工程合同[必備9篇]
在當今社會,人們對合同愈發重視,合同對我們的約束力越來越不可忽視,簽訂合同是為了保障雙方的利益,避免不必要的爭端。那么一般合同是怎么起草的呢?以下是小編為大家收集的工程合同10篇,僅供參考,大家一起來看看吧。
工程合同 篇1
業主 (以下簡稱甲方): 聯系電話:
施工隊(以下簡稱乙方): 聯系電話:
甲乙雙方本著友好合作的態度,按照《合同法》等相關法律,在平等公正的情況下簽定如下合同:
一、 施工概況
施工名稱: 。
二、施工量、 價格
1、單價: 元/m2。
2、施工款:元。
3、如需要增加施工量洽談。
三、 付款方式:現金付款。
四、 設計
1、 甲方須向乙方提供圖紙及施工方案一套。
五、 材料、水電由甲方提供。
六、 工期
從年 月 日起至 年 月 日止,工期為 天。
七、 材料運輸
甲方負責材料在施工現場的垂直運輸條件。
八、 施工機具和建筑工具都由乙方提供。
九、如因乙方施工原因導致的`質量問題,由乙方無償維修。
十、 此施工出現任何安全事故,由乙方承擔。 十一、合同爭議
出現爭議甲乙雙方先協商, 協商不成可向爭議所在地法院提起訴訟。
本合同一式兩份,
甲乙雙方各執一份。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
日期: 日期:
工程合同 篇2
出租方:
承租方:
根據《中華人民共和國合同法》及有關規定,明確出租方和承租方的權利和義務,經雙方協商同意,特簽訂本合同。
第一條 出租方將出租給承租方使用,以滿足承租方關州水電站工程需要。超出范圍使用需征得出租方同意。
第二條 租用期限
租賃期暫定為個月,出租方從 年月
日起將機械出租給承租方使用。
第三條 租金計費方式、交納辦法和結算方式
一、租金計算方式:
按月租計算:每月每臺租金 元(大寫 ),在月租期內,機械工作時間在小時之內屬于正常行為,承租方應交納全月租金;若超過小時,則超出的時間應另行計算計費為元/小時。如因承租方原因,造成機械時間工作不夠小時,均按全月租金收取。工作時間以雙方簽字或機械計時為準。
二、租金交納方法
承租方在機械進場前應先交納預付租金(大寫 ),其余租金和租賃款按月支付(從上月22日到當月23日為統計結算期)。否則視為承租方下期不在租用,出租方可隨時停機退場,機械出場費由出租方負責,承租方不得干涉。
三、結算方式實行現金結算,不含稅金,以收據為準。出租方簽字人或出租方的書面委托人為唯一的收款人。
第四條 出租方的權利和義務
一、按時以本合同的收款標準為依據,出租方向承租方收取租金。
二、在租賃期內,出租方應盡量滿足承租方的工作需要,出租方應協助承租方做好機手的管理工作。機手必須服從承租方的調度和安排,聽從承租方的指揮、遵守各項管理制度,但承租方如指揮不當或交代不清,機手有權拒絕作業,若承租方強行作業,所造成的人員傷亡、機械或地下設施等一切損失,均由承租方負責。
三、租期內,出租方應注意機械維修保養,若機械發生故障,則出租方應及時派人修理,承租方應給予出租方三天的修理時間,超過三天,承租方有權扣除所誤時間。如因機械故障導致較長停機而使工程進度受到影響,承租方可通知出租方機械提前退場,但出租方不承擔一切的連帶民事責任和經濟責任。
四、租賃期內,出租方人員不聽從承租方現場管理人員的指揮,造成的一切事故,由出租方自行承擔。
第五條 承租方的權利和義務
一、租期內,機械及機手全權由承租方按本合同規定的工作范圍和工作內容合理指揮使用(但不違反國家勞動法及有關規定)。
二、租期內,承租方必須對施工現場、周邊環境、地下設施進行準確的勘測、檢查,并在施工前如實告訴機手,保證機手和機械在安全環境條件下進行施工作業,若發生承租方對上述情況交代不清或承租方指揮不當強行施工所造成的一切損失由承租方承擔。三、租期內承租方負責安全生產,保證機手和機械安全,承租方造成的安全事故由承租方承擔法律責任及經濟責任。
四、租期內,應保證機械停放安全并派專人看守管理,如發生機械人為破壞、被盜等不安全
因素,所造成的.損失由承租方賠償一切經濟損失。
五、承租方如開車礦業,挖取煤、炭,挖土取石,山、河道開采石等,承租方必須具備有關管理部門的證件和開采證,合法開采,否則造成的糾紛由承租方處理,造成的經濟損失由承租方承擔。
六、承租方應按照合同約定繳納租金。
七、機械進出場事宜:機械進場費由出租方負責。承租方必須保證至少 個月的租賃時間,機械出場費由出租方負責。
八、租用期內出租方提供持有特種資格操作證的機手,確保承租方施工需要,由承租方無償提供機手的食宿等生活事宜。
九、租用期內承租方承擔供應本機正常使用所消耗的燃油(柴油)。
第六條 本合同在約定的租賃期屆滿前5日內,雙方如愿延長租賃期,由雙方協商或重新簽訂合同。
第七條 雙方嚴格遵守本合同,若單方違反上述條款或發生爭議,雙方可協商解決,若解決不成,可向任何一方所在地方人民法院提起上訴。
第八條 未盡事宜,按《中華人民共和國合同法》的有關規定,經雙方共同協商,簽訂補充規定,補充規定與本合同效力等同。
第九條 承租方若是單位,本協議經承租方蓋章或授權的負責人簽字和出租方簽字后生效。承租方若是個人,雙方提供身份證號碼和詳細地址,雙方簽字后生效。
第十條 本合同一式份,承租方執份,出租方執份。
出租方:
負責人:
聯系電話:
詳細地址:
身份證號:
承租方:
負責人:
聯系電話:
詳細地址:
身份證號:
簽訂時間:年 月 日
工程合同 篇3
委托方:(以下簡稱甲方)
受委托方:(以下簡稱乙方)
經甲、乙雙方協商,乙方同意承接甲方委托的電力安裝工程。為明確雙方的責任和義務,保證工程建設順利進行,特訂立本合同。
一、工程概況:
工程名稱:工程地點:
二、工程承包方式:
甲方全權委托乙方負責工程的施工和聯系供電部門進行驗收等相關工作。
三、承包費用:
根據該工程的設計和預算資料,經甲乙雙方共同協商約定,合同按供電部門所測線路每一公里8。5萬元計算,按測出的公里數為工程總金額。
四、付款方式:在乙方拿到供電部門設計方案后,三天內甲方全額將工程款全部付給乙方。
五、施工期限:
甲方在土石方工程和其他輔助工程完成后,通知乙方進場,從進場之日起,預計____日內完工(遇雨順延)。
六、甲方責任:
1、甲方負責到供電部門辦理用電申請、簽署用電協議及其他有關用電手續。
2、甲方設置業主代表,代表甲方對本工程進行監管。
4、甲方參加主要設備材料的現場檢驗和竣工驗收。
5、甲方派專人協調關系、配合乙方施工,保證乙方的施工正常進行。
七、乙方責任:
1、負責工程的施工,聯系驗收等事宜。
2、負責工程建設中乙方提供的`材料的質量。
2、如因施工技術及由乙方提供的材料存在問題導致工程驗收不合格,由乙方負責整改,整改費用由乙方自負,但由甲方負責提供的基礎工程、土石方工程等除外。
3、按約定工期乙方負責施工現場的人力運輸、基礎工程、土石方工程、青苗賠償和民工組織及費用等。完成工程建設任務。
4、乙方只負責線路部份的一切材料和費用,不負責線路以外廠區要用的一切保護設備。
八、物資供應由乙方負責
九、安全管理
甲、乙雙方全部負責制人員進場后,必須嚴格遵守有關現場規定,服從現場負責人統一指揮,若發生人身及設備安全事故,由各方自行負責。
十、本合同未盡事宜,雙方另行約定。
十
一、本合同一式貳份,具有同等法律效力。甲方執壹份,乙方執壹份。
十
二、本合同從甲、乙雙方簽字之日起生效。工程竣工驗收合格并付清工程款后,本合同自動失效。
甲方(公章):_________
乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________
法定代表人(簽字):_________
________年____月____日
________年____月____日
工程合同 篇4
委托方(甲方)
施工方(乙方)
依據《中華人民共和國合同法》的規定,甲乙雙方就管理體系認證項目,經平等協商,簽訂本合同,雙方共同遵守履行。
一、 工程項目及要求
按照本合同的約定,乙方為甲方提供安防,監控設備的安裝服務。甲方為乙方的安防,監控設備安裝時提供所有必要的安排。
1. 工程內容:
2. 工程要求: 系統工程費用
1.整套系統的所有設備合計人民幣:元(詳見報價單)
2.工程費合計人民幣: 元
3.稅費:元
4.本合同總造價為人民幣(小寫):元 (大寫) 交貨地點
1. 乙方按照甲方約定時間將設備運送至甲方所指定地點;
2. 設備運抵甲方所指定地點后,經甲方驗收后乙方開始施工;
3. 設備經過驗收后,由甲方妥善保管,乙方不承擔任何保管風險,出現任何少件問題由甲方負責。
二、 付款方式
1. 乙方開始施工及調試,設備調試完全經甲方驗收合格后,甲方一次性支付乙方合同
款,即人民幣 元整,小寫:¥元。
三、 安裝調試
1、 乙方在安裝設備之前應征求甲方所要求安裝位置,或由乙方自行定位,以期達到甲方滿意效果;
2、 合同期為
3、 施工完畢后,乙方應給甲方提供安裝資料及對甲方指定人員的基本操作培訓;
四、 雙方的責任和義務
1. 甲方應按時向乙方支付合同款項,不得拖欠合同款項,否則視違約行為;
2. 甲方應保證乙方施工人員順利進出施工現場并在必要時協助辦理有關手續;
3. 甲方應保證所有設備使用環境或安全條件與有關說明的要求相符;
4. 甲方用戶不得任意添加或刪除任何硬件或軟件;
5. 乙方提供專業工程技術人員按照甲方要求進行安裝、調試設備,以期達到最佳效果;
6. 對甲方提供合同所承諾的服務,嚴格執行合同; 7. 乙方將不提供合同規定以外的'任何服務;
8. 乙方人員及設備在進出甲方維護現場時應嚴格遵守甲方安全規定或其它規定;
9. 乙方在進行維護工作時應盡可能不影響甲方正常辦公活動; 10. 乙方承擔設備的免費保修期為壹年,保修期自合同簽訂之日算起;
五、 不可抗力
1. 甲乙雙方的任何一方由于不可抗力的原因不能履行合同時,應及時向對方通報不能履行或不能完全履行的理由,以減輕可能給對方造成的損失。
2. 在取得有關機構證明以后,允許延期履行、部分履行或者不履行合同,并根據情況可部分或全部免予承擔違約責任;
六. 爭議處理
因本合同所發生的爭議,甲乙雙方協商解決。協商不成的,任何一方均可向乙方所在地法院起訴。
七.違約責任
甲乙雙方必須認真執行合同,如簽訂合同后一方不能履行合同時,雙方協商解決,由于終止合同所產生的經濟損失由責任方承擔。發生不可抗力(應是法律認可的)的情況下除外。
八. 合同更改
在合同有效期內,因合同一方提出更改合同條款時,經雙方協商一致,簽署合同更改補充協議(見附件)。補充協議生效后,與其抵觸的本合同條款失效。
九。售后服務
1. 產品保修期壹年,日期以合同簽訂之日起;
2. 如本產品在售后出現質量問題,甲方應及時通知乙方,由乙方負責更換同類產品,如甲方自行對本產品折卸造成的產品故障或擴大產品損失,乙方不承擔任何責任;
3 如發生地震、臺風、洪水、火災、戰爭等不可預知的意外事件和人為破壞或者非質量問題引起的一律不在保修范圍內;接到故障申訴電話后,本公司將在二個工作日內派專業技術人員到達現場維修;
十。合同的生效
1.本合同執行期間,雙方所有正式信息均應以書面形式表達(包括傳真件)。
2. 本合同一式兩份,甲乙雙方簽字蓋章之日起生效,甲乙雙方各執一份。
3. 合同自生效之日起,有效期為貳年。任何一方終止合同,需提前30日書面通知對方,雙方協商一致方可終止。
委托方(甲方)
聯系人: 聯系電話:
被委托方(乙方) 通訊地址:
聯系人: 聯系電話:
甲方法定代表人或委托人: 乙方法定代表人或委托人: 單位公章: 單位公章:
日 期:年 月 日 日 期:年 月 日
工程合同 篇5
發包方(甲方):________________________
承包方(乙方):________________________
按照《中華人民共和國合同法》建設部《建筑裝飾裝修管理規定》和XX市政府《XX市家庭居室裝飾管理現定》,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第1條工程概況
1.l、工程名稱:
1.2、工程地點:
1.3、承包范圍:
1.4、承包方式:
1.5、工期:____天,本工程自______年____月____日開工,于______年____月____日竣工。
1.6、工程質量:
1.7、合同價款(人民幣大寫):______________________________
第2條甲方工作
2.l、開工前____天,向乙方提供經確認的施工圖紙或作法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋,消除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施了所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2、指派____為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3、委托監理公司進行工程監理,監理公司任命為監理工程師。其職責在監理合同中應明確,并將合同副本交乙方____份。
2.4、負責保護好周圍建筑物及裝修、設備管線、古樹名木、綠地等不受損壞,并承擔相應費用。
2.5、如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部問辦理相應審批手續。
2.6、協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2、指派為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決有乙方負責的各項事宜。
3.3、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查記錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4、遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護好施工現場周圍建筑物、設備管線等不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾清運等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的'關系。
3.5、施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6、工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施和工程成品進行保護。
第4條關于工期的約定
4.l、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算)。工期相應順延。
第5條關于工程質量及驗收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和《建筑裝飾工程施工及驗收規范》(jgj73-91)、《建筑安裝工程質量檢驗評定統一標準》(gbj30-88)等國家制定的施工及驗收現范為質量評定驗收標準。
5.2、本工程質量應達到國家質量評定_________標準。
5.3、甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延;若復驗不合格,其復驗及返工費用由乙方承擔,但工期也予順延。
5.4、由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延。
5.5、由于乙方原因造成質量事故,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6、工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知____日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。
第6條關于工程價款及結算的約定
6.l、雙方商定本合同價款采用第____種:
(1)固定價格。
(2)固定價格加____%包干風險系數計算。包干風險包括____________內容。
(3)以可調價格:按照XX市有關工程計價規定計算造價,并按有關規定進行調整和竣工結算。
6.2、本合同生效后,甲方分____次,按下表約定支付工程款,尾款竣工結算時一次結清。撥款分____次進行,撥款____%金額。
6.3、工
程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料____天內審查完畢,到期未提出異議,視為同意。并在____天內,結清尾款。
第7條關于材料供應的約定
7.l、本工程甲方負責采購供應的材料、設備(見附表一),應為符合設計要求的合格產品,并應按時供應到現場。凡約定由乙方提貨的,甲方應將提貨手續移交給乙方,由乙方承擔運輸費用。由甲方供應的材料、設備發生了質量問題或規格差異,對工程造成損失,責任由甲方承擔。甲方供應的材料,經乙方驗收后,由乙方負責保管,甲方應支付材料價值%的保管費。由于乙方保管不當造成損失,由乙方負責賠償。
7.2、凡由乙方采購的村料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,對工程造成的損失由乙方負責。
第8條有關安全生產和防火的約定
8.l、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2、乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》、《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3、由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4、由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程,消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第9條獎勵和違約責任
9.l、由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方________元。甲方不按合同的約定撥付款,每拖期一大,按付款額的____%支付滯納金。
9.2由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方元違約金。甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.3、乙方按照甲方要求,全部或部分工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方________元,作為獎勵。
9.4、乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.5、甲方未辦理裝修的任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失。
9.6、未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由乙方負責并承擔損失。
9.7、因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第10條爭議或糾紛處理
10.l、本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請消費者委員會進行調解。
10.2、當事人不愿意通過協商、調解解決或者協商調解不成時,雙方可選擇下列一種方式解決:
(1)向深圳仲裁委員會申請仲裁;
(2)向人民法院起訴。
第11條其它約定
第12條附則
12.1、本工程自工程驗收合格之日起,保修期限為一年。
12.2、本合同正本兩份,雙方各執一份。副本____份,甲方執____份,乙方執____份。建設主管部門、建設工程造價管理站各一份,均具同等效力。
12.3、附件
(1)施工圖紙或作法說明
(2)工程項目一覽表
(3)工程預算書
(4)甲方提供貨物清單
(5)會議紀要
(6)設計變更
(7)其他
甲方(蓋章):乙方(蓋章):
法定代表人:法定代表人:
代理人:代理人:
單位地址:單位地址:
電話:電話:
傳真:傳真:
郵碼:郵碼:
開戶銀行:開戶銀行:
戶名:戶名:
帳號:帳號
工程合同 篇6
發包方: (以下簡稱甲方)
承包方: (以下簡稱乙方)
按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規定,結合本工程具體情況,雙方達成如下協議。
第一條、工程概況
1.1 工程名稱:
1.2 工程地點:
1.3 承包范圍:預算報價書【詳見附件(2)】所列項目
1.4 承包方式:
1.5 工期:本工程自年月 日開工,于 年 月
日竣工,共計(以物管書面同意開工日期為準)
1.6 工程質量: 達到國家質量評定合格標準
1.7 合同價款:人民幣:(大寫:。價款及結算方式詳見本合同第六條約定。
第二條、甲方工作
2.1開工前天,協調設計單位向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明份,并向乙方進行現場交底。全部騰空房屋,清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備,并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。
2.2指派(身份證號: )為甲方駐工地代表,負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查,辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。
2.3 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線,負責到有關部門辦理相應審批手續。
2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作,并承擔相應費用。
2.5負責配合乙方協調大廈管理方、消防、空調施工方的關系,保證工程順利進行,如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤,工期順延。
第三條、乙方工作
3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底,擬定施工方案和進度計劃,交甲方審定。
3.2 指派 (身份證號: )為乙方駐工地代表,負責合同履行。按要求組織施工,保質、保量、按期完成施工任務,解決由乙方負責的各項事宜。
3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工,做好各項質量檢查紀錄。參加竣工驗收,編制工程結算。
3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定,妥善保護施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作,處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。
3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準,不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。
3.6 工程竣工未移交甲方之前,負責對現場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。 但有證據證明甲方故意拖延移交工作的,乙方得以免責。
第四條、關于工期的約定
4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時,應征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費用。
4.2 因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期作相應的順延。
4.3 因乙方責任,不能按期開工或中途無故停工,可能影響工期的,乙方仍應保證在約定工期內完工,工期不順延。
4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響,導致停工8小時以上(一周內累計計算),工期相應順延。
第五條、關于工程質量及驗收的約定
5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。
5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時,應向乙方支付由此增加的費用。
5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收,乙方可自行驗收,甲方應予承認。若甲方要求復驗時,乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格,甲方應承擔復驗費用,由此造成停工,工期順延,乙方沒有責任;若復驗不合格,乙方只對其復驗及不合格工作內容的返工承擔費用,其它因驗收延誤而導致的關聯項目返工費用由甲方承擔,且工期也予順延。
5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量,其返工費用由甲方承擔,工期順延,因此造成乙方損失的,甲方應當予以賠償。
5.5 由于乙方原因影響工程質量,其返工費用由乙方承擔,工期不順延。
5.6 工程竣工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到驗收通知個工作日內組織驗收,并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收,需及時通知乙方,另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期,并承擔乙方的看管費用和相關合理費用,如有證據證明甲方故意拖延驗收的,自竣工之日起乙方不再對工程現場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。
5.7因物業大廈空調或消防等設備問題不能完成大廈驗收的,甲方應單獨組織乙方的驗收,承認乙方的驗收時間,并按合同約定辦理乙方的相關結算及支付款。
第六條、關于工程價款及結算的約定
6.1雙方商定本合同價款采用:
6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。
6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變,但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內容按實收方結算)。
6.1.3結算方式:結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價:施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單,依據本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算,若原預算沒有參考單價的按雙方協商簽認的單價進行結算。
6.2本合同生效后,甲方分結清。
6.3工程竣工驗收后,乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內審查完畢,到期未提出異議,視為同意,并在內,結清第次應付款項。
6.4工程質保金5%,在質保期滿1年后除的,僅支付剩余費用。
第七條、關于材料供應的約定
7.1 本工程材料由乙方嚴格按工程預算所列項目、材質、品牌提供。材料進入施工現場,需由甲方簽字驗收后方可進行施工。因乙方材料供應不合格或所供應材料與工程預算所列材質、品牌不相符合所造成的工程質量不達標、窩工、工程延期等情況,由乙方負責將工程整改至達標并向甲方支付賠償費,每停工一天或窩工一天或乙方整改導致工期每延期一天,乙方向甲方支付賠償金為 。
7.2 凡由乙方采購的'材料、設備,如不符合質量要求或規格有差異,應禁止使用。若已使用,乙方負責賠償甲方相關損失。
第八條、有關安全生產和防火的約定
8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明,應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。
8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。
8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明,違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范,導致發生安全或火災事故,甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。
8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例,導致發生安全或火災事故,乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。
第九條、獎勵和違約責任
9.1甲方要求提前竣工,除支付趕工措施費外,每提前一天,甲方支付乙方元,作為獎勵。
9.2 乙方按照甲方要求,全部或部份工程項目達到優良標準時,除按本合同5.2款增加優質價款外,甲方支付乙方 元,作為獎勵。
9.3由于甲方原因導致延期開工或中途停工,甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天,甲方支付乙方 的補償金。甲方不按合同約定付款的,每逾期一天,按應付款項的 向乙方支付滯納金。
9.4 由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方按向甲方支付違約金。
9.5 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品,如造成損失,應照價賠償。
9.6 甲方未辦理任何手續,擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款),由甲方負責并承擔損失
9.7 未經甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線,由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。
9.8 乙方施工中如發生安全、消防、人身傷害、財產損失等事故,由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的,乙方應當予以賠償。
9.9 未辦理驗收手續,甲方提前使用或擅自動用,造成損失由甲方負責。
9.10 因一方原因,合同無法繼續履行時,應通知對方,辦理合同終止協議,并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。
第十條、爭議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發生爭議時,在不影響工程進度的前提下,雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。無法解決的,任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。
第十一條、附則
11.1 本工程質保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;
11.2 本合同一式肆份,甲、乙雙方各執貳份;
11.3 本合同履行完成后自動終止;
11.4 整個工程由乙方進行設計和施工優化,甲方按照報批要求提供相關資料,提供現有辦公室裝飾部分的所有圖紙和報批資料,甲方負責對乙方所出圖紙和竣工資料的設計簽章和竣工簽章。乙方為配合甲方進行本次改造裝修,經甲乙雙方協商由 設計單位、
11.5乙方消防、空調報價為估算價格,后期提供大廈指定消防、空調單位的圖紙及報價明細,甲方在消防、空調單位報價的基礎上收取25%的管理費用。
甲方(蓋章): 乙方(蓋章):
法定代表人:(簽字) 法定代表人:(簽字)
委托代理人:(簽字) 委托代理人:(簽字)
年月日:
工程合同 篇7
建設工程施工合同是指發包方(建設單位)和承包方(施工人)為完成商定的施工工程,明確相互權利、義務的協議。依照施工合同,施工單位應完成建設單位交給的施工任務,建設單位應按照規定提供必要條件并支付工程價款。本文在匯總梳理建設工程領域現行法律法規和司法解釋的基礎上,總結出建設工程施工合同效力的若干情形。
(一)合同無效的情形
1、違法發包的施工合同。違法發包是指建設單位將工程發包給不具有相應資質條件的單位或個人,或者肢解發包等違反法律法規規定的行為。
2、轉包的施工合同。轉包是指施工單位承包工程后,不履行合同約定的責任和義務,將其承包的全部工程或者將其承包的全部工程肢解后以分包的名義分別轉給其他單位或個人施工的行為。
3、違法分包的施工合同。違法分包是指施工單位承包工程后違反法律法規規定或者施工合同關于工程分包的約定,把單位工程或分部分項工程分包給其他單位或個人施工的行為。
4、掛靠的施工合同。掛靠是指單位或個人以其他有資質的施工單位的名義,承攬工程的行為。
5、“三無”工程的施工合同。發包人與承包人簽訂未取得土地使用權證、未取得建筑工程規劃許可證、未辦理報建手續的“三無”工程施工合同。
6、沒有按國家規定的程序和國家批準的投資計劃的建設項目的施工合同。
7、低于建設工程成本價所簽訂的施工合同。
8、與經中標備案的合同實質性條款背離的施工合同。
9、違法建筑工程的施工合同。
10、施工總承包資質企業、專業分包資質企業作為勞務分包人簽訂的勞務分包合同。
11、其他依法應當認定為無效的建設工程施工合同。
(二)不認定合同無效的情形
1、承包人超越資質等級許可的業務范圍簽訂建設工程施工合同,在建設工程竣工前取得相應資質等級的。
2、具有勞務作業法定資質的承包人與總承包人、分包人簽訂的`勞務分包合同。
3、發包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建筑工程規劃許可證、無辦理報建手續的“三無”工程建設施工合同,在審理期間已補辦手續的
4、發包人經審查被批準用地,并已取得建設用地規劃許可證,只是用地手續尚未辦理而未能取得土地使用權證的
5、違反《建設工程規劃許可證》的規定,超規模建設所簽訂的建設工程合同經批準可補辦手續,且無違反其他法律規定的
6、對承包人超越建筑資質等級簽訂的建設工程合同,如承包人具備《施工企業資質等級標準》的規定的可上浮與建設項目的要求相符的等級條件,工程質量符合設計要求并驗收合格的。
7、承包人跨省區或跨市承攬建設工程,但未辦理外來施工企業承包工程許可證手續而訂立的建設工程合同的。
8、未取得施工許可手續的。
9、其他依法不應當認定為無效的建設工程施工合同。
工程合同 篇8
本協議書由____(以下簡稱“業主”)為一方,與____(以下簡稱“監理單位”)為另一方共同訂立。
鑒于業主已委托監理單位為____工程提供監理服務并已接受了監理單位就此提出的
項目建議書,為明確雙方在合同期間的義務、責任、權力和利益.茲就以下事項達成協議:
一、本協議書中的詞句和用語與“公路工程施工監理合同”中通用條件所規定的定義相同。
二、下列文件是本協議書的組成部分,應作為協議書的.有效內容予以遵守和執行。
1.公路工程施工監理中標函或委托函
2.公路工程施工監理合同通用條件
3.公路工程施工監理合同專用條件
4.《公路工程施工監理規范》(JTJ 077-95)
5.公路工程施工監理招、投標文件
6.雙方簽認的補充或修正文件
7.其它文件
8.附件:
附件A——監理服務的形式、范圍與內容
附件B——業主提供的監理工作條件
附件C——監理服務的費用與支付
其它附件
三、業主在此同意按照本監理合同規定的期限和方式,向監理單位支付根據監理合同
規定應支付的費用和提供監理工作條件。
四、監理單位基于業主的上述保證,在此向業主承諾按照本監理合同的規定履行監理
服務。
五、本協議書經雙方簽字蓋章后,自___年___月__ 日生效,至___年
___月___日終止,在按照監理合同的規定結清監理服務費用后自然失效。
六、本協議書正本一式兩雙方各執一份,具有同等法律效力。協議書副本___
份.雙方各執___份。
業主:_____(蓋章)______監理單位:_____(蓋章)
法定代表人: (簽字) 法定代表人: (簽字)
單位地址: 單位地址:
郵編: 郵編
電話: 電話:
傳真: 傳真:
開戶銀行: 開戶銀行;
帳號: 帳號:
工程合同 篇9
甲方:
乙方: 管道安裝班組
甲乙雙方本著友好合作的態度,按照《中華人民共和國合同法》等有關法律、法規的的規定,在自愿、公平、誠實信用的基礎上,甲乙雙方簽訂此合同。
一、工程概況
1.工程名稱:蒼南縣龍港鎮世紀大道供水工程
2.工程地點:世紀大道
3.承包范圍:管道安裝
4.承包方式:包清工
5.工期:
二、 合同修改
除了雙方簽署書面修改協議,并成為本合同不可分割的一部分的情況之外,本合同的條款不得有單方任意變化或修改。
三、 工程質量標準
驗收標準以國家現行的規范、標準、規程為依據;以甲方所提供圖紙為技術標準。
四、價格
清包工費:以附件清單為準,按實際工程量結算。
五、付款方式
前期管道安裝鋪設完工,付:每月工程量的 85%
工程竣工,驗收合格后,在15天內余下的 15%尾款,全部付清。
六、材料
1.安裝管道材料由乙方開列數量清單,甲方選擇品牌自主購買,乙方負責施工。乙方的施工工具由乙方自備,檢測由甲方負責。
2.乙方應提前三天向甲方提供需購材料清單,甲方應在四天內及時采購材料供施工隊使用。
3.乙方應做好材料的保管工作,禁止閑雜人等進入工地現場。
4.乙方應做好對施工完成的成品保護工作。
5.未經甲方許可,乙方不得攜帶任何建材出門,若發現此類現象,按材料價格的5倍從人工費扣除。
七、雙方責任
甲方負責監督工程進度,工程中間驗收與竣工驗收工作;資料整理。負責委派項目負責人做好安裝協調工作。整理好施工現場的三通一平工作。
乙方負責做到安全生產、文明施工、優質服務;主要施工人員必須持證上崗,負責施工現場的安全,按期、保質、保量完成工程。
施工當中,乙方必須服從甲方安全管理,嚴禁違規操作,否則出現任何安全事故責任都由乙方負責。
八、驗收
工程完工后,乙方應通知甲方驗收,甲方自接到通知7日內組織有關部門
進行驗收,并辦理驗收、移交手續。若因乙方安裝質量問題導致驗收不合格,乙方應及時處理,直至驗收合格。由于乙方安裝質量問題造成的一切有損甲可得利益的損失全部由乙方承擔,甲方保留索賠的權利。
九、違約責任:
1.如乙方工程質量不符合標準,按《中華人民共和國合同法》處罰,性能根據本合同中的技術要求,如有差異做相應扣罰,同時甲方保留索賠的權利;
2.若乙方未按合同的約定提供服務,甲方有權自行委托第三方提供甲方所需要的服務,所發生的費用由甲方承擔。造成損失的,由甲方承擔賠償責任。
十、合同糾紛及解決方式:
1.凡與本合同有關而引起的一切爭議,甲乙雙方應首先通過友好協商解決,如經協商后仍不能達成協議,任何一方可以向法院提出訴訟;
2.在進行法院審理期間,除提交法院審理的事項外,合同其他部分仍應繼續履行;
3.本合同項下的.所有爭議均提交甲方所在地法院進行訴訟解決;
4.本合同按照中華人民共和國的法律進行解釋。
十一、 不可抗力:任何一方均可對因不可抗力事件而延遲或不能履行合同義務造成另一方的損失或增加的費用不承擔責任。但遭遇不可抗力事件的一方應在事發之日起3日內書面通知另一方,并提供有關機構的證明材料,同時還應采取各種合理手段減輕不可抗力給雙方造成的損失和影響。
十三、未盡事宜,經甲乙雙方商定后,另續簽合同。
十四、 其它
本合同一式兩份,甲乙雙方各執一份,經甲乙雙方簽字后生效。
甲方:乙方:管道安裝班組
簽字:簽字:
年 月 日
【工程合同】相關文章:
工程工程合同02-24
工程工程合同模板07-26
工程工程合同【薦】04-19
【熱】工程工程合同04-20
工程合同工程合同03-02
工程工程合同15篇03-01
工程工程合同(15篇)03-01
工程土方工程合同02-23
工程工程合同 15篇03-02
工程工程合同范本03-25