設備工程合同(集合15篇)

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的類型越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編整理的設備工程合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

設備工程合同1

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同法條例》及有關規定，結合工程的具體情況，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：工程概況

　　工程名稱：鍋爐房及設備拆除

　　工程地點：電力巷鍋爐房

　　工程內容：鍋爐房及設備拆除

　　第二條：合同期

　　一、工程施工工期為：30天

　　二、工程開工日期為：２０１2年 月 日至２０１2年 月 日。

　　第三條：工程合同價

　　本拆除工程包干價為人民幣：（大寫）陸萬伍仟零叁元柒角貳分整(￥:65003.72元)，（工程預算價119003.72-廢材料估價54000=65003.72元）。

　　第四條：工程檢查驗收

　　一、乙方必須在保證施工安全和其它樓體結構安全的前提下，嚴格按施工要求對鍋爐房、煙囪、鍋爐及設備、管道及電氣線路進行拆除，并接受甲方現場代表及基建職能部門的監督。

　　二、所有拆下的廢舊門窗、預制板、鍋爐及所有金屬件、電氣線路歸乙方所有。

　　三、工程竣工后，甲方應及時進行工程竣工驗收。

　　第五條：雙方權利和義務

　　一、甲方責任：

　　1、負責斷水斷電工作。

　　2、配合乙方做好各方面協調工作。

　　3、派駐施工現場代表，對拆除工程進度進行監督檢查。

　　4、組織對工程的'竣工驗收，并給乙方辦理好結算工作。

　　二、乙方責任：

　　1、乙方在拆除施工中必須注意安全，不得違規拆除，拆除中因乙方操作技術等原因所引發的一切安全事故由乙方負責。

　　2、乙方派駐專人在施工現場負責管理監督。

　　3、乙方必須嚴格按照甲方要求進行施工，并確保與目標樓體相連的樓房在拆除過程中的結構安全，否則，由此造成的一切損失由乙方承擔。

　　第六條：工程價款的支付與結算

　　一、乙方拆除完工經甲方驗收合格后甲方在一星期內向乙方支付所有款項。

　　第七條：乙方的違約責任

　　乙方拆除后必須及時清理現場。乙方如未能按甲方要求及時清理建筑垃圾，按每立方米建筑垃圾20元人民幣處罰，最高不能超過合同價。

　　第八條：爭議

　　本合同經雙方簽字蓋章生效，至合同工程竣工驗收，結清工程款后自然失效。

　　本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）

　　甲方法人代表：（簽字） 乙方代表：（簽字）

　　簽訂合同日期： 年 月

設備工程合同2

　　出租方：（簡稱甲方）

　　承租方：（簡稱乙方）

　　乙方因工程需要向甲方承租垂直運輸設備：施工人貨電梯。 甲乙雙方為明確設備租賃的權利及義務，經共同協商，訂立以下幾條款以便雙方共同遵守執行。

　　一、 設備名稱、數量及設備租賃交接地點、使用地方。

　　1、 設備名稱：

　　2、 租賃數量：

　　3、 租賃設備交接地點：

　　租賃使用地點：

　　4、 設備使用高度：

　　二、 租賃期限及日期：

　　1、 租賃期限自 年 月 日起至使用完畢停用為止。乙方若超期使用，可續簽補充協議，但必須提前十五天通知甲方，辦理續租手續。

　　2、 租賃日期：合同經雙方簽字蓋章生效后于 年 月 日安裝驗收，或安裝三天后開始計算租賃費至設備租賃結束停用為止。

　　四、租賃期設備的維修，保養與其它：

　　1、設備租賃期間維護保修工作由甲方承擔。維修一般工作必須在四小時內完成，機構換件不超過8小時，特殊故障在24小時完成，未能解決的扣除相應租賃費。

　　2、甲方設備進入乙方現場后，乙方有義務協助甲方保管好設備的各種附件，并由乙方提供庫房一間用于保管。若發生損壞或丟失由乙方承擔并負責賠償。

　　3、 租賃設備的操作人員每臺三人。（工資由乙方承擔）

　　4、租賃設備的操作由乙方負責，費用由乙方支付，由于操作不當發生的安全事故由乙方負責，所發生的費用由乙方承擔。由于違章指揮所發生的費用有責任方承擔。

　　5、甲方設備進入乙方現場后，乙方應安排好設備及各種附件保管和管理工作。

　　五、甲乙雙方責任

　　1、乙方負責設備的基礎施工，基礎必須符合設備的參數要求，滿足設備的使用性能，若因基礎問題（未按甲方提供的數據施工）所造成的一切損失由乙方負責，造成甲方設備損失由乙方承擔。如因甲方所提供的數據錯誤，所造成的損失由甲方承擔。

　　2、乙方不得對所租的甲方設備進行銷售、轉讓、改制、轉租、抵押或有其它任何侵害甲方的所有權的`行為。甲方有權檢查設備的完好情況，乙方應提供一切方便。

　　3、租賃設備的報驗費由甲方承擔。

　　4、租賃設備納入乙方設備管理范圍。

　　5、乙方提供必要的安裝場地、電源及道路暢通工作，協助甲方做好設備的垂直度、水平度的觀測，電梯附墻安裝孔由項目負責，使之符合規范要求。

　　6、乙方負責教育員工不要亂動設備，未經甲方許可動用設備所造成的安全事故及設備損壞由責任方負責。

　　7、甲方負責提供必要的食、宿便利條件。

　　8、甲方操作人員聽從乙方的正常工作安排管理，如甲方操作人員不聽從乙方的正常安排，乙方有權退回更換人員，并賠償相應的損失。

　　9、甲方租賃設備由乙方調度，人員24小時聽從乙方安排管理指揮。

　　10、甲乙雙方在施工前要認真勘察現場，工程項目應由甲方按乙方的要求自行編制施工安裝方案，并指定有針對性的安全技術措施，甲方必須嚴格按乙方的要求，納入乙方安全體系管理及規范管理。

　　六、違約責任

　　未經雙方同意，任何一方不得中途變更或銷除合同，違約方按經濟合同法的有關款承擔違約責任。

　　七、本合同一經簽定，對甲、乙雙方具有同等法律約束效力。未盡事宜由甲、乙雙方協商解決。

　　八、本合同一式四份，甲、乙雙方各執二份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方（蓋章） 乙方（蓋章）

　　甲方代表： 乙方代表：

　　日期： 年 月 日 日期： XX年 X月X日

設備工程合同3

　　售設備方(簡稱為甲方)：

　　購設備方(簡稱為乙方)：

　　為了明確機械買賣雙方各自應承擔的法律責任及義務，經轉讓雙方協商自愿簽定以下協議：

　　一、甲方依次將車主的'轉讓給乙方。

　　1號吊車機械型號為x，出廠編號為x，發動機號為x，雙方達成轉讓金額為x元(人民幣),大寫(人民幣)x元

　　2號吊車機械型號為x，出廠編號為x，發動機號為x，雙方達成轉讓金額為(人民幣)x元，大寫(人民幣)x元

　　3號吊車機械型號為x，出廠編號為x，發動機號為x，雙方達成轉讓金額為(人民幣)x元，大寫(人民幣)x元4號吊車機械型號為x，出廠編號為x，發動機號為x，雙方達成轉讓金額為(人民幣)x元，大寫(人民幣)x元，

　　二、設備提貨方式及地點：x方自提，交接地點為x。

　　三、在該機械移交前，甲方對機械的合法性負責(包括該機械及該機械所發生的經濟糾紛)。該機械自移交車之日起(時間x年x月x日起)所發生的經濟活動均由乙方負責，與甲方無關。

　　四、甲乙雙方友好協商，在簽定本轉讓協議后，本機械所有權歸乙方所有，隨車工具以本機械現有為準。

　　五、因雙方交易機械設備為舊設備，故雙方簽定協議時均對本機械工作狀況表示認同和接受。協議簽訂后，甲方對該機械所發生的任何故障和不安全事故不承擔任何責任。

　　六、未盡事宜，經雙方協商可以簽訂補充條款，補充條款與本協議具有同等法律效力。

　　七、該協議書一式兩份，雙方簽字后生效，雙方不得違約，不得對成交金額及其他事項提出異議。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備工程合同4

　　借款方：_________ 貸款方：_________

　　借款方為下年度基本建設工程儲備設備(材料)所需貸款，經貸款方審查同意發放。為明確雙方責任，恪守信用，根據有關規定，特簽訂本合同。

　　第一條 本年度貸款方向借款方計劃發放基本建設儲備貸款人民幣(大寫)_________元，用于_________.本貸款期從開始支用之日起，至還清全部貸款本息止，貸款期為_________年。

　　第二條 本貸款是為建設項目下年度儲備國內生產設備(材料)的專項貸款，實行專款專用。不得用于擴大基本建設工程量、彌補投資缺口、計劃外工程儲備、墊付工程款、不符合國家規定的設備(材料)預付款、長線產品和能源緊張地區耗能高的產品項目、地方級建設項目的儲備、不符合貸款對象的其他基本建設所需的儲備貸款、其他開支等。

　　第三條 自支用貸款之日起，貸款方按實際支用數按季計收利息。在合同規定的借款期內，月利率為_________。借款方不按期歸還貸款，逾期部分加收利息_________%，對超儲積壓設備(材料)占用的貸款加收利息_________%.

　　第四條 借款方保證在_________年_________月_________日之前，用國家規定的還款資金還清全部貸款本息。逾期不還，貸款方有權限期歸還貸款或從貸款方撥、貸款戶或存款戶中扣收。

　　第五條 貸款方保證在下達的貸款指標額度內發放貸款，如未按期提供貸款，應承擔由此造成的經濟損失。

　　第六條 貸款方有權檢查、監督貸款的使用情況，了解借款方的'經營管理、計劃執行、設備采購、財務活動、物資庫存等情況。借款方應向借款方提供有關設計、會計、統計等方面的文件資料。借款方不按合同規定使用貸款，貸款方有權扣回貸款本息，并對違約使用部分加收罰息_________%.

　　第七條 本合同條款以外的其他事項，雙方遵照《中華人民共和國合同法》的有關規定辦理。

　　第八條 本合同經雙方簽章后生效，貸款本息全部清償后失效。合同一式_________份，借貸雙方簽章后各執一份，報送_________各一份。

　　借款方(公章)_________ 貸款方(公章)_________

　　負責人(簽字)_________ 負責人(簽字)_________

　　地址：_________ 地址：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備工程合同5

　　出租方：_______________________

　　承租方：_______________________

　　簽訂日期： 年 月 日

　　依據《合同法》及有關法律法規，為明確出租方與承租方的權利和義務，遵循平等、自愿、公平和誠信的原則，雙方就 機械租賃事宜協商一致，訂立本合同。

　　一、工程名稱：

　　二、機械施工地點：

　　三、機械使用時間暫定 年，自 年 月 日起 年 月 日

　　四、租金及支付

　　1、租金及計算：租金 元/月。

　　2、租金支付：租賃費用按月計算。每月的 日由承租方支付租賃費給出租方。

　　五、雙方責任

　　（一）承租方

　　1、按合同約定及時付給出租方租金。

　　2、給出租方機械操作手提供食宿方便，其費用由出租方承擔。

　　（二）出租方

　　1、按承租方要求及時將機械進入工地交付使用。

　　2、負責辦理檢測手續及各種管理部門的所需證件。

　　3、提供機械相關資料。

　　4、服從承租方指揮，接受承租方檢查。

　　5、負責機械維修、保養，提供24小時服務，滿足施工需要。

　　6、操作人員持有效證件上崗。

　　7、因出租方操作人員造成的'機械故障事故，出租方承擔全部責任，給承租方造成的損失，由出租方進行賠償。

　　六、其他約定事項

　　1、出租方機械或服務不能滿足承租方要求，承租方有權進行處罰，直至解除合同。

　　2、本合同未涉及的條款，雙方可簽定補充協議。

　　3、本合同經出租、承租雙方簽字，方能生效。

　　七、本合同一式四份，雙方各持兩份。

　　出租方：簽字（蓋章）：___________ 承租方：簽字（蓋章）：___________

設備工程合同6

　　發包人： (以下簡稱甲方)

　　承包人： (以下簡稱乙方)

　　根據《中華人民共和國政府采購法》、《中華人民共和國合同法》及 設備采購項目的《招標文件》、乙方的《投標文件》及《中標通知書》，甲、乙雙方本著自愿、平等、互利的原則，經友好協商，同意簽訂本合同。詳細技術說明及其他有關合同項目的特定信息(如有時)由合同附件予以說明，合同附件及本項目的招標文件、投標文件、《中標通知書》等均為本合同不可分割的部分。雙方同意共同遵守如下條款：

　　一、項目概況：

　　(一)、項目名稱：xxx設備采購、安裝項目

　　(二)、采購設備及安裝工作內容：

　　1、采購設備清單及詳細參數

　　產品的名稱、品種、規格、型號、價格、數量和計量單位，詳見下表：

　　2、工作內容：包括設備及相關附屬配件定制、采購，運輸，儲存保管，設備安裝、調試，設備試運行，操作培訓，環保檢測，設備交付給甲方前的管理、維護，設備保修等所有與本次設備采購、安裝相關的工作。

　　二、采購、安裝實施地點：

　　本次設備采購、安裝用于 。

　　三、采購、安裝期限：

　　本次采購設備安裝期限自201 年 月 日起，至220xx年 月 日止。

　　四、采購、安裝費用：

　　本次采購、安裝設備(詳合同約定采購清單)中標價合同總價為人民幣大寫： 元，即RMB￥ 元;此費用包括：

　　1、包括貨物設計、材料、制造、包裝、運輸、安裝、調試、檢測、保險、代理、培訓、稅費、達到正常使用的所有隨機配件和工具(轉運設備的上戶、保險費用由甲方承擔)、按照行業標準和國內本項設備通用的隨機配備和備用工具及附件、系統集成費用和驗收合格交付使用之前及保修期內保修服務等等所有其他有關各項的費用。

　　2、設備安裝所需的人工、輔助材料、機械、腳手架等費用;

　　3、安全文明施工費用;

　　4、企業管理、稅金等其他所有費用。

　　五、采購、安裝要求：

　　1、乙方須提供全新的貨物(含零部件、配件等)，表面無劃傷、無碰撞痕跡，且權屬清楚，不得侵害他人的知識產權。

　　2、貨物必須符合或優于國家(行業)標準，以及本項目招標文件的質量要求和技術指標與出廠標準。

　　3、乙方設備運抵現場后由乙方自行保管，安裝前需經甲方按照清單驗收并簽字確認;每臺設備上均應有產品質量檢驗合格標志。

　　4、貨物制造質量出現問題，乙方應負責三包(包修、包換、包退)，費用由乙方負擔，甲方有權到乙方生產場地檢查貨物質量和生產進度。

　　六、相關資料提交：

　　1、乙方應提供全套設備完整、詳細的質量檢測報告和出廠合格證。

　　2、乙方應提供全過程安裝、調試，試運行的所有資料及相關影像資料。

　　3、乙方應提供項目所在地環保部門出具的環境影響檢測合格相關全套資料。

　　七、付款方式：

　　1、支付方式：甲方以銀行轉賬或銀行票據的方式支付價款。

　　2、支付時間:

　　2.1、乙方按合同約定清單設備進場、并接到乙方通知和票據憑證資料后的15日內支付合同金額百分之 的`價款：￥ 元，人民幣大寫 元整;

　　2.2乙方全部貨物安裝調試完畢并驗收合格，且甲方接到乙方通知與票據憑證資料以后的 15 日內，由其向乙方核撥合同總價的百分之 款項：￥ 元，人民幣大寫 元整;

　　2.3余款5%作為質量保證金,在設備質量保修期(24個月)滿，甲方 15 個日內向乙方(無息)支付5%質保金。

　　2.4、乙方須向甲方出具合法有效完整的完稅發票及憑證資料進行支付結算。

　　八、甲方的責任：

　　1、甲方協助消除妨礙乙方施工的障礙;

　　2、協助乙方施工過程中所需的水、電源到場，水、電費用由乙方自行負責。

　　九、乙方的責任：

　　1、按照約定的施工范圍、期限和要求進行施工，確保設備運行達到甲方和相關部門要求。

　　2、按合同約定提供相關資料。

　　3、負責報請當地環保部門進行環境影響檢測，并取得相關合格證。

　　十、違約責任

　　1、甲方違約責任

　　(1) 甲方無正當理由拒收貨物的，甲方應償付合同總價百分之五的違約金;

　　(2) 甲方逾期支付貨款的，除應及時付足貨款外，應向乙方償付欠款同期銀行貸款利息;

　　2、乙方違約責任

　　(1)乙方交付的貨物質量不符合合同規定的，乙方應向甲方支付合同總價的百分之五的違約金，并須在合同規定的交貨時間內更換合格的貨物給甲方，否則，視作乙方不能交付貨物而違約，按本條本款下述第“(2)”項規定由乙方償付違約賠償金給甲方。

　　(2)乙方不能交付貨物或逾期交付貨物而違約的，除應及時交足貨物外，應向甲方償付逾期交貨部分貨款總額同期銀行貸款利息;逾期交貨超過60天，甲方有權終止合同，乙方則應按合同總價的百分之 五 的款額向甲方償付賠償金，并須全額退還甲方已經付給乙方的貨款及其利息(貸款利率計算)。

　　(3)乙方貨物經甲方送交具有法定資格條件的質量技術監督機構檢測后，如檢測結果認定貨物質量不符合本合同規定標準的，則視為乙方沒有按時交貨而違約，乙方須在 10 天內無條件更換合格的貨物，如逾期不能更換合格的貨物，甲方有權終止本合同，乙方應另付合同總價的百分之 五 的賠償金給甲方。

　　(4)乙方保證本合同貨物的權利無瑕疵，包括貨物所有權及知識產權等權利無瑕疵。如任何第三方經法院(或仲裁機構)裁決有權對上述貨物主張權利或國家機關依法對貨物進行沒收查處的，乙方除應向甲方返還已收款項外，還應另按合同總價的百分之

　　五 向甲方支付

　　違約金，并賠償因此給甲方造成的一切損失。

　　(5)乙方償付的違約金不足以彌補甲方損失的，還應按甲方損失尚未彌補的部分，支付賠償金給甲方。

　　十一、爭議解決辦法

　　1、因貨物的質量問題發生爭議，由質量技術監督部門或其指定的質量鑒定機構進行質量鑒定。貨物符合標準的，鑒定費由甲方承擔;貨物不符合質量標準的，鑒定費由乙方承擔。

　　2、合同履行期間,若雙方發生爭議，可協商或由有關部門調解解決，協商或調解不成的，由當事人依法維護其合法權益。

　　十二、特別約定：

　　1、施工現場中因乙方原因發生的所有傷亡事故，均由乙方自行負責，并承擔相關醫療、賠償費用。

　　2、施工過程中涉及的通道、其他協調事項等，由雙方共同協調處理。

　　3、非乙方原因造成的檢測、維修費用，乙方只收成本費用。

　　4、為確保甲方今后能正常使用設備、設施，甲方應定人兼職管理設備、設施，乙方按照甲方要求進行人員專業培訓，并對設備使用情況進行跟蹤服務。

　　5、質保期為驗收合格后 2 年，質保期內出現質量問題，乙方在接到通知后 2 小時內應到場， 12 小時內完成維修或更換，并承擔修理調換的費用;如貨物經乙方 3 次維修仍不能達到本合同約定的質量標準，視作乙方未能按時交貨，甲方有權退貨并追究乙方的違約責任。貨到現場后由于甲方保管不當造成的問題，乙方亦應負責修復，但費用由甲方負擔。

　　6、乙方須指派專人負責與甲方聯系售后服務事宜。

　　7、質保期內的售后服務免除所有配件費、工時費、檢測費等相關費用(直到設備維修完畢止發生的所有費用);2年質保期外(含五年免費上門維修)的維修服務免除工時費、檢測費、拖車費、交通費等。

　　8、如果甲方需要辦理垃圾轉運站環評認證相關事項，乙方無條件協助甲方辦理相關手續。

　　十三、本合同未盡事宜由甲、乙方協商處理。

　　十四、本合同經甲、乙雙方代表簽字或蓋章后生效，以作為法律依據留存，雙方必須共同遵守，如任何一方不遵守本合同而造成損失，則由違約方承擔全部責任。

　　十五、合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備工程合同7

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：

　　甲方租用乙方機械設備，經雙方共同協商，達成如下協議：

　　1、 在租賃期間甲方租憑的設備如果造成丟失或者毀壞，按原價的80%賠償。

　　2、機械設備名稱、型號、數量： 裝載機、發電機、塔式起重機、挖掘機、平板振搗器、氧氣乙炔焊、塔式起重機、移動式柴油空壓機、砂漿攪拌機、交流電焊機、鋼筋切割機等，具體數量詳見租賃清單

　　3、租憑時間： XX年00月00日——XX年00月0日

　　4、施工地點：

　　5、財務結算方式：

　　（1）計費方式及單價： 見租憑設備表

　　（2）甲方必須在規定的期限內付款，如逾期未付，乙方有權單方面終止合同的執行，所造成的一切損失由甲方負責，由此產生的設備停機費用由甲方照常支付給乙方。

　　6、有關約定：

　　（1） 乙 方負責提供設備操作者，操作者必須持證上崗，嚴格按照設備操作規程作業，并負責設備的.日常維修保養工作。

　　（2）設備租憑期間，設備操作者的食宿由 甲 方負責。

　　（3）設備租憑期間，設備的燃油費、耗電費由 甲 方負責。

　　7、甲方責任：

　　（1）甲方必須為乙方設備的進場做好準備，提供必要的進場條件。

　　（2）甲方必須有專人負責指導設備的施工產生，但不能違章指揮，若由甲方人員違規指揮造成的一切損失由甲方負責。

　　（3）甲方應負責設備的安全工作，若由甲方保衛工作不到位造成設備及其零備件的丟失由甲方負責。

　　8、乙方復雜：

　　（1）乙方應保證進入施工現場的機械設備技術性能完好。

　　（2）進入施工現場的乙方工作人員必須遵守甲方的有關規章制度。若由乙方提供設備操作者，操作者必須積極配合甲方有關負責人的指揮作業，并遵守甲方的工作時間和工作安排，但有權對有關違章指揮提出異議。

　　（3）若乙方機械設備出現故障，乙方應積極組織人員進行搶修。若由此影響甲方施工三天以上的，經雙方簽認后，可免簽當日臺班費。

　　9、未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成，訴諸法律解決。

　　10、本合同經雙手簽字蓋章后生效。本合同共四份，雙方各執二份。

　　甲方： 乙方：

　　負責人： 負責人：

　　經辦人： 經辦人：

　　簽訂日期： 年 月 日

設備工程合同8

　　甲、乙兩方依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，就監控工程合作項目協商一致，訂立本合同。

　　一、甲、乙兩方關系

　　乙方為甲方工程的總包方，甲、乙兩方經協商一致同意：乙方將本合同工程進行施工。

　　二、工程項目概況

　　1、工程名稱：

　　2、工程地點：

　　3、施工范圍：監控系統的設計，

　　5、工程范圍：車間視頻監控系統，監控的錄像保留天數在12天以上。

　　6、施工標準：按照如國家“弱電技術要求”。

　　三、監控系統要求布線要求

　　1、按甲方要求進行安裝調試。

　　2、設備由甲方指定乙方安裝。

　　四、工程總造價及支付：

　　1、工程總造價

　　(1)、總造價為人民幣(大寫)：元

　　2、甲方應在本合同簽訂兩日內付款，乙方應在確認收款后一天內開始施工。

　　五、工程設備驗收

　　1、甲乙雙方簽訂合同后，乙方應及時將工程設備及其部件運送到甲方指定的地方，甲方驗收后應予確認并負責保管。

　　2、乙方依合同所訂時間將工程設備及其部件運至指定地點時，甲方應即時接收并妥善保管全部貨物。

　　六、工程安裝、調試

　　1、甲乙雙方簽訂合同后，甲方應負責提供系統安裝和調試的必要條件，做好施工方的現場協調工作，積極為乙方提供良好的工作環境。

　　2、條件具備后，甲方通知乙方開始施工。乙方應當在接到甲方通知后15日內將工程安裝完畢，在安裝完畢后3日內調試完畢。

　　3、系統開通后12個月內如出現使用故障，乙方負責免費維修，如故障是因人為或意外引起

　　的，需調換的設備或零件的費用由甲方負責，乙方負責免費維修。

　　4、系統安裝、調試過程中如有不符合技術要求的.，應立即返工直到達到標準。

　　七、甲乙雙方的責任

　　1、甲方的違約責任

　　(1)、中途變更工程的規模、設備規格、安裝地點等，應當賠償乙方因此造成的損失。

　　(2)、中途解除合同，甲方支付乙方違約金，違約金為未履行部分工程款總額的40%。

　　(3)、未按合同規定的時間和要求向乙方提供場地等輔助工作和準備工作，乙方有權解除合同，甲方應當賠償乙方因此而造成的損失;乙方不要求解除合同的，除交付工程的日期得以順延外，甲方應當償付乙方停工期間的損失。

　　(4)、甲方拒絕接收設備和部件，應當賠償乙方因此造成的的來往運費及額外產生的倉儲費等乙方實際所發生的損失;

　　(5)、由于保管不善致使乙方提供的設備及其它物品毀損、滅失的、應當賠償乙方因此造成的損失。

　　2、乙方的違約責任

　　(1)、提供的設備不符合技術要求。

　　(2)、未按合同規定的期限交付工程。

　　(3)、未按合同規定的質量技術要求交付工程。

　　(4)、未提供設備保修服務

　　八、售后服務

　　(1)為12個月內免費維修。超出保修范圍內，收取人工費用。

　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份

　　訂立合同雙方：

　　甲方：____________________________________

　　法定代表人：____________地址：____________電話：____________

　　簽定日期：

　　乙方：____________________________________

　　法定代表人：____________地址：____________電話：____________

　　簽定日期：

設備工程合同9

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、工程承包范圍：

　　機械平整清理土石方，挖轉運土方，以及甲方指定場地內機械土石方回填。

　　二、承包方式與結算方式：

　　1、承包方式：本承包范圍內工程采用包工包料、包機械設備、包安全、包質量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。

　　2、施工內容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的`施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養，確保安全施工并達到相關文明施工要求。

　　3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結算為準。采用綜合單價包干、工程量依據甲方的確認量按實計算。

　　三、工期：

　　實際開工日期：按甲方的施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的施工部位和完成時間穿插進行施工。

　　四、質量標準：

　　工程質量標準：按甲方的指令施工。并確保基坑周邊建筑、馬路、地下管線的安全，配合基坑支護全過程的施工。

　　五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天內一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未盡事宜，雙方協商解決，發生糾紛協商不成時，可向甲方企業工商注冊所在地人民法院起訴。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結清總造價工程款之日起自然失效。

　　發包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　日期：____________日期：____________

　　電話：____________電話：____________

設備工程合同10

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　一、乙方承接以下項目：

　　1、設備搬運到新校：_________元／臺，_________臺，_________元，電腦桌椅_________元／套，_________套，_________元。講臺_________個，_________元。其它東西搬動費用_________元（包括交換機搬運，剩余_________臺電腦及剩余桌椅搬到主控室等等）。合計_________元。

　　2、電腦拆卸及安裝：_________元／臺，_________臺，_________元。

　　3、網絡聯接：機房內已有網線，所以不再購買網線。但網線未裝接。網線制作，_________元／節點，共制作_________節點，計_________元。講臺、交換機、集線器、機柜安裝、寬帶進線裝接、系統調試等_________元，rj45接頭_________個，_________元。所有線頭集中到講臺上。采用雙網隔離方案，需添置網卡一塊，_________元。更換網線_________條，原網線不夠長，_________元。合計_________元

　　4、電源線路及安裝：新區有兩間電腦室未用，其中一間電源線路未安裝。需裝配_________路線路，_________個插座。_________元／個，計_________元，配電箱安裝及三相電源調配費用_________元，工程材料_________元（包括_________個插座，_________mm2銅線_________包，_________銅線_________包，_________mm2銅線_________米，_________路配電箱等）。可靠送電20千瓦以上。合計_________元。

　　二、其它項目：

　　1、新區一層多媒體教室加裝講臺底板，多媒體系統無法直接搬動平移，不得不拆卸并重裝。包括拆卸原講臺底板（_________元，原底板為5米×2米的的整塊板），拆卸多媒體系統（_________元），拼裝講臺底板（由制作底板的木工配合），重裝多媒體系統（_________元）。合計費用_________元。

　　2、第_________間電腦室電源線路維修，更換一組線路，工錢_________元。

　　3、電腦（學校電腦）鍵盤更換1個，_________元。

　　三、其它條款：

　　1、工程材料的.質量，安裝質量，必須符合表格中各項目的要求，網絡100m到桌面。本工程項目有追加，另外協商。

　　2、本工程期限_________天，超過期限罰款，按_________元／天計算。

　　3、完工后，甲方組織人員驗收，驗收合格后付款。

　　4、本合同一式2份，正本甲方2份，乙方1份。

　　5、本合同簽訂日期：_________年_________月_________日

　　甲方（蓋章）：_________ 乙方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________ 法定代表人（簽字）：_________

　　開戶銀行：_________ 開戶銀行：_________

　　帳號：_________ 帳號：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

設備工程合同11

　　甲方 （承租方）：

　　河南省周口源達公路建設有限公司合同部制

　　乙方 （出租方）：

　　機械名稱及型號：

　　簽定日期：

　　根據《中華人民共和國合同法》，按照平等互利、自愿的原則，經雙方協商一致，就工程機械租賃有關事項達成協議，簽定本合同，雙方愿共同遵守、履行：

　　一、 合同標的約定

　　自年 月 日起，至 年 止，甲方因施工需要，承租乙方下列設備，雙方約定租金每月（大寫） ： 元（￥： ）；每月按30天計算，租期不足一個整月的，按實際天數計算，每天租金按月租金除以30計算。

　　二、雙方的權利和義務

　　1、甲方按期付給乙方租金，對機械有監督使用權，在符合合同約定或國家規定的情況下，乙方必須服從甲方人員管理、聽從安排和調配，積極配合甲方施工需要；如因不聽從甲方人員調遣，造成甲方誤工或引發質量問題，乙方應承擔相應責任；

　　2、甲方只負責乙方機械的燃油費用，其他各種費用由乙方自己承擔；

　　3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的'安全事故，由甲方承擔安全責任；因乙方人員操作不當、粗心大

　　意或者其他原因造成安全事故，由乙方承擔安全事故的責任；

　　4、乙方必須保證機械性能良好，并配備足夠的、具有相應操作資質證書的操作人員操作機械；甲方負責安排乙方人員的食宿，生活用品自備；

　　5、乙方機械收工時必須停放在甲方指定位置，甲方負責乙方機械的停車安全，承擔機械被偷盜的責任；

　　6、合同存續期間，甲方無權把機械設備轉租第三方；乙方也不得把機械設備另租第三方；

　　7、甲方根據工程進展和需要，有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同，但必須提前三天通知對方；

　　8、工程結束、租賃期滿，結清租賃費用前，乙方應向甲方提供國家正規稅務發票或由甲方代扣稅金。

　　三、運輸方式及費用承擔

　　機械進場時，甲方支付乙方單程進場運費 元，退場費用由乙方自己負擔。

　　四、其他約定事項

　　1、乙方應充分利用雨天或工程施工間隙維修、保養機械。設備的正常維修正常時間，每月累計不超過 天（含 天）,甲方照付租金，超過天，甲方不再承擔維修時間的臺班費用，因耽誤時間而引發的機械費用，從乙方租金中扣除；

　　2、連續下雨 天（含，計機械租賃費；超出月租賃費用中扣除；

　　3、每天應扣除的租金按月租金除以30天除計算；

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，當事人雙方各執一份，其他未盡事宜，雙方應憑著協商的原則在國家法律、法規框架內處理。此合同雙方簽字認可后生效。

　　甲方（簽字）： 乙方（簽字）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

設備工程合同12

　　發包方（甲方）：________________

　　代表人：________________

　　承包方（乙方）：________________

　　負責人：________________

　　經甲、乙雙方友好協商，甲方同意將____________地段，全部土石方工程發包給乙方施工，現就有關條款明確如下：

　　一、工程內容：地段內土石方挖填與平整運棄。

　　二、工程地點：

　　三、工程量：土石方約______萬立方米左右，在線內組織施工，工程結算按實際完成工程量計算。

　　四、承包方式：采用包工的方式，單價以______元/m3基數。本工程全部渣土、運輸、倒土及渣土辦證手續費用等所有費用，全部由乙方負責，石方和混凝土結構雙方協商另行計價。

　　五、結算方法：乙方進場后，甲方先付______元給乙方進場費，以后按______立方米結算一次，以此類推。余款在工程竣工后經驗收合格，在乙方完工______天內進行工程驗收工程，并且出結算表，憑結算表______個月內付清。

　　六、稅收由甲方承擔。

　　七、甲方責任

　　1、水、電源由甲方提供。

　　2、甲方派技術人員到現場協助乙方搞好施工指導，加強工程質量監督，確保工程質量達到要求，并及時進行隱蔽工程質量驗收。

　　3、甲方負責派專人及時簽收認定所做工程量，以配合乙方順利進行后續工作。

　　八、施工日期：從開工日起有效______天內完成上述項目的.施工任務。設計變更，以及自然災害等不可抗拒的因素，以及節假日渣土辦通知停工，如出現石方，（造成工期延誤，工期相應順延。

　　九、本合同未盡事宜，雙方另行協商補充完善協議。

　　十、本合同一式______份，甲、乙雙方各執______份，雙方簽字或蓋章后生效，并具有同等法律效力，工程款付清，合同終止。

　　甲方：（簽字）_________________乙方：（簽字）_________________

　　聯系電話：_________________聯系電話：_________________

　　_________年_____月_____日_________年_____月_____日

設備工程合同13

　　甲方：

　　乙方：

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確雙方在該工程的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽定本合同。

　　1.工程項目

　　1.1工程范圍：負責系統設計，設備制作、供貨，指導安裝及調試等項目

　　1.2設備總造價：人民幣xx萬元整（￥xx萬元），供貨清單詳見技術協議附件。

　　2.設備供貨和資料交接：

　　2.1乙方在20xx年3月15日前提交土建施工圖及結構施工圖;

　　2.2工藝施工圖隨設備到貨一起提交;

　　2.3乙方在20xx年4月20日前將設備發到甲方指定地點

　　3.工程價款的支付和結算

　　3.1自合同簽定之日起一周內甲方向乙方預付總款項的30%，計xx萬元；

　　3.2設備運抵施工現場后，經甲方驗收合格后甲方向乙方總款額的40%，計xx萬元。

　　3.3系統調試合格后，經甲方驗收合格后甲方向乙方支付總款額的'20%，計xx萬元。

　　3.4留總款額的10%作為質保金，質保期滿（質保期為一年），經甲方驗收合格后，一個周內付清，計xx萬元。

　　4.貨物包裝、交接方式及地點

　　采用汽車運輸的方式運抵甲方現場，費用由乙方承擔。

　　5驗收方式及標準——詳見雙方簽署的技術協議書

　　6雙方責任

　　6.1供方對產品質量全面負責，如有質量問題，需方除提出退貨外，供方還應承擔相應的損失和賠償。

　　6.2供方交貨時應資料齊全。

　　6.3供方應嚴格按照合同交貨期限履行交貨，不得以任何理由延期交貨（不可抗力因素、經供需雙方同意情況除外）,如逾期交貨按日千分之五罰款。

　　7.解決合同糾紛的方式：雙方協商解決，如協商不成，可向甲方所在地法院起訴解決。

　　8其他：

　　8.1本合同在雙方簽字蓋章后生效

　　8.2本合同一式五份，甲方三份，乙方二份。

　　甲方（蓋章） 乙方（蓋章）：

　　法定代表人： 法定代表人：

　　委托代理人： 委托代理人：

　　單位地址： 單位地址：

　　開戶銀行： 開戶銀行：

　　帳號： 帳號：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　郵政編碼： 郵政編碼：

　　日期： 日期：

設備工程合同14

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的.經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

設備工程合同15

　　賣方(甲方)：_________________地址：_________________

　　身份證號碼：_________________

　　買方(乙方)：_________________地址：_________________

　　身份證號碼：_________________

　　經甲乙雙方協商一致,本著誠信、公平、信用的原則,自愿達成以下協議：

　　甲方自愿將工程機械50裝載機3臺,型號分別為：臨工953,車架號：LG00953JD9001247;臨工953,車架號：LG953,B9D1015208;龍工50C,車架號：H1111C01050C,出售給乙方,該車手續無,丟失原因：_________________,

　　3臺定價為小寫：240000.00元大寫：貳拾肆萬元整,乙方自愿購買,并一次性付清機械款,達成如下協議：

　　1、本機交接前的一切債權、債務、安全事故等法律責任由甲方承擔,交接之后發生的新的一切債權債務、安全事故由乙方承擔。

　　2、該機械屬甲方以全款購買,如有欠款未付,與乙方無任何關系。如因欠款未付清,所造成的一切經濟損失由甲方負責。

　　3、甲方保證該設備的`合法性,否則承擔一切責任。

　　4、合同簽字生效后,乙方不得以機械故障等任何理由要求甲方退款,甲方不得以任何理由要求乙方退機。

　　5、此設備無質保期和保修期,乙方接收后的任何質量問題甲方不予負責。

　　6、違約責任：如果一方違約,付守約方違約金伍萬元整。

　　7、此協議一式二份,甲乙雙方簽章生效。

　　8、任何與本合同有關的爭議雙方應協商解決,若仍不能解決應提交甲方所在地法院仲裁。

　　甲方：_________________乙方：_________________

　　電話：_________________電話：_________________

　　_________________年_________________月_________________日

【設備工程合同】相關文章：

設備工程合同03-13

工程設備安裝合同03-03

工程設備租賃合同04-12

工程設備銷售合同08-08

監控設備工程合同03-14

建設工程設備采購的合同02-27

設備工程合同15篇03-18

設備工程安裝施工合同05-29

系統設備工程承攬合同06-01

設備工程合同(15篇)04-11