承攬合同書【推薦】

　　隨著法律知識的普及，我們用到合同的地方越來越多，簽訂合同是為了保障雙方的利益，避免不必要的爭端。那么大家知道合同的格式嗎？以下是小編收集整理的承攬合同書，希望對大家有所幫助。

承攬合同書1

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議：

　　第一條工程名稱：三合村15#、16#樓鋁百葉窗安裝制作工程。

　　第二條承包范圍：加工、制作、安裝、售后服務。

　　第三條工期要求：根據甲方需求進行，乙方配合甲方施工進度不得耽誤工期。

　　第四條承包方式：包工包料。

　　第五條甲方提供：現場機械設備，技術人員配合指導、水電。

　　第六條質量要求：鋁百葉窗的顏色(白色)鋁型材壁厚為1.0mm按乙方提供給甲方的樣品為準。

　　第七條使用標準及規范：根據國家有關百葉窗戶標準及組裝有關規范

　　第八條計價原則：雙方根據窗戶圖紙和實際制作面積結算，鋁百葉窗安裝費、加工費合計每平米單價382元，工程量約15#樓673平米、 16#樓約540平米，工程造價約人民幣46萬元。具體以實際數量結算，多退少補。

　　第九條付款方式：

　　1.乙方進場安裝甲方付乙方50%工程款。

　　2.安裝完成甲方付乙方30%的`工程款。

　　3.驗收合格后甲方付清乙方工程余款。

　　4.以上價款以含稅金。

　　第十條保修：保修期為一年。

　　第十一條竣工驗收：竣工驗收時由乙方通知甲方，甲方負責通知有關人員進行驗收。

　　第十二條結算方式：現金結算。

　　第十三條索賠：乙方如不按甲方要求按時完工造成的一切損失由乙方負

　　責。乙方施工造成的質量事故、返工費用由乙方負責。乙方在施工工程中發生一切傷亡事故和相關后果責任都由乙方自行承擔，甲方概不負責。因甲方原因未按所定合同付款造成的工程進度延誤工期或停工的相關后果由甲方付全責。

　　第十四條備注：以上價款已包含保險金，乙方自行給自己的施工人員購買人身意外保險。

　　第十五條附則：1.本合同未盡事宜，經雙方協商解決，如不能協商解決，由法院裁決。

　　2.本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，均有同等法律效益。

　　甲方(蓋章)：_________

　　乙方(蓋章)：_________

　　負責人簽字：_________

　　負責人簽字：_________

　　___年___月___日

　　___年___月___日

承攬合同書2

　　甲方: (委托方)

　　乙方: (承攬方)

　　經甲乙雙方協議，就有關承攬加工事宜，擬結本合同，以茲雙方信守。

　　一、 產品名稱及加工數量。

　　名稱：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數量：附加工圖紙36份，按圖紙數量要求加工。以上產品由甲方委托乙方才承攬加工。

　　二、 相關事宜:

　　1、 由甲方提供相應產品的原材料至乙方指定加工場所。 乙方按產品圖紙規定要求進行加工，其產品質量必須符合技術文件規定要求。

　　2、甲方委派質檢代表跟蹤乙方加工過程及時解決質疑問題。 乙方加工過程的切削余料由甲方回收。 產品出廠的運輸費用由乙方承擔，(甲方提供適當的運輸車輛及司機，乙方承擔油料耗費及搬運事宜)

　　3、 產品出廠前由甲方委派代表按圖紙規定要求全面驗收，其不合格損失由乙方承擔。

　　4、 加工后的變形度由乙方按圖紙要求校正。

　　三、 時間要求：

　　自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內全部按數完成該批產品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時，必須提前通知對方，協商解決。

　　四、 加工費用：

　　該項目合同總體加工費用20萬元，由甲方承擔增值稅務，甲乙雙方不得中途變更。

　　五、 付款方式：

　　乙方交付產品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質量保證金至業主最終驗收合格后，甲方在一個月內全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的'違約金。

　　六、 其他事宜：

　　本合同在履行過程中發生爭議時，由甲方協商解決，如雙方達不成協議，可提交仲裁機構解決。

　　在合同中的未盡事宜，雙方可共同協商補充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份。

　　甲方： 蓋章：

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　已方： 蓋章:

　　簽約人： 職務： 電話號碼：

　　時間： 年 月 日

承攬合同書3

　　訂立合同雙方：

　　承攬方：__________________

　　定作方：__________________

　　定作方委托承攬方加工________________，經雙方充分協商，特訂立本合同，以便共同遵守。

　　第一條 加工成品：

　　┌─────┬─────┬──────┬───────┬──────┐

　　│品 名│規 格│單 位 │數 量 │備 注 │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　├─────┼─────┼──────┼───────┼──────┤

　　│ │ │ │ │ │

　　└─────┴─────┴──────┴───────┴──────┘

　　第二條 加工成品質量要求加工定作物品，需要封存樣品的，應當由雙方代表當面封簽，并妥為保存，作為驗收的依據）

　　第三條 原材料的提供辦法及規格，數量，質量１．用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規定選用原材料，并接受定作方檢驗。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規定的原材料而影響定作物的質量時，定作方有權要求重作，修理，減少價款或退貨。２．用定作方原材料完成工作的，合同應當明確規定原材料的消耗定額。定作方應按合同規定的時間，數量，質量，規格提供原材料。承攬方對定作方提供的原材料要按合同規定及時檢驗，不符合要求的，應立即通知定作方調換或補齊。承攬方對定作方提供的原材料不得擅自更換，對修理的物品不得偷換零部件。３．原材料等物品交（提）日期計算，參照第七條規定執行。）

　　第四條 技術資料，圖紙提供辦法１．承攬方在依照定作方的要求進行工作期間，發現提供的圖紙或技術要求不合理，應當及時通知定作方；定作方應當在規定的時間內回復，提出修改意見。承攬方在規定的時間內未得到答復，有權停止工作，并及時通知定作方，因此造成的損失，由定作方賠償。２．承攬方對于承攬的工作，如果定作方要求保密，應當嚴格遵守，未經定作方許可不得留存技術資料和復制品。３．定作方應當按規定日期提供技術資料，圖紙等。）

　　第五條 價款或酬金價款或酬金，按照國家或主管部門的規定執行，沒有規定的由當事人雙方商定。）

　　第六條 驗收標準和方法１．按照合同規定的質量要求，圖紙和樣品作為驗收標準。２．定作方應當按合同規定的期限驗收承攬方所完成的工作。驗收前承攬方應當向定作方提交必需的技術資料和有關質量證明。對短期檢驗難以發現質量缺陷的定作物或項目，應當由雙方協商，在合同中規定保證期限。保證期限內發生問題，除定作方使用或保管不當等原因而造成質量問題的以外，由承攬方負責修復或退換。３．當事人雙方對承攬的定作物和項目質量在檢驗中發生爭議時，可由法定質量監督檢驗機構提供檢驗證明。）

　　第七條 交（提）貨的時間和地點１．交（提）定作物期限應當按照合同規定履行。任何一方要求提前或延期交（提）定作物，應當在事先與對方達成協議，并按協議執行。２．交（提）定作物日期的計算：承攬方自備運輸工具送交定作物的，以定作方接收的戳記日期為準；委托運輸部門運輸的，以發運定作物時承運部門簽發戳記日期為準；自提定作物的，以承攬方通知的提取日期為準，但承攬方在發出提取定作物的通知中，必須留給定作方以必要的途中時間；雙方另有約定的，按約定的方法計算。）

　　第八條 包裝要求及費用負擔

　　第九條 運輸辦法及費用負擔

　　第十條 結算方式及期限

　　第十一條 其他如：１．根據國家有關規定，定作方可向承攬方交付定金。定金數額由雙方協商確定。定作方不履行合同的，無權請求返還定金。承攬方不履行合同的，應當雙倍返還定金。２．根據國家有關規定，經當事人雙方約定，定作方可向承攬方給付預付款。承攬方不履行合同的，除承擔違約責任外，必須如數返還預付款。定作方不履行合同的，可以把預付款抵作違約金和賠償金；有余款的可以請求返還。等等。）

　　第十二條 承攬方的違約責任：

　　一、未按合同規定的質量交付定作物或完成工作，定作方同意利用的，應當按質論價；不同意利用的，應當負責修整或調換，并承擔逾期交付的責任；經過修整或調換后，仍不符合合同規定的，定作方有權拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。

　　二、交付定作物或完成工作的數量少于合同規定，定作方仍然需要的，應當照數補齊，補交部分按逾期交付處理；少交部分定作方不再需要的，有權解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。

　　三、未按合同規定包裝定作物，需返修或重新包裝的，應當負責返修或重新包裝，并承擔因此而支付的費用。定作方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應當償付定作方該不合格包裝物低于合格包裝物的價值部分。因包裝不符合同規定造成定作物毀損，滅失的，由承攬方賠償損失。

　　四、逾期交付定作物，應當向定作方償付違約金________元；（合同中無具體規定的，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定，按逾期交付部分的價款總額計算，向定作方償付違約金）以酬金計算的，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的`千分之一償付違約金。

　　未經定作方同意，提前交付定作物，定作方有權拒收。

　　五、不能交付定作物或不能完成工作的，應當償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值的_____％（１０％--３０％幅度）或酬金總額的_____％（２０％--６０％幅度）違約金。

　　六、異地交付的定作物不符合合同規定，暫由定作方代保管時，應當償付定作方實際支付的保管，保養費。

　　七、實行代運或送貨的定作物，錯發到達地點或接收單位（人），除按合同規定負責運到指定地點或接收單位（人）外，并承擔因此多付的運雜費和逾期交付定作物的責任。

　　八、由于保管不善致使定作方提供的原材料、設備、包裝物及其它物品毀損、滅失的、應當償付定作方因此造成的損失。

　　九、未按合同規定的辦法和期限對定作方提供的原材料進行檢驗，或經檢驗發現原材料不符合要求而未按合同規定的期限通知定作方調換，補齊的，由承攬方對工作質量，數量承擔責任。

　　十、擅自調換定作方提供的原材料或修理物的零部件，定作方有權拒收，承攬方應賠償定作方因此造成的損失。如定作方要求重作或重新修理，應當按定作方要求辦理，并承擔逾期交付的責任。

　　第十三條 定作方的違約責任：

　　一、中途變更定作物的數量、規格、質量或設計等，應當賠償承攬方因此造成的損失。

　　二、中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價款總值的____％（１０％--３０％幅度）的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金總額的__________％（２０％---６０％的幅度）違約金。

　　三、未按合同規定的時間和要求向承攬方提供原材料、技術資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準備工作，承攬方有權解除合同，定作方應當賠償承攬方因此而造成的損失；承攬方不要求解除合同的，除交付定作物的日期得以順延外，定作方應當償付承攬方停工待料的損失。

　　四、超過合同規定期限領取定作物的，除按本條第五款規定償付違約金外，還應當承擔承攬方實際支付的保管、保養費。定作方超過領取期限六個月不領取定作物的，承攬方有權將定作物變賣，所得價款在扣除報酬、保管、保養費后，退還給定作方；變賣定作物所得少于報酬、保管、保養費時，定作方還應補償不足部分；如定作物不能變賣，應當賠償承攬方的損失。

　　五、超過合同規定日期付款，應當比照中國人民銀行有關延期付款的規定向承攬方償付違約金；以酬金計算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。

　　六、無故拒絕接收定作物，應當賠償承攬方因此造成的損失及運輸部門的罰款。

　　七、變更交付定作物地點或接收單位（人），承擔因此而多支出的費用。

　　第十四條 不可抗力：在合同規定的履行期限內，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔違約責任，但應當采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規定的履行期限以外發生的，不得免除責任；在定作方遲延接受或無故拒收期間發生的，定作方應當承擔責任，并賠償承攬方由此造成的損失。

　　第十五條 糾紛的處理：加工承攬合同發生糾紛時，當事人雙方應協商解決；協商不成時任何一方可向合同管理機關申請調解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　本合同自一九____年____月____日起生效，合同履行完畢即失效。本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應由雙方共同協商，作出補充規定，補充規定與本合同具有同等效力。

　　本合同正本一式二份，定作方和承攬方各執一份；合同副本一式____份，交_______（如經簽證或公證，則應送簽證機關或公證機關）各留存一份。

　　定作方：____________________（蓋章）

　　代表人：____________________（蓋章）

　　地址：________________________________

　　電話：________________________________

　　開戶銀行：____________________________

　　帳號：______________________________

　　承攬方：__________________________（蓋章）

　　代表人：__________________________（蓋章）

　　地址：_________________________

　　電話：_________________________

　　開戶銀行：_____________________

承攬合同書4

　　別墅裝修合同樣本 發包方：_____(以下簡稱“甲方”)與承包方：_____(以下簡稱“乙方”)為維護雙方的權益，根據現行的法律、法規和規章，結合本工程的具體情況，簽訂本合同，并遵照執行。

　　第一章 合同背景

　　第一條 施工地點位于_____市_____區_____路_____弄_____號_____室，(以下簡稱“該房屋”)。該房屋竣工驗收合格，并已交付使用。

　　第二條 甲方委托乙方施工，使房屋安全、衛生、美觀、適于居住、方便生活、令人心情愉悅。

　　第二章 施工單位資格

　　第三條 乙方是經過工商行政管理機關核準登記的企業法人，通過最近一次企業年檢，具有經建設行政主管機關審定的從事民用建筑裝飾裝修工程的資質，資質等級符合本次施工的要求。乙方不具備營業資格或相應資質的，甲方有權終止本合同，乙方應當立即返還甲方已支付的費用，并賠償乙方損失。

　　第四條 本合同簽訂前，乙方應向甲方出示《營業執照》、《資質證書》原件。

　　第三章 施工內容

　　第五條 該房屋屬_____結構，房型為_____房_____廳_____廚_____衛，建筑總面積為_____平方米;施工的是其中的_____房_____廳_____廚_____衛，施工面積為_____平方米。詳見作為本合同附件(一)的《房型圖》中紅線匡定部分。

　　第六條 施工內容和做法說明如下(不夠可附頁)：

　　(一)廳：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(二)房：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(三)廚：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(四)衛：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;

　　(五)其他：地面部分_____，墻面部分_____，天棚部分_____，門窗部分_____，其他_____;前款沒有說明的，依作為本合同附件(二)的《裝修施工圖》確定。

　　第四章 材料、設備和價款

　　第七條 施工使用的材料和設備見作為本合同附件(三)的《主要材料報價單》、作為本合同附件(四)的《輔助材料報價單》，乙方的人工費見作為本合同附件(五)的《人工費報價單》。

　　第八條至第十三條在乙方提供施工使用的材料、設備以及勞務的情形下適用

　　第八條 該房屋工程總價款為_____元，其中材料費_____元、人工費_____元、管理費_____元、設計費_____元、垃圾清運費_____元、稅金_____元、其他費用_____元。工程總價款是各分項價款的總和。前款所述的總價款和分項價款是乙方的預算價格。結算價格超出預算價格的，甲方按預算價格支付工程總價款;結算價格低于預算價格的，甲方按結算價格支付工程總價款。第九條乙方對材料費、人工費、管理費、設計費、垃圾清運費的報價，不得超過本合同簽訂時該費用的市場平均價格。乙方在本合同中的報價超過市場平均價格的，按市場平均價格結算。

　　雙方對前款所述的市場平均價格有異議的，可以委托價格評估部門評估，價格評估部門的評估結論，雙方應當接受。

　　第十條 乙方應在《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》中注明材料和設備的名稱、生產廠廠名、廠址、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

　　乙方提供并已經使用的材料和設備與《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定不符的，甲方有權選擇以下列方式之一處理，乙方應當接受：

　　(1)甲方同意繼續使用的，乙方免收該材料和設備的費用;

　　(2)甲方不同意繼續使用的，乙方應當根據《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的規定更換和重做，更換后的材料和設備費減半收取，原工期不變。

　　第十一條 乙方應當提交說明書、保修單、環保說明書和購貨發票復印件，甲方要求與原件核對的，乙方應當同意。發票上應當載明產品名稱、品牌、型號、規格、等級、價格和數量。

　　第十二條 乙方提供的材料和設備質量必須符合國家標準，有質量檢驗合格證明和有中文標識的產品名稱、規格、型號、生產廠廠名、廠址等，不得使用國家明令淘汰的建筑裝飾裝修材料和設備。

　　乙方提供的材料和設備必須符合國家環保標準，包括但不限于完工后的室內空氣質量，輻射、照明和噪音強度等指標，使甲方達到安全居住、生活的目的。

　　乙方違反前兩款規定的，應當立即更換和重做，更換后的材料和設備不再收費，原工期不變。第十三條 甲方變更施工內容的，乙方應當同意。工期、總價款、《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》的內容相應變化的，經甲方書面確認后生效。

　　第十四條至第十六條在甲方提供施工使用的材料、設備，乙方提供勞務的情形下適用

　　第十四條 該房屋的工程總價款為_____元，其中人工費_____元、稅金_____、其他費用_____元。第十五條 甲方提供的材料、設備，應當按時送到現場，乙方應辦理驗收手續。甲方提供的材料、設備不符合國家標準的，乙方應在驗收后以書面形式向甲方提出，甲方仍表示使用，造成損失的，由甲方承擔責任。甲方供應的材料、設備運抵現場，經乙方驗收后發生損壞的，乙方應當賠償。第十六條 甲方提供的材料和設備，均應用于本工程;未經甲方同意，乙方不得挪作他用。

　　因乙方原因導致甲方提供的材料和設備短缺或被更換的，乙方應按短缺材料和設備的價款或材料和設備被更換前后差價的10倍賠償甲方。

　　第五章 付款方式

　　第十七條 工程款按以下方式支付：

　　(一)本合同簽訂后，開工前二至五日，甲方支付相當于總價款30%的工程款;

　　(二)完成50%的工程量之日后的三日內，甲方支付相當于總價款40%的工程款;

　　(三)竣工驗收后三日內，甲方支付相當于總價款25%的工程款。

　　(四)竣工驗收合格一年后或雙方約定的保修期滿，甲方支付相當于總價款5%的工程款。甲方支付工程款，乙方的業務員或施工人員收取的，視為乙方收取。

　　第十八條 因變更施工內容導致總價款增減的，甲方在竣工驗收合格之日支付或收取增、減部分的款項。

　　第十九條 雙方款項往來，均應出具收據。施工結束，甲方全額付清應付款項后，乙方應當出具合法發票。

　　第二十條 竣工驗收合格后，甲方有權留取相當于工程總價款的.5%的保修基金。竣工驗收合格后一年內沒有發生工程質量問題的，甲方應將保修基金全額退還乙方。

　　第六章 結算

　　第二十一條 工程竣工，甲方驗收后對價款有異議的，可以要求不超過七日的核價期，核價期內，甲方有權暫停向乙方付款，乙方應當同意。甲方若委托第三方進行評估的，核價期至取得評估報告之日屆滿。

　　甲方委托第三方評估價格的，以《主要材料報價單》和《輔助材料報價單》約定的價格作為計算總價款的依據，按照評估結果結算總價款，乙方應當同意。

　　第七章 工程進度

　　第二十二條 本工程于_____年_____月_____日開工，_____年_____月_____日竣工，工期為_____天。每日施工時間為_____時_____分至_____時_____分(_____時_____分至_____時_____分休息)。

　　工期中施工時間內，乙方未施工的，不論工程是否竣工，未施工的每1日按延誤工期1日處理。不滿1日的按1日處理。

　　第八章 施工

　　第二十三條 乙方指派_____為工程駐工地代表，負責本合同的履行，包括根據要求組織施工，協調、處理由乙方負責的各項事宜。乙方對其指派的駐工地代表的行為均予認可。

　　乙方更換駐工地代表的，應當書面通知甲方;甲方收到更換通知前，乙方對原駐工地代表的行為應當認可。

　　第二十四條 乙方應當自行施工，未經甲方同意，不得將本工程轉包給任何第三方。

　　第二十五條 工程執行DBJ08-62-97《住宅建筑工程技術規程》、 DB31/T30-1999《住宅裝飾裝修驗收標準》，以及國家和本市建筑行政主管部門制定的其他標準、質量評定驗收標準和雙方的約定。

　　第二十六條 施工期間，甲方及其代表有權在現場查看、了解、檢查施工情況，乙方應當配合;但甲方不得因此影響乙方施工。

　　第二十七條 乙方應當按照工程建設強制性標準和其他技術標準施工，按照甲方認可的設計、施工方案和做法說明完成工程，確保工程質量，不得偷工減料。

　　第二十八條 施工期間，甲方修改設計方案并相應地變更施工方案、增減施工內容的，應在變更的項目施工前通知乙方，乙方應當根據甲方的要求施工。

　　甲方變更、增減施工項目的，應當與乙方簽訂作為本合同附件(六)的《工程項目變更單》。因甲方變更工種項目引起竣工日期和工程總價款變化的，按本合同第十三條的規定處理。

　　第二十九條 乙方在施工中不得變更建筑主體和承重結構，不得擅自折、改供曖、燃氣管線，或實施其他影響建筑結構，危害使用安全，和超過住宅原設計標準的行為。

　　甲方要求實施前款規定禁止的行為，乙方可以拒絕，但應當提供修改意見。

　　第三十條 乙方應當遵守施工安全操作規程，采取必要的安全防護和消防措施，保證作業人員安全，避免甲方房屋和其他財產的損失。

　　乙方違反前款規定，造成損失的，應當賠償。

　　第三十一條 施工中，不得侵占公共空間，不得損害公共部位的設施。乙方違反前款的規定，引起相鄰糾紛和與物業公司及任何第三方的糾紛的，應當負責處理，造成甲方損失的，應當賠償。第三十二條 施工現場發生的水、電、煤氣、電話等公用事業費用由甲方承擔，但日平均支出超過以下限額的，超過的部分由乙方承擔：水費_____元/日，電費_____元/日，煤氣費_____元/日，電話費_____元/日。

　　前款所述施工現場每日發生的各項公用事業費為施工期間該項費用的總額與施工天數的比值，以公用事業企業的付款通知或收據為認定費用的依據。

　　第九章 驗收

　　第三十三條 隱蔽工程完工后，乙方應在完工前三日書面通知甲方驗收，甲方應當按乙方通知的時間參加驗收。甲方不能按時驗收的，應當通知乙方另行安排時間。

承攬合同書5

　　定作方：

　　承攬方：

　　定作方因制作安裝 標識牌，發包給承攬方，有關事宜，經雙方協商一致，達成如下協議： 一、定作方將神舟管業辦公樓頂標識牌的制作、安裝、保修、項目全部發包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔該標識牌的制作、安裝、保修等一切費用，該標識牌經驗收合格提供有效發票后，定作方支付承攬方工程總價人民幣肆萬玖千圓整的90%即人民幣肆萬肆千壹佰圓整驗收合格一年期滿一周內，定作方向承攬方支付工程總價的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。

　　二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內容為：

　　1) 制造的內容："";

　　2) 漢字為中文簡體，英文全都為大寫字母;

　　3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;

　　4) 字體白天及夜晚均為紅色;

　　5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;

　　6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內襯高強度鋼管;焊接部位應采取防銹措施;

　　7) 全部工程應抗除臺風、龍卷風、地震以外的自然破壞因素;

　　三、承攬方應于20xx 年6月25日前完成該標識牌的制作與安裝(雨天除外)。

　　四、該標識牌的質保期為兩年，自交付之日起計算。質保期內，承攬方應經常性查看是否有安全隱患，應對固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時加固修理;定作方對標識牌的不穩定因素及可能造成危及他人生命、財產安全的隱患有權向承攬方提示，承攬方應馬上前來進行檢修。保修期限內該標識牌因各種原因的損壞，固定不穩和風吹倒等因素造成的安全責任事故均由承攬方承擔經濟責任和法律責任，定作方不承擔任何責任。如該標識牌在質保期內嚴重破損不能修復時，承攬方應重新制作并安裝另一塊與原標識牌規格、材料相同的新2x2標識牌恢復其功能。該標識牌由承攬方終身保修，質保期滿后，承攬方應定期檢查維修并收取基本材料人工費。

　　五、本合同相關定作方發布的招標文件和承攬方的'投標文件是本合同的一部分，具有法律效力。

　　六、定作方負責將電源關到工程地點30米以內。

　　七、對于可能發生的由于施工質量問題而導致的標識牌損壞造成后果，由承攬方承擔責任，施工期間，承攬方承擔一切施工人員及工程安全責任，如發生意外與定作方無關;安裝施工過程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內外裝修、構件、電器等。

　　八、該合同簽訂后承攬方的安全責任和保修責任不因該標識牌的經營權或所有權的轉讓而失效，該標識牌經營權或所有權的受讓者有權取得轉讓后定作方的相應權利。

　　九、合同未盡事宜，雙方可協商解決。如協商不成，雙方均可向寶應縣人民法院起訴。

　　十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開始施工起生效。

　　十一、該合同一式三份，由定作方執兩份，

　　甲方(公章)：

　　乙方(公章)：

　　法定代表人(簽字)：

　　法定代表人(簽字)：

　　年 月 日

　　年 月 日

承攬合同書6

　　甲方：

　　乙方：

　　一、標的、數量、價款

　　編號

　　項目名稱

　　說明

　　單價（元）

　　數量

　　合計（元）

　　25座21米美化塔施工

　　費用總計：

　　合計人民幣金額（大寫）：

　　二、乙方負責設計、加工、代運輸、鐵塔防腐、熱鍍鋅等

　　三、甲方須積極協助乙方施工：因甲方不讓施工或變更施工地點而誤工期，甲方承擔由此而支出的'一切費用。乙方施工人員到場后，甲方免費提供一切食宿事宜。

　　四、交（提）貨方式、地點：交貨地點為:新疆昌吉市。

　　五、運輸方式及到達站（港）和費用承擔：運輸費用由乙方負責。

　　六、付款方式：合同簽訂后，預付為10萬元，貨到后全款付清，付款按合同賬號，傳真合同有效，如延誤付款時間，甲方承擔所有滯納金。

　　七、本塔可抗臺風、防潮、三年內不出現質量問題，如出質量問題乙方承擔甲方因此造成的經濟損失，不可抗力的自然災害除外。

　　八、雙方如有特殊情況須修改或終止合同時，須事前通知對方，協商解決，協商達不成協議時，原合同不得變更。

　　九、如甲方不經乙方同意，中途修改或終止合同規定的由甲方承擔的內容，乙方產成品或半成品歸甲方所有，甲方承擔產成品或半成品的生產費用。

　　十、雙方嚴守合同，如有違約時，違約方承擔違約金，雙方發生合同爭議，由產品加工所在地法院裁判。

　　十、其它未盡事宜。(如地基施工處理等)

　　本合同一式2份，甲方一份，乙方一份，雙方代表簽字蓋章后生效。

　　甲方

　　單位名稱：

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

　　乙方

　　單位名稱：河北泰峰鋼結構有限公司(蓋章)

　　單位地址：

　　法人代表：

　　委托代理人：

　　電話：

　　傳真：

　　開戶銀行：

　　帳號：

承攬合同書7

　　合同編號：________

　　定作方：_________(甲方)

　　承攬方：________

　　(乙方)

　　簽訂日期：____年__月__日

　　簽訂地點：__________

　　經充分協商，簽訂本合同，共同信守。

　　1.品名(或項目)、數量及價款：

　　2.使用原材料(半制品)及主要輔料規定：

　　(1)甲方向乙方提供部分：

　　質量要求：

　　檢驗及提供方法：_________

　　價款處理方法：__________

　　(2)乙方提供部分：

　　3.加工方法及質量、技術標準和負責期限：___________

　　4.包裝要求及費用負擔：_____________

　　5.交(提)定作物辦法(包括運輸方式和費用負擔)、地點：_____

　　6.驗收標準、方法和期限：________

　　7.給付定金數額、時間、方法：________

　　8.結算方式和期限：___________

　　9.違約責任：____________

　　10.其他：_____________

　　未盡事宜由雙方另行協商。

　　定作方 承攬方

　　單位名稱 單位名稱

　　法定代表人 法定代表人

　　簽約代表 簽約代表

　　地址 地址

　　電話 電話

　　電掛 電掛

　　開戶銀行及帳號 開戶銀行及帳號

承攬合同書8

　　發包方(甲方)：___身份證號：

　　承包方(乙方)：___身份證號：

　　甲方在海南省樂東縣佛羅鎮佛南村自家宅基地建一棟三層框架結構樓房，現已基礎完工，鋪設好水泥板，由乙方負責承攬施工建設。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權利和義務，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，結合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠信原則，確保工程安全、優質、高效、低耗，現經雙方充分協商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。

　　一、承包方式

　　甲方負責供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負責施工建設并交付建房成果。乙方負責自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機械以及模板、內外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產生活用具等，費用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報酬由乙方負責支付，與甲方無關。乙方所有工人的食宿等問題由乙方自己解決，費用由乙方自理。

　　二、承建項目

　　樓房為三層框架結構，承包從正負零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負責房屋主體工程的建筑，完成麻批，包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內外墻體(含6個衛生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現澆混凝土及地面、門前臺階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時作好防滲透水處理。

　　乙方必須嚴格按照設計圖紙或甲方提出的要求進行施工，若發現圖紙有不合理部分,經甲乙雙方共同協商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進行施工。結構及承重由乙方負責，若施工過程中房子就有問題，乙方要負完全責任。

　　三、施工安全

　　1、乙方必須按照安全施工規范和技術要求，采取嚴格的安全防護措施，乙方負責找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關系。

　　2、乙方應加強現場管理，乙方人員必須滿足雙方簽訂的協議條款的要求，并對自身的施工、技術、質量、工期、安全、文明施工、消防保衛、環境保護等全面負責，如乙方未能履行上述職責而造成工程、財產和人身傷害，由乙方

　　承擔責任及由此發生的.一切費用。乙方在組織工人施工過程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的事故責任和由此發生的一切費用。在乙方進入工地施工時到履行義務終了期間，由乙方對其工人及雇傭人員、財產和機械設備辦理相關保險并承擔其費用。乙方及其工人所發生的一切傷亡事故與甲方無關，任何安全事故由乙方負全部責任，甲方不負任何責任。

　　四、工程質量要求

　　1、乙方按照國家規定的房屋質量標準和要求組織施工，工程質量應達到抗震安居房屋建設評定標準的合格條件，建房后的墻體、窗戶、門等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關標準。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關人員進行質量監督和驗收，達到標準后才能進行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤，沙漿的飽滿度必須要達到"三個一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤開始抹灰，以提高粘結強度，防止出現空鼓開裂現象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后，梁、板、柱的表面必須平整光潔，線角方正順直，無漏漿、麻面。⑹軸線、門窗洞口的尺寸要準確，所有模板的平整度控制在3㎜內，垂直度3米以內控制在5㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽角必須順直、整齊、每3米不超過5㎜。

　　2、工程竣工后，由甲方組織相關人員按施工技術要求進行檢查驗收。___如出現工程質量問題，由乙方進行返工、修改和重作，直到符合甲方質量要求為止，并賠償因工程質量問題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費用(包括工時費用和材料費用)全部由乙方自行承擔。返工、修改和重作后仍不能達到約定的合格使用條件的,乙方承擔工程質量違約責任。

　　3、上條所說的工程質量問題，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;

　　(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;

　　(7)屋頂漏水，浸水。

　　4、房屋保修期按國家相關保修規定執行。

　　五、承包價格

　　本工程按照每層水平投影面積計算付款，每平方米承包價貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結算范圍內的工程由雙方協商一致后另行計付。

　　六、付款方式

　　乙方進場后，甲方先預付工程款壹萬元，以后將按工程進度付款。一、二、三層澆注封頂后，若無質量問題，甲方即再向乙方分別支付壹萬元、貳萬元、貳萬元工程款。余下的款項待工程完工一月后甲方的住房無任何裂縫、無漏水、無樓梯積水等工程質量問題發生，經雙方驗收合格后五天內，一次性付清給乙方。若有住房開裂、漏水、積水、傾斜等工程質量問題出現，則要求乙方及時維修，否則甲方終止合同，沒收余款。

　　七、工期要求

　　___年___月___日開工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。

　　八、違約責任及爭議的解決辦法

　　1、乙方承攬建設工程的質量達不到約定要求的,乙方要無償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。

　　2、乙方若無視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計算人工錢的50%給乙方。

　　九、合同的生效與終止

　　1、本合同共4頁，一式二份,甲乙雙方各執一份。

　　2、本合同經雙方簽字后生效，工程竣工驗收合格并結清款項后失效。

　　3、乙方必須保證工程質量和進度，節約材料，嚴格按照工期要求施工，否則甲方有權終止合同，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產生的費用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價費用等等。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質量。施工現場必須達到工完場地清，乙方負責清運工地周圍及室內所有的建筑垃圾，打掃干凈。工程結束后，乙方腳手架留給甲方使用一個月。

　　以上合同,雙方必須共同遵守，如經雙方協商同意簽訂補充合同,補充合同與該合同具有同等法律效力。

　　甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___

　　日期：___

承攬合同書9

　　甲方（承租方）：

　　乙方（出租方）：莆田市城廂區飛翔文化傳媒有限公司

　　因甲方演出需求，租用乙方演出器材設備，根據《中華人民共和國合同法》的有關規定，為明確甲.乙雙方的權利與義務，經雙方協商一致，簽訂本合同。

　　第一條：承攬甲方活動的項目：

　　1. 舞臺搭建和舞美設計布置；

　　2. 燈光、音響、視頻工程的安裝和調試和現場操作。

　　3. 活動所需設備和物品的運輸、裝卸；

　　4. 活動現場的錄像。

　　第二條：租賃設備概況

　　租賃用途：演出所用。

　　使用時間：20xx年 2 月 14 日.

　　安裝時間：20xx年 2 月 11 日開始，音響LED屏14日上午9時前交付使用

　　安裝地點：信和源華庭廣場

　　拆卸時間：20xx年 2 月16 日12時前拆卸完畢并撤離現場。

　　第三條：租賃設備的運輸與操作.

　　租賃設備的進退場調試安裝.操作由乙方承擔.

　　第四條：租賃設備的使用及規定

　　1.合同期內，乙方設備由甲方統一管理使用，甲方下達合理.合法的.演出設備使用任務，乙方應聽從指揮調遣，按甲方規定的時間，合同的標準保質保量完成.

　　2.乙方應根據演出的作息時間，合理安排設備的維修.保養(費用自負)，確保演出正常使用.

　　3.由甲方自身原因造成乙方演出終止或者是終斷，損失由甲方負責賠償.

　　4.甲方應該積極配合乙方整理場地，提供電源，演出期間確保電路暢通，不得有停電，缺相。欠壓等事故發生，造成。后果由甲方負責。

　　第五條:安全與治安

　　1.甲方必須確保演出場地周圍的安全保衛工作.因打架.斗毆造成的設備損壞由甲方完全負責.(由乙方造成的原因除外)。

　　2.夜間值班，甲方須派數名保安人員協同乙方人員守好演出設備。

承攬合同書10

　　定作方：______________（簡稱甲方）

　　承攬方：______________（簡稱乙方）

　　經雙方協商一致，訂立下列條款，共同信守。

　　品名或項目

　　規格、型號單位數量單價價款或酬金（元）金額： 仟 佰 拾 萬 仟 佰 拾 元 角 分

　　1．產品的質量、包裝、加工方法：______________________________________________

　　2．原材料的提供以及規格、數量、質量：________________________________________

　　3．履行的.期限、地點和方式：__________________________________________________

　　4．驗收標準和方法：__________________________________________________________

　　5．結算方式：________________________________________________________________

　　6．違約責任：除不可抗力的原因外，任何一方不履行合同，都要承擔違約責任。

　　（1）承攬方的違約責任：不能交付定作物或完不成工作，償付不能交付定作物或不能完成工作部分價款總值________％或酬金總額________的違約金。

　　（2）定作方的違約責任：中途變更定作物的數量、規格、質量和設計等，賠償承攬方因此造成的損失，中途解除合同，屬承攬方提供原材料的，償付未履行部分價款總值______％的違約金；不屬承攬方提供原材料的，償付承攬方以未履行部分酬金________％的違約金。

　　7．雙方約定的其它條款：_______________________________________________________

　　8．以上條款如有未盡事宜，應以書面協議，作為附件。

　　9．本合同執行中發生糾紛，雙方應及時協商解決，協商不成時，任何一方都可以向合同管理機關申請調解、仲裁，也可以直接向人民法院起訴。

　　10．本合同一式______份，正本雙方各執________份，副本送工商行政管理局所存查。

　　11．本合同有效期限：從雙方簽署之日起到________年____月____日止。

　　12．本合同簽訂日期：________年____月____日。

　　定作方：______________ 承攬方：____________

　　法定代表人：__________ 法定代表人：________

　　開戶銀行：____________ 開戶銀行：__________

　　帳號：________________ 帳號：______________

　　________年____月____日

承攬合同書11

　　甲方：

　　乙方：

　　根據〈〈中華人民共和國合同法〉〉及其它有關法律、法規的規定，結合本工程具體情況，甲乙雙方充分協商，一致同意，特簽訂以下條款，共同遵守。

　　第一條工程概況

　　1、工程地址：。

　　2、承包方式：采取包工包料的方式。

　　3、 工期：天（日歷天）。在甲乙雙方認同可以開工、材料進場的第二天計算工期,開工日期為20xx年11月22日。

　　第二條甲方責任，權利和義務

　　1、甲方提出設計思路、項目功能及使用要求。

　　2、甲方需做好施工前的通水、通電等工作，使之達到乙方裝飾施工要求。

　　3、做好乙方開工現場準備工作，清除影響施工的障礙物，安排好乙方施工所需水、 電，并承擔相關費用。

　　4、 根據乙方要求及時做好工程驗收工作。

　　第三條乙方責任、權利和義務

　　1、指派項目責任人，按合同及規范要求組織施工，保質、保量，按期完成施工任務。

　　2、嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定；嚴格按甲 方認定的圖紙或按照圖紙變更通知和做法說明進行施工，做好各項質量檢查記錄；參加竣工驗收，編制工程結算。

　　第四條工程項目

　　1、振升平開窗，雙層鋼化中空玻璃，單價420元/m2×81 m2=34020元（大寫：叁萬肆仟零貳拾元）

　　2、玻璃幕墻，博克蘭玻璃，單層貼膜，45×100的鋁材做骨架，單價860元/ m2×46.5 m2=39990元

　　（大寫：叁萬玖仟玖佰玖拾元）

　　3、上海雙雄銅門廠，單價12800元/ m2×4.7 m2=60160元（大寫：陸萬零壹佰陸拾元） 樣式如圖40-01所示。

　　4、隱形防盜網，單價150元/ m2×54 m2=8100元

　　5、推拉門：單價560元/ m2×35.3 m2=19768元

　　6、陽光房，45×75方管做骨架，8mm厚鋼化玻璃，單價450元/ m2×37 m2=16650元

　　7、衛浴門，1080元/條×5條=5400元

　　8、室內門，2880元/條×9條=25920元

　　9、美步樓梯，甲方指定樣式，單價1280元/ m×65.8 m=84224元

　　第五條工程質量及驗收

　　1、由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　2、工程竣工后，乙方通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知三日內組織驗收，并辦 理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，須通知乙方，另約定驗收日期，但甲方應承認竣工日期。如甲方在約定時間內未能組織驗收，則視為驗收認可。

　　3、 在成品或半成品未辦理驗收移交手續前，甲方不得提前使用，如提前使用可視 同該部分驗收認可合格。

　　4、如因驗收不合格的工程而須返工的，乙方應承擔相應的責任和造成的一切損失。

　　第六條付款方式

　　合同總金額：（大寫）貳拾玖萬肆仟貳佰叁拾貳元

　　（小寫）

　　1、乙方完成1.2.3項的.工程時，由甲方支付80%的工程款。

　　2、乙方完成所有的工程經甲方驗收合格后，由甲方向乙方支付總工程款的95%，

　　余下5%作為保證金6個月后再支付。

　　第七條 本合同一式二份，甲方執一份，乙方執一份，經雙方簽字之日起生效；

　　甲方：乙方：

　　簽訂日期： 年 月日簽訂日期： 年 月 日

承攬合同書12

　　合同編號：_____________

　　定作人：________________________

　　承攬人：________________________

　　簽訂地點：______________________

　　簽訂時間：________年____月____日

　　第一條承攬項目、數量、報酬及支付期限

　　項目名稱及內容：________________

　　計量單位：________________

　　數量：________________

　　工作量(工時)：________________

　　報酬：________________

　　交付期限：________________

　　單價：________________

　　金額：________________

　　合計人民幣金額(大寫)：________________

　　(注：空格如不夠用，可以另接)

　　第二條技術標準、質量要求：_____________________________

　　第三條承攬人對質量負責的期限及條件：____________

　　第四條定作人提供技術資料、圖紙等的時間、辦法及保密要求：___________________________

　　第五條承攬人使用的材料由________________人提供。材料的.檢驗方法：______________________________

　　第六條定作人(是／否)允許承攬項目中的主要工作由第三人來完成。可以交由第三人完成的工作是：____________________

　　第七條工作成果檢驗標準、方法和期限：________________________________

　　第八條結算方法及期限：_______________________________________

　　第九條定作人在________年________月________日前交定金(大寫)________________元。

　　第十條定作人解除承攬合同應及時書面通知承攬人。

　　第十一條定作人未向承攬人支付報酬或者材料費的，承攬人(是／否)可以留置工作成果。

　　第十二條違約責任：______________________________

　　第十三條合同爭議的解決方式：本合同在履行過程中發生的爭議，由雙方當事人協商解決；也可由當地工商行政管理部門調解；協商或調解不成的，按下列第________種方式解決：

　　(一)提交________________仲裁委員會仲裁；

　　(二)依法向人民法院起訴。

　　第十四條其他約定事項：________________________________________

　　定作人

　　定作人(章)：________________

　　住所：________________

　　法定代表人：________________

　　居民身份證號碼：________________

　　委托代理人：________________

　　電話：________________

　　開戶銀行：________________

　　賬號：________________

　　郵政編碼：________________

　　承攬人

　　承攬人(章)：________________

　　鑒(公)證意見：________________

　　鑒(公)證機關(章)：________________

　　經辦人：________________

　　_______年____月_____日

　　監制部門：____________印制單位：___________

承攬合同書13

　　發包方：____________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：____________________________(以下簡稱乙方)

　　甲、乙雙方根據《中華人民共和國民法典》等有關規定，本著真誠合作、互惠互利的原則，經友好協商同意，簽訂雙方嚴格履行，共同守信。其條款如下：

　　一、工程概況

　　1、項目名稱：____________________________

　　2、工程地點：____________________________

　　4、合同總金額：人民幣(大寫) (小寫)

　　二、結算、付款方式及限期

　　1、預付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內支付合同總金額的元整，(小寫)元整。預付款延付，則交貨期順延。

　　2。計人民幣(大寫)元整，元整。

　　3、驗收款：乙方將剩余未安裝的門安裝完畢，并全部調試完畢后，經甲方驗收合格后，____日內甲方需支付總合同的，計人民幣(大寫)元整。

　　4、質保金：合同金額元整，(小寫)保修期為________年(至驗收合格后計算)，保修期滿后一周后，甲方支付元整。

　　5、安裝工程交付驗收前，乙方應當向甲方轉移交付門的所有權，同時提供門的技術資料和有關質量證明。乙方還應同時交付產品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項，乙方有權不轉移門的所有權和每套配套鑰匙。

　　6、乙方提供的結算憑證為：普通工業發票。

　　三、甲方責任

　　1、施工現場具開工條件。

　　2、滿足乙方產品進場運輸裝卸的道路暢通需要。

　　3、甲方應提供特定地點場地供乙方現場安裝人員、產品材料、工具設備存放使用，提供乙方進場安裝人員的食宿，并協助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規定的建設工地人員所需工種證件。

　　4、對乙方施工過程進行協商和協助。安裝前必須將水準點與坐標控制點(水平線)告知乙方安裝人員并進行現場交驗，確保安裝條件準確無誤。

　　5、提供安裝所需水電、工程吊機及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進度同步。

　　6、負責協調處理第三者對該工程正常安裝所發生的干擾、抵觸或阻擾。

　　7、按時足額支付款項，以確保乙方按時按量完成任務。

　　四、乙方責任

　　1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。

　　2、乙方提供的證明文件、資質必須是完整、真實有效、合法的，否則由此造成的.一切后果均由乙方承擔，并賠償經濟損失。乙方提供的門應滿足設計要求并保證竣工驗收合格。

　　3、遵守地方政府和有關部門對施工場地交通和噪音等有關管理規定。

　　4、負責產品運輸及負擔運輸費用。

　　5、售后服務，________年內非人為因素損壞門由乙方負責維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費用)，________年滿后乙方收取成本費用。

　　五、工期延誤

　　對以下原因造成工期推遲延誤的，經甲方簽字確認后，工期相應順延：

　　1、工程量變化

　　2、工地現場停電造成停工

　　3、人力不可抗拒因素造成停工

　　4、非乙方因素的其他原因

　　六、質量要求、驗收標準、方法及提出異議期限

　　1、驗收標準：以雙方確認之樣品門實物為制作標準，安裝以甲方提供之樣品房(試驗室)的安裝規范及要求為安裝標準，確保產品及安裝質量達到相關要求。

　　2、驗收方法：工程安裝完成后，甲方應組織相關人員驗收。

　　3、提出異議期限為甲方收到乙方產品或接到乙方報驗通知之日七天內。

　　七、合同變更、解除

　　本合同履行期內，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經雙方共同協商，簽訂補充條款，補充條款與本合同具有同等法律效力。

　　八、解決處理合同爭議

　　本合同如發生爭議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態度及時協商解決。如協商無效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。

　　九、合同的效力

　　本合同一式四份，甲、乙雙方各執貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。

　　十、其他約定事項

　　甲方(公章)：_________

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　________年____月____日

承攬合同書14

　　合同編號：________________

　　委托方：________________(以下稱甲方)

　　承接方：________________(以下稱乙方)

　　簽約地點：________________

　　施工地點：________________

　　簽約時間：_______年____月_____日

　　1、合同內容

　　本合同項所指的項目是：

　　(系統配件參考“附件一：物料清單”)

　　2、合同金額

　　2.1合同總金額為人民幣：________________(rmb：________________)

　　2.2合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

　　3、付款方式

　　3.1付款

　　合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。

　　3.2設備進度款

　　當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣(rmb)。

　　3.3工程結算付款

　　本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。

　　3.4最終驗收付款

　　經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣(rmb)。

　　3.5其它事項

　　4、合同雙方責任

　　4.1甲方責任

　　4.1.1按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

　　4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

　　4.1.3安排好貨物在工地的`倉儲設施。

　　4.1.4協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

　　4.1.5工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

　　4.2乙方責任

　　4.2.1按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4.2.2負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

　　4.2.3確保所提供的設備材料與質量相符。

　　4.2.4向甲方提供及時的售后服務支持。(響應時間為全天24小時)

　　5、安裝及調試

　　5.1安裝及調試責任

　　乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

　　5.2在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

　　6、其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

　　甲方：________________乙方：________________

　　地址：________________地址：________________

　　電話：________________電話：________________

　　傳真：________________傳真：________________

　　簽約代表：________________簽約代表：________________

　　指定聯絡人員：________________指定聯絡人員：________________

承攬合同書15

　　合同編號：

　　委托方： （以下稱甲方）

　　承接方： （以下稱乙方）

　　簽約地點：

　　施工地點：

　　簽約時間： 年 月 日

　　1、合同內容

　　本合同項所指的項目是：

　　（系統配件參考“附件一：物料清單”）

　　2、合同金額

　　2.1 合同總金額為人民幣： （rmb： ）

　　2.2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

　　3、付款方式

　　3.1 付款

　　合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

　　3.2 設備進度款

　　當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____％，即人民幣 （rmb ）。

　　3.3 工程結算付款

　　本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的'____%，即人民幣 （rmb ）。

　　3.4 最終驗收付款

　　經甲方代表正式驗收合格之后的____個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____%，即人民幣 （rmb ）。

　　3.5 其它事項

　　4、合同雙方責任

　　4.1 甲方責任

　　4.1.1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

　　4.1.2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

　　4.1.3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

　　4.1.4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

　　4.1.5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____個工作日內安排驗收。

　　4.2 乙方責任

　　4.2.1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4.2.2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

　　4.2.3 確保所提供的設備材料與<附件一>質量相符。

　　4.2.4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

　　5、安裝及調試

　　5.1 安裝及調試責任

　　乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

　　5.2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

　　6、其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

　　甲方： 乙方：

　　地址： 地址：

　　電話： 電話：

　　傳真： 傳真：

　　簽約代表： 簽約代表：

　　指定聯絡人員： 指定聯絡人員：

【承攬合同書】相關文章：

承攬合同書02-24

承攬合同書05-29

【熱門】承攬合同書03-12

承攬合同書【薦】03-12

承攬合同書【精】03-12

承攬合同書【熱】03-12

【推薦】承攬合同書03-12

加工承攬合同書04-08

工程承攬合同書04-23