- 加工承攬合同 推薦度：
- 建筑工程承攬合同 推薦度：
- 安裝承攬的合同 推薦度：
- 加工承攬合同 推薦度：
- 簡單的承攬合同 推薦度：
- 相關(guān)推薦
承攬合同范本優(yōu)秀【15篇】
隨著人們法律觀念的日益增強，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。你所見過的合同是什么樣的呢？以下是小編精心整理的承攬合同范本，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
承攬合同范本1
甲方：____________________
乙方：____________________
鑒于甲方擁有房屋裝修需要，乙方具備相關(guān)承攬能力，經(jīng)協(xié)商一致，于______年______月______日簽訂本裝修協(xié)議�，F(xiàn)甲方自愿將其位于_______（地址）的房屋裝修項目委托給乙方承攬，雙方在平等自愿、協(xié)商一致的原則下達(dá)成以下協(xié)議：
一、工程地點及概況：
工程名稱：____________________________________。
工程建筑面積：________________________________。
工程戶型結(jié)構(gòu)：________________________________。
工程項目：____________________________________。
二、工程價款及付款方式：
1、本工程總價為________元，大寫_________。
2、在簽訂本合同后，甲方應(yīng)當(dāng)預(yù)先支付給乙方第一期工程款，該工程款金額為報價單中約定的工程款總額的____。該金額包含定金，但不包括設(shè)計費。只有在收到該支付后，乙方才能開始進(jìn)場施工。
3、施工及安裝竣工驗收后當(dāng)天甲方付清乙方全部工程款。
三、承攬方式：
乙方負(fù)責(zé)施工，材料由甲乙雙方共同約定___________________提供。
四、材料提供：
關(guān)于材料供應(yīng)，甲乙雙方充分協(xié)商采用__________方式供應(yīng)材料。
1、甲方應(yīng)當(dāng)提供符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的材料，乙方在收到材料后應(yīng)立即進(jìn)行檢驗，如發(fā)現(xiàn)材料不合格，乙方應(yīng)及時通知甲方更換。如果甲方不能及時更換所造成的損失和工期延誤由甲方承擔(dān)。
2、本工程材料由乙方提供，所提供的材料必須符合甲乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)，并接受甲方檢驗。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收期限：
施工要符合安全要求，裝修質(zhì)量不得低于同一施工類型的裝修標(biāo)準(zhǔn)。房屋交付給甲方，甲方應(yīng)即時驗收，甲方應(yīng)在3日內(nèi)檢驗，如在該期限內(nèi)，甲方未做任何表示，視為該房屋驗收合格。
六、施工期限：
工期為_____________，從______年______月______日到______年______月______日，如因甲方的原因?qū)е卵诱`工程進(jìn)展或則不可抗力導(dǎo)致延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)的順延。
七、違約責(zé)任：
1、由于甲方原因?qū)е卵悠陂_工或中途停工，除順延工期外，甲方應(yīng)補償乙方因停工或則窩工造成的損失，即每天應(yīng)支付___________元，如甲方不按合同約定預(yù)付工程款，每拖延一天，按合同金額的'__________%支付違約金給乙方，其工期順延。
2、由于乙方原因?qū)е鹿こ萄悠诳⒐�，乙方�?yīng)按每天支付__________元的違約金給甲方。
3、工程未辦理驗收手續(xù)，甲方提前使用或擅自動用，或甲方單方面更換門鎖不讓乙方施工人員進(jìn)行施工的，造成的損失由甲方負(fù)責(zé)，并視為對乙方施工的工程驗收合格，甲方應(yīng)付清全部工程款。
八、其他約定：
1、根據(jù)甲方的需求，乙方完成了設(shè)計圖紙，并制作了兩份副本，其中甲方持有一份，乙方持有一份。如果乙方發(fā)現(xiàn)在根據(jù)甲方要求設(shè)計圖紙或技術(shù)要求時存在不合理之處，應(yīng)立即通知甲方。對于因甲方未能及時回復(fù)導(dǎo)致的損失，甲方應(yīng)該負(fù)責(zé)賠償。
2、在工程項目執(zhí)行過程中，如果甲方提出對乙方工作內(nèi)容進(jìn)行變更，造成工作量增加或其他費用增加的情況，甲方應(yīng)當(dāng)按照乙方實際增加費用進(jìn)行支付。如果變更導(dǎo)致乙方遭受損失，甲方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
3、乙方在施工期間，應(yīng)當(dāng)接受甲方必要的監(jiān)督檢驗。甲方不得因監(jiān)督檢驗妨礙乙方的正常工作，如妨礙延誤工程進(jìn)展，其施工期限相應(yīng)順延，造成乙方損失的，應(yīng)賠償損失。
4、乙方房屋裝修完成后，應(yīng)當(dāng)即時向甲方交付，甲方應(yīng)當(dāng)即時驗收該房屋。
5、乙方施工需要甲方協(xié)助的，甲方有協(xié)助的義務(wù)。甲方不履行協(xié)助義務(wù)致使乙方施工不能完成的，乙方可以催告甲方在合理期限內(nèi)履行協(xié)助義務(wù)，并相應(yīng)順延履行期限；甲方逾期不履行的，乙方可以解除合同，給乙方造成損失的，甲方應(yīng)當(dāng)賠償。
九、本合同未盡事宜，甲乙雙方可另行約定，其補充約定經(jīng)雙方簽章與本合同具有同等效力。
十、本協(xié)議一式兩份，甲、乙方各執(zhí)一份，每份都具有相同法律效力，自甲乙雙方簽字后生效。
甲方：________________________
法定代表人：________________________
地點：________________________
電話：________________________
_________年_________月_________日
乙方：________________________
法定代表人：________________________
地點：________________________
電話：________________________
_________年_________月_________日
承攬合同范本2
甲方(裝修方):
乙方(承攬方):
甲方的房屋需要裝修裝潢，乙方以自己的設(shè)備、技術(shù)、勞力為甲方完成裝修裝潢，經(jīng)協(xié)商達(dá)成下列協(xié)議：
一：由甲方提供圖紙，乙方按圖紙進(jìn)行施工，甲方按照國家規(guī)定的的家庭裝飾標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行驗收，合格后支付加工承攬費(也可以由甲方委托乙方設(shè)計施工圖紙，乙方負(fù)責(zé)對甲方提供咨詢、設(shè)計、報價等相關(guān)服務(wù)。合同簽訂后，乙方關(guān)于工程的相關(guān)事宜均應(yīng)與甲方聯(lián)系，以確保工程質(zhì)量和工期)。
二：裝飾施工地點：
1、住房結(jié)構(gòu)：磚混結(jié)構(gòu)，房型：三室一廳一廚一衛(wèi)，建筑面積：90.m2，室內(nèi)面積84m2。2、裝飾施工內(nèi)容：水電路工程、泥水工程，木工工程、刮瓷工程、漆工工程以及甲方要求的其他工程。
3、工期：自XXX年XXX月XXX日開工，至XXX年XXX月XXX日竣工，工期XX天。
三：在施工中由乙方自行提供相應(yīng)的設(shè)備、工具和技術(shù)，以及自行聘請技術(shù)工人，并由乙方對安全事故承擔(dān)全面責(zé)任，如果在施
工中發(fā)生事故以及人員傷亡，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任和墊付任何費用責(zé)任。乙方在施工中應(yīng)采取必要的安全防護(hù)和消防措施，保障作業(yè)人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞，防止損害其人的財產(chǎn)生命健康安全等事故發(fā)生。如遇上述情況發(fā)生，造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)賠償。
四：乙方為包工包料的承攬方式，但乙方必須按照甲方指定的材料品質(zhì)、價格、品牌、售貨單位購買材料。甲方可以預(yù)支部分加工承攬費用于乙方購買材料。乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。
五：乙方按照圖紙分階段、分步驟進(jìn)行施工，每一個施工單元一張施工圖，甲方支付給乙方的加工承攬費按每單元的市場價格分別議定和支付。
六：乙方在進(jìn)場前應(yīng)提供本人及施工人員身份證復(fù)印件(須與原件對照)，通訊號碼等，便于甲方提供給物業(yè)單位管理單位留底備查。
七：為施工方便，甲方提供房屋的鑰匙一把給乙方，乙方不能將鑰匙遺失、損壞、復(fù)制、轉(zhuǎn)借，并在結(jié)算加工承攬費時交還甲方，同時對房屋內(nèi)的原有設(shè)施、堆放的各種材料及電器、家具及裝飾裝潢負(fù)有保護(hù)和保管責(zé)任，直至交付使用后為止，否則應(yīng)對保管不當(dāng)造成的直接和間接損失負(fù)全額賠償責(zé)任。
八：驗收：
1、甲、乙雙方應(yīng)及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收。
(1)水、電管線，防水層及吊頂基層等隱蔽工程驗收;(2)油漆、面層涂料施工前驗收;
2、乙方須提供圖紙對隱藏的電線、水管、氣管等其它設(shè)施進(jìn)行標(biāo)注，說明其位臵、形狀、尺寸、材質(zhì)等，防止甲方今后使用時產(chǎn)生意外損壞，以及便于維修;
3、工程竣工：乙方應(yīng)提前三天通知甲方驗收，甲方應(yīng)自接到通知三日內(nèi)組織驗收，并辦理驗收移交手續(xù)。
九：其它：
1、由于乙方原因逾期竣工的，每逾期一天，乙方按甲方合同總價的3%向甲方支付違約金。
2、乙方擅自拆改原有建筑承重結(jié)構(gòu)或共用設(shè)備管線，由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)責(zé)任。
3、合同經(jīng)雙方簽字生效后，雙方必須嚴(yán)格遵守。任何一方需變更合同內(nèi)容，應(yīng)經(jīng)協(xié)商一致后，重新簽訂補充協(xié)議。如要終止合同，提出終止合同一方，要以書面形式提出，應(yīng)按合同總價款10%支付違約金，并辦理終止合同手續(xù)。
4、乙方提供的材料、設(shè)備如不符合質(zhì)量要求，或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用。如已使用，對工程造成的損失均由乙方負(fù)責(zé)。甲方購買的材料、電器、家具經(jīng)乙方驗收后，由乙方負(fù)責(zé)保管，由于保管
不當(dāng)而造成損失，由乙方負(fù)責(zé)賠償。
十：衛(wèi)生：家庭居室裝飾裝修所形成的各種廢棄物，應(yīng)當(dāng)按照有關(guān)部門指定的位臵、方式和時間進(jìn)行堆放及清運。嚴(yán)禁從樓上向地面或由垃圾道、下水道拋棄因裝飾裝修居室而產(chǎn)生的廢棄物及其他物品;
十一：保修
1.工程竣工驗收合格并結(jié)清工程余款后，乙方向甲方辦理移交手續(xù)，并填寫工程保修單(保修期為貳年)(衛(wèi)生間、廚房等防滲漏部分為五年)。
2.在正常使用條件下，住宅室內(nèi)裝飾裝修工程的最低保修期限為二年，有防水要求的廚房、衛(wèi)生間和外墻面的防滲漏為五年。保修期自住宅室內(nèi)裝飾裝修工程竣工驗收合格之日起計算。
十二：違約責(zé)任：甲方無正當(dāng)理由不按期結(jié)算加工承攬費和乙方工程質(zhì)量不達(dá)標(biāo)，超出工期以及違反本合同其它條款均視為違約，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價5%的違約金，條款中對違約金已有約定的除外。
十三：附則
1.本合同簽訂后工程不得轉(zhuǎn)包，否則給甲方及乙方自己或第三方造成的.一切經(jīng)濟損失及人身損失均由乙方承擔(dān)賠償責(zé)任。
2.乙方對甲方采購的裝飾材料、設(shè)備，均應(yīng)用于本合同規(guī)定的住宅裝飾，非經(jīng)甲方同意，不得挪作他用。如乙方違反此規(guī)定，
應(yīng)按挪用材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方。
3.乙方供應(yīng)的材料、設(shè)備，如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異，應(yīng)禁止使用，如已使用，對工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。如乙方提供的材料、設(shè)備系偽劣商品，應(yīng)按材料、設(shè)備價款的雙倍補償給甲方,并負(fù)責(zé)反工修復(fù)至合格為止。
4.合同簽訂后，合同任何一方提出解除合同或無論因何原因違約造成合同無法履行的，應(yīng)及時通知另一方，經(jīng)雙方協(xié)商同意后，可辦理終止或延期履行合同手續(xù)，違約方應(yīng)向守約方支付合同總價10%的違約金;若因此造成其他損失的，違約方也應(yīng)予以賠償。
十四：本合同壹式貳份，雙方各執(zhí)壹份。雙方簽字后生效。
甲方：
乙方：
年月日：
承攬合同范本3
甲方：
乙方：
根據(jù)《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法
一、工程概況：
1、工程名稱：
2、工程地點： 。
3、承攬方式：該工程為包工包料(即包清工) 。
二、工程工期
1、本工程的工期從 年 月 日至 年 月 日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。
2、乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度計劃安排(包括新調(diào)整的進(jìn)度計劃)。
3、因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩
三、承包價款及支付方式
1、工程款總價為 元。
2、支付方式：合同簽訂后支付 工程款，工程竣工驗收合格后甲方向
乙方支付的工程款應(yīng)達(dá)到工程款總額的 %，剩余 %的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收
在施工過程中，乙方應(yīng)嚴(yán)格按照甲方提供的本工程施工圖紙及圖紙變更手續(xù)精心施工，認(rèn)真執(zhí)行國家現(xiàn)行施工標(biāo)準(zhǔn)及驗收規(guī)范。
五、雙方責(zé)任和權(quán)利
(一)甲方的.責(zé)任和權(quán)利
1、甲方對承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，甲方有要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。
2、乙方固定技術(shù)力量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
3、乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達(dá)不到項目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。
(二)乙方責(zé)任和權(quán)利
1、遵守國家政策和法律法規(guī);遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、勞動保護(hù)等工作。
2、嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé);根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求(包括調(diào)整后的計劃)，合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期;承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
3、乙方的技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進(jìn)行賠償。
4、服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理;接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
5、做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
6、按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具;妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。
7、按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》、交納社會保險并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
8、為其施工人配備必要的勞動保護(hù)和安全防護(hù)用品(如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品)。
9、在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
10、乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
六、違約責(zé)任：
1、本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
2、乙方應(yīng)未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的1%向甲方支付違約金。
3、乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
七、爭議的解決方式：
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
八、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
承攬合同范本4
甲方（定作方）：
乙方（承攬方）：
甲、乙雙方本著平等互利經(jīng)過協(xié)商一致的原則，簽定本合同，以茲共同遵守執(zhí)行。
一、乙方負(fù)責(zé)為甲方加工所有需要雕花的產(chǎn)品，產(chǎn)品雕花單價雙方確認(rèn)，（詳見附件《雕花單價表》）。
二、甲方為乙方提供加工場地，水電，鑼機，打磨機等機器。乙方自備所需要的手工制作雕刻工具。
三、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品所需要的工人由乙方自行聘請及管理。（包括工資及食宿福利等由乙方自行解決，甲方不予干預(yù)與管理）。
四、甲方向乙方提供雕花木料及圖樣，由乙方雕刻及砂光成雕花產(chǎn)品。樣品經(jīng)甲、乙雙方共同簽字確認(rèn)后予以封存。
五、乙方嚴(yán)格按照甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙進(jìn)行加工，甲方提供的樣品或設(shè)計圖紙在正常情況下，能生產(chǎn)或制作出符合甲方產(chǎn)品要求及質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，并由甲方自行決定是否變更設(shè)計圖紙或樣品。
六、交貨期：從甲方提供雕花木料日起，同一款式_______套的_______天內(nèi)必須完工，_________套以下的_______天內(nèi)必須完工,___________套以下的_______天內(nèi)必須完工。特殊情況加急的，在雙方協(xié)定的期限內(nèi)完工，非標(biāo)的必須在兩天內(nèi)完工。
七、甲方品質(zhì)管理員有權(quán)驗收乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，乙方必須給予配合與協(xié)助。驗收不合格產(chǎn)品，乙方必須負(fù)責(zé)無條件返修。乙方不得對其進(jìn)行刁難或進(jìn)行賄賂，一經(jīng)查明有此種行為，甲方有權(quán)終止合同并且向乙方索賠。
八、乙方為甲方加工的雕花產(chǎn)品，必須完全配套，并由甲方品質(zhì)管理員驗收簽名，甲方生產(chǎn)管理人員簽名確認(rèn)，方可結(jié)算加工費。
九、加工費按月結(jié)算。當(dāng)月加工的產(chǎn)品，乙方必須在下月______號前將當(dāng)月加工的產(chǎn)品《過料單》交給甲方財務(wù)部予以確認(rèn)，甲方在下月底____日前將當(dāng)月加工費以_______付款方式付給乙方。
八、違約責(zé)任：
1、乙方不能按期限交貨，應(yīng)當(dāng)向甲方償付違約金。違約金計算，每遲延一天，按其價款總額的._______%計算，還應(yīng)當(dāng)繼續(xù)履行合同。
2、乙方不得提供甲方的產(chǎn)品花樣給同行競爭對手仿造，不得對外泄漏甲方的相關(guān)產(chǎn)品機密及信息。否則甲方有權(quán)向乙方追究相關(guān)損失賠償。
九、解決合同糾紛方式：甲、乙雙方因此發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，可以向佛山市禪城區(qū)人民法院訴訟。
十、合同未盡事宜，雙方另協(xié)商解決。雕花加工單價為本合同的附件，視為合同的組成部分。
十一、本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，具有同等效力，自雙方法定代表人或委托人簽定蓋章之日生效。
甲方（簽名蓋章）：
乙方（簽名蓋章）：
__年__月__日
__年__月__日
承攬合同范本5
承攬方(甲方)：________
定作方(乙方)：________
雙方根據(jù)有關(guān)法律協(xié)商一致，簽訂本合同，共同遵守執(zhí)行：
1.產(chǎn)品名稱、型號及規(guī)格、數(shù)量、價格及交貨日期等如下表規(guī)定：________。
2.交貨辦法：________
(1)交貨地點：________
(2)運輸：由甲代辦，但一切運雜費用等由乙負(fù)責(zé)，甲交運日期即為交貨日期。
3.付款辦法：貨物交貨后，供方隨同提單向乙托收或?qū)螕?jù)寄交乙方，乙方根據(jù)供方單據(jù)電匯供方。
4.驗收辦法：乙應(yīng)派員到甲倉庫驗收，如不能派員驗收，甲方即按合同規(guī)定產(chǎn)品規(guī)格數(shù)量代為檢驗。
5.違約責(zé)任：________
6.附則：
(1)合同如有修改須經(jīng)雙方同意，雙方另行簽訂合同。
(2)在執(zhí)行合同期間，如遇市場情況變化或其他原因，甲方須在天前通知撤銷加工合同，否則按違約處以罰金，賠償對方損失。
(3)本合同須經(jīng)雙方簽章并鑒證后生效。
(4)本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份。
(5)貨物運達(dá)站。
(6)收貨人。
(7)合同糾紛的處理。
甲方(簽字蓋章)：________
乙方(簽字蓋章)：________
開戶銀行：________
開戶銀行：________
賬號：________
賬號：________
簽訂日期：________
承攬合同范本6
甲方：
乙方：
為實現(xiàn)小區(qū)物業(yè)管理專業(yè)化，根據(jù)《中華人民共和國合同法》的相關(guān)規(guī)定，就清水灣小區(qū)物業(yè)零星維修由乙方承攬事宜，經(jīng)雙方協(xié)商，達(dá)成以下協(xié)議。
一、服務(wù)地點：武漢市東西湖區(qū)金湖清水灣小區(qū)
二、合同期限： 年 月 日至 年 月 日止。
三、服務(wù)時間：乙方每周休息1天（星期天），除乙方休息日外，乙方應(yīng)保證為清水灣小區(qū)正常提供維修服務(wù)。
四、費用：乙方每人每月3000元承攬費用，乙方共兩人合計6000元費用包干，甲方不再承擔(dān)任何其他費用。
五、甲方權(quán)利義務(wù)
1、保障小區(qū)正常的工作、生活秩序。
2、計劃和審定小區(qū)物業(yè)維修項目。
3、監(jiān)督乙方的維修業(yè)務(wù)，評價維修服務(wù)質(zhì)量。
4、測評乙方維修工作，達(dá)不到要求的監(jiān)督乙方整改，直到達(dá)到要求。
5、提供維修所需的原材料，監(jiān)督乙方合理使用。
6、按期支付維修承攬費。
六、乙方權(quán)利義務(wù)
1、按照甲方的要求負(fù)責(zé)小區(qū)物業(yè)的'維修。
2、主動巡回檢查，發(fā)現(xiàn)問題及時報告，提請甲方制定維修計劃以便執(zhí)行。
3、合理使用原材料，提高物品利用率，盡可能節(jié)約成本。
4、遵守甲方的規(guī)章制度。
5、接受甲方的監(jiān)督管理，完不成目標(biāo)要求，接受甲方處理。
七、本協(xié)議未盡事宜，由雙方協(xié)商解決。
甲方：
乙方：
20xx年 月 日 20xx年 月 日
承攬合同范本7
房主人(甲方):____
承建人(乙方):____
為了明確乙方在承攬建設(shè)甲方私人住宅主體工程中的權(quán)利、義務(wù)，根據(jù)《民法典》和《建筑法》的相關(guān)規(guī)定，本著平等協(xié)商的`原則，雙方達(dá)成一致并簽署本合同。本合同適用于本工程的具體情況，并由甲、乙雙方共同遵守。
一、建筑項目：私人住宅主體項目。
二、建筑面積：按實際板面計算。
三、承建方式及施工準(zhǔn)備：按甲方提供的圖紙施工，其中磚混結(jié)構(gòu)改為磚木結(jié)構(gòu)，其中板面鋼筋間距1616(臥室)，1416(客廳)雙層雙向，打板每平方米一包425水泥，做磚粉墻，每二車(施工車)加一包325水泥，地梁300400、4根Ф16鑼紋鋼。打板厚度第一、二層120，第三層80，再做琉璃瓦。
四、外觀按圖施工，門窗，外墻磚等，其中鋁合金窗改為普通平開窗。
五、按梯扶手做成紅櫸木的圓形木扶手。
六、按照實際使用面積計算單價，每平方米價格為540.00元人民幣大寫“伍百四十元整”。此外，整棟建筑的總價還需要加上三萬五千六百元。
七、工期在________年____月____日前完工。
八、室內(nèi)只是粉墻，樓梯板一到三層，安裝電線，開關(guān)插座、水按甲方指定的使用部署。
九、乙方必須遵守安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，確保在施工過程中不發(fā)生任何事故并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。如因乙方原因造成的任何事故均與甲方無關(guān)。
十、本合同一式兩份，甲、乙雙方各一份，自簽字之日起生效。
甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________
______年______月____日______年______月____日
承攬合同范本8
甲方：
乙方：
依照《中華人民共和國合同法》及其有關(guān)法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發(fā)泡保溫工程事項，以雙方友好協(xié)商達(dá)成一致，訂立本合同。
一、工程范圍：
1、工程名稱：
2、地址：
3、工程要求：符合國家質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。
A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。
B、冷庫地面保溫容重30-35KG。
C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。
D、固化時間：1—15秒。
E、施工平整度：5-7MM。
F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.
G、閉孔率:≥90%
二、施式要求：
1、乙方嚴(yán)格按照甲方要求各項保溫厚度標(biāo)準(zhǔn)施工。
2、乙方施工過程中甲方提供食宿。
3、因季節(jié)施工甲方保證冷庫內(nèi)發(fā)泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質(zhì)量。
4、包裝（桶）歸乙方回收。
三、工程造價及結(jié)算方式：
1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發(fā)泡數(shù)以甲乙雙方實際丈量為準(zhǔn)。
2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進(jìn)入現(xiàn)場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。
四、工期；
1、每天施工量約：30—40M3
2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。
五、工程質(zhì)量保修及期限
1、工程達(dá)不到約定質(zhì)量條件的'部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔(dān)返工費用。
2、工程保修期為12個月，正常使用出現(xiàn)質(zhì)量問題，乙方負(fù)責(zé)免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負(fù)責(zé)。
六、本合同在履行過程中發(fā)生的爭議雙方當(dāng)事人協(xié)商解決，協(xié)商不成到當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄍピV訟裁決。
七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效。
甲方： 乙方：
地址： 地址：
電話： 電話：
承攬合同范本9
認(rèn)立合同雙方：
承攬方：
定作方：
定作方委托承攬方加工長春——吉林高速公路長春東出口一公里處單立柱三面廣告牌加固翻新擴大面積的工作，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條 加工 成品 編號 名稱 規(guī)格 單位 數(shù)量
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
第三條 原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
用定作方原材料完成工作。定作方應(yīng)按合同規(guī)定的時間、數(shù)量、質(zhì)量、規(guī)格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規(guī)定及時檢驗，不符合要求的，應(yīng)立即通知作方調(diào)換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對物品不得偷換。
1.原材料等物品交（提）日期計算，雙方協(xié)商。
第四條 技術(shù)資料、圖紙 由承攬方提供
承攬方在依照定作方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知定作方；定作方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。
2.承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定作方許可不得留存技術(shù)資料的復(fù)制品。
3.承攬方應(yīng)當(dāng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條 總價款為 合同簽訂后，訂作商付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量達(dá)到 %，定作方付給承攬方 元（即總價款的 %），在加工量全部完成時，在定作方驗收合格后支付給承攬方 元（即總價款的 %），預(yù)留 元作為質(zhì)保金一年后付清。 （價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法
1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求、圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2.定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對短期檢驗難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定作物或項目，應(yīng)當(dāng)由雙方協(xié)商。保證期限內(nèi)發(fā)生問題，除定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。
3.當(dāng)事人雙方對承攬的定作物和項目質(zhì)量在檢驗中發(fā)生爭議時，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點 交貨地點為長吉高速長春東出口一公里處，時間為簽訂合同之日起計算30日。
交提定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。雙方另有約定的，按約定的方法計算。）
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)
第十條 結(jié)算方式及期限
第十一條 其它
�。ㄈ纾� .根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，定作方可向承攬方交付定金。定金數(shù)額由雙方協(xié)商確定。定作方不履行合同的，無權(quán)請求返還定金。承攬方不履行合同的，應(yīng)當(dāng)雙倍返還定金。2.根據(jù)國家有關(guān)規(guī)定，經(jīng)當(dāng)事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預(yù)付款。承攬方不履行合同的，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。定作方不履行合同的，可以把預(yù)付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）
第十二條 承攬方的違約責(zé)任
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價，酌減酬金或價款；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；少交、遲交部分定作方不再需要的'，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定作物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。
四、逾期交付定作物（包括返修、更換、補交等），應(yīng)當(dāng)向定作方償付違約金＿＿元；（合同中無具體規(guī)定的，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
五、不能交付定作物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的＿＿％（30－50％的幅度）或酬金總額的＿＿％（30－50％幅度）違約金。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的，應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗、或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換、補齊的，由承攬方對工作質(zhì)量、數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，在承方應(yīng)當(dāng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定作方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
十一、在承攬方制作的過程中發(fā)生的任何損害及由于工作過程中發(fā)生的事故由承攬方負(fù)責(zé)。
第十三條定作方的違約責(zé)任
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、超過合同規(guī)定期限領(lǐng)取定作物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實際支付的保管、保養(yǎng)費。定作方超過領(lǐng)取期限六個月不領(lǐng)取定作物的，承攬方有權(quán)將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養(yǎng)費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養(yǎng)費時，定作方還應(yīng)補償不足部分；如定作物不能變賣，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
五、超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條xxx在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任，在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同自＿＿年＿＿月＿＿日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應(yīng)由雙方共同協(xié)商，作出補充規(guī)定，補充規(guī)定與本合同具有同等效力。本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執(zhí)一份；合同副本一式＿＿份，交＿＿（如經(jīng)鑒證或公證，則應(yīng)送鑒證機關(guān)或公證機關(guān)）各留存一份。
定作方： （蓋章） 承攬方： （蓋章）
代表人： （蓋章） 代表人： （蓋章）
地址： 地址：
電話： 電話：
開戶銀行： 開戶銀行：
帳號： 帳號：
年 月 日訂
承攬加工合同（二）
現(xiàn)有_________________單位將______________（地點或加工件全稱）交予___________加工。經(jīng)雙方友好協(xié)商，本著互惠互利、誠信、公平的原則特制定以下條款，望雙方遵守。
甲方：________________________
乙方：________________________
一、工程項目
1、工程名稱_____________________________________________
2、工程地點_____________________________________________
3、工程范圍_____________________________________________
4、工程期限自＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿至＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿完工，共計＿＿＿＿＿天。（不可抗拒原因順延）
二、甲方在合同簽訂時要將所加工產(chǎn)品的成套圖紙交付乙方，以便乙方施工。乙方在受到圖紙后詳細(xì)查看后交由甲方簽字確認(rèn)。乙方在看圖時不明確的地方有權(quán)向甲方要求圖紙的技術(shù)交底，甲方應(yīng)在一個工作日內(nèi)答復(fù)。不能答復(fù)的技術(shù)問題乙方有權(quán)停止施工。（所有加工產(chǎn)品圖紙及技術(shù)交底資料由雙方簽字后作為合同附件，同樣具備合同法律效應(yīng)）
三、質(zhì)量要嚴(yán)格按照圖紙要求加工或有甲方技術(shù)交底資料加工。乙方不得擅自改動。不合格加工件由乙方負(fù)責(zé)。
四、加工產(chǎn)品交付地點________________________________。
五、加工產(chǎn)品（工程）總價人民幣____________________元整，大寫（________________________________元整）。（此金額不含稅金及其它費用。如有要求另行協(xié)商。）
六、付款方式__________________
1、合同簽訂時甲方支付乙方總價定金 _______________％。
2、乙方需要向甲方加工件所需原材料時，乙方向甲方提供材料訂購單或能材料訂購單據(jù)時支付乙方總價 _______________％。
3、加工件到達(dá)甲方指定地點時支付乙方總價__________％。
4、加工件安裝或交付時支付乙方總價________________％。
5、驗收合格后一次性支付加工件總額。
七、產(chǎn)品質(zhì)量保修期
1、玻璃_________________
2、鋼材_________________
3、鋁材_________________
4、油漆_________________
5、噴塑_________________
八、安全生產(chǎn)乙方必須認(rèn)真貫徹有關(guān)安全施工的規(guī)章制度，服從甲方安
全管理人員及監(jiān)理人員的管理，嚴(yán)格遵守安全操作規(guī)程，施工中如因違反操作規(guī)程而發(fā)生傷亡事故其損失由乙方負(fù)責(zé)。
九、驗收：
甲方應(yīng)在乙方向甲方提交工程進(jìn)度或竣工報告單七日內(nèi)組織驗收，七日內(nèi)不組織驗收，乙方可視工程全部合格，同時甲方履行合同后續(xù)責(zé)任，甲方不履行合同時乙方可對本合同工程隨意處理。
十、違約責(zé)任：合同簽訂后，不經(jīng)雙方協(xié)商同意，任何一方不得隨意變
更或解除本合同。如單方面解除合同，應(yīng)向?qū)Ψ劫r償對方損失。
乙方必須按照合同規(guī)定的時間內(nèi)按照合同質(zhì)量要求完成施工任務(wù)。逾期一天應(yīng)賠償甲方總價的5‰，提前按照同等獎勵。
十一、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。如不能解決可在雙方屬地人民法院申請訴訟。
十二、本合同共＿＿＿頁，附件共＿＿＿＿頁，一式_____份，雙方各持份
本合同雙方簽字之日起生效，至工程結(jié)束、工程款付清后自行失效。
�。ū竞贤衼硗娮余]件作為本合同附件具有同等法律效力）。
甲方：（章） 乙方：（章）
電話： 電話：
電子郵箱： 電子郵箱：
開戶行： 開戶行：
________年______月_____日
承攬合同范本10
承攬方：_________
定作方：_________
定作方委托承攬方加工________，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條加工成品：
品名：_________
規(guī)格：_________
單位：_________
數(shù)量：_________
備注：_________
第二條加工成品質(zhì)量要求：___________。
在加工定制產(chǎn)品的過程中，如果需要封存樣品，雙方代表應(yīng)當(dāng)當(dāng)面進(jìn)行封簽，并妥善保存。這樣做可以作為驗收的依據(jù)，保證產(chǎn)品質(zhì)量和雙方權(quán)益。
第三條原材料的提供辦法及規(guī)格，數(shù)量，質(zhì)量：
1、如果承攬方使用定作方提供的原材料完成工作，合同應(yīng)規(guī)定原材料消耗的定額。定作方必須按時、按量、按質(zhì)、按規(guī)格提供原材料，并接受承攬方的檢驗。如果承攬方發(fā)現(xiàn)定作方提供的原材料不符合要求，應(yīng)及時通知定作方更換或補齊。承攬方不得私自更換原材料，也不能偷換修理物品的零部件。如果承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料，影響到定作物的質(zhì)量，定作方有權(quán)要求重做、修理、減少價款或退貨。原材料等物品的交（提）日期計算，參考第七條規(guī)定執(zhí)行。
第四條技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
1、在承攬方進(jìn)行工作時，若發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)及時通知定作方并等待回復(fù)。若定作方未能在規(guī)定時間內(nèi)回復(fù)并提出修改意見，承攬方有權(quán)停止工作，并通知定作方。因此造成的任何損失由定作方負(fù)責(zé)賠償。若定作方要求保密，承攬方應(yīng)嚴(yán)格遵守，不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品，需得到定作方許可。定作方應(yīng)按規(guī)定日期提供技術(shù)資料、圖紙等。
第五條價款或酬金：
(價款或酬金，按照國家或主管部門的規(guī)定執(zhí)行，沒有規(guī)定的由當(dāng)事人雙方商定。)
第六條驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
1、按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗收標(biāo)準(zhǔn)。
2、定作方應(yīng)當(dāng)按合同規(guī)定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定作方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。
項目，雙方應(yīng)當(dāng)在合同中商定保修期限，如出現(xiàn)質(zhì)量問題，除非是由于定作方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蛟斐傻�，否則由承攬方負(fù)責(zé)維修或更換。如果在檢驗過程中出現(xiàn)關(guān)于定作物或項目質(zhì)量的爭議，當(dāng)事人雙方可以向法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗機構(gòu)求助并提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點：
交(提)定作物期限應(yīng)當(dāng)按照合同規(guī)定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物，應(yīng)當(dāng)在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。2.交(提)定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準(zhǔn);委托運輸部門運輸?shù)模园l(fā)運定作物時承運部門簽發(fā)戳記日期為準(zhǔn);自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準(zhǔn)，但承攬方在發(fā)出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。)
第八條包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：________
第九條運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：________
第十條結(jié)算方式及期限：___________
第十一條其他：___________
(如：依據(jù)我國法律規(guī)定，簽訂合同后，委托方可以向承攬方支付定金，并且雙方應(yīng)協(xié)商確定定金數(shù)額。如果委托方未能履行合同，則無權(quán)要求退還定金。而如果承攬方未能履行合同，則必須雙倍返還定金，除了承擔(dān)違約責(zé)任外。此外，根據(jù)當(dāng)事人雙方的約定，委托方可以給承攬方預(yù)付款。如果承攬方未能履行合同，除了承擔(dān)違約責(zé)任外，必須全部返還預(yù)付款。如果委托方未能履行合同，則預(yù)付款可以作為違約金和賠償金抵扣，如有剩余，則可以請求退還。以上是相關(guān)規(guī)定之一。
第十二條承攬方的違約責(zé)任：
一、未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價;不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定作方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
二、交付定作物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定作方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的。
三、若承攬方未按照合同規(guī)定進(jìn)行包裝定制物品，導(dǎo)致需要返修或重新包裝，承攬方應(yīng)負(fù)責(zé)所有的返修和重新包裝費用。如果定作方不要求返修或重新包裝，而要求賠償損失，則承攬方需對低于合格包裝物價值的不合格包裝物進(jìn)行賠償。如果因包裝不符合合同規(guī)定造成了定作物品的毀損或滅失，承攬方需要承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
四、如定制品逾期交付，應(yīng)向定作方支付違約金_____________元（若合同中未有規(guī)定，則可參照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，按逾期部分的總價款計算）。如果是按酬金計算，則每逾期一天應(yīng)支付違約金，金額為逾期部分的酬金總額的千分之一。
未經(jīng)定作方同意，提前交付定作物，定作方有權(quán)拒收。
六、當(dāng)定制的物品不能按照合同規(guī)定交付到指定地點時，由于定制方暫時保管，應(yīng)承擔(dān)實際支付的保管和維護(hù)費用。
七、若代運或送貨的定制物品被誤發(fā)到錯誤的'收貨地址或接收單位（人），根據(jù)合同規(guī)定，我們將承擔(dān)責(zé)任并將物品重新運送至指定的地點或接收單位（人）。同時，我們也會承擔(dān)由此產(chǎn)生的額外運費和延遲交付的責(zé)任。
八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應(yīng)當(dāng)償付定作方因此造成的損失。
九、未按合同規(guī)定的辦法和期限對定作方提供的原材料進(jìn)行檢驗，或經(jīng)檢驗發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定作方調(diào)換，補齊的。
十、擅自調(diào)換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理。
第十三條定作方的違約責(zé)任：
一、中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____________%(10______%--30______%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的_________________%(20______%---60______%的幅度)違約金。
三、未按合同規(guī)定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定作方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應(yīng)當(dāng)償付承攬方停工待料的損失。
四、如果定作方未能在合同規(guī)定期限內(nèi)領(lǐng)取定作物，除了按照合同規(guī)定支付違約金之外，他們還需要承擔(dān)保管和保養(yǎng)費用。如果定作方超過六個月仍未領(lǐng)取定作物，那么承攬方有權(quán)將其變賣。變賣所得價款應(yīng)該先用于支付報酬、保管和保養(yǎng)費用，剩余部分退還給定作方。如果變賣所得低于報酬、保管和保養(yǎng)費用，定作方需要賠償差額。如果定作物無法變賣，定作方則需要賠償承攬方的損失。
五、如未按合同規(guī)定日期付款，需按照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向承攬方支付違約金；若采用酬金計算，則每逾期一天需支付酬金總額千分之一的違約金。
六、無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
七、變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力：由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，定作方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任。
第十五條糾紛的處理：_________加工承攬合同發(fā)生糾紛時，當(dāng)事人雙方應(yīng)協(xié)商解決;協(xié)商不成時任何一方可向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本協(xié)議自二零__年__月__日起生效，履行完畢即終止。在協(xié)議執(zhí)行期間，雙方應(yīng)遵守協(xié)議內(nèi)容，不得隨意更改或解除合同。如有未盡事宜，須由雙方共同商議并達(dá)成補充規(guī)定，補充規(guī)定與協(xié)議具有同等效力。
本合同正本一式兩份，由定作方和承攬方各持一份；合同副本一式若干份，交由簽證機關(guān)或公證機關(guān)審批后各自留存一份。
定作方：______________________
代表人：______________________
地址：________________________
電話：________________________
開戶銀行：___________________
帳號：_______________________
承攬方：_____________________
代表人：_____________________
地址：_______________________
電話：_______________________
開戶銀行：___________________
帳號：_______________________
承攬合同范本11
訂立合同雙方：____________
承攬方：____________以下簡稱甲方
定作方：____________以下簡稱乙方
甲方為乙方加工柜臺，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守。
第一條 加工成品
第二條 加工成品質(zhì)量要求：
1.材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。
2.用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做。
3.嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象；玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便。
4.甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗收的依據(jù)。
第三條 原材料由甲方提供。
第四條 圖紙由乙方于______年______月______日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時通知乙方；乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見。甲方在規(guī)定的時間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方。因此造成的損失，由乙方賠償。
第五條 工程價款：按核定價格單計算____元。
第六條 驗收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠驗收。驗收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。雙方在檢驗中發(fā)生爭議時，由縣物價局提供檢驗證明。
第七條 交貨的時間和地點：______年______月______日至______月______日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續(xù)。
第八條 包裝要求及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)；每件包裝費均按4元計算，共____元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。
第九條 運輸辦法及費用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運輸，每件運輸費用均____元計算，共____元，全部費用由乙方負(fù)擔(dān)。運輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé)。
第十條 本合同簽之日，乙方向甲方給付預(yù)付____元( 元).甲方不履行合同時，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款。乙方不履行合同的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還。
第十一條 結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過銀行付款。
第十二條 甲方的違約責(zé)任
1.甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價；不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的'責(zé)任；經(jīng)過修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償。
2.甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。
3.因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。
4.甲方逾期交付定作物的，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。
5.甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20%的違約金。
3.由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收。
第十三條 乙方的違約責(zé)任
1.乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
2.乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價款總值30%的違約金。
3.乙方如未按合同規(guī)定的時間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失。
4.乙方如超過合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金。
5.乙方如無故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失。
6.乙方如變更交付定作物的地點，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費用。
第十四條 不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任。但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的，不得免除甲方責(zé)任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條 本合同發(fā)生糾紛時，雙方協(xié)商解決；協(xié)商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關(guān)申請調(diào)解，或向合同管理機關(guān)申請調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。
本合同于______年______月______日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效。
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價局，縣建設(shè)銀行各存一份。
甲方(蓋章) 代表人：___________ (簽名) 地址：___________ 電話：___________
乙方：___________ 代表人：_________ 地址：___________ 電話：___________
______年______月______日
承攬合同范本12
甲方：______________
乙方：______________
經(jīng)過甲乙雙方協(xié)商一致，就承攬加工事宜達(dá)成協(xié)議，特此訂立本合同，以確保雙方信守。
一、產(chǎn)品名稱及加工數(shù)量。
名稱：甲方委托乙方加工不銹鋼水泥焊接軌道板，共36份，根據(jù)附加的工圖數(shù)量要求進(jìn)行加工。
二、相關(guān)事宜:
1、由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場所。乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質(zhì)疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產(chǎn)品出廠的運輸費用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\輸車輛及司機，乙方承擔(dān)油料耗費及搬運事宜)
3、甲方將委派代表按照產(chǎn)品圖紙和規(guī)定要求進(jìn)行全面驗收，以確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。如果產(chǎn)品不合格，損失由乙方承擔(dān)。
4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、時間要求：
甲方提供原材料后，乙方將在30天內(nèi)完成整批產(chǎn)品的加工合同。若雙方遇到不可抗力事件影響到材料提供和加工進(jìn)度，需立即通知對方并共同協(xié)商解決辦法。
四、加工費用：
該項目的.總加工費用為20萬元，由甲方承擔(dān)增值稅。在合同簽訂后，雙方不得擅自變更合同內(nèi)容。
五、付款方式：
甲方在乙方交付產(chǎn)品后，應(yīng)當(dāng)一次性支付全部款項，其中包括質(zhì)量保證金。質(zhì)量保證金將在業(yè)主最終驗收合格后退還給甲方。甲方需在一個月內(nèi)支付剩余款項。若甲方違約，應(yīng)按日向乙方支付2%的違約金。
六、其他事宜：
本合同在履行過程中如發(fā)生爭議，雙方應(yīng)通過友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，應(yīng)提交有管轄權(quán)的仲裁機構(gòu)進(jìn)行仲裁解決。
合同中如有任何未盡事宜，雙方應(yīng)共同協(xié)商解決。本合同自雙方簽署之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各持一份。
甲方：______________乙方：______________
日期：______________日期：______________
承攬合同范本13
發(fā)包方：_________（以下簡稱甲方）
承包方：_________（以下簡稱乙方）
根據(jù)《_____》《中華人民共和國建筑法》及其他有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，甲乙雙方遵循平等自愿、公平和誠實信用原則，就_________工程勞務(wù)作業(yè)承包事項協(xié)商一致，簽訂本勞務(wù)作業(yè)承包合同，雙方共同遵照執(zhí)行。
一、工程概況
工程名稱：_______________________
工程地點：_____________________
承包方式：___________________________
承包范圍及內(nèi)容：_______________
二、工程工期
本工程的工期從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，總?cè)諝v天數(shù)_______天。
乙方應(yīng)無條件執(zhí)行甲方的進(jìn)度計劃安排（包括新調(diào)整的進(jìn)度計劃）。
因刮風(fēng)、下雨雪、停水、停電等客觀因素造成停工以及乙方無故窩工、返工等均由乙方自行安排好工作，工期不順延，如由此給甲方造成損失乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
三、承包價款及支付方式
承包價款按建筑面積每平方米_________元計算，總承包價款暫定為_________元。
承包最終價款以工程竣工決算面積為準(zhǔn)。
支付方式：甲方按乙方的工程進(jìn)度以生活費的名義向乙方支付工程款，具體支付日期及數(shù)額由甲方確定，工程竣工驗收合格后甲方向乙方支付的工程款應(yīng)達(dá)到工程款總額的____%，剩余______%的工程款作為乙方的質(zhì)保金，在工程竣工驗收一年后由甲方向乙方支付。
四、工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及驗收
乙方所承包工程范圍內(nèi)的工程質(zhì)量必須達(dá)到
五、材料供應(yīng)及質(zhì)量要求
應(yīng)由甲方所提供的材料，甲方需按進(jìn)度要求保質(zhì)保量供應(yīng)，但乙方需提前五日提供所需材料的明細(xì)及進(jìn)場時間計劃，否則由此造成的損失由乙方承擔(dān)。
六、雙方責(zé)任和權(quán)利
�。ㄒ唬┘追降呢�(zé)任和權(quán)利
甲方負(fù)責(zé)及時提供所需施工圖紙、技術(shù)資料、技術(shù)交底、安全交底等。
甲方負(fù)責(zé)必須保證整個工程所需用的各種材料。
甲方對承包工作質(zhì)量、工程進(jìn)度、安全生產(chǎn)、文明施工有監(jiān)督、檢查、追究乙方違約責(zé)任的權(quán)利，對違反本工程項目管理制度行為的和工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)達(dá)不到標(biāo)準(zhǔn)，甲方有要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利，乙方如由此給甲方造成經(jīng)濟損失，甲方有權(quán)要求乙方予以賠償。
乙方固定技術(shù)力量達(dá)不到合格標(biāo)準(zhǔn)，甲方有權(quán)與乙方解除本合同，并要求乙方隨時退場。
乙方不服從項目部工作安排、施工管理，安全文明施工管理或工程工期、質(zhì)量達(dá)不到項目部的質(zhì)量工期要求，甲方有權(quán)與乙方解除本合同并要求乙方退場。
乙方施工所需的手頭工具由乙方自理。大型機具場內(nèi)水平垂直運輸，由甲方無償提供給乙方使用。乙方對甲方提供的機具應(yīng)妥善保管使用，并辦理領(lǐng)用簽證手續(xù)，若丟失損壞，均由乙方照價賠償。
�。ǘ┮曳截�(zé)任和權(quán)利
遵守國家政策和法律法規(guī)；遵守業(yè)主和甲方的相關(guān)規(guī)章制度，做好安全、文明施工、環(huán)境和職業(yè)健康安全、_____等工作。
嚴(yán)格按照設(shè)計圖紙、施工驗收規(guī)范、有關(guān)技術(shù)要求及施工組織設(shè)計精心組織施工，確保工程質(zhì)量達(dá)到約定的標(biāo)準(zhǔn)，對本合同勞務(wù)承包范圍內(nèi)的工程質(zhì)量向甲方負(fù)責(zé)；根據(jù)業(yè)主或甲方的計劃要求（包括調(diào)整后的計劃），合理組織，科學(xué)安排作業(yè)計劃，投入足夠的人力、物力、保證工期；承擔(dān)由于自身責(zé)任造成的.質(zhì)量返修、工期拖延損失及各種罰款。
乙方的技術(shù)工人必須按國家規(guī)定持上崗，技工必須有職業(yè)技能操作證，特殊工種必須有特種作業(yè)操作證，否則由此給甲方造成損失的應(yīng)由乙方進(jìn)行賠償。
服從甲方和業(yè)主的監(jiān)督、檢查、管理；接受甲方和業(yè)主有關(guān)人員對質(zhì)量、進(jìn)度、技術(shù)、安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)等方面的管理：接受甲方隨時檢查其設(shè)備、材料保管、使用情況及其操作人員的有效證件、持證上崗情況。
做好施工場地周圍建筑物、構(gòu)筑物和地下管線和已完工程部分的成品保護(hù)工作。因乙方責(zé)任發(fā)生損壞，應(yīng)自行承擔(dān)由此引起的一切經(jīng)濟損失及各種罰款。
按甲方統(tǒng)一規(guī)劃堆放材料、機具；妥善保管、合理使用甲方提供或租賃給乙方使用的機具、周轉(zhuǎn)材料及其他設(shè)施。
按國家政策規(guī)定與每個務(wù)工人員簽訂《勞動合同》、交納社會_____并按合同所約定的條款支付務(wù)工人員工資及相關(guān)待遇，出現(xiàn)勞務(wù)糾紛、工傷及勞動安全事故等均由乙方自行承擔(dān)責(zé)任，甲方不承擔(dān)任何責(zé)任。
為其施工人配備必要的_____和安全防護(hù)用品（如安全帽、安全帶、工作服、手套及其它相關(guān)的防護(hù)用品）。
在甲方未能按時拔付工程款的情況下，乙方不得因此而影響正常施工，不得聚眾鬧事，做到對甲方的諒解。
乙方因違章操作，違章指揮造成質(zhì)量事故，必須返工，其返工造成的人工、材料、機械等損失費，由乙方無條件賠償。
七、違約責(zé)任
本協(xié)議一經(jīng)簽約，雙方須共同遵守，不得違約。任何一方無充分條件違約或毀約，支付守約方合同總價5%的違約金。
乙方應(yīng)未按本合同約定按時完工的，每逾期一日按工程款總額的_____%向甲方支付違約金。
乙方應(yīng)嚴(yán)格按照合同約定的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)施工，如因質(zhì)量未能達(dá)到驗收標(biāo)準(zhǔn)的，乙方按承包的總面積_________每平米______元向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。如因質(zhì)量不合格造成返工的，材料費、人工費均由乙方負(fù)責(zé)，由此給甲方造成損失的，乙方還應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任。
乙方對施工預(yù)料應(yīng)采取措施及時清底回收利用，不得浪費，否則乙方應(yīng)按以上材料款的______%向甲方承擔(dān)違約責(zé)任。
由于甲方原因?qū)е乱曳綗o法再進(jìn)行施工，乙方有權(quán)要求甲方賠償損失，結(jié)算清所完成的工程費用，并退還保證金，要求退場終止合同。
因甲方材料不到位、資金不到位等原因給承包方造成經(jīng)濟損失的，由甲方承擔(dān)相應(yīng)的賠償責(zé)任。
八、爭議的解決方式
甲、乙雙方在履行合同過程中發(fā)生爭議，可自行協(xié)商解決，協(xié)商不成的，可向該工程所在地_________法院提起訴訟。
九、合同的效力
本合同自雙方代表人簽字、蓋章后生效，至全部工程作業(yè)內(nèi)容竣工驗收、工程價款結(jié)清后即失效。
十、未盡事宜，由甲乙雙方另行簽訂補充協(xié)議，與本合同具有同等法律效力。
十一、本合同一式兩份，甲方、乙方各執(zhí)一份。
甲方（簽字/蓋章）：__________________________
代表人：_____________________________
身份證號：_________________________________
聯(lián)系方式：_____________________________
乙方（簽字/蓋章）：______________________
代表人：_______________________
身份證號：_______________________________
聯(lián)系方式：_____________________
簽訂時間：___________年_________月_________日
承攬合同范本14
(甲方)：
(乙方)：
鑒定地點：xx縣
鑒定時間：20xx年xx月xx日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù)，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，
2、廠牌車型，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。
第二條、服務(wù)期限
期限從20xx年xx月xx日起，至20xx年xx月xx日止，共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元(人民幣)(大寫元整)，乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護(hù)及車輛年檢、年審。
5、負(fù)責(zé)機動車第三者責(zé)任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定，即《四川省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進(jìn)行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對甲方的`駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異�；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護(hù)好現(xiàn)場，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任(包括連帶責(zé)任)。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費10%的違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)對服務(wù)車輛進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費10%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方：
乙方：
單位名稱(章)：
單位名稱(章)
：單位地址：
單位地址：
法定代表人：
法定代表人：
委托代理人：
委托代理人：
電話：
電話：
20xx年xx月xx日
承攬合同范本15
（甲方）
（乙方）
鑒定地點：鑒定時間年月日
根據(jù)《中華人民共和國合同法》及有關(guān)規(guī)定，為明確甲乙雙方的權(quán)利與義務(wù)之間的關(guān)系，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立本合同。
第一條、運輸服務(wù)要求
甲方提供兩輛車為乙方提供汽車站運輸服務(wù)，車輛情況分別為：
1、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架，
2、廠牌車型，車號，顏色，營運證號碼，發(fā)動機號，車架。
第二條、服務(wù)期限
期限從年月日時起，至年月日時止，共計天。
第三條、服務(wù)費用
合同總費用為元（人民幣）（大寫元整），乙方在服務(wù)期滿后60天內(nèi)一次性付清。
第四條、甲方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)向乙方提供技術(shù)狀況完好的車輛和相應(yīng)的駕駛?cè)藛T。正常情況下，合同中未注明的事宜，甲方自行承擔(dān)責(zé)任。
2、甲方提供的車輛和自行聘請的駕駛?cè)藛T，需具備各種齊全有效的行車證件。因證件不全而給乙方造成的損失，甲方全部承擔(dān)。如果甲方使用無營運證的車輛從事運輸服務(wù)活動，乙方可保留向運政管理部門舉報的權(quán)利。
3、在服務(wù)期內(nèi)，甲方駕駛?cè)藛T按照乙方制定的行車計劃，在乙方指定的時間和地點，由乙方指定的人員在行車計劃上簽字，作為履行合同的原始記錄。
4、負(fù)責(zé)服務(wù)期內(nèi)車輛的二級維護(hù)及車輛年檢、年審。
5、負(fù)責(zé)機動車第三者責(zé)任保險、車輛損失保險、司乘座位保險、玻璃破碎保險等。
6、如果服務(wù)車輛在服務(wù)期間內(nèi)發(fā)生事故，甲方應(yīng)負(fù)責(zé)事故處理，并承擔(dān)事故的賠償責(zé)任。乙方不承擔(dān)事故車輛的任何法律責(zé)任。
7、甲方嚴(yán)格按行業(yè)管理規(guī)定，即《xx省道路運輸管理條列》、《道路運輸行政處罰規(guī)定》進(jìn)行汽車運輸經(jīng)營活動，如有違反，乙方可向運政管理部門舉報。
8、甲方保證提供禮貌、周密、易懂、易接受的全方位服務(wù)，按照乙方提供的行車計劃執(zhí)行。
9、甲方在合同期內(nèi)不得無故將服務(wù)車輛收回，如確需收回，需經(jīng)雙方同意后另行提供相同型號的車輛完成運輸服務(wù)義務(wù)。
10、服務(wù)期內(nèi)，應(yīng)遵守國家有關(guān)法律規(guī)定，安全行車，因違法、違章造成的責(zé)任，甲方自行負(fù)責(zé)，并承擔(dān)由此給乙方造成的經(jīng)濟損失。
11、甲方不得利用服務(wù)車輛進(jìn)行違法犯罪活動，不得將已提供給乙方的車輛出租、典當(dāng)、抵押，甲方必須對甲方的駕駛?cè)藛T行為負(fù)責(zé)。
12、服務(wù)期間所發(fā)生的燃料費、過路過橋費、停車費、違章罰款等由甲方自行負(fù)擔(dān)。
13、正常駕駛時發(fā)現(xiàn)車輛使用異�；蚣夹g(shù)故障應(yīng)停止運行并通知乙方，并及時采取補救措施，確保行車計劃的執(zhí)行，否則甲方必須承擔(dān)乙方的一切損失。
14、若發(fā)生事故，甲方應(yīng)立即與當(dāng)?shù)毓步煌ü芾聿块T及保險公司聯(lián)系，并通知乙方，甲方自行承擔(dān)責(zé)任及賠償乙方的一切損失。
15、發(fā)生交通事故應(yīng)立即通知乙方并報告公安交通管理部門，保護(hù)好現(xiàn)場，承擔(dān)公安交通管理部門的裁定責(zé)任，負(fù)擔(dān)保險公司理賠后不足的部分。事故期間不計算服務(wù)費。乙方不承擔(dān)甲方服務(wù)車事故的一切責(zé)任（包括連帶責(zé)任）。
16、甲方中途如不能按約定提供車輛，甲方需退還乙方未使用期的服務(wù)費并付全部服務(wù)費%的'違約金。
第五條、乙方責(zé)任
1、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)制定行車計劃，并提交給甲方。
2、按照乙方宣傳的需要，負(fù)責(zé)對服務(wù)車輛進(jìn)行包裝。
3、經(jīng)甲、乙雙方約定，甲方提供駕駛?cè)藛T姓名，駕駛證號，是甲方車輛的指定駕駛員。如甲方未經(jīng)乙方同意而換駕駛員，視為違約，乙方有權(quán)解除合同。
4、乙方中途退車，乙方需按實限使用時間支付甲方使用費并付全部使用費%的違約金。
第六條、糾紛解決方式
1、本合同未盡事宜，雙方協(xié)商解決。甲乙雙方發(fā)生糾紛不能協(xié)商解決時，可向運政管理部門申請調(diào)解，或起訴至有管轄權(quán)的人民法院。
2、本合同雙方簽字蓋章有效，本合同一式四份，甲方一份，乙方三份。甲方所提供的資料及證件的復(fù)印件、雙方車輛行車記錄單等附件為合同組成部分。
3、如需變更或解除本合同應(yīng)提前兩天通知對方，并經(jīng)雙方協(xié)商一致的予以變更或解除。
第七條、特別約定
1、甲方發(fā)生交通肇事后，甲方需提供能夠履行本合同運輸服務(wù)義務(wù)的車輛和駕駛?cè)藛T，繼續(xù)完成行車計劃。
2、服務(wù)期間，甲方承擔(dān)妥善保管車輛的義務(wù)和責(zé)任，若發(fā)生車輛被盜、報廢及其它形式的滅失，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
甲方：乙方：
單位名稱（章）：單位名稱（章）：
單位地址：單位地址：
法定代表人：法定代表人：
委托代理人：委托代理人：
電話：電話：
年月日年月日
【承攬合同】相關(guān)文章：
承攬的合同03-21
承攬的合同05-03
承攬合同合同04-28
工程承攬合同03-27
有關(guān)承攬合同08-01
承攬合同通用11-15
運輸承攬合同02-08
設(shè)計承攬合同04-01
承攬加工合同07-01
承攬合同范文01-10