搬運合同精品(15篇)

　　隨著法律觀念的日漸普及，很多場合都離不了合同，簽訂合同能夠較為有效的約束違約行為。那么合同書的格式，你掌握了嗎？下面是小編整理的搬運合同，僅供參考，歡迎大家閱讀。

搬運合同1

　　甲方：_______地址：南寧市______區江路57號電話：_________傳真：_________

　　乙方：_______地址：廣西自治區_________堰塘組電話：_________身份證號碼：_______為確保康樂小區一期（地址：_______）業主裝修期間有一個良好、安定、潔凈的生活環境，便于甲方實施優質的物業管理，給業主裝修期間提供便捷服務，經甲、乙雙方協商，甲方同意乙方在康樂小區內從事搬運業務、零售建筑材料及裝修垃圾清運，由此達成以下協議：

　　一、合同履行期限：

　　自_______年_______月_______日至_______年_______月_______日止（如遇特殊情況延期交房，本合同期限相應順延）。

　　二、合作內容：

　　乙方在甲方所轄康樂小區內從事搬運業務、零售建筑材料及裝修垃圾清運。裝運垃圾按每車計算：8立方車箱/280元/車，如乙方清運垃圾時，清運垃圾車不足以上立方而按該立方結算費用，甲方有權解除本協議，并扣留全部保證金。

　　三、甲方的權利與義務：

　　1、甲方對乙方現場工作人員有管理和處罰權利；

　　2、甲方應加強對小區搬運人員的控制，盡力制止外來人員進入小區從事搬運工作，但業主自行雇傭的搬運工除外；

　　3、甲方同意乙方可利用電梯搬運材料，但乙方應將搬運的沙石水泥等材料袋裝化，避免污染電梯；

　　4、甲方有權利及義務巡查乙方清運裝修垃圾情況，如乙方清運裝修垃圾不及時，造成裝修垃圾池垃圾過半，甲方可根據現場照片每次處罰200.00元人民幣。如乙方不遵守甲方規定時，甲方有權解除本協議，并扣留全部保證金。

　　四、乙方的權利和義務:

　　1、乙方在甲方所管理的小區里進行搬運及垃圾清運時，不得以甲方公司的名義對外做出有損甲方公司形象或經濟利益的事情，如出現以上情況，乙方必須承擔由此給甲方造成的所有經濟損失。

　　2、乙方按甲方規定時間統一組織搬運隊伍，在小區的規定區域進行搬運工作，并承擔因搬運過程中對公共設施設備損壞及業主財產損失造成的賠償責任。

　　3、乙方進入小區的搬運工，必須統一服裝，并接受甲方的'管理和監督。服裝式樣由甲方定，費用由乙方自理。

　　4、乙方必須按要求使用和保護好電梯設施，如有損壞除照價賠償外，另將給予50———100元／次的罰款。

　　5、如乙方在活動過程中與客戶發生任何爭執或糾紛，均由乙方自行解決，甲方不承擔任何調解或連帶責任，且乙方不得在甲方管理范圍內謾罵、或以其他非理性方式解決爭端。

　　6、乙方人員必須在甲方指定的臨時場所休息，在沒有搬運工作的情況下，工人不得在小區組團內逗留、閑逛，如乙方未按約定執行，甲方有權拒絕乙方人員進入小區。

　　7、乙方需派一名管理人員負責現場管理協調工作。

　　8、乙方人員在搬運過程中不得沿途傾灑垃圾，如不慎有污染應立即清理干凈。

　　9、乙方應合法經營，明碼標價，不得私自抬高服務價格。

　　10、乙方搬運員工，應愛護小區設施設備，不得破壞小區綠化帶，講衛生，講文明禮貌，不得強買強賣，不得在物業區域內囤積易燃易爆易腐蝕等危險物品，所出售的沙、磚等建筑材料應妥善保存，不得亂堆亂放。如發生影響小區環境衛生的事件，經管理人員告知后仍不及時整改的，視情節輕重，甲方將扣除乙方相應的保證金，如損壞設施設備應照價賠償。

　　五、費用及支付方式

　　1、費用（乙方支付）（1）乙方向甲方支付場地物業管理費人民幣（大寫）￥捌萬元整，（小寫）￥80000.00（2）進場保證金（大寫）￥貳萬元整，（小寫）￥20000.00

　　2、支付方式支付方式為，本合同正式簽訂后30日內，乙方即向甲方（支票或現金）支付場地保證金貳萬元整，待乙方正式進入小區搬運前5日內乙方再向甲方（支票或現金）支付物業服務費人民幣￥捌萬元整。甲方開具等額有效服務費發票及保證金收據給乙方。待合同期滿后，如雙方表示不續簽，乙方在合同期中止后，將場地恢復原狀并清理干凈，經甲方驗收合格后5日內，甲方將場地保證金退還給乙方。否則，甲方有權扣留場地保證金，用于清理場地費用。

　　六、合同的變更、中止與解除：

　　1、任何一方欲變更、解除本合同，應提前一個月通知對方，并闡明理由，經對方書面同意后，方可對本合同及其附件進行變更、解除。未經同意變更、解除方使另一方遭受損失的，應賠償對方相應經濟損失。

　　2、若遇法定不可抗力之情形，具體包括地震、自然災害、戰爭、傳染性疾病的蔓延等不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況，使得合同無法繼續履行，合同任一方可立即書面通知對方，本合同自動中止。

　　3、若受國家政策影響致使合同無法履行，甲、乙雙方可協商解除合同。

　　七、違約責任：

　　本合同一經雙方簽字蓋章即發生法律效力，合同雙方應當自覺履行合同，若合同任何一方違反約定，應按其違約行為給對方帶來的實際損失承擔違約責任。

　　八、爭議解決方式：

　　1、由本合同解釋或履行而發生的一切爭議，雙方應當協商解決，協商不成的：向南寧市______區人民法院提起訴訟。

　　九、其他事項：

　　本合同一式四份，甲方三份、乙方一份，雙方簽字后生效，共同具有法律效力。

　　甲方（簽章）：_______乙方（簽章）：_______

　　簽字日期：_______簽字日期：_______

搬運合同2

　　業主 (以下簡稱甲方)：____________

　　施工隊(以下簡稱乙方)：____________

　　身份證號：____________

　　身份證號：____________

　　聯系電話：_________

　　聯系電話：_________

　　甲乙雙方本著友好合作的態度，按照《_______》等相關法律，在平等公正的情況下簽定如下合同：

　　一、工程概況

　　工程地址：_________

　　使用面積：

　　二、價格工裝裝修合同范本清包工費：￥ 大寫：其中包括水電工、泥工、垃圾清運費、材料搬運費。

　　三、付款方式

　　1、隱蔽工程完成，付￥_____________元；

　　2、泥工完成，付￥_____________元；

　　3、工程竣工，付_￥____________元；

　　4、雙方款項往來，均應出具收據

　　四、工期

　　從__年______月______日起至__年______月______日止，工期____天。

　　因甲方因素拖延，工期順延，因乙方因素拖延工期，甲方可扣除乙方人工費____元/天。

　　五、施工

　　1、甲方須向乙方提供圖紙整套，共___張；

　　2、圖紙中沒有注明的地方，乙方在施工前須畫草圖或商量讓甲方認可；

　　3、施工項目內容的每一主要工序(隱蔽工程、結構工程、泥工)須經甲方認可后方可進行下一步工序；

　　4、施工質量將按照《住宅裝飾裝修驗收標準(DB31/T30-1999)》中規定的內容進行驗收。

　　六、材料

　　1、由乙方向甲方提供需購材料清單，甲方及時采購材料供施工方使用。

　　2、未經甲方同意，乙方不得自行采購材料，若已采購，甲方有權無條件拒絕使用并可拒絕支付該材料的費用。

　　3、乙方應驗收甲方所購建材的質量和數量，發現質量問題應向甲方及時提出并有權拒絕使用。若甲方堅持使用，應書面要求乙方，甲方承擔因材料質量引起的損失；

　　4、乙方應做好材料的保管工作，禁止閑雜人等進入施工現場。

　　5、未經甲方許可，乙方不得攜帶任何建材出門，若發現此類現象，按材料價格雙倍從人工費中扣除。

　　6、乙方提供的材料數量誤差在5%--10%之間。由于乙方材料估算超出誤差范圍而導致的材料、設備重新購買或材料、設備無法退回的損失將由乙方承擔。

　　7、 乙方自帶施工所需工具，并保證工具的安全性和良好使用性。

　　七、勞動力管理

　　1、開工前乙方應向甲方提供所有施工人員的.身份證復印件；

　　2、未經甲方許可，非工地施工人員不得在工地過夜；

　　3、甲方應及時替乙方辦理小區出入證件；

　　4、乙方未經甲方同意不得任意調換施工人員；

　　5、未經甲方同意，任何情況下乙方不得停工或殆工。

　　六、工地現場管理

　　現場禁止使用明火；現場禁止吸煙；油漆材料必須和其他材料分開放置。

　　七、關于工程管理、項目變更的約定

　　1、乙方在開工前檢查水、電、地面、墻頂面空鼓，發現問題應及時通知甲方，由甲方負責解決和協調。

　　2、乙方在施工中應采取必要的安全防護和消防措施，保障作業人員及相鄰居民的安全，防止相鄰居民住房的管道堵塞、滲漏水、停電、物品毀壞等事故發生。如遇上述情況發生，屬于乙方責任的，乙方負責修復和賠償。

　　3、保持現場衛生，施工現場每天完工后，乙方負責清運施工中產生的垃圾，并按照物業管理企業指定的地點堆放。此項費用已包括在總價款中。

　　八、工程驗收

　　甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續，乙方應提前2天通知甲方驗收，雙方協商驗收日期。水電工程完工后，乙方應在5日內制作水電布線圖交與甲方。經驗收不合格的，現場全部停工，乙方應予返工，直至合格為止，才能繼續施工。返工費用及造成的損失由乙方承擔。

　　九、爭議解決

　　本合同履行期間，雙方如發生爭議，在不影響工程進度的前提下，雙方應協商解決。當事人不愿通過協商解決，或協商解決不成時，可以按照本合同約定向人民法院提起訴訟。

　　十、本合同一式二份，甲、乙雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　甲 方：____________

　　乙 方：____________

　　簽 章：____________

　　簽 章：____________

　　簽約日期：_________

　　簽約日期：_________

搬運合同3

　　甲方： 乙方：

　　為了保障買賣雙方的合法權益，在平等、互惠、互利的原則下，根據《合同法》及有關法律規定，經買賣雙方友好協商，同意簽定本合同。

　　一、服務的內容、形式和要求

　　1.乙方為甲方提供辦公家具拆組服務，按照甲方的要求將指定地點的辦公家具拆卸并且在辦公家具零件運送到目的地后完成辦公家具的組裝工作;

　　2.家具拆組服務包括辦公家具的運輸;

　　3.如在拆組過程中需要增加配件，需要由甲方提供或者甲方委托乙方購買，甲方應支付相應費用;

　　二、合同金額與支付方式

　　1.本合同總金額為￥1040(大寫：壹仟零肆拾元整)，此價格包括甲方的辦公家具拆裝搬運費用。

　　2.支付方式：組裝完畢驗收合格后以轉賬的'方式一次性付完全款。

　　三、雙方的權利和義務

　　1.甲方保證在工程拆裝調試過程中給予乙方必要的合作和協助;

　　2.如因甲方的辦公家具出現老化，無法安裝為原樣的。

　　乙方不承擔安裝質量問題。

　　3.在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工;

　　因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工;因甲方不能按期供圖、供料、零件或其所供材料以及零件不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。

　　四、雙方協商的其他條款：現場確認所需搬運的家具件數。

　　五、合同雙方協商解決本合同履行過程中的所有爭議。若協商未果，可以向雙方所在地的人民法院提起訴訟。

　　六、本合同共貳頁，均為本合同的內容部分，本合同人工填寫和打印具有同等效力。

　　七、本合同一式二份，自雙方簽字蓋章之日起生效，買賣雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方 乙方

　　單位： 單位：

　　地址： 地址：

　　法定代表人或委托代理人： 法定代表人或委托代理人：

　　手機 手機

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　有效期限：____年____月____日至____年____月____日

搬運合同4

　　甲方：______小區______號______室

　　乙方：______

　　為了配合本小區的`物業管理工作，更好地維護小區的秩序，使小區公共設施(樓道、墻壁、地磚及外墻等)不受損壞，甲方特聘乙方為本小區業主提供以下服務：__________

　　一、乙方負責將甲方所有裝修材料搬運進戶。

　　二、乙方搬運隊與甲方在裝修材料搬運前，核對好數量及驗看好程度，乙方搬運隊在搬運過程中，如損壞甲方材料，由乙方負責賠償。

　　三、乙方已搬運上樓的材料，甲方需要更換或退還多余材料下樓，應另支付乙方搬運費用。注：玻璃、大理石、家具、潔具、做地暖找平等另行計費。

　　四、甲方負責將垃圾裝袋出戶，木板、石膏板、吊頂龍骨、應全部鋸開進電梯上樓。

　　五、甲方同意一次支付乙方搬運費______元，敲墻費______元，垃圾運輸費______元，預付定金______元，余款地板進戶時結清。

　　六、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，經甲、乙雙方同意簽字后生效。

　　七、工作時間為：特殊情況應提前通知。(甲方裝修材料到了應該提前兩小時通知乙方做好準備工作。)

　　另：供應黃沙、水泥、紅磚等建筑材料(價格按市場價)。

　　甲方簽字：__________乙方簽字：

　　聯系電話：__________聯系電話：

　　簽定日期：__________簽定日期：

搬運合同5

　　甲方：____________________

　　乙方：____________________

　　經甲乙雙方共同協商，特訂立本合同，供雙方共同遵守。

　　一、乙方承包市場中所有甲方到貨后的裝卸搬運工作。

　　二、雙方職責

　　甲方保證在合同規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。乙方在裝卸搬運過程中一旦出現貨物丟失、短少、損壞等狀況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。

　　三、裝卸搬運費用：按年預計為萬元，每月以實際發生金額進行結算。

　　四、結算方式：甲方于貨物到達并驗收由乙方裝卸完好后一次性付清。

　　五、因本合同引起的或與本合同有關的任何爭議，由雙方當事人協商解決;協商不成的'，可依法向人民法院起訴。

　　六、本合同在雙方履約后即行生效，新的合同未簽署前，本合同繼續有效，未盡事宜由雙方協商解決。

　　甲方：____________________乙方：____________________

　　日期：____________________日期：____________________

搬運合同6

　　甲方：

　　乙方：

　　為解決南河家園業主裝修垃圾運輸問題，甲乙雙方在平等、自愿的基礎上經友好協商，確定由乙方承運甲方的'裝修垃圾的運輸工作。為保證甲乙雙方利益，明確雙方職責，特定如下條款：

　　1、運輸垃圾范圍是南河小區2#、3#、6#樓辦理裝修手續的業主。

　　2、乙方須按時完成小區業主裝修過程中所產生的裝修垃圾(不含綠化垃圾、生活垃圾)，有延誤運輸所造成后果由乙方負責承擔。

　　3、甲方須將裝修垃圾堆放在指定的垃圾場，在乙方施工過程中，甲方須配合車輛調度，保證道路暢通。

　　4、乙方運輸垃圾過程中，涉及各項問題由乙方自行負責解決，甲方不承擔任何責任。

　　5、乙方施工過程中，如有損壞小區內公共設施，乙方須按價賠償。

　　6、乙方與甲方按戶結算，以業主在物業公司登記戶數為結算依據。

　　7、乙方承運甲方小區裝修垃圾，每戶為190元，兩個月結算一次運費給乙方，乙方提供給甲方與運輸等值的油票。

　　8、為確保小區安全，垃圾清理人員不得在小區隨意走動，與垃圾無關的物品不得隨意裝車。不得尋釁滋事，服從小區管理。

　　9、本協議未盡事宜，雙方協商解決，一式兩份，雙方簽字蓋章生效。

　　甲方：乙方：

　　日期：日期：

搬運合同7

　　協議編號：__________________

　　委托人：________________________

　　法定住址：______________________

　　法定代表人：____________________

　　職務：__________________________

　　委托代理人：____________________

　　身份證號碼：____________________

　　通訊地址：______________________

　　郵政編碼：______________________

　　聯系人：________________________

　　電話：__________________________

　　傳真：__________________________

　　帳號：__________________________

　　電子信箱：______________________

　　承攬人：________________________

　　法定住址：______________________

　　法定代表人：____________________

　　職務：__________________________

　　委托代理人：____________________

　　身份證號碼：____________________

　　通訊地址：______________________

　　郵政編碼：______________________

　　聯系人：________________________

　　電話：__________________________

　　傳真：__________________________

　　帳號：__________________________

　　電子信箱：______________________

　　就委托人委托承攬人搬遷事宜，經雙方協商達成如下協議：

　　第一條 搬運貨物

　　1．貨物名稱：_________。

　　2．貨物數量：_________。

　　3．貨物價值：_________。

　　4．委托人委托搬運的物品應無違禁品及危險物品。

　　貨物清單作為本協議附件，與本協議具有同等法律效力。

　　第二條 包裝

　　委托人應按承攬人要求進行標準包裝。委托人應將搬運的小件物品提前打包、整理，文件資料要裝箱封好，電腦要拆掉連線，所需搬運物品集中堆放。也可由承攬人進行包裝，但包裝前應檢查物品，保證安全運輸。

　　第三條 服務要求

　　承攬人在搬運過程中，做到服務熱情周到，保證物品完整無損，服從委托人的分配與指揮，將物品碼放到位，如在搬運過程中發生丟失或損壞，承攬人應負責賠償。

　　第四條 搬運日期

　　1．_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，具體搬遷時間待電話通知而定。

　　2．承攬人裝貨拉出拆卸現場之后保證在_________天之內運至委托人卸貨工地。因氣候等意外因素影響，可酌情延期。

　　3．委托人如需變更搬運時間的，應于約定搬運日期前_________日通知承攬人，否則委托人應另行支付承攬人人民幣_________元的遲延費。但不得超過原估價總金額_________%。

　　4．搬運作業進行中，因刮風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由雙方另定時間繼續完成。

　　第五條 搬運地點

　　貨物搬出地點：_________。貨物搬到地點：_________。承攬人需依委托人的指示將承運貨品搬運至指定位置。

　　第六條 搬運車輛

　　委托人提供《裝貨清單》，承攬人按裝貨清單拉運。承攬人必須選用合適的吊車、板車及貨車，并按委托人指定的路線運輸，以確保吊卸、運輸過程中的設備安全。如因承攬人不按委托人指定路線、速度行駛造成設備損壞，由委托人根據實際損壞估價，承攬人來賠償。

　　第七條 檢驗

　　委托人應及時對送達貨物進行檢驗，逾期未收貨，應向承攬人支付保管費用。

　　第八條 費用

　　1．包裝費用：_________。

　　2．搬運費用：每車次_________元人民幣，按實際車次結算。車型：_________。采車次方式收費的，承攬人應按車輛的容積，以符合法律規定的滿載方式進行。

　　3．搬運期間，承攬人的餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費、車輛維修費等均由其自己負擔。

　　4．承攬人應依本協議所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。

　　5．有電梯的房屋，如電梯非因承攬人的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業估價單約定方式另行收費。

　　第九條 結算方式

　　簽約時預付定金人民幣______元。余款人民幣______元，于搬遷作業完成經委托人確認后支付，承攬人同時提供正式運輸發票。

　　承攬人按要求將貨物送達后，委托人如不足額支付運輸費和保管費，承攬人對貨物享有留置權。

　　第十條 安全保證

　　承攬人保證在協議規定期限內將貨物安全運抵指定地點。對承運的貨物要負責安全，保證貨物無短缺、無損壞、無人為變質。在裝卸、運輸途中一旦出現貨物丟失、短少、變質、損壞等情況，原則上按到達地的市場價格進行賠償。另有約定的，按約定限額賠償。但如果貨物的缺失和損壞是由不可抗力、貨物自身屬性決定的合理損耗或是委托人過錯造成，則承攬人不承擔賠償責任。

　　第十一條 保險

　　一般貨物保險由承攬人負責，貴重貨物保險由委托人負責。

　　第十二條 物品損毀

　　1．承攬人對于因搬運過程所致委托人物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質，或因委托人或其受雇人的過失所造成的，不在此限。

　　2．上述情形，委托人應于搬運完成后三日內告知承攬人，如搬運物品有毀損滅失不易發現的，應于搬運完成后十日內，將其情事告知承攬人。

　　3．委托人提交承攬人運送物品，若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除委托人于托運時報明其性質及價值的以外，承攬人對于其毀損或滅失，不負責任。但承攬人有故意或過失的，不在此限。

　　4．上述所定期限均扣除法定節假日。

　　第十三條 責任負擔

　　承攬人因搬運對第三人所發生的責任概由承攬人負責。

　　第十四條 聲明及保證

　　委托人：

　　1．委托人為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本協議。

　　2．委托人簽署和履行本協議所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本協議時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對委托人履行本協議產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．委托人為簽署本協議所需的內部授權程序均已完成，本協議的簽署人是委托人法定代表人或授權代表人。本協議生效后即對協議雙方具有法律約束力。

　　承攬人：

　　1．承攬人為一家依法設立并合法存續的企業，有權簽署并有能力履行本協議。

　　2．承攬人簽署和履行本協議所需的一切手續（_________）均已辦妥并合法有效。

　　3．在簽署本協議時，任何法院、仲裁機構、行政機關或監管機構均未作出任何足以對承攬人履行本協議產生重大不利影響的判決、裁定、裁決或具體行政行為。

　　4．承攬人為簽署本協議所需的內部授權程序均已完成，本協議的.簽署人是承攬人法定代表人或授權代表人。本協議生效后即對協議雙方具有法律約束力。

　　第十五條 保密

　　雙方保證對在討論、簽訂、執行本協議過程中所獲悉的屬于對方的且無法自公開渠道獲得的文件及資料（包括商業秘密、公司計劃、運營活動、財務信息、技術信息、經營信息及其他商業秘密）予以保密。未經該資料和文件的原提供方同意，另一方不得向任何第三方泄露該商業秘密的全部或部分內容。但法律、法規另有規定或雙方另有約定的除外。保密期限為_________年。

　　第十六條 通知

　　1．根據本協議需要一方向另一方發出的全部通知以及雙方的文件往來及與本協議有關的通知和要求等，必須用書面形式，可采用_________（書信、傳真、電報、當面送交等）方式傳遞。以上方式無法送達的，方可采取公告送達的方式。

　　2．各方通訊地址如下：_________。

　　3．一方變更通知或通訊地址，應自變更之日起_________日內，以書面形式通知對方；否則，由未通知方承擔由此而引起的相關責任。

　　第十七條 爭議的處理

　　1．本協議受中華人民共和國法律管轄并按其進行解釋。

　　2．本協議在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決，也可由有關部門調解；協商或調解不成的，按下列第____種方式解決

　　（1）提交_________仲裁委員會仲裁；

　　（2）依法向人民法院起訴。

　　第十八條 不可抗力

　　1．如果本協議任何一方因受不可抗力事件影響而未能履行其在本協議下的全部或部分義務，該義務的履行在不可抗力事件妨礙其履行期間應予中止。

　　2．聲稱受到不可抗力事件影響的一方應盡可能在最短的時間內通過書面形式將不可抗力事件的發生通知另一方，并在該不可抗力事件發生后_________ 日內向另一方提供關于此種不可抗力事件及其持續時間的適當證據及協議不能履行或者需要延期履行的書面資料。聲稱不可抗力事件導致其對本協議的履行在客觀上成為不可能或不實際的一方，有責任盡一切合理的努力消除或減輕此等不可抗力事件的影響。

　　3．不可抗力事件發生時，雙方應立即通過友好協商決定如何執行本協議。不可抗力事件或其影響終止或消除后，雙方須立即恢復履行各自在本協議項下的各項義務。如不可抗力及其影響無法終止或消除而致使協議任何一方喪失繼續履行協議的能力，則雙方可協商解除協議或暫時延遲協議的履行，且遭遇不可抗力一方無須為此承擔責任。當事人遲延履行后發生不可抗力的，不能免除責任。

　　4．本協議所稱“不可抗力”是指受影響一方不能合理控制的，無法預料或即使可預料到也不可避免且無法克服，并于本協議簽訂日之后出現的，使該方對本協議全部或部分的履行在客觀上成為不可能或不實際的任何事件。此等事件包括但不限于自然災害如水災、火災、旱災、臺風、地震，以及社會事件如戰爭（不論曾否宣戰）、動亂、罷工，政府行為或法律規定等。

　　第十九條 協議的解釋

　　本協議未盡事宜或條款內容不明確，協議雙方當事人可以根據本協議的原則、協議的目的、交易習慣及關聯條款的內容，按照通常理解對本協議作出合理解釋。該解釋具有約束力，除非解釋與法律或本協議相抵觸。

　　第二十條 補充與附件

　　本協議未盡事宜，依照有關法律、法規執行，法律、法規未作規定的，雙方可以達成書面補充協議。本協議的附件和補充協議均為本協議不可分割的組成部分，與本協議具有同等的法律效力。

　　第二十一條 協議的效力

　　1．本協議自雙方或雙方法定代表人或其授權代表人簽字并加蓋單位公章或協議專用章之日起生效。

　　2．有效期為_________年，自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日。

　　3．本協議正本一式_________份，雙方各執_________份，具有同等法律效力。

　　委托人（蓋章）：____________

　　法定代表人（簽字）：________

　　委托代理人（簽字）：________

　　簽訂地點：__________________

　　_________年_______月______日

　　承攬人（蓋章）：____________

　　法定代表人（簽字）：________

　　委托代理人（簽字）：________

　　簽訂地點：__________________

　　_________年_______月______日

搬運合同8

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　茲由甲方需要安裝磨粉設備，經甲乙雙方協商達成以下協議：

　　一、此安裝工程包括基礎工程、設備吊裝、設備安裝、直至可以調試運轉。

　　二、工程總費用為_________萬人民幣（其中基礎工程_________萬元，設備吊裝_________萬元，設備安裝_________萬元）。

　　三、付款方式：施工人員進場付_________萬元人民幣，主機吊裝就位后付_________萬元，余款待施工結束并經驗收合格后扣除5%質保金后一次性付清。

　　四、施工過程中乙方應按相關規范操作施工，所有安全責任由乙方承擔，與甲方無關。

　　五、施工過程中嚴格按圖施工，否則造成損失由乙方承擔。

　　六、自開工之日起_________個太陽日完工。

　　七、未盡事宜，另行商議解決。

　　八、此合同一式兩份，雙方各執一份，若有違約需付對方_________萬元違約金。

　　以上合同經雙方簽字（蓋章）后生效，雙方不得違約。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　時間：_________

搬運合同9

　　委托單位： (簡稱甲方)

　　承接單位： (簡稱乙方)

　　甲方因生產建設需要委托乙方設備(物件)運輸起重吊裝拖運就位工程事項，現根據國家有關管理規定，經雙方協商一致簽訂本合同，共同遵守。

　　一、設備(物件)名件： 機器 、 臺(件)

　　主件重 噸，外型尺寸，長 米，寬 高 米。另帶附件若干。

　　二、吊裝地點： xxxxxx

　　三、吊裝時間： 20xx年xx月xx日

　　四、甲、乙雙方簽訂設備(物件)運輸起重吊裝、就位合同，必須嚴格遵守國家價格政策，運輸吊裝管理及有關規定，并作為費用結算付款憑證的有效附件，違者按有關規定予以處理。

　　五、運輸吊裝過程中，確保人身設備(物件)安全，如在操作中違反操作安全，發生人為設備事故，就由乙方承擔責任，并根據損失情況，予以賠償;如運輸吊裝過程中，遭受外界不可抗力影響，造成的物件損壞，由乙方負責會同甲方向保險公司辦法索賠工作。

　　六、在吊裝運輸過程中，保證場地暢通，根據甲方要求需要夜間施工照明設備，均由甲方負責解決。

　　七、特約條款：

　　1、甲方責任：

　　(1)xxxxxx

　　(2)xxxx

　　(3)xxxxx

　　2、乙方責任：

　　(1)xxxxxx

　　(2)xxxx

　　(3)xxxxxx

　　八、工程總費用：

　　九、費用結算方式：

　　十、甲、乙雙方發生糾紛時，應協商解決，協商不成時，任何一方載勻可向經濟合同仲裁機構申請仲裁。

　　十一、本合同正本肆份，雙方各執貳份。經雙方單位蓋章、代表簽字后生效，工程結束，全部款項結清自動終止。

　　十二、立合同日期：

　　甲方(印章)： 乙方(印章)：

　　時間： 時間：

　　地點： 地點：

搬運合同10

　　甲方：

　　乙方：

　　現乙方在甲方場地進行設備搬遷就生產、防火及治安問題，經雙方友好協商，達成協議如下：

　　一、設備搬遷要求：

　　1、 乙方在施工前要認真勘察現場，施工項目由乙方按甲方的要求自行編制施工組織設計，制定有針對性的技術措施計劃，并嚴格按施工組織設計和有關要求施工，作為管理的主體單位，乙方對拆除、搬遷施工全過程的負全部責任。

　　2、 施工期間，乙方指派_____________為專職人員，負責現場有關、防火及文明施工工作，對施工過程中以及施工機具的及隱患問題，應及時糾正、整改。

　　3、 乙方在施工期間必須嚴格執行和遵守甲方的生產、文明施工及防火管理的各項規定；

　　4、 督促施工現場人員自覺穿戴好個人防護用品；

　　5、 特種作業必須執行國家《特種作業人員技術培訓考核管理規定》，持證上崗并按規定定期審證；機械作業必須做到“定機定人”和持證操作；起重吊裝作業人員必須遵守“____不吊”規定，嚴禁違章、無證操作；嚴禁不懂電器、機械設備的人擅自操作使用電器、機械設備。

　　6、 乙方必須按照甲方要求，保障甲方設備的搬運的及時、，不得損壞、丟失，并按要求將設備擺放到指定位置。

　　7、 乙方應當接受甲方的管理監督，對甲方檢查人員依法實施的生產、防火及治安監督檢查，要給予支持和配合，采取必要的預防措施，消除事故隱患。

　　8、 設備裝、卸過程中，嚴格遵守規章制度，不違章作業、違章蠻干，聽從甲方及裝卸地現場管理人員指揮的，如有違反，甲方有權要求乙方停止作業，嚴重的可禁止乙方進場。

　　9、 進入甲方廠區，乙方運輸車輛必須服從甲方的`統一管理、調度和指揮，嚴格遵守廠區交通規則，積極維護廠區交通秩序，保證廠區道路的暢通和運輸，不得亂停、亂靠、亂裝、亂卸，不得爭道搶行，不得超速超載。

　　10、設備拆卸、安裝過程需確保設備本身的裝置完好。

　　二、相關責任：

　　1、 拆除、搬運工程的現場情況甲方要向乙方進行技術交底，并協助乙方做好現場管理工作。

　　2、 在搬運期間乙方人員、車輛及財產等所出現的問題由乙方全權負責。如在搬運過程中乙方造身傷害、交通事故或機器設備車輛及工器具的損壞等事情，由此產生的責任和費用一切由乙方承擔。

　　3、 乙方人員對所在施工區域、作業環境、操作設施設備及工具等必須認真檢查，發現隱患立外包工程生產、防火、治安問題即停止施工，落實整改后方準施工。一經施工，就表示施工單位確認施工場所、作業環境、設施設備、工具用具等符合要求和處于狀態。施工單位對施工過程中由于上述因素不良而導致的事故后果負全責。

　　4、 施工期間，乙方應對施工人員進行教育，并對他們的負責，不得違反管理規定強行施工，期間因乙方責任導致的事故（人身、設備和機械等傷害）、交通事故和因此發生的所有費用由乙方承擔。

　　5、 所吊、運設備、物品出現丟失、損壞的，由乙方負責全額賠償。

　　6、 乙方必須對其所有的運輸裝卸人員負責，造成的人身傷亡、事故、火災事故，乙方應按有關規定立即上報有關部門并及時通知甲方，并有關法律、法規要求處理。由于乙方措施不力造成事故的，由乙方承擔所有責任；造成甲方損失的，乙方負責全部賠償，并承擔一切法律責任。

　　7、 乙方人員發生工傷事故，或因乙方責任造成甲方人員發生工傷事故，視為乙方違約，甲方有權中止合同，所有損失由乙方負責。

　　8、 違反上述規定的，甲方有權對乙方酌情處以100~10000元人民幣違約金，發現一次處罰一次。乙方不交納違約金的，甲方可以從乙方貨款中扣除。

　　三、解決爭議方式：

　　對生產、防火及治安事故責任有爭議時，雙方先友好協商，協商不成的，應按____有關部門的認定處理。

　　四、本協議經雙方代表簽字后生效。協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，此協議作為合同附件具有同等法律效力。

　　甲方：

　　乙方：

　　(蓋章)

　　(蓋章)

　　簽字代表：

　　簽字代表：

　　簽字日期： ______年_________月_________日

　　簽字日期： ______年_________月_________日

搬運合同11

　　甲方：______

　　乙方：______

　　根據重點工程的保供需要，甲方委托乙方負責甲方的水泥運輸業務。為規范運輸管理，保證甲方水泥運輸業務正常、有序開展和工程建設的順利進行，雙方本著"互惠、互利、公正、誠信"的原則，經友好協商達成以下協議：

　　一、發貨廠家、品種、包裝輸、交貨地點、運費、數量：

　　注：

　　1、以上價格已包含稅票、運輸費及到工地的卸車費。

　　2、如因國家規定的油價或公路規費浮動超過±15%波動時，雙方協商進行運輸費用調整，經雙方確認后，按新的價格執行合同總金額約：

　　二、收貨單位：

　　三、運輸要求：

　　1、乙方每日安排足夠的`運輸車輛負責甲方貨物運輸，運輸車輛在乙方接到甲方通知后8個小時內運到甲方工地,甲方應及時做好接貨準備。

　　2、乙方提貨時保證嚴格遵守供方水泥發貨之規定，履行各項發貨手續，供方的發貨數量因乙方運輸途中引起的一切損失由乙方承擔。

　　3、乙方應加強與沿途運管部門的日常協調，除不可抗力因素外，乙方須保證運輸通暢；乙方在運輸途中出現的交通事故或其它事件，與甲方無關，由乙方自行承擔。

　　四、計量與驗收：

　　計量方法及合理損耗：交貨驗收須按甲方的有關規定及指定的地點，由專人驗收（姓名：）并簽具收貨回單方能有效。計量以水泥廠提供的過磅數量為準，散裝水泥合理損耗按3%的標準執行，袋裝水泥合理損耗按2%的標準執行；甲方可現場抽查復磅，若散裝水泥磅差在±3%以內，袋裝水泥磅差在±2%以內均屬于正常，該批貨物結算數量以水泥廠過磅，數量為準，若磅差超過3%（散裝），2%（袋裝），按甲方地磅稱重數量實收，所缺差額由乙方承擔；乙方如有異議，可到雙方認可的第三方地磅再核數量，并以復磅數量為準，復磅費由責任方負責；每車次所載水泥加空車的重量不得超過一百噸，若超過規定噸數，需到第三方地磅過磅，磅費由乙方負責。

　　五、結算方式:

　　供方貨物發票結算周期為月結,每月及水泥廠發貨磅碼單（工地簽收）等結算單據交于甲方，甲方將運費在5個工作日內匯入乙方指定帳號。

　　六、違約責任：

　　1、為確保甲方的貨物及時、安全、全部送達指定地點，乙方須支付給甲方運輸履約保證金 元，此款在第一次運輸費中扣除，在本協議履行完畢后予以無息退還。

　　2、在乙方承運過程中，若發生貨物濕損、短少、破包現象，乙方須按甲方工廠當期銷售價格加運費予以如數賠償；若發生貨物流失及倒買倒賣現象，由此產生的一切后果由乙方承擔，并處以乙方十倍的違約貨款的罰款。

　　3、乙方應保證24小時服務。若乙方逾期交貨，按逾期交貨部分總價計算向甲方賠償違約金，每逾期一天，罰款1%（因廠家未能及時出貨而影響乙方供貨時間除外）；若乙方私自退出運輸，應向甲方償付違約金，違約金按不能交貨部分總價款的10％進行賠償。

　　4、甲方不得無故拖延支付乙方運費，甲方無故逾期兩日（法定節假日順延）未支付運費，乙方有權拒絕運輸,甲方承擔運輸費10％的違約金,并于未支付運費及保證金的總金額按5%/日計起滯納金，直至甲方付清全部運費及保證金給乙方。

　　七、解決糾紛的方式：

　　若在執行協議過程中出現爭議，雙方友好協商解決，協商不成，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。

　　八、未盡事宜，雙方協商解決。

　　九、本協議有效期: ______年______月 ______日至 ______年 ______月______ 日。

　　十、本協議一式肆份，雙方各執貳份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方名稱______乙方名稱（章）：______

　　主辦人：______法定代表人：______

　　簽約代表：______

　　委托代理人：______

　　開戶銀行：______

　　賬號：______

　　簽訂日期：______

搬運合同12

　　搬運合同樣板

　　委托方(甲方)：

　　服務方(乙方)：

　　簽訂日期：

　　簽訂地點：

　　搬運合同

　　根據《中華人民共和國民法典》及相關法律法規，本著平等、自愿、公平、誠實信用的原則，甲、乙雙方經友好協商，就甲方委托乙方搬遷辦公室物品及設備事宜，簽訂本合同，以便共同遵守。搬運合同條款列明如下：

　　第二條搬運地址：__________

　　搬運地址：__________________________________________

　　迄運地址：__________________________________________

　　乙方需依甲方的指示將承運貨品搬運至指定位置。

　　第三條搬運費：__________

　　1.采包價方式收費，總金額人民幣_______元。

　　2.采工時方式收費，按人民幣5________元/人/小時計算。

　　第四條乙方應依本合同所約定的計價方式收費，不得借故加價或要求任何附加費用。有電梯的房屋，如電梯非因乙方的過失無法正常使用時，除前條所約定的搬運費外，均依附件搬運作業估價約定方式另行收費。

　　第五條搬運費繳付方式于搬遷作業完成經甲方確認后支付，乙方開具完稅發票，甲方自收到發票之日起十個工作日內付合同全額。

　　第六條使用車輛及電梯運送貨物，應符合相關法律、法規規定，如有違規，由乙方負責。

　　電梯的正常使用應由甲方事先確認。

　　第七條乙方對于因搬運過程所致甲方物品的毀損、滅失或者造成其他損害的，應負賠償責任。但因不可抗力，或因搬運物的性質，或因甲方或其受雇人的過失所造成的，不在此限。

　　上述情形，甲方應于搬運完成后三日內告知乙方，如搬運物品有毀損滅失不易發現的，應于搬運完成后十日內，將其情事告知乙方。

　　第八條甲方提交乙方運送物品，若有現金、有價證券、珠寶、貴重金屬、美術品、古董或其他貴重物品時，除甲方于托運時報明其性質及價值的以外，乙方對于其毀損或滅失，不負責任。但乙方有故意或過失的，不在此限。

　　甲方委托搬運的物品應無違禁晶及危險物品。

　　第九條乙方因搬運對第三人所發生的責任概由乙方負責。

　　第十條甲方交付乙方搬運的物品，經甲方要求辦理保險時，其費用由甲方負擔。

　　搬運期間，乙方人員餐飲差旅費、過橋費、通行費、油費等均由乙方負擔。

　　第十一條甲方如需變更搬運時間的，應于約定搬運日期前2________日通知乙方，否則甲方應另行支付乙方人民幣壹仟元的遲延費。但不得超過原估價總金額1/2。

　　甲方因故解約的，乙方可請求不超過原估價總金額1/1的賠償金。

　　第十二條乙方應于約定時間內將甲方委托搬運的物品送至甲方指定位置，乙方若未能于約定時間內辦理或完成搬運作業時，應賠償甲方不超過原估價總金額1/1的.賠償金。

　　第十三條搬運作業進行中，因刮風、下雨、路況等因素以致未能完成的，由甲乙雙方另定時間繼續完成。

　　第十四條搬運作業因乙方的事由未能于約定時間內完成的，甲方可解除合同要求乙方恢復原狀，乙方應賠償甲方不超過原估價總金額1/5的賠償金。因甲方的事由致未能完成的，乙方可解除合同，按完成比例收取費用，并可請求不超過原估價總金額扣除按比例收取費用的余額1/5的賠償金。

　　第十五條對不可抗力(包括地震、水災等)造成視頻監控系統設備不能正常運作及因甲方人員違章操作或破壞造成視頻監控設備損壞的，由甲方負責。

　　第十六條甲、乙雙方任何一方不履行合同規定其它義務時，另一方都有權依照《中華人民共和國民法典》或其它法律、法規的規定要求對方承擔違約責任。

　　第十七條本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，自雙方簽字蓋章后生效。。

　　第十八條本合同未盡事宜，雙方應協商解決，如因發生爭議，可到相關管理部門進行調解，調解不成的，可向甲方所在地有管轄權的人民法院起訴。

　　甲方(蓋章)：__________乙方(蓋章)：

　　法定代表人(簽字)：法定代表人(簽字)：

搬運合同13

　　甲方：_________（以下簡稱甲方）

　　乙方：_________（以下簡稱乙方）

　　為了加強企業管理，提高工作效率，充分調動員工的積極性，雙方本著“平等自愿，協商一致”的基礎上。甲方將公司廣州所有貨物的收發、裝卸及包裝等承包給乙方，協議雙方同意訂立本合同，共同遵守以下條款：

　　1、甲方對乙方實行個人大承包，業務承包人須24小時保持通訊暢通，乙方必須組建一支不少于13人的身體健康、素質良好的裝卸隊伍（包含叉車司機），乙方人員工作必須接受甲方管理和監督，甲方有權建議乙方重新組建裝卸人員，實行競爭上崗。

　　2、計費方式為大承包方式，裝卸承包費用每月為61000元整（陸萬壹仟元整）裝卸貨物以每個月90個9.5米雙箱車貨量為上限。【每個17.5米半掛按2.5車9.6米折算，特殊情況如外出提貨車輛或短車（16米，13米，噸位不足35噸）另經協商】超出此工作量時由甲方另外支付超額費用給乙方（超額工作量費用以每月總承包款除以每天3車為基數折算）如遇乙方人員無力完成或不能按規定時間完成裝卸任務（如裝車趕不上裝火車皮的時間），甲方有權與乙方負責人協商后增減其他人員協助完成作業，所產生的相應費用在乙方承包款中全額抵扣或直接由乙方支付。包裝的.費用另計，打木箱為5元/個，打包裝袋為1元/個。

　　3、裝車過程中如遇下雨要及時迅速蓋好雨布做好防護以免貨物淋濕損壞，否則一切損失由乙方承擔。

　　4、乙方有責任維護好自身的作業安全，協助甲方對倉庫內防火、防盜等各項工作的管理，執行甲方的工作操作流程執行甲方制定的各項規章制度。

　　5、乙方未按甲方要求和標準裝車、碼放，甲方有權不予結算當天承包費。嚴禁損壞貨物及相關設備，屬乙方人為損壞的損失由乙方負責。

　　6、乙方的裝卸人員工作期間不得隨意離開工作崗位，特殊情況需和倉庫經理說明原因以后方可離開。有車輛需裝卸貨物時，乙方必須快速到達。如無故離開或不能及時趕到的按50元/次進行處罰。

　　7、乙方不得采取停工、罷工等方式影響甲方正常動作，否則每次罰款500元，禁止在庫區內打架斗毆，違者罰款200元并除名，還要因糾紛帶來的相關損失以及法律責任，所有罰款均從承包人當月應結算費用中扣除。

　　8、乙方不允許利用工作之便在倉庫（或在裝貨車內）擅自私帶公司物品出去。違者每次罰款200元，從乙方當月承包費用中扣除，情節嚴重者依法追究法律責任。

　　9、乙方應做到“服務第一，顧客至上”，時刻維護甲方的公司形象，做到隨到隨裝、卸。乙方任何人不能以任何理由拒絕裝車、卸貨，或者消極怠工，出現讓客戶空等的現象。

　　10、乙方裝卸人員不得在庫區范圍內吸煙，否則每人每次罰款100元。

　　11、乙方必須嚴格按操作規程辦事，樹立“安全第一”的思想，為了促進安全生產，增強安全意識，乙方必須統一為裝卸人員辦理意外傷害保險，甲方承擔購買保險的費用。如乙方人員未辦理保險的，出現大小事故全部由乙方承擔責任及費用。

　　12、甲方提供輔助工具：合力cpc30叉車兩臺，手推車（老虎車）6輛，由乙方開具借條。在承包期內車輛的保養費用由甲方承擔，燃油費用由乙方承擔，使用過程中產生的維修費由男方承擔百分之七十，乙方承擔百分之三十。

　　13、甲方乙方的住宿、水電費用按公司標準，超額部分自付，伙食乙方自理。

　　14、乙方簽署合同時向甲方繳納履約押金壹萬元，待正式工作滿一個月后，補齊保證金合計五萬元整，合同期滿雙方結清相關費用后甲方將保證金無息退還給乙方。

　　15、甲方于每月5號支付工資（每月承包費用），乙方按時發放不得拖欠幫工工資，否則甲方有權隨時解除本合同，并追究乙方的違約責任和一切損失。

　　16、承包期限終止為1年，自_________年02月11日（農歷_________）起至_________年02月11日（農歷_________）止。（不足月按天折算）

　　17、乙方提前終止合同，須提前兩個月通知甲方，由雙方協商處理，乙方如有違反以上合約，甲方有權無條件解除合約。

　　本協議一式兩，自雙方簽字后即生效！

　　甲方（蓋章）：_________乙方：_________

　　身份證號：_________身份證號：_________

　　聯系電話：_________聯系電話：_________

搬運合同14

　　20xx裝修搬運服務甲方：______小區______號______室乙方：______

　　為了配合本小區的物業管理工作，更好地維護小區的秩序，使小區公共設施不受損壞，甲方特聘乙方為本小區業主提供以下服務：__________

　　一、乙方負責將甲方所有裝修材料搬運進戶。

　　二、乙方搬運隊與甲方在裝修材料搬運前，核對好數量及驗看好程度，乙方搬運隊在搬運過程中，如損壞甲方材料，由乙方負責賠償。

　　三、乙方已搬運上樓的`材料，甲方需要更換或退還多余材料下樓，應另支付乙方搬運費用。注：玻璃、大理石、家具、潔具、做地暖找平等另行計費。

　　四、甲方負責將垃圾裝袋出戶，木板、石膏板、吊頂龍骨、應全部鋸開進電梯上樓。

　　五、甲方同意一次支付乙方搬運費______元，敲墻費______元，垃圾運輸費______元，預付定金______元，余款地板進戶時結清。六、本協議一式二份，甲、乙雙方各執一份，經甲、乙雙方同意簽字后生效。

　　七、工作時間為：特殊情況應提前通知。另：供應黃沙、水泥、紅磚等建筑材料。

　　甲方簽字：__________乙方簽字：聯系電話：__________聯系電話：簽定日期：__________簽定日期：

搬運合同15

　　甲方：

　　乙方：

　　1 根據有關規定 經協商甲、乙雙方共同簽訂本協議 共同執行。

　　2 本協議期限為一年，自 年 月 日起至 年 月 日止。

　　3 工作任務:

　　3.1 甲方安排乙方在搬運工崗位，從事該崗位職責范圍內的工作;

　　3.2 乙方的崗位、職責及工作質量要求，按照甲方的有關規定執行;

　　3.3 乙方應完成工作任務，執行安全規程，遵守勞動紀律和職業道德;

　　3.4 因甲方生產(工作)情況發生變化或乙方不能勝任崗位時，乙方應服從甲方的工作安排和調配。

　　4 勞動報酬： 甲方實行計件工資制，按多勞多得的原則辦理。乙方的勞動報酬， 計件總額不足四萬時，按人民幣 元/月大寫：肆萬圓，予以發 放;超出四萬時，按實際總額發放。其它各種福利、津貼均含在當月 的勞動報酬中，不再另行計發。

　　5 勞動紀律：

　　5.1 乙方應嚴格遵守國家各項法律規定。遵守甲方的工作規范、操作規程、勞動安全衛生制度等各項規章制度，包括《員工手冊》中寫明的 各項規定和要求。同時，愛護甲方財物，維護甲方利益 服從甲方的`領導、管理和教育。

　　5.2 乙方違反勞動紀律甲方可對其進行批評教育 直至按有關規定給予必要的紀律處分或解聘。

　　5.3 甲、乙雙方出現問題，由乙方泒代表同甲方協商解決。若乙方無視協議，聚眾滋事，帶頭者將處以 處罰;參與者將處以 處罰

　　6 協議的終止、變更、續簽和解除:

　　6.1 本協議期限屆滿時即終止 由于生產、工作需要 在雙方同意條件下 可續簽協議 并應提前1 個月辦理續簽協議手續。

　　6.2 經雙方協商同意 可以變更協議有關內容并辦理協議變更手續。

　　6.3 甲方可以根據國家有關規定和生產經營狀況解除本協議。

　　6.4 具有下列情況之一 甲方可以解除本協議:

　　6.4.1 乙方故意破壞公司形象，惡意影響企業的正常營運，甲方有權單方面 終止本協議。

　　6.4.2 乙方員工因工負傷，由甲方給予免費治療，乙方負擔其基本工資。醫療終結時，由縣以上醫院出具“醫療證明書”，經企業所在地勞務鑒定 委員會鑒定，確認為不能從事原崗位工作的，退回原藉，企業按規 定發給因工致殘撫恤費。

　　6.5 具有下列情況之一 乙方可以解除本協議:

　　6.5.1 經國家有關部門確認 生產安全、衛生條件惡劣、嚴重危害職工身體 健康 企業又不加以改善的;

　　6.5.2 甲方違反勞動協議或法律、行政法規 侵害乙方合法權益的。

　　6.6 任何一方提前解除協議 均應提前15 日通知對方。

　　7 任何一方違反本協議規定 給對方成經濟損失 應視其后果和責任大 小按有關規定予以賠償。

　　8 協議如有未盡事宜，凡屬國家有規定的，按有關規定執行;凡屬國家沒有規定的，甲、乙雙方可協商修訂、補充。

　　9 本協議雙方簽字即生效。協議一式貳份，甲、乙雙方各持一份具有同等法律效力。

　　甲方（蓋章）：_________

　　乙方（蓋章）：_________

　　法定代表人（簽名）：_________

　　法定代表人（簽名）：________

　　日期：_____年_____月_____日

　　日期：_____年_____月_____日

【搬運合同】相關文章：

搬運合同【精選】07-18

(經典)搬運合同07-18

搬運的合同04-21

搬運合同05-30

搬運運輸合同02-28

搬運裝卸合同03-30

搬運合同[優秀]06-17

[精華]搬運合同06-17

裝卸搬運合同06-05

搬運合同模板05-31