工程設備租賃合同

時間：2024-11-17 09:14:00 合同我要投稿

工程設備租賃合同推薦度：
土石方工程設備租賃合同推薦度：
工程租賃設備合同推薦度：
工程機械設備租賃合同推薦度：
建設工程機械設備租賃合同推薦度：
相關推薦

工程設備租賃合同

　　隨著法律觀念的日漸普及，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同是減少和防止發生爭議的重要措施。那么合同書的格式，你掌握了嗎？以下是小編精心整理的工程設備租賃合同，歡迎閱讀，希望大家能夠喜歡。

工程設備租賃合同

　　工程設備租賃合同篇1

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、工程承包范圍：

　　機械平整清理土石方，挖轉運土方，以及甲方指定場地內機械土石方回填。

　　二、承包方式與結算方式：

　　1、承包方式：本承包范圍內工程采用包工包料、包機械設備、包安全、包質量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。

　　2、施工內容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養，確保安全施工并達到相關文明施工要求。

　　3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結算為準。采用綜合單價包干、工程量依據甲方的確認量按實計算。

　　三、工期：

　　實際開工日期：按甲方的施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的施工部位和完成時間穿*行施工。

　　四、質量標準：

　　工程質量標準：按甲方的`指令施工。并確保基坑周邊建筑、馬路、地下管線的安全，配合基坑支護全過程的施工。

　　五、付款方法：

　　待全部工程竣工完成后10天內一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未盡事宜，雙方協商解決，發生糾紛協商不成時，可向甲方企業工商注冊所在地*起訴。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結清總造價工程款之日起自然失效。

　　發包人（蓋章）：____________

　　承包人（蓋章）：____________

　　代表人：____________

　　日期：____________

　　電話：____________

　　工程設備租賃合同篇2

　　出租方:(以下簡稱甲方)

　　承租方:(以下簡稱乙方)

　　一、乙方承租甲方設備明細如下表：工程名稱施工地點施工內容設備名稱數量預計租期取費標準租賃設備總臺數預收租金總額：司機補助標準：設備運費：備注：

　　二、設備服務范圍

　　1、由于本合同中所提供的服務僅限于設備的租賃，對乙方的工程質量、進度等問題無連帶責任。

　　2、甲方設備僅供乙方使用，乙方未經甲方同意不得向第三方轉租甲方設備，甲方有權終止合同。

　　三、付款方式

　　1、乙方應在設備進場提前5天向甲方預付元設備進出場費及租賃使用費，其中租賃費元，設備運費元。

　　2、租期按30天計算，乙方應提前5天預付下月租金，在工程完工(設備退場)兩周內結清全部余款。

　　四、甲方的權利及義務：

　　1、甲方根據乙方要求，在規定的時間進入施工現場。

　　2、當乙方違章指揮強制作業時，甲方工作人員有權制止。

　　3、甲方每輛設備配備機手配合乙方正確使用設備并聽從現場人員指揮調動。

　　4、設備因故障而停止運作3天以上不計臺班費(含3天)，因其他原因造成設備停機臺班費照常計費(如下雨、等候、監理要求停工等非甲方設備故障及人員責任外的原因)。

　　五、乙方的權利及義務

　　1、保障甲方設備及出場道路暢通，協助甲方卸車、裝車，保障設備安全進出場。

　　2、由于乙方安全措施不利，指揮不當造成人身安全事故，由乙方全部負責。

　　3、施工質量沒有達到技術要求，乙方有權制止并及時采取措施,如發現問題而不止,繼續施工造成質量事故，則與甲方無關，由乙方負全面責任。

　　4、負責施工現場存放設備的看護及看護費，承擔因看護不嚴而造成的設備損失、損壞、丟失等，按損失程度給予賠償。

　　5、乙方負責機手的食宿問題及施工現場及生活區人身安全，當出現故障不能排除時及時通知甲方。

　　6、不準將甲方設備擅自轉租、抵押、抵債和變相轉賣，否則承擔因此造成的全部損失，并給予賠償。在租憑期限內調運設備需經甲方同意，月租金不變。

　　六、違約責任：

　　1、乙方未能按期支付租金，甲方有權終止設備使用，每延遲一天加收月租金的2%滯納金，并保留將設備撤回的.權利，工程完工兩周后拖欠款按照施工單位向銀行計劃外借款收取滯納金。

　　2、在工程完工一周內協助甲方將設備安全退場，如因乙方原因致使甲方設備停留在施工現場而不能安全撤離，除負責設備安全外，每推遲一天追加3萬元停滯費，計入租賃費中。

　　3、遇到國家政策、法規強制執行及不可預見的自然災害影響本合同執行，雙方協商解決。

　　4、甲乙雙方任何一方有違約行為，賠償對方因違約造成的所有直接經濟損失，最低位月租金的10%違約金。

　　七、雙方共同的權利及義務：

　　1、遇有爭議，甲乙雙方本著友好合作的精神協商解決;當商定不成時，由甲方所在地主管部門仲裁解決。

　　2、除本合同相關條款規定以外，雙方的其他索賠要求均按《合同法》的規定辦理。

　　八、補充條款：

　　九、本合同自簽字蓋章之日起生效，合同一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程設備租賃合同篇3

　　承租方：___________(以下簡稱甲方)

　　出租方：___________(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》的有關規定，按在照平等互利的原則，經過雙方協商，就甲方向已方承租設備特簽定此合同。

　　二、設備使用地點及工程項目________________________工程

　　三、設備的所有權和使用權

　　1、已方擁有租賃設備的所有權。

　　2、甲方僅在租賃期內本合同規定的范圍內擁有該租賃設備的使用權。

　　四、租賃期限及租金結算方式

　　1、租期自________年_______月______號至工程完工止。

　　2、設備租賃費按小時計算：________元/小時，油料由已方自負。租賃費每月一結，結算后一個星期內結清。

　　五、租賃設備的.使用、維修、保養

　　1、設備在租賃期間由甲方使用，已方應做好設備的日常保養、維修，使設備保持良好的狀態，維修費用由甲方承擔，維修保養如需甲方協助，甲方應盡量配合。

　　2、設備操作機手每天24小時值班。

　　六、已方的義務

　　1、為甲方提供性能良好的設備，及設備合格證等資料。

　　2、配備一名具備操作證的操作手(工資由已方自負)。

　　3、進入甲方工地后，已方機手應服從甲方施工現場管理人員的調度和指揮，并遵守甲方施工現場的規章制度，如不服從，甲方有權責令其改正或清除退場。

　　4、已方機手在施工現場，不服從施工人員安排擅自違章操作，由已方承擔責任。

　　5、在施工場內由機手操作失誤造成的一切安全事故由已方全部負責。

　　七、甲方的義務

　　1、負責提供已方機手的食宿，提供床位和住宿場地，餐費由乙方承擔。

　　2、甲方不得強迫已方機手違章或超負荷作業。

　　3、租賃期間，設備在工地停放安全由甲方負責，如發生丟失、毀損由甲方按照本合同第一條核定價格賠償，賠償期限在丟失、損壞當日起三十天內。

　　八、違約責任

　　1、甲、乙雙方必須嚴格履行本合同的各項條款，未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除本合同。

　　2、在租賃期間，未經已方書面同意，甲方不得在租賃設備上隨意增加和扣除部件，不得以租賃設備進行轉租或抵押，否則，由此造成的損失由甲方承擔。

　　九、爭議的解決

　　有關本合同的一切爭議，甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》及其它相關法律法規解決。

　　十、未盡事宜

　　甲、乙雙方另行協商解決。

　　本合同一式兩份，甲方執一份，乙方執一份，雙方簽字生效。

　　甲方(公章)：____________________　　　　　乙方(公章)：____________________

　　法定代表人(簽字)：______________　　　　　法定代表人(簽字)：______________

　　_______________年__________月____日　　　　_______________年__________月____日

　　工程設備租賃合同篇4

　　甲方（承租方）：________

　　乙方（出租方）：________

　　機械名稱及型號：________

　　簽定日期：________

　　根據《中華人民共和國合同法》，按照平等互利、自愿的原則，經雙方協商一致，就工程機械租賃有關事項達成協議，簽定本合同，雙方愿共同遵守、履行：

　　一、合同標的約定

　　自________年________月________日起，至________年止，甲方因施工需要，承租乙方下列設備，雙方約定租金每月（大寫）________：元（￥：________）；每月按30天計算，租期不足一個整月的，按實際天數計算，每天租金按月租金除以30計算。

　　二、雙方的權利和義務

　　1、甲方按期付給乙方租金，對機械有監督使用權，在符合合同約定或國家規定的情況下，乙方必須服從甲方人員管理、聽從安排和調配，積極配合甲方施工需要；如因不聽從甲方人員調遣，造成甲方誤工或引發質量問題，乙方應承擔相應責任；

　　2、甲方只負責乙方機械的燃油費用，其他各種費用由乙方自己承擔；

　　3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的安全事故，由甲方承擔安全責任；因乙方人員操作不當、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承擔安全事故的責任；

　　4、乙方必須保證機械性能良好，并配備足夠的、具有相應操作資質證書的操作人員操作機械；甲方負責安排乙方人員的食宿，生活用品自備；

　　5、乙方機械收工時必須停放在甲方指定位置，甲方負責乙方機械的停車安全，承擔機械被偷盜的責任；

　　6、合同存續期間，甲方無權把機械設備轉租第三方；乙方也不得把機械設備另租第三方；

　　7、甲方根據工程進展和需要，有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同，但必須提前三天通知對方；

　　8、工程結束、租賃期滿，結清租賃費用前，乙方應向甲方提供國家正規稅務發票或由甲方代扣稅金。

　　三、運輸方式及費用承擔

　　機械進場時，甲方支付乙方單程進場運費元，退場費用由乙方自己負擔。

　　四、其他約定事項

　　1、乙方應充分利用雨天或工程施工間隙維修、保養機械。設備的正常維修正常時間，每月累計不超過________天（含________天）,甲方照付租金，超過________天，甲方不再承擔維修時間的臺班費用，因耽誤時間而引發的機械費用，從乙方租金中扣除；

　　2、連續下雨________天（含，計機械租賃費；超出月租賃費用中扣除；

　　3、每天應扣除的租金按月租金除以30天除計算；

　　五、合同生效方式

　　此合同一式二份，當事人雙方各執一份，其他未盡事宜，雙方應憑著協商的原則在國家法律、法規框架內處理。此合同雙方簽字認可后生效。

　　甲方（簽字）：________乙方（簽字）：________

　　法定代表人：________法定代表人：________

　　委托代理人：________委托代理人：________

　　工程設備租賃合同14

　　甲方（承租方）：________________

　　乙方（出租方）：________________

　　甲方租用乙方機械設備，經雙方共同協商，達成如下協議：

　　1、在租賃期間甲方租憑的設備如果造成丟失或者毀壞，按原價的80%賠償。

　　2、機械設備名稱、型號、數量：裝載機、發電機、塔式起重機、挖掘機、平板振搗器、氧氣乙炔焊、塔式起重機、移動式柴油空壓機、砂漿攪拌機、交流電焊機、鋼筋切割機等，具體數量詳見租賃清單

　　3、租憑時間：________年________月________日——________年________月________日

　　4、施工地點：

　　5、財務結算方式：

　　（1）計費方式及單價：見租憑設備表

　　（2）甲方必須在規定的期限內付款，如逾期未付，乙方有權單方面終止合同的執行，所造成的一切損失由甲方負責，由此產生的設備停機費用由甲方照常支付給乙方。

　　6、有關約定：

　　（1）乙方負責提供設備操作者，操作者必須持證上崗，嚴格按照設備操作規程作業，并負責設備的日常維修保養工作。

　　（2）設備租憑期間，設備操作者的食宿由甲方負責。

　　（3）設備租憑期間，設備的燃油費、耗電費由甲方負責。

　　7、甲方責任：

　　（1）甲方必須為乙方設備的進場做好準備，提供必要的'進場條件。

　　（2）甲方必須有專人負責指導設備的施工產生，但不能違章指揮，若由甲方人員違規指揮造成的一切損失由甲方負責。

　　（3）甲方應負責設備的安全工作，若由甲方保衛工作不到位造成設備及其零備件的丟失由甲方負責。

　　8、乙方復雜：

　　（1）乙方應保證進入施工現場的機械設備技術性能完好。

　　（2）進入施工現場的乙方工作人員必須遵守甲方的有關規章制度。若由乙方提供設備操作者，操作者必須積極配合甲方有關負責人的指揮作業，并遵守甲方的工作時間和工作安排，但有權對有關違章指揮提出異議。

　　（3）若乙方機械設備出現故障，乙方應積極組織人員進行搶修。若由此影響甲方施工三天以上的，經雙方簽認后，可免簽當日臺班費。

　　9、未盡事宜，由雙方協商解決。協商不成，訴諸法律解決。

　　10、本合同經雙手簽字蓋章后生效。本合同共四份，雙方各執二份。

　　甲方：________乙方：________

　　負責人：__________負責人：________

　　經辦人：________經辦人：________

　　簽訂日期：__________年__________月__________日

　　工程設備租賃合同篇5

　　出租方（甲方）：____________

　　承租方（乙方）：____________

　　根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、工程承包范圍：

　　機械平整清理土石方，挖轉運土方，以及甲方指定場地內機械土石方回填。

　　二、承包方式與結算方式：

　　1、承包方式：本承包范圍內工程采用包工包料、包機械設備、包安全、包質量、包工期、包文明施工、包管理費用等一切費用進行承包。

　　2、施工內容：乙方確保施工機械、車輛滿足甲方的施工進度要求，作好施工機械和車輛檢測保養，確保安全施工并達到相關文明施工要求。

　　3、合同價款：合同總價款約為______萬元（大寫：______萬元），實際以雙方最后結算為準。采用綜合單價包干、工程量依據甲方的'確認量按實計算。

　　三、工期：

　　實際開工日期：按甲方的施工進度計劃要求進行施工，并按甲方要求的施工部位和完成時間穿插進行施工。

　　四、質量標準：

　　工程質量標準：按甲方的指令施工。并確保基坑周邊建筑、馬路、地下管線的安全，配合基坑支護全過程的施工。

　　五、付款方法：待全部工程竣工完成后10天內一次性付清。

　　六、其它：

　　1、本合未盡事宜，雙方協商解決，發生糾紛協商不成時，可向甲方企業工商注冊所在地人民法院起訴。

　　2、本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份，自雙方簽字蓋章后生效，工程竣工驗收后結清總造價工程款之日起自然失效。

　　發包人（蓋章）：____________承包人（蓋章）：____________

　　代表人：____________代表人：____________

　　日期：____________日期：____________

　　電話：____________電話：____________

　　工程設備租賃合同篇6

　　出租方(甲方)：___________________

　　承租方(乙方)：___________________

　　根據《中華人民共和國合同法》的規定，經雙方協商一致，就乙方向甲方承租以下設備達成協議：

　　一、設備的使用地點及工程情況

　　____________________________________

　　二、租賃設備概況

　　設備名稱：_____________________

　　規格型號：_____________________

　　數量(臺)：___________________

　　隨機人員(人數)：_____________

　　機手補助：_____________________

　　租賃金額：_____________________

　　三、設備的所有權

　　本合同所列的所有租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃設備機械只享受租賃期間的使用權，沒有對設備的轉租權。承租方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由承租方承擔。

　　四、甲方的基本責任

　　1.提供技術型良好的設備。

　　2.設備進入乙方施工現場厚，甲方機手服從乙方施工管理人員的調度與指揮，并遵守乙方施工現場的規章制度。

　　3.甲方機手應該按設備操作規程施工。

　　五.乙方的基本職責

　　1.為甲方機手提供食宿。

　　2.乙方負責設備在施工現場的看護并保證設備.人員的安全。由乙方原因造成的設備損壞或丟失，由乙方負責賠償。

　　3.乙方不得強迫甲方機手違章作業或超負荷工作。

　　4.乙方應在交貨地點檢查驗收租賃機械設備，同時將簽收蓋章后的機械租賃收據交給甲方

　　5.乙方對甲方進入施工現場的機手要進行安全培訓。

　　六.結算方式及相關事宜

　　1.租賃期間：自_________年_________月_________日至_________年_________月_________日，開始計算租金。如乙方提前使用，則從使用日期開始計算租金。租賃期滿，乙方將設備完好交給甲方后，辦理退場手續。如乙方繼續租用需簽訂續租合同，續租不足一個月時，租賃費按實際天數計算。

　　2.結算方式：設備租賃費按包月計算，首月_________萬元/月，次月_______萬元/月，第三月______萬元/月，第四月______萬元/月，第五月______萬元/月，第六月______萬元/月，乙方在甲方確認設備后向甲方支付首月租金______萬元，并且完全支付進場和反程運費押金______元后辦理提貨手續。反程運費押金在租賃期滿三個月時從當月租金中扣除。乙方應在每月提前五日向甲方交付下月租金。如到期未付租金，甲方有權停機或將設備撤場，所造成的損失由乙方承擔。本設備按月結算。如使用不足一個月，按整月結算。超過一個月以上，超出部分按天計算( 元/天)。

　　3.運費的承擔：設備的進場費用由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。如租期不足三月，則退場費由乙方承擔，乙方應在設備退場前五日內通知甲方。

　　4.工作時間：每月工作時間不得超過______小時，超出部分按______小時折合一天計算機械租金和機手加班費。

　　5.油料提供：乙方負責提供在租賃期間內設備運行所需的符合運行標準的油料，否則造成的停機損失由乙方承擔。

　　6.設備維修：乙方應協助甲方機手作好設備的維修工作，所付的維修費用用以甲方機手簽字為準每月每臺維修費超過______元以上的部分由甲方承擔，______元以下的部分由乙方承擔。另乙方承擔攤鋪機葉片.濾芯等低值易耗品的'費用。

　　7.設備因故障造成的停工每月累計布超過______天(維修時累計______小時折合一天)，若超出三天，則超出的天數不計租賃費。

　　8.設備租賃期間，乙方如需轉移工地施工，必須征得甲方得書面同意，并保證甲方設備在該協議結束后返回。

　　七、本合同的附件時本合同不可分割的組成部分，與本合同具有同等的法律效力。本合同附件包括：租賃合同附表.租賃機械收據.及甲.乙雙方通過協商做出的補充規定。

　　八、爭議的解決：______________________________

　　有關本合同的一切爭議，甲.乙雙方應根據《中華人民共和國合同法》及其他相關法律的有關條款友好協商解決。如協商不成，提交甲方所在地的仲裁委員會，根據仲裁的有關程序進行仲裁裁決。仲裁費和勝訴方的律師費由敗訴方承擔。

　　九、本合同一式二份，由甲.乙雙方各執一份。甲乙雙方簽字蓋章(合同章)之日起生效。

　　十、如本合同未加蓋甲方合同章，則視為無效合同。

　　甲方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　地址：______________________________

　　電話：______________________________

　　傳真：______________________________

　　開戶行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　乙方：______________________________

　　法人代表：__________________________

　　委托代理人：________________________

　　地址：______________________________

　　電話：______________________________

　　傳真：______________________________

　　開戶行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　工程設備租賃合同篇7

　　出租單位：________(以下簡稱出租方)

　　承租單位：________(以下簡稱承租方)

　　為了明確出租方與承租方的權利義務，根據民法典的有關規定，經雙方充分協商，特訂本合同，以便共同遵守。

　　一、租賃財產及附件的名稱、數量、質量與用途______________________。

　　二、租賃期限租賃期共____年零____月，出租方自____年____月____日起將____________(租賃財產)交付承租方使用，至____年____月____日收回。

　　三、租金數額、結算方式及交納期限根據國家規定的_____________(租賃財產)的租金標準(無統一規定的，由雙方當事人商定)，承租方每月(年)應向出租方交付租金____元，交納租金的.時間為每月(年)的最末一日(或雙方商定其他時間一次或幾次交付)。

　　四、租賃財產的維修保養租賃期間，____(租賃財產)的維修與保養由____方負責，一切維修保養費用均由____方承擔。

　　五、出租方與承租方的變更.在_____________(租賃財產)出租期間，出租方如將___________(租賃財產)所有權轉移給第三方，應告知承租方_______(租賃財產)所有權轉移的情況。

　　_____________(租賃財產)所有權轉移后，_____________(租賃財產)所有權取得方即成為本合同的當然出租方，享有原出租方享有的權利，承擔原出租方承擔的義務。

　　2.承租方如因工作上的需要，將_____________(租賃財產)轉讓給第三方承擔使用，必須事先征得出租方的同意。

　　取得____(租賃財產)使用權的第三方即成為本合同的當然承租方，享有原承租方的權利，承擔原承租方的義務。

　　六、違約責任.出租方的違約責任______________________________________________。

　　2.承租方的違約責任______________________________________________。

　　七、遇不可抗力而造成________(租賃財產)的損壞或滅失，經有關部門鑒定屬實，承租方及時向出租方說明情況，不負修復或賠償的責任。

　　八、其它________________________________________________________。

　　在本合同規定的租賃期屆滿前____日內，雙方如愿意延長租賃期，應重新簽訂合同。

　　租賃期間，合同雙方的任何一方均不得擅自修改或隨意廢除合同。

　　本合同中如有未盡事宜，須經合同雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，雙方各執一份;合同副本一式_________份，送_______________等單位各留存一份。

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　_________年_________月_________日

　　工程設備租賃合同篇8

　　出租方：(以下簡稱甲方)__________________________________________

　　承租方：(以下簡稱乙方)__________________________________________

　　根據《合同法》的有關規定，為明確甲、乙雙方的權利義務，按照平等互利、誠實信用的原則,經雙方協商一致，特簽訂本合同。

　　第一條：租賃物的名稱、數量、用途：

　　乙方租用甲方機械設備用于_________________________________________。

　　乙方租用甲方機械設備為：

　　設備型號數量產地編號現值租金/月

　　第二條：租賃期限

　　乙方自______年____月____日起租用甲方機械設備至______年_____月____日止。合同期滿乙方如需繼續租用，應在本合同期滿前十日內，與甲方重新簽訂合同。如未續簽合同也未退還機械設備，視甲方繼續租用機械，本合同除租賃期限變為不定期外，其他條款繼續生效，但甲方有權隨時終止租賃關系，并收回機械。

　　第三條：租金的計算和支付

______元(小寫______ 元)，按月計算，每月提前五天支付。對首月施工不足月的按月計算租金，末月施工超過25天(含25天)以足月計算租金，未超25天則按日計算租金，每日租金按月租金除以30天計算。

　　2、租賃期間原則上每天平均工作時間不超過小時(折合1個臺班)，每月累計不得超過___小時(甲方免收租金天數對應的臺班時間不計入累計時間)，確因工作所需超出____小時部分應視為加班，按超出工作小時數計收加班租賃費，每小時租金按月租金除以240小時計算。

　　3、如因乙方或工地施工方或天氣原因造成停工或者工作時間減少等原因，除非合同另有約定外，皆不影響租金的計算，乙方仍要依約支付租金。

　　4、租金付款方式為：①現金( );②現匯( )。甲方收到后開收款收據。

　　第四條：租賃機械的交貨和驗收

　　1、租賃機械在交貨地點，由甲方向乙方(或其代理人)交貨。因不能預見、不能避免并不能克服的客觀情況造成租賃機械延遲交貨時，甲方不承擔責任。

　　2、乙方應自收貨時及時在交貨地點檢查驗收租賃機械，同時將簽收蓋章后的租賃機械的驗收收據交給甲方。

　　3、如果乙方未按前款規定辦理驗收，甲方則視為租賃機械已在完整狀態下由乙方驗收完畢，并視同乙方已經將租賃機械的驗收收據交付給甲方。

　　4、如果乙方在驗收時發現租賃機械的型號、規格、數量和技術性能等有不符、不良或瑕疵等屬于甲方的責任時，乙方應在交貨當天，最遲不超過交貨日期三天內，立即將上述情況書面通知甲方，由甲方負責處理，否則，視為租賃機械符合本合同及附件的約定要求。

　　第五條：租賃機械的使用、維修、保養和費用承擔

　　1、租賃機械在租賃期內由乙方使用。乙方應負責日常燃油及輔油、維修、保養，使設備保持良好的使用狀態，費用由乙方承擔。維修一次需更換的零配件_______元以下由乙方負責承擔，在_______元以上由甲方負責承擔。

　　2、工作過程中乙方若不能對設備故障進行排除，應及時通知甲方進行維修。正常維修一般不超過三天，租金不予扣減。如超過三天，超出的天數不計算租金，但必須有甲方機手(操作手)的簽字認可。

　　3、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中，致使第三者遭受損失時，由乙方對此承擔全部責任。

　　4、租賃機械在安裝、保管、使用等過程中發生的一切費用、稅款，均由乙方承擔。

　　5、機械租賃期間，乙方未征得甲方的書面同意不得轉移工作地點。

　　第六條：租賃機械的運輸方式及運費的承擔

　　1、乙方指定運輸方式為：①汽運( );②鐵運( )。

　　乙方租賃甲方機械，如租期不足個月，乙方承擔雙程(進場景返程)運費，如租期在個月以上，則租賃機械的進退場的運費由甲、乙雙方各承擔一半，即進場費由乙方承擔，退場費用由甲方承擔。

　　第七條：甲方的權利和義務

　　1、甲方按約定交付租賃機械，并在租賃期限內保證租賃物符合約定用途。

　　2、甲方應保證租賃物在租賃期限不被第三人主張權利。

　　3、甲方為租賃機械配備操作手____名，其每人工資_____元/月，由_____方負責承擔，并負責安排操作手的食宿，其食宿費用由_____方負責承擔。機械操作手不承擔施工技術責任，但必須服從乙方的管理，遵守乙方的規章制度，按乙方的要求進行施工。

　　4、乙方支付全部的'租金后，甲方應提供在其所在地開具的的應稅發票。

　　第八條：乙方的權利和義務

　　1、乙方必須按合同約定支付租金。

　　2、在租賃期間，本合同所列租賃機械的所有權屬于甲方。乙方對租賃機械只有使用權，沒有所有權。乙方在占有、使用租賃機械期間，非因甲方原因導致的風險和責任(如查封、扣押、被盜、被損毀、滅失或乙方包括工地施工方指揮有誤等)由乙方負全部責任(被盜、被損毀、滅失的應按機械的購買價格予以賠償)。租賃期間發生的人身傷害事故應由乙方承擔全部賠償責任。

　　3、乙方有權按約定的方法、地點和租賃物的性質使用租賃物。設備進退場時，乙方應提供無償的人工機械服務，退場時必須給甲方簽署設備退場證明。若乙方未履行簽字手續，退場時間則以機械操作手或運輸單位(運輸司機)確認的退場時間為準。

　　4、乙方在租賃期間應妥善保管租賃物，未經甲方書面同意，乙方不得在租賃物上增加或拆除零部件。

　　5、在租賃期間，乙方如將租賃機械轉租給第三人，必須征得甲方書面同意。

　　6、乙方不得以任何理由對設備進行抵押，否則造成的全部后果由乙方承擔。

　　7、未經甲方書面同意，乙方不得借款給甲方機械操作手，否則甲方概不認可。

　　第九條：違約責任

　　1、在租賃期間，如租賃物被第三人主張權利，甲方應承擔因此給乙方造成的全部損失。

　　2、乙方必須按合同約定支付租金，否則，甲方有權停機待款，但停機期間仍然計算租金。如乙方付款后繼續租(使)用，停機期間所造成的損失均由乙方負責。

　　3、在租賃期間，乙方如未征得甲方書面同意將租賃機械轉租給第三人，甲方除有權直接解除合同，要求乙方支付轉租期間的租金外，還有權要求乙方承擔轉租期間租金20%的違約金。

　　4、未經對方同意，任何一方不得中途變更或違法解除本合同;任何一方若有違反，都應向對方償付本合同總租金額____%的違約金。

　　5、乙方未按合同約定支付租金時，甲方有權采取下列措施：

　　(1)要求乙方及時付清租金和其他費用，并由乙方每逾期一日按所欠租金萬分之五支付違約金，直至全部支付完畢。如違約金不足以賠償甲方的實際損失，則乙方應按實際損失向甲方承擔賠償責任;

　　(2)乙方如逾期五日仍未付清所欠租金，甲方有權終止本合同，乙方應歸還租賃機械，否則應賠償給甲方造成的一切損失(包括返程運費)。

　　第十條：爭議的解決

　　凡因履行本合同所發生的或與本合同有關的一切爭議，甲、乙雙方應通過友好協商解決;如果協商不能解決，由甲方所在地法院裁決。如因乙方欠付租金而產生糾紛，則甲方所聘律師費、交通費、食宿費等費用皆由乙方承擔。

　　第十一條：未盡事宜，雙方另行協商解決，本協議一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　出租方(甲方)：承租方(乙方)：

　　委托代理人：委托代理人：

　　地址：地址：

　　工程設備租賃合同篇9

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　為了確保挖機在租賃過程中正常運行，經甲乙雙方就挖機租賃有關事宜進行協商，特簽訂本合同。

　　一、甲方的權力和義務

　　1、甲方承擔挖機的柴油消耗和隨機配備工作人員的食宿，以及設備的保管。

　　2、甲方提供作業任務。

　　3、甲方負責挖機作業全面管理，合理制定施工計劃。

　　二、乙方的權力和義務

　　1、提供8成新以上的挖機一臺，機械操作手兩名，確保車況正常，如因機械故障，月度內維修保養時間不得超除三天，若有超出甲方保留處罰的權力。

　　2、乙方自理挖機的維修配件和輔油開支，以及業務往返的差旅費用。

　　3、乙方應服從甲方的合理安排，真正做到安全高效，自理施工過程中自身人為造成的安全責任。

　　三、租賃期間作業時間規定：

　　租賃期間挖掘機的作業時間聽從現場安排，工地視24小時均為工作時間，作業人員保證隨叫隨到。

　　四、進退場費用規定

　　甲方租賃乙方挖掘機期限不足2個月的，進出場費用由甲方承付;達到2個月以上的進場費由甲方承付，乙方負責出場費用。

　　五、租金計算

　　1.合同宗旨為月度租賃，但是為更好的充分利用和管理，按天計算。用挖斗的__元月，用破碎錘的__元月。

　　2.每月按27天計算，挖斗每天為__元天，破碎錘__元天。

　　3.天的計算。

　　甲方沒有工作面，正常計日工，工長開據任務單。甲方有工作面，由于乙方的原因，不能作業的，一天內耽誤2小時以內的`，不做扣除，工長出具任務單。耽誤超過2小時在5小時以內的，扣除半天，按半天計算，工長出具任務單。如超出5小時，但又能及時工作的，有工長視工作情況而定。一天的開始從凌晨6點開始計算到次日凌晨6點。

　　六、租賃費用的計量與支付

　　計量。挖掘機司機每天從工長出開據任務單，每月25日前拿任務單到合同部開出結算單，然后到材料部、機械部、工區主任簽字。

　　七、安全責任及設備保管

　　1、甲方必須提供安全的施工環境，正確指揮施工，如乙方覺得施工環境太差，工作難度太大，作業很不安全，可停止施工，待消除不安全因素后再施工。如甲方強行施工，造成設備及人員傷亡，甲方全部承擔賠償。

　　2、如出現甲乙雙方事先沒有預測的事故發生，造成設備損壞和人員傷亡，甲方承擔責任。

　　3、屬乙方挖機手責任，造成設備損失和人員傷亡由乙方承擔責任。

　　4、乙方責任人員必須聽從安排，積極、主動配合甲方責任人員的指揮，優質高效完成每天的工作，并遵守甲方的作業時間和規章制度。

　　5、挖機在租賃中如出現被盜或人為破壞甲方負責賠償。

　　八、綜上所述，甲、乙雙方互相遵守，確保施工正常進行。本合同一式貳份，甲、乙雙方各執一份，自簽字之日起生效，每份都具有同等法律效力。

　　甲方：_________乙方：_________

　　法定代表人：_________法定代表人：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程設備租賃合同篇10

　　尊敬的審判長、審判員：

　　四川法銀律師事務所受岳陽設計院及成都分院的委托，指派我們擔任岳陽設計院及成都分院的代理人。現發表如下代理意見：

　　一、被上訴人的請求已超過訴訟時效

　　1.《民法通則》第136條規定：拒付或延付租金的訴訟時效期間為一年。本案“候連書”承諾支付租金的時間為20xx年5月中旬。然而，被上訴人于20xx年7月才向法院提起訴訟。其請求已超過一年的訴訟時效期間。

　　2.被上訴人從未提交任何關于訴訟時效中止、中斷和延長的證據。

　　3.一審判決“審理查明”部分，沒有任何關于訴訟時效延續的事實依據;然而，在“本院認為”部分，卻直接以“原告亦向被告主張了其權利”作為“基礎事實”，認定訴訟時效連續。這里，所謂的“基礎事實”，完全是“憑空而來”的。

　　據此：即使上訴人與被上訴人之間存在欠付租金的關系，被上訴人的請求也已經超過訴訟時效，喪失勝訴權。

　　二、上訴人與被上訴人之間沒有租賃合同關系

　　1.成都分院《營業執照》載明的“成立時間”為20xx年12月12日，而《機械設備租賃合同》(下稱《租賃合同》)的簽訂時間為20xx年7月5日。簽訂合同時，成都分院根本就沒有成立。絕不可能以成都分院的名義與被上訴人簽訂《租賃合同》。

　　2.《租賃合同》最后一條明確約定“經雙方加蓋公章后正式生效”，這屬于附生效條件的合同。因成都分院當時還沒有成立，《租賃合同》就不可能有成都分院的公章。合同所附條件不成就，合同當然不生效。

　　3.候聯界確系岳陽設計院成都分院的負責人，但是，并不是候聯界的所有行為，都應由岳陽設計院承擔責任。只有其“在職務范圍內”的行為，才能由岳陽設計院承擔責任。

　　4.岳陽設計院的經營范圍是“工程設計”，租賃空壓機的用途屬于“工程施工”范疇。因此，即使候聯界有租賃空壓機的行為，也不屬于“在職務范圍內”的行為。其責任不應當由岳陽設計院承擔。

　　5.建設工程領域，普遍存在借用資質的現象。候聯界除在使用岳陽設計院的資質外，還借用了“四川廣安智豐建設工程有限公司”(下稱“廣安智豐公司”)的資質。而且廣安智豐公司具有“施工資質”。憑什么認定，候聯界的簽字行為就代表岳陽設計院，而不是代表“廣安智豐公司”呢?

　　三、上訴人與被上訴人之間沒有實際履行《租賃合同》

　　1.一審判決認定：上訴人與被上訴人之間實際履行合同的依據是“候連書、候穎淵是岳陽設計院的職工”。

　　針對這一問題，二審法官當庭詢問了被上訴人的經辦人秦光明。

　　法官問：“候連書是不是岳陽設計院的職工?”

　　秦光明答：“不知道是不是岳陽設計院的職工，只知道是候連界的親兄弟”。

　　被上訴人的經辦人至今都仍不知道“候連書”是否是岳陽設計院的職工。一審法院憑什么認定候連書是岳陽設計院的職工呢?

　　然而，被上訴人的.代理人仍稱“候連書是岳陽設計院的職工”屬于是“眾所周知”的事實，想以此逃避其舉證責任。

　　2.《租賃合同》第6條約定：設備進出場時，要簽進出場單。被上訴人并沒有提供與上訴人之間的設備進出場單。

　　另外，與協議履行相關的證據，還包括已支付的部分租金、進出場拖車費、汽油費、機械手人工費、設備維修費等諸多憑證。岳陽設計院從來沒有支付過這些費用。誰支付的這些費用，誰才與被上訴人之間具有實際履行租賃合同的關系。

　　3.被上訴人主張：其與上訴人之間存在實際履行合同的關系。被上訴人應當承擔舉證責任。如果不能舉證，則應當承擔不利的后果。

　　四、涉案設備的承租人應當是“廣安智豐公司”

　　1.白鶴灘電站支洞配套工程(二工區)的勞務承包人是“廣安智豐公司”。這有廣安智豐公司與業主方簽訂的《勞務合同》、《民工工資保證合同》為證。《勞務合同》、《民工工資保證合同》的簽章處反映“候連書”系廣安智豐公司的委托代理人。

　　2.“候連書”與廣安智豐公司簽訂的《內部承包協議》，更明確了候連書借用廣安智豐公司資質承攬項目的事實。因此，“候連書”的簽字，只能是代表廣安智豐公司，而不能代表岳陽設計院。

　　3.一審法院僅僅因為被上訴人將設備交給了“候連書”，就以此推定“候連書”是岳陽設計院的職工。按此邏輯推理：如果被上訴人將設備交給了一審法院，那么，一審法院是否就是岳陽設計院的分支機構了呢?顯然，這種推理是十分荒謬的。

　　綜上所述：

　　1.白鶴灘電站二工區是廣安智豐公司承包的施工項目。候連書是廣安智豐公司的委托代理人和實際施工人，也是本案租賃物的實際使用人。

　　2.候連書及侯穎淵并非岳陽設計院或成都分院的員工。二人的簽字行為，只能代表廣安智豐公司，而不是代表岳陽設計院或成都分院，其責任也只能由廣安智豐公司承擔。

　　3.被上訴人的請求已超過訴訟時效期間。

　　此致

　　遂寧市中級人民法院

　　四川法銀律師事務所

　　杜正武付賢禹律師

　　二〇一三年一月十五日

　　工程設備租賃合同篇11

　　甲方(承租方)：___________________

　　乙方(出租方)：___________________

　　根據《中華人民共和國民法典》等有關法律、法規的規定，甲乙雙方在平等互利、合作共贏的基礎上，就甲方場地及設施租賃給乙方使用的事宜，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：租賃期限租賃期限為：自____年____月____日起至____年____月____日止。活動完畢撤場。

　　第二條、租賃場地與設備

　　1、租賃場地位置位于，合計：___________________元

　　2、租賃標的物包括：____________________________________

　　第三條：付款方式

　　1、合同簽訂后，甲方支付乙方定金(合同金額的.50%)，￥大寫人民幣：___________________以給乙方。項目完畢后，甲方向乙方一次性支付合同余款，￥元(大寫人民幣：___________________)，不得超過三日，此合同從雙方簽定之日起生效。

　　2、收款人資料開戶銀行：___________________

　　戶名：___________________

　　賬號：___________________

　　3、甲方支付乙方款項時，請認準乙方公司收據，并將收據或發票妥善保管。甲方若在無乙方收據或發票情況下支付了款項，按未付款處理。

　　第四條、甲方責任：甲方按約定的付款方式向乙方付款，逾期未付的金額按每天萬分之五賠付滯納金。

　　第五條、乙方責任：乙方應按本合同規定的時間和地點將上述設備安裝、調試好，確保活動期內正常使用。

　　第六條、未盡事宜：雙方協商解決。協商解決的方案作為本合同的附件，與本合同具有同等法律效力，合同一式兩份，雙方各執一份，雙方代表簽字生效。任何一方不得隨意取消合同。

　　甲方：___________________乙方：___________________

　　簽約代表：______________簽約代表：________________

　　____年____月____日____年____月____日

　　工程設備租賃合同篇12

　　甲方：_________(以下簡稱：出租方)

　　乙方：_________(以下簡稱：承租方)

　　根據《中華人民共和國合同法》及有關規定，為明確設備租費雙方的權利和義務，經雙方協商，待訂立本合同，以便共同遵守：

　　第一條設備名稱、型號、規格及數量

　　第二條租賃期限

　　_________年_________月_________日至_________年_________月_________日止。合同期滿如需要繼續租用，應在本合同期滿前十五日內，重新簽訂合同或辦理續租手續，否則出租方有權將設備另行安排。

　　第三條工程項目，工作內容和施工地點

　　3.1.工程項目：_________

　　3.2.工作內容：_________

　　3.3.施工地點：_________

　　第四條租賃方式及所有權

　　4.1.租賃方式：本設備的租賃由出租方配備操作人員。負責設備的操作和維護保養工作。

　　4.2.租賃設備的所有權：合同附件所列租賃設備的所有權屬于出租方，承租方對租賃機械只享有租賃期間的使用權，沒有設備的所有權。

　　4.3.未經出租方同意，承租方不得在設備上隨意增加或減少部件，也不得以任何理由對設備進行抵押，否則由此造成的全部后果由承租方承擔。

　　第五條租賃價格計費時間及租費的簽認

　　5.1.租賃價格：本設備按每月_________元(大寫：_________)收取租賃費，以后使用時間，按三十個日歷天數計算壹個月租費，最后使用時間，不足整月部分按每日歷天_________元收取租賃費。

　　5.2.租賃計費起止時間

　　5.2.1._________年_________月_________日為本次設備租賃的計費開始時間，如果設備到達工地后承租方仍不開工，租賃時間照常計算

　　5.2.2.在機械租賃期間，因承租方原因或自然原因造成的機械停工，也按日歷天數照常計算，承租方未按合同規定期限預付租費而停機，也按日歷天數照常計算機械租賃計費時間。

　　5.2.3.機械退租時，承租方必須向出租方發出書面通知，出租方接到書面通知并認可的退租日期為本次的計費結束時間。

　　5.3.運轉時間及租費有簽認：機械到達工地之日屬出租方原因若不能發電施工不作計費，承租方必須辦理到達日期的簽收手續。租賃計費時間開始后，雙方每月簽認一次機械租賃費。最后一次為退租之日。

　　5.4.機械的進退場費：機械的進出場運輸由出租方負責辦理，承租方協助裝卸車。機械的進出場費全部由承租方承擔。

　　第六條付款方式

　　6.1.設備發運之前，承租方須先預付給出租方一個月的租費_________(大寫_________元整)及設備返程運費_________(大寫_________)共計_________。

　　6.2.以后按每月預付一次租費，每次要在上次預付租金所能租用機械到期前五日預付下一個月租費。

　　第七條雙方義務和責任

　　7.1.出租方的義務和責任

　　7.1.1.密切配合承租方的施工生產，滿足承租方施工要求。服從承租方施工人員的施工安排，但有權拒絕承租方的違章指揮。

　　7.1.2.負責配備設備操作，維護人員，負責設備的操作，日常維護保養和故障的處理，確保機械技術狀態完好。如因故障造成單次連續停機超過三天以上，則超過的天數不收臺班費。

　　7.1.3.負責操作人員的工資及設備維修配件

　　7.1.4.與承租方共同辦理機械設備的租費簽認工作。

　　7.2.承租方的義務和責任

　　7.2.1.負責工作期間租賃機械和操作司機的安全，嚴禁違章指揮，如違章指揮造成機械化和人員的損傷，承租方承擔一切責任損失。

　　7.2.2.免費提供出租方操作司機的食宿。承擔司機加班費及施工補助。

　　7.2.3.負責租賃設備的`進場簽認及每月租費的簽認工作，負責租費的及時支付。

　　7.2.4.負責租賃期間設備保護及看守，確保發電機安全。

　　7.2.5.提供合格的燃油及潤滑油。因燃油不合格，司機有權不加油，造成的停機損失由承租方承擔。

　　7.2.6.租賃期間，如出租方購買零配件及材料，承租方應提供交通方便，所需資金在承租方掛支，在租費中抵扣。

　　7.2.7.負責租賃機械進出場運費，負責運輸安全，承擔運輸費用及保險費。

　　第八條租賃機械的毀損和滅失

　　8.1.承租方承擔在租賃期內發生的承租方責任租賃機械的毀損(正常損耗不在此內)和滅失的風險。由不可抗力的原因不能履行合同或造成損失時雙方根實際情況協商解決。

　　8.2.在租賃機械發生毀損和滅失時，承租方應立即通知出租方，出租方有權選擇下列方式之一，由承租方負責處理并承擔其一切費用。

　　8.2.1.將租賃機械復原或修理至完全能正常使用的狀態。

　　8.2.2.更換與租賃機械同等型號，性能的部件或配件使其能正常使用。

　　8.2.3.當租賃機械毀損功滅失至無法修理的程度時，承租方應按合同附件一之規定的損失賠償金額，賠償出租方。

　　第九條違約責任

　　9.1.承租方延遲支付設備進場費或者延遲預付機械租費時，出租方設備將延遲進場功停機。

　　9.2.未經對方書面同意，任何一方不得中途變更或解除合同，任何一方違反本合同約定，都應向對方償付本合同總租金20%的違約金。

　　9.3.承租方如不按期支付租費或違反本合同的任何條款時，出租方有權采取下列措施：

　　9.3.1.要求承租方及時付清租費和其他費用，并要求承租方賠償出租方的損失。

　　9.3.2.終止本合同，收回租賃設備，并要求承租方賠償出租方的一切損失。

　　第十條本合同的附件

　　本合同的附件是本合同不可分割的組成部分，與本合同正文具有同等法律效力。本合同附件包括租賃合同附件一，租賃機械發運及到達簽認收據，雙方簽認的機械租賃費。及雙方通過協商做出的補充規定。

　　第十一條爭議解決

　　本合同如發生爭議，當事人雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方均可請業務主管機關調解，也可向人民法院起訴。

　　第十二條本合同簽字，蓋章生效，合同一式四份，雙方各持二份。

　　出租方(蓋章)：_________承租方(蓋章)：_________

　　負責人(簽字)：_________負責人(簽字)：_________

　　_________年____月____日_________年____月____日

　　工程設備租賃合同篇13

　　甲方 (承租方)：

　　乙方 (出租方)：

　　機械名稱及型號：

　　簽定日期：年月日

　　合同編號：

　　根據《中華人民共和國民法典》，按照平等互利、自愿的原則，經雙方協商一致，就工程機械租賃有關事項達成協議，簽定本合同，雙方愿共同遵守、履行：

　　一、合同標的約定

　　自年月日起，至年月日止，甲方因施工需要，承租乙方下列設備，雙方約定租金每月(大寫)：元(￥： )每月按30天計算，租期不足一個整月的，按實際天數計算，每天租金按月租金除以30計算。

　　二、雙方的權利和義務

　　1、甲方按期付給乙方租金，對機械有監督使用權，在符合合同約定或國家規定的.情況下，乙方必須服從甲方人員管理、聽從安排和調配，積極配合甲方施工需要如因不聽從甲方人員調遣，造成甲方誤工或引發質量問題，乙方應承擔相應責任

　　2、甲方只負責乙方機械的燃油費用，其他各種費用由乙方自己承擔

　　3、因甲方施工人員指揮不當或者其他原因造成的安全事故，由甲方承擔安全責任因乙方人員操作不當、粗心大意或者其他原因造成安全事故，由乙方承擔安全事故的責任

　　4、乙方必須保證機械性能良好，并配備足夠的、具有相應操作資質證書的操作人員操作機械甲方負責安排乙方人員的食宿，生活用品自備

　　5、乙方機械收工時必須停放在甲方指定位置，甲方負責乙方機械的停車安全，承擔機械被偷盜的責任

　　6、合同存續期間，甲方無權把機械設備轉租第三方乙方也不得把機械設備另租第三方

　　7、甲方根據工程進展和需要，有權決定機械租賃期限、終止或續簽本本合同，但必須提前三天通知對方

　　8、工程結束、租賃期滿，結清租賃費用前，乙方應向甲方提供國家正規稅務發票或由甲方代扣稅金。

　　三、運輸方式及費用承擔

　　機械進場時，甲方支付乙方單程進場運費元，退場費用由乙方自己負擔。

　　四、其他約定事項

　　1、乙方應充分利用雨天或工程施工間隙維修、保養機械。設備的正常維修正常時間，每月累計不超過天(含天),甲方照付租金，超過天，甲方不再承擔維修時間的臺班費用，因耽誤時間而引發的機械費用，從乙方租金中扣除

　　2、連續下雨天(含天)，計機械租賃費超出天，不能正常使用機械的，不再計算租賃費用，從當月租賃費用中扣除

　　3、每天應扣除的租金按月租金除以30天除計算

　　4、

　　5、

　　六、合同生效方式

　　此合同一式二份，當事人雙方各執一份，其他未盡事宜，雙方應憑著協商的原則在國家法律、法規框架內處理。此合同雙方簽字認可后生效。

　　甲方(簽字)：

　　乙方(簽字)：

　　法定代表人：

　　委托代理人：

　　年月日

　　工程設備租賃合同篇14

　　甲方：乙方：

　　本著互惠互利原則，經雙方協商，就甲方租賃乙方工程機械達成以下一致意見：

　　一、租賃設備如下;

　　二、計算支付

　　1、租賃費用租金按月支付，每月號為結算支付日期，所結算和支付的費用為上月的租賃費用，甲方以轉賬形式結算支付乙方租賃費用，乙方提供發票。 2、結算時，乙方憑甲方機械管理部門提供的.機械運轉記錄和罰款記錄到合同部進行結算。

　　3、設備進場、退場費用由乙方承擔，甲方不予支付。

　　三、甲方負責燃油費用和機械操作員食宿，乙方負責其他全部機械日常費用。四、乙方必須配備兩名機械操作手24小時聽從安排，乙方機械必須保證保險手續齊全(含司機保險)，乙方機械操作人員在安全的情況下服從甲方指揮調配，并按甲方指定位置停放，否則出現一切機械安全事故由乙方全權負責(例如油料丟失，機械扳手部件丟失等)。如有不聽從安排的，每次事情節扣除相應租金。五、在施工過程中甲方發現乙方因機械性能不好，影響正常施工時，甲方有權要求乙方調換機械或將所租用機械退租。機械每月維修時間累計不能超過2天，超出兩天扣除超出天數租金。

　　六、因地震、降雨、災害天氣造成停工三天以上，甲方按天扣除租賃費用。七、施工期間，由于乙方原因造成的安全事故由乙方承擔全部責任。八、本合同一式三份，甲方兩份，乙方一份。九、補充：

　　甲方：乙方：法人代表：法人代表：委托代理人：委托代理人：日期：賬號開戶行：

　　聯系人電話：

　　日期：年月日

【工程設備租賃合同】相關文章：

設備租賃合同07-04