承攬合同書(shū)
隨著法律法規(guī)不斷完善，人們?cè)桨l(fā)重視合同，合同的法律效力與日俱增，簽訂合同可以明確雙方當(dāng)事人的權(quán)利和義務(wù)。那么一份詳細(xì)的合同要怎么寫(xiě)呢？下面是小編整理的承攬合同書(shū)，希望能夠幫助到大家。
承攬合同書(shū) 篇1
定做方：__________
承攬方：__________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》規(guī)定，結(jié)合本工程實(shí)際情況，雙方友好協(xié)商簽訂本合同，以共同遵守。
一、加工制作內(nèi)容：
1、按甲方提供之圖紙加工，甲方提供圖紙項(xiàng)目全稱(chēng)為_(kāi)____________________。
2、制作內(nèi)容：_______________________________________________________。
(1)主鋼構(gòu)：由定做方提供鋼板材質(zhì)：___________;系列___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;
(2)次鋼構(gòu)材質(zhì)：___________;噸位：___________;單價(jià)約___________;
(3)其他：以上單價(jià)主構(gòu)件進(jìn)行拋丸除銹，由定做方提供油漆，刷______面漆____道，____底漆____道。
二、合同價(jià)款及結(jié)算方式：
1、合同總價(jià)暫定為_(kāi)__________，______________________。
2、合同簽訂當(dāng)日甲方付___________，______________________給乙方作為合同定金。
3、結(jié)算方式：按合同規(guī)定及甲方圖紙制作，成品按理論重量進(jìn)行決算。最后一次提貨前將所剩價(jià)款一次性付清，否則不得提貨。
三、質(zhì)量要求：
1、乙方必須按照國(guó)家現(xiàn)行鋼結(jié)構(gòu)制作、驗(yàn)收規(guī)范認(rèn)真加工制作，確保構(gòu)件質(zhì)量達(dá)到鋼結(jié)構(gòu)規(guī)范要求。
2、乙方需向甲方提供原材料質(zhì)量保證書(shū)、合格證，且質(zhì)量、厚度偏差均符合國(guó)家相關(guān)質(zhì)量要求。
3、要求第三方檢測(cè)單位為：
(1)檢測(cè)內(nèi)容：抗滑移系數(shù)實(shí)驗(yàn)□超聲波探傷檢測(cè)□鋼材力學(xué)性能復(fù)驗(yàn)□
(2)其他檢測(cè)項(xiàng)目：
(3)試驗(yàn)檢測(cè)費(fèi)用：合同價(jià)格□甲方自理□
四、交貨地點(diǎn)和時(shí)間：
1、交貨地點(diǎn)：甲方在乙方廠(chǎng)房?jī)?nèi)提貨。
2、交貨時(shí)間：_______年___月___日開(kāi)始提貨。
五、包裝及運(yùn)輸：
1、乙方負(fù)責(zé)裝車(chē)，裝車(chē)時(shí)應(yīng)按照規(guī)定要求進(jìn)行裝運(yùn)。要求運(yùn)輸公司使用足夠數(shù)量的墊木，盡量避免運(yùn)輸工程中出現(xiàn)構(gòu)件變形、油漆損傷，裝車(chē)費(fèi)含在合同價(jià)內(nèi)。
2、甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，運(yùn)輸標(biāo)志應(yīng)該按要求實(shí)施。
3、運(yùn)輸費(fèi)用由甲方承擔(dān)，構(gòu)件到位后甲方負(fù)責(zé)卸車(chē)。
六、雙方權(quán)利及義務(wù)：
1、甲方向乙方提供完整的構(gòu)件圖紙兩套，并簽字認(rèn)可。由乙方按照甲方圖紙進(jìn)行加工制作。
2、甲方應(yīng)對(duì)乙方加工制作過(guò)程中的'疑問(wèn)及時(shí)給予解答，并提供修改變更通知。否則由此引起的工期延誤以順延。
3、甲方如現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題及時(shí)通知乙方進(jìn)行整改，乙方接到通知后24小時(shí)內(nèi)趕到現(xiàn)場(chǎng)協(xié)助解決。
4、乙方質(zhì)量問(wèn)題導(dǎo)致返工，乙方負(fù)責(zé)修復(fù)，并承擔(dān)返工費(fèi)及直接費(fèi)用。
七、違約責(zé)任：
按《民法典》相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。
八、合同糾紛處理方式：
甲乙雙方在合作過(guò)程中，如發(fā)生糾紛，應(yīng)由雙方友好協(xié)商解決，協(xié)商不成依法向銅陵市人民法院起訴。
九、附則：
1、本合同_____式_____份，雙方各執(zhí)_____份。
2、本合同由甲乙雙方簽字蓋章，此合同有效期為_(kāi)______年___月___日至_______年___月___日。
3、未盡事宜，雙方協(xié)商解決另補(bǔ)充合同。
甲方：__________
乙方：__________
時(shí)間：__________
承攬合同書(shū) 篇2
編號(hào)：
承攬定做合同
天津五市政公路工程有限x司
承攬定做合同
合同編號(hào)：
承攬方（全稱(chēng)）：
定做方（全稱(chēng)）：
簽訂日期：合同簽訂地點(diǎn)：
定做方委托承攬方加工，經(jīng)雙方充分協(xié)商，特訂立本合同，以便共同遵守。
第一條：定做產(chǎn)品
品名規(guī)格單位數(shù)量備注
第二條：定做成品質(zhì)量要求：
�。庸ざㄗ鑫锲�，需要封存樣品的，應(yīng)當(dāng)由雙方代表當(dāng)面封簽，并妥為保存，作為驗(yàn)收的依據(jù)）
第三條：原材料的提供辦法及規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量：
原材料的消耗定額：
�。�1.用承攬方原料完成工作的，承攬方必須依照合同規(guī)定選用原材料，并接受定做方檢驗(yàn)。承攬方隱瞞原材料的缺陷或者使用不符合合同規(guī)定的原材料而影響定做物的質(zhì)量時(shí)，定做方有權(quán)要求重作、修理、減少價(jià)款或退貨。2.用定做方原材料完成工作的，合同應(yīng)當(dāng)明確規(guī)定原材料的消耗定額。定做方應(yīng)按合同規(guī)定及時(shí)檢驗(yàn)，不符合要求的，應(yīng)立即通知定做方調(diào)換或補(bǔ)齊。承攬方對(duì)定做方提供的原材料不得擅自更換，對(duì)修理的物品不得偷換零部件。3.原材料等物品交（提）日期計(jì)算，參照第七條規(guī)定執(zhí)行。）
第四條：技術(shù)資料，圖紙?zhí)峁┺k法：
�。�1.承攬方在依照定做方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙或技術(shù)要求不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知定做方；定做方應(yīng)當(dāng)在（時(shí)間）內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn)。承攬方在（時(shí)間）內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并及時(shí)通知定做方，因此造成的損失，由定做方賠償。2.承攬方對(duì)于承攬的工作，如果定做方要求保密，應(yīng)當(dāng)嚴(yán)格遵守，未經(jīng)定做方許可不得留存技術(shù)資料和復(fù)制品。3.定做方應(yīng)當(dāng)在協(xié)議簽訂后天內(nèi)提供技術(shù)資料，圖紙等。）
第五條：價(jià)款或酬金：
第六條：驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：
�。�1.按照合同規(guī)定的質(zhì)量要求，圖紙和樣品作為驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。2.定做方應(yīng)當(dāng)在接到承攬方書(shū)面通知后天內(nèi)驗(yàn)收承攬方所完成的工作。驗(yàn)收前承攬方應(yīng)當(dāng)向定做方提交必需的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。對(duì)短期檢驗(yàn)難以發(fā)現(xiàn)質(zhì)量缺陷的定做物或項(xiàng)目，雙方協(xié)商，質(zhì)量保證期為
天。保證期限內(nèi)發(fā)生問(wèn)題，除定做方使用或保管不當(dāng)?shù)仍蚨斐少|(zhì)量問(wèn)題的以外，由承攬方負(fù)責(zé)修復(fù)或退換。3.當(dāng)事人雙方對(duì)承攬的定做物和項(xiàng)目質(zhì)量在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，可由法定質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)提供檢驗(yàn)證明。）
第七條：交（提）貨的時(shí)間和地點(diǎn)：
第八條：包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第九條：運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
第十條：結(jié)算方式及期限：
第十一條：其他：
第十二條：承攬方的違約責(zé)任：
1.未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定做物或完成工作，定做方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià)；不同意利用的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修整或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任；經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，定做方有權(quán)拒收，由此造成的損失由承攬方賠償。
2.交付定做物或完成工作的數(shù)量少于合同規(guī)定，定做方仍然需要的，應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理；少交部分定做方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由承攬方賠償。
3.未按合同規(guī)定包裝定做物，需返修或重新包裝的，應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)返修或重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用。定做方不要求返修或重新包裝而要求賠償損失的，承攬方應(yīng)當(dāng)償付定做方該不合格包裝物低于合格包裝物的價(jià)值部分。因包裝不符合合同規(guī)定造成定做物毀損，丟失的，由承攬方賠償損失。
4.逾期交付定做物，每逾期一天，按逾期交付部分的酬金總額的千分之五償付違約金。逾期15天不能交付，視為承攬方不能完成。未經(jīng)定做方同意，提前交付定做物，定做方有權(quán)拒收。
5.不能交付定做物或不能完成工作的，應(yīng)當(dāng)償付不能交付定做物或不能完成工作部分價(jià)款總值的_____%（10%—30%幅度）或酬金總額的'_____%（20%—60%幅度）違約金。
6.異地交付的定做物不符合合同規(guī)定，暫由定做方代保管時(shí)，應(yīng)當(dāng)償付定做方實(shí)際支付的保管，保養(yǎng)費(fèi)。
7.實(shí)行代運(yùn)或送貨的定做物，錯(cuò)發(fā)到達(dá)地點(diǎn)或接收單位（人），除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定地點(diǎn)或接收單位（人）外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和逾期交付定做物的責(zé)任。
8.由于保管不善致使定做方提供的原材料、設(shè)備、包裝物及其它物品毀損、丟失的、應(yīng)當(dāng)償付定做方因此造成的損失。
9.未按合同規(guī)定的辦法和期限對(duì)定做方提供的原材料進(jìn)行檢驗(yàn)，或經(jīng)檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)原材料不符合要求而未按合同規(guī)定的期限通知定做方調(diào)換，補(bǔ)齊的，由承攬方對(duì)工作質(zhì)量，數(shù)量承擔(dān)責(zé)任。
10.擅自調(diào)換定做方提供的原材料或修理物的零部件，定做方有權(quán)拒收，承攬方應(yīng)賠償定做方因此造成的損失。如定做方要求重作或重新修理，應(yīng)當(dāng)按定做方要求辦理，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任。
第十三條定做方的違約責(zé)任：
1.中途變更定做物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失。
2.中途廢止合同，屬承攬方提供原材料的，償付承攬方的未履行部分價(jià)款總值的____%（10%—30%幅度）的違約金。
3.未按合同規(guī)定的時(shí)間和要求向承攬方提供原材料、技術(shù)資料、包裝物等或未完成必要的輔助工作和準(zhǔn)備工作，承攬方有權(quán)解除合同，定做方應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此而造成的損失。
4.超過(guò)合同規(guī)定期限領(lǐng)取定做物的，除按本條第五款規(guī)定償付違約金外，還應(yīng)當(dāng)承擔(dān)承攬方實(shí)際支付的保管、保養(yǎng)費(fèi)。定做方超過(guò)領(lǐng)取期限六個(gè)月不領(lǐng)取定做物的，承攬方有權(quán)將定做物變賣(mài)，所得價(jià)款在扣除報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)后，退還給定做方；變賣(mài)定做物所得少于報(bào)酬、保管、保養(yǎng)費(fèi)時(shí)，定做方還應(yīng)補(bǔ)償不足部分；如定做物不能變賣(mài)，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方的損失。
5.超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人x銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定向承攬方償付違約金；以酬金計(jì)算的，每逾期一天，按酬金總額的千分之一償付違約金。
6.無(wú)故拒絕接收定做物，應(yīng)當(dāng)賠償承攬方因此造成的損失及運(yùn)輸部門(mén)的罰款。
7.變更交付定做物地點(diǎn)或接收單位（人），承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用。
第十四條：不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定做物或原材料毀損、滅失的，承攬方在取得合法證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任，但應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如在合同規(guī)定的履行期限以外發(fā)生的，不得免除責(zé)任；在定做方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，定做方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償承攬方由此造成的損失。
第十五條：糾紛的處理：發(fā)生糾紛，雙方應(yīng)協(xié)商解決；協(xié)商不成時(shí)任何一方可直接向人民法院起訴。
承攬合同書(shū) 篇3
發(fā)包方：_______
承包方：_______
經(jīng)甲、乙雙方共同協(xié)商甲方同意將房屋建設(shè)發(fā)包給乙方施工，為明確雙方責(zé)、權(quán)、利訂立合同如下，雙方共同遵守執(zhí)行。
一、乙方承包的范圍及工作內(nèi)容：
1、基礎(chǔ)以下實(shí)行點(diǎn)工；
2、基礎(chǔ)以上實(shí)行包工不包料；
3、裝修：內(nèi)外墻抹灰；
4、外腳手架搭設(shè)及拆除；
二、乙方承包工程的價(jià)格：按照建筑面積_______元/㎡計(jì)算。
三、質(zhì)量要求和等級(jí)：質(zhì)量達(dá)到縣優(yōu)。
四、工期要求：乙方必須組織好足夠的施工力量，確保甲方進(jìn)度實(shí)現(xiàn)完工。
分段計(jì)算。
五、進(jìn)度款支付：甲方每月對(duì)乙方當(dāng)月所完成的工程量進(jìn)行綜合驗(yàn)收，確定當(dāng)月工資額，并按工資額的80%發(fā)給乙方，余下20%待乙方承包的`工作內(nèi)容全部完成后一次付清。
六、乙方不聽(tīng)從甲方的組織指揮，經(jīng)勸告不改正的，或質(zhì)量達(dá)不到合同要求的，甲方有權(quán)終止合同。
七、本合同條款中未盡事宜，雙方協(xié)商解決。
本合同一式2分，雙方各執(zhí)1份，雙方簽字后生效。
甲方代表簽字：_______乙方代表簽字：_______
聯(lián)系電話(huà)：_______聯(lián)系電話(huà)：_______
____年____月____日____年____月____日
承攬合同書(shū) 篇4
定作方：
承攬方：
定作方因制作安裝 標(biāo)識(shí)牌，發(fā)包給承攬方，有關(guān)事宜，經(jīng)雙方協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議： 一、定作方將神舟管業(yè)辦公樓頂標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修、項(xiàng)目全部發(fā)包給承攬方，由承攬方包工包料制作并承擔(dān)該標(biāo)識(shí)牌的制作、安裝、保修等一切費(fèi)用，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)驗(yàn)收合格提供有效發(fā)票后，定作方支付承攬方工程總價(jià)人民幣肆萬(wàn)玖千圓整的90%即人民幣肆萬(wàn)肆千壹佰圓整驗(yàn)收合格一年期滿(mǎn)一周內(nèi)，定作方向承攬方支付工程總價(jià)的10%即人民幣肆仟玖佰圓整。
二、該工程具體位置位于 ;主要要求和內(nèi)容為：
1) 制造的內(nèi)容："";
2) 漢字為中文簡(jiǎn)體，英文全都為大寫(xiě)字母;
3) 漢字為3m(高)x2.5m(寬)，英文高為1.5m;
4) 字體白天及夜晚均為紅色;
5) 字體在地面不能看到拼接痕跡、支撐盡量隱蔽;
6) 支撐采用鍍鋅角鋼或不銹鋼管內(nèi)襯高強(qiáng)度鋼管;焊接部位應(yīng)采取防銹措施;
7) 全部工程應(yīng)抗除臺(tái)風(fēng)、龍卷風(fēng)、地震以外的自然破壞因素;
三、承攬方應(yīng)于20xx 年6月25日前完成該標(biāo)識(shí)牌的制作與安裝(雨天除外)。
四、該標(biāo)識(shí)牌的質(zhì)保期為兩年，自交付之日起計(jì)算。質(zhì)保期內(nèi)，承攬方應(yīng)經(jīng)常性查看是否有安全隱患，應(yīng)對(duì)固定螺絲、角鋼、鐵皮、鉚釘、焊接處等逐一檢查并及時(shí)加固修理;定作方對(duì)標(biāo)識(shí)牌的不穩(wěn)定因素及可能造成危及他人生命、財(cái)產(chǎn)安全的隱患有權(quán)向承攬方提示，承攬方應(yīng)馬上前來(lái)進(jìn)行檢修。保修期限內(nèi)該標(biāo)識(shí)牌因各種原因的損壞，固定不穩(wěn)和風(fēng)吹倒等因素造成的安全責(zé)任事故均由承攬方承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任和法律責(zé)任，定作方不承擔(dān)任何責(zé)任。如該標(biāo)識(shí)牌在質(zhì)保期內(nèi)嚴(yán)重破損不能修復(fù)時(shí)，承攬方應(yīng)重新制作并安裝另一塊與原標(biāo)識(shí)牌規(guī)格、材料相同的`新2x2標(biāo)識(shí)牌恢復(fù)其功能。該標(biāo)識(shí)牌由承攬方終身保修，質(zhì)保期滿(mǎn)后，承攬方應(yīng)定期檢查維修并收取基本材料人工費(fèi)。
五、本合同相關(guān)定作方發(fā)布的招標(biāo)文件和承攬方的投標(biāo)文件是本合同的一部分，具有法律效力。
六、定作方負(fù)責(zé)將電源關(guān)到工程地點(diǎn)30米以?xún)?nèi)。
七、對(duì)于可能發(fā)生的由于施工質(zhì)量問(wèn)題而導(dǎo)致的標(biāo)識(shí)牌損壞造成后果，由承攬方承擔(dān)責(zé)任，施工期間，承攬方承擔(dān)一切施工人員及工程安全責(zé)任，如發(fā)生意外與定作方無(wú)關(guān);安裝施工過(guò)程中不得損壞定作方的任何物體、建筑等，如內(nèi)外裝修、構(gòu)件、電器等。
八、該合同簽訂后承攬方的安全責(zé)任和保修責(zé)任不因該標(biāo)識(shí)牌的經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的轉(zhuǎn)讓而失效，該標(biāo)識(shí)牌經(jīng)營(yíng)權(quán)或所有權(quán)的受讓者有權(quán)取得轉(zhuǎn)讓后定作方的相應(yīng)權(quán)利。
九、合同未盡事宜，雙方可協(xié)商解決。如協(xié)商不成，雙方均可向?qū)殤?yīng)縣人民法院起訴。
十、該合同雙方簽字、蓋章后承攬方開(kāi)始施工起生效。
十一、該合同一式三份，由定作方執(zhí)兩份，
甲方(公章)：
乙方(公章)：
法定代表人(簽字)：
法定代表人(簽字)：
年 月 日
年 月 日
承攬合同書(shū) 篇5
甲方：_____ (簽字)
乙方：_____ (簽字)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)建筑法》、《合同法》、《勞動(dòng)法》、《建設(shè)工程施工合同》、及有關(guān)法規(guī)、行政法規(guī)，遵循平等自愿，公平和誠(chéng)實(shí)，信用的原則，經(jīng)雙方就建設(shè)施工之事協(xié)商一致，特簽訂此合同，望共同遵照?qǐng)?zhí)行。
一、工程名稱(chēng)：_____名門(mén)尚居11#8#樓
二、工程概況：_____框剪結(jié)構(gòu)
三、承攬方式：_____攬工不攬料
1.承攬范圍及內(nèi)容圖紙所示前期主體所有一次結(jié)構(gòu)模板安裝工程。
2.乙方承攬?jiān)撝黧w一次結(jié)構(gòu)工程模板施工，具體內(nèi)容為圖紙所示主體一次結(jié)構(gòu)的所有內(nèi)容。
(1) 乙方在施工中所需機(jī)械工具，木工圓盤(pán)鋸、撬杠等均由甲方復(fù)制提供。手工電鋸，起釘錘等小機(jī)械由乙方承擔(dān)。(含電線(xiàn))
(2) 木工上下料臺(tái)(搭拆由乙方負(fù)責(zé))。
四、結(jié)算價(jià)格：_____
基礎(chǔ)地下室，按圖紙展模面積22/m2元。一層至十八層，按照?qǐng)D紙展模面積22/m2元。
五、付款方式：_____
(1) 基礎(chǔ)地下室模板拆模完畢，驗(yàn)收合格后付基材層80%。
(2) 一層至四層模板拆模完畢，驗(yàn)收合格后付三層木板的80%。
(3) 四層至十八層木板拆模完畢，驗(yàn)收合格后，每完成四層付三層90%，其中押一層。
(4) 待主體驗(yàn)收合格，模板方木，拆模完成，按照甲方指定的地方堆放完成，付工程量的90%
(5) 剩余10%，待內(nèi)、外粉刷結(jié)束后一次付清。
六、雙方責(zé)任：_____
A、甲 方 責(zé) 任：_____
1、 甲方全面負(fù)責(zé)對(duì)該工程主軸線(xiàn)定位、放線(xiàn)、標(biāo)高操作，乙方安排人配合，并對(duì)質(zhì)量控制檢查，驗(yàn)收，報(bào)驗(yàn)。
2、 甲方確保乙方在施工中的材料，機(jī)械設(shè)備及維修和小型工具及時(shí)供給，乙方施工中所用的材料進(jìn)場(chǎng)由乙方負(fù)責(zé)卸車(chē)，裝車(chē)由甲方負(fù)責(zé)。
3、 甲方管理人員、電工、機(jī)械維修工、塔吊工應(yīng)及時(shí)配合乙方施工，協(xié)調(diào)施工現(xiàn)場(chǎng)的一起有關(guān)工程事宜，為乙方創(chuàng)造良好的.施工環(huán)境。
4、 甲方管理人員在施工中不允許故意刁難乙方。
B、乙 方 責(zé) 任：_____
1、 乙方必須在公司的領(lǐng)導(dǎo)下嚴(yán)格遵守公司的各種管理規(guī)定，做好合同范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作，嚴(yán)格按照甲方要求進(jìn)行規(guī)范施工。工程質(zhì)量達(dá)到甲方要求合格，爭(zhēng)取優(yōu)質(zhì)結(jié)構(gòu)工程。
2、 施工人員定期組織學(xué)習(xí)新技術(shù)及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)，學(xué)習(xí)安全有關(guān)法律及各項(xiàng)規(guī)章制度，遵守工地各項(xiàng)規(guī)章制度。
3、 所需各種材料必須提前2天報(bào)送項(xiàng)目部，施工過(guò)程中不得浪費(fèi)材料，嚴(yán)禁大材小用，做到工完場(chǎng)清。因乙方操作失誤，不聽(tīng)甲方指揮造成材料浪費(fèi)，由乙方按市場(chǎng)價(jià)格，雙倍賠償，并直接從工程款中扣除。
4、 乙方施工隊(duì)要配合技術(shù)人員配合甲方施工。保證工程順利施工，因乙方造成返工現(xiàn)象由己方負(fù)責(zé)所有損失。
1、 乙方應(yīng)按時(shí)完成本合同所簽署的施工任務(wù)，保質(zhì)保量保安全。質(zhì)量合格工程，按圖施工，符合現(xiàn)行規(guī)范要求。
2、 安全方面，因乙方操作不當(dāng)造成的安全問(wèn)題由乙方承擔(dān)全部損失。
3、 進(jìn)度按照就愛(ài)房指定進(jìn)度要求，進(jìn)行施工，每超過(guò)1天，罰款3000元。
4、 施工現(xiàn)場(chǎng)原材料堆放及清理、方木、模板清理均由己方負(fù)責(zé)。
七、文明施工
1、 實(shí)現(xiàn)施工現(xiàn)場(chǎng)文明、整潔、安全、杜絕野蠻施工，杜絕不文明語(yǔ)言和行為， 嚴(yán)懲破壞環(huán)境行為，嚴(yán)懲違章作業(yè)，達(dá)到文明施工保證措施。
2、 樹(shù)立良好管理形象，做到文明施工，創(chuàng)造良好是個(gè)環(huán)境，凡進(jìn)入現(xiàn)場(chǎng)的施 工人員，必須嚴(yán)格遵守甲方紀(jì)律及各項(xiàng)規(guī)章制度。
3、 施工人員進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)加強(qiáng)道德教育，樹(shù)立文明施工思想，使人人遵守職 業(yè)道德，遵守建設(shè)程序，說(shuō)實(shí)話(huà)，辦實(shí)事，不弄虛作假。
4、 施工人員聽(tīng)從甲方正確布置和安排，遵守項(xiàng)目部的各項(xiàng)制度，推行先進(jìn)技 術(shù)，科學(xué)管理，有計(jì)劃，有步驟，杜絕盲目性，隨意性。
5、 在工地不得辱罵，毆打技術(shù)管理人員。不得在施工現(xiàn)場(chǎng)隨意大小便。發(fā)現(xiàn)辱罵毆打技術(shù)管理人員，一切后果由乙方承擔(dān)。
6、 在工地不得出現(xiàn)打架斗毆，如出現(xiàn)打架斗毆將對(duì)該人每人每次罰款3000元，由該攬包人承擔(dān)，如后果嚴(yán)重，該該人應(yīng)承擔(dān)一切法律及刑事責(zé)任。
本合同一式兩份，雙方各執(zhí)一份，起律作用，未盡事宜，按《勞動(dòng)法》、《合同法》協(xié)商解決，雙方簽字之日生效.
甲 方：_____ (簽 字) 乙 方：_____ (簽 字)
身份證：_____ 身份證：_____
電 話(huà)：_____ 電 話(huà)：_____
年 月 日 年 月 日
承攬合同書(shū) 篇6
甲方: (委托方)
乙方: (承攬方)
經(jīng)甲乙雙方協(xié)議，就有關(guān)承攬加工事宜，擬結(jié)本合同，以茲雙方信守。
一、 產(chǎn)品名稱(chēng)及加工數(shù)量。
名稱(chēng)：不銹鋼水泥焊接軌道板。 數(shù)量：附加工圖紙36份，按圖紙數(shù)量要求加工。以上產(chǎn)品由甲方委托乙方才承攬加工。
二、 相關(guān)事宜:
1、 由甲方提供相應(yīng)產(chǎn)品的原材料至乙方指定加工場(chǎng)所。 乙方按產(chǎn)品圖紙規(guī)定要求進(jìn)行加工，其產(chǎn)品質(zhì)量必須符合技術(shù)文件規(guī)定要求。
2、甲方委派質(zhì)檢代表跟蹤乙方加工過(guò)程及時(shí)解決質(zhì)疑問(wèn)題。 乙方加工過(guò)程的切削余料由甲方回收。 產(chǎn)品出廠(chǎng)的運(yùn)輸費(fèi)用由乙方承擔(dān)，(甲方提供適當(dāng)?shù)倪\(yùn)輸車(chē)輛及司機(jī)，乙方承擔(dān)油料耗費(fèi)及搬運(yùn)事宜)
3、 產(chǎn)品出廠(chǎng)前由甲方委派代表按圖紙規(guī)定要求全面驗(yàn)收，其不合格損失由乙方承擔(dān)。
4、 加工后的'變形度由乙方按圖紙要求校正。
三、 時(shí)間要求：
自甲方提供原材料之后起，乙方在30天內(nèi)全部按數(shù)完成該批產(chǎn)品加工合同，如甲已雙方各自遇到不可抗拒的事件而影響到材料提供及加工阻力時(shí)，必須提前通知對(duì)方，協(xié)商解決。
四、 加工費(fèi)用：
該項(xiàng)目合同總體加工費(fèi)用20萬(wàn)元，由甲方承擔(dān)增值稅務(wù)，甲乙雙方不得中途變更。
五、 付款方式：
乙方交付產(chǎn)品后，甲方一次性付款 ，剩余作為質(zhì)量保證金至業(yè)主最終驗(yàn)收合格后，甲方在一個(gè)月內(nèi)全部付清余額，如甲方違約，則按日向乙方支付2%的違約金。
六、 其他事宜：
本合同在履行過(guò)程中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由甲方協(xié)商解決，如雙方達(dá)不成協(xié)議，可提交仲裁機(jī)構(gòu)解決。
在合同中的未盡事宜，雙方可共同協(xié)商補(bǔ)充。 本合同自雙方簽定之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份。
甲方： 蓋章：
簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號(hào)碼：
已方： 蓋章:
簽約人： 職務(wù)： 電話(huà)號(hào)碼：
時(shí)間： 年 月 日
承攬合同書(shū) 篇7
甲方：（定做方）
乙方 （承攬方）附加身份證復(fù)印件
加工xx，雙方本著互惠互利，協(xié)商一致的原則，達(dá)成合同條款如下：
一、甲方權(quán)利和義務(wù)
1、合同簽定后，甲方為乙方免費(fèi)提供產(chǎn)品樣本圖案。天然彩沙、鍍金線(xiàn)及專(zhuān)用工具，乙方自購(gòu)。如在本廠(chǎng)購(gòu)買(mǎi)材料，由于乙方個(gè)人原因，不能繼續(xù)做畫(huà)，為保證本廠(chǎng)產(chǎn)品質(zhì)量，材料不退。
2、甲方對(duì)乙方產(chǎn)品負(fù)責(zé)回收并以現(xiàn)金支付加工費(fèi)（550元/m2），拒收任何原因的半成品和不合格產(chǎn)品。
二、乙方的權(quán)利和義務(wù)
1、通過(guò)考察同意后，自愿購(gòu)買(mǎi)材料。如產(chǎn)品質(zhì)量問(wèn)題，乙方自己負(fù)責(zé)。
2、乙方需按甲方提供的樣本、限本人制作，如私自組織人員加工，技術(shù)轉(zhuǎn)讓?zhuān)杞?jīng)廠(chǎng)方同意方可進(jìn)行，否則按違約處理。
二、違約條款
1、甲方違背合同第一條（2款）時(shí)以（550元/m2）的1倍支付乙方違約金。
2、乙方外購(gòu)材料摻雜使假，私自技術(shù)轉(zhuǎn)讓時(shí)，按每平方米550元的1倍支付甲方違約金。
四、本合同有效期?? 月，200? 年??月?? 日起至200? 年??月?? 日止。
本合同期瞞后，乙方申請(qǐng)，甲方有權(quán)依據(jù)生產(chǎn)定單續(xù)簽或終止合同。
五、本合同一式兩份，并有驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)為合同附件，甲、乙雙方各執(zhí)一份，自簽字蓋章之日起生效。
甲方 乙方：
年月日
供方（全稱(chēng)）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
需方（全稱(chēng)）：____________________________________
地 址：____________ 郵碼：____________ 電話(huà)：____________
法定代表人：____________ 職務(wù)：____________
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》規(guī)定，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，以資共同信守。
一、品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收方法及地點(diǎn)：
三、原材料來(lái)源及互利方法：
四、交（收）貨方法、地點(diǎn)及運(yùn)雜費(fèi)負(fù)擔(dān)：
五、貨款結(jié)算時(shí)間及方法：
六、包裝要求及包裝物回收辦法、費(fèi)用負(fù)擔(dān)：
七、經(jīng)濟(jì)責(zé)任：
八、其他：
九、供需雙方由于不可抗力的災(zāi)害和確非一方本身造成的原因而不能履行合同時(shí)，經(jīng)雙方協(xié)商由合同鑒證機(jī)關(guān)查實(shí)證明，可免予承擔(dān)經(jīng)濟(jì)責(zé)任。
十、本合同自簽訂之日起，雙方蓋章簽字后生效。任何一方不得擅自修改或終止，如需修改或終止時(shí)，應(yīng)經(jīng)雙方協(xié)商同意，另立協(xié)議方可有效，并報(bào)雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)備案。
十一、本合同在有效期內(nèi)任何一方違約，雙方都有權(quán)按《中華人民共和國(guó)合同法》有關(guān)規(guī)定，向合同仲裁機(jī)關(guān)提出書(shū)面申訴，要求調(diào)解、仲裁處理。
十二、本合同正本兩份，雙方各執(zhí)一份，副本____份，送雙方業(yè)務(wù)主管部門(mén)、銀行各一份，工商行政管理機(jī)關(guān)二份。
十三、本合同有效期自____年____月____日至____年____月____日止。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同
供方：________________________
代表人：_____________________
____年____月____日
需方：________________________
代表人：______________________
____年____月____日
承攬方（全稱(chēng)）： _________________________________________
定作方（全稱(chēng)）：_________________________________________
合同編號(hào): ______________簽訂地點(diǎn): ______________________
承攬方和定作方經(jīng)雙方友好協(xié)商，現(xiàn)簽訂本合同，以資共同信守。
一、定作物品名、規(guī)格、數(shù)量、價(jià)格、交提貨日期：
品_ 名
規(guī)格
單位
數(shù)量
單價(jià)
金額
分期交（收）貨數(shù)量
備注
月
月
月
月
月
總金額（大寫(xiě)）__ 佰___ 拾__ 萬(wàn)__ 仟___ 佰___ 拾___ 元____ 角___ 分￥_______
定作款共計(jì)人民幣（大寫(xiě)）:＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿
二、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
1、定作方應(yīng)該于本合同簽訂之日起＿＿＿＿天內(nèi)，向承攬方提供定作物的樣品， 承攬方應(yīng)保證所加工的定作物與雙方確認(rèn)的樣品質(zhì)量相符．
2、承攬方應(yīng)該根據(jù)定作方提供的相關(guān)工藝單進(jìn)行定作物的加工。
三、質(zhì)量檢驗(yàn)及驗(yàn)收辦法：
定作方應(yīng)自收到定作物之日起二天內(nèi)對(duì)定作物的數(shù)量、質(zhì)量等相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行確認(rèn)驗(yàn)收。如果對(duì)承攬方交付的定作物有任何異議，應(yīng)于收貨之日起三天內(nèi)書(shū)面向定作方提出。如逾期，則視為承攬方交付的定作物完全符合定作要求。定作物因定作方使用、保管不當(dāng)?shù)仍蛞鸬馁|(zhì)量問(wèn)題，定作方不得要求承攬方修復(fù)或者退換或者主張其他任何責(zé)任。
四、包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：定作物由承攬方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn)，具體包裝要求是___________________ ________________________。
五、交貨（運(yùn)輸）時(shí)間、辦法及地點(diǎn)要求：
1、定作物交由定作方指定的_____________________________ （承運(yùn)人）承運(yùn)，由承攬方代辦相關(guān)的托運(yùn)手續(xù)，運(yùn)費(fèi)由定作方自行承擔(dān)。承攬方將定作物交付承運(yùn)人后，則視為承攬方已將定作物交付于定作方，定作物所有風(fēng)險(xiǎn)由定作方承擔(dān)。
2、時(shí)間要求：交定作物期限應(yīng)按照合同規(guī)定履行，任何一方要求提前或者延期交定作物的，應(yīng)該至少在約定的交貨日期到來(lái)前7天書(shū)面向?qū)Ψ教岢�，并且取得�?duì)方同意。
委托承運(yùn)人運(yùn)輸?shù)�，以交定作物時(shí)承運(yùn)人簽發(fā)的戳記日期為準(zhǔn)。
六、預(yù)付款要求：定作方應(yīng)于本合同簽訂之日，向承攬方支付人民幣 __________元預(yù)付款（按照定作款總額的.百分之＿＿＿ 計(jì)算），該預(yù)付款在末批定作物交付時(shí)沖抵定作款。
七、定作款結(jié)算辦法及期限：
1、 ___________________________________________________________________________________
_______________________________________________ ________________________
2、如定作方未按約定付清定作款項(xiàng)，未付清定作款的定作物所有權(quán)由承攬方所有。承攬方可對(duì)定作物行使留置、處分等權(quán)利。
八、違約責(zé)任：
第一點(diǎn)：定作方的違約責(zé)任
�。ǎ保┲型咀兏ㄗ魑锂a(chǎn)品品種、數(shù)量、設(shè)計(jì)、質(zhì)量或包裝的規(guī)格給承攬方造成損失時(shí)，應(yīng)償付承攬方因此造成的損失，如果損失難以確定，則至少為＿＿＿＿元人民幣。
�。ǎ玻┲型窘獬贤�，定作方應(yīng)該向承攬方支付合同未履行部分價(jià)款總值百分之30的違約金。
�。�3） 未按合同規(guī)定日期付款的，除應(yīng)該繼續(xù)付清全部定作款外，每延期一天，還應(yīng)償付承攬方以延期付款總值千分之一的違約金。
�。�4）無(wú)故拒絕接收定作物的，應(yīng)賠償承攬方因而造成的損失，
�。�5）錯(cuò)填到貨地點(diǎn)或接貨人的，或者變更交付定作物地點(diǎn)或者接收人的，應(yīng)該 承擔(dān)因此多支出的費(fèi)用并賠償承攬方因此造成的損失。
第二點(diǎn)：承攬方的違約責(zé)任
�。�1）違反本合同第一條和第十一條規(guī)定的數(shù)量而少交的，承攬方應(yīng)照數(shù)補(bǔ)交，否則應(yīng)償付定作方以少交的的價(jià)款總值百分之30的違約金 。
（2）包裝不符合合同規(guī)定的，應(yīng)重新包裝，并承擔(dān)因此而支付的費(fèi)用 ；
�。�3） 承攬方無(wú)故提前交定作物的，除非取得定作方同意，否則定作方有權(quán)拒收。
（4）因?yàn)槌袛埛皆驅(qū)е露ㄗ魑镥e(cuò)發(fā)到貨地點(diǎn)或接貨人的，除按合同規(guī)定負(fù)責(zé)運(yùn)到指定的到貨地點(diǎn)或接貨人外，并承擔(dān)因此多付的運(yùn)雜費(fèi)和造成的延期交貨責(zé)任。
九、爭(zhēng)議解決方式
本合同履行過(guò)程當(dāng)中的任何爭(zhēng)議，由雙方協(xié)商解決，協(xié)商不成，任何一方均可向XX市人民法院起訴。
十、如需提供擔(dān)保，雙方應(yīng)另行簽訂合同擔(dān)保書(shū)，作為本合同附件。
十一、因生產(chǎn)特殊性，定作方允許承攬方在供應(yīng)定作物數(shù)量上有±10%的浮動(dòng)，在交付時(shí)間上有±＿＿天的浮動(dòng)。
十二、本合同履行過(guò)程當(dāng)中，雙方來(lái)往的傳真、信函等均視為本合同的重要組成部分，與本合同具有同等法律效力。
·服裝加工合同 ·鋼筋加工合同 ·加工貿(mào)易合同 ·進(jìn)料加工合同
十三、雙方需約定的其它事項(xiàng)：
________________________________________ __________________________________________
____________________________________ __________________________________________
__ _________________________________________________________________________________
__ ___________________________________________________________________________________
本合同一式二份，雙方各執(zhí)一份，合同自雙方簽字蓋章之日起生效。
承攬方（蓋章）：______________ 定作方 （蓋章）：
法定代表人：＿＿＿＿＿＿＿法定代表人：＿＿＿＿＿
電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿＿電話(huà)：＿＿＿＿＿＿＿
地址：＿＿＿＿＿＿＿＿地址：＿＿＿＿＿＿＿
開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿＿開(kāi)戶(hù)銀行：＿＿＿＿＿
帳號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿＿帳號(hào)：＿＿＿＿＿＿＿
日期：______ 年____ 月____ 日
承攬合同書(shū) 篇8
甲方：
乙方：
乙方承攬甲方位于蘄春縣橫過(guò)街廣告位廣告布安裝工程，為了保證工程質(zhì)量、安全和工期，經(jīng)雙方友好協(xié)商達(dá)成如下協(xié)議：
一、工程內(nèi)容
乙方承攬的工程項(xiàng)目：過(guò)街廣告位寬14米，高4米的.廣告位廣告布安裝，時(shí)間為20__年12月30日。
二、甲乙雙方義務(wù)與責(zé)任
1、甲方提供工程結(jié)構(gòu)中所需的材料（廣告噴繪布），乙方按甲方要求進(jìn)行安裝。
2、由于此工程涉及高空作業(yè)，存在一定安全風(fēng)險(xiǎn)，乙方必須做好必要的安全措施，保證安全作業(yè)，如在施工中發(fā)生任何安全事故，乙方將承擔(dān)一切法律及經(jīng)濟(jì)責(zé)任，與甲方無(wú)關(guān)。
三、工程造價(jià)及付款方式
1、乙方承包單價(jià)：3元（人民幣）/平方米
2、乙方完工后經(jīng)甲方驗(yàn)收后付款。
四、其他未盡事宜經(jīng)雙方友好協(xié)商后可另立補(bǔ)充合同，補(bǔ)充合同與本同同具法律效力。
五、本合同一式兩份，甲乙雙方各執(zhí)一份，自簽訂之日起生效。
甲方：
乙方：
簽字（蓋章）：
簽字（蓋章）：
承攬合同書(shū) 篇9
承攬方:河南安信達(dá)防水有限公司黑龍江分公司（以下稱(chēng)乙方）
定作方:哈爾濱振陽(yáng)建筑工程有限責(zé)任公司（以下稱(chēng)甲方）
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》規(guī)定，結(jié)合工程具體情況可經(jīng)甲乙雙方友好協(xié)商，同意簽訂的義務(wù)，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。
1、 承攬名稱(chēng)：、方式、地點(diǎn)、竣工日期。
a、 承攬項(xiàng)目名稱(chēng)：北樹(shù)小區(qū)6#樓
b、 承攬項(xiàng)目地點(diǎn)：哈爾濱道外區(qū)三棵樹(shù)大街三機(jī)街、北樹(shù)小學(xué)、天恒小區(qū)地段
c、 本工程自20xx年 月 日開(kāi)工自20xx年 月 日竣工,中途遇不可抗力因素,則一方應(yīng)向另一方作出書(shū)面報(bào)告且需得另一方的書(shū)面同意。
d、 承攬方式：包工不包料。
e、 承攬價(jià)格：
以實(shí)際粘貼面積4.5元/㎡計(jì)算。
f、 工程量計(jì)算方法：
每層以實(shí)際施工面積為準(zhǔn)分別計(jì)算面積，搭接不另行計(jì)算面積，附加層及卷邊單計(jì)算面積，附加層寬度及卷邊高度以實(shí)際施工尺寸為準(zhǔn)。
2、 承攬工程內(nèi)容：
窗臺(tái)SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛(wèi)生間防水層。
3、 質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)：
a、 材料由甲方自行進(jìn)場(chǎng)。
b、 施工質(zhì)量：按照防水工程施工規(guī)范，結(jié)合本公司專(zhuān)業(yè)技術(shù)工程質(zhì)量達(dá)到優(yōu)良，符合國(guó)家防水工程驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
4、 付款方式：
工程完工驗(yàn)收后 天內(nèi)，結(jié)算全部工程款，置留工程總造價(jià)的 %保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。
5、 驗(yàn)收方法：
工程完工當(dāng)天，雙方共同驗(yàn)收，驗(yàn)收結(jié)束后，甲方技術(shù)員出具工程量承認(rèn)單。
6、 工程保修期限：
本公司承諾工程質(zhì)量保修5年，5年內(nèi)因施工工藝造成的'漏水，由承攬方無(wú)代價(jià)修復(fù)，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預(yù)留的 %保修金，若因人為或結(jié)構(gòu)變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負(fù)責(zé)。
7、 工期：根據(jù)定作方的要求而定。
8、 安全施工條例：
1）、定作方應(yīng)向承攬方有關(guān)人員進(jìn)行有關(guān)的特殊安全管理規(guī)定介紹。由于定作方未進(jìn)行有關(guān)特殊安全管理規(guī)定介紹造成安全事故，定作方應(yīng)承擔(dān)一定責(zé)任。
2）、承攬方有關(guān)人員進(jìn)入定作方施工現(xiàn)場(chǎng)應(yīng)遵守定作方有關(guān)制度。
3）、由承攬方人員因違反有關(guān)管理造成安全事故，責(zé)任由承攬方負(fù)責(zé)。
9、 糾紛的處理：
發(fā)生糾紛雙方應(yīng)協(xié)商解決，協(xié)商不成時(shí)，任何一方可以通過(guò)法律解決。
10、 期限與其它：
本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過(guò)后、當(dāng)日維修款全部結(jié)清，合同自動(dòng)失效，本合同執(zhí)行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同
如有未盡事宜，應(yīng)雙方進(jìn)行協(xié)商，作出補(bǔ)充規(guī)定，補(bǔ)充規(guī)定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書(shū)面同意就解除合同的，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費(fèi)用。
本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。
定 作 方：
承 攬 方：
定作方代表：
承攬方代表：
20xx年 月 日
承攬合同書(shū) 篇10
發(fā)包方(甲方)：___身份證號(hào)：
承包方(乙方)：___身份證號(hào)：
甲方在海南省樂(lè)東縣佛羅鎮(zhèn)佛南村自家宅基地建一棟三層框架結(jié)構(gòu)樓房，現(xiàn)已基礎(chǔ)完工，鋪設(shè)好水泥板，由乙方負(fù)責(zé)承攬施工建設(shè)。為明確乙方在承攬建筑甲方房屋中的權(quán)利和義務(wù)，根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合該工程具體情況，雙方本著平等、互利、誠(chéng)信原則，確保工程安全、優(yōu)質(zhì)、高效、低耗，現(xiàn)經(jīng)雙方充分協(xié)商，同意簽訂本合同，以資共同遵守。
一、承包方式
甲方負(fù)責(zé)供給乙方施工用水、用電、水泥、鋼筋等建筑材料。乙方負(fù)責(zé)施工建設(shè)并交付建房成果。乙方負(fù)責(zé)自帶建筑所需的一切工具,包括施工用的各種施工機(jī)械以及模板、內(nèi)外腳手架、模板、頂木、鐵釘、鐵絲及生產(chǎn)生活用具等，費(fèi)用由乙方自理。乙方所屬人員的工資報(bào)酬由乙方負(fù)責(zé)支付，與甲方無(wú)關(guān)。乙方所有工人的食宿等問(wèn)題由乙方自己解決，費(fèi)用由乙方自理。
二、承建項(xiàng)目
樓房為三層框架結(jié)構(gòu)，承包從正負(fù)零起，第一層高為3.90米，第二層高為3.6米，第三層高為3.3米。乙方負(fù)責(zé)房屋主體工程的建筑，完成麻批，包括框架、墻體、梁、柱、樓梯、樓面、砌磚、搞地平、起隔墻、批粗面內(nèi)外墻體(含6個(gè)衛(wèi)生間)、裝模、拆模、扎鋼筋、現(xiàn)澆混凝土及地面、門(mén)前臺(tái)階砼墊層等。施工范圍包括所有需要水泥砂漿抹面的墻體,頂層層面加漿磨光，同時(shí)作好防滲透水處理。
乙方必須嚴(yán)格按照設(shè)計(jì)圖紙或甲方提出的要求進(jìn)行施工，若發(fā)現(xiàn)圖紙有不合理部分,經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,在取得明確一致的施工方案后乙方方可再進(jìn)行施工。結(jié)構(gòu)及承重由乙方負(fù)責(zé)，若施工過(guò)程中房子就有問(wèn)題，乙方要負(fù)完全責(zé)任。
三、施工安全
1、乙方必須按照安全施工規(guī)范和技術(shù)要求，采取嚴(yán)格的安全防護(hù)措施，乙方負(fù)責(zé)找工人，組織、指揮工人施工。甲乙雙方當(dāng)事人明確，乙方及其工人與甲方不存在雇傭關(guān)系。
2、乙方應(yīng)加強(qiáng)現(xiàn)場(chǎng)管理，乙方人員必須滿(mǎn)足雙方簽訂的協(xié)議條款的要求，并對(duì)自身的施工、技術(shù)、質(zhì)量、工期、安全、文明施工、消防保衛(wèi)、環(huán)境保護(hù)等全面負(fù)責(zé)，如乙方未能履行上述職責(zé)而造成工程、財(cái)產(chǎn)和人身傷害，由乙方
承擔(dān)責(zé)任及由此發(fā)生的一切費(fèi)用。乙方在組織工人施工過(guò)程中要特別注意安全，杜絕一切安全事故，并承擔(dān)由于自身安全措施不到位或管理不力等造成的`事故責(zé)任和由此發(fā)生的一切費(fèi)用。在乙方進(jìn)入工地施工時(shí)到履行義務(wù)終了期間，由乙方對(duì)其工人及雇傭人員、財(cái)產(chǎn)和機(jī)械設(shè)備辦理相關(guān)保險(xiǎn)并承擔(dān)其費(fèi)用。乙方及其工人所發(fā)生的一切傷亡事故與甲方無(wú)關(guān)，任何安全事故由乙方負(fù)全部責(zé)任，甲方不負(fù)任何責(zé)任。
四、工程質(zhì)量要求
1、乙方按照國(guó)家規(guī)定的房屋質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和要求組織施工，工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到抗震安居房屋建設(shè)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的合格條件，建房后的墻體、窗戶(hù)、門(mén)等要做到平整、光滑,墻磚、地面做到平滑,杜絕空鼓,符合相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。做到：⑴乙方完成每層的梁、柱、板面布筋后，由甲方組織有關(guān)人員進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)督和驗(yàn)收，達(dá)到標(biāo)準(zhǔn)后才能進(jìn)行下一步的施工。⑵砌磚前必須把磚頭澆水濕潤(rùn)，沙漿的飽滿(mǎn)度必須要達(dá)到"三個(gè)一"(即一塊磚、一鏟灰、一擠揉)砌筑法。⑶做水泥面前務(wù)必將砼表面清理洗掃干凈，將墻面殘存的砂漿、污垢、灰塵等清理干凈，用水將磚縫中的塵土沖凈，趁墻面濕潤(rùn)開(kāi)始抹灰，以提高粘結(jié)強(qiáng)度，防止出現(xiàn)空鼓開(kāi)裂現(xiàn)象。⑷梁、柱、樓面的澆筑必須一次性完成。⑸脫模后，梁、板、柱的表面必須平整光潔，線(xiàn)角方正順直，無(wú)漏漿、麻面。⑹軸線(xiàn)、門(mén)窗洞口的尺寸要準(zhǔn)確，所有模板的平整度控制在3㎜內(nèi)，垂直度3米以?xún)?nèi)控制在5㎜，總高控制在0.5‰，接頭處高低差控制在1㎜，所有陰陽(yáng)角必須順直、整齊、每3米不超過(guò)5㎜。
2、工程竣工后，由甲方組織相關(guān)人員按施工技術(shù)要求進(jìn)行檢查驗(yàn)收。___如出現(xiàn)工程質(zhì)量問(wèn)題，由乙方進(jìn)行返工、修改和重作，直到符合甲方質(zhì)量要求為止，并賠償因工程質(zhì)量問(wèn)題給甲方造成的全部損失。返工、修改和重作的費(fèi)用(包括工時(shí)費(fèi)用和材料費(fèi)用)全部由乙方自行承擔(dān)。返工、修改和重作后仍不能達(dá)到約定的合格使用條件的,乙方承擔(dān)工程質(zhì)量違約責(zé)任。
3、上條所說(shuō)的工程質(zhì)量問(wèn)題，包括以下等方面：(1)主體墻與水平地面不垂直、墻壁凹凸不平、開(kāi)裂;(2)主體柱與水平地面不垂直、斷裂、露筋;
(3)橫梁、圈梁斷裂、露筋、明顯扭曲;(4)天板或地板開(kāi)裂、塌陷、露筋、不與水平面垂直;(5)梁、柱、板面中空;(6)墻壁、屋頂上的砂漿脫落;
(7)屋頂漏水，浸水。
4、房屋保修期按國(guó)家相關(guān)保修規(guī)定執(zhí)行。
五、承包價(jià)格
本工程按照每層水平投影面積計(jì)算付款，每平方米承包價(jià)貳佰伍拾元整(￥250元)。如不在結(jié)算范圍內(nèi)的工程由雙方協(xié)商一致后另行計(jì)付。
六、付款方式
乙方進(jìn)場(chǎng)后，甲方先預(yù)付工程款壹萬(wàn)元，以后將按工程進(jìn)度付款。一、二、三層澆注封頂后，若無(wú)質(zhì)量問(wèn)題，甲方即再向乙方分別支付壹萬(wàn)元、貳萬(wàn)元、貳萬(wàn)元工程款。余下的款項(xiàng)待工程完工一月后甲方的住房無(wú)任何裂縫、無(wú)漏水、無(wú)樓梯積水等工程質(zhì)量問(wèn)題發(fā)生，經(jīng)雙方驗(yàn)收合格后五天內(nèi)，一次性付清給乙方。若有住房開(kāi)裂、漏水、積水、傾斜等工程質(zhì)量問(wèn)題出現(xiàn)，則要求乙方及時(shí)維修，否則甲方終止合同，沒(méi)收余款。
七、工期要求
___年___月___日開(kāi)工，每15天一層，乙方必須在___年___月___日前完工。
八、違約責(zé)任及爭(zhēng)議的解決辦法
1、乙方承攬建設(shè)工程的質(zhì)量達(dá)不到約定要求的,乙方要無(wú)償修理、返工或重作，造成損失的,乙方要賠償所有損失，因乙方原因有其它致使合同無(wú)法履行情形的,乙方要賠償因其違約給甲方造成的一切損失。
2、乙方若無(wú)視甲方的合理要求，或者采取消極怠工和延誤工期等做法為難甲方，視為乙方根本違約，甲方有權(quán)解除本合同，并只需支付按照已完工的工程量計(jì)算人工錢(qián)的50%給乙方。
九、合同的生效與終止
1、本合同共4頁(yè)，一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
2、本合同經(jīng)雙方簽字后生效，工程竣工驗(yàn)收合格并結(jié)清款項(xiàng)后失效。
3、乙方必須保證工程質(zhì)量和進(jìn)度，節(jié)約材料，嚴(yán)格按照工期要求施工，否則甲方有權(quán)終止合同，并在承包款中扣除因乙方施工延誤而產(chǎn)生的費(fèi)用，如鋼材、水泥、紅磚等材料的漲價(jià)費(fèi)用等等。乙方盡量避免在下雨天施工，以防影響房子質(zhì)量。施工現(xiàn)場(chǎng)必須達(dá)到工完場(chǎng)地清，乙方負(fù)責(zé)清運(yùn)工地周?chē)笆覂?nèi)所有的建筑垃圾，打掃干凈。工程結(jié)束后，乙方腳手架留給甲方使用一個(gè)月。
以上合同,雙方必須共同遵守，如經(jīng)雙方協(xié)商同意簽訂補(bǔ)充合同,補(bǔ)充合同與該合同具有同等法律效力。
甲方簽字(手印)：___乙方簽字(手印)：___
日期：___
承攬合同書(shū) 篇11
訂立合同雙方：
承攬方：
定作方：
甲方為乙方加工柜臺(tái)，貨架，經(jīng)雙方協(xié)商，簽訂本合同，共同遵守.
第一條加工成品
第二條加工成品質(zhì)量要求：
一，材種：柜臺(tái)，貨架一律采用水曲柳.
二，用材尺寸：按圖紙所標(biāo)尺寸做.
三，嚴(yán)格掌握木制品的木材干燥程度，榫縫、肩角結(jié)構(gòu)必須嚴(yán)密，堅(jiān)固、表面必須平整光滑，木材無(wú)形變，翹曲，撥縫，松榫;塑料面要求平直，整齊，四周不得有翹起，脫膠現(xiàn)象;玻璃位置以圖紙標(biāo)示為準(zhǔn)，保證方正，平直，安裝方便.
四，甲方按乙方質(zhì)量要求和圖紙，先做規(guī)格樣品，由縣物價(jià)局核定價(jià)格后，雙方代表當(dāng)面封存樣品，作為驗(yàn)收的依據(jù).
第三條原材料由甲方提供.
第四條圖紙由乙方于一九八五年二月一日前送交甲方.甲方在依照乙方的要求進(jìn)行工作期間，發(fā)現(xiàn)提供的圖紙不合理，應(yīng)當(dāng)及時(shí)通知乙方;乙方應(yīng)當(dāng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)回復(fù)，提出修改意見(jiàn).甲方在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)未得到答復(fù)，有權(quán)停止工作，并通知乙方.因此造成的損失，由乙方賠償.
第五條工程價(jià)款：按核定價(jià)格單計(jì)算款25000元.
第六條驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)和方法：本加工成品全部完工后，甲方通知乙方到廠(chǎng)驗(yàn)收，乙方接到通知三天內(nèi)必須到廠(chǎng)驗(yàn)收.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)以合同規(guī)定的質(zhì)量要求圖紙和樣品為標(biāo)準(zhǔn)，數(shù)量以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn).雙方在檢驗(yàn)中發(fā)生爭(zhēng)議時(shí)，由縣物價(jià)局提供檢驗(yàn)證明.
第七條交貨的時(shí)間和地點(diǎn)：一九八五年六月十日至六月二十五日全部交貨.任何一方如要求提前或延期交(提)貨，必須在事先與對(duì)方達(dá)成協(xié)議，并按協(xié)議執(zhí)行.交貨地點(diǎn)在乙方百貨大樓，由百貨公司供銷(xiāo)科收貨，驗(yàn)收合格，辦理交接手續(xù).
第八條包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)包裝，以定作物不受損壞為準(zhǔn);每件包裝費(fèi)均按4元計(jì)算，共計(jì)980元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).
第九條運(yùn)輸辦法及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：由甲方負(fù)責(zé)運(yùn)輸，每件運(yùn)輸費(fèi)用均按2元計(jì)算，共計(jì)490元，全部費(fèi)用由乙方負(fù)擔(dān).運(yùn)輸造成的損失，由甲方負(fù)責(zé).
第十條本合同簽字之日，乙方向甲方給付預(yù)付款20000元(貳萬(wàn)元).甲方不履行合同時(shí)，除承擔(dān)違約責(zé)任外，必須如數(shù)返還預(yù)付款.乙方不履行合同
的，把預(yù)付款抵作違約金和賠償金，有余款的應(yīng)返還.
第十一條結(jié)算方式及期限：乙方收到全部定作物，驗(yàn)收合格后，即辦理移交手續(xù)，據(jù)以結(jié)帳，并在收貨后十五天內(nèi)通過(guò)銀行付款.
第十二條甲方的違約責(zé)任
一，甲方如未按合同規(guī)定的質(zhì)量交付定作物，乙方同意利用的，應(yīng)當(dāng)按質(zhì)論價(jià);不同意利用的，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理或調(diào)換，并承擔(dān)逾期交付的責(zé)任;經(jīng)過(guò)修整或調(diào)換后，仍不符合合同規(guī)定的，乙方有權(quán)拒收，由此造成的損失由甲方賠償.
二，甲方交付定作物的數(shù)量少于合同規(guī)定的，乙方仍然需要的，甲方應(yīng)當(dāng)照數(shù)補(bǔ)齊，補(bǔ)交部分按逾期交付處理;乙方不再需要的，有權(quán)解除合同，因此造成的損失由甲方賠償.
三，因甲方包裝不善造成定作物毀損的，由甲方賠償損失.
四，甲方逾期交付定作物的'，應(yīng)當(dāng)向乙方償付違約金，每逾期一天，按逾期交付部分的價(jià)款總額的千分之一償付違約金.
五，甲方不能交付定作物的，應(yīng)向乙方償付不能交付定作物部分價(jià)款總值20%的違約金.
六，由甲方負(fù)責(zé)送貨的，如運(yùn)輸中造成定作物損壞，甲方應(yīng)當(dāng)負(fù)責(zé)修理，達(dá)到合同規(guī)定的質(zhì)量要求，否則乙方有權(quán)拒收.
第十三條乙方的違約責(zé)任
一，乙方如中途變更定作物的數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量或設(shè)計(jì)等，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
二，乙方如中途廢止合同，應(yīng)償付甲方未履行部分定作物價(jià)款總值30%的違約金.
三，乙方如未按合同規(guī)定的時(shí)間向甲方提供圖紙和其他技術(shù)資料，除交付定作物的日期得以順延外，乙方應(yīng)當(dāng)償付甲方因停工待料的損失.
四，乙方如超過(guò)合同規(guī)定日期付款，應(yīng)當(dāng)比照中國(guó)人民銀行有關(guān)延期付款的規(guī)定，向甲方償付違約金.
五，乙方如無(wú)故拒絕接收定作物，應(yīng)當(dāng)賠償甲方因此造成的損失.
六，乙方如變更交付定作物的地點(diǎn)，應(yīng)承擔(dān)因此而多支出的費(fèi)用.
第十四條不可抗力：在合同規(guī)定的履行期限內(nèi)，由于不可抗力致使定作物或原材料毀損、滅失的，甲方在經(jīng)有關(guān)部門(mén)證明后，可免予承擔(dān)違約責(zé)任.但甲方應(yīng)當(dāng)采取積極措施，盡量減少損失，如不可抗力的損失是在合同規(guī)定的履行期限以外生的
不得免除甲方責(zé)任;在乙方遲延接受或無(wú)故拒收期間發(fā)生的，乙方應(yīng)當(dāng)承擔(dān)責(zé)任，并賠償甲方因此造成的損失.
第十五條本合同發(fā)生糾紛時(shí)，雙方協(xié)商解決;協(xié)商不成時(shí)任何一方可向辦理本合同公證的公證機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，或向合同管理機(jī)關(guān)申請(qǐng)調(diào)解，仲裁，也可以直接向人民法院起訴.
本合同于一九八五年一月二十五日經(jīng)公證生效，合同履行完畢即失效.
本合同一式五份，甲乙雙方各執(zhí)一份，縣公證處，縣物價(jià)局，縣建設(shè)銀行各存一份.
甲方：××縣木具廠(chǎng)(蓋章)
代表人：(簽名)
地址：電話(huà)：開(kāi)戶(hù)銀行帳號(hào)：
乙方代表人：地址：電話(huà)：開(kāi)戶(hù)銀行：
帳號(hào)：
承攬合同書(shū) 篇12
合同編號(hào)：________
定作方：_________(甲方)
承攬方：________(乙方)
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點(diǎn)：__________
經(jīng)充分協(xié)商，簽訂本合同，共同信守。
1.品名(或項(xiàng)目)、數(shù)量及價(jià)款：
2.使用原材料(半制品)及主要輔料規(guī)定：
(1)甲方向乙方提供部分：
質(zhì)量要求：____________
檢驗(yàn)及提供方法：_________
價(jià)款處理方法：__________
(2)乙方提供部分：
3.加工方法及質(zhì)量、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和負(fù)責(zé)期限：___________
4.包裝要求及費(fèi)用負(fù)擔(dān)：_____________
5.交(提)定作物辦法(包括運(yùn)輸方式和費(fèi)用負(fù)擔(dān))、地點(diǎn)：_____
6.驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法和期限：________
7.給付定金數(shù)額、時(shí)間、方法：________
8.結(jié)算方式和期限：___________
9.違約責(zé)任：____________
10.其他：_____________
未盡事宜由雙方另行協(xié)商。
承攬合同書(shū) 篇13
�。ㄒ唬┌讣臼聦�(shí)
_______年_______月至今，印務(wù)公司與生物公司簽訂加工承攬合同，約定由印務(wù)公司為生物公司印刷包裝盒和產(chǎn)品說(shuō)明書(shū)等物品。合同對(duì)品名、數(shù)量、金額、驗(yàn)收、結(jié)算等事項(xiàng)以及違約責(zé)任和糾紛的處理方式進(jìn)行了詳細(xì)的約定。
簽約后，印務(wù)公司依約完成印刷工作，并及時(shí)送達(dá)合同指定地點(diǎn)交生物公司驗(yàn)收入庫(kù)。但生物公司只支付少量報(bào)酬，余款二十多萬(wàn)元（具體金額有待進(jìn)一步核算）一直拖延未予支付。
�。ǘ⿲�(duì)雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系的分析
1、雙方承攬合同關(guān)系合法有效，對(duì)此不應(yīng)有異議。
2、印務(wù)公司完成工作，生物公司應(yīng)支付相應(yīng)報(bào)酬。具體金額有待細(xì)查。
3、生物公司逾期支付報(bào)酬，應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任。
按合同第十一條第5項(xiàng)規(guī)定，生物公司應(yīng)按銀行逾期借款利息償付違約金。由于生物公司的付款系根據(jù)定作情況分期履行，而且生物公司曾間歇性地少量支付。因此違約金的處理應(yīng)在詳細(xì)調(diào)查的基礎(chǔ)上，結(jié)合合同約定以及法律規(guī)定作出盡可能有利于印務(wù)公司的解釋和計(jì)算。
�。ㄈ⿲�(duì)本案的預(yù)期
由于生物公司的違約事實(shí)較為明確，在協(xié)商不成的'情況下，起訴至法院應(yīng)能得到判決支持。但同時(shí)應(yīng)注意：
1、精密做好生物公司的財(cái)產(chǎn)調(diào)查工作，確定其償付能力，必要時(shí)可要求專(zhuān)業(yè)調(diào)查公司的參與；
2、為爭(zhēng)取印務(wù)公司的利益化，同時(shí)減少訴訟過(guò)程中的爭(zhēng)議，在訴前還應(yīng)做好證據(jù)的詳盡收集等準(zhǔn)備工作。
合同編號(hào)：________
定作方：_________（甲方）
承攬方：________（乙方）
簽訂日期：____年__月__日
簽訂地點(diǎn)：__________
承攬合同書(shū) 篇14
發(fā)包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)甲方)
承包方：____________________________(以下簡(jiǎn)稱(chēng)乙方)
甲、乙雙方根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》等有關(guān)規(guī)定，本著真誠(chéng)合作、互惠互利的原則，經(jīng)友好協(xié)商同意，簽訂雙方嚴(yán)格履行，共同守信。其條款如下：
一、工程概況
1、項(xiàng)目名稱(chēng)：____________________________
2、工程地點(diǎn)：____________________________
4、合同總金額：人民幣(大寫(xiě)) (小寫(xiě))
二、結(jié)算、付款方式及限期
1、預(yù)付款：為供貨定金，合同雙方的簽訂生效后，甲方____日內(nèi)支付合同總金額的元整，(小寫(xiě))元整。預(yù)付款延付，則交貨期順延。
2。計(jì)人民幣(大寫(xiě))元整，元整。
3、驗(yàn)收款：乙方將剩余未安裝的門(mén)安裝完畢，并全部調(diào)試完畢后，經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后，____日內(nèi)甲方需支付總合同的，計(jì)人民幣(大寫(xiě))元整。
4、質(zhì)保金：合同金額元整，(小寫(xiě))保修期為_(kāi)_______年(至驗(yàn)收合格后計(jì)算)，保修期滿(mǎn)后一周后，甲方支付元整。
5、安裝工程交付驗(yàn)收前，乙方應(yīng)當(dāng)向甲方轉(zhuǎn)移交付門(mén)的所有權(quán)，同時(shí)提供門(mén)的技術(shù)資料和有關(guān)質(zhì)量證明。乙方還應(yīng)同時(shí)交付產(chǎn)品配套的裝修鑰匙(每套一把)等配件。但甲方未付清上述約定的款項(xiàng)，乙方有權(quán)不轉(zhuǎn)移門(mén)的所有權(quán)和每套配套鑰匙。
6、乙方提供的結(jié)算憑證為：普通工業(yè)發(fā)票。
三、甲方責(zé)任
1、施工現(xiàn)場(chǎng)具開(kāi)工條件。
2、滿(mǎn)足乙方產(chǎn)品進(jìn)場(chǎng)運(yùn)輸裝卸的道路暢通需要。
3、甲方應(yīng)提供特定地點(diǎn)場(chǎng)地供乙方現(xiàn)場(chǎng)安裝人員、產(chǎn)品材料、工具設(shè)備存放使用，提供乙方進(jìn)場(chǎng)安裝人員的食宿，并協(xié)助辦理暫住登記證及甲方所在地政府規(guī)定的建設(shè)工地人員所需工種證件。
4、對(duì)乙方施工過(guò)程進(jìn)行協(xié)商和協(xié)助。安裝前必須將水準(zhǔn)點(diǎn)與坐標(biāo)控制點(diǎn)(水平線(xiàn))告知乙方安裝人員并進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)交驗(yàn)，確保安裝條件準(zhǔn)確無(wú)誤。
5、提供安裝所需水電、工程吊機(jī)及砂漿填灌材料、工人，確保與安裝進(jìn)度同步。
6、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理第三者對(duì)該工程正常安裝所發(fā)生的.干擾、抵觸或阻擾。
7、按時(shí)足額支付款項(xiàng)，以確保乙方按時(shí)按量完成任務(wù)。
四、乙方責(zé)任
1、工期為天(從甲方向乙方劃款之日起)。
2、乙方提供的證明文件、資質(zhì)必須是完整、真實(shí)有效、合法的，否則由此造成的一切后果均由乙方承擔(dān)，并賠償經(jīng)濟(jì)損失。乙方提供的門(mén)應(yīng)滿(mǎn)足設(shè)計(jì)要求并保證竣工驗(yàn)收合格。
3、遵守地方政府和有關(guān)部門(mén)對(duì)施工場(chǎng)地交通和噪音等有關(guān)管理規(guī)定。
4、負(fù)責(zé)產(chǎn)品運(yùn)輸及負(fù)擔(dān)運(yùn)輸費(fèi)用。
5、售后服務(wù)，________年內(nèi)非人為因素?fù)p壞門(mén)由乙方負(fù)責(zé)維修(如非人為因素造成配件損壞需更換，需收取成本費(fèi)用)，________年滿(mǎn)后乙方收取成本費(fèi)用。
五、工期延誤
對(duì)以下原因造成工期推遲延誤的，經(jīng)甲方簽字確認(rèn)后，工期相應(yīng)順延：
1、工程量變化
2、工地現(xiàn)場(chǎng)停電造成停工
3、人力不可抗拒因素造成停工
4、非乙方因素的其他原因
六、質(zhì)量要求、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、方法及提出異議期限
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)：以雙方確認(rèn)之樣品門(mén)實(shí)物為制作標(biāo)準(zhǔn)，安裝以甲方提供之樣品房(試驗(yàn)室)的安裝規(guī)范及要求為安裝標(biāo)準(zhǔn)，確保產(chǎn)品及安裝質(zhì)量達(dá)到相關(guān)要求。
2、驗(yàn)收方法：工程安裝完成后，甲方應(yīng)組織相關(guān)人員驗(yàn)收。
3、提出異議期限為甲方收到乙方產(chǎn)品或接到乙方報(bào)驗(yàn)通知之日七天內(nèi)。
七、合同變更、解除
本合同履行期內(nèi)，甲、乙雙方不得隨意變更、修改或解除終止合同條款。如有未盡事宜，須經(jīng)雙方共同協(xié)商，簽訂補(bǔ)充條款，補(bǔ)充條款與本合同具有同等法律效力。
八、解決處理合同爭(zhēng)議
本合同如發(fā)生爭(zhēng)議或糾紛，雙方本著友好平等、相互諒解的態(tài)度及時(shí)協(xié)商解決。如協(xié)商無(wú)效，任何一方均可向乙方住所地人民法院提出訴訟。
九、合同的效力
本合同一式四份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力，自簽訂之日起生效。
十、其他約定事項(xiàng)
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
________年____月____日
________年____月____日
【承攬合同書(shū)】相關(guān)文章：
承攬合同書(shū)02-24
承攬合同書(shū)【熱門(mén)】03-12
【薦】承攬合同書(shū)03-12
承攬合同書(shū)【推薦】03-12
【熱門(mén)】承攬合同書(shū)03-12
承攬合同書(shū)【薦】03-12
【熱】承攬合同書(shū)03-12
【精】承攬合同書(shū)03-12
承攬合同書(shū)【精】03-12