工程合同

時間：2023-08-18 12:05:17 合同我要投稿

工程合同推薦度：
建設工程合同推薦度：
簡易工程合同推薦度：
拆除工程合同推薦度：
電梯工程合同推薦度：
相關推薦

工程合同[集合8篇]

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，能夠利用到合同的場合越來越多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。那么相關的合同到底怎么寫呢？以下是小編精心整理的工程合同8篇，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。

工程合同[集合8篇]

工程合同篇1

　　甲方（發包人）：_________

　　乙方（承包人）：_________

　　根據《中華人民共和國招投標法》的規定，參照《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》（修訂稿）中相關標準，_________小區智能化系統工程經邀請招標，依據乙方提交的_________花園智能化系統投標文件（包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價表），并在雙方研究、討論最后確認的設計文件（同投標文件）的基礎上，確定由乙方對本工程實行總承包（系統集成）。

　　為明確工程內容及雙方權利、義務，本著相互協作，緊密配合的原則，根據《中華人民共和國合同法》、《智能建筑工程質量驗收規范》（征求意見稿）及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合該工程具體情況，甲、乙雙方經充分協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一部分工程概況

　　1．工程概況

　　1．1 工程名稱：_________小區智能化系統工程

　　1．2 工程地點：___________________________

　　1．3 工程內容

　　1）本次智能化系統工程建設包括：閉路監控子系統、可視對講子系統、周界防范子系統、家庭智能化及家庭安防子系統、一卡通管理子系統、停車場管理系統、綜合布線子系統、小區局域網系統、背景音樂子系統、物業管理子系統、設備控制子系統、信息發布子系統、視頻點播子系統、網站發布系統。

　　2）本次合同未涉及_________小區樣板房智能化演示系統和單列的智能化演示系統（模擬展板），雙方另行協商解決，不包含在本合同中。

　　3）本次工程建設包括很多可選項目或設備（可建設、可不建設），可選項目或設備如需要建設則作為增項工程進行，雙方另外單獨結算，補簽合同，如有爭議，雙方協商解決。可選項目或設備包括：閉路監控系統中的遠程監控中心、一卡通系統中消費系統、www/e-mail服務器、背景音樂子系統中節目定時器/報警信號發生器、電子巡更子系統、家庭智能化及安防系統中的紅外發射器、家電控制繼電器、無線遙控器、無線接收器等。

　　4）還有部分建議自購項目或設備，建議自購項目或設備是本智能化系統工程有機構成部分，不可缺，由甲方負責采購。建議自購項目或設備包括：機房子系統、卡座廣播系統。

　　5）本次智能化系統工程一卡通子系統中的智能卡是必選項目，因為價格、型號、印刷不確定，未包含在總報價中，需要另外簽訂合同，不包含在本合同中。

　　第二部分工程承包范圍

　　2．工程承包范圍

　　承包范圍：工程承包內容同招標文件，設計要求及工程地質情況，詳見本工程施工圖紙及設計說明。

　　第三部分合同總額、承包方式及合同文件組成

　　3．合同總額及承包方式

　　3．1 合同總額（或者稱為工程總造價）即委托乙方建設_________小區智能化系統工程全部子系統所簽訂合同總額之和，總額為_________萬元（_________元整）。

　　3．2 承包方式：該項目采取由乙方包工、包料、包工期、包質量、包安全文明施工的方式進行總承包。

　　3．3 特別說明

　　1）在本次智能化系統建設中，所有子系統中所涉及的顧地牌pvc管價格均由甲方提供，若價格發生變化，以最終價格為準，補差價（如單價高于合同價，甲方補高出部分差價）。

　　2）在本次工程中，未考慮智能化系統工程主干路由，由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔___80pvc管道。

　　3）合同中有不可預見因素，若發生增減項，雙方補簽增、減項合同，一起構成本合同的有效組成部分。

　　4．組成合同的文件

　　4．1 本合同

　　4．2 _________小區智能化系統招標書

　　4．3 _________小區智能化系統工程技術解決方案書

　　4．4 _________小區智能化系統工程設備清單及報價

　　4．5 _________小區智能化系統工程施工組織方案

　　4．6 中標通知書

　　4．7 圖紙

　　4．8 雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分

　　第四部分詞語定義

　　5．詞語定義

　　5．1 甲方（發包人）：指在合同中約定，具有工程發包主體資格和支付工程價款能力的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　5．2 乙方（承包人）：指在合同中約定，被發包人接受的具有工程施工承包主體資格的當事人以及取得該當事人資格的合法繼承人。

　　5．3 項目經理：指承包人在合同中指定的負責施工管理和合同履行的代表。

　　5．4 監理單位：指發包人委托的負責本工程監理并取得相應工程監理資質等級證書的單位。

　　5．5 工程師：指本工程監理單位委派的總監理工程師或發包人指定的履行本合同的代表，其具體身份和職權由發包人承包人在合同中約定。

　　5．6 工程：指發包人承包人在協議書中約定的承包范圍內的工程。

　　5．7 合同價款：指發包人承包人在協議書中約定，發包人用以支付承包人按照合同約定完成承包范圍內全部工程并承擔質量保修責任的款項。

　　5．8 追加合同價款：指在合同履行中發生需要增加合同價款的情況，經發包人確認后按計算合同價款的方法增加的合同價款。

　　5．9 費用：指不包含在合同價款之內的應當由發包人或承包人承擔的經濟支出。

　　5．10 工期：指發包人承包人在協議書中約定，按總日歷天數（包括法定節假日）計算的承包天數。

　　5．11 開工日期：指發包人承包人在協議書中約定，承包人開始施工的絕對或相對的日期。

　　5．12 竣工日期：指發包人承包人在協議書約定，承包人完成承包范圍內工程的絕對或相對的日期。

　　5．13 圖紙：指由發包人提供或由承包人提供并經發包人批準，滿足承包人施工需要的所有圖紙（包括配套說明和有關資料）。

　　5．14 施工場地：指由發包人提供的用于工程施工的場所以及發包人在圖紙中具體指定的供施工使用的任何其他場所。

　　5．15 書面形式：指合同書、信件、傳真等可以有形地表現所載內容的形式。

　　5．16 違約責任：指合同一方不履行合同義務或履行合同義務不符合約定所應承擔的責任。

　　5．17 索賠：指在合同履行過程中，對于并非自己的過錯，而是應由對方承擔責任的情況造成的實際損失，向對方提出經濟補償和（或）工期順延的要求。

　　5．18 不可抗力：指不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況。

　　第五部分施工組織計劃及工期

　　6．施工組織計劃及工期

　　6．1 根據工期定額及使用需要，確定本工程總工期為________日歷天（公歷日）。開工日期：_________年________月_______日（以開工報告為準）；竣工日期：_________年_______月________日（一次預埋隨土建；二次預埋及安裝調試隨裝修）。

　　6．2 進度計劃

　　1）甲乙雙方簽訂合同后，乙方在15日內做出工程項目計劃書、工程施工組織計劃書（已提供），經甲方確認后方可施工。

　　2）承包人（乙方）應在每月25日前，將當月的工程進度計劃提交工程師，工程師應在_________日內予以確認或提出修改意見，逾期不確認也不提出書面意見的，視為同意。

　　3）承包人必須配合土建主體工程進度計劃組織施工，接受工程師對進度的檢查、監督。

　　7．開工及延期開工

　　7．1 承包人應當按照協議書約定的開工日期開工。承包人不能按時開工，應當不遲于協議書約定的開工日期前5天，以書面形式向工程師提出延期開工的理由和要求。工程師應當在接到延期開工申請后48小時內以書面形式答復承包人。工程師在接到延期開工申請后48小時內不答復，視為同意承包人要求，工期相應順延。工程師不同意延期要求或承包人未在規定時間內提出延期開工要求，工期不予順延。

　　7．2 因發包人原因不能按照協議書約定的開工日期開工，工程師應以書面形式通知承包人，推遲開工日期。發包人賠償承包人因延期開工造成的損失，并相應順延工期。

　　8．暫停施工

　　工程師認為確有必要暫停施工時，應當以書面形式要求承包人暫停施工，并在提出要求后24小時內提出書面處理意見。承包人應當按工程師要求停止施工，并妥善保護已完工程。承包人實施工程師做出的處理意見后，可以書面形式提出復工要求，工程師應當在24小時內給予答復。工程師未能在規定時間內提出處理意見，或收到承包人復工要求后24小時內未予答復，承包人可自行復工。因發包人原因造成停工的，由發包人承擔所發生的追加合同價款，賠償承包人由此造成的損失，相應順延工期；因承包人原因造成停工的，由承包人承擔發生的費用，工期不予順延。

　　9．工期延誤

　　9．1 因以下原因造成工期延誤，經工程師確認，工期相應順延：

　　1）發包人未能按合同的約定批準乙方提供的圖紙；

　　2）發包人未能按合同的約定提供開工條件；

　　3）發包人未能按約定日期支付工程進度款，致使施工不能正常進行；

　　4）工程師未按合同約定提供所需指令、批準等，致使施工不能正常進行；

　　5）設計變更和工程量增加；

　　6）一周內非承包人的原因停水、停電、停氣造成停工累計超過8小時；

　　7）由于土建或相關聯施工單位原因導致工期延誤；

　　8）不可抗力；

　　9）雙方協商約定或工程師同意工期順延的其他情況。

　　9．2 承包人在上述條款規定的工期延誤情況發生后14天內，就延誤的工期以書面形式向工程師提出報告。工程師在收到報告后3天內予以確認，逾期不予確認也不提出修改意見，視為同意順延工期。

　　10．工程竣工

　　10．1 承包人必須按照協議書約定的竣工日期或工程師或發包人同意順延的工期竣工。

　　10．2 因承包人原因不能按照協議書約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工的，承包人承擔違約責任。

　　10．3 施工中發包人如需提前竣工，雙方協商一致后應簽訂提前竣工協議，作為合同文件組成部分。提前共11頁，當前第3頁1234567891011

　　第六部分雙方一般權利和義務

　　11．工程師權利與義務

　　11．1 如實行工程監理的，發包人應在實施監理前將委托的監理單位名稱、監理內容及監理權限以書面形式通知承包人。

　　11．2 監理單位委派的總監理工程師在本合同中稱工程師：

　　姓名：_________職務：_________

　　發包人委派的職權：_________

　　需要取得發包人批準才能行使的職權：_________

　　工程師應按合同約定行使職權，發包人在合同中要求工程師在行使某些職權前需要征得發包人批準的，工程師應征得發包人批準。

　　11．3 發包人派駐施工場地履行合同的代表在本合同中也稱工程師：

　　姓名：_________職務：_________

　　發包人委派的職權：_________（其職權不得與監理單位委派的總監理工程師職權相互交叉。雙方職權發生交叉或不明確時，由發包人予以明確，并以書面形式通知承包人。）

　　11．4 合同履行中，發生影響發包人承包人雙方權利或義務的事件時，負責監理的工程師應依據合同在其職權范圍內客觀公正地進行處理。一方對工程師的處理有異議時，按本合同關于爭議的約定處理。

　　11．5 除本合同內有明確約定或經發包人同意外，負責監理的工程師無權解除本合同約定的承包人的任何權利與義務。

　　12．工程師的委派和指令

　　12．1 工程師可委派工程師代表，行使合同約定的自己的職權，并可在認為必要時撤回委派。委派和撤回均應提前7天以書面形式通知承包人，負責監理的工程師還應將委派和撤回通知發包人。委派書和撤回通知作為本合同附件。

　　工程師代表在工程師授權范圍內向承包人發出的任何書面形式的函件，與工程師發出的函件具有同等效力。承包人對工程師代表向其發出的任何書面形式的函件有疑問時，可將此函件提交工程師，工程師應進行確認。工程師代表發出指令有失誤時，工程師應進行糾正。

　　除工程師或工程師代表外，發包人派駐工地的其他人員均無權向承包人發出任何指令。

　　12．2 工程師的指令、通知由其本人簽字后，以書面形式交給項目經理，項目經理在回執上簽署姓名和收到時間后生效。確有必要時，工程師可發出口頭指令，并在24小時內給予書面確認，承包人對工程師的指令應予執行。工程師不能及時給予書面確認的，承包人應于工程師發出口頭指令后7天內提出書面確認要求。工程師在承包人提出確認要求后24小時內不予答復的，視為口頭指令已被確認。

　　承包人認為工程師指令不合理，應在收到指令后24小時內向工程師提出修改指令的書面報告，工程師在收到承包人報告后24小時內做出修改指令或繼續執行原指令的決定，并以書面形式通知承包人。緊急情況下，工程師要求承包人立即執行的指令或承包人雖有異議，但工程師決定仍繼續執行的指令，承包人應予執行。因指令錯誤發生的追加合同價款和給承包人造成的損失由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　本款規定同樣適用于由工程師代表發出的指令、通知。

　　12．3 工程師應按合同約定，及時向承包人提供所需指令、批準并履行約定的其他義務。由于工程師未能按合同約定履行義務造成工期延誤，發包人應承擔延誤造成的追加合同價款，并賠償承包人有關損失，順延延誤的工期。共11頁，當前第4頁1234567891011

　　12．4 如需更換工程師，發包人應至少提前7天以書面形式通知承包人，后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　13．項目經理

　　13．1 項目經理的姓名：_________職務：_________

　　13．2 承包人依據合同發出的通知，以書面形式由項目經理簽字后送交工程師，工程師在回執上簽署姓名和收到時間后生效。

　　13．3 項目經理按發包人認可的施工組織方案和工程師依據合同發出的指令組織施工。在情況緊急且無法與工程師聯系時，項目經理應當采取保證人員生命和工程、財產安全的緊急措施，并在采取措施后48小時內向工程師送交報告。責任在發包人或第三人，由發包人承擔由此發生的追加合同價款，相應順延工期；責任在承包人，由承包人承擔費用，不順延工期。

　　13．4 承包人如需要更換項目經理，應至少提前7天以書面形式通知發包人，并征得發包人同意。后任繼續行使合同文件約定的前任的職權，履行前任的義務。

　　14．甲方責任

　　14．1 甲方責任：

　　1）辦理土地征用、拆遷補償、平整施工場地、提供智能化系統公用管道、提供中心機房等工作，使施工場地在承包方開工前具備施工條件，在開工后繼續負責解決以上事項遺留問題；

　　2）開工前將施工所需水、電、電訊線路從施工場地外部接至約定地點，保證施工期間的需要；

　　3）開工前開通施工場地與城鄉公共道路的通道，以及施工場地內的主要道路，滿足施工運輸的需要，保證施工期間的暢通；

　　4）開工前向乙方（承包人）提供施工場地的工程地質和園區地下管線資料，對資料的真實準確性負責；

　　5）開工前完成施工許可證及其他施工所需證件、批件和臨時用地、停水、停電、中斷道路交通、爆破作業等的申請批準手續（證明承包人自身資質的證件除外）；

　　6）確定水準點與坐標控制點，以書面形式交給承包人，進行現場交驗；

　　7）在_________年_________月_________日前組織承包人和相關人員進行圖紙會審和設計交底；

　　8）協調乙方（承包人）與其他施工方的配合關系，監督、檢查工程質量、進度，并指派專人負責；

　　9）向乙方（承包人）免費提供器材保管庫房；

　　10）向乙方（承包人）免費提供施工場地辦公和生活的房屋及設施。

　　14．2 甲方未能履行上述條款各項義務，導致工期延誤或給承包人造成損失的，甲方賠償乙方有關損失，順延延誤的工期。

　　15．乙方（承包人）工作

　　15．1 乙方責任：

　　1）施工前將相關的設計、施工組織方案送甲方審查；

　　2）向工程師提供月度工程進度計劃及相應進度統計報表；

　　3）遵守政府有關主管部門對施工場地交通、施工噪音以及環境保護和安全生產等的管理規定，按規定辦理有關手續，并以書面形式通知發包人，發包人承擔由此發生的費用，因承包人責任造成的罰款除外；

　　4）保證施工場地清潔符合環境衛生管理的有關規定，交工前清理現場，承擔因自身原因違反有關規定造成的損失和罰款；

　　5）工程器材進場未交給甲方（發包人）之前，承包人負責保管，在承包人保管期間發生損壞，承包人負責出資維修；如因發包人提前使用造成損壞，由發包人承擔維修費用。

　　15．2 承包人未能履行上述條款的各項義務，造成發包人損失的，承包人賠償發包人有關損失。

　　第七部分質量和檢驗

　　16．工程質量

　　16．1 工程質量應當達到協議書約定的質量標準（其中pvc管由發包人統一報驗）；質量標準的評定以施工組織方案書中相關標準為依據。另：因園區主干路由由甲方為乙方提供室外電信干線管道2孔pvc管道，驗收時主干路由以甲方提供的基礎為驗收依據，其余以電信部門規范為準。

　　16．2 雙方對工程質量有爭議，由雙方同意的工程質量檢測機構鑒定，所需費用及因此造成的損失，由責任方承擔。雙方均有責任，由雙方根據其責任分別承擔。

　　17．檢查和返工

　　17．1 承包人應認真按照標準、規范和設計圖紙要求以及工程師依據合同發出的指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，為檢查檢驗提供便利條件。

　　17．2 工程質量達不到約定標準的部分，工程師一經發現，應要求承包人拆除和重新施工，承包人應按工程師的要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。因承包人原因達不到約定標準，由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　17．3 工程師的檢查檢驗不應影響施工正常進行。如影響施工正常進行，檢查檢驗不合格時，影響正常施工的費用由承包人承擔。除此之外影響正常施工的追加合同價款由發包人承擔，相應順延工期。

　　17．4 因工程師指令失誤或其他非承包人原因發生的追加合同價款，由發包人承擔。

　　18．隱蔽工程和中間驗收

　　18．1 工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，承包人進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知工程師驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內容、驗收時間和地點。承包人準備驗收記錄，驗收合格，工程師在驗收記錄上簽字后，承包人方可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，承包人在工程師限定的時間內修改后重新驗收。

　　18．2 工程師不能按時進行驗收，應在驗收前24小時以書面形式向承包人提出延期要求，延期不能超過48小時。工程師未能按以上時間提出延期要求，不進行驗收，承包人可自行組織驗收，工程師應承認驗收記錄。

　　18．3 經工程師驗收，工程質量符合標準、規范和設計圖紙等要求，驗收12小時后，工程師不在驗收記錄上簽字，視為工程師已經認可驗收記錄，承包人可進行隱蔽或繼續施工。

　　19．重新檢驗

　　如承包人未通知發包人驗收隱蔽工程，發包人有權要求重新驗收，無論有無質量問題，所發生的費用均由承包方承擔；如承包人通知發包人驗收隱蔽工程，發包人未進行驗收，或發包人已進行驗收而要求重新驗收時，無論有無質量問題，所發生的費用由發包人承擔，與此同時發包人應賠償承包人損失，并相應順延工期。

　　第八部分安全施工

　　20．安全施工與檢查

　　20．1 承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　20．2 發包人應對其在施工場地的工作人員進行安全教育，并對他們的安全負責。發包人不得要求承包人違反安全管理的規定進行施工。因發包人原因導致的安全事故，由發包人承擔相應責任及發生的費用。

　　21．安全防護

　　21．1 承包人在動力設備、輸電線路、地下管道、密封防震車間、易燃易爆地段以及臨街交通要道附近施工時，施工開始前應向工程師提出安全防護措施，經工程師認可后實施，防護措施費用由發包人承擔。

　　21．2 實施爆破作業，在放射、毒害性環境中施工（含儲存、運輸、使用）及使用毒害性、腐蝕性物品施工時，承包人應在施工前14天以書面形式通知工程師，并提出相應的安全防護措施，經工程師認可后實施，由發包人承擔安全防護措施費用。

　　22．事故處理

　　22．1 發生重大傷亡及其他安全事故，承包人應按有關規定立即上報有關部門并通知工程師，同時按政府有關部門要求處理，由事故責任方承擔發生的費用。

　　22．2 發包人承包人對事故責任有爭議時，應按政府有關部門的認定處理。

　　第九部分付款方式及工程量計算

　　23．付款方式

　　23．1 本工程實行工程總費用包干，無預付款，每月按照經核實的工程實際進度的85%支付工程進度款，竣工驗收后，支付至已完實際工程量的95%，質保期滿后支付剩下的5%款。

　　23．2 工程因甲方原因進行重大調整（重大調整條款雙方另行約定）所產生的追加合同價款或減少的合同價款，應與工程款（進度款）同時調整支付。

　　24．工程量的計量

　　24．1 承包人在每月的28日前，向工程師提交已完工程量的報告。工程師接到報告后3天內按設計圖紙核實已完工程量（以下稱計量），并在計量前24小時通知承包人，承包人為計量提供便利條件并派人參加。承包人收到通知后不參加計量，計量結果有效，作為工程價款支付的依據。

　　24．2 工程師收到承包人報告后3天內未進行計量，從第4天起，承包人報告中開列的工程量即視為被確認，作為工程價款支付的依據。工程師不按約定時間通知承包人，致使承包人未能參加計量，計量結果無效。

　　24．3 對承包人超出設計圖紙范圍和因承包人原因造成返工的工程量，工程師不予計量。

　　第十部分工程變更

　　25．工程設計變更

　　25．1 施工中發包人需對原工程設計變更，應提前14天以書面形式向承包人發出變更通知。

　　因變更導致合同價款的增減及造成的承包人重大損失，由發包人承擔，延誤的工期相應順延。

　　25．2 施工中承包人不得對原工程設計進行變更。因承包人擅自變更設計發生的費用和由此導致發包人的直接損失，由承包人承擔，延誤的工期不予順延。

　　25．3 承包人在施工中提出的合理化建議涉及到對設計圖紙或施工組織設計的更改及對材料、設備的換用，須經工程師同意。未經同意擅自更改或換用時，承包人承擔由此發生的費用，并賠償發包人的有關損失，延誤的工期不予順延。

　　工程師同意采用承包人合理化建議，所發生的費用和獲得的收益，發包人承包人另行約定分擔或分享。

　　26．其他變更

　　合同履行中發包人要求變更工程質量標準及發生其他實質性變更，由雙方協商解決。

　　27．確定變更價款

　　27．1 承包人在工程變更確定后14天內，提出變更工程價款的報告，經工程師確認后調整合同價款。

　　27．2 工程師應在收到變更工程價款報告之日起7天內予以確認，工程師無正當理由不確認時，自變更工程價款報告送達之日起7天后視為變更工程價款報告已被確認。共11頁，當前第7頁1234567891011

　　27．3 工程師不同意承包人提出的變更價款，按本合同關于爭議的約定處理。

　　27．4 工程師確認增加的工程變更價款作為追加合同價款，與工程款同期支付。

　　第十一部分竣工驗收

　　28．竣工驗收

　　28．1 工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告；工程驗收以發包人確認的工程施工圖紙、設備說明書、項目施工方案及整體調試和驗收計劃、有關變更的書面文件為依據驗收。

　　28．2 發包人收到竣工驗收報告后5天內組織有關單位驗收，并在驗收后5天內給予認可或提出修改意見。承包人按要求修改，并承擔由自身原因造成修改的費用。

　　28．3 發包人收到承包人送交的竣工驗收報告后5天內不組織驗收，或驗收后5天內不提出修改意見，視為竣工驗收報告已被認可。

　　28．4 工程竣工驗收通過，承包人送交竣工驗收報告的日期為實際竣工日期。工程按發包人要求修改后通過竣工驗收的，實際竣工日期為承包人修改后重新遞交竣工驗收報告的日期。

　　28．5 發包人收到承包人竣工驗收報告后5天內不組織驗收，從第6天起承擔工程保管及一切意外責任。

　　28．6 中間交工工程的范圍和竣工時間，由雙方約定，其驗收程序按本條28．1款至28．5款辦理。

　　28．7 因特殊原因，發包人要求部分單位工程或工程部位甩項竣工的，雙方另行簽訂甩項竣工協議，明確雙方責任和工程價款的支付方法。

　　28．8 工程未經竣工驗收或竣工驗收未通過的，發包人不得使用。發包人強行使用時，由此發生的質量問題及其他問題，由發包人承擔責任。

　　28．9 工程竣工驗收符合合同規定的驗收標準后，發包方不得因其他經濟糾紛拒絕付款給承包人。

　　29．質量保修

　　29．1 本工程保修期自通過竣工驗收之日起計算，保修期為壹年；設備或子系統按廠方提供的保修條款執行，合同另附部分原廠家質保和售后服務說明。

　　29．2 保修責任范圍：凡屬于承包方施工及承包方負責的器材質量原因造成的系統故障，屬承包方保修責任范圍，承包方免費維修。

　　第十二部分違約、索賠和爭議

　　30．違約

　　30．1 發包人（甲方）違約。當發生下列情況時，發包人應承擔違約責任，并賠償因其違約給承包人造成的經濟損失，順延延誤的工期：

　　1）本合同第23條提到的發包人不按合同約定支付工程進度款，導致施工無法進行；

　　2）本合同第23條提到的發包人無正當理由不支付工程竣工結算價款；

　　3）發包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　4）發包人沒有按照合同付款條件及時付款給承包人工程款項，每拖延一日，按照應付款項的萬分之一支付給承包人利息。

　　30．2 承包人（乙方）違約。當發生下列情況時，承包人承擔違約責任，并賠償因其違約給發包人造成的損失：

　　1）因承包人原因不能按照合同約定的竣工日期或工程師同意順延的工期竣工；

　　2）因承包人原因工程質量達不到合同約定的質量標準；

　　3）承包人不履行合同義務或不按合同約定履行義務的其他情況。

　　4）承包人不按工期竣工的，每逾期一日，按未竣工工程造價的萬分之一支付違約金，但違約金額總金額不超過本合同總金額。共11頁，當前第8頁1234567891011

　　30．3 一方違約后，另一方要求違約方繼續履行合同時，違約方承擔上述違約責任后仍應繼續履行合同。

　　31．索賠

　　31．1 當一方向另一方提出索賠時，要有正當索賠理由，且有索賠事件發生時的有效證據。

　　31．2 發包人未能按合同約定履行自己的.各項義務或發生錯誤以及應由發包人承擔責任的其他情況，造成工期延誤和（或）承包人不能及時得到合同價款及承包人的其他經濟損失，承包人可按下列程序以書面形式向發包人索賠：

　　1）索賠事件發生后7天內，向工程師發出索賠意向通知；

　　2）發出索賠意向通知后7天內，向工程師提出延長工期和（或）補償經濟損失的索賠報告及有關資料；

　　3）工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后，于3天內給予答復，或要求承包人進一步補充索賠理由和證據；

　　4）工程師在收到承包人送交的索賠報告和有關資料后3天內未予答復或未對承包人作進一步要求，視為該項索賠已經認可；

　　5）當該索賠事件持續進行時，承包人應當階段性向工程師發出索賠意向，在索賠事件終了后7天內，向工程師送交索賠的有關資料和最終索賠報告。索賠答復程序與31．2．3、31．2．4規定相同。

　　31．3 承包人未能按合同約定履行自己的各項義務或發生錯誤，給發包人造成經濟損失，發包人可按上述31．2款確定的時限向承包人提出索賠。

　　32．爭議

　　32．1 發包人承包人在履行合同時發生爭議，可以和解或者要求有關主管部門調解。當事人不愿和解、調解或者和解、調解不成的，雙方約定向_________仲裁委員會提請仲裁或向人民法院提起訴訟。

　　32．2 發生爭議后，除非出現下列情況的，雙方都應繼續履行合同，保持施工連續：

　　1）單方違約導致合同確已無法履行，雙方協議停止施工；

　　2）調解要求停止施工，且為雙方接受；

　　3）仲裁機構要求停止施工；

　　4）法院要求停止施工。

　　第十三部分合同解除、生效與終止

　　33．合同解除

　　33．1 發包人承包人協商一致，可以解除合同。

　　33．2 發包人不按合同的約定支付工程款（進度款），雙方又未達成延期付款協議，導致施工無法進行，停止施工超過7天，發包人仍不支付工程款（進度款），承包人有權解除合同。

　　33．3 有下列情形之一的，發包人承包人可以解除合同：

　　1）因不可抗力致使合同無法履行；

　　2）因一方違約致使合同無法履行。

　　33．4 一方依據本條33．1、33．2、33．3款約定要求解除合同的，應以書面形式向對方發出解除合同的通知，并在發出通知前7天告知對方，通知到達對方時合同解除。對解除合同有爭議的，按本合同關于爭議的約定處理。

　　33．5 合同解除后，承包人應妥善做好已完工程和已購材料、設備的保護和移交工作，按發包人要求將自有機械設備和人員撤出施工場地。發包人應為承包人撤出提供必要條件，支付以上所發生的費用，并按合同約定支付已完工程價款。已經訂貨的材料、設備由訂貨方負責退貨或解除訂貨合同，不能退還的貨款和因退貨、解除訂貨合同發生的費用，由發包人承擔，因未及時退貨造成的損失由責任方承擔。除此之外，有過錯的一方應當賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　33．6 合同解除后，不影響雙方在合同中約定的結算和清理條款的效力。

　　34．合同生效與終止

　　34．1 本合同雙方簽字蓋章后生效。

　　34．2 除第十一部分第29款外，發包人承包人履行合同全部義務，竣工結算價款支付完畢后，本合同即告終止。

　　34．3 合同的權利義務終止后，發包人承包人應當遵循誠實信用原則，履行通知、協助、保密等義務。

　　第十四部分其他

　　35．合同文件及解釋順序

　　35．1 合同文件應能相互解釋，互為說明。組成本合同的文件及優先解釋順序如下：

　　1）合同書

　　2）圖紙

　　3）投標書（包括技術解決方案書、施工組織方案書、設備清單及報價）及其附件

　　4）招標文件

　　5）工程質量保修條款

　　6）標準、規范及有關技術文件

　　合同履行中，發包人承包人有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。

　　35．2 當合同文件內容含糊不清或不相一致時，在不影響工程正常進行的情況下，由發包人承包人協商解決。雙方也可以提請負責監理的工程師做出解釋。雙方協商不成或不同意負責監理的工程師的解釋時，按本協議書關于爭議的約定處理。

　　36．語言文字和適用法律、標準及規范

　　36．1 語言文字：本合同文件使用漢語語言文字書寫、解釋和說明。

　　36．2 適用法律和法規：本合同文件適用國家的法律和行政法規。需要明示的法律、行政法規是：《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國招投標法》、《建筑法》。

　　36．3 適用標準、規范

　　1）適用標準、規范的名稱：《居住小區智能化系統建設要點與技術導則》（修訂稿）、、《智能建筑工程質量驗收規范》（征求意見稿）、《智能建筑設計標準》、《建筑通用布線國際標準》、《商用建筑布線標準》、《建筑與建筑群綜合布線系統工程設計規范》、《建筑與建筑群綜合布線系統工程驗收規范》及地方現行的工程施工驗收規范。

　　2）發包人提供標準、規范的時間：開工前。

　　3）所發生的購買、翻譯標準、規范或制定施工工藝的費用，由發包人承擔。

　　37．圖紙

　　37．1 發包人應在簽訂合同時向承包人提供一套最終版電子版建筑平面圖，承包人在開工前一周內向發包人提供兩套圖紙。發包人需要增加圖紙套數的，承包人應代為復制，復制費用由發包人承擔。發包人對工程有保密要求的，應在協議書中提出保密要求，保密措施費用由發包人承擔，承包人在約定保密期限內履行保密義務。

　　37．2 承包人未經發包人同意，不得將本工程圖紙轉給第三人。工程質量保修期滿后，除承包人存檔需要的圖紙外，應將全部圖紙退還給發包人。

　　37．3 承包人應在施工現場保留一套完整圖紙，供工程師及有關人員進行工程檢查時使用。

　　38．不可抗力

　　38．1 不可抗力包括因戰爭、動亂、空中飛行物體墜落或其他非發包人承包人責任造成的爆炸、火災，以及雙方約定的風雨、雪、洪、震等自然災害。

　　38．2 不可抗力事件發生后，承包人應立即通知工程師，并在力所能及的條件下迅速采取措施，盡力減少損失，發包人應協助承包人采取措施。工程師認為應當暫停施工的，承包人應暫停施工。不可抗力事件結束后48小時內承包人向工程師通報受害情況和損失情況，及預計清理和修復的費用。不可抗力事件持續發生，承包人應每隔7天向工程師報告一次受害情況。不可抗力事件結束后14天內，承包人向工程師提交清理和修復費用的正式報告及有關資料。共11頁，當前第10頁1234567891011

　　38．3 因不可抗力事件導致的費用及延誤的工期由雙方按以下方法分別承擔：

　　1）工程本身的損害、因工程損害導致第三人人員傷亡和財產損失以及運至施工場地用于施工的材料和待安裝的設備的損害，由發包人承擔；

　　2）發包人承包人人員傷亡由其所在單位負責，并承擔相應費用；

　　3）承包人機械設備損壞及停工損失，由承包人承擔；

　　4）停工期間，承包人應工程師要求留在施工場地的必要的管理人員及保衛人員的費用由發包人承擔；

　　5）工程所需清理、修復費用，由發包人承擔；

　　6）延誤的工期相應順延。

　　38．4 因合同一方遲延履行合同后發生不可抗力的，不能免除遲延履行方的相應責任。

　　39．合同份數

　　本合同正本一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等的法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________乙方（蓋章）：_________

　　地址：_________________

　　法定代表人：___________

　　委托代理人：___________

　　電話：_________________

　　傳真：_________________

　　開戶銀行：_____________

　　賬號：_________________

　　_________年____月____日

　　簽訂地點：_____________

工程合同篇2

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方：(以下簡稱乙方)

　　為了認真貫徹執行國家安全生產方針和勞動安全法規，加強對施工現場安全生產的管理，落實安全生產責任制，切實做好安全生產，文明施工，經甲、乙雙方協商，對乙方承建的酉溪鎮福源金城商住樓A、C棟工程，簽訂以下安全生產責任制合同：

　　一、乙方應對工人加強安全生產教育，落實到人。乙方應班前班后對所屬工人進行學習和教育，熟悉安全技術操作規程，使工人牢固樹立“安全第一，預防為主”，珍愛生命的思想，強化安全施工管理和監督。

　　二、乙方必須服從甲方現場管理人員的安排指揮。甲方有權在施工現場對各班組進行安全檢查，對違反建筑安全技術操作規程的班組進行處理，直至其整改合格后方可進行下道工序施工;對施工現場發現有不安全的隱患，有權停工整頓;對違章指揮和違章作業的工人，有權給予批評教育和經濟處罰。

　　三、乙方班組和甲方現場管理人員要向工人宣傳《安全生產紀律》、《十項安全措施》、《施工現場十不準》等有關安全生產施工規定，講解建筑安全技術操作規程，使工人高度重視“安全第一”的思想，切實做好“三寶”、“四口”、“五臨邊”的安全防護設施的搭設，并達到安全施工操作規范驗收標準，確保安全施工順利進行。

　　四、乙方在操作中，應堅守工作崗位，嚴禁酒后操作。工人進入施工現場，必須佩戴安全帽、禁止穿拖鞋、打赤腳、穿裙子和喇叭褲，在沒有防護設備的高空必須系好安全帶。乙方應對安全帽、安全帶、安全網進行定期檢查，不符合要求的，嚴禁使用;對施工現場的腳手架、防護施工、安全標示和警示牌不得擅自拆動，需要拆動的，要經工地施工、安全管理負責人同意。同時施工現場要教育工人嚴守安全生產紀律，對違反安全技術操作規程和安全生產紀律的.工人要嚴肅處理，即無安全帽的罰款20元，酒后杜絕上崗。乙方要建立健全安全生產規章制度和安全操作規程，新工人和學徒工上崗前必須進行安全技術培訓，使其懂得本崗位的安全技術操作規程，堅決杜絕老弱病殘人員上崗，認真落實安全員和各種工人崗位責任制;同時，施工現場負責人要親自組織安全員和班組長在施工現場每月搞一次安全大檢查，每周進行一次安全知識學習，發現問題及時整改。以上規定必須絕對嚴格遵守，不得有誤，并嚴格按照《文明工地》的八條標準，搞好文明施工，向安全要效益，向安全要信譽。

　　五、若乙方有經濟處罰的，每月兌現，在各班組結算進度款中扣出，甲方作安全教育費用處理，乙方不得以任何理由拒付。

　　六、此協議一式三份，甲、乙雙方和現場各執一份，具有同等法律效力。

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　甲乙雙方按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑工程承包合同條例》規定的原則，結合房屋建設的實際情況，經過協商，達成如下協議。

　　一、工程概況：

　　1、甲方準備在xxxx新建x間x層帶尖子的房屋一棟。經與乙方接觸、洽談、協商，決定將其房屋建筑工程(房屋從主體結構開始到粉刷完畢)承包給乙方進行施工建設，工程從xxx年月日開始動工，至xxx年月日竣工;房屋建設采用費用包干制的形式;乙方按照甲方的'圖紙保質保期來進行施工。

　　2、采取費用包干的方式。乙方負責房屋建筑時所需的設施(比如：腳手架、跳板等)，甲方負責材料的供應;工程開工，從協議簽定之日開始，歷時天內完成;房屋建筑總面積平方米，按每平方元計算，費用金額共計元整。

　　3、付款方式：主體結構工程完工，甲方應向乙方支付工程款的50﹪，即(金額大寫)：_____________元;待工程完工后，經甲方驗收合格，付清工程的余下款項。

　　二、質量要求：

　　1、工程驗收標準，甲方按照下面的規定執行。

　　2、施工中，乙方應按照甲方的要求進行施工，主體結構建設時，墻體要垂直、整體平整，所有的門及門窗的安放與墻體成一條線;粉刷時墻體厚度均勻，無裂縫，內墻面達到整體水平、平整、無裂縫，門及門窗與墻接觸地方的粉刷看不到縫隙，天面要達到厚度均勻，無裂縫，所有刷白顏色均勻，大門墻體及衛生間的瓷磚要平整完好的粘貼，達到水平;陰陽角與墻體成一條線，與墻面垂直或平行;房屋四周要進行雨水排除的處理，待工程全部結束后，甲方進行竣工驗收。

　　三、安全問題：

　　工程施工現場的安全由乙方自行完全負責，若發生安全事故由乙方完全負責，承擔一切責任，甲方概不負責，沒有任何法律責任。

　　需要說明：

　　五、本合同一式二份，雙方各執一份。本合同自XX年__月__日簽定之日起生效。

　　甲方(簽字蓋章)

　　乙方(簽字蓋章)

　　甲方(簽字蓋章)

　　雙方證明人(簽字蓋章)

　　乙方(簽字蓋章)

　　200 年月日

工程合同篇4

　　根據《中華人民共和國合同法》，委托方和承攬方雙方經平等協商同意，自愿簽訂本合同，共同遵守本合同所列條款。

　　委托方：

　　承攬方：

　　承攬方的義務：

　　1。承攬方按照委托方的要求將委托方提供的_____資料，進行錄入，并確保在_____工作日內完成_____數據。承攬方應按照委托方的要求，及時取稿、送稿，若由于委托方提供資料間斷或程序問題造成的時間延誤，承攬方不負任何責任。

　　2。承攬方應確保所錄數據錯誤率低于_____，如出現無法辨認或沒有把握的字應作標注，但不能算為錯誤。

　　3。承攬方隨時接受委托人檢驗和抽查，如有錯誤，承攬方應按委托方要求及時修改。

　　4。為確保數據的安全和原始數據的安全，承攬方應指定專人進行數據管理及備份。同時提供專門存放原始資料的`房間和文件柜。

　　委托方的義務：

　　1。委托方應提供錄入軟件平臺與錄入工作相關的軟件技術支持，委托方有義務安裝并調試錄入所需的錄入平臺。

　　2。委托方應在承攬方交付工作成果起兩個工作日內，對承攬方所交付的工作成果進行驗收，若有異議應及時提出，要求承攬方并及時修改錯誤，返回委托方，若在兩個工作日內沒有提出異議，雙方應視為所錄數據為合格數據產品。

　　3。委托方在工程進行期間，如確保每次取送的錄入工作量，達到500元的錄入費用，承攬方應免除取送費，按實際錄入費用計算。

　　結算標準：

　　付款方式：委托方應在承攬方開工之前，交付總工程款的_____作為工程預付款，在承攬方交付電子成果后，七個工作日內以支票或現金的形式結清全款。或當工程款累計超過_____元時，結清本次全款。當工程進行中委托方提供資料間斷達_______天時，視為工程結束，應結清已作的工程款項。

　　付款期限：如委托方延期付款，承攬方有權，按每天加收總工程款的_______%，作為給承攬方的補償。

　　我國《合同法》第266條規定：

　　“承攬方應當按照委托方的要求保守秘密，不得留存復制品或者技術資料。”如果承攬方違反了保密義務，給委托方造成了經濟損失，委托方有權向承攬方要求經濟賠償及訴訟于法律。

　　1。保密的內容和范圍

　　（1）凡涉及委托方技術信息和經營信息，包括但不限于產品的制作方法、技術，數據，程序，設計、客戶名單，貨源情報，招投標文件，營銷計劃，經營決策等他商業秘密，均屬保密內容。

　　（2）凡以直接、間接、口頭或書面等形式提供涉及保密內容的行為均屬泄密。

　　2。雙方的權利與義務

　　（1）承攬方應自覺維護本委托方的利益，嚴格遵守本委托方的保密規定。

　　（2）承攬方不得向任何單位和個人泄露所掌握的商業秘密事項；

　　（3）承攬方不得利用所掌握的商業秘密牟取私利；

　　（4）承攬方不得將工作中獲取或研制開發中的商業秘密據為己有，有關資料、圖紙、樣品不得私自留存待工程結束后必須全部割除。

　　（5）承攬方應在結款后_______小時內，徹底割除本次工程的所有數據。

　　此合同一式兩份，雙方各持一份，如有未盡事宜，雙方友好協商解決。協商不成將向有關法律部門申請裁決。此合同至簽字之日起生效。

　　委托方代表人：承攬方代表人：

　　單位蓋章：單位蓋章：

　　年月日年月日

工程合同篇5

　　發包方：**建筑工程公司（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　擔保方：（以下簡稱丙方）

　　甲、乙、丙三方就乙方承包經營甲方承建的工程項目，丙方為乙方的承包經營提供不可撤銷連帶責任的保證擔保事宜，經三方協商一致，訂立以下條款，以資三方共同遵照履行。

　　第一章總則

　　第一條甲方已于年月日與（以下簡稱“建設方”）簽訂工程《建設工程施工合同》，為便于該工程施工，甲方特成立**建筑工程有限公司項目經理部。

　　第二條甲方經公司內部人員招投標，同意乙方以包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包違約責任、包項目盈虧的承包方式，承包經營**建筑工程有限公司項目經理部。

　　第三條本合同簽訂并生效后，甲方委任乙方為**建筑工程有限公司項目經理部的負責人，乙方有權依照本合同的約定，自主經營該項目經理部。

　　第四條乙方確認，已完全了解和認可甲方與建設方簽訂的工程《建設工程施工合同》，并確保有能力履行甲方向建設方所應承擔的各項權利和義務，承擔該項目的全部經營風險。

　　第二章承包內容

　　第五條承包范圍：甲方與建設方簽訂的《建設工程施工合同》及補充協議等文件的所有責、權、利。

　　第六條承包方式：包工、包料、包安全、包質量、包文明施工、包項目債權債務、包違約責任、包項目盈虧的總承包方式。

　　第七條承包期間：自本合同簽訂之日起至甲乙雙方按本合同約定對本項目結算完畢之日止。

　　第八條承包費用：乙方按承包工程項目結算總價款的 %（其中承包費為 %；稅金為 %）向甲方支付承包費。

　　第九條承包費的支付時間及方式：甲方在建設方支付的每筆工程款到賬時，按本合同第八條的約定扣除承包費用。甲方在扣除承包費用后，向建設方出具建安發票。

　　第十條勞保基金的返還：

　　第三章承包管理

　　第十一條鑒于建設工程的特殊性，為防范甲乙雙方在施工期間出現經營風險，達到甲乙雙方承包雙贏的經營目的，甲方有權對乙方承包的工程項目進行管理，乙方有權在甲方的管理下自主經營。

　　第十二條人員管理：

　　1、甲方負責委派公司的項目經理、財務員、安全員、施工員、質檢員、材料員、資料員、結算員到乙方項目經理部，協助甲方管理該工程項目的相關工作；

　　2、除項目經理、財務員以外，其他甲方負責委派的人員，乙方有權另行選擇外聘有經驗、有能力、有責任心的高素質人才作為項目經理部的相關管理人員，但乙方外聘的以上管理人員，需經甲方考核并備案后，方可聘任進行相關工作；

　　3、甲方委派的管理人員在乙方項目經理部工作期間的工資、勞保福利、工傷事故等費用，由乙方負責并承擔；

　　4、乙方有權自主外聘項目經理部的其他管理人員，并自行承擔所有費用。

　　第十三條工程款及財務管理：

　　1、未經甲方的書面授權，乙方無權以任何形式直接從建設方支取工程款，該項目的所有工程款項，必須經甲方指定的銀行賬戶流轉，甲方發現乙方私自從建設方收取工程款項的，有權從建設方下一筆支付的工程款中扣回，并有權直接扣除或向乙方追究私自收取工程款金額的5%的違約金；

　　2、甲方有權對乙方使用工程款的情況進行監督、審查，乙方需在使用工程款的前三個工作日向甲方申報工程款使用計劃，除乙方項目經理部的管理費用以外，甲方原則上需將工程款直接支付給收款人；

　　3、乙方每月28日前需向甲方書面申報工程款的回款計劃、項目負債情況、項目負債的還款計劃；

　　4、在甲乙雙方就本合同最終結算完畢之前，建設方所支付的工程款必須專款專用，未經甲方書面同意，乙方無權將工程款挪用該工程項目以外的其他用途，否則，甲方有權從下一筆工程款中直接扣回，并有權直接扣除或向乙方追究私自挪用工程款金額的5%的違約金；

　　5、甲方需為乙方提供良好便捷的服務，在工程款到帳后且乙方申報工程款使用計劃后，及時審查，并按照工程款支付的輕重緩急，原則上在三個工作日內支付給各收款單位；

　　6、乙方需建立、健全項目經理部的財務管理和制度，甲方委派的財務人員負責管理乙方的財務，該財務人員有權監督、審查乙方對工程款的使用計劃、使用情況，以及該項目的資產負債情況。

　　第十四條公章管理：

　　1、甲方負責向乙方提供項目經理部公章一枚，該公章經甲方備案后交由乙方使用，乙方承包的項目經理部對外所發生的生產、經營活動，需加蓋甲方備案的公章確認后方可發生法律效力；

　　2、甲方提供的公章，由甲方委派的財務員進行管理，項目部合同及其他文件的蓋章簽署，需由公章管理人員審查、登記后方可進行；

　　3、未經甲方書面授權，乙方無權私自以項目經理部的名義刻制公章，否則，甲方有權追究乙方的法律責任，并要求乙方承擔由此造成的損失。

　　第十五條合同管理：

　　1、乙方需建立、健全合同管理制度，乙方以項目經理部的名義對外簽訂任何包括但不限于合同、承諾書、擔保書等，均需交由甲方審核同意并備案后，方可簽署。不論甲方是否同意簽署，由此所發生的任何經濟、法律責任，均由乙方自行承擔，給甲方造成損失的，乙方負責予以賠償；

　　2、未經甲方書面同意，乙方無權以項目經理部的名義對外簽訂包括但不限于借款合同、擔保合同等與工程施工無關的書面協議。

　　第十六條項目管理：

　　1、乙方需認真、負責的全面管理好該工程的所有施工工作，安全生產，依法、依規進行施工，維護和樹立甲方的良好形象，甲方負責委派項目經理協助乙方負責管理該工程的具體施工工作；

　　2、乙方應及時、妥善處理施工現場以及項目經理部與他人發生的各類糾紛，盡量避免和減少各類損失的發生，并負責承擔由此給甲方造成的損失；

　　3、乙方需嚴格按照甲方與建設方簽訂的施工合同的約定履行各項義務，行使各項權利，避免出現違約行為；

　　4、乙方應認真做好施工期間的簽證、索賠、工程延期等工作，完善和彌補施工合同簽約時所存在的對甲方的不利因素，爭取創造最大的經濟效益，避免出現虧損。

　　第四章雙方的權利和義務

　　第十七條甲方的權利和義務：

　　1、為乙方的施工提供優質、高效、便捷的服務；

　　2、協助乙方與項目的建設方和其他各部門進行工作聯系和業務溝通；

　　3、協助乙方處理質量事故和安全事故；

　　4、協助乙方組織項目的工程竣工驗收；

　　5、為項目部及時傳達和轉發有關部門的文件和要求；

　　6、每月定期對乙方的工程進行質量、安全等方面進行指導、監督和檢查；

　　7、甲方有權隨時對乙方的施工進行有必要的監督管理，該管理包括但不限于工程款的流轉、工程施工進度、工程款的支付情況、項目部的資產與負債情況、工程的文明與安全施工等；

　　8、甲方有權按本合同的其他約定對乙方進行專項管理。

　　第十八條乙方的權利和義務：

　　1、維護甲方的公司形象和聲譽，對其承包的工程的'工期、工程質量、安全與文明施工等，均需達到建設方和相關管理部門的規定要求，對不符合要求的項目，必須及時予以整改，直至達到相關要求，且自行承擔整改費用；

　　2、接受和配合甲方及建設方以及上級主管部門對工程進度、工程質量、安全與文明施工等的監督與檢查；

　　3、承擔《建筑法》及其他相關法律、法規的相關責任；

　　4、承擔施工期間以及施工完成之后的各項工作，該工作包括但不限于工程竣工驗收、工程的結算、工程的維修、工程所有債權債務、工程的安全事故等，并承擔相應費用；

　　5、承擔甲方與建設方為該工程項目簽訂的所有合同及其他文件的債、權、利；

　　6、承擔本合同約定的相關專項權利和義務。

　　第五章合同的解除

　　第十九條甲乙雙方在本合同以下約定的條件成就后，任何一方均有權單方解除本合同。除此之外，除非甲乙雙方協商一致解除本合同，任何一方均不得在本合同約定之外單方解除合同。

　　第二十條甲方解除合同的條件：

　　1、乙方私自在甲方指定的工程款收款賬戶之外流轉工程款達兩次或者金額累計達壹佰萬元以上的；

　　2、乙方承包的工程給甲方造成兩起以上訴訟、或者訴訟金額在壹佰萬元以上，且乙方無力自行協商解決的；

　　3、乙方拖欠甲方承包費用超過三個月未支付的；

　　4、乙方承包施工的工程項目因安全事故、質量事故等原因，造成甲方上質量簡報、停工整改、不良行為記錄等兩次以上的；

　　5、乙方因拖欠民工工資或其他欠款，出現投訴、影響甲方公司的正常運轉或者被媒體曝光等不良影響達兩次以上的；

　　6、乙方未按本合同的約定接受甲方的管理達兩次以上的；

　　7、乙方將工程款挪作工程以外的用途達兩次以上或者金額累計達壹佰萬元以上的；

　　8、乙方承包的工程項目的建設方、監理方或者其他職能部門書面提出解除乙方職務的文件，且經協商乙方確實不能承包經營該工程項目的；

　　9、乙方承包的工程項目有證據證明將要出現虧損的；

　　10、乙方主動提出或者其行為已證明其無力完成承包工程項目的；

　　11、乙方嚴重違反本合同或者甲方與建設方簽訂的合同、文件的；

　　12、乙方的施工行為嚴重違反我國《建筑法》等相關法律、法規的。

　　第二十一條乙方解除合同的條件：

　　1、擅自與建設方簽訂除施工合同以外的補充合同或者其他有損乙方利息的書面文件的；

　　2、無正當理由扣除乙方除承包費（含稅費）以外的工程款達兩次或者金額累計達壹佰萬元以上的；

　　第二十二條任何一方按本合同的約定提出解除本合同的，甲方均需成立工作組接管該工程項目，并確保工程的順利進行。

　　第二十三條甲方在接管該工程項目后7個工作日內，應該派專人與乙方辦理結算事務。如因乙方的原因造成甲方解除合同的，乙方僅有權收回對該承包工程的實際投入（應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等），甲方在工程完工且工程結算款到賬后14個工作日內返還給乙方。如因甲方原因造成乙方解除合同的，甲方應向乙方返還對該承包工程的實際投入（應按實扣除乙方施工期間出現的虧損、負債、各項違約責任等），并按返還金額的3%向乙方支付補償金。

　　第六章合同的結算

　　第二十四條乙方承包的工程結算總價款到甲方公司后，甲乙雙方辦理本合同的結算事務。乙方應根據該工程的資產負債情況向甲方提交結算報告，甲方應在14個工作日內審計完畢。甲方扣除乙方應繳納的承包費、稅費、應付款、賠償金、違約金等費用后，余款在結算完畢后14個工作日內全額支付給乙方。

　　第七章合同的擔保

　　第二十五條本合同項下所發生的包括但不限于承包經營項目的虧損、承包費、稅費、材料及民工工資等欠款、賠償金、違約金、甲方實現債權的費用等，由丙方為乙方向甲方提供不可撤銷的連帶責任的保證擔保。

　　第二十六條丙方的擔保期限為本合同簽訂之日起至本合同結算完畢滿兩年之日止。

　　第八章其他約定

　　第二十七條乙方承包期間，其他第三方因該工程項目向甲方提起訴訟的，乙方應及時采取有效的措施解決爭端。如乙方無力解決爭端，造成法院凍結甲方銀行賬戶（基本賬戶）、凍結甲方銀行賬戶資金及其他資產、或者扣劃甲方銀行賬戶資金及處置甲方資產的，乙方和丙方應在法院采取強制措施之日起三日內向甲方提供相等的資金作擔保。乙方和丙方不能提供相等的資金作擔保的，應按凍結、扣劃資金額度或者處置資產價值的日千分之三，向甲方支付自法院采取強制措施之日起至乙方向甲方賠付之日止的賠償金。甲方為訴訟所另行支出的全部費用由乙方承擔。

　　第二十八條甲乙丙三方在履行本合同期間發生糾紛，三方應先協商解決，協商不成，任何一方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　第二十九條本合同一式三份，三方各持一份，各方簽字（蓋章）后生效，并具有同等法律效力。

　　甲方：**建筑工程公司

　　法定代表人：

　　合同簽訂時間：

　　乙方：

　　身份證號碼：

　　合同簽訂時間：

　　丙方：

　　身份證號碼：

　　合同簽訂時間：

工程合同篇6

　　甲方：

　　承包方：

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：三、承包范圍和內容：

　　四、工程造價：單價： m2/元，工程總面積__m2;總造價元。

　　五、工期：本合同簽訂后____天內完成。

　　六、工程質量

　　1、本工程質量經雙方研究要求達到：合格。

　　2、承包方必須嚴格按照施工圖紙、說明文件和國家頒發的建筑工程規范、規程和標準進行施工，并接受甲方派駐代表的監督。

　　3、承包方在施工過程中必須遵守下列規定：由承包方提供的主要原材料、設備、構配件、半成品必須按有關規定提供質量合格證，或進行檢驗合格后方可用于工程;對材料改變或代用必須經甲方單位同意并發正式書面通知和甲方派駐代表簽證后，方可用于工程;

　　七、工程價款的支付與結算

　　本合同簽訂后____日內，甲方支付不少于合同總價的___%備料款，計人民幣____元;承包方在工程竣工驗收后_ _天內，將剩余款項一次結清。

　　八、雙方責任

　　承包方的'責任：工程質量不符合合同規定的，負責無償修理或返工。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金; 工程未經驗收，甲方提前使用或擅自動用，由此而發生的質量或其他問題，由甲方承擔責任。

　　甲方的責任：未能按照合同的規定履行自己應負的責任，除竣工日期得以順延外，還應賠償承包方由此造成的實際損失;工程中途停建、緩建或由于設計變更以及設計錯誤造成的返工，應采取措施彌補或減少損失。同時，賠償承包方由此造成的停工、窩工、返工、倒運、人員和機械設備調遷、材料和

　　構件積壓的實際損失。

　　九、附則

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，本合同自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章即生效;工程竣工驗收符合要求，結清工程款后終止。

　　甲方：(簽字蓋章)

　　承包方：(簽字蓋章)

　　年月日

工程合同篇7

　　甲方（采購方）：

　　乙方（供貨方）：

　　甲方因需要購置一批成品窗簾，根據《合同法》及有關法律法規，經雙方友好協商，簽訂本合同，具體條款如下：

　　第一、工程慨況：

　　1、工程慨況：

　　甲方因需要購置一批成品窗簾，由乙方負責供貨并安裝。

　　2、承包方式：

　　乙方包工包料，不得轉包、分包。

　　3承包內容：

　　詳見附表（窗位及成品清單）。

　　4、工期：，從乙方收到甲方預付款次日起算。

　　第二、工程造價及付款方式

　　1、工程總造價為：

　　2、本合同簽訂時，甲方需預付工程總造價的%即人民幣元，乙方收到甲方預付款后才下單生產。

　　3、工程總造價的%的余款，甲方需在工程驗收完畢后3天內一次性付清給乙方。

　　第三、工程質量要求

　　1、款式、布料以供貨方提供并已經由甲方確認的樣版為準；

　　2、根據紡織品相關標準，不同批次的貨品與樣板存在少量色差，屬于正常現象，甲方不得以此拒收或要求折扣；

　　3、如果因乙方窗戶測量問題導致窗簾無法安裝由乙方負責進行整改，直到驗收合格；

　　4、如因窗簾質量及安裝原因導致的返修，乙方無條件立即給予維修。如因甲方人為損壞情況下，甲方需自行購買其損壞配件。

　　第四、維修年限、范圍、保修條件

　　窗簾布料包修期為2年，人為損壞情況不在保修范圍內。軌道脫落情況保修期為3年。解決問題的時間為2小時內響應，48小時內排除故障。

　　第五、違約責任

　　1、因一方原因，造成合同無法繼續履行時，該方應及時通知另一方，辦理合同終止手續，并由責任方賠償對方因合同終止導致的經濟損失；

　　2、由于乙方原因，安裝質量達不到雙方約定的質量標準，乙方負責修理，甲方不因此而增加或減少結算款。

　　3、由于乙方原因致使合同工期延誤，每延誤一天向甲方支付本合同總價0。1%的處罰金，但不可抗因素引起的工期延誤除外。

　　4、因甲方的.窗戶、墻體有問題或其他原因，致使合同工期延誤的責任應由甲方承擔。

　　第五、本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，具同等法律效力。本合同的附件與本合同具有同等法律效力。

　　甲方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日

工程合同篇8

　　甲方（委托方）：

　　地址：

　　法人代表：

　　乙方（中介方）：

　　身份證號：

　　上述甲方（委托方）委托乙方（中介方）協助甲方為其進行承包建筑工程，達成居間合同如下：

　　一、居間事項：

　　承包建筑工程：乙方協助甲方取得位于項目的工程施工權。

　　二、居間任務：

　　乙方為上述項目，向甲方提供信息、推介服務，負責就工程項目（以下稱該工程項目），引薦甲方和該項目的開發單位直接洽談，并利用自身的社會資源關系開展協調工作，以最終促成甲方與開發商《》簽訂該工程項目的專業承包施工合同、促成甲方取得工程施工權視為居間成功。根據《中華人民共和國合同法》第426條關于“居間人促成合同簽訂成功，委托人應當按約定支付報酬”的規定，甲方依法完成簽訂該工程承包項目合同，甲方同意按如下方式支付居間費：

　　1、當乙方協助甲方，促成甲方與程項目的專業承包施工合同，甲方愿意支付乙方人民幣萬元（稅后）居間費；

　　2、付款時間：在乙方的促成下甲方與簽訂正式施工合同視為居間成功，甲方同時支付居間費萬元人民幣，剩余的居間費用。

　　3、付款方式：甲方須以轉賬的方式支付乙方費用，甲方通過銀行轉入乙方指定的賬戶上（乙方指定帳戶為：行戶名：），其他方式支付或沒有轉入乙方指定的帳戶無效。

　　三、甲方責任和承諾：

　　本居間合同生效后為不可撤消、不可更改、無條件保證兌現。與甲方的其他相關承諾和居間不相抵觸，獨立執行，是甲方全體董事會成員—致的、真實的意思表示，不因公司股權或法人等變更影響，始終有效。乙方促成甲方和何理由單方面終止與乙方的居間（委托）關系，不得私自或另行委托其它代理人、居間方與乙方介紹的該工程發包人進行工程承包相關事項；如有上述情況發生，視為乙方完成代理委托，甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元整（稅后），作為對乙方的補償；并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。如此次乙方為甲方介紹的施工總承包合同不成功，在半年之內，甲方同意不接觸由乙方介紹的該工程發包商任何人接觸；如有任何接觸該工程施工，皆視為乙方的'中介行為成功，甲方同意無條件支付乙方中介費人民幣萬元正（稅后），作為對乙方的補償；并同意對此補償費放棄所有法律權利及話語權。

　　四、甲、乙雙方對本合同有保密的義務，任何一方以任何形式泄露本合同內容，由泄密方承擔一切后果。

　　五、本合同—式兩份，甲乙雙方各執一份，均具同等法律效力。

　　六、有關本合同或在執行本合同中發生的一切爭執，雙方應通過友好協商解決；如協商不成，任何一方可向乙方所在地法院提起訴訟解決。

　　七、甲方是指包括但不限于甲方自身、甲方的分公司、子公司、甲方絕對或相對控股的公司、甲方的股東或者甲方股東所投資的公司等。

　　甲方：乙方：

　　法人代表簽章：簽名：

　　日期：日期：

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-24

工程工程合同【薦】04-19

【熱】工程工程合同04-20

工程工程合同模板07-26