- 加工承攬合同 推薦度:
- 加工承攬合同 推薦度:
- 相關推薦
[通用]承攬加工合同15篇
現今很多公民的維權意識在不斷增強,合同的法律效力與日俱增,簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么問題來了,到底應如何擬定合同呢?下面是小編幫大家整理的承攬加工合同,供大家參考借鑒,希望可以幫助到有需要的朋友。
承攬加工合同1
定作方(甲方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
承攬方(乙方):
法定代表人:
住所:
聯系電話:
傳真:
統一社會信用代碼:
定作方委托承攬方加工,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
品名規格單位數量備注
第二條加工成品質量要求
加工定作物品,需要封存樣品的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存,作為驗收的依據。
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
1、用承攬方原料完成工作的,承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、用定作方原材料完成工作的,合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間、數量、質量和規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、原材料等物品交貨日期的計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料和圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料,圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交(提)貨的時間和地點
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期的計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的,以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物的通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
___________________________________________________________。
第九條運輸辦法及費用負擔
___________________________________________________________。
第十條結算方式及期限
___________________________________________________________。
第十一條其他
1、根據國家有關規定,定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的,無權請求返還定金。承攬方不履行合同的,應當雙倍返還定金。
2、根據國家有關規定,經當事人雙方約定,定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的,除承擔違約責任外,必須如數返還預付款。定作方不履行合同的,可以把預付款抵作違約金和賠償金;有余款的可以請求返還。
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價;不同意利用的,承攬方應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交部分定作方不再需要的,有權解除合同,因此造成的損失由承攬方賠償。
3、承攬方未按合同規定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損,滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物,應當向定作方償付違約金______元(大寫:______);(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期天,按逾期交付部分的.酬金總額的%償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的______%(______%—— ______%幅度)或酬金總額的______%(______%—— ______%幅度)違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量和數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途無正當理由解除合同,屬承攬方提供原材料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的%(%—— %幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的%(%—— %幅度)的違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第5款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期天,按酬金總額的%償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),應當承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,但應當采取積極措施,盡量減少損失,如在合同規定的履行期限以外發生的,不得免除責任;在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決,或向合同管理機關申請調解;協商或調解不成的,依法向有管轄權的人民法院起訴。
本合同自______年______月______日起生效,合同履行完畢即失效。本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同。合同如有未盡事宜,應由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式份,各交留存一份。
定作方(簽章):______承攬方(簽章):______
法定代表人:______法定代表人:______
委托代理人:______委托代理人:______
開戶銀行:______開戶銀行:______
賬號:______賬號:______
______年______月______日______年______月______日
簽于:______簽于:______
承攬加工合同2
承攬方:_____________
身份證號:_____________
電話:_____________
定作方:_____________家具有限公司
法定代理人:_____________
電話:_____________
_____________家具有限公司(定作方)委托承攬方加工家具一批,現經雙方充分協商,本著自愿公正、互利共贏的原則,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條:加工產品及工價(見產品清單)
第二條:加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)
第三條:資料、圖紙提供辦法
1、承攬方在依照定作方公司的要求進行工作期間,發現定作方公司提供的圖紙或技術要求不完善,應當及時通知定作方公司品質部人員,定作方品質部應即時回復并提出修改意見。
2、承接的工作中,若有定制方要求保密,則承攬方應嚴格遵守,未經許可不得留存技術資料的副本。
3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第四條:工資:依照定作方公司生產排單上標明的的工價結賬(有特殊約定的除外);
第五條:驗收標準和方法:依照定作方公司品質部要求驗收。
第六條:交貨時間和地點:依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫,嚴格依照定作方交貨流程入庫,即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。
第七條:結算方式及期限:按定作方品質部驗收合格的產品數據結賬(平時借支除外)。
第八條:其他約定
1、在合同履行期間,承攬方必須嚴格遵守定作方公司的各項管理規定,不得違反。如有違反,定作方公司有權依照公司規定實施相應的管理和處罰措施。
2、承攬方要嚴格按照行業操作規定和定作方公司的安全管理規定操作,以杜絕一切安全事故的發生,合同期內,承攬方承諾出現任何安全事故均由承攬方自行負責,與定作方公司無關。
第九條:承攬方的違約責任
1、如果承攬方沒有按照合同規定的.生產排產單,按時交付產品并保證質量,那么他們需要承擔逾期交付的責任。如果產品質量不符合標準,需要重新進行返工處理。返工費用由承攬方自行負責,如果經過返工后仍然不符合合同規定或品質要求,那么定作方公司有權拒收,并要求承攬方承擔相應的賠償責任。
2、如果承包方交付的產品量或完成產品數量少于合同(訂單)規定,他們應該向定制方報告損壞情況以及申請補料。定制方有權要求承包方承擔補料責任。
3、如果承攬方因任何原因未能按時交付產品(除非是由于定作方公司欠料造成的),則定作方公司有權要求賠償一切因此造成的損失。承攬方應保證按時交付產品,否則將承擔相應責任。
4、合同期間,若承攬方單方中止合同,必須提前一個月向定作方公司書面申請并得到定作方公司同意并完成加工中的全部工作后方可生效。若承攬方單方中途廢止合同的,視為承攬方單方違約,為此,承攬方承諾并兌現全額賠償定作方公司一切損失。
第十條:定作方公司的責任
提供承攬方的訂單、工作場所,機器設備和材料、部份工具等;
第十一條:糾紛的處理
合同期間,若加工承攬合同雙方發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成時向人民法院起訴。
本合同自_______年___月___日起生效,合同履行(或工程)完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,作出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;
定作方(代表人)________________________
簽訂地點:_____________
_______年___月___日
承攬方(代表人):________________________
簽訂地點:_____________
_______年___月___日
承攬加工合同3
承攬方:以下簡稱甲方
定作方:以下簡稱乙方
甲方與乙方就加工柜臺、貨架一事進行協商并達成一致,特訂立本合同,雙方共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求:
1,材種:柜臺,貨架一律采用水曲柳。
2,用材尺寸:按圖紙所標尺寸做。
3,嚴格掌握木制品的木材干燥程度,榫縫、肩角結構必須嚴密,堅固、表面必須平整光滑,木材無形變,翹曲,撥縫,松榫;塑料面要求平直,整齊,四周不得有翹起,脫膠現象;玻璃位置以圖紙標示為準,保證方正,平直,安裝方便。
4,甲方根據乙方提供的質量要求和圖紙,首先制作規格樣品。經縣物價局核定價格后,雙方代表將在當面封存樣品,作為后續驗收的依據。
第三條原材料由甲方提供。
第四條雙方約定,乙方應在____年___月___日前將圖紙送交給甲方。甲方在工作過程中如發現圖紙存在不合理之處,應及時通知乙方;乙方應在規定時間內回復并提出修改意見。若乙方未在規定時間內回復,導致甲方停止工作并通知乙方的,由乙方承擔相應責任并賠償甲方因此造成的損失。
第五條工程價款:按核定價格單計算款元。
第六條加工成品完成后,甲方通知乙方到廠驗收,乙方應在三天內到廠驗收。驗收標準以合同約定的質量要求、圖紙和樣品為準,數量以合同規定為準。如在驗收過程中發生爭議,可由縣物價局提供檢驗證明解決。
第七條交貨的時間和地點:____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交(提)貨,必須在事先與對方達成協議,并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓,由百貨公司供銷科收貨,驗收合格,辦理交接手續。
第八條甲方負責對定制物品進行包裝,確保物品不受損壞。包裝費用按每件元計算,共計元,所有費用由乙方承擔。
第九條甲方將承擔貨物的運輸工作,運輸費用按照每件元計算,總費用為元,全部由乙方支付。若因運輸造成損失,甲方將承擔賠償責任。
第十條本合同簽署之日,甲方應當向乙方支付預付款人民幣(¥)元。若甲方未能履行合同義務,除承擔違約責任外,還應當立即返還全部預付款。若乙方未能履行合同義務,甲方有權將預付款抵扣為違約金和賠償金,如有剩余部分,乙方應當立即返還。
第十一條結算方式及期限:乙方收到全部定作物,確認無誤后,立即辦理結算手續,并在收到貨物后的.十五個工作日內通過銀行轉賬付款。
第十二條甲方的違約責任
1,甲方若未按合同約定的質量要求交付定制物品,乙方同意接受的,應按照實際質量支付相應的價格;不同意接受的,甲方應負責修理或更換,并承擔因延遲交付而產生的責任;若修理或更換后仍不符合合同規定,乙方有權拒絕接收,甲方需承擔由此造成的損失。
2,甲方如未按合同約定交付定制物品的全部數量,乙方仍需使用的部分,甲方應當及時補足數量,并按照延遲交付的方式處理未補足部分;若乙方不再需要未交付的部分,有權解除合同,甲方應承擔由此造成的損失。
3,甲方應妥善包裝定制物品,如因包裝不當導致定制物品受損,應由甲方承擔賠償責任。
4,甲方如未能按時交付定制物品,應向乙方支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天,按照逾期交付部分價款總額的一定比例計算。
5,甲方若無法按時交付定制物品,應向乙方支付相當于定制物品未交付部分價值總額%的違約金。
6,甲方承擔送貨責任,若在運輸過程中造成定制物品損壞,應負責修復至合同規定的質量標準,否則乙方有權拒收。
第十三條乙方的違約責任
1,甲方如需在合同履行過程中變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當提前書面通知乙方,并經雙方協商一致達成變更協議。如因此變更導致乙方遭受損失的,甲方應當依約向乙方進行賠償。
2,乙方如中途取消合同,應支付給甲方相當于未履行部分定作物價款總額%的違約金。
3,如果乙方未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料,除非另有約定,乙方應當承擔因此造成的停工待料損失。甲方有權要求乙方賠償因停工待料而產生的損失。
4,甲方如超過合同規定日期付款,應當按照中國人民銀行相關規定支付逾期付款利息給乙方。
5,乙方若無正當理由拒絕接收定制物品,應承擔因此造成的一切損失賠償責任。
6,乙方若要更改交付定制物品的地點,應承擔因此而產生的額外費用。
第十四條不可抗力:在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,甲方在經有關部門證明后,可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施,盡量減少損失,如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的,不得免除甲方責任;在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的,乙方應當承擔責任,并賠償甲方因此造成的損失。
第十五條雙方如對本合同內容產生爭議,應首先進行友好協商解決;如協商不成,任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解,或向合同管理機關申請調解、仲裁,也可直接向人民法院提起訴訟解決。
本合同于____年___月___日經公證生效,合同履行完畢即失效。
本協議共有五份,甲方和乙方各執一份,另外一份存放于縣公證處,一份存放于縣物價局,最后一份存放于縣建設銀行。
甲方:____縣木具廠(蓋章)
代表人:(簽名)
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行營業所
帳號:
乙方:____縣百貨公司
代表人:
地址:
電話:
開戶銀行:____縣支行
帳號:
____年___月___日
承攬加工合同4
發包人:_______________(以下簡稱甲方)
承包人:_______________(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》等有關規定,結合本工程具體情況,為明確雙方在合同履行過程中的權利、義務和責任,本著平等、互利、保證質量的原則,按期保質完成本工程,經雙方協商,達成以下協議:
一、 工程慨況
工程名稱: 工程地址:
二、 合同價格
木質門的綜合價格包括五金配件、門鎖、門框、門制作安裝、油漆等所有費用。這個價格囊括了工人工資、材料費、檢測費、配合費、運輸損耗、施工損耗、利潤、稅金及附加、發票、包裝、運輸、卸貨至工地現場指定地點、安裝施工、成品保護、倉儲費、以及因材料送到工地指定地點而引起的額外費用等。這個綜合單價一次性確定,固定不變,不受人工、材料市場價格等因素變化的影響。
三、 承包范圍
承包的內容:
四、 工期期限
1、開始工作日期:年月日,結束工作日期:年月日必須完成。
2、乙方必須按甲方計劃完成;
3、在工程施工過程中,乙方將按照合同約定的工期和質量標準,積極組織施工工作。若乙方需要調整工期或遇到質量問題,將及時與甲方溝通,共同解決。
甲方有權單方面解除本合同,乙方應在2日內停止施工并撤離施工現場。解除合同后,乙方需自行承擔所有費用,甲方不承擔任何結算責任。
五、質量要求
1、按照設計圖紙及相關圖集規范施工,工程質量、技術必須達到《木門窗安裝規范》《建筑裝飾裝修工程施工質量驗收規范》及施工設計圖紙和甲方的具體要求,質量評定得分必須達到90%以上,乙方施工部分在交驗時達到合格。
2、由于乙方施工質量不合格導致需要返工的情況發生,乙方應承擔所有與返工相關的費用。
六、承包方式:包工包料包工期。人工:含施工勞務用工及稅費、安全及文明施費;材料:材料必須按設計圖紙及相關圖集規范規定進場合格材料,必須提供材料的產品質量證明文件(合格證、檢測報告等)。必須按照甲方規定工期完成施工任務。
七、工程價款的支付和結算方式 1、付款方式: 每個月25日支付當月完成工程量的70%進度款。
2、結算方式:
(1)本工程預付款元;
(3)門窗安裝工程全部完成后,經過工程竣工驗收合格并交付建設單位后,甲方應在確定工程結算后的2個月內支付工程結算金額的95%。
(4)另外5%將作為質量保證金,保修期屆滿后一個月內無息支付。
八、工程驗收與結算
1.本合同項下的門窗安裝工程竣工驗收應根據設計安裝圖紙及說明書,遵循國家頒布的質量檢驗標準進行。
2.工程具備竣工驗收條件時,乙方應按照國家相關規定向甲方提交竣工驗收報告并申請驗收。
3.甲方應在收到竣工驗收報告申請后的七個工作日內組織驗收,驗收完成后的七個工作日內給予認可或提出修改意見。
4. 經甲方組織驗收,該安裝工程全部或部分不符合雙方約定的國家質量檢驗標準的,為驗收不合格。乙方須對驗收不合格的部分返工,費用由乙方承擔,工期超過本合同約定期限的,乙方須承擔違約責任。
5.驗收合格之前,甲方提供的物品如有損壞或丟失,由乙方承擔風險。驗收合格之后,責任方承擔相應物品的損壞或丟失風險。
九、安全文明施工
1、在班組進場之前,承包人需要指定一名管理人員與甲方進行協調。進場后,必須進行入場教育、三級教育和安全技術交底。所有進入工程項目的人員必須服從現場管理人員的統一指揮,遵守現場管理規定,佩戴必要的安全設備,按照操作規程進行作業,確保安裝質量。工作完成后要及時清理現場,保持安裝現場的整潔。如果需要返工或者受到工程處罰,乙方需要承擔罰款、返工費以及材料損失。
2、乙方所有參加制安的工人,進入制安現場必須嚴格遵守建筑安全法規,嚴格按相應安全操作規范和《現場施工管理規定》制安。由于乙方自身違反作業規程,發生任何安全事故損失均由乙方完全承擔;乙方參加安裝的人員如違反項目部規章制度時,由項目部對乙方處以200元/次的罰款,在工程款中扣除。凡是因綜合質量和文明安裝檢查未達標的,項目部扣罰乙方400元/次。
十、事故處理
1、發生嚴重傷亡安全事故時,乙方應立即按照相關規定向甲方報告,并采取措施保護現場,確保現場安全,防止事故擴大蔓延。同時,乙方應根據本合同約定的條款和相關法律法規處理事故。
2、乙方和甲方對事故責任有爭議時,應按相關規定處理。
十一、雙方權利義務
甲方權利義務
1、幫助乙方處理與工程總承包單位和其他施工單位之間的施工配合關系。
2、在簽訂本合同后的'五個工作日內,甲方應向乙方提供土建圖紙和詳細的技術要求,并及時與乙方進行施工現場技術交底。
3、根據本協議規定,甲方應按時全額支付給乙方工程款項。
(二)乙方權利義務
1、乙方負責對洞口尺寸的實測、復核工作。
(1)乙方在制作門前,需自行測量施工現場的洞口尺寸,并將測量結果提交給甲方審核確認。但甲方的審核確認并不代表對該尺寸的責任承擔。
(2)乙方在進行門的安裝前,必須對洞口尺寸進行再次測量確認,如有任何疑問或異議,應在施工前書面通知甲方,并按照甲方的要求進行處理。如果乙方未能提出異議,即視為乙方已確認施工現場條件,因此造成的誤差、損失及責任均由乙方承擔,不得要求延長工期或增加額外費用。
5、乙方應當遵守甲方、監理方、質檢等單位對工程的管理要求,全面負責施工現場和生活區域的安全、文明、防火、防盜等工作。
8、乙方必須每天將垃圾集中在甲方工地的指定地點,保持施工現場的清潔,并在甲方要求的時間內清除,否則,甲方有權委托他人清理,所發生費用由甲方在屆時應付乙方的工程款中扣除。
十二、工程變更
1、在工程施工過程中,如果甲方需要對工程所需的門窗進行設計變更,應提前通知乙方,并且雙方要及時溝通協商,以便乙方調整施工進度計劃。
3、雙方確認:就涉及工程價款的確認事宜,雙方已經進行協商并達成一致解決方案。
十三、成品保護
工程竣工通過甲方及有關主管部門驗收合格并交付甲方之前,乙方承包范圍內的在建工程、已完工程及其他工程的成品保護,均由乙方負責并承擔所發生的全部費用,如有損壞,均由乙方負責修復并承擔費用。
甲方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
乙方:
地址:
電話:
代理人:
________年___月___日
承攬加工合同5
甲方:______________________(定做方)
乙方:(承攬方)______________________
加工_________,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費(550元/m2),拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方在制作過程中必須按照甲方提供的樣本進行,且僅由本人完成制作。如私自組織他人進行加工或進行技術轉讓,需事先獲得廠方的'同意方可進行,否則將視為違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以(550元/m2)的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期___________月,______________________起至______________________止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本協議有兩份,每份相同,并附有驗收標準作為附件。甲方和乙方各持一份,自簽署蓋章之日起生效。
甲方:______________________
乙方:______________________
_______年_______月_______日
承攬加工合同6
定作人:______________________ 合同編號:______________________
承攬人:______________________ 簽訂地點:______________________
第一條:合同將包括項目細節、數量、報酬金額以及交付期限。簽訂合同的具體時間將在雙方商定后確定。
項目名稱及內 容計量單位數量工作量(工時)報酬交付期限
單價總金額
合計人民幣金額(大寫): ¥:
(注:空格如不夠用,可以另接。)
第二條 技術標準、質量要求:
第三條 承攬人對質量負責的期限及條件:
第四條抱歉,我無法提供關于定制技木資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求。如果您需要幫助,請告訴我您的具體需求,我會盡力提供幫助。
第五條承攬人使用的材料由供應商提供。材料的檢驗方法如下:
第六條定制人是否允許將項目中的主要工作交由第三方完成取決于具體情況。通常情況下,定制人會希望直接與主要工作的承攬方合作,確保項目的質量和進度。如果定制人同意由第三方完成主要工作,通常是因為第三方具有更專業的技能或資源,能夠更好地完成任務。需要注意的是,無論工作由誰完成,定制人都應該對項目的.整體進展負責,并確保最終結果符合預期。
第七條 工作成果檢驗標準、方法和期限:
第八條 結算方式及期限:
第九條 定作人在 年 月 日前交定金(大寫): 元。
第十條 定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。
第十一條如果定作人未向承攬人支付報酬或材料費,根據相關法律規定,承攬人通常是可以依法留置工作成果的。
第十二條 違約責任:
第十三條合同爭議的解決方式:本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方當事人協商解決;如協商不成,可以尋求當地工商行政管理部門的調解;若調解仍無法達成一致意見,雙方同意提交廣州仲裁委員會進行仲裁。
第十四條 其他約定事項:
廣州市工商行政管理局監印
定作人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委托代理人:______________________
電話:______________________
開戶銀行:______________________
賬號:______________________
郵政編碼: ______________________承攬人(章):______________________
住所:______________________
法定代表人:______________________
居民身份證號碼:______________________
委托代理人:______________________
電話:______________________
開戶銀行:______________________
賬號:______________________
郵政編碼:______________________
鑒(公)證意見:______________________
經辦人:_______________________
鑒(公)證機關(章)______________________
年 月 日
承攬加工合同7
合同編號:________
訂立合同雙方:________
定作人:___________(以下簡稱甲方)
定作人法定代表(負責)人:_______ 簽約人:________
定作人承辦單位:______聯絡人:_______聯系電話:_______
定作人機構地址:_________傳真電話:_______
承攬人:______(以下簡稱乙方)
承攬人法定代表(負責)人:________簽約人:________
承攬人營業執照:_________生產報刊亭許可證明:________
承攬人機構地址:________聯系人:______聯系電話:________
銀行開戶許可證:________ 開戶行:______帳戶:_______
根據《中華人民共和國合同法》以及我國現行的有關法律、法規,按省局要求,雙方議定乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝,此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則,訂立如下合同條款:
第一條標的
乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為:XX萬元。
第二條制作報刊亭的數量、規格、價格(價款單位:每個/人民幣萬元)
注:整個承攬加工合同按每個報刊亭的單價為結算價,該結算價格含:包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。
第三條加工、制作與安裝、要求
1、報刊亭安裝后穩定、可靠,空間利用充分,使用面積不小于XX平米。
2、使用材料:所有外表面使用大于XXmm厚不銹鋼板,結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架,透明部分不少于XX%,使用XXmm弧型熱彎加強度有機玻璃,頂部硬塑料玻璃鋼壓模一次成型,內設圖書報刊架。附件包括:推拉窗、電源接線板、電表一塊,藍色陽光板封頂,并有通風口一處。
第四條驗收標準和方法
①、乙方將報刊亭樣品(按照甲方要求的規格、材質)制作成品后,交甲方進行初驗,初驗合格后方可生產。
②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比,也可采取隨機抽驗.
第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求
①、交貨時間:乙方必須保證在XX年XX月XX日前全部交貨。
②、交貨地點:乙方負責送到甲方指定的安裝位置,并安裝完畢。
③、包裝運輸:乙方在交貨時,應對成品進行包裝,并保證信報箱在運輸過程中不被損壞,如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。
第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務
①、乙方對制作的報刊亭進行安裝;
②、經乙方安裝的報刊亭,必須經甲方驗收,遇有驗收不合格的,乙方應在XX日內予以整改,不予整改、或兩次整改不合格的甲方按該報刊亭價值扣除XX%做為另行維修費用,并不返還乙方(按雙方預定的標準和技術要求驗收);
③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題,XX年內免費進行保修,超過XX年或屬甲方原因損壞進行維修的,需付工本費;
④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。
第七條結算方式、期限及安裝費用
①、甲、乙雙方簽訂的合同生效后15日內,甲方應向乙方指定的帳戶撥付合同標的額30%的預付款。
②、乙方交貨后15日內,甲方再向乙方帳戶撥付合同標的額30%的價款,累積達到合同標的額的60%。
③、乙方按期安裝完畢,并經甲方驗收合格后15日內,甲方再向乙方指定的帳戶撥付合同標的額35%的價款,累積達到合同標的額的95%。
④、剩余的合同標的額5%(XX元)價款,作為乙方向甲方預留的質量保證金,一年后經甲方正常使用確無質量問題,甲方主動將乙方剩余的質量保證金,一次性撥付乙方。
第八條甲方違約責任
①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收,甲方支付乙方合同的標的.額XX‰的違約金;
②、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款,每逾期一天,除補交貨款外,應向乙方支付XX ‰的違約金。
第九條乙方違約責任
①、乙方未按甲方的質量要求,隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的原材料、偷工減料、以次充好等,甲方除按質論價外,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰違約金;
②、乙方不得以任何方式轉包或分包,如發現轉包或分包,甲方有權終止合同,由此造成的經濟損失由乙方承擔;
③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭,每逾期一天,甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除XX‰的違約金。
第十條糾紛的處理
當事人從下列兩種方式中選擇第XX種方式,作為本合同爭議的解決方式。
①、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,提交邯鄲仲裁委員會仲裁;
②、因履行本合同發生的爭議,由當事人協商解決,協商不成的,依法向人民法院起訴。
第十一條附則
①、本合同一式四份,甲、乙雙方各執兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。合同履行期間,甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。
②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準,口頭通知無效,報刊亭規格的變動以雙方共同協商后,作出補充條款為準,補充條款與本合同具有同等效力。
甲方:__________ 乙方:_________
簽約人:_________ 簽約人:_______
簽約地點:____________ 簽約地點:____________
簽約日期:____年____月____日 簽約日期:____年____月____日
承攬加工合同8
承攬方(甲方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方(乙方):____________________________
地址:____________電話:____________
法定代表人:____________
定作方委托承攬方加工____________,經雙方充分協商,特訂立本合同,以便共同遵守。
第一條加工成品
第二條加工成品質量要求
風險提示:
加工承攬業務切忌質量約定不清或口頭約定質量,目的在于避免發生糾紛。質量條款要約定明確仔細。
如果質量是以樣品為準,除了雙方封存樣品外,還應有樣品質量描述的書面材料。以免樣品滅失或自然毀損或對樣品內部質量有異議而發生糾紛。
第三條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
風險提示:
原材料可以由定作人或承攬人提供。不管哪方提供,均要約定對原材料的質量要求。特別是定作方提供原材料的情況下,承攬方更要注意對原材料的質量驗收,經驗收合格后方可入庫。根據合同法的規定,承攬方因保管不善而造成定作方提供的原材料及完成的成果毀損、滅失的,承攬方應該負損害賠償責任。為此,承攬方應該提高保管材料的風險意識。
1、(用承攬方原料完成工作的)承攬方必須依照合同規定選用原材料,并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定作質量時,定作方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
2、(用定作方原材料完成工作的,應當明確規定原材料的消耗定額)定作方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗,不符合要求的,應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件。
3、交(提)原材料等物品日期計算,參照第七條規定執行。
第四條技術資料、圖紙提供辦法
風險提示:
定作方應對自己提供給承攬方的圖紙或技術方案予以認真審議。但承攬方對圖紙及技術方案提出異議時,要及時核實情況、組織論證、完善方案。切不可拖延推諉,由此將會承擔承攬方產生的窩工、設備租賃、生產線閑置等相關損失。
1、承攬方在依照定作方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術要求不合理,應當及時通知定作方;定作方應當在規定的時間內回復,提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復,有權停止工作,并及時通知定作方,因此造成的損失,由定作方賠償。
2、承攬方對于承攬的工作,如果定作方要求保密,應當嚴格遵守,未經定作方許可不得留存技術資料的復制品。
3、定作方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。
第五條價款或酬金
價款或酬金,按照國家或主管部門的規定執行,沒有規定的由當事人雙方商定。
第六條驗收標準和方法
1、按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。
2、定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目,應當由雙方協商,在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題,除定作方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外,由承攬方負責修復或退換。
3、當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時,可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。
第七條交貨的時間和地點
風險提示:
加工后的成品,一般有兩種交貨方式,一是由定作方在承攬方倉庫提貨,二是由承攬方送貨到雙方指定的地點。定作方提貨和承攬方送貨兩種方式在貨物的毀損滅失風險有很大的區別。為此,雙方應慎重選擇對自己有利的方式。
1、交(提)定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當在事先與對方達成協議,并按協議執行。
2、交(提)定作物日期計算:承攬方自備運輸工具送交定作物的以定作方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以承攬方通知的提取日期為準,但承攬方在發出提取定作物通知中,必須留給定作方以必要的途中時間;雙方另有約定的,按約定的方法計算。
第八條包裝要求及費用負擔
第九條運輸辦法及費用負擔
風險提示:
運輸方式一般由需方提出,也可協商約定運輸方式、運輸路線、運輸工具。總的要求是運費低、運速快、貨物安全到達。
注意,要明確約定如果由于定作人原因選擇了不合理的路線和工具,由此造成的損失,應由哪一方承擔賠償責任。
此外,運輸費用的負擔,應結合貨物價款考慮,要明確約定清楚,以避免爭議。
第十條轉包
風險提示:
在承攬合同中,承攬人如必須與第三人合作才能按時交付工作成果,應當在合同中與定作人進行協商約定。在未經定作人同意的前提下,擅自將承攬的主要工作交由第三人完成的,定作人有權解除合同。
1、乙方(同意或不同意)將定作物的主要工作交由第三人完成;
2、乙方同意甲方將定作物的主要工作交由第三人完成的:
(1)乙方可以交由第三人完成的工作包括:
(2)乙方應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
3、乙方未經甲方同意將主要工作交由第三人的,甲方有權解除合同。
4、乙方可以將其承攬的輔助工作交由第三人完成。乙方將其承攬的輔助工作交由第三人完成的,應當就該第三人完成的工作成果向甲方負責。
第十一條其他約定
第十二條承攬方的違約責任
1、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作,定作方同意利用的,應當按質論價,酌減酬金或價款;不同意利用的,應當負責修整或調換,并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后,仍不符合合同規定的,定作方有權拒收,由此造成的損失由承攬方賠償。
2、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定,定作方仍然需要的,應當照數補齊,補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定作方不再需要的,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。
3、未按合同規包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的,承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損、滅失的,由承攬方賠償損失。
4、逾期交付定作物(包括返修、更換、補交等),應當向定作方償付違約金____元;(合同中無具體規定的,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定,按逾期交付部分的價款總額計算,向定作方償付違約金)以酬金計算的,每逾期一天,按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。
未經定作方同意,提前交付定作物,定作方有權拒收。
5、不能交付定作物或不能完成工作的,應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的____%(10%~30%)或酬金總額的____%(20%~60%)的違約金。
6、異地交付的定作物不符合合同規定,暫由定作方代保管時,應當償付定作方實際支付的保管、保養費。
7、實行代運或送貨的定作物,錯發到達地點或接收單位(人),除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外,并承擔因此多付的.運雜費和逾期交付定作物的責任。
8、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的,應當償付定作方因此造成的損失。
9、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗,或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換、補齊的,由承攬方對工作質量、數量承擔責任。
10、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件,定作方有權拒收,承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理,應當按定作方要求辦理,并承擔逾期交付的責任。
第十三條定作方的違約責任
1、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等,應當賠償承攬方因此造成的損失。
2、中途廢止合同,屬承攬方提供原村料的,償付承攬方的未履行部分價款總值的____%(10%~30%幅度)的違約金;不屬承攬方提供原材料的,償付承攬方以未履行部分酬金總額的____%(20%~60%的幅度)違約金。
3、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作,承攬方有權解除合同,定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失;承攬方不要求解除合同的,除交付定作物的日期得以順延外,定作方應當償付承攬方停工待料的損失。
4、超過合同規定期限領取定作物的,除按本條第五款規定償付違約金外,還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限6個月不領取定作物的,承攬方有權將定作物變賣,所得價款在扣除報酬、保管、保養費后,退還給定作方;變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時,定作方還應補償不足部分;如定作物不能變賣,應當賠償承攬方的損失。
5、超過合同規定日期付款,應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金;以酬金計算的,每逾期一天,按酬金總額的千分之一償付違約金。
6、無故拒絕接收定作物,應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。
7、變更交付定作物地點或接收單位(人),承擔因此而多支出的費用。
第十四條不可抗力
在合同規定的履行期限內,由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的,承攬方在取得合法證明后,可免予承擔違約責任,在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的,定作方應當承擔責任,并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條糾紛的處理
加工承攬合同發生糾紛時,當事人雙方應協商解決;協商不成按(____)項處理:
1、向仲裁機關申請仲裁;
2、向人民法院起訴。
本合同自____年____月____日起生效,合同履行完畢即失效,本合同執行期間,雙方不得隨意變更和解除合同,合同如有未盡事宜,由雙方共同協商,做出補充規定,補充規定與本合同具有同等效力。
本合同正本一式二份,定作方和承攬方各執一份;合同副本一式____份,交____________(如經鑒證或公證,則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份,正副本具有同等法律效力。
定作方:
代表人:
______年____月____日
承攬方:
代表人:
_______年____月____日
承攬加工合同9
定作方:
承攬方:
定作方因制作安裝 標識牌,發包給承攬方,有關事宜,經雙方協商一致,達成如下協議: 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方,由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用,該標識牌經驗收合格提供有效發票后,定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內,定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為:
1) 制造的內容:"";
2) 漢字為中文簡體,英文全都為大寫字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬),英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;
7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的`制作與安裝(雨天除外)。
四、該標識牌的質保期為兩年,自交付之日起計算。質保期內,承攬方應經常性查看是否有安全隱患,應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示,承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞,固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任,定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時,承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修,質保期滿后,承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。
五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的投標文件是本合同的一部分,具有法律效力。
六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。
七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果,由承攬方承擔責任,施工期間,承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任,如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等,如內外裝修、構件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效,該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。
九、合同未盡事宜,雙方可協商解決。如協商不成,雙方均可向寶應縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。
十一、該合同一式三份,由定作方執兩份,
甲方(公章):
乙方(公章):
法定代表人(簽字):
法定代表人(簽字):
年 月 日
年 月 日
承攬加工合同10
定做方:(簡稱甲方)
承攬方:______________鋼構有限責任公司(簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》 規定,結合本工程實際情況,雙方友好協商簽訂本合同,以共同遵守。
一、 加工制作內容:
1、 按甲方提供之圖紙加工,甲方提供圖紙項目全稱為_____________________。
2、 制作內容:_______________________________________________________。
1) 主鋼構:由定做方提供鋼板材質:___________;系列___________;噸位:___________;單價約___________;
2)次鋼構材質:___________;噸位:___________;單價約___________;
3)其他:以上單價主構件進行拋丸除銹,由定做方提供油漆,刷______面漆____道,____底漆 ____ 道。
二、 合同價款及結算方式:
1、合同總價暫定為___________,(大寫)______________________(以實際決算為準)。
2、合同簽訂當日甲方付___________,(大寫)______________________給乙方作為合同定金(最后一次提貨時抵充貨款,如甲方定金當日未到乙方公司賬戶,本合同不予生效)。
3、結算方式:按合同規定及甲方圖紙制作,成品按理論重量進行決算(以現金或轉賬)。最后一次提貨前將所剩價款一次性付清,否則不得提貨。
三、質量要求:
1、乙方必須按照國家現行鋼結構制作、驗收規范(鋼結構工程施工質量驗收規范GB5025-20xx)認真加工制作,確保構件質量達到鋼結構規范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質量保證書、合格證,且質量、厚度偏差均符合國家相關質量要求。
3、要求第三方檢測單位為:
1)檢測內容:抗滑移系數實驗□ 超聲波探傷檢測□ 鋼材力學性能復驗□
2)其他檢測項目:
3)試驗檢測費用:合同價格□ 甲方自理□
四、交貨地點和時間:
1、交貨地點:甲方在 乙方廠房內 提貨。
2、交貨時間:_______年___月___日開始提貨。
五、包裝及運輸:
1、乙方負責裝車,裝車時應按照規定要求進行裝運。要求運輸公司使用足夠數量的墊木,盡量避免運輸工程中出現構件變形、油漆損傷,裝車費含在合同價內。
2、甲方負責運輸,運輸標志應該按要求實施(具體要求由甲方在發運前另行交底)。
3、運輸費用由甲方承擔,構件到位后甲方負責卸車。
六、雙方權利及義務:
1、甲方向乙方提供完整的構件圖紙兩套,并簽字認可。由乙方按照甲方圖紙進行加工制作。
2、甲方應對乙方加工制作過程中的疑問及時給予解答,并提供修改變更通知。否則由此引起的.工期延誤以順延。
3、甲方如現場發現嚴重質量問題及時通知乙方進行整改,乙方接到通知后24小時內趕到現場協助解決。
4、乙方質量問題導致返工,乙方負責修復,并承擔返工費及直接費用。
七、違約責任:按《合同法》相關規定執行。
八、合同糾紛處理方式:甲乙雙方在合作過程中,如發生糾紛,應由雙方友好協商解決,協商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則:
1、本合同_____式 _____ 份,雙方各執_____ 份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章,此合同有效期為_______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜,雙方協商解決另補充合同。
甲方(蓋章):
委托代理人:
聯系方式:
開戶行:
賬號:
_______年___月___日
乙方(蓋章):__________鋼構有限責任公司
委托代理人:
聯系方式:
開戶行:
賬號:
承攬加工合同11
委托單位:(以下簡稱甲方)
加工單位:(以下簡稱乙方)
根據《中華人民共和國合同法》和有關規定,經雙方協商一致,特訂立本合同。
第一條:甲方自年月日起委托乙方為甲方生產加工產品。
第二條:加工方式
(1)(乙方自備材料),乙方必須依照合同規定選用原材料,并接受甲方檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷或用不符合合同規定的原材料而影響定作質量的,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨,并由乙方承擔相關全部損失。如甲方有指定材料供應商的,乙方必須按指定采購,否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
(2)(甲方提供材料,明確規定原材料的`消耗定額)甲方按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料,乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對返修的產品不得偷工換料。否則甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第三條:乙方受甲方委托為甲方生產加工鞋類產品,乙方必須嚴格按照確認樣品和甲方質檢人員的合理要求來組織生產。如品質達不到要求,甲方將拒收貨品,并有權利向乙方索取一切相關損失的賠償。
第四條:甲方需要乙方生產之產品的品名、型號、規格、數量、包裝、交貨期等要求由甲方另行提供,雙方確認后乙方必須按期出貨,如延期出貨,乙方需承擔所有損失。
第五條:甲方提供給乙方用于生產的所有資料(包括楦頭、款式、材料、包裝、商標等)
乙方必須妥善保管和使用,以免給其他個人或公司所利用,更不能用甲方提供的資料修改或直接生產給甲方以外的個人或公司,否則乙方必須賠償給甲方每組鞋人民幣十萬元的損失。
第六條:付款:每月的貨款甲、乙雙方在次月6日前對賬,甲方在對賬當月15日前付清。
第七條:甲、乙任何一方如確因戰爭或嚴重自然災害等不可抗力的原因,不能履行本合同時,應及時向對方通知不能履行或須延期履行,部分履行合同的理由,經雙方協商確認一致后,免予承擔違約責任。
第八條:本合同在執行中,如發生爭議,雙方應本著友好方式協商解決。如未能協商解決,向廣州市仲裁委員會申請仲裁或向廣州市人民法院提起訴訟。
第九條:本合同自簽訂之日起生效,合同執行期內,甲乙雙方均不得隨意變更或解除合同。合同未盡事項,雙方協商解決,具有本合同同等效力。本合同一式二份,甲乙雙方各執一份。
委托單位(甲方):(蓋章)加工單位(乙方):(蓋章)
法定代表人:法定代表人:
地址:地址:
電話:電話:
承攬加工合同12
甲方:________
乙方:________
根據平等互利原則 有限公司與 有限公司友好協商特約簽定本合同
一、雙方承諾:由乙方提供不作價設備 美元(港幣)給甲方用于加工生產 之用,(詳見設備清單)。產權歸乙方所有。使用期限為 年,在監管期限內,不得擅自在境內銷售、串換、轉讓、抵押或者移作他用。到期后如不續簽,則由甲方協助乙方申報海關核準后處理。乙方以免費方式提供設備,不需甲方辦理付匯進口,也不需用加工費或差價償還設備款。
二、甲方向乙方購買原料、商品品名及規格 原料 輔料編碼、單位數量、單價金額、品名、單位數量、單價額
合計
三、甲方供乙方制成品的數量及金額商品編碼品名及規格單位數量單價金額
合計
四、乙方供料于____________________ 起運抵 _______________甲方制成品于_________________ 日前運往______________
五、運輸方式及運費用
六、保險費負擔
七、付款方式
八、包裝要求
九、仲裁:因執行本合同所發生的爭議或與本合同有關的`一切爭議,雙方應通過友好協商解決,如果協商不能解決,應提交中國國際貿易促進委員會根據該會仲裁程序進行仲裁,仲裁裁決為最終裁決,對雙方都有約束力。
十、本合同一式八分,由簽字雙方各執一分,其余六分報送有關部門備案。
甲方(蓋章 )
乙方(蓋章)
___年___月___日
承攬加工合同13
甲方:___________(定做方)
乙方:___________(承攬方)附加身份證復印件
加工,雙方本著互惠互利,協商一致的原則,達成合同條款如下:
一、甲方權利和義務
1、合同簽定后,甲方為乙方免費提供產品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線及專用工具,乙方自購。如在本廠購買材料,由于乙方個人原因,不能繼續做畫,為保證本廠產品質量,材料不退。
2、甲方對乙方產品負責回收并以現金支付加工費,拒收任何原因的半成品和不合格產品。
二、乙方的權利和義務
1、通過考察同意后,自愿購買材料。如產品質量問題,乙方自己負責。
2、乙方需按甲方提供的`樣本、限本人制作,如私自組織人員加工,技術轉讓,需經廠方同意方可進行,否則按違約處理。
三、違約條款
1、甲方違背合同第一條(2款)時以的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購材料摻雜使假,私自技術轉讓時,按每平方米的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期月,年______月______日起至__年______月______日止。
本合同期瞞后,乙方申請,甲方有權依據生產定單續簽或終止合同。
五、本合同一式兩份,并有驗收標準為合同附件,甲、乙雙方各執一份,自簽字蓋章之日起生效。
甲方:___________乙方:___________
_____年_____月_____日
承攬加工合同14
(甲方)委托方:
(乙方)加工方:
根據中華人民共和國合同法和相關法律法規,在平等自愿、公平誠信的基礎上,經雙方友好協商,甲方委托乙方就酒店的部分石材加工達成以下條款:
一、貨物概況及加工價格
1.1根據本合同明細,以下為單價表。具體加工規格及排版要求詳見采購單及乙方核實過的圖紙。數量按實際完成合格加工數量結算。
1.2根據本合同執行期間的約定,雙方同意不對本合同約定的固定綜合單價進行任何調整。乙方應根據甲方的采購單和乙方在現場核實的附圖要求的規格和數量進行加工生產。合同簽訂后的3天內,乙方應派遣技術人員到現場核實實際尺寸,并制作施工圖。結算總價等于乙方實際加工合格的數量乘以約定單價。
1.5甲方通知乙方提貨后,乙方應在收到通知后的2日內前往指定地點提取大板,并將其運至乙方工廠進行加工。在加工過程中,乙方需核對大板數量與實際數量,并在碼單上簽字確認收料。根據加工經驗,原材料(大板)的加工消耗定額為不低于90%的出材率。
1.6由于乙方加工過程中的疏忽,導致石材無法順利安裝,乙方將承擔責任并進行處理。
二、質量標準
2.1加工尺寸偏差范圍等必須符合國家有關規范。
2.2乙方將根據確認的石材排版圖進行加工生產,并嚴格按照排版圖要求對石材紋路及色差進行排版,確保每一件成品石材都符合要求。同時,我們將在每一件成品石材上貼上標簽,以便客戶對石材進行識別和核對。
三、交貨時間及地點
3.1交貨時間:以甲方書面通知時間為準。3.2交貨地點:3.3現場收貨聯系人:
四、包裝標準
4.1乙方將為甲方提供符合石材保護要求的六面木箱包裝。
4.2交貨時,乙方應在每組包裝柜外貼示包裝柜內正確的貨物規格、數量、編號、使用部位,以便甲方清點貨物。
五、貨款支付
5.1甲方在接收每批貨物后,經過驗收合格后,支付該批次貨物的加工費的50%。所有貨物加工完成后,支付總加工費的80%。貨物安裝完成并經過驗收,確認無加工質量問題后,支付余款。
5.2結算時按乙方實際加工驗收合格的數量結算。
5.3乙方應確保石材成品在裝車和運輸過程中完好無損。若因乙方原因導致石材在運輸過程中出現破損,乙方應承擔責任并承擔賠償費用。
5.4根據本合同,甲方應當以匯款轉賬的方式向乙方支付貨款。乙方收到甲方每一筆貨款時,必須立即開具同等金額的財務發票給甲方。乙方的收款單位信息如下:戶名:(請填寫乙方的收款單位名稱);賬號:(請填寫乙方的'收款賬號)。
六、違約責任
6.1甲乙雙方簽訂合同后,乙方應嚴格遵守合同約定的價格及時間供貨,甲方也應按合同的約定辦理結算,支付乙方貨款給。
6.2丙方延遲交付成品的,每延遲一天,向甲方支付違約金為人民幣1000元/天,逾期5天,甲方有權解除合同,丙方應退還已付款,并賠償甲方損失。丙方對甲方提供的原材料不得擅自調換,如擅自調換的,甲方有權拒收,丙方應賠償甲方因此造成的損失。
6.5乙方加工的成品尺寸不符合圖紙要求,乙方應無償返工直到符合要求,并賠償由此給甲方造成的損失。
七、合同的變更與解除
7.1甲乙雙方協商一致,可以變更或者解除本合同。
7.2合同權利義務終止后,甲乙雙方應當遵守誠實信用原則,互相通知合作事項的變化,并協助對方完成相關事務。雙方還應當保守對方的商業秘密,不得泄露給第三方。
八、解決爭議的方式
8.1甲乙方應友好協商。協商不成的,向甲方所在地人民法院起訴。
九、其他
9.1本合同未盡事宜,由甲乙雙方另行協商簽訂補充協議。
9.2本合同一式四份,甲方持有兩份,乙方持有兩份,自雙方簽字蓋章之日起生效。
9.3乙方需要提供營業執照、組織機構代碼證、法人身份證、稅務登記證的復印件。
9.4乙方保證其在本合同中提供的地址和通訊方式準確無誤,甲方可按該地址直接送達與本合同相關的通知、函件等所有資料,也可以通過快遞或特快專遞郵寄送達。無論乙方是否簽收或拒簽,甲方寄出后四日視為已送達。
甲方(公章):_________乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日_________年____月____日
承攬加工合同15
合同編號:
甲方(定作方):嘉潤公司
乙方(承攬方):
鑒于:為滿足客戶訂單需求,甲方大量需要指定型號產品;乙方是專業產品生產商。根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定,甲乙雙方本著誠實信用、互惠互利的原則,經充分協商一致,訂立本合同。
第一條定作物情況:
品名:(應填寫定作物的正式名稱,不可用其簡稱或俗名代替)
規格:(應寫明定作物具體的規格型號,技術要求復雜或特殊的,可以寫明按照甲方提供的技術圖紙定做,并將技術圖紙作為合同附件)
數量:(具體寫明定作物的數量,并注明單位)
備注:(如無內容,在空格處劃線)
第二條合同價款
合同價款總額:(應以大、小寫兩種形式填寫,并注明幣種)
付款方式:(應詳細寫明是分期付款還是一次性付款或月結等其他方式,建議貨到付款,以作為產品質量責任的牽制)
付款時間:(寫明年、月、日)
第三條加工成品質量要求及技術標準:
質量要求:(應明確填寫要達到的質量標準是國標還是行業標準或者甲
方具體要求,必須要寫全稱)
技術標準:(技術標準如硬度、強度、韌性、抗腐蝕、抗氧化等各種物
理化學參數)
以封存樣品為質量標準的,應當由雙方代表當面封簽,并妥為保存。
第四條原材料的提供辦法及規格、數量、質量
用乙方原材料完成工作的,甲方有權對原材料進行檢驗。乙方隱瞞原材料的缺陷而影響定作物的質量時,甲方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。
用甲方原材料完成工作的,甲方按下表標準提供:
(注:如空格不夠用,可以另設合同附件,寫明見合同附件二)
甲方于__年__月__日之前提供原材料。
乙方收到甲方提供的原材料之日起日內檢驗完畢,不符合要求的,應在收到后日內通知甲方調換或補齊。乙方對甲方提供的原材料不得擅自更換,對修理的物品不得偷換零部件,否則甲方有權解除本合同,乙方承擔相應的賠償責任。
第五條技術資料、圖紙的提供和保密
甲方負責提供技術資料和圖紙。
乙方在依照甲方的要求進行工作期間,發現提供的圖紙或技術資料要求不合理,應當及時通知甲方,甲方應當在接到通知之日起3日內回復并提出修改意見。甲方未答復,乙方有權停止工作,并及時通知甲方,因此造成的損失由甲方賠償。
甲方要求對承攬物的技術性嚴格保密,乙方應當嚴格遵守,未經甲方許可不得留存技術資料和復制品。乙方不得擅自披露、使用甲方技術資料和圖紙、制造再現甲方技術的器材、取走與甲方技術有關的物件;不得直接或間接地向任何第三人故意或過失泄露甲方技術資料、圖紙或技術;不得允許(出借、贈與、出租、轉讓等處分甲方技術的行為皆屬于“允許”)或協助任何第三人使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得復制或公開包含甲方技術資料、圖紙或技術的文件或文件副本;未經許可不得超出工作范圍使用甲方的技術資料、圖紙或技術;不得將甲方的技術資料、圖紙或技術用于自身技術、設備的升級或研發。
第六條驗收標準和方法
驗收標準:(寫明是以國家標準、行業標準或封樣或乙方技術圖紙標準進行驗收)
驗收方法:(寫明全部或抽樣驗收的方法)
甲方驗收乙方所完成定作物的時間:(寫明具體時間年、月、日)
甲方驗收乙方所完成定作物的地點:(寫明詳細地址)
驗收前乙方應當向甲方提交必需的技術資料和有關質量證明。
對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物,在使用后日內發現質量缺陷,甲方有權要求退還。
雙方就定作物的質量在檢驗中發生爭議時,以質量監督檢驗機構提供檢驗證明為準。質量檢驗機構由雙方共同指定,費用由乙方墊付,由主張未被檢驗證明支持者最終承擔。
第七條交(提)定作物的時間和地點
雙方約定由甲方自提定作物
自提定作物的時間:(寫明年、月、日)
自提定作物的地點:(寫明詳細地址不可省略)
雙方約定由乙方送交定作物
送交定作物的時間:
送交定作物的地點:
任何一方要求提前或延期交(提)定作物,應當事先與對方達成協議,所達成的協議與本合同有同等的法律效力。
交(提)定作物日期的計算:乙方自備運輸工具送交定作物的.,以甲方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的,以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定作物的,以乙方通知的提取日期為準,但乙方在發出提取定作物的通知中,必須留給甲方以必要的途中時間。
第八條包裝要求及費用負擔:
包裝要求:(應具體寫明包裝方式、包裝物品的材質、包裝的大小尺寸等)
費用負擔:(寫明包裝費用由哪方承擔)
第九條運輸方式及費用負擔
定作物的運輸方式:(寫明是汽車、火車、水運或其他方式)
運輸費用由(如無內容,在空格處劃線)承擔。
第十條定作物的保修
定作物保修期:(如保修期從何時起到何時止)
在保修期內乙方免費提供保修服務。
第十一條定金及預付款
甲方向乙方交付定金的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
甲方向乙方交付定金的時間:(寫明年、月、日)
甲方向乙方交付預付款的數額:(大、小寫兩種形式填寫)
甲方向乙方交付預付款的時間:(寫明年、月、日)第十二條乙方的違約責任:
未按合同約定的質量交付定作物,若甲方同意接受的,應當按質論價;不同意接受的,應當負責修理或調換,并承擔元/每件的違約金。經過修理或調換后,仍不符合合同約定的質量標準,甲方有權拒收,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
未按合同約定包裝定作物,需返修或重新包裝的,應當負責返修或重新包裝,并承擔因此而支付的費用和延期交貨責任。因包裝不符合同約定造成定作物毀損、滅失的,由乙方賠償損失。
逾期交付定作物,應當向甲方支付未交定作物總價的%違約金。延期交貨超過日的,甲方有權解除合同,由此造成的損失(包括甲方材料損失、重做成本、延期損失等)由乙方賠償。
由于保管不善致使甲方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、
滅失的、應當償付甲方因此造成的損失。乙方擅自調換甲方提供的原材料或修理物的零部件,甲方有權拒收,乙方應賠償甲方因此造成的損失。如甲方要求重作或重新修理,應當按甲方要求完成,并承擔逾期交付的責任。
第十三條甲方的違約責任:
超過合同約定日期付款,甲方應向乙方支付定作物總價‰的違約金。
無故拒絕接收定作物,賠償因此給乙方造成的損失。
變更交付定作物地點或接收單位(人)時,承擔因此多支出的費用。
其它違約責任:(如無內容,在空格處劃線)第十四條爭議的解決方式
本合同在履行過程中發生的爭議,由雙方協商解決。如果雙方不能協商一致時,選擇以下第(只需填寫一或者二)種方式解決:
(一)向(具體寫明仲裁委員會的確切名稱,如:不能將“深圳仲裁委員會”寫為“北京市仲裁委員會”)仲裁委員會申請仲裁。
(二)向(根據有利于我方的原則,在甲方或乙方住所地、合同簽訂地、合同履行地的基層法院中選擇其一)人民法院起訴。
第十五條本合同簽訂地點(應詳細填寫合同簽訂的地點,如:深圳市____區)
第十六條本合同自雙方簽字蓋章之日起生效,本合同一式份,雙方各執份。
甲方(章):
乙方(章):
【承攬加工合同】相關文章:
承攬加工合同(精選)07-16
加工承攬合同07-17
承攬加工合同【精選】07-17
[精選]加工承攬合同07-17
(精選)加工承攬合同07-18
承攬加工合同07-01
承攬加工合同07-07
承攬加工合同(經典)12-01
承攬加工的合同05-19
承攬加工合同[精選]05-19