工程合同(經典8篇)
現今社會公眾的法律意識不斷增強，關于合同的利益糾紛越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。合同有不同的類型，當然也有不同的目的，下面是小編精心整理的工程合同8篇，僅供參考，歡迎大家閱讀。
工程合同 篇1
發包方(簡稱甲方)：
承包方(簡稱乙方)：
甲乙雙方根據我國現行有關法律法規和本工程實際情況，于 20xx年 7月雙方本著互相合作精神，為能按時、保質、按量完成承包任務，完善雙方承包關系，并具體明確雙方責任和業務，經雙方討論協商，同意簽訂如下合同條款，如有任何合同內發生事項，雙方均同意按本合同條款執行。互不爭議，如發生合同條款未列明之事項，雙方協商解決，希雙方共同遵守執行。
第一條、工程名稱：大嶺山交通警察監控指揮中心。
第二條、工程地點：大嶺山鎮石大路旁.
第三條、承包范圍：大嶺山交通警察監控指揮中心工程中門窗及玻璃幕墻分項工程：即所有門窗及玻璃幕墻制作安裝;按甲方施工現狀完成設計圖紙內一切項目，并包含以下內容：
1、 所承包項目按設計圖紙、設計變更通知，甲方指定要求和國家現行施工規 范施工程序和操作全部過程;
2、 混凝土梁柱板和墻體內需增加預埋鋼板植筋、固定;
3、圖紙要求樓層或墻體有防火隔離部位制作安裝;
4、門窗、玻璃幕墻與外墻飾面磚和石材接縫處防水處理:
5、施工中所使用材料場內垂直、水平、運輸、裝卸，按甲方要求堆放整齊.
6、建筑垃圾清理和材料堆放到甲方指定位置等掃尾工作。
7、凡因乙方施工原因而造成其他班組額外工程量，均由乙方承擔。
1、 包工包料 包工期、包質量、包安全、包文明施工、包驗收;
第五條、 承包單價：
一、本承包單價按外框制作實際面積計算：
1、50系列平開窗配5厘鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)￥00元㎡);
2、;50系列平開窗配5厘非鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)寫：￥00元㎡);
3、120系列隱框幕墻配6+0.38或0.76+6夾膠與防火玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)：(小寫：￥00元㎡);(即C4、C6、MQ1、MQ4、MQ5、MQ6、MQ7、MQ8、MQ9)
4、120系列隱框幕墻配6+9A+6鋼化中空玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)： (小寫：￥00元㎡);(即MQ2)
5、19厘鋼化吊掛玻璃幕墻每平方米單價為：人民幣(大寫)00元㎡);(即MQ3)
6、鋁合金三軌推拉門配10厘鋼化玻璃每平方米單價為：人民幣(大寫)寫：￥00元㎡);
7、鋁合金百葉窗每平方米單價為：人民幣(大寫)(小寫：￥00元㎡);
8、防火窗每平方米單價為：人民幣(大寫)：(小寫：￥00元㎡)
9、入口處自動感應門(包梁柱制作、安裝、裝飾)總價為：人民幣(大寫)寫：￥00元)承包單價已包括乙方人員和機具進場，完工后清理退場，各種工具和材料價格變動，確保質量、進度、安全措施費和施工人員勞保福利等費用。
1、此單價為達到國家和行業標準驗收合格承包價。
2、如果未達到驗收等級，只按合同單價80%進行結算，并負責整改合格。
3、單項工程未完成驗收批(包括半成品)不計算任何費用;
4、在施工過程中如果乙方在質量、安全、進度方面達不到甲方要求，甲方可勒令乙方停工，清理退場。乙方不得有任何異議;
5、如果乙方施工進度不能按合同和甲方規定時間內完成可施工面無人施工(包括乙方承包范圍掃尾工作及因乙方原因增加額外工程)甲方可轉包給其它隊伍進行施工，如轉包價高于乙方原合同價，其超進部份由乙方承擔，也可由甲方安排其它人員插入施工，按每天每人貳佰元計算。
第七條、付款方式：
一、按完成形相進度付款：
1、完成全部門窗幕墻骨架安裝支付總工程款百分之四十(40%)。
2、完成全部門窗幕墻玻璃(包門窗幕墻扇)安裝，經自檢合格后支付總工程款百分之三十(30%)。
3、竣工驗收合格后30天內支付總工程款百分之二十五(25%)。
4、留總工程款百分之五(5%)，作為保修款，保修期限為一年
第八條、工期要求：
1、 從年月日。共55天;(并以現場施工進度計劃為準)
2、 從甲方通知乙方進場之日起，必須滿足每天10人以上施工作業人員，并根據甲方要求隨時增減。
第九條、工程質量：
1、 按國家現行驗收規范達到合格標準;
2、 乙方所承包施工分項工程，除必須按圖紙施工外，必須符合施工規范標準要求 ，以及會審變更、修改通知要求等。進行大面積施工前，先以樣板引路、超前示范，經驗收合格后方能全面施工，并以樣板標準作為驗收所施工工程標準，不合格者，乙方自動退場，甲方不負任何費用;
3、 如經檢驗不符合質量要求需返工項目，乙方必須立即行返工處理，返工所造成全部費用由乙方承擔(包括人工費、材料費及由于自身質量問題及延誤其他班組進入下道工序施工。致使工期延誤造成間接損失等費用);
第十條、材料要求：
1、 乙方自行采購所用施工材料，必須符合設計圖紙及變更通知和甲方要求.
2、 所有材料必須先提供完整資料和樣品，經甲方和有關單位確用后方可批量采購進場，否則一切責任由乙方自負.
3、 乙方采購所有材料在使用前,由乙方負責檢驗或送有關部門試驗(包門窗三性試驗)并負責其費用,幕墻三性試驗由乙方負責提供成品,其檢測費用由甲方負責(憑發票).
4、 如使用不合格材料而引起一切后果由乙方自負
第十一條、安全防護和文明施工：
1、 乙方對安全施工全面負責，如發生任何安全事故，由乙方承擔責任和費用，工期不順延。
2、 建立健全安全防護和文明施工制度，完善安全防護和文明施工條件，嚴格按照安全防護和文明施工規定組織施工，采取必要安全防護措施，消除事故隱患，自覺接受和配合依法實施監督檢查。
3、 乙方對合同工程安全施工負責，并及時如實報告生產事故。
第十二條、甲方責任：
1、 負責向乙方提供完整施工圖紙，會審記錄及時發送施工過程中設計圖紙變更通知;
2、 負責向乙方進行技術、安全、質量交底;
3、 負責編制施工進度計劃，各工種協調指揮;
4、 材料場、加工場由甲方妥善安排;
5、 甲方派專職施工員負責乙方施工工程質量、進度、工程驗收以及文明施工監督管理工作;
第十三條、乙方責任：
1、無條年服從甲方管理人員對各違章、違紀等事務處理及處罰決定。
2、乙方進場后，班組長應及時收集所有進場人員身份證復印件及照片,辦理花名冊登記，后勤按人數安排宿舍和床位，然后班組長召集所有人員到工地培訓室進行技術交底和安全教育，通過技術交底和教育人員，方可進場施工。
3、乙方每月應發放工資，必須報送一份工資表給甲方，工資表必須跟花名冊一致，否則引發勞資糾紛由乙方自負。
4、乙方必須配備現場施工管理人員配合甲方工作;
5、乙方所有人員必須聽從甲方施工人員對施工過程中技術指導和要求。在具備加班條件情況下，甲方要求加班，乙方不得以任何借口不加班。不服從安排和指揮甲方有權進行經濟處罰和終止合同，或按合同第六條第4、5款執行;
6、在施工過程中未經甲方同意乙方不得將本工程轉包或要求調整承包單價，否則甲方可單方終止合同，由此造成一切后果均由乙方負責;
7、 乙方所有人員應提供身份證復印件、相片和當地派出所要求有關證件，如不具備有關證件而造成違章罰款由乙方負責;
8、 乙方每施工完一道工序或一分部工程，均要甲方和有關施工管理人員驗收同意達到合格標準，方可進行下一道工序，否則由有過錯一方負責。 第十四條、獎罰規定：
1、 按合同工期工程延期完工每逾期1天，由乙方付給甲方每項(甲方進元/天違約金;
2、 乙方在施工過程中要做到工完場盡及時清理，如有建筑垃圾堆積。給予罰款，若耽誤下一工序施工得加重罰款。罰款金額以主管施工或質量人員開具罰款單為準，乙方無條件接受處罰;
3、 乙方能準時按合同質量提早完成，甲方給予適當獎勵;
4、 乙方在施工過程中，提出合理化建議節約成本，甲方適當給予獎勵;
5、 乙方保證在施工場地內不發生治安犯罪案件，若發生交由公安處理，一切后果由乙方負責。
第十五條、工地管理規定：
1、 乙方借用甲方機具材料需征求甲方同意并妥善保管，因乙方管理使用不當而損失機具材料，按該物質三倍價值賠償;
2、 發現乙方有損害甲方聲譽、利益、作風不當人，不聽從甲方教育勸告，甲方有權力開除其人，嚴重送有關部門處理并給予罰款(最少不低于伍佰元);
3、 不準打架、滋事，否則無論理由是否，每一次雙方均罰款伍仟元，兩次以后加倍處罰，由班組負責，情節嚴重者移送公安機關處理;
4、 未經甲方批準自行團體性停工，甲方扣乙方停工人數每人每天壹佰元整。連續三天停工，甲方有權終止合同，工資結算按本合同每六條第4、5款執行;
5、 乙方人員在施工期間必須遵守工地有關守則(包括簽合同后工地所有守則)防火安全制度、文明施工規定，違者視其情節輕重罰款(最少不低于貳佰元整)，由此造成損失均由乙方負責;
6、 因違反操作規程，造成自身與他人傷害，一切責任由當事人承擔。
7、 施工場地和宿舍范圍一律不準孕婦、兒童內進和居住，違者罰款每人 元/天，在該班組內扣除;
8、 宿舍區內嚴禁黃、賭、毒出現，一經發現罰款元/人，并送公安部門處理。
第十六條、進退場規定：
1、 按甲方指定日期、人數進場，超出時間，視乙方棄權，所簽合同無，甲方可自行另簽合同;
2、 完工后，乙方按甲方指定日期退場;
3、 工人退場必須請示甲方有關人員檢查行李，如無可疑物品方許離開工地，否則后果自負;
4、本全同經雙方簽字后生效，至工程驗收結算款付清后自行失效。 本合同一式二份，甲、乙方各持一份，具有同等法律效力。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程合同 篇2
一、案件要旨
本案要旨為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，這涉及到民事訴訟中的一項基本原則，即“一事不再理”原則，判斷是否適用該原則，主要依據：訴訟標的是否一致，訴訟請求是否一致，當事人是否一致，爭議事項是否一致，應當就具體案件結合當事人的具體訴訟請求及其依據，以及行使處分權的具體情況進行綜合判斷。
20xx年4月22日，被告與原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。” 該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容； 另經法院對被告當時主管工程的負責人查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。
本案的爭議焦點主要為，原告的起訴行為是否構成重復起訴，一審法院審理認為，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，二審法院審理認為，洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。
二、案件來源
河南省孟津縣人民法院（20xx）孟民一初字第21號，河南省洛陽市中級人民法院（20xx）洛民終字第1699號
三、基本案情
被告在承攬華陽洛陽（孟津）電廠公用區基樁工程期間，于20xx年4日22日和原告簽訂《鉆孔樁施工協議書》一份，施工結束后，于20xx年5月10日雙方簽訂了《施工結算協議書》，合計工程結算數額為163972.02元，協議約定在被告收到業主工程款30日內支付給原告。在該結算協議的空白部分，原告自己“備注：挖夾層、二次成孔、誤工等計捌萬肆千叁百叁拾元整，本表結算未結算。”該結算協議由被告法定代表人及施工工地負責人和原告本人分別簽名。由于被告未能按照結算協議支付原告的工程款，原告于20xx年11月16日向法院起訴立案，要求被告支付所欠工程款153972.02元。法院以（20xx）孟會民初字第59號調解書調解結案，調解書所確定的工程款數額153972.02元被告已履行完畢。審理中經調閱法院（20xx）孟會民初字第59號案卷材料，該卷宗材料中從原告的起訴狀（標的153972.02元）、調解筆錄及調解協議中，均未涉及和顯示原告本次所起標的任何內容；另經法院對被告當時主管工程的負責人（且又是（20xx）孟會民初字59號案件被告的訴訟代理人）查實，原告在（20xx）孟會民初字第59號案件中起訴的數額，不包括原告本案所起訴的數額，被告仍下欠原告零雜工程等其他工程款未支付，但具體數額不能確定。現原告為要求被告應支付所欠零雜施工工程款84330元及利息，向法院提起了訴訟，但原告在庭審中僅提供由被告施工負責人簽名的增加零雜工程款數額便條復印件13張，共計款49550元。
四、法院審理
一審法院認為：審理中雙方對本案的爭執焦點，一是原告現要求被告所支付的工程款在（20xx）孟會民初字第59號案件中是否一并審理，原告本次起訴的工程款數額84330元能否認定；二是原告本次起訴是否超過訴訟時效。針對上述雙方所爭執的各焦點問題，在審理中，原告稱該84330元的零雜工程款算帳憑據在合計后，原件全部交給了被告單位孟某，且被告處所存的《施工結算協議書》原件中同樣有此欠款數額的備注，由于原告不能提供存放在被告處的該《施工結算協議書》原件，在被告不予認可又不提供該結算協議原件的情況下，按照庭審中原告提供的證據，法院結合上述對被告主管工程負責人核實的基本事實及本案的具體情況，原告現要求被告支付所欠施工中的零雜工程款，事實存在，理由成立，但因原告不能提供零雜工程款84330元具體數額的原始結算憑據，按照庭審中原告提供的相關證據，對被告所欠零雜工程款數額應認定為49550元，超出部分，證據不足，不能認定。原告要求被告支付利息，因雙方無明確約定，利息可從原告起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行期限屆滿之日止。審理中，被告抗辯稱不欠原告工程款及原告起訴已超過訴訟等，理由不足法院不予采納。依據《中華人民共和國合同法》第六十條、第一百零九條之規定，判決如下：一、被告洛陽市基礎工程有限公司于判決書生效后十日內一次性支付原告楊治安工程款49550元及利息。利息從起訴之日（20xx年11月24日）起，按中國人民銀行同期貸款利率計算至判決書限定履行之日止。二、駁回原告楊治安其他訴訟請求。
二審法院審理認為：洛基公司與楊治安在對華陽電廠工程進行結算時，形成的結算協議書一式二份，楊治安一審庭審時出示了該結算協議書原件，現洛基公司認為協議上手寫部分內容是楊治安單方添加，但其并未提供自己所持有的結算協議書來證明自己的主張，也未提供證據證明挖夾層等附屬工程不是楊治安所干。而且一審法院在對當時的項目負責人朱遵壽所做的調查的筆錄中，朱遵壽明確表示挖夾層等附屬工作是楊治案所干，只是工程款具體數額記不清，并證明之前調解結案的案件中工程款不包括本案所訴爭的工程款。同時，一審法院也查閱了該院（20xx）孟會民初字第59號案件卷宗材料后，認定楊治安本案所主張的'工程款并不包含在之前調解結案的案件中。而且孟津法院（20xx）孟會民初字第59號調解書中并無洛基公司所稱的“無論有無其他債權債務、無論有多少債權債務雙方都已全部結清”內容。因此，洛基公司認為楊治安屬重復訴訟，其并不欠楊治安工程款的主張，法院不予支持。根據雙方所簽訂的結算協議上備注內容顯示洛基公司欠楊治安84330元，一審法院判令洛基公司支付楊治安工程款49550元，楊治安并未提起上訴，視為其認可該49550元工程款數額，故本院對此予以維持。洛基公司稱朱遵壽不是項目負責人，不能代表其公司，以及閆水利不是其公司職工的主張，其并未提供證據證明，而且在雙方所簽訂的施工協議中朱遵壽明確作為洛基公司項目負責人予以簽名，故對此上訴主張，法院不予采信。()綜上，上訴人的上訴理由，不能成立，依據《中華人民共和國民事
訴訟法》第一百五十三條第一款第（一）項之規定，判決如下：
駁回上訴，維持原判。
五、與本案及類似案例相關的法規索引
《中華人民共和國民事訴訟法》
第一百一十一條 人民法院對符合本法第一百零八條的起訴，必須受理；對下列起訴，分別情形，予以處理：
（一）依照行政訴訟法的規定，屬于行政訴訟受案范圍的，告知原告提起行政訴訟；
（二）依照法律規定，雙方當事人對合同糾紛自愿達成書面仲裁協議向仲裁機構申請仲裁、不得向人民法院起訴的，告知原告向仲裁機構申請仲裁；
（三）依照法律規定，應當由其他機關處理的爭議，告知原告向有關機關申請解決；
（四）對不屬于本院管轄的案件，告知原告向有管轄權的人民法院起訴；
（五）對判決、裁定已經發生法律效力的案件，當事人又起訴的，告知原告按照申訴處理，但人民法院準許撤訴的裁定除外；
（六）依照法律規定，在一定期限內不得起訴的案件，在不得起訴的期限內起訴的，不予受理；
（七）判決不準離婚和調解和好的離婚案件，判決、調解維持收養關系的案件，沒有新情況、新理由，原告在六個月內又起訴的，不予受理。
工程合同 篇3
發包方(甲方)：
承包方(乙方)：
根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，甲、乙雙方在平等、自愿的基礎上，就甲方將該村魚池承包給乙方使用，乙方承包甲方魚池事宜，為明確雙方權利義務，經協商一致，訂立本合同。
第一條 甲方保證所發包的魚池合法有效。
第二條 魚池的坐落、面積。
1、甲方發包給乙方的魚池位于莫旗漢古爾河鎮三合村二組東北角。
2、發包魚池面積共 平方米。
第三條 發包期限、用途
1、該魚池承包期共 年。自 年 月 日起至 年 月 日止。
2、乙方向甲方承諾，該魚池僅作為 使用。
3、承包期滿，甲方有權收回發包魚池，乙方應如期交還。 乙方如要求繼續承包，則必須在承包期滿一年之前書面通知甲方，經甲方同意后，重新簽訂承包合同。甲方繼續發包該魚池時，乙方有優先權。
第四條 租金及支付方式
1、 該魚池每年租金為 元。
租金總額為 元(大寫 萬 仟 佰 拾 元整)。
2、 魚池租金支付方式如下：
乙方一次性繳費， 甲方收款后應提供給乙方有效的收款憑證。
第五條 魚池的.轉包
未經甲方同意，乙方不得轉包該魚池。
第六條 乙方違約責任
承包期間，乙方有下列行為之一的，甲方有權終止合同，收回該魚池。
(1)未經甲方書面同意，將魚池轉包、轉借給他人使用的;
(2)未經甲方書面同意，擴建該魚池;
第七條 本合同自雙方簽(章)后生效。
第八條 本合同及附件一式 份，由甲、乙雙方各執2份。具有同等法律效力。
甲方： 乙方：
簽約日期：年 月 日
簽約日期：年 月 日
工程合同 篇4
建設單位：_________，以下簡稱甲方；
設計單位：_________，以下簡稱乙方。
根據建設工程勘察設計管理條例的規定，鑒于乙方具有符合國家規定的資質等級來承攬建設工程設計業務，經友好協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
一、工程名稱
甲方委托乙方承擔_________工程的設計項目，建筑安裝面積為_________平方米，建設地點在_________。
二、甲方義務
1、在工程開工前，甲方應組織施工單位，與乙方進行設計技術交底；工程俊工后，甲方應通知乙方參加竣工驗收。
2、在設計人員進入施工現場進行工作時，甲方應提供必要的工作條件。
3、甲方必須維護乙方的設計文件，不得擅自修改；未經乙方同意，甲方不得復制，重復使用或擅自擴大建設范圍。甲方有義務保護乙方的設計版權，不得轉讓給第三方重復使用。
三、乙方義務
1、乙方必須按照國家工程建設強制性標準和國家規定的建設工程設計深度要求進行設計，并在_________年_________月_________日以前，向甲方交付設計文件；其中，設計文件一式_________份，技術設計文件一式_________份，施工圖設計文件一式_________份。
2、乙方編制的設計文件，應當滿足編制施工招標文件、主要設備材料訂貨和編制施工圖設計文件的需要；同時編制施工圖設計文件，應當滿足設備材料采購、非標準設備制作和施工的需要，并注明建設工程合理使用年限。
3、乙方對所承擔設計任務的建設項目應配合施工單位進行施工前技術交底，解決施工中的有關設計問題，負責設計變更，參加隱蔽工程驗收和工程竣工驗收。
四、設計費
甲方將乙方提供的設計文件交由3-5家工程公司報價，若上述公司作出的報價均在甲方要求的基礎造價范圍內，甲方一次性付給乙方設計費人民幣_________元。
五、違約責任
1、甲方不按照合同規定向乙方支付設計費，應根據銀行關于延期付款的規定，向乙方償付違約金。
2、由于乙方的原因，延誤設計文件的交付時間，每延誤_________天，乙方應向甲方償付相當于設計費的'_________％的違約金（甲方可在設計費中扣除）。
3、因乙方設計質量低劣引起返工，應由乙方繼續完善設計任務，并視造成的損失浪費大小退還設計費。對于因乙方設計錯誤造成工程質量事故者，乙方應承擔賠償金。
六、其它
本合同自_________年_________月_________日雙方簽章后生效。本合同如有未盡事宜，需經雙方共同協商，作出補充協定，補充協定與本合同具有同等效力。
本合同未盡事項，按我國的法律，法規和規章的規定處理。
本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份。
建設單位（甲方）（蓋章）：_________ 設計單位（乙方）（蓋章）：_________
代表人（簽字）：_________ 代表人（簽字）：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
簽訂地點：_________ 簽訂地點：_________
工程合同 篇5
建設工程施工合同是指發包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程，明確相互權利、義務的協議。依照施工合同，施工單位應完成建設單位交給的施工任務，建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。本文在匯總梳理建設工程領域現行法律法規和司法解釋的基礎上，總結出建設工程施工合同效力的若干情形。
(一)合同無效的情形
1、違法發包的施工合同。違法發包是指建設單位將工程發包給不具有相應資質條件的單位或個人，或者肢解發包等違反法律法規規定的行為。
2、轉包的施工合同。轉包是指施工單位承包工程后，不履行合同約定的責任和義務，將其承包的全部工程或者將其承包的全部工程肢解后以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工的行為。
3、違法分包的施工合同。違法分包是指施工單位承包工程后違反法律法規規定或者施工合同關于工程分包的約定，把單位工程或分部分項工程分包給其他單位或個人施工的行為。
4、掛靠的施工合同。掛靠是指單位或個人以其他有資質的施工單位的名義，承攬工程的行為。
5、“三無”工程的施工合同。發包人與承包人簽訂未取得土地使用權證、未取得建筑工程規劃許可證、未辦理報建手續的“三無”工程施工合同。
6、沒有按國家規定的程序和國家批準的投資計劃的建設項目的施工合同。
7、低于建設工程成本價所簽訂的施工合同。
8、與經中標備案的合同實質性條款背離的施工合同。
9、違法建筑工程的施工合同。
10、施工總承包資質企業、專業分包資質企業作為勞務分包人簽訂的勞務分包合同。
11、其他依法應當認定為無效的建設工程施工合同。
(二)不認定合同無效的情形
1、承包人超越資質等級許可的`業務范圍簽訂建設工程施工合同，在建設工程竣工前取得相應資質等級的。
2、具有勞務作業法定資質的承包人與總承包人、分包人簽訂的勞務分包合同。
3、發包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建筑工程規劃許可證、無辦理報建手續的“三無”工程建設施工合同，在審理期間已補辦手續的
4、發包人經審查被批準用地，并已取得建設用地規劃許可證，只是用地手續尚未辦理而未能取得土地使用權證的
5、違反《建設工程規劃許可證》的規定，超規模建設所簽訂的建設工程合同經批準可補辦手續，且無違反其他法律規定的
6、對承包人超越建筑資質等級簽訂的建設工程合同，如承包人具備《施工企業資質等級標準》的規定的可上浮與建設項目的要求相符的等級條件，工程質量符合設計要求并驗收合格的。
7、承包人跨省區或跨市承攬建設工程，但未辦理外來施工企業承包工程許可證手續而訂立的建設工程合同的。
8、未取得施工許可手續的。
9、其他依法不應當認定為無效的建設工程施工合同。
工程合同 篇6
甲方：（以下簡稱甲方)
乙方：（以下簡稱乙方）
根據《中華人民共和國合同法》的規定，甲乙雙方本著平等互惠互利、協調與合作、誠信友好的原則，就建設工程項目（以下簡稱“項目”），經雙方協商一致達成以下條件及承諾并簽訂本協議：
一、甲方義務與責任
1、本著對工程項目的人脈及項目充分了解，為乙方提供真實的信息，協助乙方對該項目的.合同簽訂給予配合把關。
2、確保項目的真實性，并協調業主與乙方簽訂項目的施工合同。
二、乙方義務與責任
1、乙方積極配合甲方跟蹤業主對此項目的進度動向。
2、本著甲方對中健工程項目發包了解及拿到施工承包權的信任及信心，負責提供真實有效的資料及施工中資金和施工實力，并按本合同第三條支付甲方勞動報酬。指定甲方為唯一協調負責人，不能指定第三方（指另外的接洽人）為協調負責人。
三、報酬支付
1、在甲方幫助乙方取得工程項目施工承包權后（以與業主簽訂正式施工承包合同為準），乙方立即以現金或銀行轉帳方式（賬號信息詳見本合同第三條第2款）向甲方支付勞動報酬總工程費人民幣壹佰伍拾萬元整（￥1500000.00）。
2、甲方銀行帳號信息
帳號：
戶名：
開戶行：
四、違約責任
（一）甲方違約責任
1、本合同簽訂后，在乙方未違約的情況下，甲方不得以本項目再接受任何的第三方服務（施工隊伍）。
2、若乙方拒絕配合甲方的工作，甲方有權另行尋求其他合作者。
（二）乙方違約責任
1、在本合同簽訂后，乙方越過甲方與其他方完成交易（包括直接或間接），視為甲方完成工作，乙方需支付甲方本合同的第三條的
第1款所約定的勞務報酬，甲方對該勞務報酬有無限期追償權和向法院提起訴訟的權力。
2、本協議簽訂后，若乙方就此項目與第三方（另外的接洽人）接洽，視乙方違約賠償甲方違約金伍拾萬元（￥500000.00）。
五、保密
在本次服務項目中，甲乙雙方對知悉的對方的任何商業秘密及個人隱私負有永久保密義務，未經許可不得擅自披露或使用。
本合同由甲乙雙方簽名及蓋章后生效，一式三份，甲乙雙方、見證律師各執一份。
甲方（蓋章）：
法人代表：
代理 人：
日 期：
乙方（蓋章）：
法人代表：
代理 人：
日 期：
見證律師：
工程合同 篇7
委托方：_______________________________________________（以下簡稱甲方）
承攬方：_______________________________________________（以下簡稱乙方）
經友好協商，本著相互尊重原則，甲方委托乙方制作業務，為明確雙方責任，確保完成任務，共同信守合約，經雙方協商一致，特簽定如下協議，以供雙方共同遵守執行。
一、主要要求：
（一）項目名稱：____________________________________________________
（二）安裝地點：_____________________________________________________
（三）其它內容：_____________________________________________________
（四）預算總造價：__________________________________________________
（五）技術資料及圖紙提供方法：_______________________________________
二、制作期限：
本合同內容從_____年____月____日設計制作開始到_____年____月____日之前完畢。
三、結算方式：
1．本合同簽定之日，甲方向乙方預付總造價___%為進場預付款，暨人民幣______元，余款___%在工程安裝結束后壹拾伍天內按實際所量尺寸一次性結清，尾款___%作為質量保證金半年后結清。
2．合同操作期間，合同外增加內容，甲、乙雙方認可后，甲方應先支會增加部分款項的50%，余額50%在驗收合格后一次性付清。
四、施工、拆除與設計變更：
1．乙方根據要求組織制作，并達到合格標準。
2．施工過程中甲方應積極配合乙方現場的協調工作。
五、工程交驗與保修：
1．乙方在工程結束后通知甲方兩天內驗收。如逾期不驗收，甲方使用的.，則乙方做驗收合格通過。
2．驗收時，如發現甲方責任而造成的質量問題，提出返工或補修意見時，乙方在規定期限內完成，收取相應工本費。如乙方造成質量問題，則由乙方免費更換。
3．工程保修期為1年（人為及不可抵拒的自然災害除外）。
六、工程負責人和工傷事故：
1、甲方委派 為駐現場負責人，并與乙方委派 的為現場負責人，共同履行本合同的各項規定。
2、乙方應教育工人，嚴格要求遵守操作規程，做好防火、防盜工作，并遵守工地現場的有關規定，在施工中發生工傷事故造成的損失，由乙方負責。
七、特別說明：
該項目現場如需要用電源應安排在離產品1米范圍內。現場安裝定位及其他涉及安裝需要協調之事由甲方解決；
八、其他條款：
1．委托方在審定承辦設計內容時，請仔細審核項目中的每一細節內容，審定后簽字或認可說明，經確認后發生差錯，由委托方承擔所有責任及全部內容。
2．合同簽定后，如有單方面違約，全部責任將有違約方承擔。任何一方如需要變更本合同或其他特殊要求，應雙方共同協商一致后。另行簽約補充合同。
3．合同附件
1. ____________________________________________________________
2. ____________________________________________________________
九、爭議解決：
本合同執行中，如發生爭議，雙方應盡力協商解決，如協商不成，任何一方都可向有管轄權的仲裁機構，進行仲裁或向法院提起申訴。
1．合同附件及補充合同與本合同具有法律同等效力。
2．本合同一式肆份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
聯系電話： 聯系電話：
業務代表： 業務代表：
簽訂日期：年月日
工程合同 篇8
甲方：XX房地產有限公司
乙方：XX集團有限公司
因20xx廈執行字第***號強制執行案件，經雙方友好協商，達成以下和解協議，以資共同遵守：
一、截至20xx年9月3日，甲方尚欠 萬元的工程款未支付給乙方。
二、20xx年9月30日前，甲方向乙方支付工程款200萬元。
三、20xx年10月31日前，甲方向乙方支付工程款300萬元。
四、20xx年12月31日前甲方向乙方支付工程款余款 萬元并按20xx廈思證內字第**號《協議書》第五條的規定付清違約金。
五、因本案事實及法律關系簡單，甲方履行債務積極主動，乙方實現債權時并未產生較大的律師工作量，因此，乙方為實現債權發生的`執行費、公證費、律師費等費用的負擔問題由雙方另行協商。
六、本補充協議自雙方簽署之日起生效。
七、本補充協議一式兩份，雙方各執一份。
甲方：XX房地產有限公司
（蓋章）
日期：
乙方：XX特集團有限公司
（蓋章）
日期：
【工程合同】相關文章：
工程工程合同02-24
工程工程合同【薦】04-19
【熱】工程工程合同04-20
工程工程合同模板07-26
工程合同工程合同03-02
工程工程合同15篇03-01
工程工程合同(15篇)03-01
工程工程合同 15篇03-02
工程土方工程合同02-23
工程工程合同范本03-25