公司合同10篇[精選]
在不斷進步的社會中,人們運用到合同的場合不斷增多,合同能夠促使雙方正確行使權力,嚴格履行義務。那么正式、規范的合同是什么樣的呢?以下是小編為大家收集的公司合同10篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
公司合同 篇1
甲方:xx房地產開發有限公司 法定代表人:xxx
住所地:
乙方:xxx
住所地:
丙方:xxx
住所地:
甲、乙、丙雙三方就甲方取得土地使用權,位于#################的項目合作開發事宜,經充分、友好的協商,本著互利互惠、誠實信用的原則,訂立如下協議,以資三方共同遵守執行:
一、合作內容
合作項目位于xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
二、合作方式
1、甲方提供依法取得的國有土地使用權。乙方籌集項目建設所需的土地出讓金、開發、報建、建筑、管理、營銷等全部資金,預計投資資金為人民幣xx億元。在乙方投資款項全部到位的情況下,乙方負責該項目的開發經營權。丙方負責該項目的前期策劃和運作。 項目所獲的利潤按投資比例分配:甲方占xx%,乙方xx%,丙方xx%。
2、甲乙丙三方確認,三方均以中小企業融資進行投資,中小企業融資財務費用均按月息xx%的標準進入項目成本核算。
3、甲乙丙三方出資比例:甲方按總投入的xx%,乙方按總投資的xx%,丙方按總投資的xx%出資。由乙方統一籌集,并以三方的名義投入該項目。
4、甲乙丙三方確認,乙方可以用甲方的產權、土地進行中小企業融資,但所融到的資金必須用在本合作項目,但不影響項目開發的前提下,必須優先償還按投資比例多出資本金的乙方本金。
5、本合作項目不發生土地權屬的變更,即在房屋銷售完成之前,土地的使用權名義上仍然歸甲方所有,但乙方和丙方有權依照本合同的約定對項目所涉的土地使用權及其地上建筑物享有收益權。
6、本合作項目所有的對外合同,報建、竣工驗收等手續的辦理均以甲方名義進行。
三、合作管理機構及職責
1、本協議簽訂后,由丙方負責前期的項目落實工作,由甲方賦予丙方在辦理該項目前期工作中的權利,并由甲方出具相關的委托書,提供公司的營業執照副本及公章等。
2、甲乙丙三方共同派員組成“合作開發項目部”,負責建設項目的具體組織和實施。項目部設總經理一名,由乙方委派,副總經理一名,由甲方委派。其他工作人員由乙方根據需要委派。
3、項目部下設工程部、銷售部、財務部。工程部負責人由乙方委派,銷售部負責人由乙 方委派。財務人員由三方各委派一名,會計由乙方委派,出納由甲方丙方委派。財務部印鑒與支票應分開管理,并按照國家法律、法規進行日常財務管理工作。
4、工程部負責本建設項目的招投標及施工管理、建設項目驗收工作;銷售部負責本項目的日常銷售、廣告宣傳、按揭貸款手續以及房屋產權登記過戶等事項。
5、項目部下設的部門對項目部負責,重大問題(重大問題的.范圍由三方另行補充約定)均應由項目部會議表決決定。會議內容應形成紀要,各方代表應在紀要上簽字確認。
6、項目部日常費用的支出由項目部總經理簽字后生效。
四、工程投資款及其他費用的籌集與撥付
1、本建設項目所需的投資資金及其他與建設項目相關的費用,由乙方直接劃入三方共同開立的帳戶,專款專用。劃入時間以項目部呈報的的用款計劃為準。
2、若因城市規劃調整等而使乙方實際籌集投資數額超出本協議第二條第一款約定的金額,對增加投資額的應由各方實實際出資額來確定增加利潤的分配比例。若一方放棄出資的,享有由于增加投資而產生的收益的12.5%。
五、成本核算和利潤分配
1、本建設項目成本核算應當在項目竣工驗收后60日內完成。項目竣工后,由甲乙雙方共同委托一家有資質的會計師事務所進行決算審計。利潤分配應根據該審計報告并按照甲方丙三方25:50:25的比例進行利潤分配。若因城市規劃調整而新產生的利潤,按照本協議第四條第二款約定的辦法分配。
2、竣工決算前預售房屋的銷售收入,應按照甲乙丙三方25:50:25的比例分別記賬,未經三方同意,任何一方不得挪用銷售款項。原則上優先償還投資本金。
六、審批手續的辦理
本協議簽訂后,待丙方前期協調妥善后,移交給乙方。甲方按照乙方的要求予以重新授權和委托。由乙方負責辦理建設項目的審批、驗收等手續,包括工程設計方案的報批、工程招投標、施工許可證、工程竣工驗收手續、商品房預售許可證的申領等。
七、違約責任
本協議簽訂后,該項目獲得xx相關部門批準可以實施時,由于乙方資金未到位而造成的后果,乙方愿意承擔賠償給甲方人民幣xxx萬元;而由于甲方未經乙方和丙方的一致同意而另找其他第三方合作開發的,甲方愿意賠償給乙方和丙方人民幣xxx萬元。
八、其他事項
1、本協議簽訂后,甲方即刻出具給丙方授權委托書,并提供公司的公章和營業執照副本,便于丙方順利開展前期的相關工作。丙方辦妥前期約定工作后,移交給乙方,再由甲方按約授權或委托給乙方辦理本項目開發的相關事宜。
2、甲方公司在本協議生效前或與本項目無關的業務往來所發生的債權、債務不涉及乙方、丙方,概由甲方自行負責,由此而造成乙方、丙方利益損害的在該項目產生的甲方收益中償還。
九、本協議自雙方簽字之日起生效。
十、本協議未盡事宜,經甲乙丙三方共同協商一致同意,與本協議具有同等效力。
十一、本協議一式三份,由甲乙丙三方各執一份,同具法律效力。
甲方: 乙方: 丙方:
簽訂時間: 簽訂時間: 簽訂時間:
簽訂地點:
公司合同 篇2
一、案情
原廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房是被上訴人所有的房產,廣州市滿堂紅置業有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案。20xx年12月9日,被上訴人與上訴人簽訂了《獨家代理委托書》。委托書約定:被上訴人委托上訴人出售廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房,委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日,雙方在合同中第二條約定被上訴人保證不與上訴人所介紹的買家私下交易,如一旦發生此情況,被上訴人同意向上訴人交付買賣成交額的2%。20xx年1月7日、8日,上訴人與鄭子光簽訂了《看房委托及證明》,由上訴人介紹鄭子光購買廣州市龍津西路恩洲大巷145號705房,并與鄭子光到該屋看房,但被上訴人并未與鄭子光達成訟爭房屋的買賣交易。20xx年1月20日,被上訴人與鄭子光、游麗娟簽訂了《廣州市房地產買賣合同》,被上訴人以380000元將房屋出售給鄭子光、游麗娟,雙方辦理了房屋交易手續,現該屋已經交付給鄭子光、游麗娟使用。
二、審理
原審法院認為,被告與原告簽訂的《獨家代理委托書》中雙方約定的委托期限為20xx年12月9日至20xx年1月9日,而第2條的約定是該委托書中的內容,由于雙方對第2條的適用時間沒有特別約定,故該約定的效力只能與委托書的期限相對應。現被告將房屋出售給鄭子光的時間是20xx年1月20日,該時間已超過了委托書約定的委托期限,不應再受委托書的約束,原告要求被告按委托書第2條的約定承擔違約責任不予支持。據此,原審法院遂于20xx年4月1日作出判決:駁回原告廣州市滿堂紅置業有限公司要求被告鄧蕙支付違約金9200元的訴訟請求。案件受理費378元,由原告負擔。
判后,上訴人廣州市滿堂紅置業有限公司不服上訴認為:一、一審判決認定事實錯誤,依法不能成立,法學論文《廣州市滿堂紅置業有限公司訴鄧蕙委托合同糾紛上訴案》。一審認定委托書第二條沒有適用時間的特別約定,應與合同的期限相對應。該推定違背誠實信用原則及公平原則是明顯不當的。在本案中上訴人為促成被上訴人成功出售物業做了許多工作,為被上訴人提供中介服務。包括發布廣告、向他人推介物業。當鄭子光有購買意向后,上訴人多次帶鄭觀看該物業,意在促成該買賣。上訴人已經盡職履行中介義務,雖在合同期內不能促成成交,但為雙方提供了認識、了解的機會,并為買賣的成交提供了必要的條件,故上訴人在合同中列明第二條作為約束被上訴人。但被上訴人有意規避委托期限,在期限屆滿后半個月內與上訴人介紹的鄭子光私下成交,嚴重違反了雙方合同第二條的約定,應承擔違約責任。二、上訴人只有對合同中第二條不做期限限定,方能有效保障上訴人的合法權益。房地產中介市場中,普遍存在客戶與業主私下成交的現象,嚴重損害中介業從業人員的合法利益,不利于房地產中介業的健康發展。如果上訴人介紹買賣雙方見面后,雙方可以不受約束自行成交,在委托期限屆滿后才肆意成交以規避中介費,中介行業就不能得到報酬,所費時間、精力、損失也無法補償。因此第二條的約定是必要的,旨在不論是否在委托期限之內,只要被上訴人與上訴人介紹的賣方認識后私下交易,即承擔違約責任。該約定沒有期限是合法合理的。一審法院推定第二條的適用時間為委托期限是不當的,據此,要求二審法院撤銷原判予以改判,確認被上訴人與鄭子光簽訂的.合同無效,訴訟費由被上訴人負擔。被上訴人答辯同意原審判決。
二審法院認為,上訴人與被上訴人所簽訂的《獨家代理委托書》是合法有效的,該委托書是被上訴人委托上訴人出售其所有的房屋,上訴人也已經按合同的約定履行其義務,介紹其他包括鄭子光在內的購房人看樓。雖然上訴人最終沒能在委托期限內促成被上訴人與鄭子光的交易,但其為被上訴人出售房屋履行了其中介的義務,而被上訴人在雙方簽訂的委托合同期限屆滿不足一個月的時間內卻與上訴人介紹的客戶鄭子光達成了房屋買賣交易,被上訴人該行為實際是規避合同約定的條款的行為,有違誠實信用原則。根據委托合同的約定被上訴人不得與上訴人所介紹的購房人私下進行交易,如被上訴人違反該規定,則需由被上訴人向上訴人支付買賣成交額的2%作為賠償,故上訴人現在要求被上訴人按照其成交價款的2%,即9200元支付違約金是符合合同約定。被上訴人在委托期限屆滿后短期內與上訴人所介紹的看房人鄭子光達成協議,其行為有違誠實信用原則,應承擔違約責任。原審認定,合同中第二條的適用時間與委托書的期限相對應是缺乏法律依據,本院予以糾正。
公司合同 篇3
出租方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
承租方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
一、租賃車輛狀況
詳見本合同的附件《租賃車輛檢驗報告》
二、租賃期限及租金的交納
詳見本合同的附件《汽車自駕租賃登記表》和《汽車租賃結算單》
三、出租方的權利和義務
1、在下述任何一種情況發生時,出租方有權隨時隨地收回所租車輛,已收取的款項在計算所有損失后多退少補。
(1)承租方利用所租車輛從事違法犯罪活動。
(2)承租方將所租賃車輛轉讓、轉租、出售、抵押、質押。
(3)從事其它有損出租方車輛合法權益的活動。
(4)未經出租方書面許可,在車輛租賃期限結束后拖欠還車。
在以上情況下給出租方造成經濟損失的,承租方應作相應賠償。
2、不承擔租賃車輛于租賃期間引發的第三者責任。
3、其它的依照法律、法規的規定出租方應有的權利。
4、按合同約定提供技術狀況良好各種證照及規費齊全的車輛。
5、租賃期間對車輛使用情況及客戶信譽實施監控。
四、承租方的權利和義務
1、于租賃合同規定的租賃時段擁有所租賃車輛的使用權。
2、對租賃車輛承租前已有的損傷不承擔賠償、維修義務。
3、在租賃合同書簽署之日足額交納抵押金并以現金方式全額繳納租金;如使用銀行信用卡消費,則需自行承擔由此而產生的應支付給銀行的手續費。
4、自行承擔租賃期內所租車輛的燃油費用。
5、遵守《汽車承租人須知》的義務。
6、租期內應嚴格遵守國家各項法律法規,并承擔由于違章、違法肇事等行為所產生的全部責任及經濟損失。
7、承租方必須承擔由于承租方行為帶來的'其他經濟損失。
8、協助出租方在租賃期內辦理車輛保險事故的定損、理賠。
五、抵押條款
1、承租方應于租賃合同書簽署之日根據出租方關于押金的規定一次性足額交付相應抵押金給出租方。
2、出租方應于租賃合同書期滿或雙方協議解除合同后,除依照本合同及附件的規定應扣除的費用外,將剩余押金歸還給承租方。
3、承租方不可自行將押金抵作租金。
4、如由出租方提供駕駛人員,承租方不用交納押金。
六、保險條款
1、出租方已就租賃車輛提供相應保險,詳見《汽車租賃登記表》。
2、承租方應在交通事故發生的24小時內通知出租方,出租方將在保險事故車輛到達其指定修理廠,承租方提供了有效的全部保險證明手續,且承租車輛符合《汽車租賃登記表》中規定的由出租方進行保險理賠的車輛時,停止計算租賃費用。承租人在承租車輛期間若發生車輛被盜、報廢或其它形式的滅失,承租人應負擔車輛滅失之日起至出租方獲得保險公司賠款時止(最長不超過xxxx個月)的車輛租金的xxxx%及保險免賠部分。
3、由于承租方的原因造成的保險公司拒賠及免賠的所有損失及相關費用由承租人承擔。
4、車輛發生保險事故,承租方應交付車輛加速折舊費及保險公司免賠額。加速折舊費相當于本次事故總維修費的xxxx%,如承租方不能取得保險公司理賠必須的有關手續,則由承租方負擔全部維修費用及加速折舊費,并承擔保險事件不能賠付的責任。
七、違約責任
除重大政策性變化或不可抗力外,任何一方違反合同的規定致使合同不能全部履行的,除賠償相應經濟損失外,還應向另一方支付合同及附件未履行部分租賃金額總xxxx%的違約金。承租方應按雙方簽定的還車時間及時交還租賃車輛,每逾期交還一日,除繼續計收租金外,需另外交付日租金xxxx%的違約金。每提前交還一日,在交付日租金xxxx%的違約金后退還該日租金。
本合同所指經濟損失,均包括租金損失,租金損失賠償標準按《汽車租賃登記表》所列租金標準計算。
八、合同的變更和解除
本合同的變更和解除,必須經租賃雙方簽署書面協議方能有效。
九、爭議的解決
有關本合同之一切爭議,首先應友好協商解決,如協商解決不成,任何一方可向有管轄權的xxxxxxxxxxx市工商行政管理局仲裁委員會申請仲裁或由xxxxxxxxxxxxx市xxxxxxxxxxxx區人民法院訴訟解決。
十、合同及附件
《汽車承租人須知》、《汽車自駕租賃登記表》、《租賃車輛檢驗報告》、《汽車租賃結算單》及《補充協議》是本合同的附件,與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同自租賃雙方簽字蓋章后即生效
本合同一式二份,由出租方、承租方各執一份。
出租方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
承租方:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
蓋章:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
代表:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
日期:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
公司合同 篇4
甲方:AAA
身份證號:
乙方: BBB
身份證號:
丙方: CCC
身份證號:
甲、乙、丙三方因共同投資設立xxxx有限公司(以下簡稱“公司”)事宜,特在友好協商基礎上,根據《中華人民共和國合同法》、《公司法》等相關法律規定,達成如下協議。
一、擬設立的公司相關信息
1、公司名稱:xxxx有限公司
2、住 所:xxxx
3、法定代表人:_____
4、注冊資本:500萬元
5、經營范圍:計算機軟件開發、咨詢、培訓、網絡技術開發、培訓、電子商務等,具體以工商部門批準經營的項目為準。
6、性質:公司是依照《公司法》等相關法律規定成立的有限責任公司,甲、乙、丙三方各以其注冊時認繳的出資額為限對公司承擔責任。
二、股東及其出資入股情況
公司由甲、乙、丙三方股東共同投資設立,總投資額為500萬元,
包括啟動資金和注冊資金兩部分,其中:
1、啟動資金250萬元 1) 甲方出資100萬元,占啟動資金的40%,持有公司股份的40%,其中20%為技術股。
2) 乙方出資100萬元,占啟動資金的40%,持有公司股份的20%。
3) 丙方出資50萬元,占啟動資金的20%,持有公司股份的10%。
4) 公司預留30%的股份用于后期融資以及吸引人才的期權池,由甲方代持。
5) 該啟動資金主要用于公司前期開支,包括租賃、裝修、購買辦公設備等,如有剩余作為公司開業后的流動資金,股東不得撤回。
6) 在公司賬戶開立前,該啟動資金存放于甲、乙、丙三方共同指定的臨時賬戶(開戶行:__________ 賬號:__________)公司開業后,該臨時賬戶內的余款將轉入公司賬戶。
7) 甲、乙、丙三方均應于本協議簽訂之日起 日內將各應支付的啟動資金轉入上述臨時賬戶。
2、注冊資金500萬元
3、任一方股東違反上述約定,均應按本協議第八條第1款承擔相應的違約責任。
三、公司管理及職能分工
1、公司不設董事會,設執行董事和監事,任期三年。
2、甲方為公司的執行董事兼總經理,負責公司的日常運營和管理,具體職責包括:
(1)辦理公司設立登記手續;
(2)根據公司運營需要招聘員工(財務會計人員須由甲、乙、丙三方共同聘任);
(3)審批日常事項(涉及公司發展的重大事項,須按本協議第三條第5款處理;甲方財務審批權限為元人民幣以下,超過該權限數額的,須經甲、乙、丙三方共同簽字認可,方可執行)。
(4)公司日常經營需要的其他職責。
3、乙方、丙方擔任公司的監事,具體負責:
(1)對甲方的運營管理進行必要的協助;
(2)檢查公司財務;
(3)監督甲方執行公司職務的行為;
(4)公司章程規定的其他職責。
4、重大事項處理
公司不設股東會,遇有如下重大事項,須經甲、乙、丙三方達成一致決議后方可進行:
(1)擬由公司為股東、其他企業、個人提供擔保的;
(2)決定公司的經營方針和投資計劃;
(3)《公司法》第三十八條規定的其他事項。
對于上述重大事項的決策,甲、乙、丙三方意見不一致的,在不損害公司利益的原則下,由甲方做最后決定。
5、除上述重大事項需要討論外,甲、乙、丙三方一致同意,每月進行一次的股東例行會議,對公司上階段經營情況進行總結,并對公司下階段的運營進行計劃部署。
四、資金、財務管理
1、公司成立前,資金由臨時帳戶統一收支,并由甲、乙、丙三方共同監管和使用,一方對另一方資金使用有異議的,另一方須給出合理解釋,否則一方有權要求另一方賠償損失。
2、公司成立后,資金將由開立的公司賬戶統一收支,財務統一交由甲、乙、丙三方共同聘任的財務會計人員處理。公司賬目應做到日清月結,并及時提供相關報表交甲、乙、丙三方簽字認可備案。
五、盈虧分配
1、利潤和虧損由甲、乙、丙三方按照持股比例分享和承擔。
2、公司稅后利潤,在彌補公司前季度虧損,并提取法定公積金(稅后利潤的10%)后,方可進行股東分紅。股東分紅的具體制度為:
(1)分紅的時間:每財務年度第一個月第一日分取上個財年的利潤。
(2)分紅的數額為:上個財年剩余利潤的60%,甲乙丙三方按持股比例分取。 (3)公司的法定公積金累計達到公司注冊資本50%以上,可不再提取。
(3) 如公司發展需要,經甲、乙、丙三方協商一致,也可不分紅,全部利潤作為公司發展資金。
六、轉股或退股的約定
1、轉股:公司成立起 3年內,除非甲、乙、丙三方一致同意,否則股東不得轉讓股權。自第 4 年起,經三方股東同意,其中一方股東可進行股權轉讓,此時未轉讓方對擬轉讓股權享有優先受讓權。
若因該股權轉讓違法導致公司喪失法人資格的,轉讓方應承擔主要責任。若擬將股份轉讓予第三方的,第三方的`資金、管理能力等條件不得低于轉讓方,且應另行征得未轉讓方的同意。轉讓方違反上述約定轉讓股權的,轉讓無效,轉讓方應向未轉讓方支付違約金100萬元。
2、退股:
(1)一方股東,須先清償其對公司的個人債務(包括但不限于該股東向公司借款、該股東行為使公司遭受損失而須向公司賠償等)且征得另兩方股東的書面同意后,方可退股,否則退股無效,擬退股方仍應享受和承擔股東的權利和義務。
(2)股東退股:若公司有盈利,則公司總盈利部分的60%將按照股東持股比例分配,另外40%作為公司的資產折舊費用,退股方不得要求分配。分紅后,退股方方可將其原總投資額退回。若公司無盈利,則公司現有總資產的80%將按照股東出資比例進行分配,另外20%作為公司的資產折舊費用,退股方不得要求分配。此種情況下,退股方不得再要求退回其原總投資。
(3)任何時候退股均以現金結算。
(4)因一方退股導致公司性質發生改變的,退股方應負責辦理退股后的變更登記事宜。
(5) 甲、乙、丙三方約定公司成熟期為4年,任何股東入職公司一年內退出的,其股權必須同時退出,公司按照當時估值回購其持有的全部股份。超過一年后退出的,實際股權按照其在公司全職工作時間除以成熟期的比例來計算,比如甲方持有公司40%股份,工作一年后退出,其實際股權為其持有股權的1/4(即40%*1/4=10%),其余股權由公司按照估值以適當價格回購。另外,公司有權強制回購其實際所得股權。
(6)公司股東因身體、觀念、犯罪、對公司造成重大傷害等原因離職的,處理方法同上一條。
3、增資:若公司儲備資金不足,需要增資的,各股東按出資比例增加出資,若全體股東同意也可根據具體情況協商確定其他的增資辦法。
若增加第四方入股的,第四方應承認本協議內容并分享和承擔本協議下股東的權利和義務,同時入股事宜須征得全體股東的一致同意。
4.離婚:甲、乙、丙三方一致約定,成熟期內,公司股權屬于合伙人一方個人財產,如離婚其配偶不主張任何權力。
七、爭議解決:
發生爭議事項,三方友好協商解決,達不成一致意見,提交××仲裁委員會。
合作人(簽名、手印): 合作人(簽名、手印):合作人(簽名、手印):
××××年××月××日
本協議一式四份(合作三方各持一份,公司備存一份)
公司合同 篇5
托運方(以下簡稱甲方):
營業執照注冊號:
法定代表人:
住所地:
聯系電話/傳真:
承運方(以下簡稱乙方):
營業執照注冊號:
法定代表人:
住所地:
聯系電話/傳真:
甲乙雙方本著平等互利的原則,就甲方委托乙方承運貨物有關事宜達成如下協議以供雙方共同遵守執行。
一、乙方必須向甲方提供有效的資質證件,主要有營業執照、道路運輸證、法人機構代碼證等復印件;
二、在簽署本合同時,乙方需向甲方交付派車保證金(人民幣)_________,該押金不計利息。
三、乙方車輛必須各種手續齊全,防護用品齊全,如因以上原因所造成的職能部門罰款、扣押及貨物丟失、淋濕、損壞均由乙方承擔責任并負責賠償;
四、貨物起運地點________ 貨物到達地點________
貨物承運日期________ 貨物運到期限________
五、運輸質量及安全要求:裝車和卸貨的數量一致,貨物完好,乙方簽甲方出庫單。
六、貨物裝卸責任和方法:________方負責裝卸。
七、收貨人領取貨物及驗收辦法:按甲方出庫單收貨,確認貨物完好。
八、運輸費用、結算方式:運費:________¥,計人民幣________元整,付款方式為________(轉帳或現金),貨到目的地日期起,________日內付款。
九、甲方不得自行租車,乙方按甲方需要指派車輛,如乙方不能及時派車,甲方可另行租車,如所租車租金超過雙方擬定價格,超出部分由乙方負責支付(在派車保證金中扣除);
十、乙方運輸貨物須在_________小時內安全到達甲方指定目的地;
十一、超過_________立方或_________噸以上貨物如在_________公里范圍內,乙方需協助甲方提取且不計運費。如超過此限甲方須酌情補助費用;
十二、權利義務
A、甲方的權利義務
1.甲方的權利:要求乙方按照合同規定的時間、地點,把貨物運輸到目的地。貨物托運后,甲方需要變更收貨人或者取消托運時,有權向乙方提出變更合同的內容或解除合同的要求。但必須在貨物未運到目的地之前通知乙方,并應按有關規定付給乙方所需費用。
2.甲方的義務:按約定向乙方交付運雜費。否則,乙方有權停止運輸,并要求對方支付違約金。托運方對托運的貨物,應按照規定的標準進行包裝捆扎,遵守有關運輸的規定,按照合同中規定的時間和數量交付托運貨物。
B、乙方的權利義務
1.乙方的權利:按貨物運輸合同的約定,向甲方或甲方指定的`收貨方收取運雜費用。
2.乙方的義務:在合同規定的期限內,將貨物運到指定的地點,按時向指定的收貨人移交托運的貨物。對托運的貨物要負責安全,保證貨物無短缺、無損壞。如有上述問題,應承擔賠償義務。
十三、違約責任
A、甲方違約責任
1.由于在普通貨物中夾帶、匿報危險貨物,錯報笨重貨物重量等而招致吊具斷裂、貨物摔損、吊機傾翻、爆炸、腐蝕等事故,甲方應承擔賠償責任。
2.由于貨物包裝缺陷產生破損,致使其它貨物或運輸工具、機械設備被污染腐蝕、損壞,造成人身傷亡的,甲方應承擔賠償責任。
3.在甲方專用線或在港、站公用線、專用鐵道自裝的貨物,在到站卸貨時,發現貨物損壞、缺少,在車輛施封完好或無異狀的情況下,甲方應賠償收貨人的損失。
4.罐車發運貨物,因未隨車附帶規格質量證明或化驗報告,造成收貨方無法卸貨時,甲方應償付乙方卸車等存費及違約金。
B、乙方違約責任
1.不按合同規定的時間和要求發運的,乙方應償付甲方違約金______元。
2.乙方如將貨物錯運到貨地點或接貨人,應無償運至合同規定的到貨地點或接貨人。如果貨物逾期達到,乙方應償付逾期交貨的違約金。
3.運輸過程中貨物滅失、短少、變質、污染、損壞,乙方應按貨物的實際損失(包括包裝費、運雜費)賠償甲方。
十四、本合同所訂一切條款,甲、乙任何一方不得擅自變更或修改。如一方單獨變更、修改本合同,對方有權拒絕運貨或收貨,并要求單獨變更、修改合同一方賠償一切損失。
十五、甲、乙任何一方如確因不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由。在取得有關機構證明后,本合同可以不履行或延期履行或部分履行,并全部或者部分免予承擔違約責任。
十六、本合同在執行中如發生爭議或糾紛,甲、乙雙方應協商解決;如協商仍未解決時,任何一方均可向乙方企業法人住所地有管轄權的人民法院提起訴訟。
十七、本合同一式兩份,雙方各執一份,合同有效期_________年,自簽定之日起生效。
本合同附以下附件:_________
甲方:______(蓋章)乙方:____(蓋章)
代理人:_____(簽字/蓋章) 代理人:___(簽字/蓋章)負責人:_____(簽字/蓋章) 負責人:___(簽字/蓋章)地址:________
電話:________
開戶銀行、帳號_____
地址:______ 電話:______開戶銀行、帳號____ ____年__月__日
公司合同 篇6
(以下簡稱甲方)系私人經營企業,現聘用(以下簡稱乙方)為甲方勞動合同制職工。
根據《中華人民共和國勞動法》和有關規定,甲乙雙方本著自愿、平等、協商的原則,一致同意簽訂本合同,共同遵守以下條款:
第一條合同期限
1.本合同有效期限,自至年月日止,為期。其中年月日至年月日止,為試用期。
2.在試用期內,甲方發現乙方不符合錄用條件的,可以即行解除
本合同,無任何薪資。
第二條工作崗位
1.甲方安排乙方從事工作。
2.甲方確因經營需要和乙方的能力表現,可變更乙方的工作。乙方有反映本人意見的權利,但未經甲方批準,必須服從。
3.乙方必須按照甲方確定的崗位責任,按時、按質、按量完成生產或工作任務。
第三條工作條件
1.甲方需為乙方提供符合國家規定的安全、衛生的工作環境,保證乙方人身安全及人體在不受危害的環境條件下從事工作。
第四條工作時間
1.甲方實際每周工作6天(40小時),休息1天。
2.甲方確因工作(生產)需要乙方加班時,給予相應時間的調休。
3.乙方享有國家規定的法定節假日、婚假、喪假、計劃生育假等
4.乙方如有正當理由,經過申請批準,可請事假。甲方不負責發放事假期間的.薪酬、獎金和補貼。
第五條勞動報酬
1.按公司現行工資制度確認乙方月工資元。甲方實行新的工資制度時,乙方的工資待遇按新制度予以調整。
2.甲方發薪日期為次月15號。
3.甲方將根據公司的經濟效益和對乙方的工作考評結果,按其所擔任的職、級,不定期調整乙方的工資。甲方還將按董事會制定的各有關規定及職工的勞動態度、工作效率,給予獎金和提成。
第六條勞動紀律
1.乙方應遵守國家的法律法規。
2.乙方應遵守甲方的各項規章制度,遵守甲方規定的工作程序、保密規定等制度。
3.乙方觸犯國家的法律,被判刑、勞動教養的,以及被除名、開除的,本合同自行解除。
4.乙方不按照甲方有關制度對客戶或公司造成損失的,應有乙方賠付,情節嚴重者由甲方根據相關法律法規,予以起訴。
第七條解除和不得解除合同的規定
1.符合下列情況之一的,甲方可以解除本合同,辭退乙方:
(1)在試用期內,發現乙方不符合錄用條件的;
(2)乙方因嚴重違反勞動紀律,按甲方“員工守則”及獎懲辦法規定可以辭退的;
(3)乙方因病或非因工負傷在規定的醫療期滿后,不能從事原工作也不能從事另行安排的工作的;
(4)甲方因生產經營變化,企業調整而多余的職工;
(5)企業宣告解散或合營期滿的。
2.符合下列情況之一的,甲方不得解除本合同,辭退乙方:
(1)甲方不按照本合同規定,向乙方支付勞動報酬的;
(2)甲方不履行本合同或違反國家有關法律、法規侵害乙方合法權益的;
(3)乙方有正當理由,不能或不愿繼續工作,需要辭職并經甲方同意的。
3.乙方如在本合同期內受過甲方出資培訓(含間內、外實習進修)需延長合同期限,由甲乙雙方另簽協議。如乙方因個人情況辭職或自行離職的,乙方應向甲方賠償培訓費。在培訓期內或培訓結束上崗工作不滿1年的,辭職或自行離職按培訓費的100%賠償。以后工作每滿1年減免賠償培訓費的20%。
4.本合同期滿,甲乙雙方勞動關系即行解除,如需續訂,應在期滿前1個月雙方協商同意。
第八條違反合同的責任
乙方違約且給甲方造成經濟損失,需承擔經濟責任。具體賠償金額由非違約方和企業工會,根據違約者的責任大小和給對方造成經濟損失的情況確定。
第九條本合同未盡事宜,應按中華人民共和國私營企業有關法律、法規的有關條款執行。如本合同所列條款與國家法律、法規相抵觸時,應以政府的法律、法規為準。
本合同一式兩份,甲、乙雙方各執一份,經甲乙雙方簽字或蓋章后生效,兩份合同具有同等法律效力。
甲方(蓋章):__________________乙方:_________________________
代表人(簽字):________________身份證號碼:____________________
_________年________月_______日_________年________月_______日
公司合同 篇7
甲方(出借方)_______________公司
乙方(借款方)_______________公司
現甲乙雙方協商一致,就甲方借款給乙方一事,達成如下協議:
第一條、 借款金額:
甲方出借給乙方人民幣_____________元(小寫__________元)
第二條、 借款期限:
借款期限自_____年___月___日起至_____年___月___日止。
第三條、 還款方式:
借款期限屆滿到期一次還清。
第四條、 借款利率:
年利率:______% (大寫:______)到期還本付息,本合同約定利息合計金額為______________元人民幣。
第五條、 合同生效日
以甲乙雙方簽字之日起生效。
第六條、 解決合同糾紛的方式:
因本合同發生的.全部爭議,由當事人雙方協商解決。協商不成,雙方同意由________仲裁委員會仲裁或訴訟至________人民法院裁決。
第七條、 其它:
本合同如有未盡事宜,須經合同雙方當事人共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
第八條、 附件:
本協議一式兩份,甲乙雙方各執一份。
乙方用________________做為抵押物交于甲方。
乙方收到甲方所支付的全額借款款項后,應向甲方出具借據;乙方向甲方全額返還借款款項及應付利息后,甲方應向乙方返還借據或出具收條結清雙方債權債務;甲乙雙方之間的銀行賬戶往來不作為主張雙方債權債務的法定依據。
甲方簽章: 乙方簽章:
代表人:____________ 代表人____________:
___年___月___日 ___年___月___日
公司合同 篇8
在總公司沒有授權的情況下,分公司可以以自己的名義對外簽定銷售合同、其他重大的股權融資合同嗎?這樣的合同簽定后,具有法律效力嗎?現在對分公司簽定合同的情況非常普遍,但多數情況下,都模糊不清。 我公司與外省的一家公司簽定了份股權融資的重大合同,當初談判的是和總公司談判的,在所有條件談妥后,因為其總公司在外地,蓋章比較麻煩,就和他們在當地的分公司簽了合同,就是在合同上蓋的是他們分公司的章,也沒有什么總公司的授權,想問:這樣的合同是否有法律效力,若出現糾紛,我公司不會有什么隱患吧?
可以,該合同的最終權利義務由總公司承擔。還有該分公司是否在當地進行注冊,可來電來所咨詢。合同有效.由此產生的責任由總公司承擔.分公司是獨立法人嗎。建議你們請律師提供幫助分公司不是獨立法人。但是可以簽訂合同,有總公司承擔分公司可以以自己的名義對外簽定銷售合同,權利義務由分公司先承擔,不能承擔部分由總公司承擔。但其他重大的股權融資合同分公司是無權簽定的。詳細情況請當面咨詢。分 公司可以對外簽訂合同,最終權利義務由總公司承擔.分公司必須在他的權限范圍內簽訂合同,根據你的.情況不能明確該合同是否有效,該合同處在效力待定狀況,不過你方可以通過律師努力,使該份合同得以生效。分公司必須在權限范圍內簽訂合同,根據你的情況不能明確該合同是否有效,該合同有可能效力待定分公司不具有法人資格,法律責任應由其總公司承擔,但如果分公司所簽訂的合同條款明確要由總公司參與履行,這種情況下如果沒有總公司的授權或總公司未與履行該合同,法律責任不應由總公司承擔。從工商登記法規和合同法的角度,分公司有經營權利,可以對外作為民事主體簽訂合同。但如果合同上有所限制,則效力待定。你公司面臨的法律風險很大,建議你公司委托律師具體指導和幫助,以達到避免法律風險的目的.這樣的合同有法律效力,若出現糾紛,你公司可以向總公司追償。分公司可以對外簽定合同,但法律后果由總公司承擔。分公司可以對外簽定合同,但法律后果由總公司承擔。簽訂的合同有效。由此產生的責任由總公司承擔.目前的操作有很大的法律風險!使自己的權利處于不確定狀態。現在市場經營中有非常多的不規范的現象,大家都不得不這樣做,都在走鋼絲,就看誰的技術高超了!這些不規范,有的是無意的,有
的是故意的,很難分清。你們現在應當多何總公司聯系,并保留證據,如果總公司有意回避,你們就要警惕了!當然了,最好請個法律保姆。合同原則上有效。同意以上律師意見根據規定,不具有法人資格的企業法人的分支機構,以自己的名義對外簽訂的保證合同,一般應當認定無效。但因此產生的財產責任,分支機構如有償付能力的,應當自行承擔;如無償付能力的,應由企業法人承擔。由此產生的責任由總公司承擔.合同有效.由此產生的責任由總公司承擔.
公司合同 篇9
甲方(用人單位):
法定代表人:
乙方(受聘人員):
居民身份證號碼:
家庭住址:
電話:
根據國家法律和有關政策,經甲、乙雙方平等協商,自愿簽訂本合同:
一、聘用合同期限
本合同的有效期期從________年________月________日至________年________月________日止。
二、工作性質和考核指標
乙方同意按甲方工作需要,在________崗位工作,完成該崗位承擔的各項工作任務。
考核指標每月(每季度、每年)為________________________________________。
三、勞務保護和勞務條件:______________________________________________。
四、勞務報酬
乙方在聘用期間的基本工資為月___________元,獎金見甲方的獎金發放制度。
五、甲方的權利和義務
(一)甲方的權利
1、依照國家的有關規定和甲方的規章制度對乙方行使管理權、考核權和獎懲權。
2、合同期間因工作需要,甲方有權調整乙方的工作崗位。
3、具有下列情形之一的,甲方可以隨時通知乙方解除勞務合同,不受提前三十天通知的限制:
(1)乙方嚴重違反甲方工作責任制或甲方規章制度的。
(2)乙方嚴重失職,營私舞弊,對甲方利益造成重大損害的。
(3)乙方被依法追究刑事責任的。
(4)乙方連續________個月(季度、年)考核被確定為不稱職的。
(5)不勝任現職工作,又不接受其它安排的。
4、乙方受聘期間,因違法、違紀或其它不當行為,給甲方造成損失的,甲方有權要求乙方承擔相應的賠償責任。
(二)甲方的義務
1、遵守國家的法律、法規、政策,尊重職工的主人翁地位,創造有利于職工發揮積極性和創造性的企業環境。
2、負責對乙方進行政治思想、職業道德、專業技術、企業管理知識、遵紀守法和規章制度的教育與培訓。
六、乙方的權利和義務
(一)乙方的權利
1、在合同期間乙方享有參與企業民主管理,獲得政治榮譽和物質鼓勵的權利。
2、有權享受國家和本企業規定的勞務保護、勞務保險、福利待遇。
3、因疾病治療需要,有申請延長醫療期的權利。
(二)乙方的義務
1、必須按時、按質、按量地完成約定的工作任務或工作指標,并接受甲方的考核。
2、自覺保護甲方的形象和利益,不得實施有損甲方形象和利益的言行。
3、必須以甲方工作人員名義開展業務,并服從甲方統一管理。
4、乙方因其它事由單方提前解除勞務合同,應提前三十日以書面形式通知甲方,并承擔相應法律責任。
七、勞務保險和福利待遇
甲乙雙方約定,甲方為乙方購買_________意外傷害保險卡,用于乙方在為甲方提供勞務過程中發生意外傷害的補償。保險期間與本合同期限相同。
八、違約責任
1、本合同一經簽訂,雙方必須嚴格執行,如遇違約時,違約方應承擔違約責任,支付給對方違約金________元;給對方造成損失的,應根據后果及責任大小予以賠償。
2、乙方在職期間,由甲方出資進行職業技術培訓或乙方屬甲方有償引進的人才,當乙方未滿約定服務年限解除本合同時,甲方可以按照實際支付的培訓費或有償引進費計收賠償金,其標準為每服務一年遞減支付的培訓費或引進費總額的'___%。
3、因不可抗力造成本合同不能履行的,可以不承擔違約責任。
九、解除勞務合同的程序
雙方協商一致,認為下述程序是公正而合理的。
1、提出書面通知。
2、填寫《員工離職通知書》。歸還乙方持有的甲方的各種文件、資料、通信設備、勞務工具、住房、交通工具等甲方財產。如有遺失、損壞應予賠償。
3、交接工作。
4、支付違約金。
自乙方提出書面通知之日起的第____日,雙方勞務合同關系解除。但由于乙方的原因未能及時按程序辦妥手續的,則辦理時間可以順延,由此造成的損失乙方自負。
但如這種延誤系甲方原因,則甲方應為乙方辦理手續并賠償乙方損失。
十、本合同未盡事宜,按法律、法規、規章、政策執行。
甲方(蓋章):
法定代表人
________年________月________日
乙方(簽名):
________年________月________日
公司合同 篇10
甲 方:
乙 方:
簽訂日期:年 月 日
發包人(甲方):
承包人(乙方): 身份證號:
根據《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國產品質量法》及其他相關法律法規的規定,甲乙雙方在平等自愿的基礎上經過充分協商,就以下施工事宜協商一致,達成如下協議:
第一條 工程概況
1.1工程名稱:麗江住宅小區項目
1.2工程地點:麗江香格里拉大道
第二條 承包范圍:1棟、2棟、3棟商鋪玻璃隔斷及玻璃地彈門。
第三條合同工期: 20xx年3月10日前施工完成。
第四條 質量標準: 按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》一次驗收達到合格。
第五條合同價款
5.1合同暫定總價大寫肆萬柒仟陸佰壹拾元(¥47610.00元),本合同價款最終結算以雙方約定的包干單價乘以經甲方按支付程序審定的實際完成工程量計算。
5.2合同單價:
5.2.1合同單價組成:含稅的合同單價包括但不限于乙方從合同簽署到工程竣工期間的人工費、材料費、機械費、工用具、運輸費、措施費、進出場費、維護、管理人員工資、管理費、材料裝卸費、報驗檢驗費、稅費及乙方應得的利潤,以及加班趕工費(含節假日)、勞動保險費用和安全措施費、風險等所有費用。乙方不得以任何理由要求甲方增加包干單價。
5.2.2工程合同單價按下表執行:
第六條 驗收及計量:
6.1按照《建筑工程施工質量驗收統一標準》GB50300-20xx一次驗收達到合格。乙方在工程中的每一道工序都必須達到國家質量檢驗標準,達到甲方、監理要求,若出現質量達不到一次性驗收合格,必須無條件返工至合格為止,并賠償給甲方造成的材料、工期延誤等相關損失。
6.2經甲方按支付程序審定的實際完成工程量計算,未實施項目不予計量。
6.3甲方委派的擔任駐工地履行本合同的項目經理為姓名:趙,電話:,乙方委派的擔任駐工地履行本合同的項目負責人為姓名:,電話: 。
第七條 支付方式:
7.1本項目無預付款;
7.2辦理完進度款支付程序后,甲方在次月初五日內支付上月審核金額的70%,同時扣留30%(質保金5%,安全保證金、民工工資保證金等25%);
7.3工程完工后支付至審核金額的85%且暫停支付進度款。
7.4工程交工驗收合格,并按要求辦理完結算手續后一個月內支付至結算價款的95%(不含質量保證金)。
7.5質量保證金按工程結算總價的5%計算,具體退還時間:工程交工驗收合格之日起5年后一次性退完扣出質保期所發生費用的質量保證金,以上均為無息退還。
7.6支付實施要求:
7.6.1每月進度款支付之前,乙方必須向甲方提供當月工人的出勤表、工資表、發放名冊及發放金額;發放后將發放的單據經工人確認后報送一份到項目部;如不按要求報送,甲方有權不支付進度款。 7.6.2甲方在撥付乙方進度款之前,將對進度款支付情況進行公示,甲方按合同約定付款后,乙方未付勞務工工資,由此造成的一切后果由乙方承擔。
7.6.3根據國家有關保護勞務工合法權益的規定,乙方不得扣勞務工應得報酬。若發生此類情況,甲方將在中期支付的進度款中代乙方支付給投訴的勞務工應得報酬。且不對投訴金額的準確性負責,后果由乙方承擔。
7.6.4乙方收款人員憑乙方開具的發票及委托書向甲方收款,其他未經乙方授權的任何單位和個人無權收取款項。
第八條 雙方責任和義務:
8.1甲方統籌安排、協調解決乙方施工用水用電;
8.2甲方按本合同約定,向乙方支付工程款;
8.3甲方負責與有關部門聯系,協調現場相關工作。
8.4乙方嚴格按照方案圖紙、施工驗收規范、有關技術要求及施工組織設計精心組織施工,確保工程質量達到約定的標準;加強現場管理,嚴格執行建設主管部門及環保、消防、環衛等有關部門對施工現場的管理規定,做到文明施工;承擔由于自身責任造成的質量修改、返工、工期拖延、安全事故、現場臟亂造成的損失及各種罰款;
8.5乙方自備項目施工所需的一切機械設備及工用具,并自負保管責任。
8.6做好施工場地周圍建筑物、構筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護工作,因乙方責任發生損壞,乙方自行承擔由此引起的一切經濟損失及各種罰款;
第九條 材料、設備供應
9.1 乙方應按合同約定及設計和有關標準要求采購,并提供產品合格證明,對材料設備質量負責。乙方在材料設備到貨前24小時通知甲方清點。同時在采購前應將樣品報由甲方和業主書面認可后才能采購和使用,未經甲方和業主認可自行采購的材料,不準進場使用且概不計量,由乙方自行承擔損失,同時甲方還應追究乙方違約責任權利。
9.2乙方采購的材料設備與設計標準要求不符時,乙方按甲方要求的時間運出施工場地,重新采購符合 要求的產品,承擔由此發生的費用,由此延誤的工期不予順延。
9.3甲方發現乙方采購并使用不符合設計和標準要求的材料設備時,應要求乙方負責修復、拆除或重新采購,由乙方承擔發生的費用,由此延誤的工期不予順延。
第十條工程變更
10.1施工變更以甲方書面通知為準。
10.2施工中乙方不得對原工程設計進行變更。因乙方擅自變更設計發生的費用和由此導致甲方的直接損失,由乙方承擔,延誤的工期不予順延。
第十一條違約責任
11.1乙方保證按合同約定供應貨物及完成施工,若因乙方自身原因造成不能按時完成則工期每延誤一天罰款20xx.00元。若因甲方原因影響,則乙方完工時間相應順延。
11.2 合同一方未經對方同意單方終止合同,應向對支付合同總額50%的'違約金。
第十二條 安全生產管理
12.1乙方應保證安全、文明施工,并對施工過程中所發生的一切安全事故依法承擔全部責任。
12.2乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定,嚴格按安全標準進行施工,并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查,采取必要的安全防護措施,消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此而發生的費用,由乙方承擔,甲方概不負責。
12.3乙方應對其在施工場地的工作人員進行安全教育,并對他們的安全負責。同時,必須接受甲方安全管理部門的進場安全教育,遵守甲方的安全管理規定及安全生產禁令。
12.4發生重大傷亡及其他安全事故,承包人應在24小時內上報有關部門并通知發包人和監理工程師,并 獨立及時處理解決問題、支付相關費用。事故處理后積極配合甲方、政府有關部門按照有關法律法規對事故進行調查處理,并按照約定和調查結論承擔相應的責任。
12.5乙方對本單位機械設備、運輸車輛、人員運貨過程發生的一切事故(含交通事故、其他意外等)責任自行全部承擔。
第十三條 合同變更、解除和爭議解決方式:
13.1本合同自簽訂之日起生效,任何一方不得擅自變更或終止,如需要變更或終止應經雙方協商同意后,簽訂補充協議或終止合同協議書。
13.2因履行本合同發生的爭議,由雙方當事人協商解決,協商不成的,依法向工程所在地人民法院起訴。
第十四條 合同份數
本合同一式三份,甲方執二份,乙方執一份,雙方蓋章代表簽名生效,未盡事宜由雙方協商確定。
第十五條 合同生效
本合同雙方簽字蓋章 后生效。
第十六條 合同附件:
16.1乙方營業執照復印件(蓋公章)、法定代表人證明書、法人代表授權委托書或身份證明復印件;
16.2雙方相關工作人員通訊錄(姓名、職務及電話),雙方合作過程中的往來文件。
甲方:(公章)乙方:
法定代表人
或委托代理人:委托代表人:
電話:電話:
合同訂立時間:年月 日
【公司合同】相關文章:
公司對公司的借款合同03-16
公司合同[經典]08-29
[精選]公司合同08-26
(經典)公司合同08-24
公司合同【精選】08-24
公司的合同03-02
公司合同04-17
公司與公司借款合同范本08-09
(優秀)公司合同08-28
公司合同(推薦)08-28