訂貨合同

時(shí)間：2024-11-01 17:41:19 合同我要投稿

訂貨合同推薦度：
建材訂貨合同推薦度：
長期訂貨合同推薦度：
訂貨合同推薦度：
建材訂貨的合同推薦度：
相關(guān)推薦

關(guān)于訂貨合同合集7篇

　　隨著法律知識(shí)的普及，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。知道嗎，寫合同可是有方法的哦，以下是小編收集整理的訂貨合同8篇，歡迎閱讀與收藏。

關(guān)于訂貨合同合集7篇

訂貨合同篇1

　　一、供需雙方：

　　1.1供方: (以下簡稱供方)（以下簡稱甲方）

　　1.2需方: (以下簡稱需方 )（以下簡稱甲方）

　　二、合同條款：

　　2.1經(jīng)雙方洽談,達(dá)成下列鋁合金建筑型材供需協(xié)議

　　2.2貨物名稱:恒瑞牌鋁合金建筑型材

　　2.3型材單價(jià): 鋁錠：元/噸

　　門窗型材：隔熱斷橋：鋁錠+6800元/噸(PA66 18.6mm) 普通噴涂：鋁錠+5000元/噸素材：鋁錠+3000元/噸(角碼)鋁錠確定方式為，每次下訂單上海有色金屬交易網(wǎng)前七個(gè)工作日平均價(jià)。

　　注 1.以上報(bào)價(jià)為普通粉末噴涂，特殊粉末另議。

　　2.以上單價(jià)包含50±5KG/噸包裝重量。磅差在±3‰屬于合理范圍。

　　2.4訂貨數(shù)量：根據(jù)需方要求以訂材料清單為準(zhǔn).。

　　2.5質(zhì)量要求:

　　2.5.1合金狀態(tài):6063T5,其他合金狀態(tài)另議

　　2.5.2材料按國際GB5237.20xx標(biāo)準(zhǔn)及需方確認(rèn)的圖紙交貨.

　　2.6供貨方式及期限:

　　2.6.1需方訂購型材時(shí)須交一萬元訂金作為供方生產(chǎn)保證金。

　　2.6.2需方定貨之日起計(jì),以需方訂金到帳面或電匯憑證傳真算起在15個(gè)工作日內(nèi)將首批材料送到需方工廠.

　　2.6.3需方訂貨,訂單一律按供方的統(tǒng)一型號(hào)填寫,如需方在寫錯(cuò)訂單、在下訂單并在供方正式生產(chǎn)前，要求更改品種、數(shù)量或顏色，應(yīng)以書面方式通知供方，供方接到需方更改通知后，立即停止原來的生產(chǎn)計(jì)劃，如未及時(shí)通知供方造成的損失由需方承擔(dān)。

　　2.6.4供方采用汽車運(yùn)輸,費(fèi)用由供方負(fù)責(zé)(如每次提貨不足三噸需方自行負(fù)責(zé)短途運(yùn)費(fèi)).卸車有需方負(fù)責(zé)。

　　2.6.5貨到需方工廠后,供方天津辦事處有專人負(fù)責(zé)到交貨地點(diǎn)進(jìn)行交驗(yàn)工作.并在銷售清單上簽字確認(rèn)。

　　2.6.6供方產(chǎn)品到達(dá)后,需方在使用過程中,若發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,應(yīng)立即停止使用,并以書面方式通知供方天津辦事處,應(yīng)注明訂貨號(hào)、收貨時(shí)間、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、顏色。供方代表需在24小時(shí)之內(nèi)到達(dá)需方所在地，經(jīng)雙方驗(yàn)證，確屬供方產(chǎn)品質(zhì)量問題，供方包退包換。

　　2.6.7供方生產(chǎn)完畢后，通知需方，需方在接到供方通知起必須在25天內(nèi)將型材從供方工廠提走，如不能在規(guī)定時(shí)間內(nèi)提走型材，則需方每天需支付貨款的1‰當(dāng)做違約金付給供方，供方代為保管此批型材，直到型材提走為止。

　　2.7結(jié)算方式: 款到發(fā)貨，訂金最后一車沖減。

　　2.8爭(zhēng)議和爭(zhēng)議的解決:

　　2.8.1合同履行過程中,雙方的`訂貨單、銷售清單、欠條、協(xié)議，無論是原件或傳真，都是本合同的有效組成部分。

　　2.8.2在履行本合同過程中若出現(xiàn)爭(zhēng)議,雙方代表協(xié)商解決, 除有爭(zhēng)議條款外,雙方應(yīng)繼續(xù)履行其他條款.若協(xié)商解決不成,雙方約定在原告方所在地人民法院調(diào)節(jié)或判令解決.

　　2.9追加事項(xiàng)的執(zhí)行

　　2.9.1若是出現(xiàn)質(zhì)量、數(shù)量、重量、包裝、工期的異議，雙方另行解決，需方不能以此作為拖欠貨款的理由

　　2.9.2本合同不因各方法人(負(fù)責(zé)人)變更而失效，傳真件具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

訂貨合同篇2

　　承攬方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方：____________________________________

　　地址：____________ 郵碼：____________ 電話：____________

　　法定代表人：____________ 職務(wù)：____________

　　定作方委托承攬方加工____________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質(zhì)量要求

　　第三條原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量

　　1.(用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定作方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定作質(zhì)量時(shí)，定作方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。

　　2.(用定作方原材料完成工作的，應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額)。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時(shí)間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料，承攬方對(duì)定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定作方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定作方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品是不得偷換零部件。

　　3.交(提)原材料等物品日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。

　　第四條技術(shù)資料、圖紙?zhí)峁┺k法

　　1.承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定作方;定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。承攬方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。

　　2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。

　　3.定作方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。

　　第五條價(jià)款或酬金

　　價(jià)款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。

　　第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法

　　1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。

　　2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項(xiàng)目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商，在合同中規(guī)定保證期限。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的.以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。

　　3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定作物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。

　　第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)

　　1.交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。

　　2.交(提)定作物日期計(jì)算：承攬方自備運(yùn)輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運(yùn)輸部門運(yùn)輸?shù)�，以發(fā)運(yùn)定作物時(shí)承運(yùn)部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物通知中，必須留給定作方以必要的途中時(shí)間;雙方另有約定的，按約定的方法計(jì)算和分析。

　　第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)

　　第十條結(jié)算方式及期限

　　第十一條其他約定

　　第十二條承攬方的違約責(zé)任

　　一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)，酌減酬金或價(jià)款;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。

　　三、未按合同規(guī)包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物(包括返修、更換、補(bǔ)交等)，應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金____ 元;(合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價(jià)款總額計(jì)算，向定作方償付違約金)以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價(jià)款總值的____%(10%～30%)或酬金總額的____%(20%～60%)的違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規(guī)定，暫由定作方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定作方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。

　　七、實(shí)行代運(yùn)或送貨的定作物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位(人)，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位(人)外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定作物的責(zé)任。

　　八、由于保管的不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。

　　十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。

　　第十三條定作方的違約責(zé)任

　　一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原村料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%(10%～30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%～60%的幅度)違約金。

　　三、未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定作方超過領(lǐng)取期限6個(gè)月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定作方;變賣定作物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定作方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分;如定作物不能變賣，有責(zé)任應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金;以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點(diǎn)或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。

　　第十四條不可抗力

　　在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，因?yàn)椴豢煽沽χ率苟ㄗ魑锘蛟牧蠚p、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條糾紛的處理

　　加工承攬合同發(fā)生糾紛時(shí)，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成按( )項(xiàng)處理：

　　1.向仲裁機(jī)關(guān)申請(qǐng)仲裁;

　　2.向人民法院起訴。

　　本合同自____ 年____ 月____ 日起生效，本合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份;合同副本一式____份，交____________(如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機(jī)關(guān)或公證機(jī)關(guān))各留存一份。

　　定作方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____日

　　承攬方：________________________

　　代表人：________________________

　　____年____月____

　　定作方：______ 合同編號(hào)：

　　承攬方：______ 簽訂地點(diǎn)：

　　簽訂時(shí)間：年月日

訂貨合同篇3

　　訂貨合同

　　合同編號(hào)：

　　一、本合同是遵照××( )××號(hào)文件簽訂的。經(jīng)鑒證機(jī)關(guān)鑒證后，即發(fā)生法律效力。如有違背，應(yīng)負(fù)經(jīng)濟(jì)或法律責(zé)任。

　　二、合同條款：

　　1．簽訂雙方商妥訂貨產(chǎn)品總值計(jì)人民幣××元。其產(chǎn)品名稱的規(guī)格、質(zhì)量、數(shù)量、單價(jià)、總值、交款付款等詳如附表。

　　2．產(chǎn)品及原材料檢驗(yàn)方法。

　　3．產(chǎn)品價(jià)格規(guī)定。

　　4．產(chǎn)品的包裝方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

　　5．產(chǎn)品的交付方法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)。

　　6．貨款及費(fèi)用等結(jié)算方法。

　　7．補(bǔ)充條款。

　　三、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：

　　(一)供方如未能履行合同，須負(fù)下列責(zé)任：

　　1．產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格：質(zhì)量不符合規(guī)定：需方同意利用的，按質(zhì)論價(jià)，退還貶值部分的貨款；不能利用的，應(yīng)負(fù)責(zé)保修、保退、保換，由于延誤交貨時(shí)間，每天應(yīng)償付需方千分之×的罰款。

　　2．產(chǎn)品數(shù)量不符合規(guī)定：少交需方仍有需要的照數(shù)補(bǔ)交；因延期而不要的，可以退貨，．并承擔(dān)因此造成的損失；不能交貨的，應(yīng)償付需方以不能交貨的貨款總值百分之×的罰金。

　　3．產(chǎn)品包裝不符合同規(guī)定：應(yīng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)交付費(fèi)用；需方要求不返修或重新包裝，應(yīng)償付不符合同規(guī)定包裝價(jià)值的百分之×的罰金。

　　4.產(chǎn)品交貨時(shí)間不符合同規(guī)定：每延期1天，應(yīng)償付需方以定期交貨部分貨款總值千分之×的罰金。

　　(二)需方未能履行合同時(shí)，須負(fù)以下責(zé)任：

　　1．中途變更產(chǎn)品花色、品種、規(guī)格、質(zhì)量或包裝的規(guī)格，應(yīng)償付變更部分貨款(或包裝價(jià)值)總值百分之×的`罰金。

　　2．中途退貨，由雙方根據(jù)實(shí)際情況商定，同意退貨的償付退貨部分貨款總值百分之×的罰金。

　　3．未按規(guī)定的時(shí)間和要求交付原材料或技術(shù)資料、包裝物，其交貨日期待予順延外，應(yīng)償付順延交貨產(chǎn)品總值每日千分之×的罰金；不能提供時(shí)，視同中途退貨處理。

　　4．自提產(chǎn)品未按規(guī)定日期交貨，每延期1天，應(yīng)償付供方以延期提貨部分貨款總額千分之×罰款。

　　5．未按規(guī)定日期付款，每延期1天，應(yīng)償付以延期付款總額千分之×罰款。

　　6．實(shí)行送貨或代運(yùn)的產(chǎn)品拒絕接貨，應(yīng)承擔(dān)因而造成的損失和運(yùn)輸費(fèi)用及罰金。

　　(三)產(chǎn)品價(jià)格如需要調(diào)整，必須經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請(qǐng)物價(jià)部門批準(zhǔn)后方能變更口在物價(jià)主管部門批準(zhǔn)前，仍按合同價(jià)格執(zhí)行。因價(jià)格而影響交貨和收購，每延誤1天，償付對(duì)方千分之×的罰金。

　　(四)任何一方要求全部或部分注銷合同，必須提出充分理由，經(jīng)雙方協(xié)商，并報(bào)請(qǐng)上級(jí)主管部門和鑒證機(jī)關(guān)備案。提出注銷合同一方需向?qū)Ψ絻敻栋俜种恋难a(bǔ)償金。

　　(五)如因生產(chǎn)原料、生產(chǎn)設(shè)備、生產(chǎn)工藝或市場(chǎng)發(fā)生重大變化，需要變更產(chǎn)品品種、花色、規(guī)格、質(zhì)量、包裝時(shí)，應(yīng)提前×天與對(duì)方協(xié)商修訂調(diào)整，并報(bào)鑒證機(jī)關(guān)備案。任何一方不得擅自變更合同，一方變更合同，對(duì)方有權(quán)拒絕生產(chǎn)或收購，因此而不能執(zhí)行合同應(yīng)償付對(duì)方百分之×的罰金。

　　(六)確因自然災(zāi)害等原因，影響執(zhí)行合同或延期交貨；需提前×天通知對(duì)方，經(jīng)主管部門證明，叮酌情減免罰金。

　　四、執(zhí)行合同中發(fā)生爭(zhēng)議和糾紛，簽約雙方應(yīng)協(xié)商解決，解決不了，可向市合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)復(fù)議，仍然不服，10日內(nèi)可向法院提出訴訟。

　　五、本合同及附件一式六份。供需雙方各持正本1份、副本4份，雙方主管部門和工商行政管理局各1份。

　　┏━━━━━━━━━━━┳━━━━━━━━━━━━━━┓

　　┃ 供方單位： ┃ 需方單位： ┃

　　┃ 經(jīng)辦人：印 ┃ 經(jīng)辦人：印 ┃

　　┃ 廠長(主任)：印 ┃ 經(jīng)理(主任)：印 ┃

　　┃ 地，址： ┃ 地址： ┃

　　┃ 電話： ┃ 電話； ┃

　　┃ 開戶行、帳號(hào)： ┃ 開戶行、帳號(hào)： ┃

　　┣━━━━━━━━━━━╋━━━━━━━━━━━━━━

　　┃ 業(yè)務(wù)主管部門意見： ┃業(yè)務(wù)主管部門意見： ┃

　　┗━━━━━━━━━━━┻━━━━━━━━━━━━━━┛

　　鑒證機(jī)關(guān)審核意見：

　　×年×月×日

訂貨合同篇4

　　供方: (以下簡稱甲方)

　　需方:(以下簡稱乙方)

　　一.產(chǎn)品名稱，規(guī)格，數(shù)量，金額：簽訂日期：20xx年3月18日

　　優(yōu)惠明細(xì)：(95525-7200)×0.98+7200-14×50=93058.50 合同優(yōu)惠后總價(jià)：玖萬叁仟元整，(93000.00)(不含稅)

　　二. 質(zhì)量要求：紡織部標(biāo)準(zhǔn)或樣品。(產(chǎn)品加印織標(biāo)“×××××大酒店”該織標(biāo)永不磨損不掉色)

　　三. 交貨地點(diǎn)：湖南省×××××。

　　四. 運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān)：汽車運(yùn)輸，由供方代辦運(yùn)輸，運(yùn)費(fèi)由需方承擔(dān)。

　　五.結(jié)算方式及：需方予付30%定金(28000.00元)。余款貨到湖南××××結(jié)清。供方提供收據(jù)。

　　六.違約責(zé)任：按《合同法》，解決合同糾紛的'方式：雙方友好協(xié)商解決，或原告所在地法院解決。

　　七. 交貨期：供方收到需方預(yù)付款后29天發(fā)貨。(盡可能提前)。

　　八.其他約定事項(xiàng)：

　　1. 所有產(chǎn)品如有質(zhì)量問題，在沒有下水的前提下，由供方負(fù)責(zé)無條件調(diào)換。

　　2. 合同明細(xì)里的尺寸均為下水前的尺寸，縮水率參照紡織部標(biāo)準(zhǔn)。

　　3. 其他有關(guān)未盡事宜，雙方協(xié)商解決。

　　4. 枕套、被套以及巾類訂貨數(shù)量和實(shí)際交貨數(shù)量存在正負(fù)4%誤差，以實(shí)際交貨數(shù)量為準(zhǔn)!

　　甲方(公章)：_________　　　　　　　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________　　　　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日　　　　　　　_________年____月____日

訂貨合同篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　經(jīng)甲、乙雙方友好協(xié)商，本著平等互利的原則，根據(jù)《中華人民共和國合同法》及相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，現(xiàn)就甲方向乙方訂購生產(chǎn)物資事宜，達(dá)成一致意見，為明確雙方權(quán)利和義務(wù)，特訂立本合同：

　　一、訂購產(chǎn)品名稱及數(shù)量：

　　二、產(chǎn)品規(guī)格及價(jià)格：

　　三、產(chǎn)品包裝要求及規(guī)格：

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、乙方供應(yīng)的商品須符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和甲方的生產(chǎn)要求。

　　2、_______________________________________________。

　　五、付款方式：

　　乙方將商品送到甲方處并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格且卸貨后__日內(nèi)付款。

　　六、交貨時(shí)間和地點(diǎn)：

　　20__年__月___日前乙方將商品送至_____。運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸過程中商品毀損、滅失等各種風(fēng)險(xiǎn)均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　七、雙方權(quán)利和義務(wù)：

　　1、乙方必須向甲方提供生產(chǎn)企業(yè)資質(zhì)證明、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)的手續(xù)。其提供的產(chǎn)品，必須符合相關(guān)的國家、行業(yè)或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，并隨貨附帶產(chǎn)品合格證、化驗(yàn)報(bào)告等手續(xù)。

　　2、如乙方提供的商品包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收商品。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定提供符合要求的商品，且由此造成的各種損失均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、甲方應(yīng)在乙方所送的商品到達(dá)后及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場(chǎng)處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的所有費(fèi)用（包括但不限于賠償?shù)馁M(fèi)用、必要的`律師費(fèi)、罰款等）。

　　4、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應(yīng)賠償甲方為此支付的所有費(fèi)用（包括但不限于賠償?shù)馁M(fèi)用、必要的律師費(fèi)、罰款等），此責(zé)任不因甲方已進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)而免除。

　　5、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時(shí)間送貨、送貨遲延或商品的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)賠償甲方違約金__________元。

　　八、特別聲明條款：__________________________________。

　　九、本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，具有同等法律效力，雙方簽字蓋章后立即生效。雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，協(xié)商解決，協(xié)商不成任何一方均可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　十、合同簽訂地：

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　代表人簽字：代表人簽字：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號(hào)：賬號(hào)：

　　20__年__月__日 20__年__月__日

訂貨合同篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　一、訂購產(chǎn)品名稱及數(shù)量：

　　二、產(chǎn)品規(guī)格及價(jià)格：

　　三、產(chǎn)品包裝要求及規(guī)格：

　　四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：

　　1、乙方供應(yīng)的貨物須符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、地方質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和甲方的生產(chǎn)要求。

　　2、_______________________________________________。

　　五、付款方式：

　　乙方將貨物送到甲方處并經(jīng)甲方檢驗(yàn)合格且卸貨后__日內(nèi)付款。

　　六、交貨時(shí)間和地點(diǎn)：

　　20__年__月___日前乙方將貨物送至——。運(yùn)費(fèi)由乙方負(fù)擔(dān)。運(yùn)輸過程中貨物毀損、滅失等各種風(fēng)險(xiǎn)均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　七、雙方權(quán)利和義務(wù)：

　　2、如乙方提供的貨物包裝或產(chǎn)品規(guī)格不符合要求，甲方有權(quán)拒收貨物。如甲方拒收，乙方必須按照本合同的約定提供符合要求的貨物，且由此造成的各種損失均由乙方承擔(dān)責(zé)任。

　　3、甲方應(yīng)該在乙方所送的貨物到達(dá)后及時(shí)進(jìn)行質(zhì)量檢測(cè)，如發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方須立即現(xiàn)場(chǎng)處理善后事宜。因此給甲方造成損失的，乙方應(yīng)承擔(dān)甲方為此支付的所有費(fèi)用（包括但不限于賠償?shù)馁M(fèi)用、必要的.律師費(fèi)、罰款等）

　　4、因乙方產(chǎn)品內(nèi)在質(zhì)量問題，引發(fā)甲方生產(chǎn)或質(zhì)量事故，造成甲方損失的，乙方應(yīng)該賠償甲方為此支付的所有費(fèi)用（包括但不限于賠償?shù)馁M(fèi)用、必要的律師費(fèi)、罰款等），此責(zé)任不因甲方已進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)測(cè)而免除。

　　5、如乙方未按照本合同第六條規(guī)定的時(shí)間送貨、送貨遲延或貨物的數(shù)量與合同約定不符，應(yīng)該賠償甲方違約金__________元。

　　八、特別聲明條款：__________________________________。

　　十、合同簽訂地：

　　甲方（蓋章）乙方（蓋章）

　　代表人簽字：代表人簽字：

　　電話：電話：

　　傳真：傳真：

　　開戶行：開戶行：

　　賬號(hào)：賬號(hào)：

　　簽字日期：20__年__月__日

訂貨合同篇7

　　購貨單位（簡稱甲方）：

　　供貨單位（簡稱乙方）： xx照明技術(shù)工程有限公司

　　簽定地點(diǎn)：

　　為確保甲乙雙方利益得到保護(hù)和責(zé)任得到履行，依據(jù)《中華人民共和國合同法》規(guī)定之內(nèi)容，甲乙雙方經(jīng)友好協(xié)商，就甲方向乙方購買LED照明燈具達(dá)成如下協(xié)議：

　　第一條合同標(biāo)的（產(chǎn)品名稱、型號(hào)、單價(jià)、數(shù)量等）

　　第二條付款時(shí)間及方式

　　1、簽訂合同后，乙方支付合同總價(jià)的.30%做為首付款，甲方開始向乙方供貨。

　　2、甲方按合同量完成供貨后，乙方支付合同總價(jià)的65%。

　　3、合同總價(jià)的5%做為質(zhì)保金，期滿一年，甲方如無違約，乙方支付合同總價(jià)的5%。

　　第三條交貨時(shí)間、地點(diǎn)、方式

　　1、交貨時(shí)間：甲方支付首期款后 5—7 工作日內(nèi)交貨。

　　2、交貨地點(diǎn)：梧州市路燈管理處

　　3、貨運(yùn)方式：汽車運(yùn)輸

　　第四條質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、要求及保修

　　1、要符合國家、部委、地區(qū)、行業(yè)相應(yīng)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范；

　　2、甲方如有要求，以封樣為準(zhǔn)；

　　3、包裝標(biāo)準(zhǔn)：標(biāo)準(zhǔn)包裝；

　　4、進(jìn)行質(zhì)量保證：自收貨之日起，因產(chǎn)品本身質(zhì)量引起故障，免費(fèi)保修期為3 年；保修期內(nèi)，由于產(chǎn)品質(zhì)量需要維修或更換的產(chǎn)品，乙方必須在5個(gè)工作日內(nèi)完成產(chǎn)品的維修或更換。如由于火災(zāi)、水災(zāi)、地震等不可抗拒原因及甲方人為破壞因素造成損壞，乙方可進(jìn)行有償維修，設(shè)備材料等成本費(fèi)用由甲方承擔(dān)。

　　第五條合同變更

　　其他未盡事宜，雙方協(xié)商解決；合同的變更及修改經(jīng)雙方同意，以書面形式變更。

　　第六條爭(zhēng)議解決方式

　　雙方如發(fā)生爭(zhēng)議，應(yīng)協(xié)商解決；如協(xié)商不成，向乙方所轄人民法院提出訴訟。

　　第七條合同的生效及終止

　　本合同自雙方簽字并蓋章后生效，雙方權(quán)利義務(wù)履行完畢后合同終止。

　　第八條此合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：乙方（蓋章）：

　　法定代表人（簽字）或代理人：法定代表人（簽字）或代理人：

　　日期：年月日日期：年月日

【訂貨合同】相關(guān)文章：

訂貨合同06-12