工程承攬合同書

　　在當今不斷發展的世界，合同對我們的約束力越來越不可忽視，簽訂合同也是避免爭端的最好方式之一。那么常見的合同書是什么樣的呢？以下是小編幫大家整理的工程承攬合同書，歡迎大家借鑒與參考，希望對大家有所幫助。

　　甲方：_______________

　　法定代表人：___________

　　職務：___________

　　聯系方式：___________

　　身份證件：___________

　　乙方：___________

　　法定代表人：___________

　　職務：___________

　　聯系方式：___________

　　身份證件：___________

　　經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

　　一、承攬工程概況：

　　1、承攬工程地址：_____

　　2、工程承包總面積：____________，每平方米價____元，工程總價款____元。

　　3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料(水泥、水、電等)由甲方無償提供。

　　二、甲乙雙方的權利義務：

　　1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

　　2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

　　三、工程款支付方式：

　　1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積___平方米，每平方米____元。

　　2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

　　四、違約責任：

　　甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的30%的違約金。乙方可根據《民法典》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。

　　五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

　　本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。

　　甲方：___________

　　乙方：___________

　　_____年_____月_____日

【工程承攬合同書】相關文章：

工程承攬合同書正規11-12

承攬合同書02-24

承攬合同書【熱門】03-12

【薦】承攬合同書03-12

承攬合同書【推薦】03-12

【熱門】承攬合同書03-12

承攬合同書【薦】03-12

【熱】承攬合同書03-12

【精】承攬合同書03-12