款前由丙方一次性支付、

　　六、貸款用途為流動資金、

　　七、借款償還：本貸款屬委托性貸款，丙方不得以任何理由要求展期、丙方保證按本協議所規定的借款期限償還貸款本金及利息、本貸款可以提前歸還但需一周前書面通知甲方、乙方、

　　八、丙方歸還貸款時，應將款項劃至乙方在 銀行 開立的 賬戶、乙方收到資金后將款項劃至甲方在 銀行 開立的 賬戶內、

　　九、風險責任：本貸款本息收回風險由甲方承擔，乙方負責監督貸款使用和按期收回貸款本息、

　　十、本協議適用中國法律并根據該法進行解釋、

　　十一、本協議從三方簽字之日起生效，至丙方還清本息時即自動失效、本協議正本叁份、

　　甲方： 乙方： 丙方：

　　（公章） （公章） （公章）

　　代表簽字： 代表簽字： 代表簽字：

公司委托合同 13

　　委托方（以下簡稱甲方）______________________街區商業管理有限公司

　　受托方（以下簡稱乙方）_________________________物業管理有限公司

　　為了加強對_____________街區地下停車場的管理，適應街區發展和商戶需求，服務街區商業運營和發展，現就授權管理的“金陵歷史文化風尚街區”停車場相關事宜，甲乙雙方議定事項協議如下：

　　一、委托范圍：____________________________________街區停車場，含：_________________

　　1、停車場出入口道閘及附屬設備以及收費標準等。

　　2、地下停車場（含________泊位）（附平面圖）

　　3、停車場內的通風、電力、排水以及消防等設施。

　　二、受托方管理內容：

　　1、確保停車場的24小時安全，正常使用。

　　2、乙方受托期間應保證停車場24小時正常運營。

　　2、確保停車服務熱情周到，客戶滿意，不得出現客戶投訴現象，如出現停車糾紛等現象，一切后果由乙方自行承擔。

　　3、確保停車場內各安全通道、安全出口和道閘系統等的正常使用。

　　4、確保停車場內地面整潔無灰塵，無附著物。

　　5、確保從主干道進出停車場內車輛安全，并獨自承擔責任。

　　三、委托管理期限：自__________年______月____日到__________年_____月_____日止。

　　四、其它約定

　　1、乙方自行辦理停車場經營的相關手續，做到依法經營并獨自承擔相關法律責任。

　　2、乙方應交付和承擔停車場日常運營所發生的水費、電費及其它運營費用。（水、電費用分割見附件。）

　　3、乙方應指定專門的機構和人員對停車場進行管理。

　　4、委托期內甲方不收取乙方停車場的'租賃費用。

　　5、乙方對甲方及產權方核定的_______個車位，應予以保障。對街區大型活動及領導來訪車輛的停泊予以保障并做好相關應急預案，確保街區大型活動及突發事件的車輛停泊。該條款下所有停車不再收取任何費用。

　　6、乙方對社會車輛嚴格按物價部門核定標準收費；乙方對商戶戶主及前往商戶消費的車輛應予一定優惠，并妥善處理相關事宜。

　　五、本協議未盡事宜另行協商。

　　b，雙方各執兩份。

　　甲方：_________________（蓋章）乙方：_______________________（蓋章）

　　代表：__________________（簽字）代表：______________________（簽字）

　　___________年______月______日__________年_______月_______日

公司委托合同 14

　　一、甲方自愿委托乙方代理注冊以下商標：類別，名稱，

　　三、甲方委托乙方商標設計查詢，乙方第一次提供五個商標圖案由甲方選擇，第二次提供三個商標圖案由甲方選擇。最后確定一個注冊商標。

　　四、委托商標設計查詢費用在合同簽訂后支付，注冊費用在遞交注冊法律文件之前支付。

　　五、乙方在二個月內未按照甲方要求注冊商標，甲方未收到國家商標局受理通知書，可以向乙方要求賠償雙倍的商標注冊全部費用。

　　六、甲方需提供申請人及聯系人地址、電話、郵編，在注冊證核準之前變更地址、電話的，應及時告知乙方。否則由此產生的一切后果，由甲方承擔。

　　七、乙方應把在商標注冊過程中，由國家商標局下發的商標法律文件，及時送達甲方。因乙方原因未及時送達給甲方造成損失的，由乙方承擔責任。

　　八、乙方提供的查詢結果，只供甲方注冊商標參考，不作為法律依據。乙方不承擔注冊風險。

　　九、根據新《商標法》的規定，因下列原因所產生的注冊駁回風險，由甲方承擔。

　　1、根據新《商標法》二十四條的規定：“商標注冊申請人自其商標在外國第一次提出商標注冊申請之日起六個月內，又在中國就相同商品以同一商標提出商標注冊申請的，依照該外國同中國簽訂的協議或者共同參加的國際條約，或者按照相互承認優先權的原則，可以享有優先權”，與享有優先權的'在后申請商標相沖突產生的駁回，由甲方承擔。

　　2、根據新《商標法》二十五條的規定：“商標在中國政府主辦的或者承認的國際展覽會展出的商品上首次使用的，自該商品展出之日起六上月內，該商標的注冊申請人可以享有優先權”，與享有優先權的在后申請商標相沖突產生的駁回，由甲方承擔。

　　3、根據新《商標法》三十一條的規定：“申請商標注冊不得損害他人現有的在先權利，也不得以不正當手段搶先注冊他人已經使用并有一定影響的商標”，惡意搶注他人已經使用并有一定知名度的商標產生的駁回，由甲方承擔。

　　十、乙方保證在代理甲方商標申請注冊前不向任何人泄露甲方商標，否則乙方賠償因泄密造成的損失。本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方：

　　乙方;

　　年 月 日

公司委托合同 15

　　甲方：__________________

　　住所：__________________

　　統一社會信用代碼：______

　　聯系方式：______________

　　乙方：__________________

　　住所：__________________

　　統一社會信用代碼：______

　　聯系方式：______________

　　依據《中華人民共和國合同法》和有關法規的規定，乙方接受甲方的委托，就公司標志設計或公司產品商標設計事項，雙方經協商一致，簽訂本合同，信守執行：

　　一、委托事項

　　甲方委托乙方為其公司設計標志_________個，公司產品商標_________個。

　　二、委托設計費用

　　公司標志設計單價為人民幣_________元，大寫：____________。公司產品商標設計單價為人民幣_________元，大寫：____________。

　　總價為：人民幣_________元，大寫：______________。

　　三、付款方式

　　1.甲方需在合同簽訂之日起_____個工作日內將委托設計總費用的_____%通過電匯或銀行轉賬到乙方公司賬戶(乙方收到甲方的銀行劃賬憑據后作為標志設計的開始時間)。

　　2.標志設計完成后，甲方需在_____天內簽名或蓋章確認(以傳真方式確認同樣有效)，確認后甲方應當即付標志設計費用的全部余款。

　　3.如有相關設計，設計費用需另計，標志通過即付總項目費用的_____%，余款在相關設計完成后支付。如只有標志設計，標志通過即付所有余款。

　　四、乙方設計作品的時間，交付方式

　　1.乙方需在_____個工作日內設計出甲方公司的標志初稿。單個標志設計完成的時間為______個工作日左右。

　　2.乙方以電子稿交付方式交付設計的.作品，乙方在收到甲方余款結清后的有關憑據后一個工作日內通過網絡或郵寄的方式把標志電子稿交予甲方。

　　五、知識產權約定

　　1.乙方對設計完成的作品享有著作權。甲方將委托設計的所有費用結算完畢后，乙方可將作品著作權轉讓給甲方(需另行簽訂轉讓合同)。

　　2.甲方在未付清所有委托設計費用之前，乙方設計的作品著作權歸乙方，甲方對該作品不享有任何權利。

　　3.甲方在余款未付清之前擅自使用或者修改使用乙方設計的作品而導致的侵權，乙方有權依據《中華人民共和國著作權法》追究其法律責任。

　　六、雙方的權利義務

　　甲方權利：

　　1.甲方有權對乙方的設計提出建議和思路，以使乙方設計的作品更符合甲方企業文化內涵。

　　2.甲方有權對乙方所設計的作品提出修改意見。

　　3.甲方在付清所有設計費用后可以和乙方簽訂著作權轉讓合同，以享有設計作品的所有權利。

　　甲方義務：

　　1.甲方按照合同約定支付相關費用。

　　2.甲方有義務提供有關企業資料或其他有關資料給乙方。

　　乙方權利：

　　1.乙方有權要求甲方提供有關企業資料供乙方設計參考。

　　2.乙方有權要求甲方按照合同約定支付相應款項。

　　3.乙方對設計的作品享有著作權，有權要求甲方在未付清款項之前不得使用該設計作品。

　　乙方義務：

　　1.乙方需按照甲方的要求進行作品設計。

　　2.乙方需按照合同約定按時交付設計作品。

　　七、違約責任

　　1.甲方在設計作品初稿完成前終止合同，其預付的_____%費用無權要求退回;甲方在乙方作品初稿完成后終止合同的，應當支付全額的設計費用。

　　2.乙方如無正當理由提前終止合同，所收取的費用應當全部退回給甲方。

　　八、爭議解決

　　本合同履行過程中發生爭議的，雙方應本著友好的原則協商解決，協商不成的，按下列_____方式處理(只能選擇一種)。

　　1.提交_____仲裁委仲裁。

　　2.向_____人民法院起訴。

　　九、合同生效

　　本合同下載打印需由甲乙雙方簽字蓋章，以雙方最后簽字日期為生效日。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持對方簽字(蓋章)合同一份，均具有同等法律效力。

　　甲方(蓋章)：______________ 乙方(蓋章)：_______________

　　法定代表人(簽字)：________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年______月______日 __________年______月______日

　　簽訂地點：_________________ 簽訂地點：__________________

【公司委托合同 】相關文章：

公司委托合同03-10

公司委托合同06-23

公司委托合同[推薦]02-24

公司委托合同(15篇)03-30

公司委托合同精選15篇04-20

公司委托合同范本12-28

公司委托合同15篇03-30

公司委托合同集錦15篇04-09

公司委托合同(通用15篇)04-10