關于施工合同匯編15篇

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的用途越來越廣泛，在達成意見一致時，制定合同可以享有一定的自由。那么大家知道合法的合同書怎么寫嗎？以下是小編為大家收集的關于施工合同，歡迎大家分享。

關于施工合同1

　　發包方(以下簡稱甲方)：

　　承包方(以下簡稱乙方)：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》，《中華人民共和國建筑法》，《建筑工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規及湖南省頒布的有關的建設工程質量標準、規范、規程、條例、規定，結合本工程的具體情況，為了明確工程項目及雙方責任，本著互相協作，確保施工項目順利完成的原則，經過協商簽訂本合同。

　　1、工程概況

　　(一)工程名稱： xxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　(二)工程地點： xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

　　2、工程承包范圍

　　安全維護及整改

　　3、合同工期 30天

　　4、工程造價

　　工程造價為： xxxxxxxxxxxxxxxxxxx 元整

　　5、質量標準

　　5.1質量標準：達到現行國家或專業的質量評定的合格標準。

　　5.2使用標準、規范(包括但不限于以下內容)：

　　5.2.1本工程的技術標準與規范應按照國家、部頒、地方的施工技術(驗收)規程和規范。

　　5.2.2本工程適用的地方標準、規程必須符合湖南省標準規程。

　　6、承包方式

　　按本合同第2條承包范圍所列工作內容包工包料、包質量、包工期、包安全大包干。

　　7、工程計價

　　7.1 本工程計算編制原則：按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2009]406號《建設工程工程量清單計價規范》(GB50500-2008), 《湖南省建設工程造價管理辦法》(省人民政府令第192號), 《湖南省建設工程計價辦法》,2005《湖南省修繕定額》、2006《湖南省建筑裝飾裝修工程量消耗標準》、2006《湖南省安裝工程消耗標準》及工程消耗標準動態調整統一解釋進行編制。

　　7.2人工、材料價格的確定：人工工資按湖南省住房和城鄉建設廳文件湘建價[2012]237號文件綜合工資單價計取,材料價格按照施工同期《長沙建設造價》預算價，信息價及市場價格執行。

　　7.3具體工程量以甲方簽證單為準。

　　8、工期

　　有下列情況者，工期經核實簽證后可順延。

　　8.1不可抗力因素引起的停工，不可抗力包括：國家政策調整、戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或者其他非甲乙方責任找出的爆炸、火災，以及洪水、地震等自然災害，工程所在地量小時降雨200mm或200mm以上(以長沙市氣象局報告為準)，一次停水、停電8小時以上。

　　8.2因非乙方原因造成乙方關鍵工序延誤的工期，工期可以按實際情況順延。

　　8.3因乙方原因造成的工期延誤，合同工期不能順延，費用由乙方承擔。

　　8.4因甲方原因造成的工程延誤，合同工期順延，費用由甲方承擔。

　　9、工程款的支付

　　9.1工程完工后，甲方在10內向乙方支付工程預算價的80%。

　　9.2在工程結算辦理完畢后，甲方支付至結算總價的97%，工程保修金留結算總價的3%，自工程驗收之日起滿一年后如無質量問題15天內全額返還，保修金不計利息。

　　10、違約責任

　　10.1違約方案本合同約定的形式承擔違約責任，合同沒有約定的，案合同法及相關法規執行。

　　10.2因違約方違約造成對方損失的.，違約方承擔違約責任后仍不足以彌補對方損失的，還應承擔賠償責任。

　　11、安全生產和文明施工

　　認真執行國家及當地有關建筑施工安全生產條例和規定及建設單位的有關管理要求，并做好安全管理工作，杜絕重大安全事故的發生，同時做好社會綜合治理工作。

　　12、爭議的解決

　　本合同在履行過程中發生的爭議，雙方當事人協商解決，也可由當地建設行政主管部門調解，調解不成時，雙方當事人同意由原告所在地人民法院解決，但訴訟期間不得中斷施工。

　　13、其他

　　乙方應按國家有關規定及時支付民工工資，如乙方承建的該工程項目在施工過程中出現拖欠民工工資等而被政府處理，甲方有權直接從工程款中支付民工工資。 本合同一式肆份，甲乙雙方各執貳份。雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

關于施工合同2

　　委托方：_______________________________________________(以下簡稱甲方)

　　承攬方：_______________________________________________(以下簡稱乙方)

　　經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方進行建筑施工，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。

　　一、主要要求：

　　(一)工程項目名稱：_____________

　　(二)承攬施工內容： ____________________________________________

　　(三)施工地點：__________________________

　　(四)樓層高度：一層_______米，二層_______米，三層_______米，四層_______米，五層_______米

　　(五)預算總造價：_______________

　　(六)技術資料及圖紙提供方法：_________________

　　二、施工時間：

　　本合同內容從____年____月____日起執行，到樓層蓋頂施工完成后結束。

　　三、付款方式

　　四、施工、拆除與設計變更：

　　1.乙方根據甲方提供的圖紙和要求組織施工。

　　2.施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。

　　3.施工過程中，如因甲方的原因造成的停工，停工期間甲方應承擔乙方施工人員的生活費和誤工費。

　　4.施工圖紙發生技術變更應及時將變更后的圖紙交付乙方，如因變更圖紙交付滯后產生的返工、料損等費用，應由甲方承擔。

　　五、工程交驗與保修：

　　1.乙方在工程結束后通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收，甲方使用的.，則乙方做驗收合格通過。

　　2.驗收時，如發現甲方責任而造成的質量問題，提出返工或補修意見時，乙方應收取相應人工費、材料費等實際發生的費用。如乙方造成質量問題，則由乙方免費處理。

　　六、工程負責人：

　　甲方委派 為駐現場負責人，并與乙方委派 的為現場負責人，共同履行本合同的各項規定。

　　七、特別說明：

　　該項目現場如需要用電源應安排在安全距離范圍內，并做好絕緣處理。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決。

　　八、其他條款：

　　1.委托方在審定承辦涉及內容時，請仔細審核項目中的每一細節內容，審定后簽字或認可說明，經確認后發生差錯，由委托方承擔所有責任及全部內容。

　　2.合同簽定后，如有單方面違約，全部責任將由違約方承擔。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應雙方共同協商一致后。另行簽約補充合同。

　　九、爭議解決：

　　本合同執行中，如發生爭議，雙方應盡力協商解決，如協商不成，任何一方都可向有管轄權的仲裁機構，進行仲裁或向法院提起申訴。

　　1.合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。

　　2.本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

關于施工合同3

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方所承包的半山美苑小區綠化工程發包給乙方施工，在雙方平等自愿的前提下，經協商達成如下合同。

　　一、 工程范圍：

　　半山美苑小區綠化一期苗木種植，包工包料。

　　二、 工程造價：

　　總面積約 平方米，每平方米捌拾伍元(：85.00)，合計人民幣 元，(： )。注結算以實際竣工驗收數量結算依據。

　　三、 工程要求：

　　苗木要求：喬木、灌木搭配合理，色塊草坪美觀大方，喬木規格 3-15c，灌木80-100c,色塊30-40c，草坪種植馬尼拉草坪，做到各個區域，搭配合理，美觀大方，整個小區品種不少于20個品種。

　　四、 工程期限：

　　自________年____月____日至________年____月____日竣工，工期 天，如甲方土方不能到位和其它方面原因，工期必須順延。

　　五、甲方責任：

　　開工前，甲方需按綠化要求，回填好所有種植區域種植土壤，平整到可種植苗木為限。做好每個施工區域其它附屬，以免綠化施工后，造成損失，同時做好技術交底，提供施工區域地平管線圖紙，以免施工中造成管線破壞。提供所有施工用水、電確保每幢一個接口，以作綠化施工養護使用。積極配合乙方施工，及時解決施工中甲方應解決的所有問題。

　　六、乙方責任：

　　乙方必須不折不扣完成合同中的所有義務，保證按質按量按期完成所有工程。

　　七、保修期限：

　　自________年____月____日至________年____月____日保修結束，保修期內由于乙方養護原因，造成苗木死亡，乙方按原規格補植，乙方施工結束及進入養護，有以下情況者乙方不保修，如需保修所有費用由甲方承擔。

　　1、其它施工被破壞已完成綠化的，人為破壞已完工綠化的;

　　2、被偷盜已完工綠化;

　　3、業主裝修破壞已完工綠化的`。

　　八、驗收：

　　施工結束，乙方向甲方提供竣工報告，測繪數量，甲方在接到乙方的竣工報告之日起，無正當理由不組織驗收，____日內不組織驗收者，視作竣工報告已被批準。驗收報告，以驗收實數為結算依據。

　　九、付款方式：

　　工程開工無預付款，工程結束經驗收后付工程款的90%，余款10%到養護結束一周內一次性付清，不得拖欠。

　　十、本合同一式三份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字生效，到付清尾款自動失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

關于施工合同4

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》的原則，結合當前有關規定，和本程的具體情況，遵循平等、自愿、公平誠實信用的原則，經雙方協商訂立本合同。

　　一、工程地點：

　　二、工程名稱：

　　三、工程內容：

　　1、按甲方圖紙要求屋面防水熱溶滿鋪二層三厚B防水卷材、衛生間、天溝聚胺脂防水涂膜。

　　2、衛生間天溝、聚胺脂防水涂料、沿墻上翻250高。

　　四、工程量計算及工程造價

　　1、按設計圖紙和實際發生的工程量計算面積(大約3000㎡)。

　　2、屋面防水二層B，按每平方米43元結算。

　　3、衛生間天溝按20元㎡結算。

　　五、付款方式：屋面防水施工完畢，經甲方驗收合格，通過天下大雨檢驗沒有漏水滲水，甲方付工程總價90%，________年后如沒有質量問題，沒有漏水現象，甲方付工程尾款10%，與乙方結清工程款。

　　六、甲方義務：

　　1、提供乙方用于本工程的有關圖紙。

　　2、地屋面的找平層、坡度及衛生間天溝必須平整光滑，無裂紋、起砂、空鼓現象，轉角處泛水、天溝要做成光滑的圓弧，并經監理驗收交給乙方。

　　七、乙方負責：

　　1、必須按照施工圖紙及施工方案施工。

　　2、并提供所用的'材質報告、驗收報告、質量合格證，以便工程竣工資料的整理完善交予甲方歸檔。

　　3、防水保修期為________年，如屋面有漏水現象，由乙方維修。

　　八、其他：

　　1、本協議未盡事宜，甲、乙雙方協商解決。

　　2、本協議一式3份，甲、乙雙方各執一份。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　________年____月____日：

關于施工合同5

　　甲方： 乙方： 依據《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、法規、遵循平等、自愿、公平和誠信信用的原則，雙方就不銹鋼玻璃門工程事項協商一致，訂立本合同。

　　一、 工程情況

　　1、 工程名稱：

　　2、 工程地點：

　　3、 工程承包范圍、承包方式及材質要求

　　1、 承包范圍：

　　2、 承包形式：包工、包料（主要材料和配件由甲方指定）

　　3、 材料要求：地簧、鎖具、拉手、鋼化玻璃、不銹鋼材料以甲方簽字認可的型號及樣品為準。

　　二、 合同價款及單價

　　1、 采取固定價包干的方式乙方承包，合同價：300元㎡，據實結算。

　　三、 合同工期： 按甲方要求________年____月____日至________年____月____日前完成。

　　四、 工程質量標準：

　　按國家和行業標準規范進行驗收，工程質量達到合格。

　　五、 付款方式

　　乙方將 所有不銹鋼玻璃門安 裝完成后付已完工程量80%工程款，將所有不銹鋼玻璃門安裝完成后付已完工程量80%工程款，經甲方和質檢部門驗收合格后付總工程款90%，余款10%作為質保金質保期滿后一次性付清。

　　六、 工程保修期：

　　自竣工驗收合格之日起保修期________年。

　　七、 甲方責任：

　　1、 甲方負責現場的質量、安全的監督與管理。

　　2、 甲方負責現場的協調工作。

　　3、 甲方負責協調與其它施工單位的配合關系，協助處理施 工過程中出現的問題，協助乙方解決在現場堆放材料的場地，協助水電的`搭接（水電費由乙方自理）。

　　4、 甲方提供預埋管道等。

　　八、 乙方責任：

　　1、 乙方負責組織人力、材料及機械設備施工。

　　2、 乙方負責施工過程中的財產及人身安全，進場作業須佩 戴安全帽、安全帶、材料堆放安全有序，真正做到“安全生產、文明施工”，保質、保量、保安全、按時完成工程任務。在施工過程中若出現任何安全事故，均由乙方負責。

　　3、 施工過程中，乙方必須服從甲方、監理的監督及管理。

　　4、 工程竣工后負責現場清理。

　　5、 乙方負責所安裝產品的成品保護。

　　6、 若發生質量問題，乙方需在24小時內趕到現場進行維修。

　　九、違約責任

　　1、 若因為乙方原因造成工程質量不合格，甲方有權責令 其返工，造成一切損失有乙方承擔；若兩次出現同類質量問題，甲方有權單方面解除合同。

　　2、 乙方不能保質、按期完成施工任務（不可抗拒的因素除 外），每逾期一天罰款1000.00元。

　　3、 甲方未按約定支付工程款，乙方可順延工期。

　　十、其他要求

　　1、 整體工程竣工驗收前一個星期，乙方向甲方提供全套竣工 驗收所需的備案檢測資料。

　　2、 乙方所購材料經甲方、監理、建設單位工程部等部門認可后方可使用，乙方負責收集全套合格證及材料檢驗報告，產品質量達到國家規范要求。

　　3、 施工過程中余其他施工方密切配合，服從甲方施工人員的管理，現場水電不準亂搭亂接，嚴格執行施工規范，水電費由乙方自理。

　　4、 在施工過程中，甲方或監理發現乙方野蠻施工（亂敲亂打），每發現一處，由乙方向甲方支付維修費50.00元

　　十一、本合同一式貳份，甲乙雙方各執兩份，合同自簽訂之日起生效，工程竣工、工程款付清后自動失效。

　　甲方：（公章） 聯系方式：____日 期： 乙方：（公章） 聯系方式：期：日

關于施工合同6

　　發包方（以下稱甲方）：

　　承包方（以下稱乙方）：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。

　　第一條工程項目

　　一、工程名稱：麻城宋埠40MW光伏發電項目光伏板安裝工程

　　二、工程地點：麻城宋埠

　　三、承包方式：包工、包機械、包安全

　　第二條工程期限

　　一、合同工期總日歷天數10天

　　第三條工程價款、結算及付款方式

　　本合同實行固定單價按實結算，經雙方約定，光伏板安裝工程按每組300元/組（一組24塊電池板)。

　　1、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，甲方確認工程量后，對其進行費用的核定。

　　3、工程量的確認，所有工程量需雙方到現場進行核對，達到標準的.按單價x安裝組數進行費用結算。

　　4、費用支付，施工結束后，甲方10日內支付相關工程費用.

　　第四條甲乙方責任

　　1、甲方需把料運至安裝現場。

　　2、乙方安裝光伏板必須達到組與組之間高差不大于1cm。

　　3、乙方安裝光伏板在每組中需要保證整組光伏板在一個水平面上。

　　4、乙方需每天對自己成員進行安全檢查，保證施工現場零事故。

　　5、乙方需對自己完成的成果進行保護，如現場發生破損，乙方需無條件進行維修。

　　第五條安全施工

　　乙方必須注意安全事項，保證安裝前對其相關人員進行安全教育。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。

　　第六條獎懲責任

　　1、如8月20日前安裝達到1MW光伏板安裝，則按1MW=50000元標準進行結算。

　　2、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。

　　第七條糾紛解決辦法

　　因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第八條附則

　　二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字。

　　甲方：乙方：

　　代表：代表：

　　年_____月_____日年_____月_____日

關于施工合同7

　　建設單位（甲方）：_____________________

　　地址：_________________________________

　　郵碼：_________________________________

　　電話：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　安裝承包單位（乙方）：_________________

　　地址：_________________________________

　　郵碼：_________________________________

　　電話：_________________________________

　　法定代表人：___________________________

　　職務：_________________________________

　　為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。

　　第一條 總則

　　一、工程名稱：

　　二、國家有關單位對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執照、計劃任務書，初步設計、總概算等文件號。

　　三、工程編號：

　　四、工程地點：

　　五、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米（各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表）。

　　六、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。

　　第二條 在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：

　　一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；

　　二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；

　　三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

　　第三條 施工準備

　　一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷；申請領取建筑執照；清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。

　　二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。

　　第四條 物資供應

　　一、本合同全部所需材料按下列第（ ）項供應方式辦理：

　　1．特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應；

　　2．統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用；特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應

　　3．包工不包料工程，全部材料由甲方采購供應到現場或指定的加工地點；

　　4．……

　　二、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，甲方應負責商品檢驗（在施工現場加工的非標準設備，甲方可委托有條件的乙方加工）。

　　三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規格品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續后實行，由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，由負責供應方負擔。

　　四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現場時必須驗證，如無證明，須經試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應方負擔。

　　五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。

　　第五條 工程款結算

　　一、本合同全部工程造價的結算方式，按下列第（ ）項辦理：

　　1．以施工圖預算加增減變更預算進行結算；

　　2．按施工圖預算加系數包干確定包干造價，包干范圍以外的費用，另按有關規定調整包干造價；

　　3．按標準施工圖單方造價包干，包干范圍以外的費用另按有關規定調整包干造價；

　　4．包工不包料工程，按包工預算定額或人工費包干辦法結算。

　　二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次

　　撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月（季）報表，并據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的____%的尾款，待工程竣工驗收后全部付清（基本建設投資撥款改貸款之后，貸款辦法按主管部門的規定辦理）。不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。

　　第六條 施工與設計變更

　　一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準；

　　二、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運，勞動力、機械調遷等損失，應由甲方負擔：

　　1．施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理有關手續后方準繼續施工；

　　2．施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規模時，須經原批準單位審批同意，甲乙雙方辦理有關手續后方可施工。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工；

　　3．在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。

　　三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。

　　四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄；重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。

　　五、在組織施工過程中，如遇特殊情況，甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增加的`各項施工費用，應由甲方負擔，在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。

　　第七條 竣工驗收、結算與保修

　　一、乙方在單項工程竣工前____日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔，并償付逾期違約金，違約金計算辦法。________________。

　　二、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。

　　三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續，作為竣工工程驗收之依據

　　四、在進行竣工工程驗收中，如發現不合格須返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應議定修補措施和期限，由乙方在規定期限內完成，完成后經驗收合格再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。

　　五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。

　　六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：

　　1．增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄；

　　2．隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；

　　3．提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應盡量在原施工圖上加以注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。

　　七、乙方在單項工程竣工驗收____天內，應將竣工工程結算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結算件后應在____天內審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結算，建設銀行據此撥款。

　　八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，應由乙方負責修理，并負擔全部修理費用。

　　第八條 獎勵、懲罰與仲裁

　　一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議，經甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節約的工程投資，____%歸乙方，____%歸設計單位。

　　二、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該項工程的預算造價（包工不包料工程按預算人工費計算），由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎

　　金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發，不因此推遲交工。

　　三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。

　　四、施工合同由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決，如雙方協商不能解決時，可選擇以下第（ ）項方式處理：

　　（1）申請________仲裁委員會仲裁；

　　（2）向________人民法院起訴。

　　第九條 工程負責人和工傷事故

　　一、甲方派________為駐現場負責人，乙方派________為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。

　　二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。

　　第十條 合同份數及有效期

　　一、本合同一式____份。其中正本兩份，甲乙方各執一份；副本一式____份，報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。

　　二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。

　　第十一條 附則

　　一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。

　　二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同后，可作為本合同附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。

　　第十二條 合同附件（均略）

　　一、工程項目一覽表

　　二、全部施工圖紙

　　三、施工圖預算表

　　四、甲方負責供應材料、設備一覽表

　　五、國家或省、自治區、市政政府等有關單位對工程的批準投資計劃、計劃任務書等____份文件。

　　第十三條 其他條款___________________________________________________________

　　建設單位（甲方）：_____________

　　代表人：_______________________

　　__________年_______月________日

　　安裝承包單位（乙方）：_________

　　代表人：_______________________

　　__________年________月_______

關于施工合同8

　　甲方：

　　乙方：

　　為了對班組進場人員安全意識的提高，為了貴陽影視城項目工程順利進行，特定以下條款：

　　一、進入現場的所有工人必須遵守工地的安全紀律和規章制度。

　　二、進入施工區必須戴安全帽，機械操作工必須載好壓發帽。

　　三、嚴禁酒后操作。

　　四、現場內不準赤腳，不準穿拖鞋，高跟鞋，喇叭褲。

　　五、高空作業嚴禁穿皮鞋和帶釘易滑鞋。

　　六、非現場人員不準進入施工區，作業人員未經許可，禁止從事非本工種作業。

　　七、未經現場安全員及負責人許可，不準隨意拆除安全防護設施和安全標志。

　　八、不準在現場打鬧，不準帶小孩進入施工現場。

　　九、嚴禁在高空向下拋擲任何物品，高空作業必須拴好安全帶。

　　十、嚴禁站在提升機或塔吊、吊籃上下，嚴禁在提升機井口操作和行走。

　　十一、嚴禁土方工程挖神仙土和偷巖取土，必須按規定規范進行放坡施工。

　　十二、嚴禁在未設欄桿的高空作業和未干墻及挑線墻上行走。

　　十三、嚴禁在未設安全防護設施的同段面上、下交叉作業。

　　十四、嚴禁任何人在工地上亂接、亂搭電源電線。

　　十五、進入現場的所有工人必須拿身份自復印件和登記照片3張到辦公室登記辦理暫住證。

　　十六、乙方在施工過程中，隨時組織班組人員學習安全紀律、安全法規。對工人的“三級”教育要及時，“三級教育和班前、班后活動記錄”隨時上報項目部備案以便檢驗。

　　十七、乙方在施工過程中隨時注意安全，如果發現安全隱患及時通知質安組或項目部，要及時整改，如發現安全隱患不及時通知質安組或項目部，繼續蠻干，所發生的一切大小安全事故，都由乙方自己負經濟和法律責任，甲方不負任何責任。

　　十八、乙方在施工進程中自己所用的`操作平臺、安全防護措施由乙方自己搭設，搭設時必須符合安全生產和安全操作規范規定。

　　十九、乙方在施工過程中未經甲方安全員的許可，嚴禁任何人、任何理由拆除任何安全防護設施和任何安全標志，如果隨意拆除任何安全防護設施和安全防護標志，所出現的一切大小安全事故，都由乙方自己負責，另外，甲方要追究其責任，便按規定處以罰款，如出現特大安全事故，乙方要負全部經濟法律責任，甲方不負任何責任。

　　二十、乙主在施工過程中，嚴格按照安全生產規范，安全操作規范進行施工，如不安此規范操作施工，所出現的一切大小事故全部由乙方負經濟和法律責任，甲方不負任何經濟和法律責任。

　　二十一、注：乙方在施工進程中一定要注意安全，嚴格按照安全操作及安全生產規范進行施工，嚴禁違章作業，按規定、規范對工人定時進行安全教育，嚴格杜絕違章作業，必須防范安全事故的發生，必須做到竣工后無大小安全事故。

　　以上各規定、規章嚴格遵守，必須做到萬無一失。

　　此合同一式三份，甲方執二份，乙方執一份，自簽字之日起生效。

　　甲方： 乙方：

　　年 月 日 年 月 日

關于施工合同9

　　甲方：

　　乙方:

　　甲方將 公路升級改造高速首期工程 合同段交通安全設施項目中的標線材料及施工分項委托給乙方實施,根據《中華人民共和國民法通則》《中華人民共和國合同法》及工程承發包合同有關規定,為明確雙方在勞務協作過程中的權利、義務和經濟責任,本著平等、誠信、自愿的原則,經甲乙雙方協商一致達成如下協議:

　　一、協議內容

　　段內的標線材料供應、運輸和工地現場施工。

　　二、委托單價

　　略

　　三、計量方法

　　按廣東 公路發展有限公司下發的本工程項目招標文件第二卷補充技術規范的相關計量規則執行,該招標文件作為本合同的一部分,具體數量以實際發生為準。標線區分不同厚度以平方米為為計量單位。

　　四、質量要求

　　1、乙方應嚴格按照甲方提供的招標文件、施工圖紙和國家及行業相關最新標準要求進行材料采購和施工。施工圖紙設計依據5、《路面標線涂料》(jt/t280-1995)廢除,標線涂料按新標準執行。

　　a.路面標線所選材料應符合《路面標線涂料》(jt/t280-XX)的規定。

　　b.玻璃珠的.性能應符合《路面標線用玻璃珠》(jt/t466-XX)的有關規定。

　　c.路面標線的色度性能應符合《安全色》(gb2893-XX)的要求,其色品坐標和亮度因數應符合附表605-6和jt/t280-XX圖1中規定的范圍。

　　2、不得偷工減料,因乙方施工質量造成的返工,由此給甲方造成的所有損失由乙方承擔。

　　3、各分部、分項的質量必須達到國家施工、驗收和質量評定標準的優良等級。如乙方偷工減料未按規定厚度進行標線施工,造成甲方工程無法交工驗收,乙方得不到任何支付,并負責賠償由此給甲方造成的損失。

　　4、無條件服從業主、設計、監理及甲方代表對施工質量的監督及整改要求。

　　五、工程款支付

　　工程款按進度計算,每月按工程進度計價(與業主進度款同行),控制月支付的90%,剩余5%工程款待交工驗收合格后再支付,另外5%的工程款,質保期結束最終竣工驗收合格后一個月內一次付清。

　　六、工期要求

　　1、乙方必須按照業主、監理和甲方的規定工期要求進行科學、合理細致組織施工,在規定的時間內完成任務,并承擔未完成任務給甲方造成的經濟損失。

　　2、乙方從開始進場到XX年8月6日必須完成單幅所有具備施工條件的標線施工。

　　七、甲方責任

　　1、甲方負責向乙方提供施工圖紙一份。

　　2、甲方負責全面的生產指揮,工程質量檢查,協調各級業主監理的關系。

　　3、甲方督促乙方遵守國家和地方的法律、法規和各項規章制度。

　　八、乙方責任

　　1、乙方必須具備充足的施工人員、技術人員。

　　2、進場人員必須有合法證件(身份證),并將身份證復印件及時提交給甲方有關部門備案。

　　3、嚴格執行施工現場管理和日常生活管理,違者罰款。

　　4、服從業主、甲方的統一管理,遵章守法,如有違者送交當地公安機關處理。

　　5、乙方不得中途退場,如若中途退場,甲方扣除乙方給甲方造成的誤工損失后的已完合格工程的工程款只能得到50%的支付。

　　九、安全要求

　　1、在施工中嚴格按照有關安全規范、法規及操作規程進行施工,服從甲方安全管理和遵守各項安全規章制度。

關于施工合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方將位于____________居住房屋交由乙方施工，為確保工程質量、圓滿完成施工任務，明確雙方責任，經甲、乙雙方共同協商，特定制本合同，雙方必須共同遵守。

　　第一條：工程概況

　　1、工程結構：地面3層，均為磚混結構。

　　2、建筑面積（施工計算方式）：一層97。88平方米（不含樓梯），樓梯9。62×2=19。24平方米；二層93平方米（不含樓梯，陽臺按半面積計入），樓梯7。86×2=15。72平方米；三層76。4平方米（陽臺按半面積計入）。合計302。24平方米，最終按建筑實際面積為準。

　　第二條：承包方式

　　1、包工不包料，甲方負責采購施工所需的建筑材料，乙方負責施工，并負責所有施工用具設備；

　　2、施工費用：按建筑面積甲方每平方米付乙方人民幣225元（大寫：貳佰貳拾伍元整）；

　　3、隔熱層、屋頂蓋瓦不再計工價；

　　4、工程承包內容：土建工程、雨水排水及房屋裝修；

　　5、基礎由甲方負責，乙方負責回填。

　　6、甲方負責門窗（包括鋁合金窗、卷簾門、防盜門、不銹鋼欄桿）的.安裝。

　　7、乙方在施工時出現工程增減時，甲、乙雙方共同協商，確定后增減工價，待完工后一并納入結算。

　　8、在施工過程中，乙方必須聽從甲方提出的意見建議，在使用材料時保證工程質量的前提下，乙方必須堅持節省，不浪費的原則，不能隨意帶走甲方提供的任何建材，否則按雙倍價奉還。

　　第三條：工程工期

　　1、甲方規定動工時間為年月日至年月乙方不得提前和推后。

　　2、在保證工程質量的前提下，因下雨和建筑材料原因交房日期可順延，若因乙方人為原因工期延時，甲方有權扣除乙方施工費。

　　第四條：工程質量

　　1、整個工程、寬按設計圖紙按質、按量完成，并達到符合國家施工規范。

　　2、房屋結構按照設計圖紙布局，尺寸可根據現場科學，合理放線，具體尺寸變更和鋼筋更改由甲方決定并通知乙方處理，甲方請設計人員參與監督施工質量，每道施工需經甲方設計人員/甲方驗收合格后乙方方能進行下一環節施工。

　　3、鋼筋工程：要求采用電渣壓力焊（坡屋頂鋼筋搭接）。

　　4、地面工程：一層鋪貼地磚。

　　5、外觀工程：整幢樓內外水泥清光到頂。

　　6、門窗工程：乙方負責埋設安裝所有門窗用到的預埋件。

　　7、樓梯工程：樓梯上貼瓷磚。

　　8、水電工程：陽臺、屋頂排水設施安裝。

　　9、乙方未按甲方要求，質量不合格所造成的返工費及材料費由乙方負責。

　　第五條：施工費結算方式

　　1、合同簽定后，甲方購買材料，乙方積極組織施工人員進行施工，基礎工程完工后，甲方付給乙方工程款元；第一層主體工程完工（第一層樓頂結束）后方付乙方壹萬元；第二層主體工程完工（第二層樓頂結束）后甲方付乙方貳萬元；其余款項待工程按圖紙施工完成，通過驗收后一次付清。工程裝飾完工并交付甲方使用后，雙方結算，由甲方一次性付清工程余款（質量保證金20xx元除外）。乙方自房屋竣工驗收交付甲方使用時起，乙方保修為一年，無質量問題，到期一次性付清質量保證金，保修期內如有房屋漏水，沙灰墻體裂縫，瓷磚脫落等施工問題，乙方接到甲方房屋質量問題，乙方應迅速及時地進行處理，直到甲方滿意，否則甲方請人處理，工時及材料從保證金中扣除。如存在嚴重工程質量問題，乙方應承擔全部責任。

　　2、甲、乙雙方必須共同遵守，以上約定的付款方式，不到付款時間，乙方不得違反上述付款方式向甲方提前付款要求。

　　第六條：安全生產及其它

　　1、在施工中，要把安全施工放第一位，抓好施工用電，用水安全，高空作業必須系好安全帶，做到安全施工，文明施工，杜絕一切不安全事故，倘若發生病、傷、亡等一切安全事故，責任由乙方全部自己負責，甲方不承擔任何責任。

　　2、在合同期內，乙方不得故意長期停工或多加工錢，如果違反本條款，乙方必須賠嘗違約金2萬元，已做工程不再支付工錢，本合同終止。

　　3、施工期內，工程質量由甲方監督施工質量。

　　第五條：合同終止與生效

　　1、本合同自甲、乙雙方簽字并加蓋手印后生效（合同涂改無效）雙方履行完成合同條款內容后終止。

　　2、本合同一式兩份，甲、乙雙方各持壹份，均具同等法律效力，未盡事宜甲乙雙方另行商定。

　　3、合同訂立地點：貴州省貴陽市息烽縣永靖鎮雨灑村一組。（下無正文）

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

關于施工合同11

　　甲方：陜西省安康公路局

　　乙方：陜西省安康市公路局機修廠

　　為確保工程項目順利完工，經甲乙雙方充分協商，并在此基礎上達成如下協議內容：

　　1、工程項目：s207線吉河橋便道搶修工程。工程內容包括：環境協調、路基土石方、簡易路面、鋼便橋、道路安全標志、后期養護及舊橋的交通管制等一切工作。

　　2、工程總價： 元（大寫 元）。

　　3、工程工期：自XX年1月13日至XX年1月29日，工

　　期17天。

　　4、工程質量：乙方必須按照公路工程相關項目的技術規范、規程要求施工，認真選擇施工方案及施工工藝，對關鍵工序的施工方法和工藝，必須報經甲方或甲方代表審查同意后方可實施。工程質量乙方負全部責任。

　　5、工程安全及法規制度

　　①、合同簽訂后由甲方安全、生產負責人對施工現場進行移交，乙方應對全部施工現場作業和施工方法的適應性、穩定性和安全性負責，甲方不承擔責任。

　　②、乙方在合同執行期間，應對工程中的所有結構、材料、設備、臨時工程等進行積極保護，如因管理不善造成的經濟損失，由乙方全部自理和承擔相關責任。

　　③、乙方應加強安全生產管理，并做到安全生產、文明施工，由于管理不善或民工的過失，或第三者原因造成自身或第三方的人身傷亡，機械設備及其它財產損失事故等，均由乙方自行負責處理并將事故處理結果向建設單位書面匯報，甲方不負任何責任，也不支付任何費用。

　　④、爆破人員必須持有公安機關核發的爆破證，采購的火工器材要有運輸證、存放證，存放要分類，建帳，嚴格實行領發制度，絕對不能流向其它工地或他人。

　　⑤、合同執行期間，乙方應自覺遵守國家、地方政府及有關部門頒布的法律、法規和制度，否則產生的一切后果由乙方承擔，乙方應按國家和地方政府的.有關規定及時上繳應承擔的各種稅費。

　　⑥、乙方在施工期間所發生的外部環境由乙方自行處理，必要時甲方予以協助，所發生的一切費用由乙方承擔。

　　6、工程結算及支付

　　①、工程中期借款額度以上月實際進度并檢驗合格工程價款

　　的60%。

　　②、工程完工后一個月內辦理工程價款結算手續。

　　7、其它：

　　①、本協議為總價合同，合同執行期間單價不予變更。

　　②、本協議一式四份，甲方、乙方各二份。

　　③、本協議自簽字之日生效，止于新建橋梁施工單位進場交付后完畢。

　　④、其它未盡事宜雙方另行協商解決，并訂立補充條款為準。

　　8、附件：施工圖紙及及材料供應。

　　8.1、合同簽字后，由建設單位提供圖紙壹份，未經同意不得將圖紙交第三方。

　　8.2、完成本合同工程所需的材料均由乙方負責采購、驗收，所有材料運輸和保管，甲方不承擔任何費用，對進場的材料應按照規范要求分批抽檢，合格后方可使用。對于不合格材料乙方應及時清除施工現場。材料試驗由施工員現場取樣，所發生的一切費用由乙方自理。

　　甲方：陜西省安康公路管理局

　　法定代表：

　　乙方：陜西省安康市公路局機修廠

　　法定代表：

關于施工合同12

　　發包方： （以下簡稱甲方）

　　承包方： （以下簡稱乙方）

　　慈有 委托 層客房墻面鋪貼墻紙工程，經雙方友好協商達成一下協議：

　　1， 甲方負責處理墻面平整，干燥，打上基膜底漆，施工前乙方對墻面檢查驗收合格后方可

　　施工，甲方負責提供施工時所需要的梯子凳子等施工物品。

　　2， 墻紙施工費：PVC 0.53*10M每卷單價為每卷單價為無紡 0.53*10M每卷單價為 元，無紡 0.7*10M每卷單價為純紙 0.53*10M每卷單價為 0.7*10M每卷單價為注：施工時不包含任何輔料材料。如需要則另外附注。

　　3，付款方式：合同簽定起進場施工甲方應付施工費總款的即 元， 施工進度到最后一層的時候應付施工費總款的即 元

　　施工完成后甲方應在三日內驗收，甲方不得拖延驗收時間，如果三日內不驗收視為甲方驗收合格，驗收合格后甲方應付施工費剩余的即 元。施工完畢后，因施工造成的'質量問題，乙方提供半年的免費售后服務，如果因為甲方的人為原因破壞引起的墻紙問題，甲方需付人工費每工200元的維修費，

　　4：施工期間必須文明施工，若發生一切工傷事故均由乙方負責。

　　5：爭議方法：有關本合同的一切爭議，雙方協商解決，雙方若不能解決，則提交杭州勞動局仲裁。

　　6：本合同一式兩份雙方各持一份，此合同具有法定效力。

　　甲方代表（蓋章）： 乙方代表（蓋章）：

　　日期： 日期：

關于施工合同13

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　經甲、乙雙方協商，甲方將索XX索XX柏油路面18c墊層及路基工程交乙方施工，為確保甲乙雙方的.權利和義務。特訂立如下合同：

　　一、工程名稱及地點

　　1、工程名稱：索XX索XX柏油路面

　　2、工程地點：索XX

　　二、工程質量和主材料的指定

　　1、工程質量：柏油路面厚度為18c、寬5.5米。

　　2、工程等級為：合格工程

　　5、工程質量按國家公路施工驗收標準及交通部門有關驗收標準進行施工驗收。

　　三、工程質量監督與驗收

　　1、本工程驗收單位為市、區三級路網指揮部，施工中甲方隨時到現場抽樣檢查，并懸掛施工公示牌。

　　2、如因乙方原因造成的工程質量問題，必須返工到質量合格后方可進行下一道工序。

　　3、如因工程質量不能通過市、區有關部門驗收合格，其一切經濟損失均由乙方承擔全部經濟責任。

　　四、工程造價與工期

　　1、柏油路面寬5.5米，厚0.18米，墊層厚度為0.1米，每公里單位造價為48.8萬元公里包干，公路總長6公里，工程總造價292.8萬元。

　　2、本工程工期為90天，竣工日期為________年____月____日。

　　3、本工程由乙方承擔稅金。

　　五、資金來源及付款方式

　　1、資金來源：市、區賞花游項目補助金，余下不足資金由甲方自籌資金支付。

　　2、付款辦法：

　　(1)本工程采取乙方全額墊資，工程竣工后由市、區有關部門組織驗收合格后，甲方將市、區補助金依照文件規定到位后及時付給乙方，甲方無任何理由截留資金。

　　(2)余下工程款甲、乙雙方另行協商付款辦法。

　　六、安全生產及文明施工

　　乙方必須堅持安全生產，文明施工，如在施工中發生安全事故，一切責任及經濟損失均由乙方負責。

　　七、違約責任

　　1、如因乙方不能履行合同，無任何原因中途退場，其一切違約責任及經濟損失均收乙方負擔。

　　2、如因工程竣工驗收合格后，甲方不能履行合同結清工程款，其拖欠資金參照銀行貸款利息加滯納金。

　　八、施工方案及清單

　　本工程必須按有關道路工程標準進行施工，所有材料報價清單及施工方案，本工程質量監督方為區交通局及索XX政府公路建設指揮部。

　　九、未盡事宜

　　甲、乙雙方現場協商解決，簽訂補充協議。

　　本協議一式四份，甲、乙雙方各執一份，上報區交通局及索XX路網指揮部各一份，此合同自簽字之日起具有法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日 ________年____月____日

關于施工合同14

　　發包方(簡稱甲方)：

　　承包方(簡稱乙方)：

　　一、概況

　　1.甲方裝飾住房系合法居住。乙方為本市經工商行政管理機關核準登記并經市建委有關部門審定具有民用裝飾《資質證書》的企業法人。

　　2.裝飾施工地點：_________區___________路____弄(村)____號___樓____室。

　　3.住房結構：____________房型______房_____廳_____套，施工面積___________平方米。

　　4.裝飾施工內容：詳見附件一《裝飾施工內容表》。

　　5.承包方式：__________________(包工包料、清包工、部分承包)。

　　6.總價款：￥_________元，大寫(人民幣)：______________________________

　　其中：材料費：________________________________，人工費：_____________________

　　管理費：________________________________，設計費：_____________________

　　垃圾清運費：____________________________，稅金(3.41%)：____________

　　其他費用：___________________________

　　經雙方認可，變更施工內容，變更部分的工程款按實另計。

　　7.工期：自_________年_______月______日開工，至________年_____月____日竣工，工期________天。

　　二、關于材料供應的約定：

　　1.甲方提供的材料：詳見附件二《甲方提供材料、設備表》。

　　本工程甲方負責采購供應的材料、設備，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場，乙方應辦理驗收手續。如甲方供應的材料、設備發生質量問題或規格差異，乙方應及時向甲方書面提出，甲方仍表示使用的，由此造成工程損失的，責任由甲方承擔。甲方供應的材料抵現場后，經乙方驗收，由乙方負責保管，乙方可收取甲方提供材料價款保管費，費率由雙方約定，由于保管不當造成的損失，由乙方負責賠償。

　　2.乙方提供的材料：詳見附件三《主材料報價單》。

　　3.乙方對甲方采購的裝飾材料、設備，均應用于本合同規定的住宅裝飾，非經甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規定，應按挪用材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　4.乙方供應的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負責。如乙方提供的材料、設備系偽劣商品，應按材料、設備價款的雙倍補償給甲方。

　　三、關于工程質量及驗收的約定：

　　2.本工程由_________方設計，施工方案。

　　3.甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　4.由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不變。

　　5.在施工過程中，甲方提出設計修改意見及增減工程項目時須提前與乙方聯系，在簽訂《工程項目變更單》(詳見附件四)后，方能進行該項目的施工，由此影響竣工日期甲、乙雙方商定。凡甲方私自與工人商定更改施工內容所引起的一切后果，甲方自負，給乙方造成損失的，甲方應予賠償。

　　6.工程驗收：甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，甲方不能按預約規定日期參加驗收，由乙方組織人員進行驗收，甲方應予承認，事后，若甲方要求復驗，乙方應按要求辦理復驗，若復驗合格，其復驗及返工費用由甲方承擔，工期也予順延。

　　7.工程竣工：乙方應提前三天通知甲方驗收，甲方應自接到通知三日內組織驗收，并辦理驗收移交手續(詳見附件五《工程質量驗收單》)。如甲方在規定時間內不能組織驗收須及時通知乙方，另定驗收日期。如通過竣工驗收，甲方應承認原竣工日期，并承擔乙方的看管費用和其他相關費用。

　　四、有關安全生產和防火的約定：

　　甲方提供的施工圖紙或做法說明及施工場地應符合防火、防事故的要求，主要包括電氣線路、煤氣管道、自來水和其它管道暢通、合格。乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬甲方責任的，甲方負責和賠償;屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　五、關于工程價款及結算的約定：

　　1.工程款付款方式列下表：

　　2.工程結算：詳見附件六《工程結算單》。

　　3.工程保修期壹年。須工程款全部結清，甲、乙雙方方能簽訂《工程保修單》(詳見附件七)，保修期從竣工驗收簽章之日起算。

　　4.雙方款項往來，均應出具收據，施工結束須開具發票。

　　付款時間付款百分比金額

　　對預算設計認可簽訂合同之日1000元，第二次付款時扣除

　　合同簽訂后開工后二到五天65%元

　　施工過程中工期進度過半30%元

　　竣工驗收當天5%元

　　增加工程項目簽訂項目變更表100%元

　　注：裝飾工程有形市場另有規定的，亦可按市場規定辦理。

　　六、其它事項

　　1.甲方工作：

　　1)甲方應在開工前一天，向乙方提供經物業管理部門認可的施工圖紙或做法說明_________份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的'家具、陳設等應采取保護措施。向乙方提供施工需用的水、電等必備條件，并說明使用注意事項。

　　2)做好施工中因臨時性使用公用部位操作以及產生影響鄰里關系等的協調工作。

　　3)如確實需要拆改原建筑物結構或設計管線，負責到所在地房管部門或物業管理部門辦理相應審批手續，并承擔有關費用。

　　2.乙方工作：

　　1)參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底。

　　2)指派______________為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜，對其行為乙方應予認可。如更換人員，乙方應及時書面通知甲方。

　　3)未經甲方同意和所在地房管或物業管理部門批準，不得隨意拆改原有建筑承重結構及各種共用設備管線。七、違約責任：

　　1.由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工，窩工所造成的損失，每停工或窩工一天，甲方付乙方________元;甲方未按合同的約定付款的，每逾期一天，按逾期未付款的________%支付違約金。

　　2.由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方已付款的_______________%向甲方支付違約金。

　　3.甲方未辦理有關手續，強行要求乙方拆改原有建筑承重結構及共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由甲方負責并承擔責任。

　　4.乙方擅自拆改原有建筑承重結構或共用設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔責任。

　　八、糾紛處理方式：

　　1.因工程質量雙方發生爭議時，憑本合同文本和施工企業開具的統一發票，可向市建筑裝飾協會家庭裝飾委員會商請調解，也可向所在區、縣建設行政主管部門或消費者協會投拆。

　　2.當事人不愿通過協商、調解解決，或協商、調解解決不成時，可以按照本合同約定向--市仲裁委員會申請仲裁或人民法院提起訴訟。

　　九、合同的變更和解除：

　　1.合同經雙方簽字(在有形市場簽訂的合同須經市場管理部門蓋章見證)生效后，雙方必須嚴格遵守。任何一方需變更合同內容，應經協商一致后，重新簽訂補充協議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應按合同總價款__________%支付違約金，并辦理終止合同手續。

　　2.施工過程中任何一方提出終止合同，須向另一方以書面形式提出，經雙方同意辦理清算手續，訂立終止合同協議，可視為本合同解除。

　　十、其它約定：

　　十一、本合同一式份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。合同附件為本合同的組成部分。

　　甲方(簽章)：乙方(簽章)：

　　委托代理人：

　　住址：委托代理人：

　　電話：地址：

　　郵編：電話：

　　簽訂日期：年月日

　　發包人(甲方)：×××公司

　　承包方(乙方)：×××裝飾公司

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條 工程概況

　　1.1工程名稱：×××

　　1.2工程地點：*****

　　1.3承包范圍：經雙方確認預算的工程內容及合同附件

　　1.4承包方式：包工、包料大包干

　　1.5工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工

　　1.6工程質量：

　　1.7合同價款(人民幣大寫)：××萬元

　　第二條 甲方工作

　　2.1開工前3天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明3份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　2.2指派 為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3委托 監理公司進行工程監理，監理公司任命 為總監理工程師，其職責在監理合同中應明確，并將合同副本交乙方 份。

　　2.4負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線，古樹名木、綠地等不受損壞，并承擔相應費用。

　　2.5如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　2.6協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第三條 乙方工作

　　3.1參加甲方組織的施工圖紙或做法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃交甲方審定。

　　3.2指派×××為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。

　　第四條 關于工期的約定

　　4.1甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的措施費用。

　　4.2因甲方未按約定完成工作，影響工期，則工期順延。

　　4.3因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，則工期順延。

　　4.4因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，則工期相應順延。

　　第五條 關于工程質量及驗收的約定

　　5.1本工程以施工圖紙、做法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj300-88)等國家制定的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。

　　5.4由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。

　　5.5由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.6工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知3日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關費用。

　　第六條 關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用第 種：

　　(1)固定價格。

　　(2)固定價格加 %包干風險系數計算。包干風險包括 內容。

　　(3)可調價格：按照國家有關工程計價規定計算造價，并按有關規定進行調整和竣工結算。

　　6.2本合同生效后，甲方分4次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次結清。

　　撥款分4次進行 劃撥合同價款 % 金額(元)

　　合同簽訂后 合同價付30% ××××元

　　第二次 工程進度至30%付合同價款50% ××××元

　　第三次 工程進度至80%付合同價款的10% ××××元

　　第四次 工程完工后10天內付合同價款5% ××××元

　　余下5%合同價款作為本工程的質保金 ××××元

　　6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料七天內審查完畢，到期未提出異議，視為同意。并在七天內，結清尾款。

　　第七條 關于材料供應的約定

　　7.1本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表二)，應為符合設計要求的合格產品，并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的，甲方應將提貨手續移交給乙方，由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異，對工程造成損失，責任由甲方承擔。甲方供應的材料，經乙方驗收后，由乙方負責保管，甲方應支付材料價值 %的保管費。由于乙方保管不當造成損失，由乙方負責賠償。

　　7.2凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，對工程造成的損失由乙方負責。

　　第八條 有關安全生產和防火的約定

　　8.1甲方提供的施工圖紙或做法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　8.2乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工作安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其他相關的法律、規范。

　　8.3由于甲方確認的圖紙或做法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　8.4由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建設工程質量管理條例》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就××豪庭房屋維修事項協商一致，訂立本合同。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：××豪庭房屋維修工程。

　　2、工程地點：XX市XX區××路×××號。

　　3、工程范圍：本工程涵蓋××豪庭部分住宅樓屋面、外墻體漏雨及室內墻面、棚面發霉維修等工程，具體內容見附件：甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單。

　　4、合同工期：開工日200×年×月×日，竣工日200×年×月××日，該工期包括法定節假日、交叉施工、配合施工的等待時間。因天氣或其它因素影響施工，經甲方確認同意后乙方可以適當延長工期。

　　二、工程服務形式

　　包工、包料、包工期、包質量。

　　三、結算方式

　　甲、乙雙方及監理人員就需要維修部位及工程量，進行技術聯系單形式會簽，工程量以甲、乙雙方及監理人員簽字確認后的技術聯系單內容為基準，甲、乙雙方依據XX市20xx定額進行結算，確定工程總造價。

　　甲、乙雙方將雙方簽字蓋章的結算書和甲、乙雙方及監理人員共同簽字的工程量技術聯系單，作為合同附件附后。

　　四、工程總價

　　暫定為人民幣××萬元(最終以甲、乙雙方確認的結算值為準)。

　　五、工程質量監督與檢查驗收

　　乙方在施工中要嚴格按照國家、行業標準和企業規范及本合同約定進行施工，并隨時接受甲方的檢查，并為檢查、檢驗提供便利條件，對甲方提出的問題，乙方應及時進行整改，維修工程結束后，由甲、乙雙方及被維修房屋的業主共同對工程進行驗收，驗收合格以三方簽字確認的《施工記錄單》為準。在竣工驗收時，對于甲方或業主確認的尚未修復的工程質量問題，由乙方負責按甲方的要求繼續維修，并承擔逾期責任。

　　六、工程款支付

　　1、工程款支付方式為支票。

　　2、合同簽訂且乙方正式開工后三日內，甲方支付乙方暫定工程總造價30%的工程款。

　　3、施工完畢且竣工驗收合格并且工程交付使用后十五日內乙方須向甲方提交結算報告，雙方按本合同約定標準進行結算，結算值經甲方確認后，甲方向乙方支付至結算值的60%。

　　4、乙方維修過的部位經過一個雨季過后，未發現滲漏、發霉現象，甲方于200×年×月××日前向乙方支付至結算值的95%。

　　5、剩余5%工程款留作保修金，保修期滿后十日內如無質量問題甲方將保修金余額無息返還給乙方。

　　6、甲方每次付款的同時，乙方應向甲方出具同等金額的工程款發票，否則，甲方有權拒絕支付工程款。

　　七、保修

　　1、自乙方維修工程完工后，乙方須對全部工程承擔保修責任，保修期為5年，自工程竣工驗收合格并交付甲方之日起計算。

　　2、工程保修金為工程款的5%，保修期滿后十日內，甲方將保修金的剩余部分無息返還。

　　3、保修期內，如維修工程出現質量問題，乙方應保證接到甲方通知后2小時內派人進行檢查及維修，并應在甲方確定的合理期限內修復完畢，如乙方逾期未派人修復或二次維修后仍出現問題的，甲方有權另行委托他人維修，所需費用和甲方因此受到的損失均由乙方承擔。

　　4、乙方在施工中必須嚴格按施工工藝要求操作，維修后的工程如果再出現發霉、滲漏問題，乙方應在接到甲方通知后兩天內修復完畢，并承擔由于再次出現發霉、滲漏問題而引發的一切影響和經濟賠償的后果。如住戶裝修、物品遭受損失的賠償等。

　　5、在保修期內，乙方應定期對施工工程進行巡訪，做好回訪記錄，并對存在隱患的質量問題，予以及時解決。乙方現預留保修負責人的書面通信地址和電話，以便通知乙方進行維修。

　　乙方保修負責人姓名：××× 聯系電話：×××

　　通訊地址：×××××××× 郵政編碼：×××

　　八、違約責任

　　1、乙方逾期開工、逾期竣工或逾期履行其他義務的，每逾期一日，均應當向甲方承擔暫定工程總造價5‰的違約金，任何一項逾期達七日或累計出現三次以上(含三次)遲延履行的，甲方有權解除合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)。

　　2、乙方未經甲方許可停工達兩日(含兩日)以上的，甲方有權解除合同，乙方并應當無條件于兩日內退場，雙方于乙方退場后結算。

　　3、乙方違反本合同其他任何一項義務，經甲方通知其限期改正，期滿后仍未改正的，甲方有權解除本合同，乙方應當承擔因此而造成的甲方的一切損失。

　　4、對乙方故意或疏忽導致的材料和施工工藝不符合技術規范及環保要求引起的工程質量問題，或與合同約定不符的，無論工程是否已驗收合格、交付使用以及是否超過保修期，均自甲方或業主知道之日起兩年內享有對乙方的索賠追償權利。

　　5、未經甲方書面同意，乙方不得將本合同項下的權利、義務轉讓他人，否則，甲方有權解除合同。

　　6、乙方維修過的部位所出現的工程質量問題在未解決前，甲方有權拒絕支付任何款項。

　　7、凡因乙方原因導致本合同解除的，乙方應承擔合同暫定價款10%的違約賠償金，如該違約賠償金不足以彌補甲方所受到的損失的(包括甲方因此向第三方支付的賠償金、違約金)，乙方還應賠償甲方所受到的損失。

關于施工合同15

　　建設單位：

　　施工單位：

　　日 期：

　　施 工 合 同 書

　　建設單位（以下簡稱甲方）：

　　施工單位（以下簡稱乙方）：

　　甲乙雙方經平等協商，本著互相合作、緊密配合、分工負責的原則，就《城市碧園公寓B、C棟玻璃幕墻工程》達成以下條款，以便共同遵守。

　　第一條：工程范圍、造價數量、單價、總價

　　1.1 工程范圍：

　　“城市碧園公寓B、C棟”建筑外立面玻璃幕墻工程的內容包括：塔樓部分的淺灰色玻璃隱框幕墻、透明玻璃隱框幕墻等的設計、供料、加工、安裝、竣工驗收資料等。其中：MC42、MC39、MC41、MQC63、MQC63a、MQC64、MQC53、MQC54、MQC72、MQC65為淺灰色本體鋼化玻璃幕墻，其余為鋼化透明白玻幕墻。

　　1.2 工程單價：

　　(詳見后附報價書之報價明細表)

　　1.3 工程數量及總價合計：

　　(詳見后附報價書之工程報價總表)

　　1.4 此總價結算時單價不變，面積按實際完工展開面積結算，如有設計變更、工程洽商、材料變化等，價格經雙方協商后以增補協議形式確定。

　　1.5 本報價中包括玻璃幕墻三性檢測費。

　　第二條：工程用料

　　2.1 玻璃：幕墻的玻璃采用東莞銀通玻璃有限公司產的6mm厚淺灰色本體透明鋼化玻璃及6mm透明鋼化白玻，按乙方提供的玻璃樣板確認。

　　2.2 鋁合金型材：

　　均選用佛山金固鋁業有限公司產的6063-T5鋁合金型材，鋁型材表面為銀白氧化處理，氧化膜厚度滿足AA15級要求，按乙方提供的樣品確認。

　　2.3 硅酮結構膠及密封膠：

　　選用鄭州中原膠廠產的MF811硅酮結構膠及MF889硅酮耐候密封膠，按乙方提供的樣品確認。

　　2.4 幕墻開啟配件：國產優質七字執手。

　　2.5 鋼件：國產優質Q235b鋼型材。

　　第三條：付款方式

　　3.1 鋁合金型材、鋼件進場后七日內，甲方付給乙方合同總價的30％作為第一次工程進度款；

　　3.2 鋁合金型材、鋼件安裝基本完成七日內，甲方付給乙方合同總價的20％；

　　3.3 玻璃安裝基本完成七日內，甲方付給乙方合同總價的20％；

　　3.4幕墻安裝完成后，甲方應支付給乙方進度款到合同總額的80％；

　　3.4 驗收合格后三十日內，甲方付到結算總價的`97％給乙方，剩余3％從驗收之日起一年保修期滿后，10日內一次性付清。

　　3.5 甲方如不按協議條款支付款項，乙方在約定時間五天內向甲方發出書面通知，甲方收到通知后七天內仍不能按時支付工程款，乙方有權停止施工，甲方承擔由此引起的一切經濟損失和違約責任。

　　第四條：甲乙雙方責任

　　4.1 甲方責任：

　　4.1.1 提供本工程完整的建筑施工圖和結構施工圖各一套及有關設計變更資料；

　　4.1.2 辦理施工許可證；

　　4.1.3在乙方進場前，清除施工現場內影響乙方施工的障礙；

　　4.1.4組織有關單位與乙方的協調會；

　　4.1.5組織有關人員對乙方設計圖紙進行會審，并進行簽署；

　　4.1.6組織和配合質檢及有關部門，監督檢查工程質量，及時簽認分部工程質量驗收，辦理設計變更和其它必要的工程簽證管理工作；工程進行中隱蔽工程或中間工程程需驗收時，甲方接通知后48小時未到場驗收，則視為驗收合格；質量符合規定要求，驗收48小時后甲方代表不簽字，視為已批準，乙方可繼續施工。

　　4.1.7組織協調乙方與土建施工單位的施工配合工作；

　　4.1.8 在乙方遞交工程竣工書面報告后，組織有關部門進行玻璃幕墻驗收；

　　注：甲方不按條款約定的內容和時間完成以上工作，造成工期延誤，工期則相應順延。

　　4.2 乙方責任：

　　4.2.1 對幕墻進行設計，經具有幕墻設計資質的設計單位簽準及甲方審核確認后方可使用，保證設計符合國家有關規范要求，對設計質量負責，承擔因設計質量問題引起的一切后果，并向甲方提交幕墻設計圖紙及計算書陸套。

　　4.2.2 嚴格按照批準的設計圖紙施工，服從甲方駐工地代表及工程監理的監督管理，發現問題及時糾正，對工程質量負責，承擔因工程質量問題引起的一切后果；

　　4.2.3 編制施工組織設計和工期進度計劃，并經甲方審核通過；

　　4.2.4 負責所有進場材料的保管及未驗收前的成品保護，保護期間發生損壞，乙方原因乙方自費修復，非乙方原因損壞，由責任方負責修復，或乙方修復由甲方承擔追加合同價款；

　　4.2.5 嚴格遵守工地及土建施工單位的有關管理規定，確保施工安全及文明施工；

　　4.2.6 作好施工原始記錄，在竣工驗收前整理好工程的所有有關資料兩套作為竣工資料交給甲方。

　　4.2.7 提供完整的竣工驗收資料，保證驗收通過，如因乙方資料或其他原因，致使工程未能按時通過驗收，由此造成的甲方損失由乙方承擔。

　　第五條：工期

　　5.1 開工日期：甲方提前七天以書面形式通知乙方。

　　5.2 施工總工期：B棟40天，C棟50天，合同簽訂之日開始計算，滿足現場施工腳手架落架的要求。

　　5.3 工期順延：以下原因造成竣工日期拖延，工期相應順延；

　　5.3.1 由于設計變更、工程量變化，引起施工程序和內容變化；

　　5.3.2 一周內非乙方原因停水、停電造成停工累計超過八小時；

　　5.3.3 由于戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或非甲乙方原因造成的爆炸、火災、水災、大雨、暴雨、地震等；

　　5.3.4 甲方不按合同規定支付工程款；

　　5.3.5 其它非乙方原因的停工；

　　5.4 以上情況發生后七天內，乙方就延誤的內容和由此發生的經濟支出，向甲方提出書面報告，甲方代表在收到報告后兩天內予以確認答復，否則視為同意。

　　第六條：工程質量

　　6.1 工程質量等級：確保工程質量達到國家規定的“合格標準”，爭創優良工程。

　　6.2 工程驗收按甲方規定的各項參數及國內現有規范標準進行。

　　6.3 工程竣工后，乙方向甲方提供質量保證書，保證玻璃幕墻的施工符合設計及計算。

　　第七條：設計變更

　　7.1 甲方變更設計，應在該項工程加工或施工前七天通知乙方。乙方已經加工或施工的，乙方接通知后應立即停止。

　　7.2 由于變更通知不及時造成的乙方損失由甲方負責。

　　第八條：竣工、結算與保修

　　8.1 工程具備竣工驗收條件后，甲方在接到乙方竣工報告后十天內，向所屬建設主管部門提交驗收申請，并組織有關部門進行驗收；如收到乙方竣工驗收報告十天內無正當理由不申請驗收，視為竣工驗收報告已被批準，工程即告竣工即可辦理結算手續；如工程未驗收，而已開始使用，視為已驗收。

　　8.2 工程竣工驗收后，乙方向甲方提交結算書，甲方收到結算書后十天內審核完畢或提出審核意見。如收到結算書后十天內無正當理由不辦理結算，則認為已接受乙方結算報告，從第十天算起按同期貸款最高利息支付工程款利息。

　　8.3 保修期從竣工驗收合格之日起計算為兩年，按國家規定的保修條款執行。

　　第九條:工程停建或緩建

　　9.1 因人力不可抗力及甲乙雙方之外原因導致工程停工、緩建，使合同不能繼續履行，雙方應簽訂工程停、緩建協議。

　　9.2工程停緩建后，乙方應妥善做好己完工程和己購材料、設備、器具的保護及向甲方移交工作，按甲方要求將自有機械設備、人員撤出現場。甲方應為乙方撤離提供必要條件，支付相應的經濟支出，并按合同約定支付己完工程價款和賠償乙方的相關損失。

　　第十條：其它

　　10.1 所有甲乙雙方簽認的函電和有關的技術資料均為本合同的附件和組成文件。

　　10.2 履行合同過程中發生爭議，雙方本著友好態度協商解決；協商不成，經雙方同意可申請有關主管部門調解；如調解不成，可向法院起訴。

　　10.3 本合同經雙方法人代表或法人授權代表簽字并加蓋合同章后立即生效, 生效后無正當理由單方不能棄約, 棄約方需賠償對方的一切經濟損失。

　　10.4 本合同待工程驗收, 工程結算完成, 甲方支付完工程款，除有關保修條款仍然生效外，其他條款即告終止，保修期滿后有關保修條款終止。

　　10.5 本合同正本一式兩份, 雙方各執一份，副本陸份，雙方各執叁份。均具同等法律效力。

　　甲方: 乙方:

　　法人代表: 法人代表：

　　(或委托代理人): （或委托代理人）:

　　開戶銀行: 開戶銀行:

　　帳 號: 帳 號:

　　電 話: 電 話:

　　傳 真: 傳 真：

　　地 址: 地 址:

　　郵 編: 郵 編:

【施工合同】相關文章：

施工合同施工合同04-21

施工施工合同04-20

施工合同小型施工合同10-01

施工施工合同15篇04-21

建筑施工承包施工合同04-03

施工的合同02-07

經典施工合同03-02

施工合同05-15

簡易施工合同04-11

弱電施工合同04-12