定做委托承攬加工合同

時間：2024-11-09 07:27:43 合同我要投稿

相關推薦

定做委托承攬加工合同

　　在人民愈發重視法律的社會中，合同的地位越來越不容忽視，簽訂合同也是最有效的法律依據之一。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編精心整理的定做委托承攬加工合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

定做委托承攬加工合同

定做委托承攬加工合同1

　　甲方： (委托方)___________

　　乙方： (承攬方)___________

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、產品名稱及加工數量：焊接軌道板。共需加工36塊，具體加工要求詳見附圖紙。甲方特委托乙方承辦本項目的加工任務。

　　二、相關事宜：

　　1、甲方將提供所需的產品原材料給乙方，并指定加工場所。乙方需要按照產品圖紙的規定進行加工，確保產品質量符合技術文件中的`要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。乙方加工過程的切削余料由甲方回收。產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、時間要求：自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、加工費用：根據本合同，該項目的總體加工費用為20萬元，并由甲方負責支付增值稅。雙方在項目進行過程中不得隨意修改費用條款。

　　五、付款方式：乙方交付產品后，甲方一次性付款___________，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的39；違約金。

　　六、其他事宜：本合同在履行過程中如發生任何爭議，雙方應以友好協商的方式解決。若雙方無法達成一致意見，則應將爭議提交仲裁機構進行解決。對于合同中未涉及的事項，雙方應共同協商并進行補充約定。本合同自雙方簽署之日起生效，并制作兩份，甲方和乙方各執一份。

　　甲方：___________

　　已方：___________

　　時間：____年____月____日

定做委托承攬加工合同2

　　法定代表人：___________

　　承攬方：___________

　　法定代表人：___________

　　定做方委托承攬方加工___________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內容

　　1.1經定制方委托承攬方承接加工任務并完成后，所有成品將全數交付給定制方，同時產生一切相關法律行為。

　　1.2各方確認以下內容作為定制方采購單的附件，并作為本合同的一部分：原物料、包材、加工制成品的具體品種和數量、交貨期限、交貨地點、加工費用金額、支付日期和支付方式。若本合同未涵蓋的事項需要補充條款，雙方將另附協議書并視為本合同的一部分。已經確認的往來信函、傳真、電子郵件等，也將作為本合同的組成部分，并與合同附件具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1雙方一致同意，依約向承攬方委托定制加工目前和未來可批量生產的產品。對于除可批量生產產品之外的其他需求，雙方將進行進一步協商并達成一致。

　　三、加工成品質量要求

　　3.1根據雙方約定的樣品質量標準，僅當產品符合該標準時，定做方有權接收。

　　3.2受托方需為每個產品提供合格證明。如有國家或行業標準的另外規定，應以相應標準為準。受托方須提供完整成品及相關資料文件。

　　四、訂單確認

　　4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　4.2承攬方應在收到定做方訂單后的___________個工作日內確認交貨期和交貨數量。一般情況下，承攬方將在___________天內完成交貨。大宗訂單是指訂購數量達到___________套以上的單品，而特殊產品則是指非承攬方正常產品（指定做方對承攬方原有產品沒有進行任何改動）以及新產品，對于這類產品的交貨期將由雙方另行協商確定。

　　4.3定制訂單必須由指定訂貨負責人簽署或加蓋定制方公司公章以生效，否則承攬方將不承認該訂單的有效性。

　　4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　5.1雙方確認后，定做方委托承攬方加工的產品訂單生效，訂單生效之日起___________天內，定做方需支付該訂單總額的___________%作為預付款給承攬方，并在定做方驗收貨物后的___________天內將余下___________%付清給承攬方。

　　5.2 產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

　　六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　6.1(用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，應立即通知定做方調換或補齊。

　　6.2 (用承攬方原料完成工作的)，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定做方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者用不符合合同規定的原材料而影響定做質量時，定做方有權要求重作、修理、減少價款或退貨。

　　七、技術資料、圖紙提供辦法

　　7.1承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方；定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作。

　　7.2 定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　7.4雙方合作，承攬方負責提供圖紙和技術資料用于生產。如果圖紙和技術資料有任何變更，承攬方應及時通知定做方，并經定做方認可后方可按照訂單要求進行生產。

　　八、價款

　　按照具體的訂貨單進行價款結算。

　　九、驗收標準和方法

　　9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　9.2需要進行產品檢測的承攬方必須提供每款新產品的檢測報告，同時還需要提供符合國家和行業強制要求的報告。

　　9.3每次訂購產品，定制方將依據雙方認可的樣品作為驗收標準。如果有產品與樣品不符，定制方會通知承攬方，并要求在約定的時間內退換符合樣品標準的產品。

　　9.4定制方應根據合同規定的期限對承攬方完成的工作進行驗收。在驗收前，承攬方應向定制方提交所需的技術資料和有關質量證明。對于一些難以在短期內檢驗出質量缺陷的定制物品或項目，應由雙方協商并在合同中規定保修期限。在保修期內如果出現問題，除非是由于定制方的錯誤使用或保管不當等原因導致質量問題，否則由承攬方負責修復或退換。

　　9.5當事人雙方在對委托的定制物品和項目質量進行檢驗時發生爭議，可以尋求法定質量監督檢驗機構提供相應的檢驗證明。

　　十、交貨的時間和地點

　　10.1履行定做物的交付期限應遵循合同約定。如果任何一方希望提前或延后交付定做物品，必須事先與對方協商，并按照協議執行。

　　10.2交付定制物日期計算：若由承攬方使用自備運輸工具送交定制物，以定制方接收并戳記的日期為準；若委托運輸部門進行運輸，以承運部門簽發戳記的日期為準；若定制方選擇自行提取定制物，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定制物通知時，必須給予定制方足夠的途中時間；若雙方有其他約定，按照約定的方法計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　11.1 發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

　　11.3由于承攬方對定做方提供所需材料，并且承攬方負責將加工制成品運送給定做方，因此承攬方需要承擔運輸和保險費用。

　　十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)

　　加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等)。

　　十三、保密條款

　　13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2未經定做方的書面同意，承攬方不得將定做方的產品或帶有定做方商標或標識的產品印刷于其自身或與承攬方相關的樣本、介紹、圖冊等宣傳材料中。

　　13.3 未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

　　13.5我方同意對所有委托方提供的保密信息進行嚴格保密，包括但不限于數據、圖紙、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使在委托方負有責任的情況下，也不能直接或間接地向任何第三方泄露上述信息。

　　13.6承攬方同意采取符合國家規定的技術措施，對存儲在計算機中的數據進行保護，以防止任何第三方從外部輕易獲取到上述數據。

　　13.7 雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。

　　13.8承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。

　　13.9承包方未經定制方事先書面同意，不能自行使用或向第三方提供、加工產品，也不能使用上述任何（但不限于）數據、圖表、原材料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息。

　　13.10我們必須非常謹慎地處理專門為生產目的發送的樣品，并且不應該讓任何第三方輕易獲取。只有在執行訂單所必需時，才可以使用照片、掃描或其他光學記錄方式。無論如何，將上述物品轉交給任何第三方都是被禁止的。一旦訂單完成，這些樣品應立即歸還給定制方，不需要任何要求。

　　13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。

　　13.12在生產訂單的過程中，定制方和承攬方共同研發的成果以及相關的技術秘密應當歸屬于定制方的完全所有權。除非獲得定制方的許可，承攬方不得擅自使用這些成果和技術秘密。

　　13.13為確保訂單的順利生產，雙方同意以書面聲明約束所有與訂單生產相關的事項，并要求其任何員工遵守上述合同條款。

　　13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責任

　　14.1如果定做方未按照合同規定提供符合要求的定制物品或完成工作，而定做方同意使用這些不合格的物品或工作成果，那么應該根據實際質量來確定價格，并相應減少酬金或價款；如果定做方不同意使用這些不合格的物品或工作成果，那么承攬方應負責修整或調換，并承擔因交付延遲造成的責任；如果經過修整或調換后仍然不符合合同規定，那么定做方有權拒收，承攬方需要賠償由此造成的損失。

　　14.2當承攬方交付定制物品或完成工作數量少于合同規定時，定制方仍然需要的部分應按比例進行補齊，并且逾期交付的部分需要根據逾期情況進行處理。對于少交或遲交的部分，如果定制方不再需要，承攬方應該賠償因此造成的損失。

　　14.3未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的.，應當負責返修或重新包裝，定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。

　　14.4逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金___________元；(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的。

　　14.5 未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

　　14.6若無法按時交付定制物品或無法完成工作，應支付違約金。違約金的金額應為無法交付定制物品或未完成工作部分價款總值的10%～30%，或者是酬金總額的20%～60%。

　　14.7當定制產品不符合合同規定時，暫由定制方代為保管時，應償付定制方實際支付的保管、保養費用。

　　14.8 實行代運或送貨的定做物，錯發到達地點或接收單位(人)，除按合同規定負責運到指定地點或接收單位(人)外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定做物的責任。

　　14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

　　14.10如未按合同約定的程序和時間對定制方提供的原材料進行檢驗或經檢驗發現原材料不符合要求而未及時通知定制方更換或補充，責任應由承攬方承擔，包括工作質量和數量方面的責任。

　　14.11 擅自調換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權拒收，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應當按定做方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　14.12如若承攬方違背上述保密義務，其應負責賠償定制方所遭受的一切損失，并額外支付合同標的金額20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

　　十六、合同解除

　　16.1本協議生效后，除非經雙方同意，任何一方不得未經授權擅自更改或解除。若因不可抗力原因導致無法履行合同，經雙方協商一致后，可以進行合同的更改或解除。然而，提出變更或解除請求的一方應在發生不可抗力情況后的24小時內立即通知對方，并按照規定辦理相應的合同變更或解除手續。

　　16.2如承攬方在規定交貨期遲延的___________日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如___________日內不能退還。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交___________方所在地的人民法院解決。

　　本協議自____年____月____日開始生效，合同履行完畢即終止。在協議執行期間，雙方不得隨意修改或解除合同。若協議中有未盡事宜，雙方應共同協商并制定補充規定，該補充規定與本協議具有同等法律效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份；合同副本一式___________份，交___________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定做方：___________

　　公章：___________

　　法定代表人：___________

　　開戶銀行：___________

　　帳號：___________

　　法定地址：___________

　　電話：___________

　　____年____月____日

　　承攬方：___________

　　公章：___________

　　法定代表人：___________

　　開戶銀行：___________

　　帳號：___________

　　法定地址：___________

　　電話：___________

　　____年____月____日

定做委托承攬加工合同3

　　合同編號：___________

　　發包方：___________

　　承包方：___________

　　根據《中華人民共和國民法典》以及我國現行的有關法律、法規，按省局要求，雙方議定乙方承攬甲方書架制作、油漆的加工與安裝，此項承攬合同雙方本著平等、公平、互惠的原則，訂立如下合同條款：

　　第一條：標的

　　乙方承攬甲方所需書架制作、油漆的加工與安裝合同標的額暫定為：___________元。

　　最終標的以___________縣財政局預算審查中心決算價為最終標的。

　　第二條：制作書架的數量、規格、價格計取

　　注：整個承攬加工合同按每個書架的單價為結算價，該結算價格含：包工、包料、包裝運輸、安裝費、及其他相關的稅費。

　　第三條：加工制作與安裝的要求

　　1、書架安裝后穩定、可靠，空間利用充分。

　　2、使用材料：所有材料須按甲方要求的規格進行多家比選采購，且有材料合格證書。

　　3、規格：圖書館鋼制雙柱雙面書架，規格型號：高___________年___________月___________日前全部交貨。

　　4、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　5、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證書架在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第四條書架安裝及驗收與售后服務

　　1、乙方對制作的書架進行安裝;

　　2、經乙方安裝的書架，必須經甲方驗收，遇有驗收不合格的，乙方應在日內予以整改，不予整改、或兩次整改不合格的，甲方按該書架價值扣除___________%做為另行維修費用，并不返還乙方;

　　3、乙方承諾為甲方制作的書架因質量出現問題，___________年內免費進行保修，超過年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費;

　　4、乙方承諾對甲方使用的書架進行終身維護。

　　第五條：結算方式、期限及安裝費用

　　1、甲、乙雙方簽訂的合同生效后5日內，甲方應向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的預付款。

　　2、乙方交貨后5日內，甲方再向乙方賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的60%。

　　3、乙方按期安裝完畢，并經甲方驗收合格后5日內，甲方再向乙方指定的賬戶撥付合同標的額30%的價款，累積達到合同標的額的90%。

　　4、剩余的合同標的額___________%價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第六條：甲方違約責任

　　1、甲方在乙方為其制作書架期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額2‰的違約金;

　　2、甲方未按合同規定時限向乙方撥付貨款，每逾期一天，除補交貨款外，應向乙方支付___________‰的違約金。

　　第七條：乙方違約責任

　　1、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的.原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除2‰違約金;

　　2、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔;

　　3、乙方未按合同要求的時間交付書架，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除___________‰的違約金。

　　第八條：糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第2種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　1、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，提交___________仲裁委員會仲裁;

　　2、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向當地人民法院起訴。

　　第九條：附則

　　1、本合同一式四份，甲、乙雙方各執兩份，自雙方簽字蓋章之日起生效。

　　2、合同履行期間，甲、乙任何一方不得隨意變更和解除合同。

　　3、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作書架數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，書架規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　發包方承包方

　　法定代表人：___________法定代表人：___________

　　委托代理人：___________委托代理人：___________

　　經辦人：___________經辦人：___________

　　單位地址：___________單位地址：___________

　　開戶銀行：___________開戶銀行：___________

　　賬號：___________賬號：___________

　　電話：___________電話：___________

　　傳真：___________傳真：___________

　　郵政編碼：___________郵政編碼：___________

　　____年____月____日

定做委托承攬加工合同4

　　法定代表人：___________

　　承攬方：___________

　　法定代表人：___________

　　定做方委托承攬方加工___________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　一、合同組成及內容

　　1.1 本合同規范由定做方委托承攬方承攬加工后，將全數加工制成品交付定做方之一切相關法律行為。

　　1.2 原物料、包材、加工制成品之具體品種數量、交期、交貨地、加工費金額、支付日期、支付方法，按經承攬方確認之定做方采購單、發票或其它書面約定所列，并作為本合同附件;本合同未盡事宜經雙方協商需補充的條款可另附協議書，亦視為合同附件。經雙方確認的往來信函、傳真、電子郵件等，將作為本合同的組成部分，合同附件及其組成部份與本合同具有同等效力。

　　二、加工成品

　　2.1 定做方和承攬方一致同意，只能向承攬方委托加工承攬方目前和將來的可批量生產的產品，可批量生產之外的產品，雙方另行協商。

　　三、加工成品質量要求

　　3.1 按照雙方認定的樣品質量標準為檢驗合格的標準，經檢驗，定做方有權拒收任何低于該樣品質量標準的產品。

　　3.2 承攬方需為每單件產品提供產品合格證。如果國家或者行業標準有另行規定，以相應的標準為準，承攬方應提供完整的成品以及相關的資料文件。

　　四、訂單確認

　　4.1 定做方以訂貨單形式將訂貨信息傳真或者快遞給承攬方。

　　4.2 承攬方收到定做方訂單在___________工作日內確認交貨期及交貨數量。在正常情況下___________天內交貨。大宗訂單，指單品訂購數量___________套以上，特殊產品，指非承攬方正常產品(正常產品指定做方對承攬方原有產品沒有改動的情況下)及新產品，雙方另行協商交貨期。

　　4.3 定做方指定訂貨負責人，訂單必須由該負責人簽字或蓋有定做方公司公章才生效，否則承攬方不認可該訂單的有效性。

　　4.4 定做方傳真給承攬方訂單經確認后，與本合同具有同等的法律效力。

　　五、訂單付款方式、交貨時間、包裝要求

　　5.1 定做方所委托承攬方加工的產品訂單經雙方確認日起___________天內，定做方首付該訂單總額的___________%給承攬方作為預付款，余下___________%在定做方驗收貨物后___________天內付清給承攬方。

　　5.2 產品包裝要求：采用承攬方的中性包裝，并加印定做方的公司名稱、產品名稱、型號、聯系方式等，具體的包裝，以具體的訂單要求為準。

　　六、原材料的提供辦法及規格、數量、質量

　　6.1 (用定做方原材料完成工作的，應當明確規定原材料的消耗定額)。定做方應按合同規定的時間、數量、質量、規格提供原材料，承攬方對定做方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定做方調換或補齊。承攬方對定做方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。

　　七、技術資料、圖紙提供辦法

　　7.1 承攬方在依照定做方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定做方;定做方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。

　　7.2 定做方應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　7.4 由承攬方提供圖紙和技術資料進行生產，圖紙和技術資料發生變更的，承攬方應及時通知定做方，定做方認可后方可按照訂單生產。

　　八、價款

　　按照具體的訂貨單進行價款結算。

　　九、驗收標準和方法

　　9.1 按照合同規定的質量要求、圖紙和樣品作為驗收標準。

　　9.2 承攬方需提供每款新產品的檢測報告，以及國家和行業強制要求的報告。

　　9.3 每批產品，定做方按照雙方認定的樣品作為檢驗標準進行驗收，如不符合樣品的產品，定做方通知承攬方，承攬方應在雙方約定時間內退換符合樣品標準的產品。

　　9.4 定做方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定做方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定做物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定做方使用、保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。

　　9.5 當事人雙方對委托的定做物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。

　　十、交貨的`時間和地點

　　10.1 交(提)定做物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交(提)定做物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。

　　10.2 交(提)定做物日期計算：承攬方自備運輸工具送交定做物的以定做方接收的戳記日期為準;委托運輸部門運輸的，以發運定做物時承運部門簽發戳記日期為準;自提定做物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定做物通知中，必須留給定做方以必要的途中時間;雙方另有約定的，按約定的方法計算。

　　十一、包裝、運輸及費用

　　11.1 發貨方應確保其供料或加工制成品包裝牢固，并保障運輸過程安全。

　　11.2 發貨方應按收貨方確定的運輸路線、運輸方式、送貨地點委托承運單位發運，力求裝足容量或噸位，以節約費用。

　　11.3 承攬方對定做方供料及定做方對承攬方運送加工制成品之運輸及保險費，由承攬方負擔。

　　十二、加工貿易手冊、原物料進口及成品出口報關(若有)

　　加工貿易手冊由定做方按海關法及相關法律規定填報，但因承攬方向定做方提供資料性文件與實際進口料件不符(包括但不限于重量、品名規格、數量、原產地等)，導致定做方在料件進口報關或加工制成品出口報關時產生一切支出費用損失，由承攬方全數承擔。

　　十三、保密條款

　　13.1 承攬方不得將定做方或印有定做方商標或標識的產品置于承攬方工廠展示給除定做方以外的任何第三方。

　　13.2 承攬方未經定做方書面同意，不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品印刷于承攬方自身或與承攬方有關的樣本、介紹、圖冊等宣傳品上。

　　13.3 未經定做方事先書面同意，承攬方不得將定做方產品或印有定做方商標或標識的產品在展銷會、展覽會上展覽或展示。

　　13.4 定做方不得將承攬方所報產品價格泄漏給任何第三方。

　　13.5 承攬方同意對所有定做方口頭或書面的披露或提交給承攬方的保密信息嚴格保密，所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品、價格和其他信息。即使定做方對承攬方有責任，仍然不可以使任何第三方直接或間接地輕易地得到上述信息。

　　13.6 承攬方同意根據國家規定的技術采用技術措施保護存在計算機中的數據，以避免任何第三方從外部輕易地得到上述數據。

　　13.7 雙方同意定做方提供的包括工業秘密和技術秘密的文件均在上述義務的范圍內。

　　13.8 承攬方同意在定做方要求返還上述的樣品和文件時，承攬方立即返還。即使定做方在這期間與承攬方有關系，但承攬方也無權保留。當根據承攬方的文件澆鑄、再制造、抽選等樣品或其復制品時承攬方同意將上述物品與原始文件一起返還給定做方。

　　13.9 上述所有的(包括但不限于)數據、制圖、原料、規格、手冊、文件、樣品、模具、產品和其他信息，承攬方未經定做方同意不得自己使用或者給第三方使用，或者再為第三方加工產品時使用。

　　13.10 應非常小心地對待專門為生產所發送的樣品，同時不能夠讓任何第三方輕易地得到。只有當執行定單所需時才能使用照片、掃描或者其他光學記錄等。無論如何，將上述物品轉給任何第三方都是被禁止的。執行完訂單后，上述樣品應無需要求立即返還給定做方。

　　13.11 承攬方和其合法繼承者，如果有同意在樣品和文件或以摘錄或零件的方式交付給他或他們時，不將此用于給任何第三方或其本身的市場生產制造。

　　13.12 在生產訂單的過程中定做方和承攬方共同研發的結果和其技術秘密應為定做方的無限制的財產，未經允許，承攬方不得使用。

　　13.13 定做方同意另外用書面聲明來約束與訂單生產有關的所有和其任何員工遵守上述的合同條款。

　　13.14 定做方可以在任何時間檢查承攬方的保密措施。

　　十四、違約責任

　　14.1 未按合同規定的質量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應當按質論價，酌減酬金或價款;不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任;經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定做方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　14.2 交付定做物或完成工作的數量少于合同規定，定做方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理;少交、遲交部分定做方不再需要的，承攬方應賠償定做方因此造成的損失。

　　14.3 未按合同規包裝定做物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定做物毀損、滅失的，由承攬方賠償損失。

　　14.4 逾期交付定做物(包括返修、更換、補交等)，應當向定做方償付違約金___________元;(合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定做方償付違約金)以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之一償付違約金。

　　14.5 未經定做方同意，提前交付定做物，定做方有權拒收。

　　14.6 不能交付定做物或不能完成工作的，應當償付不能交付定做物或不能完成工作部分價款總值的___________%(10%～30%)或酬金總額的___________%(20%～60%)的違約金。

　　14.7 異地交付的定做物不符合合同規定，暫由定做方代保管時，應當償付定做方實際支付的保管、保養費。

　　14.9 由于保管不善致使定做方提供的原材料、設備、包裝物及其他物品毀損、滅失的，應當償付定做方因此造成的損失。

　　14.10 未按合同規定的辦法和期限對定做方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定做方調換、補齊的，由承攬方對工作質量、數量承擔責任。

　　14.12 承攬方違反上述保密義務的，應當賠償定做方的所有損失，并加付合同標的額的20%的違約金。

　　十五、不可抗力

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使本合同不能履行時，可免予承擔違約責任。

　　十六、合同解除

　　16.1 本合同簽訂后，雙方不得擅自變更和解除。如遇不可抗拒的原因，確實無法履行合同，經雙方協商同意后，可予變更或解除合同。但提出方應于該原因發生起二十四小時內通知對方，辦理變更或解除合同的手續。

　　16.2 如承攬方在規定交貨期遲延的___________日內仍然無法交付貨物，定做方有權解除合同，承攬方所收定做方款項應如數退還，如___________日內不能退還，承攬方還應在確定還款之日起每日___________向定做方加付遲延付款違約金。

　　十七、糾紛的處理

　　對本合同發生糾紛，雙方應協商解決，協商不成，按照《中華人民共和國民事訴訟法》有關規定，提交___________方所在地的人民法院解決。

　　本合同自____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定做方和承攬方各執一份;合同副本一式___________份，交___________(如經鑒證或公證，則應送鑒證機關或公證機關)各留存一份。

　　定做方：___________

　　公章：___________

　　法定代表人：___________

　　開戶銀行:___________

　　帳號：___________

　　法定地址：___________

　　電話：___________

　　____年____月____日

　　承攬方：___________

　　公章：___________

　　法定代表人：___________

　　開戶銀行：___________

　　帳號：___________

　　法定地址：___________

　　電話：___________

　　____年____月____日

定做委托承攬加工合同5

　　承攬方：___________

　　身份證號：___________

　　電話：___________

　　定作方：___________家具有限公司

　　法定代理人：___________

　　電話：___________

　　經過充分的商議和協商，本合同由___________家具有限公司（以下簡稱"甲方"）作為定作方委托承攬方（以下簡稱"乙方"）加工一批家具。雙方本著自愿、公正、互利共贏的原則，特訂立本合同，并承諾共同遵守以下條款。

　　第一條：加工產品及工價(見產品清單)

　　第二條：加工產品質量要求(依照定作方公司品質部要求)

　　第三條：資料、圖紙提供辦法

　　1、承攬方在按照定制方公司的要求進行工作期間，如發現定制方公司提供的圖紙或技術要求不完善，應立即通知定制方公司的質量部門，以便及時溝通并提出修改意見。

　　2、承攬方在接受承攬工作時，必須嚴格遵守定作方的保密要求。未經定作方許可，承攬方不得保留任何技術資料的復制品。

　　3、定作方公司生產部應當按規定日期提供技術資料、圖紙等。

　　第四條：薪資：按照委托方公司制定的生產訂單所規定的工價進行結算（除非有特殊協議）。

　　第五條：驗收標準和方法：依照定作方公司品質部要求驗收。

　　第六條：交貨時間和地點：依照定作方公司的排產日期交貨。交貨地點為定作方公司倉庫，嚴格依照定作方交貨流程入庫，即承攬方所制作的成品均需定作方公司品質部檢查驗收并簽名確認方可生效。

　　第七條：結算方式及期限：根據定作方對產品品質的驗收標準合格以后，進行數據結賬（除非有平時的借支情況）。

　　第八條：其他約定

　　1、合同期間，承攬方必須嚴格遵守定作方公司各項管理規定，不得違反，否則定作方公司有權依照公司規定實施管理和處理。

　　2、我們要求承攬方嚴格遵守行業操作規定和定制方公司的安全管理規定，以確保不發生任何安全事故。在合同期內，承攬方承諾對任何安全事故負全部責任，與定制方公司無關。

　　第九條：承攬方的違約責任

　　1、如果承攬方未能按照合同要求及時生產排產單并交付符合質量標準的產品，將承擔逾期交付的'責任。若產品質量不達標，需要進行返工處理，返工費用應由承攬方自行承擔。經過返工后，如果產品仍然不符合合同規定或品質要求，定作方公司有權拒收產品，并要求承攬方承擔因此而引起的損失。

　　2、承攬方交付產品或完成產品的數量少于合同(訂單)規定，應當向定作方提出報損及申請補料。定作方公司有權要求承攬方承擔補料責任；

　　3、承攬方應確保按時交付產品，除非因為定作方公司欠料等情況造成延遲。若承攬方延遲交付，定作方公司有權要求承攬方承擔由延期所帶來的一切損失。

　　4、在合同期間，若承攬方決定單方面終止合同，必須提前一個月書面向定作方公司提出申請，并經定作方公司同意后，在完成加工中的全部工作后方可生效。如果承攬方在合同執行過程中無故取消合同，則視為承攬方違約行為。因此，承攬方鄭重承諾并將全額賠償定作方公司因此造成的一切損失。

　　第十條：定作方公司的責任

　　提供承攬方的訂單、工作場所，機器設備和材料、部份工具等；

　　第十一條：糾紛的處理

　　合同期間，若加工承攬合同雙方發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時向人民法院起訴。

　　本協議自____年____月____日起生效，協議履行(或工程)完成即終止，協議執行期間，雙方不得擅自變更和解除協議。如有需要，協議雙方應共同商議并制定補充規定，補充規定與本協議具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；

　　定作方(代表人)___________

　　簽訂地點：___________

　　____年____月____日

　　承攬方(代表人)：___________

　　簽訂地點：___________

　　____年____月____日

定做委托承攬加工合同6

　　定作方：___________

　　地址：___________電話：___________

　　承攬方：___________

　　地址：___________電話：___________履約地：___________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法律法規的規定，本著平等、自愿、誠實信用的原則，經雙方充分協商一致，訂立本合同，并依照履行。

　　第一條：定做合同概況

　　1.1工程名稱：___________

　　1.2工程地點：___________

　　第二條：加工范圍

　　2.1本工程構件共計___________ / 件，含鋼量約計___________噸，材質為___________；

　　2.2委托加工范圍：承攬方包工包料，加工范圍為簽字圖紙范圍內。

　　第三條：合同價格及付款方式

　　3.1合同單價：

　　主桁架___________元/噸(包括材料、下料、切割、拼裝、焊接、拋丸除銹、噴漆)，約計___________噸；系桿、水平撐___________元/噸(包括材料、下料、切割、對接、拋丸除銹、噴漆)，約計___________ 噸；

　　3.2合同總價：共約計___________元，大寫人民幣約___________計。

　　3.3雙方約定自簽訂合同之日起兩日內定作方需一次性支付給承攬方定金￥ ___________元(合同總價的___________ %)，定金全部到達承攬方指定賬戶之日起，本合同生效；

　　3.4若定作方一次性提貨時，必須付清所有結算價款后方可提貨；若定作方分批提貨時，必須在付清本批所提構件的貨款后方可提貨；當補充條款中有明確付款約定時，執行補充條款；

　　3.5合同簽訂后定作方向承攬方支付的定金，僅作為債權擔保的一定數額的貨幣，不計入定作方分批提貨時的提貨款，僅在定作方最后一次提貨時作為貨款的一部分計入結算；

　　3.6貨款需全部到達承攬方賬戶后方可提清貨物。(貨款一律以網銀或電匯形式支付)

　　第四條：質量要求

　　4.1承攬方按照定作方簽字認可的圖紙進行加工制作；

　　4.2承攬方將嚴格按照相關法規和標準進行加工生產，確保所生產的構件質量符合相應要求，并滿足《鋼結構施工質量規范》(GB50205-20xx)和《建筑鋼結構焊接技術規范》(JGJ81-20xx)的規定。

　　4.3所加工的鋼構件底漆為___________，中間漆為___________ ,面漆為___________，漆膜總厚度___________ μm；

　　4.4所用油漆全部由___________提供。

　　第五條：驗收、結算方式

　　5.1驗收方式：由承攬方通知定作方，定作方派質檢人員到承攬方所在的加工車間對鋼構件進行驗收，驗收合格后方可出廠，如定作方在此期間(鋼構件出廠前3日至定作方要求發貨之日)未派質檢人員來廠對鋼構件進行驗收而要求發貨。

　　5.2結算方式：鋼構件的結算重量將根據承攬方所提供的加工詳圖上標注的構件長度的理論重量進行實際結算。雙方約定在發貨完成后的5天內進行結算和審核，并由雙方簽章確認。在審核結算時，承攬方將提供構件加工地的結算資料。

　　5.3結算期限：雙方合同約定的鋼構件全部加工完畢后，由承攬方向定作方提供書面(或電子版)的結算書，定作方應在收到結算書(包括電子版結算書)后14日內(電子版結算書以電子郵件到達定作方郵箱之日起開始計算)審核完畢，并給出結算意見；如定作方在收到承攬方提交的結算文件(包括電子版文件)后。

　　第六條：運輸方式

　　6.1 負責本合同加工鋼構件的運輸；

　　第七條：圖紙要求

　　7.1定作方需在合同簽訂前向承攬方提供滿足加工要求圖紙一套，并將圖紙簽字認可；

　　7.2承攬方在對圖紙進行審核后發現有異議時，必須經過定作方簽字認可后方可修改，定作方對自己提供的圖紙負責，由此產生的一切責任由定作方承擔；

　　7.3若定作方委托承攬方設計出圖時，設計費用單獨結算；

　　7.4承攬方在獲得定作方深化圖紙簽字確認后方可進行加工制作。如果深化圖紙與合同存在沖突，以合同條款為準。

　　7.5由于在繪制方圖紙時未能及時解決細節問題，導致延誤了一些時間。鑒于此情況，交貨期將會順延相應的時間。

　　第八條：加工時間

　　8.1定金全部到達承攬方指定賬戶后，且深化圖紙經定作方審核確認無誤之日起 20個工作日全部加工完畢；

　　8.2由于定作方責任以及在合同實施過程中遇到不可抗力時，合同工期順延。

　　第九條：違約責任

　　9.1定作方中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償因此給承攬方造成的損失；

　　9.2定作方中途廢止合同，償付承攬方的未履行部分價款總值的%(10%—30%幅度)的違約金；不屬承攬方提供原材料的。

　　9.3根據合同規定，如果定作方未按時提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，并要求定作方賠償由此而造成的'損失。如果承攬方不選擇解除合同，除非交付定作物的日期順延，定作方還應該向承攬方支付停工待料期間的損失費用。

　　注意：

　　1. 根據中文回答后的修改結果，請核對并確認修改是否滿足您的要求；

　　2. 請注意保留修改后內容的完整性，以避免信息丟失。

　　9.4如果定作方超過合同約定的領取期限，應按每超期一天支付給承攬方違約金，金額為定作物總價的1.5‰。此外，定作方還需承擔實際支付的保管和保養費用。如果定作方在領取期限過后六個月仍未領取定作物，承攬方有權將其變賣。所得價款扣除報酬、保管和保養費后將退還給定作方。若變賣所得不足以支付報酬、保管和保養費用，定作方還需補償差額。

　　9.5定作方超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　9.6如果定作方無故拒絕接收定做物品，承攬方因此遭受損失及運輸部門受到罰款，應該要求定作方進行賠償。

　　9.7定作方變更交付定作物地點或接收單位(人)，承擔因此而多支出的費用。

　　第十條：其他條件

　　10.1最后一批構件的發貨必須在定作方和承攬方雙方完成結算審核、確認、簽字蓋章及支付完畢剩余款項(結算金額定作方已支付金額)的基礎上方可進行；

　　10.2本合同未盡事宜，經雙方協商解決。

　　第十條：本合同自雙方簽字蓋章、承攬方收到定作方全部定金及圖紙到位之日起生效。

　　第十一條：本合同一式貳份，雙方各執壹份。

　　定作方：___________(蓋章) 承攬方：___________(蓋章)

　　法定代表人：___________法定代表人：___________委托代理人：___________委托代理人：___________

　　簽訂日期：____年____月____日簽訂日期：____年____月____日

定做委托承攬加工合同7

　　定作單位：___________

　　___________項目經理部(以下簡稱甲方)

　　承攬單位：___________

　　___________機械制造有限公司(以下簡稱乙方)

　　甲方將本工程上升下降管加工制作委托給乙方承攬加工，結合具體情況，雙方本著公平合理的原則，經充分協商一致，簽訂本合同，以資共同遵照履行。

　　第一條加工構件品名與價款

　　一、加工品名：___________高爐大修項目鋼結構工程上升下降管及錨固件加工制作,乙方不得以任何理由拒不接受甲方委托加工的構件。

　　二、承攬方式：本項目的承攬方式包括人工、材料、機械、工期、質量、安全等綜合單價包干，并以完工結算作為基準。

　　三、加工單價：每噸___________元整人民幣(￥：___________元人民幣)

　　四、加工構件綜合單價一次包定，不會受市場物價波動和有關部門調價文件的影響；已經包含了加工制作過程中所需的全部加工內容及相關費用，范圍內不再產生其他費用支出。

　　六、本合同價款已含乙方應繳納的稅費和各種規費，乙方開具發票。

　　第二條加工成品期限與交付

　　一、加工期限：共計___________歷天。按甲方施工進度要求、加工順序和出廠時間及時交付加工構件。具體交付日期甲方提前五天通知乙方。

　　二、交付狀態：按雙方簽字認可的加工制作排圖交付；預組裝前坡口形成，再進行預組裝驗收，并配合防腐涂裝。

　　三、交付地點：運輸至甲方指定場地，甲方負責卸車。

　　第三條加工材料供應與采購

　　一、甲方將負責供應本加工構件所需的工程鋼材，并將其送至乙方指定地點。乙方需要派專人向甲方辦理領料手續，限定領取甲方提供的材料數量。甲方會對乙方編制的材料預算進行審核并作為供料依據，其中板材材損率為3%。乙方要按照圖紙要求組織排套材下料，下料前必須經過甲方確認。如果超出供應的材料量，甲方會回收多余材料或從乙方工程款中扣除相應費用，扣除金額按照市場廢鋼價計算；若因為乙方原因導致領取材料超額或浪費材料，甲方將從乙方工程款中扣除同期市場價，并額外加收5%的采管費用。

　　二、乙方負責供應的材料：本加工構件所需的所有輔助材料和措施用料將由乙方獨立采購；采取甲方控制乙方供應的方式；所有材料必須符合施工圖設計要求。

　　三、乙方在自行采購材料、構配件等時，應確保其具備產品合格證或質量證明文件。如果材料、構配件沒有合格證書，或未經鑒定或試驗認定為不合格，甲方有權禁止使用這些材料和構配件。乙方需承擔由此造成的'損失。

　　四、具有合格證書的材料、構配件等應按規定復驗，其檢驗費用由乙方承擔，如屬不合格產品，其不合格產品由乙方在18小時內清理出場。

　　五、經甲方同意后，乙方可選擇使用代用材料。若乙方因個人原因選擇使用代用材料，則應由乙方自行承擔所產生的費用。

　　第四條加工成品質量與驗收

　　一、根據設計施工圖、修改方案、轉化圖紙、變更通知、施工說明書及相關技術資料，我方將遵循國家現行的《建筑安裝工程施工及驗收規范》、《建設工程質量管理辦法》以及其他與工程質量相關的規定，確保本加工構件的質量。

　　二、質量等級：一次驗收合格

　　三、保修期限：保修壹年。

　　四、技術資料：甲方提供一套加工圖紙和相關加工技術說明資料，并在交付后收回，乙方不得保留任何技術資料的復制品。技術資料必須按照甲方規定的標準程序進行記錄整理，格式需采用甲方提供的表格格式。

　　五、在加工完成和預組裝后，根據國家頒發的工程驗收規范、質量檢驗標準和圖紙技術要求進行驗收交付。乙方應提供必要的技術資料和相關質量證明，并通知甲方進行驗收，辦理交付手續。在出廠時，必須按照甲方的標準要求整理好加工的技術資料，并交給甲方一份。

　　六、乙方必須按照標準規范、技術資料和甲方的要求嚴格組織加工工作，并隨時接受甲方和業主的監督、檢查和檢驗。如果加工質量無法達到要求，乙方必須無償進行返工或修理，直至符合質量要求才能出廠。同時，乙方必須承擔由于自身原因導致的返工或修改所產生的費用。如果加工構件質量低劣且無法修復，乙方必須賠償甲方相應的經濟損失。

　　七、經過甲方監造人員的質量檢查、監督和驗收手續辦理，確認并認可乙方工序的質量。然而，甲方監造人員的簽字驗收并不意味著對乙方加工構件的質量承擔全部責任，僅代表甲方對乙方工序質量的認可。

　　定作方：___________

　　____年____月____日

　　承攬方：___________

　　____年____月____日