居間合同

時間：2024-07-05 15:03:49 合同我要投稿

居間合同推薦度：
工程居間合同推薦度：
工程居間合同推薦度：
工程居間合同推薦度：
工程居間合同推薦度：
相關(guān)推薦

居間合同（熱門）

　　在人們越來越相信法律的社會中，越來越多的場景和場合需要用到合同，簽訂合同可以明確雙方當事人的權(quán)利和義務(wù)。那么相關(guān)的合同到底怎么寫呢？下面是小編為大家整理的居間合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

居間合同（熱門）

居間合同1

　　（以下簡稱甲方）_________

　　（以下簡稱乙方）_________

　　依據(jù)《中華人民共和國合同法》第二十三章、四百二十四條、四百二十六條之規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商一致，訂立條款，共同遵照執(zhí)行。

　　施工承包方：_________

　　居間人：_________

　　工程名稱：_________

　　工程總價：_________

　　施工地點：_________

　　一、委托人與建設(shè)方或總承包方正式簽訂工程施工合同后，按本工程的總造價支付______給居間人作為酬金。

　　二、居間酬金付款方式分三交性付清，具體方式（承包方第一次撥款時給付中間費_________%，第二次撥款付中間費_________%，第三次全部付清中間費）。

　　三、居間人促成委托方與建設(shè)方或承包方合同成立的委托，應(yīng)當按照約定支付酬金。

　　四、如委托人不按時支付酬金給居間人間，居間人可憑此合同向人民法院起訴、仲裁或申請支付令，居間人也有權(quán)委托業(yè)主方或總承包方在施工承包方工程款中扣給居間人。

　　五、本居間酬金不承擔交納稅金等一切費用。

　　六、本合同一式兩份，經(jīng)雙方簽字蓋章后生效，酬金支付完畢后自動失效。

　　注：

　　1、該委托人委托以上居間人聯(lián)系取得本工程項目。

　　2、居間酬金以現(xiàn)金或轉(zhuǎn)賬支付。

　　甲方（公章）：_________乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

居間合同2

　　委托人（承建方）：

　　居間人：

　　工程名稱：工程內(nèi)容：工程價款：

　　一、委托人與建設(shè)方或總承包正式簽訂工程施工合同后，酬金支付方法作為給居間人勞務(wù)酬金及生活費、差旅費等費用。

　　二、居間人的酬金在簽訂合同后第一次支付___元（其中 ___萬元不含在居間費用之內(nèi)）。每月按進度支付給居間人。

　　三、其它：___保證滿足車輛的補量，協(xié)調(diào)工地進展工作，每月進度的追款按時到位。居間人的勞務(wù)酬金每立方為___ /m3。

　　四、居間人促成委托人與建設(shè)方或總承包人合同成立的'，委托人應(yīng)按照約定支付報酬。

　　五、如委托人不按時或不支付報酬給居間人時，居間人可持此合同向人民法院起訴，仲裁或申請支付令。

　　六、居間人也有權(quán)委托業(yè)主方或總承包方在承建方承建項目的工程款利潤部分內(nèi)代扣給居間人。

　　七、本工程由李傳喜承建，工地一切事宜和資金發(fā)放開支和債前債后的所有經(jīng)濟糾紛與居間人無關(guān)，居間人也無權(quán)管制承建方。

　　八、居間人酬金應(yīng)交納的個人所得稅由委托人（承建方）承擔交納。

　　本合同一式肆份，雙方各執(zhí) 貳份，經(jīng)雙方簽方或蓋章后即生效，酬金支付完畢失效，希雙方共同遵守，誠信的原則按期完成木工程。

　　委托人：居間人：

　　身份證號：身份證號：

　　簽約地點：簽約地點：

　　注：1、委托人委托居間人聯(lián)系工程建筑業(yè)務(wù)。

　　2、居間人酬金以現(xiàn)金支付。

　　3、繼續(xù)承建建設(shè)方或總承包方的工程，均按本合同執(zhí)行，以此支付酬勞費。

　　甲方(委托人)：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　乙方(居間人)：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

居間合同3

　　合同編號：_________

　　委托人：_________

　　居間人：_________

　　簽訂時間：_________年_________月_________日

　　簽訂地點：_________

　　第一條委托事項及具體要求：

　　_________。

　　第二條居間期限：

　　從_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　第三條報酬及支付期限：

　　居間人促成合同成立的，報酬為促成合同成立金額的_________％或者（大寫）_________。委托人應(yīng)在合同成立后的_________日內(nèi)支付報酬。未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。

　　第四條居間費用的`負擔：

　　居間人促成合同成立的，居間活動的費用由居間人負擔；未促成合同成立的，委托人應(yīng)向居間人支付必要費用（大寫）_________。

　　第五條本合同解除的條件

　　1、當事人就解除合同協(xié)商一致；

　　2、因不可抗力致使不能實現(xiàn)合同目的；

　　3、在委托期限屆滿之前，當事人一方明確表示或者以自己的行為表明不履行主要義務(wù)；

　　4、當事人一方遲延履行主要義務(wù)，經(jīng)催告后在合理期限內(nèi)仍未履行；

　　5、當事人一方遲延履行義務(wù)或者有其他違約行為致使不能實現(xiàn)合同目的。

　　第六條委托人的違約責任：

　　_________。

　　第七條居間人的違約責任：

　　_________。

　　1、提交_________仲裁委員會仲裁；

　　2、依法向人民法院起訴。

　　第九條其他約定事項：

　　_________。

　　第十條本合同未作規(guī)定的，按《民法典》的規(guī)定執(zhí)行。

　　委托人（蓋章）：_________居間人（蓋章）：_________

　　地址：_________地址：_________

　　法定代表人（簽字）：_________法定代表人（簽字）：_________

　　電話：_________電話：_________

　　電報掛號：_________電報掛號：_________

　　郵政編碼：_________郵政編碼：_________

　　開戶銀行：_________開戶銀行：_________

　　帳號：_________帳號：_________

　　日期：_________日期：_________

居間合同4

　　甲方(出租方)：(以下簡稱甲方)

　　電話：傳真：

　　乙方(租賃方)：(以下簡稱乙方)

　　法定代表人：

　　地址：

　　電話：傳真：

　　一、乙方因辦公之需現(xiàn)向甲方訂購租賃由甲方擁有全部物業(yè)權(quán)益可供出租的位于_______市_______街與_______巷交匯處“_______”第_______層、房號為_______室的房產(chǎn)，租賃面積_______平方米(以下簡稱“該房產(chǎn)”)。

　　二、甲乙雙方同意并確認，該房地產(chǎn)的租賃定價為每月_______元/平方米，乙方所租賃寫字間每月租賃金共計。

　　三、甲乙雙方同意并確認，在簽定本協(xié)議書時，乙方向甲方支付相等于一個月租金共計人民幣_______元，作為乙方履行本《_______大廈租賃寫字間協(xié)議書》的定金。

　　四、乙方承諾在簽署本《_______租樓協(xié)議書》后七個工作日內(nèi)與甲方正式簽定《_______物業(yè)租賃合同書》，簽定時乙方應(yīng)將本協(xié)議退還甲方，在正式簽訂房屋租賃合同后，協(xié)議書中的乙方已繳定金充抵租金保證金，不足部份由乙方另行支付。

　　五、甲乙雙方必須嚴格遵守本《_______租賃寫字間協(xié)議書》中規(guī)定，如乙方未能在《_______租賃寫字間協(xié)議書》規(guī)定的期限內(nèi)與甲方簽署《_______物業(yè)租賃合同書》，即視為乙方自行終止本《_______租賃寫字間協(xié)議書》并放棄乙方在本協(xié)議中規(guī)定的.所有權(quán)益，乙方已向甲方支付的定金視為乙方對違約的賠償，甲方有權(quán)不予退回乙方已繳付的定金，并有權(quán)將該物業(yè)另行出租，而無須通知乙方。

　　如甲方在《_______租賃寫字間協(xié)議書》規(guī)定的期限內(nèi)悔約不向乙方出租本協(xié)議第一條規(guī)定的房產(chǎn)，即視為甲方違約，甲方必須在違約之日起十五天內(nèi)雙倍返還定金給乙方，本協(xié)議則隨之作廢。

　　六、該房產(chǎn)的用途為辦公使用的寫字間。

　　七、本協(xié)議書在履行過程中如發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)調(diào)解決。如雙方協(xié)商不成，可依法向成都市仲裁委員會申請仲裁，或協(xié)議簽定地的人民法院提起訴訟。

　　八、本《_______租賃寫字間協(xié)議書》壹式貳份，甲乙雙方各執(zhí)壹份。

　　九、本合同的解釋權(quán)歸________有限公司。

　　十、本協(xié)議自雙方簽字蓋章之日起正式生效。

　　甲方(簽章)：

　　授權(quán)代表人：

　　乙方(簽章)：

　　授權(quán)代表人：

　　___年__月__日

居間合同5

　　合同編號：________

　　委托人： __________ 簽訂地點：____________________

　　居間人：___________ 簽訂時間：_____年_____月_____日

　　第一條：委托事項及具體要求：甲方委托乙方向金融機構(gòu)和個人安排約_____________萬元人民幣

　　第二條：居間期限：從____________年_____月____日至___________年_____月____日。

　　第三條：報酬及支付期限：居間人促成合同成立的，報酬為促成合同成立金額的______%或者_____________元。

　　未促成合同成立的，居間人不得要求支付報酬。

　　第四條居間費用的負擔：居間人促成合同成立的，居間活動的費用由居間人負擔；

　　未促成合同成立的，委托人應(yīng)向居間人支付必要的勞務(wù)費___________元。

　　第五條：甲方的責任：

　　1：提供借貸所需的真實材料。

　　2：積極配合辦理相關(guān)手續(xù)。

　　3：維護乙方權(quán)益。

　　第六條：乙方的責任：

　　1：充分發(fā)揮資源優(yōu)勢，認真負責加速辦理所有借款手續(xù)，在金融機構(gòu)或個人審批同意后，借款全額匯入甲方指定的賬號即視為成功；

　　2：全面協(xié)調(diào)甲方與金融機構(gòu)的關(guān)系。

　　3：維護甲方權(quán)益。

　　第七條：甲方須承擔的`費用：

　　1、利息

　　2、評估費、公證費、融資費、監(jiān)管費、及擔保費

　　3、在居間合同生效時起甲方預先支付乙方定金__________________元：_________________元。

　　第八條違約責任：

　　1、在合同生效期內(nèi)任何一方擅自撤銷委托視為違約；

　　違約方即需支付人民幣_________元給守約方作為違約金；

　　2：出借方貸款審批完畢后在簽約后的當日甲方保證支付___%居間服費用給乙方，在放款前一次性全部支付完畢。

　　每延遲一天甲方按申請貸款總額千分之五向乙方支付滯納金：

　　3、如因國家政策調(diào)整及甲方未能達到擔保或金融機構(gòu)及個人貸款條件造成無法貸款的，乙方對此不承擔違約責任。

　　第九條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發(fā)生的爭議，由雙方當事人協(xié)商解決；

　　也可由當?shù)毓ど绦姓芾聿块T調(diào)解；

　　協(xié)商或調(diào)解不成的，按下列第____種方式解決：____________

　　提交________________仲裁委員會仲裁；

　　依法向人民法院起訴。

　　第十條其他約定事項：

　　1：本合同甲乙簽字蓋章后即生效，在履行完畢后自行終止：

　　2：本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，具有同等法律效力；

　　3：本合同未盡事宜甲乙雙方協(xié)商解決；

　　4：本合同內(nèi)容雙方均有義務(wù)保守秘密，不得擅自對外泄露。

　　甲方：___________ 乙方：___________

　　_______年____ 月____日 _______年____ 月____日

居間合同6

　　甲方：______________________________________

　　乙方（施工責任方）：________________________

　　甲方承建之________________，現(xiàn)委托乙方采取包工、料、機械、設(shè)備、安全生產(chǎn)及安全設(shè)施等大包干方式進行施工。為了明確工程內(nèi)容及雙方責任，特商定如下條款，共同遵守執(zhí)行：

　　一、工程內(nèi)容按施工圖紙設(shè)計方案各站點、區(qū)間交通設(shè)施或信號燈單項工程項目的工作內(nèi)容，具體為：站、區(qū)間交通設(shè)施部分工程。

　　二、方式甲方根據(jù)乙方負責施工之上述工程最終與業(yè)主、審計中心結(jié)算價對乙方進行結(jié)算，但乙方需向甲方繳納該結(jié)算總價的________%為施工責任管理費，各類稅、費均由乙方另行繳納。

　　三、組織領(lǐng)導

　　1。乙方必須服從甲方的統(tǒng)一指揮、調(diào)配、指導及管理，遵守甲方現(xiàn)場的各項管理及規(guī)章制度，做到文明施工、安全施工。

　　2。乙方必須確保進場人員的技術(shù)素質(zhì)，所有工種均持證上崗。在施工責任期內(nèi)，未經(jīng)甲方許可，乙方不得隨意更換施工隊伍和人員，以保證該項目技術(shù)力量和施工隊伍的穩(wěn)定性。

　　3。乙方必須指定專職管理人員，負責安排施工、生產(chǎn)、人員調(diào)配、技術(shù)安全、工程質(zhì)量以及生活、計生等工作。

　　四、雙方責任

　　1。甲方責任：

　　（1）負責工地現(xiàn)場的工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、工程進度、配料用料的指揮、監(jiān)督與管理。

　　（2）負責安排乙方工作量及現(xiàn)場進度，審核完成工程量，申報預決算，申請撥付工程款。

　　（3）負責與業(yè)主、設(shè)計、監(jiān)理等單位及部門進行工作聯(lián)系并申報有關(guān)文件資料。

　　2。乙方責任：

　　（1）嚴格按照施工圖紙與設(shè)計變更通知施工，嚴格執(zhí)行國家現(xiàn)行《施工技術(shù)驗收規(guī)范》。尊重和服從業(yè)主、監(jiān)理單位及甲方管理人員的監(jiān)督與指揮，對工程質(zhì)量全面負責并確保達到優(yōu)良等級以上。

　　（2）強化本施工隊伍的安全生產(chǎn)教育，嚴格按操作規(guī)程施工，不亂搭亂拉電路管線，不私自安裝電源插座，不強行、違章施工，嚴格杜絕火災等其他安全事故的發(fā)生。否則由乙方承擔由此產(chǎn)生之全部責任。

　　（3）工人進入施工現(xiàn)場必須穿反光背心，佩帶安全帽，不穿拖鞋，做到文明、安全施工、工完場清。

　　（4）負責編制施工組織設(shè)計，由甲方負責以甲方名義上報各級部門審批。做到絕對服從甲方工程進度安排；班組長每天必須在作業(yè)現(xiàn)場，未經(jīng)項目經(jīng)理同意不得擅自離開工地。

　　（5）必須保證充足的施工人員及技術(shù)力量，人數(shù)穩(wěn)定，工作效率高，否則因此而造成的延期交工、工程質(zhì)量等問題均由乙方承擔。

　　（6）具體施工作業(yè)中必須配備所需交通安全標志牌、安全圍擋、指示牌和指示燈等交通安全設(shè)施，并且必須符合我市有關(guān)道路施工操作規(guī)程及相關(guān)法律規(guī)定，以確保安全、文明施工，否則由此造成之一切后果均由乙方自行負責，相關(guān)費用由乙方自承擔。

　　（7）乙方及其施工人員必須嚴格遵守、執(zhí)行甲方制定的各項規(guī)章制度及有關(guān)條例。如有違反且情節(jié)嚴重、嚴重影響甲方及公司聲譽，甲方可責令乙方清場并另行安排其他施工隊伍組織施工，剩余工程之進度款將不再支付。同時乙方應(yīng)對由此給甲方造成之損失予以賠償，由此產(chǎn)生之一切法律后果均由乙方自行負責。

　　（8）該工程完工并移交甲方前，乙方應(yīng)保障甲方不承擔任何因人身傷亡或財產(chǎn)損失所發(fā)生一切責任，保障甲方不承擔任何屬于乙方及其施工人員引起之訴訟、控告、索賠責任及可能發(fā)生之相關(guān)費用。

　　（9）乙方不得將依據(jù)本責任書取得，經(jīng)甲方委托施工之施工任務(wù)再行轉(zhuǎn)包，否則甲方有權(quán)立即收回本施工項目。

　　（10）工程完工后，向甲方及時上報該工程的施工總結(jié)。

　　五、工程質(zhì)量及驗收標準工程質(zhì)量應(yīng)符合國家現(xiàn)行施工驗收規(guī)范以及業(yè)主、監(jiān)理單位和甲方的要求。必須達到國家或?qū)I(yè)質(zhì)量檢驗評定的優(yōu)良以上等級。因乙方盲目蠻干、只求速度不按操作規(guī)程施工，造成工程質(zhì)量不符合設(shè)計要求、質(zhì)量不合格，甲方可要求乙方停工或返工，返工費用由乙方承擔，由此造成之材料浪費及經(jīng)濟全部由乙方負責賠償，工期不予順延。

　　六、工期乙方必須嚴格按照甲方現(xiàn)場所安排的月、周施工計劃所要求的.時間或期限，如期按時或提前完成所有本項目的施工任務(wù)，若拖延工期，每延期____日，按結(jié)算總價的________或________元向甲方支付罰金。

　　七、付款方法

　　（1）甲方按乙方所完成之實際施工進度，每月或每一單項工程完工后，根據(jù)業(yè)主給甲方撥付或結(jié)算之工程款，到甲方帳戶后三天內(nèi)按________%扣除稅金和管理費后支付給乙方。

　　（2）質(zhì)保金：質(zhì)保金按工程總造價的_______%逐月或每單項工程逐次扣除，待工程完工并通過竣工驗收________年后，據(jù)實返還。因質(zhì)量原因造成的返修，由乙方負責，返修費用由乙方承擔。工程保修期間，乙方應(yīng)在收到甲方書面通知____日內(nèi)派人修理，否則甲方可委托其他單位或人員修理，其費用由甲方在乙方質(zhì)保金內(nèi)扣除，不足部分由乙方支付。

　　八、其它

　　（1）若乙方無正當理由單方終止本責任書，除承擔由此給甲方造成的經(jīng)濟損失外，還應(yīng)向甲方支付工程總造價____%的違約金。

　　（2）若乙方違反本責任書之上述有關(guān)約定，不按工期竣工、質(zhì)量達到設(shè)計規(guī)范或要求、存在較大安全隱患或發(fā)生安全事故以及發(fā)生其他導致本責任收無法履行的行為，甲方有權(quán)單方解除本責任書并要求乙方清場，乙方對該行為給甲方造成的經(jīng)濟損失應(yīng)當予以賠償。

　　九、甲方對本責任書上述各條款具有解釋權(quán)。

　　十、本責任書一式兩份，甲、乙方執(zhí)一份，具有同等法律效力。該責任書自雙方簽自蓋章之日起生效，至乙方負責施工之上述施工項目辦完工程驗收交接并竣工結(jié)算后，除保修條款依然有效外，即告終止。

　　甲方（公章）：_________

　　乙方（公章）：_________

　　法定代表人（簽字）：_________

　　________年____月____日

居間合同7

　　上訴人（原審原告）：_________________張某某，女

　　被訴人（原審被告）：_________________有限公司

　　法定代表人：_________________某某職務(wù)：_________________總經(jīng)理

　　上訴請求

　　請求貴院依法撤銷__________人民法院（__________）民字第某某號民事判決，發(fā)回重審或依法改判。

　　事實與理由

　　原審法院認定事實錯誤

　　1、我與被上訴人存在事實勞動關(guān)系。

　　_____年_____月_____日，我到被上訴人處工作，雙方未簽訂書面勞動合同。每天的工作時間是從8：00至14：_________________00，18：00到22：00，除此時間外，還經(jīng)常再延長工作時間。被上訴人給我辦理了工資卡，并發(fā)放了我自20__年11月至20__年3月的部分工資，派出所也出具了被上訴人欠我工資的證明。一審法院認定我自主支配自己的勞動，我與被上訴人存在勞動關(guān)系是無事實根據(jù)的。

　　2、被上訴人提交的考勤表記賬憑證是虛假的'，會員卡明表均已涂改，該證據(jù)均不能作為定案的依據(jù)。

　　被上訴人將不在一個工作地點上班的員工名字混雜在一起，甚至將不再上班的人員名字也寫上湊數(shù)，考勤表上的制表和考勤人員的簽字都不是本人簽字，記賬憑證沒有附有相應(yīng)的憑證，會員卡辦理人員登記表將我的名字故意涂改，顯然都是臨時應(yīng)對上訴人的虛假行為。但原審法院竟然無視上訴人的質(zhì)證意見和要求相關(guān)人員到庭質(zhì)證的申請，無端的采信了被上訴人制造的虛假證據(jù)。

　　二審法院適用法律錯誤

　　1、原審法院無視上訴人工資卡的存在，認定我與被上訴人存在勞務(wù)關(guān)系，屬于適用法律錯誤。

　　2、原審法院未要求被上訴人承擔證明其向我發(fā)放勞務(wù)報酬的依據(jù)及我在被上訴人的工作記錄屬于分配舉證責任錯誤。

　　3、原審法院未認定我的各項請求金額140630。77元，屬于適用法律錯誤。

　　綜上所述，原審法院認定事實及適用法律均有錯誤，請求貴院依法撤銷濟寧市中級人民法院（20__）民字第1618號民事判決，發(fā)回重審或依法改判。

此致

　　_______________中級人民法院

　　上訴人：_________________

　　_____年_____月_____日

居間合同8

　　委托方（甲方）：上海XXXX有限公司

　　居間方（乙方）：（身份證號：）

　　根據(jù)《中華人民共和國合同法》及其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，甲方就委托乙方居間促成位于上海市XXXXX之股權(quán)收購事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致達成如下條款，以資共同遵守。

　　第一條委托事項

　　甲方擬出售位于上海市XXXXX的資產(chǎn)，現(xiàn)特委托乙方作為居間人促成該資產(chǎn)權(quán)屬的成功交易，交易方式為資產(chǎn)所屬企業(yè)上海XXXX有限公司100%股權(quán)轉(zhuǎn)讓。

　　第二條資產(chǎn)概況：

　　（1）資產(chǎn)名稱：

　　（2）資產(chǎn)四至：東至江寧路，南至昌平路，西至陜西北路，北至海防路；

　　（3）資產(chǎn)占地總面積XXXX㎡，建筑面積為XXXX㎡（容積率：），建設(shè)用地規(guī)劃性質(zhì)：商業(yè)辦公綜合用地。

　　第三條雙方的權(quán)利與義務(wù)

　　1、乙方應(yīng)全力配合甲方做好促成該資產(chǎn)出售事宜的相關(guān)配合工作，包括配合甲方收集、提供相關(guān)文件資料信息、資信證明以及應(yīng)由資產(chǎn)受讓方提供的各種文件、信息及甲方出售該項資產(chǎn)所需的各種文件等。

　　2、甲方應(yīng)配合乙方收集提供出售該項資產(chǎn)所需的各種文件、資料、信息。

　　3、甲方應(yīng)按本合同的約定向乙方支付居間報酬。并且甲方保證給予乙方的居間費用不被除甲方以外的第三方所知悉。

　　4、甲方承諾一旦該資產(chǎn)的正式轉(zhuǎn)讓合同簽訂，并按照正式轉(zhuǎn)讓合同實際收到合同首期款項后，甲方即即應(yīng)承擔向居間方支付服務(wù)費的義務(wù)。按本合同約定向乙方支付服務(wù)費居間報酬的`義務(wù)。

　　5、乙方應(yīng)積極認真地把甲方介紹給資產(chǎn)買方，并及時溝通情況。盡力促成該資產(chǎn)的成功交易。

　　6、乙方應(yīng)保守在履行本合同過程中獲知甲方的商業(yè)秘密。委托方與出讓方簽署合同以后，無論資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓協(xié)議各方是否再變更、終止合同，委托方均應(yīng)按照合同約定向居間方支付居間服務(wù)費用。

　　第四條居間報酬、支付時間及支付方式

　　1、凡是甲方、甲方的關(guān)聯(lián)公司與乙方所引入資產(chǎn)受讓人簽訂正式的股權(quán)資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同，即視為乙方已經(jīng)按約完成居間服務(wù)。

　　2、雙方經(jīng)協(xié)商確定，該項居間服務(wù)的居間方報酬為：甲方與資產(chǎn)受讓方合同最終交易合同總價的百分之三計取，居間報酬合同稅費由居間人承擔。

　　3、居間報酬的支付時間和方式：在甲方與受讓方簽訂正式的資產(chǎn)股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同，并在甲方收到轉(zhuǎn)讓合同首期款后的三十個工作日內(nèi)，甲方應(yīng)向乙方支付全額乙方居間報酬。

　　4、甲方將居間報酬支付到乙方指定的帳戶，由該帳戶所有公司乙方向在收取款項前應(yīng)向甲方提供符合甲方要求的真實有效的發(fā)票，否則，甲方有權(quán)順延付款。具體帳戶在居間報酬支付前，乙方書面告知甲方。

　　第五條居間活動的費用

　　乙方在履行本合同居間活動期間所支出的各項費用，均由乙方自行承擔，甲方不再支付除本合同約定之外的任何費用。

　　第六條違約責任

　　1、居間成功后，如果甲方未按本合同約定及時支付居間報酬，則甲方除應(yīng)履行支付該居間報酬外，還應(yīng)從逾期之日起就延遲支付金額按每日千分之千分之一向乙方支付逾期付款違約金。

　　2、委托方甲方與受讓方簽訂該資產(chǎn)的正式轉(zhuǎn)讓合同后，需同時告知居間方乙方。如委托方甲方未告知居間方乙方與受讓方簽訂正式的資產(chǎn)轉(zhuǎn)讓合同、股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同及構(gòu)成委托方甲方與受讓方雙方實際交易合同的，居間方乙方均有權(quán)利依照本協(xié)議獲取居間報酬。

　　3、乙方對本合同履行期間獲知的甲方公司商業(yè)秘密、甲方與資產(chǎn)受讓方簽訂的合同內(nèi)容等均負有保密義務(wù)，若乙方違反上述保密義務(wù)的，乙方應(yīng)按甲方的實際損失賠償。本保密條款具有獨立性，不受本合同的終止或解除的影響。

　　第七條其他約定條款

　　1、本合同有效期為1年。如果委托方與居間方所提供的出讓方在本合同委托期內(nèi)，未能達成合作協(xié)議，即使本合同委托期滿后壹年以內(nèi)，委托方在沒有書面告知居間方之前，不應(yīng)與該出讓方進行單方面協(xié)商并簽訂任何轉(zhuǎn)讓協(xié)議、服務(wù)協(xié)議、合作協(xié)議，否則視為乙方完成了居間工作。

　　2、有效期內(nèi)，居間方乙方未能促成委托方甲方簽訂股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議的，委托方甲方不支付任何居間報酬，亦不承擔居間方乙方任何費用。

　　3、正式股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同雙方當事人的履行合同情況、違約行為等，與居間方無任何法律關(guān)系，由該合同的相關(guān)當事人自行承擔相關(guān)法律責任，不影響委托方甲方按本合同約定向居間方乙方支付居間報酬。

　　4、本合同發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)先協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均有權(quán)向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　5、本合同一式兩份，委托方一份，居間方甲乙雙方各執(zhí)一份，雙方簽字蓋章后生效，具有同等的法律效力。

　　委托方：居間方：

　　授權(quán)代表簽字：授權(quán)代表簽字：

　　簽訂時間：簽訂時間：

居間合同9

　　居間服務(wù)合同

　　出售方（以下簡稱甲方）：

　　買受方（以下簡稱乙方）：

　　居間方（以下簡稱丙方）：北京明翰房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司

　　第一條 房屋座落：北京市區(qū) ；

　　第二條甲、乙雙方確認該房屋成交價為人民幣（大寫）佰拾萬仟佰拾元整（￥）。

　　第三條丙方作為提供房屋買賣經(jīng)紀服務(wù)的居間服務(wù)公司，提供了如下居間服務(wù)：

　　1、鑒于甲方出售房屋之意向，通過自身的信息庫、媒體廣告等為出售方所售房屋發(fā)布廣告、進行市場推廣，搜尋潛在購房客戶信息；

　　2、向乙方推廣介紹本合同標的房屋，組織乙方看房勘驗，代收、轉(zhuǎn)付乙方定金；

　　3、依據(jù)甲、乙雙方的共同委托，丙方利用所擁有的市場資源、人力資源向甲、乙雙方報告訂立合同機會；

　　提供訂立合同的媒介服務(wù)，促成甲、乙雙方訂立《北京市房屋買賣合同》及/或本合同；

　　4、在合同履行期間妥善保管甲乙雙方交付的各種證件、資料；

　　5、根據(jù)本合同的約定，協(xié)助甲乙雙方簽署《交易資金監(jiān)管協(xié)議書》或《交易資金自行結(jié)算證明》；

　　6、甲、乙雙方在簽訂本合同之日，丙方可收取甲、乙雙方交付的權(quán)屬變更、貸款申請等所需資料，協(xié)助甲乙雙方辦理抵押登記或注銷、貸款申請、稅務(wù)登記、權(quán)屬轉(zhuǎn)移登記等相關(guān)事宜。

　　第四條相關(guān)費用標準及支付期限、方式

　　1.甲方應(yīng)承擔的`居間服務(wù)費：

　　□提供房屋交易信息服務(wù)費，

　　□代辦上述房產(chǎn)的權(quán)屬過戶費，人民幣1500元

　　2.乙方應(yīng)承擔的居間服務(wù)費：

　　□提供房屋交易信息服務(wù)費，

　　□代書費

　　□代辦上述房產(chǎn)的權(quán)屬過戶費，人民幣1500元

　　甲方實際須支付費用共計￥元；

　　乙方實際須支付費用共計￥31080 元，（乙方同意支付甲方費用：□是， □否）。

　　上述費用雙方應(yīng)于簽署本合同的當日支付。標的房屋交易過程中須繳納的土地出讓金、營業(yè)稅、契稅、印花稅等費用，甲、乙雙方根據(jù)政府主管機關(guān)的有關(guān)規(guī)定繳納。乙方申請貸款所產(chǎn)生的相關(guān)費用，如律師費、評估費、保險費、公積金貸款擔保費等，由乙方承擔并向相關(guān)機構(gòu)交納。

　　第五條甲、乙、丙三方一致同意

　　1、甲方應(yīng)當在簽署本協(xié)議之日將相關(guān)權(quán)屬變更、貸款所需全部資料交付丙方。

　　2、本協(xié)議簽署后，甲方已實際收取了乙方支付的定金貳萬元，定金在甲乙雙方辦理完權(quán)屬變更后抵充房款，乙方支付的定金經(jīng)由丙方劃轉(zhuǎn)給甲方的，丙方僅承擔提供劃轉(zhuǎn)服務(wù)的義務(wù)，不是交付定金或收取定金的一方當事人。

　　3、房屋交易款項的支付

　　3.1乙方采用如下第3.1.3 種方式支付房屋交易款項；

　　3.1.1乙方自行籌集款項，全額全款支付，無需申請商業(yè)貸款或公積金貸款；

　　3.1.2乙方自行籌集首付款項，其余房款采用商業(yè)貸款方式支付；

　　3.1.3乙方自行籌集首付款項，其余房款采用公積金貸款方式支付。

　　3.2甲乙雙方采用如下第 3.2.1種方式劃轉(zhuǎn)結(jié)交易算款項

　　3.2.1自行結(jié)算交易款項，即甲乙雙方自行約定款項交付的有關(guān)事宜并在本合同簽署當日簽署《北京市存量房交易結(jié)算資金自行劃轉(zhuǎn)證明》，無須丙方提供交易結(jié)算資金劃轉(zhuǎn)服務(wù)，上述證明是本協(xié)議的重要組成部分；

　　3.2.2交易資金監(jiān)管劃轉(zhuǎn)，即在本合同簽署當日，三方共同簽署《北京市存量房交易資金劃轉(zhuǎn)協(xié)議》，以該協(xié)議的有關(guān)規(guī)定結(jié)算交易款項，該協(xié)議是本協(xié)議的重要組成部分。

　　4、為確保合同標的房屋交易及時、有效、合理的完成，甲、乙、丙三方根據(jù)合同約定及政府主管機關(guān)、貸款機構(gòu)的相關(guān)規(guī)定履行各項應(yīng)盡事宜。丙方負責組織、聯(lián)絡(luò)甲、乙雙方，甲、乙雙方提供房屋產(chǎn)權(quán)證書、原租賃或買賣合同、身份及戶口證明、物業(yè)供暖結(jié)清證明等資料，積極配合辦理貸款申請、權(quán)屬過戶、房屋抵押登記等各項事宜，房屋抵押登記乙方應(yīng)在房屋產(chǎn)權(quán)證核發(fā)之日起十五個工作日內(nèi)進行。

　　5、甲、乙雙方應(yīng)在丙方處留有有效的通信地址或聯(lián)絡(luò)方式，以使丙方可以及時、暢通地聯(lián)系買賣各方。如遇有通信地址、聯(lián)絡(luò)方式變更、失效等，甲、乙雙方應(yīng)及時通知丙方，丙方書面通知以根據(jù)甲乙雙方提交的地址寄出掛號信或快遞后3日視為送達。

　　第六條合同各方未按照約定履行義務(wù)的，導致合同履行遲延或無法履行，違約方應(yīng)承擔違約責任，賠償給他方造成的損失。因遲延履行合同義務(wù)，違約方每逾期一日應(yīng)賠償相當于成交價格的萬分之二的違約金。因甲、乙任何一方違約而導致合同不能履行，違約方仍應(yīng)向丙方支付本合同第四條所規(guī)定的各項費用（含信息服務(wù)費、產(chǎn)權(quán)過戶費、貸款服務(wù)費），同時。守約方已經(jīng)發(fā)生的稅費及因貸款發(fā)生的各項費用也由違約方承擔。合同終止后，甲乙雙方不得私自達成交易。

　　第七條因不可抗力及遇政府主管機關(guān)或貸款機構(gòu)政策調(diào)整而導致合同解除的，各方均不承擔違約責任。

　　第八條因履行本合同而產(chǎn)生爭議，三方應(yīng)協(xié)商解決。協(xié)商不成的，三方均可向人民法院提起訴訟。

　　第九條本合同履行期間，甲、乙、丙三方因履行本合同而簽署的補充協(xié)議為本合同不可分割的一部分，具有同等法律效力；甲乙雙方就本房屋交易簽署的房屋買賣合同如與本合同有沖突，以本合同為準；本合同自三方簽字蓋章之日起生效，一式三份，三方各執(zhí)一份，具同等法律效力。

　　甲方：乙方：

　　身份證號：身份證號：

　　通信地址：通信地址：

　　郵政編碼：郵政編碼：

　　電話：電話：

　　委托代理人：委托代理人：

　　丙方;北京明翰房地產(chǎn)經(jīng)紀有限公司

　　營業(yè)地址：北京市朝陽區(qū)花家地西里117號樓

　　經(jīng)辦人：電話：

　　簽訂日期:

居間合同10

　　居間合同與其他勞務(wù)合同不同，居間合同的根本特性在于居間報酬請求權(quán)的實現(xiàn)取決于居間人是否促成委托方與第三方締約，然而并不是所有居間人和委托人都清楚這一點，從而導致居間爭議的產(chǎn)生。并且，在我國現(xiàn)行立法對居間活動涉及不多的現(xiàn)實狀況下，難免會造成司法程序中解決居間糾紛的無法可依狀態(tài)以及由此帶來的不確定性。

　　一、房屋買賣居間合同的概述

　　（一）房屋買賣居間合同的定義

　　房屋居間合同是指，房屋居間人為委托人在房屋轉(zhuǎn)讓、抵押、租賃等活動中提供訂立合同的信息、咨詢或提供代理或策劃的服務(wù)，并需要委托人支付一定報酬的合同。通俗來講，房屋居間合同，也可以稱之為房屋中介服務(wù)合同，這是由房屋中介提供的.一種有償服務(wù)（房屋咨詢、給他人提供房屋信息、代理房屋買賣以及房屋價格評估等）活動。

　　房屋居間合同包括房屋買賣居間合同。房屋買賣居間合同是指居間人在房屋轉(zhuǎn)讓、租賃活動中提供信息、咨詢或提供代理服務(wù)以獲得報酬而簽訂的合同。在房屋買賣居間合同中，居間人履行一般的居間義務(wù)，如了解房產(chǎn)行情，發(fā)布房屋相關(guān)信息，了解房屋使用狀況，指導買賣雙方簽約等。可以明確一點的是，在房屋買賣的過程中，居間人必須忠實居間義務(wù)，包括如實報告的義務(wù)，盡力提供居間服務(wù)的義務(wù)以及保守秘密的義務(wù)等。

　　（二）房屋買賣居間合同的法律特征

　　1.居間合同具有有償性與雙務(wù)性

　　房產(chǎn)買賣居間合同是一種有償合同，合同中涉及居間人與委托人的相關(guān)利益；并由居間人提供居間服務(wù)，委托人要向居間人支付居間活動報酬，作為居間人服務(wù)的對價。不要報酬促成他人訂立合同的行為，不屬于居間合同，而是一種服務(wù)性活動。居間合同的雙務(wù)性是指，居間合同一旦成立，合同雙方當事人均需承擔一定的義務(wù)。居間人履行如實報告的義務(wù)，委托人則履行與第三方簽訂合同后向居間人支付報酬的義務(wù)。

居間合同11

　　合同編號：____________

　　發(fā)包方（甲方）：__________________

　　承包方（乙方）：__________________

　　根據(jù)《中華人民共和國民法典》及通信工程建設(shè)的有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，結(jié)合本工程的具體情況，經(jīng)雙方協(xié)商一致，簽訂本合同，以資共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程名稱：______________________________

　　2、工程地點：______________________________

　　3、工程范圍和內(nèi)容：________________________

　　第二條甲方權(quán)利和義務(wù)

　　1、組織工程建設(shè)項目的技術(shù)交底，向乙方明確施工任務(wù)；

　　2、提供必要的施工條件；

　　3、負責主材的供應(yīng)，詳見發(fā)包人供應(yīng)材料、設(shè)備一覽表；

　　4、指派甲方代表對建設(shè)工程項目進行全面協(xié)調(diào)和監(jiān)督檢查；

　　5、在乙方提供全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收；

　　6、按合同約定按時向乙方支付工程款。

　　第三條乙方權(quán)利和義務(wù)

　　1、必須具有經(jīng)國家有關(guān)部門批準的通信行業(yè)施工資質(zhì)，并經(jīng)______公司核準的施工入圍資格，并向甲方提供企業(yè)（或公司）施工資質(zhì)證書、企業(yè)基本情況等相關(guān)資料；

　　2、應(yīng)編制《工程施工概、預算》，經(jīng)甲方書面認可后作為簽訂本合同暫定工程款的依據(jù)；

　　3、乙方不得將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人，也不得將其承包的全部工程肢解以后以分包的名義分別轉(zhuǎn)包給他人；

　　4、非經(jīng)甲方同意，乙方不得將承包工程的任何部分分包；

　　5、精心組織施工管理人員、施工人員、材料、施工機械進場施工；

　　6、合理組織施工，編制施工方案、施工總進度計劃、材料供應(yīng)計劃，并在施工前送甲方備案；

　　7、嚴格按設(shè)計文件及《gb50312》、《本地網(wǎng)通信線路工程驗收規(guī)范d5051-97》等規(guī)范要求施工；

　　8、做好施工材料的檢驗、清點和保管，乙方采購的材料應(yīng)按照約定及設(shè)計和有關(guān)標準要求采購，并提供產(chǎn)品合格證明，對材料設(shè)備的質(zhì)量負責，采購的材料設(shè)備須經(jīng)甲方書面認可后方能使用，采購的材料設(shè)備與設(shè)計或標準要求不符時，應(yīng)重新采購符合要求的產(chǎn)品，并承擔由此發(fā)生的費用及延誤工期的責任；

　　9、服從甲方監(jiān)理及甲方代表對施工過程的管理與監(jiān)督，工程具備隱蔽條件或達到約定的中間驗收部位，乙方進行自檢，并在隱蔽或中間驗收前48小時以書面形式通知甲方監(jiān)理及甲方代表驗收。通知包括隱蔽和中間驗收的內(nèi)容、驗收時間和地點。乙方準備驗收記錄，驗收合格，甲方監(jiān)理及甲方代表在驗收記錄上簽字后，乙方可進行隱蔽和繼續(xù)施工。否則，甲方有權(quán)要求乙方返工，并由乙方承擔返工費用及延誤工期的責任；

　　10、線路工程的施工，乙方同時承擔電話機及數(shù)據(jù)終端的安裝任務(wù)。在施工過程中和工程竣工后半年內(nèi)，乙方應(yīng)服從甲方的要求進行該項目范圍內(nèi)的電話機及數(shù)據(jù)終端的安裝工作。安裝費用由甲乙雙方商議決定。　　1

　　1、施工過程中必須嚴格遵守安全操作規(guī)程，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，切實做好安全生產(chǎn)工作。乙方在施工中所發(fā)生的一切人身傷亡事故和施工單位原因造成的設(shè)備事故，事故的責任和因此發(fā)生的費用由乙方承擔，并不得因此影響工程進度。

　　第四條工程期限本工程開工日期________年____月____日，竣工日期________年____月____日。

　　第五條竣工驗收

　　1、工程竣工后，乙方應(yīng)向甲方提交竣工驗收報告。同時乙方應(yīng)在一周內(nèi)按鐵通網(wǎng)建32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的要求編制完整的竣工文件。

　　2、甲方收到乙方提供的全套竣工資料和書面竣工驗收報告后會同有關(guān)部門及時組織驗收，驗收以施工圖紙、圖說、技術(shù)交底紀要、設(shè)計更改通知、國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標準為依據(jù)。

　　3、驗收合格后，雙方簽署竣工驗收通過的文件，并將工程移交給甲方管理。驗收中如發(fā)現(xiàn)有不符質(zhì)量要求的，由乙方負責修改再進行驗收。竣工日期以驗收通過的日期為準。

　　第六條質(zhì)量保證

　　1、保修期限：工程竣工驗收通過后十二個月；

　　2、保修責任：乙方對交付的工程在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔質(zhì)量保修責任，由于乙方施工原因造成的質(zhì)量問題，乙方負責無償修復。

　　第七條工程考核

　　1、乙方采購的材料不符合質(zhì)量標準或弄虛作假、以次充好，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，乙方自行承擔整改所需的工料費，同時向甲方支付工程最終結(jié)算價款________%的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。情節(jié)惡劣的，取消乙方入圍施工資格。

　　2、除甲方原因及不可抗力外，工期延誤的責任由乙方承擔，每延期一天乙方應(yīng)向甲方支付工程最終結(jié)算價款0.5%的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。

　　3、不服從甲方指揮，拒絕或延誤電話機及數(shù)據(jù)終端安裝，乙方向甲方支付工程最終結(jié)算價款__________%的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除，并同時取消乙方入圍施工資格。

　　4、未按期按鐵通網(wǎng)建32號關(guān)于《工程竣工文件編制規(guī)定》的.要求編制完整的竣工文件的，每延期一天乙方應(yīng)向甲方支付工程最終結(jié)算價款0.5%的違約金，甲方有權(quán)在工程款結(jié)算時予以扣除。

　　第八條工程價款的結(jié)算與支付

　　1、本工程采用包工部分包料方式，根據(jù)乙方編制的施工預算，合同價暫定為__________。

　　2、工程竣工后，由乙方按照郵電部（1995）626號文件《通信建設(shè)工程概算、預算編制辦法及費用定額》的規(guī)定據(jù)實編制竣工決算報告，經(jīng)甲方指定的具有通信工程審計資質(zhì)的

　　第三方審計，審計費的支付按____省物價局浙價服262號文件執(zhí)行。

　　3、工程最終結(jié)算款的確定：工程最終結(jié)算款由以下兩部分組成

　　（1）審計審定價款中乙方采購的材料款和其他費用不作調(diào)整，按審計的價款確定；

　　（2）審計審定價款中的建筑安裝工程費部分（扣除材料費以外的部分），乙方同意按計建303號文的規(guī)定調(diào)整相關(guān)費率后下浮__________ %。

　　4、乙方向甲方開具建安和材料統(tǒng)一發(fā)票后，甲方先行支付工程最終結(jié)算價款的90%（甲方有權(quán)在該款項中扣除乙方應(yīng)支付的違約金），待十二個月保修期滿后，若無工程質(zhì)量遺留問題，甲方付清剩余工程價款。

　　第九條合同解除

　　1、雙方協(xié)商同意可解除本合同。

　　2、未經(jīng)甲方同意，乙方將承包工程的任何部分分包給他人的，甲方有權(quán)解除本合同。

　　3、乙方將其承包的全部工程轉(zhuǎn)包給他人或者肢解以后以分包的包義分別轉(zhuǎn)包給他人的，甲方有權(quán)解除本合同。

　　4、有下列情形之一的，甲方、乙方可以解除合同：

　　（1）因不可抗力致使合同無法履行；

　　（2）因一方嚴重違約致使合同無法履行。

　　5、一方依據(jù)本條2.3.4款約定要求解除合同的，應(yīng)以書面形式向?qū)Ψ桨l(fā)出解除合同的通知，通知到達對方時合同解除，合同解除后乙方應(yīng)做好已完工程的保護和移交工作，并按甲方要求將自有機械設(shè)備和人員撤出施工場地。有過錯的一方應(yīng)當賠償因合同解除給對方造成的損失。

　　第十條爭議解決方式在履行合同時發(fā)生爭議，雙方協(xié)商解決，或向有管轄權(quán)的人民法院起訴。

　　第十一條其他

　　1、乙方確認其完全了解本合同中所述的______公司的相關(guān)文件內(nèi)容；

　　2、本協(xié)議未盡事項，雙方另行簽訂補充協(xié)議，補充協(xié)議與本協(xié)議具有同等效力；

　　3、本協(xié)議一式六份，甲乙雙方各執(zhí)三份，協(xié)議經(jīng)雙方簽字、蓋章后生效。

　　甲方（蓋章）______________乙方（蓋章）______________

　　地址：____________________地址：____________________

　　法定代表人：______________法定代表人：______________

　　委托代理人：______________委托代理人：______________

　　開戶銀行：________________開戶銀行：________________

　　帳號：____________________帳號：____________________

　　電話：____________________電話：____________________

　　編碼：________________編碼：________________

　　簽約日期：________________簽約地點：________________

居間合同12

　　甲方(委托人)：

　　聯(lián)系地址：

　　乙方(居間人)：

　　聯(lián)系地址：

　　聯(lián)系電話：

　　甲乙方為了發(fā)揮雙方的優(yōu)勢，根據(jù)《中華人民共和國合同法》，經(jīng)雙方充分協(xié)商，依平等自愿、等價有償?shù)脑瓌t，達成如下協(xié)議：

　　一、委托事項

　　1、乙方接受甲方委托，負責就市工程項目(以下稱該工程項目)，引薦甲方和該項目的建設(shè)單位直接洽談，向甲方提供關(guān)于該工程項目的重要信息，并最終促成甲方與簽訂該工程項目的施工合同。

　　2、“居間成功”是指完成本條所列全部委托事項。甲方與建設(shè)單位未簽訂書面的工程施工合同，乙方僅為甲方提供信息，或為甲方提供的聯(lián)絡(luò)、協(xié)助、撮合等服務(wù)的，均視為委托事項未完成。

　　二、乙方的義務(wù)

　　1、乙方必須向甲方提供有關(guān)該工程項目的信息，乙方有義務(wù)協(xié)助甲方對該工程項目進行實地考察。

　　2、乙方在甲方與建設(shè)單位進行合同談判期間，應(yīng)盡到作為居間人的協(xié)調(diào)義務(wù)。如果達成施工合同，那么在甲方的工程施工過程中，乙方仍有義務(wù)負責協(xié)調(diào)好甲方與建設(shè)單位的關(guān)系。

　　3、乙方領(lǐng)取本合同報酬時，須向甲方開具有效的稅務(wù)發(fā)票，相關(guān)的`所得稅由乙方自承擔。

　　三、甲方義務(wù)

　　1、甲方負責提供資質(zhì)證書、營業(yè)執(zhí)照等相關(guān)資料;負責和建設(shè)單位進行合同談判。

　　2、居間成功，則由甲方全面履行和建設(shè)單位所簽訂的專業(yè)施工合同。甲方因履行施工合同而產(chǎn)生的權(quán)利和義務(wù)，與乙方無關(guān)。

　　3、居間成功，則甲方應(yīng)按本合同約定，向乙方支付居間報酬。

　　四、居間報酬的計算方法、支付時間和支付方式。

　　1、甲方需先支付居間活動費用人民幣 ;如居間不成功,則乙方需在3個工作日內(nèi)退還甲方該活動費.

　　2、本項目居間費用為工程合同總造價的 %作為酬金。

　　3、居間成功后，在甲方簽訂正式施工合同后3日內(nèi)支付總居間費用的50%，余款按建設(shè)單位撥款同等比例進行計算支付乙方居間費。

　　4、甲方以轉(zhuǎn)帳的方式支付。

　　五、居間費用的承擔

　　居間費用是指乙方為完成委托事項實際支出的必要費用。

　　六、保密事項

　　1、甲乙雙方均應(yīng)充分保守本協(xié)議所涉及的商業(yè)秘密。

　　七、合同終止

　　1、本合同簽字生效后，如果至年月日，乙方仍未完成居間任務(wù)的，本合同自動終止。

　　2、如果居間成功，本合同完全履行完畢后自動終止。

　　八、爭議解決方式

　　如發(fā)生合同爭議，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成，雙方同意提交合同簽訂地仲裁委員會仲裁。

　　九、其他事項

　　1、乙方不得將本合同委托事項進行轉(zhuǎn)委托。

　　2、本合同一式貳份，雙方各持一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：(蓋章)：乙方(蓋章)：

　　法定代表人或委托代理人：

　　合同簽訂地：

　　合同簽訂日：

　　____年____月____日____年____月____日

居間合同13

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　經(jīng)過甲乙雙方友好協(xié)商，本著互利互惠的原則，同意簽訂以下居間合同。

　　一、居間事宜

　　1、甲方同意委托乙方為甲方與供貨方：______________就購銷柴油事項提供居間服務(wù)，促成甲方與供貨方簽訂購銷合同。

　　2、商品名稱：_______。

　　3、質(zhì)量標準：以甲方與供貨方訂立的購銷合同為準。

　　4、數(shù)量：_______萬噸。

　　5、交易價格：人民幣_______元/噸（交貨完稅價），供貨開具增值稅發(fā)票。

　　6、居間費用：人民幣_______元/噸（稅前）。

　　7、交易方式：簽訂銷售合同→憑提單裝船→結(jié)算合同貨款→提供增值稅發(fā)票

　　二、甲方義務(wù)

　　甲方保證所提供的各種證照資料和銀行對帳單真實、有效，保證按照本合同約定支付居間費。

　　三、乙方義務(wù)

　　乙方介紹并促成甲方與供貨方簽訂購銷合同，保證所提供的各項資料真實可靠，保證甲方與供貨方簽訂購油合同并在合同指定的中__油油庫內(nèi)提貨。

　　四、費用支付

　　1.甲方在收到供貨方交付的提油單，并在憑此提油單完成第一批油提油、結(jié)算10萬噸油款（按一、5執(zhí)行）的`同時、向乙方支付居間費（按一、6執(zhí)行；乙方提供分流名單），如甲方無故拖延支付或不履行支付，須按應(yīng)付居間費的1%每天向乙方支付滯納金。

　　2.支付方式：甲方以個人賬戶將應(yīng)支付的居間費匯入乙方指定的銀行卡賬戶。

　　3.甲方實際付給乙方的居間費為稅后款，甲方可代扣繳_%稅款并提供完稅證明或甲方付給乙方居間費（按一、6執(zhí)行），乙方向甲方提交居間咨詢服務(wù)發(fā)票。

　　五、合同期限

　　本合同有效期為______________。合同有效期內(nèi)，甲方與乙方介紹的供貨方發(fā)生的交易，甲方均參照本合同向乙方支付居間費用，如甲方與供貨方私下交易，除了按本合同向乙方支付居間費用外，須另行支付居間費數(shù)額3%的罰金。

　　六、乙方指定以下銀行卡賬戶接受居間費在甲方與供貨方簽訂正式合同后提交下述明細帳號資料）：

　　居間人（一）：______________

　　開戶銀行：__________________