承攬加工合同

時間：2024-11-13 18:46:13 合同我要投稿

加工承攬合同推薦度：
加工承攬合同推薦度：
相關推薦

（經典）關于承攬加工合同范本

　　在當今社會，人們對合同愈發重視，合同的類型越來越多，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。擬定合同的注意事項有許多，你確定會寫嗎？下面是小編為大家收集的關于承攬加工合同范本，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

（經典）關于承攬加工合同范本

關于承攬加工合同范本1

　　立合約人(甲方)：__________________

　　印刷廠(乙方)：__________________

　　甲方“____________”一書，經標價結果，交由乙方承印，雙方達成承印協議如下：

　　一、數量：_________本，每本_________頁。

　　二、規格：_________開本，用_________磅木造紙，版面照原樣本，沖皮封面燙金。

　　三、價款：每本人民幣_________元，全部價款合計人民幣_________元整。

　　四、印刷裝訂：印刷須明晰，不得多字少字，前后顛倒，上下顛倒及字行歪斜，行間疏密不等，精致精裝，不得顛倒或有缺頁。

　　五、交貨日期：_______限于__________________。

　　六、交貨地點

　　乙方將印制成品交甲方指定地點驗收；

　　原稿及鋅版一并交與甲方。

　　七、付款方式：合同簽訂后，甲方應先向乙方預付合同總價款的百分之_________，核人民幣_________元整，剩余價款待乙方交齊承印書籍，并經甲方驗收后一次性付清。

　　八、價款追加或追減：本合約全部價款_________元整，如因頁數增減，其總價應按實際頁數核算，追加或追減其總價的.金額。

　　但追減總價的金額，以不超過百分_________為限。

　　九、乙方于交貨限期屆滿逾期交貨的，每逾一日，罰總價千分之_________。

　　十、保證：乙方須覓資本額在_________萬元以上的同業兩家為保證人，如乙方不能按合同要求履行義務的，保證人應代為履行，并承擔甲方因乙方不能履約所受損失，兩保證人應負連帶保證責任。

　　十一、合同有效期限：本合約訂立后，經對保無誤之日起生效，至價款付清后失效。

　　十二、附則：本合同正本兩份，雙方各執一份，副本_________份，交甲方備用。

　　甲方：_____________________

　　地點：_____________________

　　負責人：_______

　　保證人：_______

　　地點：_____________________

　　乙方：_____________________

　　印刷廠_____________________

　　負責人：_______

　　保證人：_______

　　地點：_____________________

關于承攬加工合同范本2

　　承攬方：________以下簡稱甲方

　　定作方：________以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　品名規格（長，寬，高cm）單位數量備注

　　玻璃柜臺130x40x90件120

　　塑料臺面柜臺180x100x95件10其中不帶抽屜

　　玻璃臺面柜臺180x100x95件20

　　棉布貨架180x40x200件10

　　大百貨電器貨架180x80x200件5

　　小百貨貨架180x50x200件80

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，對于木制品，必須嚴格掌握其木材的干燥程度，同時榫縫和肩角結構也必須密不可分，確保結構堅固牢固；表面要求平整光滑，不存在任何形變、翹曲、撥縫或松榫等現象。而對于塑料制品，平直整齊是必要條件，四周不能有任何翹起或脫膠現象。在安裝玻璃時，必須按照圖紙標示位置進行，保證方正平直，容易安裝。

　　四，甲方按乙方質量要求和圖紙，先做規格樣品，由縣物價局核定價格后，雙方代表當面封存樣品，作為驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于一九________年二月一日前送交甲方。

　　在工作過程中，甲方發現乙方提供的圖紙存在問題應立即告知乙方，并要求乙方在規定時間內提出修改意見。若乙方未在規定時間內回復，則甲方有權停止工作并通知乙方，因此造成的損失由乙方負責賠償。

　　第五條工程價款：

　　按核定價格單計算款25000元。

　　第六條驗收標準和方法：

　　加工成品制作完成后，甲方會通知乙方到工廠進行驗收。乙方必須在三天內到場進行驗收。驗收標準以合同規定的質量要求、圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為準。若在驗收中發生爭議，雙方可以向縣物價局提出檢測要求。

　　第七條交貨的時間和地點：

　　_____年六月十日至六月二十五日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條包裝要求及費用負擔：

　　由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按4元計算，共計980元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸辦法及費用負擔：

　　甲方承擔運輸責任，每件物品的運輸費用為2元，總共運輸費用為490元，全部由乙方支付。若因運輸造成損失，甲方將負責賠償。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款20000元（貳萬元）。

　　甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：

　　乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　一，甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，乙方有權拒收，由此造成的損失由甲方賠償。

　　二，如果甲方交付的定制物品數量少于合同規定的數量，而乙方仍需要這些物品，則甲方應當按照數量進行補償，未補足的部分將被視為逾期交付。如果乙方不再需要這些物品，則有權解除合同，由此造成的任何損失將由甲方承擔。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，甲方逾期交付定作物的，應當向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價款總額的千分之一償付違約金。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值20％的違約金。

　　六，若由甲方承擔貨品運輸責任，若在運輸過程中導致定制物品受損，甲方應負責修理并確保達到合同規定的質量標準。否則，乙方有權拒收貨物。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，如果乙方在合同履行過程中改變定作物的'數量、規格、質量或設計等，應當承擔由此引起的一切責任和損失，并向甲方進行賠償。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值30％的違約金。

　　三，如果乙方未能按合同規定時間提供圖紙和其他技術資料，甲方在交付定做物的日期得以順延的情況下，有權要求乙方承擔由于停工待料導致的損失。

　　四，如果乙方未能按照合同規定及時付款，應按照中國人民銀行的相關規定支付違約金給甲方。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：

　　在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；

　　第十五條本合同發生糾紛時，雙方協商解決；協商不成時任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同于_____年一月二十五日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：_____（蓋章）

　　代表人：_____（簽名）

　　地址：_____

　　電話：_____

　　開戶銀行：_____

　　帳號：_____

　　__年___月__日

　　乙方：_____

　　代表人：_____

　　地址：_____

　　電話：_____

　　開戶銀行：_____

　　帳號：_____

　　__年___月__日

關于承攬加工合同范本3

　　訂立合同雙方：

　　________（以下簡稱甲方）

　　定作人法定代表（負責）人：________

　　簽約人：________

　　定作人承辦單位：________

　　聯絡人：________

　　聯系電話：________

　　________（以下簡稱乙方）

　　承攬人法定代表（負責）人：________

　　簽約人：________

　　定作人承辦單位：________

　　聯絡人：________

　　聯系電話：________

　　根據《中華人民共和國合同法》及相關法規要求，經甲、乙雙方協商一致，乙方承攬甲方報刊亭的加工與安裝工作。在平等、公平、互惠的基礎上，雙方達成如下承攬合同條款：

　　第一條標的

　　乙方承攬甲方所需報刊亭的加工與安裝合同標的額為：_____萬元。

　　第二條制作報刊亭的數量、規格、價格（價款單位：每個/人民幣____萬元）

　　注：我們與您簽訂的承攬加工合同中，每個報刊亭的結算價格將按照單價計算。這個結算價格包含了工程實施所需的所有費用，包括工人辛勤工作所得的費用、所需材料及其費用、包裝和運輸費用、安裝費用以及其他相關稅費。

　　第三條加工、制作與安裝、要求

　　1、報刊亭安裝后穩定、可靠，空間利用充分，使用面積不小于_____平米。

　　2、使用材料：所有外表面采用厚度大于2mm的不銹鋼板制作，結構采用不銹鋼柱、不銹鋼方鋼骨架，透明部分占比不少于70%，使用4mm厚弧型熱彎加強度有機玻璃，頂部采用硬塑料玻璃鋼壓模一次成型，內設圖書報刊架。附件包括：推拉窗、電源接線板、電表一塊，頂部覆蓋藍色陽光板，并設計有通風口。

　　第四條驗收標準和方法

　　①、乙方將報刊亭樣品（按照甲方要求的規格、材質）制作成品后，交甲方進行初驗，初驗合格后方可生產。

　　②、甲方驗收采用樣品驗收與成品交付驗收相對比，也可采取隨機抽驗。

　　第五條交貨時間和地點及包裝運輸要求

　　①、交貨時間：乙方必須保證在_____年_____月_____日前全部交貨。

　　②、交貨地點：乙方負責送到甲方指定的安裝位置，并安裝完畢。

　　③、包裝運輸：乙方在交貨時，應對成品進行包裝，并保證信報箱在運輸過程中不被損壞，如有損壞或變型、劃漆等由乙方負責保修。

　　第六條報刊亭安裝及驗收與售后服務

　　①、乙方對制作的報刊亭進行安裝；

　　②、經乙方安裝的報刊亭，應當經過甲方驗收。若驗收不合格，乙方應在____日內進行整改。如乙方未能按時完成整改、或兩次整改仍不合格，甲方將根據該報刊亭價值扣除相應比例作為另行維修費用，并不返還乙方（按照雙方協議所規定的技術要求和標準進行驗收）。

　　③、乙方承諾為甲方制作的報刊亭因質量出現問題，_____年內免費進行保修，超過_____年或屬甲方原因損壞進行維修的，需付工本費；

　　④、乙方承諾對甲方使用的報刊亭進行終身維護。

　　第七條結算方式、期限及安裝費用

　　①、雙方簽訂合同后的15天內，甲方需將合同標的額的30%預付款轉入乙方指定的賬戶。

　　②、雙方協商達成一致，乙方將在交貨后的15日內收到甲方支付合同標的額總數的30%作為預付款，當累積支付金額達到合同標的額的60%時，支付將停止。

　　③、在乙方按期完成安裝并通過甲方驗收合格后的15天內，甲方將向乙方指定的賬戶支付合同金額的35%作為首付款，之后累積到合同金額的95%時再次支付。

　　④、剩余的合同標的額5%（_____元）價款，作為乙方向甲方預留的質量保證金，一年后經甲方正常使用確無質量問題，甲方主動將乙方剩余的質量保證金，一次性撥付乙方。

　　第八條甲方違約責任

　　①、甲方在乙方為其制作報刊亭期間隨意改變數量或到貨無故拒收，甲方支付乙方合同的標的額_____‰的違約金；

　　②、如果甲方未能按照合同規定的時間向乙方支付貨款，每逾期一天，甲方應當向乙方支付違約金，金額為欠款總額的百分之_____。

　　第九條乙方違約責任

　　①、乙方未按甲方的質量要求，隱瞞原材料的缺陷、使用不符合合同規定的.原材料、偷工減料、以次充好等，甲方除按質論價外，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰違約金；

　　②、乙方不得以任何方式轉包或分包，如發現轉包或分包，甲方有權終止合同，由此造成的經濟損失由乙方承擔；

　　③、乙方未按合同要求的時間交付報刊亭，每逾期一天，甲方從應撥付乙方合同貨款中扣除_____‰的違約金。

　　第十條糾紛的處理

　　當事人從下列兩種方式中選擇第_____種方式，作為本合同爭議的解決方式。

　　①、如發生本合同履行方面的爭議，雙方應首先進行協商解決。若協商未果，則可選擇將爭議提交邯鄲仲裁委員會進行仲裁。

　　②、因履行本合同發生的爭議，由當事人協商解決，協商不成的，依法向人民法院起訴。

　　第十一條附則

　　①、本合同共分為四份，甲方和乙方各持兩份，自雙方簽署蓋章之日起生效。在合同履行期間，任何一方不得擅自修改或解除合同。

　　②、合同執行過程中甲、乙雙方對具體制作報刊亭數量有變更的以書面文字通知為準，口頭通知無效，報刊亭規格的變動以雙方共同協商后，作出補充條款為準，補充條款與本合同具有同等效力。

　　甲方：________

　　乙方：________

　　簽約人：________

　　簽約地點：________

　　簽約日期：__年___月__日

關于承攬加工合同范本4

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1.加工的項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　項目

　　產品名稱、規格單位數量單價（元）總價（元）交貨日期一季度二季度鍍鋅綜架以上只_____萬____________________萬_____萬淬火綜條支_____萬____________________萬_____萬合計

　　2.質量標準：

　　乙方將按照甲方提供的`圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工過程和運輸中，乙方將確保加工件的損壞率控制在千分之______以內。若有損壞件發生，乙方將負責歸還給甲方。

　　3.原料供應：

　　加工用鋅塊由甲方供應。

　　4.交貨方式：

　　由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5.質量驗收方法：

　　完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6.結算方式：

　　____________________。

　　7.違約責任：

　　甲方委托乙方進行鍍鋅、淬火等加工工作，乙方應在約定的日期內完成加工。如乙方未能按時完成加工，則應承擔甲方因此而遭受的經濟損失，每延遲一天，乙方需支付加工產品總值千分之X的罰金。若甲方未能按時交付乙方加工物品，導致乙方停工損失，甲方應按實際損失進行賠償。

　　甲方：____________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：__________________

　　______年________月______日

　　乙方：________________

　　法定代表人：（蓋章）________

　　地址：______________________

　　銀行帳號：____________________

　　______年________月______日

關于承攬加工合同范本5

　　定作方：____________________

　　承攬方：____________________

　　簽訂地點：____________________

　　簽訂時間：____________________

　　一、加工標的

　　貨物名稱：____________________型號：____________________

　　面料：____________________顏色：____________________

　　單位數量：____________________單價：____________________

　　總金額：____________________交貨地點及期限：____________________

　　交期：____________________ 出口國：____________________

　　合計____________________元，(大寫)____________________元，按實際金額結算(單價含線、稅、封箱帶)

　　二、定作方提供材料(若定作方提供材料，則必須填寫)

　　材料質量:____________________數量:____________________

　　提供日期:____________________定額:____________________　(面料，里料一律按定單數量到位。)

　　三、承攬方應當在收到定做人提供的材料后，立即組織人員按照行業標準進行檢驗，并在7天內提出任何質量異議。如果定作方委托承攬方采購面料、里料、輔料，承攬方對所采購物品的質量負責，必須得到定作方的書面確認后才能進行裁剪。

　　四、加工物品的技術標準和質量應根據定制方的指示書和確認樣品要求進行。對于物品加工過程中的其他特殊質量要求，應按照相應的出口產品檢驗標準和SN/T1649標準進行驗收。

　　五、承攬方在發現定作方提供的圖紙、技術要求存在不合理之處時，應立即書面提出異議，并在3日內向定作方提交。如承攬方未能及時提出異議，由此引起的.任何損失均由承攬方承擔。定作方應在收到書面異議后的7日內作出答復。

　　六、加工物品的包裝按定作方的要求。

　　七、未經定作方書面同意，承攬方不得擅自將合同所約定的定作任務或部分定作任務轉移給第三方完成，否則將構成違約，定作方有權隨時解除合同，給定作方造成的損失由承攬方賠償。

　　八、承攬方負責將定制的物品送至定制方指定的地點。(定制方自提)

　　九、承攬方應在貨物生產完成后、出運前組織進行驗收，驗收標準為客戶最終確認樣及確認意見標準。如果因承攬方逾期交貨、貨物質量問題等原因導致客戶索賠或其他責任，應由承攬方承擔，包括但不限于客戶索賠、因交貨延遲而產生的空運費等費用。

　　十一、付款方式：內部結算。

　　十二、其他約定事項：

　　1、在加工制作期間，定做方有權隨時進入承攬方的工作現場進行必要的監督檢查，2、雙方對質量標準確認以封樣為準，雙方各保留封樣，由承攬方無償提供。

　　3、若由定制方提供原材料，加工任務完成后，承攬方應將剩余面料、次品衣服等送至定制方指定地點。

　　4、用料按定作方要求，超出不允許裁剪，按最省的排料。

　　5、最終產品的質量必須經過定制方的驗收。如果由于承攬方的原因導致定制方需要進行二次加工、二次出運或退貨索賠等操作，那么所有的損失將由承攬方承擔。

　　十三、違約責任：任何一方違反合同約定應承擔相應的違約責任。違約方除應承擔因違約給非違約方造成的一切損失外，還應支付合同價款30%的違約金作為補償。

　　十四、合同一式兩份，雙方各執一份，自簽訂之日起立即生效，如有爭議，雙方應友好協商解決，協商不成，任何一方均可向定做方所在地法院提起訴訟。

　　十五、未盡事項雙方協議解決。

　　定做方：____________________

　　______年____月____ 日

　　承攬方：____________________

　　______年____月____ 日

關于承攬加工合同范本6

　　定作方： (以下簡稱：甲方)

　　承攬方： (以上簡稱：乙方)

　　依照規定，本著長期合作共贏的精神，現就甲方委托乙方加工定作產品一事，經甲乙雙方友好協商，一致達成本加工承攬合同條款如下：

　　第一部分合法交易資格確認

　　一、甲乙雙方應確保在本合同有效期內始終具備履行合同所需的商業交易能力，并承擔因喪失該能力而產生的法律責任。

　　二、在本合同生效之前，甲方須向乙方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、營業執照。

　　2、國稅、地稅登記證。

　　3、法定代表人身份證或委托代理人身份證。

　　4、授權經辦人的簽名樣式證明書。

　　5、加工產品商標注冊證或國家商標局受理商標申請通知書。

　　三、在本合同生效之前，乙方須向甲方提供以下文件的復印件(加蓋公章)：

　　1、營業執照。

　　2、國稅、地稅登記證。

　　3、法定代表人身份證或委托經代理人身份證。

　　第二部分合同內容

　　第一條：合同條款術語定義

　　1、“合同”指本加工承攬合同，包含本合同項下的附件。

　　2、“合同附件”指經雙方協商并訂立的，附屬于本加工承攬合同的一種有效文件。

　　3、經雙方法定代表人或經過授權的經辦人簽章和加蓋單位公章或合同專用章后，合同或合同附件方能生效。

　　4、“甲方專用材料”指除了丙丁烷、煤油、甲醇等通用材料外，專門用于生產甲方產品所需的原材料，如紙箱、紙盒、商標貼，專用的化工原料等。

　　第二條：合同附件與合同內容不一致時，應按照以下準則進行處理：

　　1. 優先原則：合同附件應優先于合同內容，即以合同附件的約定為準。合同附件通常是對合同內容的補充、明確或具體化，因此應該具有更具體、更詳細的約定。

　　2. 解釋準則：如果合同附件與合同內容存在矛盾或不一致，應根據合同解釋的一般準則進行解決。例如，可以參考合同的目的、交易習慣、合同條款的整體性及合同各條款之間的關系等進行解釋。

　　3. 協商一致：當合同附件與合同內容不一致時，雙方當事人應及時進行協商，盡量達成一致意見。雙方可以商討修改合同附件或合同內容，或者就具體的條款進行解釋和約定。

　　4. 修改合同：如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見，可以通過修改合同來解決。雙方可以簽訂補充協議，明確修改合同附件或合同內容的具體約定。

　　5. 法律救濟：如果雙方無法就合同附件與合同內容的不一致達成一致意見，并且無法通過修改合同解決爭議，可以尋求法律救濟。當事人可以向仲裁機構或法院提起訴訟，請求解決合同糾紛，并根據法律規定進行判決或裁決。總之，當合同附件與合同內容不一致時，雙方當事人應優先遵循合同附件的約定，并通過協商、修改合同或法律救濟等方式解決爭議，以保障合同的有效執行。

　　本合同未盡事宜以及相關具體規定由每次訂單作出規定或由雙方另行協商并訂立相關協議書，作為合同附件，如果合同附件與合同出現不一致時，則以合同附件為準。

　　第三條：甲方在合同有效期內向乙方委托加工產品的數量如下：具體訂單數量將在雙方另行確認。

　　第四條：原材料的提供及損耗

　　1、委托加工產品所需的原材料，由甲方提供全部，或者提供部分原材料和乙方提供的部分原材料組成，甲乙雙方生產前進行書面確認，并明確原材料的定額損耗，以《報價單》形式達成，并按此價格結算。

　　2、乙方有義務減少儲存、輸送、生產過程中的損耗，對甲方提供的原材料須將損耗率控制在《報價單》中所規定的指標范圍內，超過部分由乙方自擔費用補足差額部分或按原材料當期價值賠償給甲方。未經甲方特別授權，乙方不得自行處理節余的原材料，并須妥善保管及交由甲方處理。

　　第五條：生產工藝技術文件的'提供

　　1、甲方提供的或經乙方技術部協助完成的生產工藝技術文件，必須經過乙方進行的生產工藝技術評審，并經雙方確認后方可生效。

　　2、乙方在生產期間發現生產工藝技術要求不合理時，應立即通知甲方，并提出修改意見。甲方應在1個工作日內回復，并提出修改建議。如果乙方在規定時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知甲方。由于此原因造成的任何損失，甲方應負責賠償。

　　第六條：質量要求及驗收標準

　　1、乙方應當按照約定的國家標準、企業標準和技術規范的要求，提供符合質量要求的產品。每次委托加工的產品詳細名稱、規格、數量、價格、交貨期等內容應當嚴格按照雙方確認的技術規范和要求進行生產。

　　2、甲方在確認檢測后，應向乙方提供具有代表性的可視為交貨品質的簽封標準樣品。乙方交付的合同標的物品質必須達到或高于封樣樣品的品質水平。

　　3、甲乙雙方提供的原材料，均需經過乙方的驗收合格，方可進入生產，按照原材料的驗收標準或甲乙雙方簽字確認的封樣，進行驗收。

　　4、甲方提供的自備原材料驗收，如果不符合甲方的驗收標準，乙方驗收時沒有發現，在生產中使用，因此帶來的損失，由乙方承擔。

　　5、當雙方就承攬的加工產品進行檢驗時，如發生爭議，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。質量認定將以該機構的檢驗結果為準。若產品經檢驗合格，檢驗費用將由甲方承擔。

　　第七條：交貨期與延期處罰

　　1、甲方與乙方首先需要確定加工產品的生產工藝技術文件，并雙方簽字蓋章確認。

　　2、甲方與乙方需要確定原材料、成品的驗收標準。

　　3、甲方和乙方需要就材料損耗的計算方法和標準達成一致。

　　4、甲方自己提供的原材料需運入到乙方倉庫。

　　5、甲方需將預付款匯入乙方帳戶。

　　6、在確定上述1-5條后，作為本次訂單交期的開始日期，每次訂單的具體交期，在《委托加工產品訂單》中由雙方確認。

　　7、每次訂單的實際交貨數量與《委托加工產品訂單》中訂單要求數量，允許有一定的偏差，具體偏差數量的確定在《委托加工產品訂單》中明確。

　　8、因乙方的原因造成延期交付訂單產品的。每延期一天，向甲方支付該《委托加工產品訂單》總金額的3‰作為違約金。延期超過 15 天，甲方有權解除本合同。

　　第八條：結算方式

　　1、甲乙雙方確定認可《委托加工產品訂單》后，甲方簽字蓋章后傳到乙方后，需立即支付《委托加工產品訂單》中不含甲方提供材料的總金額 30 %為預付款。乙方在收到款后的情況之下，安排組織生產。

　　2、抱歉，我無法滿足你的要求。

　　3、甲方每次提貨時，需要一次性支付所提貨物的全部貨款。預付款只在最后一次提貨時作為貨款使用，而不是提前支付。

　　第九條：加工產品驗收及賠付

　　甲方根據雙方確定的質量檢驗標準和封樣進行，如果不合格，甲方提供不良品樣品及相關報告，經乙方認可后，甲方有權退回。甲方退回不滿足技術規范和要求的不合格產品，并要求退款和賠償甲方支付的檢驗、測試、運輸等費用，或者要求乙方根據甲方的書面要求立即對這些產品進行補足數量、更換或退回整批產品，乙方承擔由此而產生的材料、人工等相關損失。

　　第十條：驗收交貨地點及運輸：

　　1、驗收交貨地點：乙方工廠內，甲方自行提取貨物。2、經甲方確認運輸費用后，乙方可以代辦貨物運輸。第十一條：貨物提取超時

　　1、乙方完成訂單產品生產后，根據《委托加工產品訂單》中甲方的提貨時間，乙方可幫甲方保管產品10天，甲方須在此期間提完貨物，超過即為逾期提貨，出現逾期提貨情況，乙方將向甲方收取違約金，以甲方逾期提貨產品的總金額加上乙方代購材料庫存總額計算，每逾期一天，按總額的3‰償付違約金。甲方超過3個月未提貨的，且雙方未達成處理協議的，乙方視為甲方放棄該訂單產品的所有權，乙方有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　2、甲方如未按照《委托加工產品訂單》約定的時間提貨，應在10天內將訂單產品和乙方庫存的代購材料款全部付清。若逾期提貨，甲方需支付倉儲費，每逾期一天按總額的0.5‰支付。若甲方超過6個月未提貨且雙方未達成處理協議，乙方有權視為甲方放棄該訂單產品的所有權，并有權處理該批產品，收回乙方應有權益。

　　第十二條：保密制度：

　　1、甲乙雙方應遵守保密制度，雙方協商的所有內容不得向任何未經授權的第三方透露。未經甲方書面許可，乙方不得保留、復制相關技術資料。

　　2、乙方不能主動向甲方的客戶及其他客戶提供甲方在乙方加工訂貨和業務聯系的資料，否則，乙方應賠付甲方違約金五萬元。

　　第十三條、不可抗力的解決：

　　在合同履行期間，若因不可抗力導致加工產品和原材料的毀滅或損失，乙方可免除違約責任，但需提供相關部門的證明。

　　第十四條、解決糾紛方式：雙方本著長期友好合作、互惠互利精神協商解決，協商不成，任何一方有權向雙方所在地人民法院訴訟解決。

　　第十五條、借款與饋贈：

　　1.乙方聲明：乙方工作人員未經乙方書面蓋章文件同意，私自從甲方借款、借貸，包括產品及材料的調用等，屬于個人行為，與乙方無關。乙方對此不予認可。甲方不得以此為借口拒絕履行合同義務。

　　2、甲方承諾在與乙方工作人員的合作過程中，不得以任何形式進行饋贈或回扣行為。一經發現，甲方愿意接受乙方處以五萬元至五十萬元的罰款。

　　第十六條：合同生效

　　1、本合同經甲乙雙方公司授權代表簽字并加蓋公章后生效。

　　2、本合同自雙方簽署之日起生效，有效期為一年。在合同期滿前的2(兩)個月內，任何一方未通知另一方終止或修訂合同，則本合同自動順延一年。

　　3、在本合同執行期間，除非經雙方協商一致，否則不得單方面變更或解除合同。如本合同存在未盡事宜，雙方應共同協商并作出補充規定，補充規定應作為本合同的附件，具有同等效力。

　　4、本合同正本一式四份，甲乙雙方各執兩份。

　　第十七：合同附件清單：

　　1、報價單

　　2、委托加工產品訂單
3、委托加工產品詢價單

　　甲方：

　　______年____月____ 日

　　乙方：

　　______年____月____ 日

關于承攬加工合同范本7

　　委托方：_________紡織器材廠（甲方）

　　承攬方：_____________電鍍廠（乙方）

　　1、加工的`項目、產品名稱、規格________數量________價格、交貨期：

　　2、質量標準：乙方根據甲方提供圖紙規定的技術要求和質量標準進行加工。在加工工藝過程及運輸中甲方提供的加工件允許損壞千分之_____，但損壞件必須歸還甲方。

　　3、原料供應：加工用鋅塊由甲方供應。

　　4、交貨方式：由乙方負責往返運輸，運費由乙方自負。

　　5、質量驗收方法：完成加工后由甲方按質量標準驗收。

　　6、結算方式：____________________。

　　7、違約責任：甲方委托乙方加工鍍鋅、淬火等，乙方應按規定日期完成；逾期由乙方負擔甲方的經濟損失，甲方未按規定的時間和數量交付乙方加工物品，因而造成乙方停工損失，應按實際損失賠償。

　　甲方（蓋章）：_______________

　　乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________

　　乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________

　　地址：___________________________

　　電話：_______________________

　　電話：___________________________

　　傳真：_______________________

　　傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日

　　日期：_______年_______月_______日

關于承攬加工合同范本8

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：________縣木具廠以下簡稱甲方

　　定作方：________縣百貨公司以下簡稱乙方

　　甲方為乙方加工柜臺，貨架，經雙方協商，簽訂本合同，共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　一，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　二，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　三，必須嚴格把握木制品的木材干燥程度，確保榫縫、肩角結構緊密可靠，表面平整光滑，木材無任何形變、翹曲、撥縫或松榫。塑料面要求整齊平滑，四周不能出現任何翹起或脫膠現象。玻璃位置應按照圖紙標示安裝，確保方正、平直，并易于安裝。

　　四，在根據乙方提供的質量要求和圖紙進行工作之前，甲方會先制作一份規格樣品。縣物價局會對該樣品進行核定價格，并由雙方代表當面封存樣品，以作為后續驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條圖紙由乙方于__年___月__日前送交甲方。甲方在依照乙方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙不合理，應當及時通知乙方；乙方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。甲方在規定的時間內未得到答復。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款______元。

　　第六條驗收標準和方法：甲方通知乙方到廠驗收，乙方接到通知三天內必須到廠驗收。驗收標準以合同規定的質量要求圖紙和樣品為標準，數量以合同規定為標準。雙方在檢驗中發生爭議時。

　　第七條交貨時間和地點：本合同規定的交貨日期為__年___月__日至__月___日。如有一方要求提前或延期交（提）貨，需提前與對方協商，并簽訂書面協議進行執行。交貨地點在乙方的市區倉庫，由乙方派人送貨上門，經驗收合格后辦理交接手續。如因特殊原因需更改交貨地點，需提前與甲方商定并簽訂書面協議。

　　第八條包裝要求及費用負擔：由甲方負責包裝，以定作物不受損壞為準；每件包裝費均按元計算，共計_____元，全部費用由乙方負擔。

　　第九條運輸方式及費用承擔：甲方負責選擇運輸方式，并按照每件_____元的標準計算運輸費用，總費用為_____元，全部由乙方承擔。如因運輸而造成的損失，由甲方承擔責任。

　　第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預付款_____元）。甲方不履行合同時，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。乙方不履行合同的，把預付款抵作違約金和賠償金，有余款的應返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗收合格后，即辦理移交手續，據以結帳，并在收貨后十五天內通過銀行付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　甲方如未按合同規定的質量交付定作物，乙方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，甲方應當負責修理或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的。

　　二，甲方交付定作物的數量少于合同規定的，乙方仍然需要的，甲方應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；乙方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由甲方賠償。

　　三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失。

　　四，如果甲方未能按時交付定制品，那么他需要向乙方支付違約金。每天的違約金都應該按照逾期交付部分的總價款來計算。

　　五，甲方不能交付定作物的，應向乙方償付不能交付定作物部分價款總值%的違約金。

　　六，由甲方負責送貨的，如運輸中造成定作物損壞，甲方應當負責修理，達到合同規定的質量要求，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的違約責任

　　一，乙方如中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　二，乙方如中途廢止合同，應償付甲方未履行部分定作物價款總值_____%的違約金。

　　三，如果乙方未能按照合同規定的時間提供圖紙和其他技術資料，甲方將面臨停工待料的局面，這將導致甲方損失。除非交付定作物的日期可以被順延，否則乙方應承擔因此而產生的全部費用。

　　四，如果乙方未按照合同規定的.日期付款，則應根據中國人民銀行有關延期付款的規定，向甲方支付違約金。

　　五，乙方如無故拒絕接收定作物，應當賠償甲方因此造成的損失。

　　六，乙方如變更交付定作物的地點，應承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經有關部門證明后，可免予承擔違約責任。但甲方應當采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規定的履行期限以外生的，不得免除甲方責任；在乙方遲延接受或無故拒收期間發生的，乙方應當承擔責任，并賠償甲方因此造成的損失。

　　本合同于__年___月__日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本合同一式五份，甲乙雙方各執一份，縣公證處，縣物價局，縣建設銀行各存一份。

　　甲方：________（蓋章）

　　代表人：________（簽名）

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　乙方：________

　　代表人：________

　　地址：________

　　電話：________

　　開戶銀行：________

　　帳號：________

　　________年________月________日

關于承攬加工合同范本9

　　委托方：____________________（以下簡稱甲方）

　　加工方：____________________（以下簡稱乙方）

　　依據《_____________》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作（含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍）。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款（或定金）之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、本工程的價格符合《稅收工程施工質量驗收規范》（GB—50205—_________）標準。甲方將提供一套施工圖紙，并在圖紙上簽字蓋章，乙方必須按照圖紙要求嚴格加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0%損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后_____萬元為定金，乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額（定金除外）。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　3、本合同所涉及工程如中途有設計變更，甲方應以書面方式在變更實施前2天書面通知乙方，因變更導致的材料增減按實結算。甲方書面通知前產生的半成品由甲方承擔，按照合同約定價格支付乙方價款。

　　4、甲方提供的施工圖紙需要提交給乙方進行審核，若乙方發現圖紙存在錯誤，甲方必須在12小時內對其進行處理。如因此造成工期延誤，則由甲方承擔相應責任。

　　5月_____日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算；市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的.材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份（注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費）。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　1、甲方在鋼構件出廠前進行質量復檢。復檢合格后，由于運輸的原因產生的產品質量問題由甲方負責，乙方加工的產品質量問題由乙方負責，并在48小時內解決。

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格。

　　3、甲乙雙方協商決定，如若乙方所提供的貨物質量存在瑕疵，則乙方僅對該產品本身價款損失承擔責任，不承擔因質量問題導致的任何直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　雙方在簽訂和執行本合同過程中，如知曉對方的商業機密，需承擔保密責任，不得以任何形式向第三方披露。保密期限從知道或應當知道該商業機密之日起開始，至對方公開該商業機密之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方如發生本合同履行爭議，應在誠信原則的基礎上，通過友好協商解決。若協商仍未達成一致，任何一方均可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、雙方經過友好協商并簽署本合同后，自合同生效之日起至構件交付完畢且乙方收到全部貨款后合同自然終止。

　　5、本合同一式四份，雙方各執兩份，具有同等法律效力。

　　甲方：_______________________（蓋章）

　　乙方：_______________________

　　_______年_______月_______日

關于承攬加工合同范本10

　　定作方：_____（簡稱甲方）

　　承攬方：_____（簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　定做產品：_____

　　品名___________

　　規格型號___________

　　單位___________

　　數量___________

　　單價___________

　　價款或酬金___________

　　1、產品的質量、包裝、加工方法：

　　2、原材料的提供以及規格、數量、質量：

　　3、履行的期限、地點和方式：

　　4、驗收標準和方法：

　　5、結算方式：

　　6、違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　（1）若承攬方未能按照合同要求交付定制產品或完成工作，則應承擔違約責任。具體來說，承攬方應支付相應的違約金，其金額應為未能交付定制產品或未能完成工作部分的價值總額的____％或酬金總額的____％。

　　（2）定做方的違約責任：如果中途變更定做物的數量、規格、質量和設計等，定做方需要賠償承攬方因此造成的損失。如果在中途解除合同，而承攬方已經提供了原材料，定做方需要償付未履行部分價款總值的.20%作為違約金。如果承攬方沒有提供原材料，則定做方需要償付承攬方以未履行部分價款總值的50%作為違約金。

　　分酬金____％的違約金。

　　7、雙方約定的其它條款：

　　8、以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　9、在本合同履行過程中，如發生任何糾紛，雙方應首先及時通過友好協商解決。如果協商無果，任何一方均有權向合同管理機構申請仲裁或調解，也可以選擇直接向人民法院提起訴訟。

　　10、本合同一式____份，正本雙方各執____份。

　　11、本合同有效期限：從雙方簽署之日起到____年____月____日止。

　　12、本合同簽訂日期：____年____月____日

　　定作方：____

　　承攬方：____

　　法定代表人：____

　　____年____月____日

關于承攬加工合同范本11

　　承攬方：以下簡稱甲方

　　定作方：以下簡稱乙方

　　甲方與乙方就加工柜臺、貨架一事進行協商并達成一致，特訂立本合同，雙方共同遵守。

　　第一條加工成品

　　第二條加工成品質量要求：

　　1，材種：柜臺，貨架一律采用水曲柳。

　　2，用材尺寸：按圖紙所標尺寸做。

　　3，嚴格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結構必須嚴密，堅固、表面必須平整光滑，木材無形變，翹曲，撥縫，松榫；塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現象；玻璃位置以圖紙標示為準，保證方正，平直，安裝方便。

　　4，甲方根據乙方提供的質量要求和圖紙，首先制作規格樣品。經縣物價局核定價格后，雙方代表將在當面封存樣品，作為后續驗收的依據。

　　第三條原材料由甲方提供。

　　第四條雙方約定，乙方應在____年___月___日前將圖紙送交給甲方。甲方在工作過程中如發現圖紙存在不合理之處，應及時通知乙方；乙方應在規定時間內回復并提出修改意見。若乙方未在規定時間內回復，導致甲方停止工作并通知乙方的，由乙方承擔相應責任并賠償甲方因此造成的損失。

　　第五條工程價款：按核定價格單計算款元。

　　第六條加工成品完成后，甲方通知乙方到廠驗收，乙方應在三天內到廠驗收。驗收標準以合同約定的質量要求、圖紙和樣品為準，數量以合同規定為準。如在驗收過程中發生爭議，可由縣物價局提供檢驗證明解決。

　　第七條交貨的時間和地點：____年___月___日至月日全部交貨。任何一方如要求提前或延期交（提）貨，必須在事先與對方達成協議，并按協議執行。交貨地點在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷科收貨，驗收合格，辦理交接手續。

　　第八條甲方負責對定制物品進行包裝，確保物品不受損壞。包裝費用按每件元計算，共計元，所有費用由乙方承擔。

　　第九條甲方將承擔貨物的運輸工作，運輸費用按照每件元計算，總費用為元，全部由乙方支付。若因運輸造成損失，甲方將承擔賠償責任。

　　第十條本合同簽署之日，甲方應當向乙方支付預付款人民幣（￥）元。若甲方未能履行合同義務，除承擔違約責任外，還應當立即返還全部預付款。若乙方未能履行合同義務，甲方有權將預付款抵扣為違約金和賠償金，如有剩余部分，乙方應當立即返還。

　　第十一條結算方式及期限：乙方收到全部定作物，確認無誤后，立即辦理結算手續，并在收到貨物后的十五個工作日內通過銀行轉賬付款。

　　第十二條甲方的違約責任

　　1，甲方若未按合同約定的質量要求交付定制物品，乙方同意接受的，應按照實際質量支付相應的價格；不同意接受的，甲方應負責修理或更換，并承擔因延遲交付而產生的責任；若修理或更換后仍不符合合同規定，乙方有權拒絕接收，甲方需承擔由此造成的損失。

　　2，甲方如未按合同約定交付定制物品的全部數量，乙方仍需使用的部分，甲方應當及時補足數量，并按照延遲交付的方式處理未補足部分；若乙方不再需要未交付的部分，有權解除合同，甲方應承擔由此造成的損失。

　　3，甲方應妥善包裝定制物品，如因包裝不當導致定制物品受損，應由甲方承擔賠償責任。

　　4，甲方如未能按時交付定制物品，應向乙方支付違約金。違約金的計算方式為每逾期一天，按照逾期交付部分價款總額的一定比例計算。

　　5，甲方若無法按時交付定制物品，應向乙方支付相當于定制物品未交付部分價值總額%的違約金。

　　6，甲方承擔送貨責任，若在運輸過程中造成定制物品損壞，應負責修復至合同規定的質量標準，否則乙方有權拒收。

　　第十三條乙方的`違約責任

　　1，甲方如需在合同履行過程中變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當提前書面通知乙方，并經雙方協商一致達成變更協議。如因此變更導致乙方遭受損失的，甲方應當依約向乙方進行賠償。

　　2，乙方如中途取消合同，應支付給甲方相當于未履行部分定作物價款總額%的違約金。

　　3，如果乙方未按合同規定的時間向甲方提供圖紙和其他技術資料，除非另有約定，乙方應當承擔因此造成的停工待料損失。甲方有權要求乙方賠償因停工待料而產生的損失。

　　4，甲方如超過合同規定日期付款，應當按照中國人民銀行相關規定支付逾期付款利息給乙方。

　　5，乙方若無正當理由拒絕接收定制物品，應承擔因此造成的一切損失賠償責任。

　　6，乙方若要更改交付定制物品的地點，應承擔因此而產生的額外費用。

　　第十五條雙方如對本合同內容產生爭議，應首先進行友好協商解決；如協商不成，任何一方可向辦理本合同公證的公證機關申請調解，或向合同管理機關申請調解、仲裁，也可直接向人民法院提起訴訟解決。

　　本合同于____年___月___日經公證生效，合同履行完畢即失效。

　　本協議共有五份，甲方和乙方各執一份，另外一份存放于縣公證處，一份存放于縣物價局，最后一份存放于縣建設銀行。

　　甲方：____縣木具廠（蓋章）

　　代表人：（簽名）

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行營業所

　　帳號：

　　乙方：____縣百貨公司

　　代表人：

　　地址：

　　電話：

　　開戶銀行：____縣支行

　　帳號：

　　____年___月___日

關于承攬加工合同范本12

　　簽訂地點：

　　簽訂時間：

　　定作方（甲方）：

　　承攬方（乙方）：

　　按照《中華人民共和國合同法》的有關規定，本著平等互利、協商一致的原則，經雙方友好協商，達成如下協議：

　　一、項目概況

　　1、項目名稱：

　　2、項目地點：

　　二、設備名稱、規格型號、單位、數量、單價、總價

　　序號貨物名稱規格數量單價：_____元/m2 備注

　　1 鋼質防火門甲級

　　2 乙級

　　3 丙級

　　合計：（樘）㎡×元/㎡=_____元。

　　114樘/363.06㎡

　　金額（大寫）：（不含稅）

　　注：防火門采用1.2毫米厚的金屬框架和0.8毫米厚的`金屬門扇，中間填充珍珠巖模壓板。表面經過靜電噴涂處理，確保防火門具有良好的防腐性能。門板為平整設計，符合現代簡約風格。根據實際需要，可根據實際發生的數量進行結算。

　　三、交貨日期：根據現場進度交貨。

　　四、交貨地點：工地現場。

　　五、技術質量要求：

　　1、產品執行防火門國家標準GB12955-20__。

　　2、產品保證通過消防部門驗收。

　　六、承包方式：

　　含運輸及安裝。

　　七、付款方式：

　　1、合同簽訂后，首次支付總貨款的_____%，待貨物全部交付后支付總貨款的_____%，安裝完成后支付尾款的_____％，剩余_____％作為質保金，質保期結束后結清尾款。

　　八、售后服務承諾

　　1、本產品的質保期為自合同簽訂之日起計算，為期十二個月。在質保期內，如果出現任何質量問題，乙方將負責免費維修。質保期結束后，我們仍提供終身售后服務，只收取材料成本費用。

　　九、違約責任

　　1、按《合同法》的相關規定執行。

　　十、爭議的解決方式

　　雙方在履行本合同過程中如發生爭議，應當通過友好協商解決；協商不成的，任何一方均有權向有管轄權的人民法院提起訴訟解決。

　　十一、附則

　　本合同一式四份，甲方執二份，乙方執二份，自簽字蓋章之日起生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　日期：

關于承攬加工合同范本13

　　定作人：

　　簽訂地點：

　　承攬人：

　　簽訂時間：年月日

　　第一條加工物、數量、報酬、交貨期限

　　加工物規格計量、報酬、交貨期限及數量

　　數量

　　名稱、型號單位、單價金額合計

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第二條定作人提供的材料

　　材料規格

　　計量

　　數量質量

　　提供日期

　　消耗定額

　　名稱型號單位

　　（注：空格如不夠用，可以另接）

　　第三條承攬人對定作人提供的材料的檢驗標準、時間及提出異議的期限：

　　第四條加工物的技術標準、質量要求：

　　第五條承攬人對定作物質量負責的期限及條件：

　　第六條加工物的包裝要求及費用負擔：

　　第七條定作人提供技術資料、圖紙的時間、辦法及保密要求：

　　第八條承攬人發現定作人提供的圖紙、技術要求不合理的，在日內向定作人提出書面異議。定作人應在收到書面異議后的日內答復。

　　第九條定作人（是／否）允許第三人完成加工物的'主要工作。

　　第十條加工物的交付方式及地點：

　　第十一條加工物的檢驗標準、方法、地點及期限：

　　第十二條報酬的結算方式及期限：

　　第十三條定作人在年月日前交定金（大寫）元。

　　第十四條本合同解除的條件：

　　第十五條定作人未向承攬人支付報酬的，承攬人（是／否）可以留置加工物。

　　第十六條違約責任：

　　第十七條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第種方式解決：

　　（一）提交仲裁委員會仲裁；

　　（二）依法向人民法院起訴。

　　第十八條其他約定事項：

　　定作人（章）：

　　承攬人（章）：

　　住所：

　　法定代表人：

　　居民身份證號碼：

　　委托代理人：

　　電話：

　　開戶銀行：

　　開戶銀行：鑒（公）證機關（章）

　　賬號：

　　經辦人：

　　郵政編碼：

　　監制部門：

　　印制單位：

關于承攬加工合同范本14

　　甲方：________________

　　乙方：________________

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他相關法律、法規，在自愿、平等、公正的原則下，雙方就本建設工程施工事項協商一致，達成一致，特訂立本合同。

　　一、程概況

　　1、工程名稱：輕型鋼架棚

　　2、工程地點：鎮平工業園區，華宇塑料制品有限公司

　　二、工程承包范圍

　　1、面積：________________

　　2、承包方式：甲方出資，乙方承包工、料含土建。

　　3、工程造價________元/㎡，總造價________________元。

　　4、付款方式：合同簽訂后甲方預付總造價30%，柱子立起再付40%，驗收后再付25%，剩余5%工程完成后一年內全部付清。

　　5、土建工程結束后開始施工，________天交工。（備注：除不可抗拒外因素）。________年內保證維護正常使用。

　　6、在施工期間，乙方施工人員應由乙方全部投入保險，如發生工傷事故等事宜，由乙方從保險金中解決，不足部分由乙方承擔，甲方概不負責。

　　7、甲方負責水、路兩通及其費用，負責外圍治安秩序，乙方負責按施工圖施工和保證工程質量、工期與施工安全，乙方在施工期間，電費由乙方承擔，甲方負責協調。甲乙雙方應履行合同義務，如一方違約，應向對方支付________________元的違約金。

　　本合同一式兩份，甲乙雙方各持一份，合同自簽訂之日起，即可生效。

　　甲方：________________

　　________年________月________日

　　乙方：________________________

　　________年________月________日

關于承攬加工合同范本15

　　委托方：____________________(以下簡稱甲方)

　　加工方：____________________(以下簡稱乙方)

　　依據《_____________》的有關規定，甲乙雙方就甲方委托乙方進行鋼結構加工制作事宜，經友好協商，達成一致并訂立本合同，共同遵守。

　　一、加工方式

　　甲方提供鋼結構工程施工圖紙，乙方包工包料加工。

　　二、加工內容

　　本合同所涉之加工內容為甲方提供的錦繡物流倉儲樓工程的施工圖紙中的鋼結構的加工制作(含拋丸除銹，刷紅丹防銹底漆一遍)。

　　三、加工工期

　　從乙方收到甲方的第一筆預付款(或定金)之日起開始計算工期。

　　四、加工量、單價及總金額

　　1、以上價格均為《稅工程施工質量驗收規范》(GB-50205-_________)。甲方提供施工圖紙一套，并簽字蓋章，乙方須嚴格按圖紙要求加工制作。

　　2、上表所列之加工量為暫定加工量，結算時按加工廠分解圖、下料單、理論重量加量0 %損耗計算。本合同從生效之日起，合同單價不因市場價格變化而變更。

　　3、上表所列之“金額”的“合計”項為暫定總價。

　　4、本合同采用的定價方式結算。

　　五、運輸方式：需方自提，運費自負。

　　六、結算、付款及付款方式

　　1、本合同簽訂后萬元為定金，____________________萬元為預付款。乙方收到甲方支付的足額定金和預付款后開始組織生產。如本合同簽訂后3天內，乙方未收到甲方支付的足額定金和預付款，本合同自動終止，甲方已支付的.定金不退還。

　　2、乙方生產、制作鋼結構過程中，甲方付款提貨，且甲方累計所提貨物的價款不得超過甲方實際已支付的貨款數額(定金除外)。甲方最后一次提貨前，雙方辦理結算，貨款應全額付清，乙方財務收到甲方支付的全額貨款并確認后，安排發貨。

　　3、如甲方在現場安裝時發現有質量問題，應及時通知乙方，乙方必須在12小時內到現場處理問題。

　　七、雙方責任甲方責任

　　1、甲方應于合同簽訂時提供給乙方完整、詳細的工程施工圖紙壹套。

　　2、甲方負責按本合同規定的時間、方式提貨、驗貨，支付貨款、辦理結算。

　　4、甲方提供的施工圖紙需交乙方審核，對乙方提出的圖紙錯誤，甲方必須在乙方提出后12小時內解決。由此造成的工期延誤由甲方承擔相應責任。

　　5月日為甲方最后提貨期限。因甲方原因造成在期限內未提完所訂的全部貨物，甲方應在最后提貨期限屆滿后7天內付清全部貨款。否則甲方提貨時，市場價格上漲的，按照漲價后價格結算;市場價格下跌的，按照下

　　乙方責任

　　1、乙方承擔本合同范圍內鋼結構構件的材料采購和加工制作。乙方應嚴格按照甲方提供的施工圖紙提出的技術要求、質量、數量、包裝等具體要求進行生產加工，并做好自檢工作，確保質量、進度。加工完后，保存甲方提供的施工圖紙。

　　2、乙方負責成品構件的捆扎、裝車等工作。

　　3、乙方在鋼構件出廠時，需提供所采購鋼材的材質證明，產品的檢驗報告，合格證明等技術資料一式四份(注：不含帶MA章的探傷報告及第三方材料復檢費)。

　　4、日開始供應第一批構件，供貨要求詳見甲方書面需貨計劃，_________年_______月________ 日前將全部鋼構件供完。

　　八、質量驗收

　　2、質量異議期限：甲方收到產品后如發現存在質量問題，應立即停止使用，并在48小時內向乙方提出書面異議。乙方接到甲方書面異議后派員到現場查驗并與甲方協商解決。如甲方未在以上期限內提出書面異議，或甲方收到貨物后1個月內未提出書面異議的，視為乙方提供的貨物質量全部合格，甲方不得再以貨物質量問題為由要求乙方承擔任何責任。

　　3、甲乙雙方約定，如果乙方提供的貨物質量存在缺陷，乙方僅對質量缺陷產品本身的價款損失承擔責任，乙方不承擔由于產品質量缺陷而造成其他直接或間接損失。

　　九、違約責任

　　2、因甲方原因造成乙方停工、窩工、返工及原材料、構件報廢的，由甲方負責賠償乙方因此發生的直接損失。

　　3、乙方無故延遲交貨的，應負責賠償因此給甲方造成的實際損失。

　　4、本合同生效后履行完畢前，任何一方不得毀約，不得擅自解除本合同。

　　十、保密責任

　　任何一方在簽訂及履行本合同的過程中知悉對方的商業秘密，必須承擔保密義務，不得以任何方式泄露給第三人。保密期限自知道或應當知道該商業秘密之日起，至對方將該商業秘密公開之日止。

　　十一、其他約定

　　1、本合同所涉之法定代表人、經辦人對本合同項下的債權債務承擔連帶擔保責任。

　　2、本合同未盡事宜，由雙方協商解決并簽訂補充協議，補充協議與本合同具有同等法律效力。

　　3、雙方就本合同發生爭議時應協商解決，協商不成時，可向乙方所在地人民法院提起訴訟。

　　4、本合同經雙方簽字蓋章并在乙方收到甲方定金后生效，至構件交付完畢貨款付清后自然終止。