承攬系統(tǒng)合同
在當(dāng)今社會(huì)，人們對(duì)合同愈發(fā)重視，越來(lái)越多的場(chǎng)景和場(chǎng)合需要用到合同，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭(zhēng)端。相信大家又在為寫(xiě)合同犯愁了吧，以下是小編為大家收集的承攬系統(tǒng)合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。
合同編號(hào)：
訂立合同雙方：
定作人：（以下簡(jiǎn)稱甲方）
定作人法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：
定作人承辦單位：聯(lián)絡(luò)人：聯(lián)系電話：
定作人機(jī)構(gòu)地址：傳真電話：
承攬方：（以下簡(jiǎn)稱乙方）
承攬方法定代表（負(fù)責(zé)）人：簽約人：
承攬方營(yíng)業(yè)執(zhí)照：施工資質(zhì)：
承攬方施工項(xiàng)目經(jīng)理：手機(jī)：
承攬方機(jī)構(gòu)地址：傳真電話：
銀行開(kāi)戶許可證：開(kāi)戶行：帳戶：
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》以及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商，就加工承攬下列工程，明確雙方權(quán)利、義務(wù)及經(jīng)濟(jì)責(zé)任。為加強(qiáng)雙方的相互配合，保證甲方郵政生產(chǎn)樓裝飾工程順利竣工。雙方達(dá)成以下合同條款：
第一條標(biāo)的
本合同甲方委托乙方制作的grs裝飾件及安裝工程標(biāo)的額約為：10000元。
第二條制作grc裝飾件規(guī)格、單價(jià)（單價(jià)款單位：平方米/人民幣_(tái)____元）
1_____
2__________
3__________
注：以上每平方米grc裝飾件固定結(jié)算價(jià)，包含：包工、包料、包一切稅費(fèi)，grc裝飾件的總平方米及合同總金額以最后交工實(shí)際測(cè)量平方米為準(zhǔn)。
第三條工程概況及承包范圍
1、工程名稱：郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓歐式外觀裝飾工程感謝您的理解和配合。
2、工程地點(diǎn)郵政局生產(chǎn)業(yè)務(wù)樓施工現(xiàn)場(chǎng)
3、承包范圍：grc裝飾件安裝，藝術(shù)修形、刮膩?zhàn)印⑿弈ァ⑼苛戏鬯ⅲ?/p>
4、承包方式：包工包料（grc裝飾材料廠商：）；
5、工程造價(jià)：本工程總造價(jià)為乙方參加工程招標(biāo)會(huì)后確定的中標(biāo)單價(jià)和實(shí)際工程量的綜合計(jì)算結(jié)果。竣工時(shí)按照中標(biāo)單價(jià)和實(shí)際工程量進(jìn)行決算。
第四條工程期限與保障責(zé)任
1、本工程的施工期限自雙方簽署本合同之日起計(jì)算，持續(xù)天數(shù)。
2、甲方提出方案變更或增加工程內(nèi)容時(shí)，相關(guān)時(shí)間將在原定工期之外延長(zhǎng)。
3、由于現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)停水、停電、運(yùn)輸進(jìn)場(chǎng)障礙或其他不可抗力因素導(dǎo)致工期延誤，乙方不承擔(dān)責(zé)任。
第五條甲方責(zé)任
1、為了保障施工順利進(jìn)行，需提供現(xiàn)場(chǎng)所需的施工用水和電力，以及堆放材料的場(chǎng)地。同時(shí)還需要提供施工人員臨時(shí)食宿的用房。
2、提供施工用雙排腳手架；
3、負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)各施工單位間的協(xié)調(diào)工作；
4、嚴(yán)格監(jiān)督施工質(zhì)量，組織工程驗(yàn)收。
第六條乙方責(zé)任
1、負(fù)責(zé)安裝中所有有材料供應(yīng)。施工主要材料必須有合格證明資料，如：材質(zhì)單、合格證等；
2、認(rèn)真組織施工，嚴(yán)格按照GRC外裝飾工程施工驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工。
3、乙方應(yīng)對(duì)施工過(guò)程中由其責(zé)任造成的人身和設(shè)備事故承擔(dān)全部責(zé)任。
4、負(fù)責(zé)對(duì)已完成的工程部位進(jìn)行成品保護(hù)工作的安裝工作；
5、因乙方責(zé)任工程質(zhì)量不符合合同要求，乙方應(yīng)無(wú)償修理或返工，由此造成的一切損失由乙方承擔(dān)。
第七條工程付款及結(jié)算方式
1、本工程的工程造價(jià)和結(jié)算方式如下：工程已經(jīng)經(jīng)過(guò)招標(biāo)認(rèn)價(jià)，原預(yù)算單價(jià)不再由甲方審計(jì)。如果甲方要求對(duì)工程進(jìn)行變更，增加或減少工程量的費(fèi)用將根據(jù)預(yù)算明細(xì)中的單價(jià)進(jìn)行計(jì)算，并據(jù)實(shí)匯總工程總價(jià)款。
2、乙方帶料進(jìn)場(chǎng)開(kāi)始施工15日內(nèi)，甲方撥付工程總價(jià)50%的工程款；
3、乙方安裝完成并提交驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后，甲方應(yīng)在驗(yàn)收?qǐng)?bào)告簽署之日起的15日內(nèi)支付工程總價(jià)的45%作為第二筆款項(xiàng)。
4、工程質(zhì)保金為工程合同總價(jià)的5%，質(zhì)保期為兩年。質(zhì)保金在工程竣工驗(yàn)收合格后支付，質(zhì)保期滿并且無(wú)質(zhì)量問(wèn)題時(shí)，質(zhì)保金將于合同約定的日期支付清楚。
第八條施工及竣工驗(yàn)收
1、安裝需符合歐式裝飾風(fēng)格的要求，線條應(yīng)流暢優(yōu)美，凹凸間的對(duì)稱性要完美呼應(yīng)，尺寸標(biāo)準(zhǔn)及形位誤差應(yīng)該符合實(shí)際藝術(shù)效果的需要。
2、如施工中甲方要求變更施內(nèi)容、范圍、應(yīng)征得乙方同意并辦理補(bǔ)充條款，并經(jīng)甲、乙雙方現(xiàn)場(chǎng)代表簽作為合同附件進(jìn)入決算，否則乙方有權(quán)拒絕施工。
3、甲方應(yīng)在收到乙方工程竣工通知后五個(gè)工作日內(nèi)，組織驗(yàn)收。如超過(guò)七個(gè)工作日未予答復(fù)，乙方有權(quán)視為已驗(yàn)收合格并要求甲方支付工程款。
第九條乙方服務(wù)承諾
1、乙方鄭重承諾，為甲方定制的GRC裝飾件享有兩年保修期，使用壽命長(zhǎng)達(dá)50年。若出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，乙方將在一年內(nèi)免費(fèi)更換GRC裝飾件，兩年內(nèi)提供免費(fèi)維修服務(wù)。超過(guò)兩年的維修將收取材料費(fèi)，但仍保證在接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行維修。
2、乙方承諾對(duì)本單位安裝的grc裝飾件工程，進(jìn)行終身維護(hù)；
3、由于甲方的疏忽導(dǎo)致grc裝飾件損壞，乙方承諾提供維修服務(wù)，但需要收取相應(yīng)的材料費(fèi)用。
第十條雙方違約責(zé)任
1、乙方未按甲方的質(zhì)量要求施工，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規(guī)定的原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質(zhì)論價(jià)扣減合同價(jià)款外，甲方還應(yīng)從乙方合同貨款中扣除‰違約金。
2、甲方未按合同約定的時(shí)間向乙方支付貨款，每延遲一天支付，除應(yīng)補(bǔ)足貨款外，還需支付給乙方500元的違約金。
3、乙方未能按合同約定的時(shí)間完成工程，導(dǎo)致延誤。根據(jù)合同約定，甲方有權(quán)對(duì)每日延遲的工期進(jìn)行罰款，罰款金額為合同總金額的一定比例。
4、甲方未按合同約定的時(shí)間和方式支付工程款，導(dǎo)致乙方無(wú)法繼續(xù)施工，因此乙方有權(quán)暫停工程，并要求甲方支付工程款以及按照合同約定支付違約金。同時(shí)工程進(jìn)度將順延，直到甲方支付完畢。
第十一條糾紛的處理
當(dāng)事人可以選擇以下兩種方式之一作為解決本合同爭(zhēng)議的方式。
①、根據(jù)本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)首先進(jìn)行友好協(xié)商解決。若協(xié)商不成，應(yīng)提交邯鄲仲裁委員會(huì)進(jìn)行仲裁。
②、根據(jù)本合同產(chǎn)生的任何爭(zhēng)議，雙方應(yīng)當(dāng)首先通過(guò)友好協(xié)商解決，如果協(xié)商不成，雙方同意提交至有管轄權(quán)的人民法院解決。
第十二條附則
1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。
2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜，雙方共同協(xié)商，作出補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等效力。
甲方：乙方：
簽約人：簽約人：
簽約地點(diǎn)：
簽約日期：
【承攬系統(tǒng)合同】相關(guān)文章：
承攬系統(tǒng)合同04-09
應(yīng)用系統(tǒng)承攬合同06-12
承攬系統(tǒng)合同范本03-28
承攬系統(tǒng)合同精華(4篇)10-26
承攬系統(tǒng)合同范本集合(3篇)06-04
承攬的合同03-21
承攬的合同05-03
承攬合同合同04-28
承攬加工合同【精選】07-17