【薦】建設施工合同
隨著人們法律觀念的日益增強，關于合同的利益糾紛越來越多，合同是對雙方的保障又是一種約束。相信大家又在為寫合同犯愁了吧，以下是小編為大家整理的建設施工合同，供大家參考借鑒，希望可以幫助到有需要的朋友。
建設施工合同1
摘要：近年來，水利工程建設施工合同管理方面存在許多問題，從施工合同管理的概念和作用出發，就水利工程建設施工合同管理中存在的問題，分析原因，并提出相關對策。
關鍵詞：水利工程；合同管理；對策
1、施工合同管理的概念
施工合同是指建筑安裝工程承包合同，是建設項目的主要合同，是由具有法人資格的發包方和承包方為完成商定的建筑安裝工程，明確雙方權利、義務關系的合同。合同的管理是指水利建設主管機關、相應的金融機構，以及建設單位、監理單位、承包企業依照法律和行政法規、規章制度，采取法律的、行政的手段，對施工合同關系進行組織、指導協調和監督。保護施工合同當事人的合法權益，處理施工合同糾紛，防止和制裁違法行為，保證施工合同法規的貫徹實施等一系列活動。
2、合同管理的作用
施工合同作為約束發包方和承包方權利和義務的依據，合同管理的作用主要體現在以下幾個方面：一是促使施工合同的雙方在相互平等、誠信的基礎上依法簽訂切實可行的合同，二是有利于合同雙方在合同執行過程中進行相互監督。以確保合同順利實施；三是合同中明確的規定了雙方具體的權利與義務，通過合同管理確保合同雙方嚴格執行；四是通過合同管理，增強合同雙方履行合同的自覺性，調動建設各方的積極性，使合同雙方自覺遵守法律規定，共同維護當事人雙方的合法權益。
3、當前合同管理存在的主要問題及成因分析
3.1 招標不夠規范。為合同管理埋下了隱患
隨著“三制”改革的深入開展，水利工程建設市場已逐步規范，但由于施工合同的雙方在利益上存在矛盾，表現在合同上，如某些工程在招標過程中，利用僧多粥少的心理對承包人提出一些苛刻條件。迫使承包人壓級壓價，給承包人增加額外負擔，甚至直接壓低中標價格。使承包人受到一定的經濟損失。為順利承包到工程，且迫于自身生存和發展的壓力，大多數承包人面對不夠公正的合同條款也只能委曲求全。同時，有的承包人為提高中標率，搞聯合投標，甚至惡意串通，抬高中標價，造成不正當競爭，擾亂建設市場，造成施工力量強、管理水平高的承包人不能中標，項目不能順利實施，工程建設質量得不到保證，給施工合同管理帶來被動。
3.2 合同一方的承諾不能兌現，造成工程無法順利實施
在工程建設過程中，某一方應提供的資源沒有及時提供，或者根本無法提供，造成工程項目無法開工或實施被動，特別是一些中小型項目，由于前期工作缺乏必要的法律依據，工作開展比較困難，進展緩慢，造成工程項目被動拖期。有的承包方在施工過程中人員資格和數量，設備的數量及型號，工程工期等與合同內容不相符，甚差異很大。特別是投標項目，實際施工過程中與標書內容不一致，標書中的承諾不能完全兌現，對工程項目的順利實施造成負面影響。另外一些應急度汛的水利工程，工期短，時效性強。如工程不能按期竣工，可能造成防汛搶險的被動，并造成不必要的經濟損失。
3.3 合同條文不夠完善，對合同雙方不能很好的進行約束
主要表現在工程招投標不規范，有的招投標過于簡單，邀約及承諾不能構成合同簽定的依據。建設雙方有的不使用合同范本，而是由雙方商定形成一個合同，有時由于經驗不足或缺乏對工程的細致分析，造成合同履行過程中出現一些合同涉及不到的問題，合同的預見性較差，雙方需要重新進行協商，給工程建設帶來不必要的麻煩。有的合同條款不夠嚴密，有歧義，在合同執行過程中容易產生不必要的爭執。
3.4 工程項目在實施過程中存在的違法轉包或分包現象，給合同管理帶來麻煩
根據合同法規定，承包人不得將其承包的全部建設工程轉包給第三人或者將其承包的建設工程肢解后以分包的名義分別轉包給第三人。禁止承包人將工程分包給不具備相應資質條件的單位。禁止分包單位將其承包的工程再分包。建設工程主體結構的施工必須由承包人自行完成。但在工程實際建設過程中。非法轉包或分包的行為仍然存在，造成合同履行起來困難重重。工程質量很難保證，出現一些債務糾紛，造成工期拖延，給合同管理工作帶來不必要的`麻煩。
4、對加強合同管理的對策
4.1 增強法律觀念。依法進行合同管理
目前，我國建設行業法律法規越來越完備，尤其是《招標投標法》，《合同法》的頒布實施，對工程招標及合同管理提出了具體要求，各行各業也根據國家法律制定了有關條例。因此，合同當事人在簽訂合同時應當認真閱讀有關法律法規，并對所簽合同的標的、計量標準、質量要求、價款支付方式、合同履行期限、地點、違約責任以及合同條文的釋疑等內容，應作出明確具體的解釋，防止出現歧義，增強合同的嚴密性和可操作性。
4.2 積極推廣使用合同示范文本
“三制”改革后，水利工程建設市場經過一定時期的運行。已形成了自身的建設合同范本，使用合同范本有助于明確雙方的權利與義務。防止合同缺項、漏項和不平等條款的出現，因此應積極推廣使用。
4.3 堅持合同審查制度，嚴格招標時企業資格審查
堅持合同審查制度，是合同能否順利履行的前提與保證。一般情況下，合同審查的內容主要包括；建設項目是否具備合同簽訂的條件，合同內容是否符合法合規。合同條款是否詳盡明確，工程等級和技術要求是否具體，是否符合國家規范標準，合同簽定是否具有完備的合同手續。此外，在工程招標時還應該對施工企業的主體資格、企業信譽、注冊資金、隸屬關系、財務經濟狀況、設備及技術條件、履約能力，與招標工程相類似的工程施工經驗等進行嚴格審查，以確保投標企業的內在質量。
4.4 加強對合同執行情況跟蹤檢查，督促合同雙方自覺履行合同
在合同執行過程中，主管部門及建設單位應定期檢查合同執行情況，并建立完善的合同檢查考核制度。對合同執行過程中出現的偏差問題，認真進行分析、糾正，對隨意違反合同條款的行為要認真查處，使合同管理步入正規化、規范化管理渠道，防止因合同違規而造成不良后果。
4.5 對合同管理人員進行必要的崗前培訓
在水利工程建設過程中，應選派具有豐富工作實踐經驗、懂經濟、業務強，具有高度責任感和敬業精神的人員負責合同管理。對于合同管理人員要進行崗前培訓，在合同執行過程中，要注意對執行人員進行交底，使他們熟悉合同內容，做到有理、有據、有節的執行合同，變被動執行合同為自覺執行合同。
4.6 選擇好的監理隊伍是做好合同管理的重要保證
監理工程師是聯系建設方和承包方的重要紐帶，在合同管理中起著舉足輕重的作用，高素質的監理工程師能夠公平、誠信地處理合同執行過程中遇到的實際問題，對工程項目實施有較好的預見性。給工程建設創造一個寬松良好的環境。可以確保工程建設順利實施。
合同管理是施工企業管理的重要內容，也是降低工程成本。提高經濟效益的有效途徑。項目施工合同管理的時間范圍應從合同談判開始，至保修日結束止，特別是要加強施工過程中的合同管理，確保把合同落到實處。
建設施工合同2
發包人(全稱):(以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱： 黃金堡xxxxx棟
工程地點： 重慶市xxxx鎮
工程內容：建筑面積31200M2、結構類型：框架、剪力墻結構、地上二十九層，地下一層，全高99.6米。群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1) 工程立項批準文號： 資金來源: 自籌。
二、工程承包范圍
承包范圍：土建及安裝工程(發電機組、塑鋼門窗、消防系統 除外)和環境工程。
三、合同工期
開工日期：20xx年2月5日。 竣工日期：20xx年8月6日。 合同工期總日歷天數548天。
四、質量標準
工程質量標準：優良。
五、合同價款
金額(大寫)：暫估貳仟叁佰陸拾萬元(人民幣) ￥：2360萬元
六、組成合同的`文件
組成本合同的文件包括：
1、 本合同協議書
2、 中標通知書
3、 投標書及其附件
4、 本合同專用條款
5、 本合同通用條款
6、 標準、規范及有關技術文件
7、 圖紙
8、 工程量清單
9、 工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間：20xx年 月 日
合同訂立地點：重慶市
本合同雙方約定 雙方簽字簽章后生效。
甲方(公章)：_________
乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________
法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日
_________年____月____日
建設施工合同3
發包人(以下簡稱甲方)：_________
承包人(以下簡稱乙方)：_________
甲方將_____小區34#、35#、36#、37#住宅房、裙樓、地下室、人防工程土建工程承包給乙方施工，根據《中華人民共和國人民防空法》、《人民防空工程建設管理規定》及有關法律法規的規定，雙方本著自愿、平等、協商一致的原則，結合工程的實際情況，為確保各方利益，經協商一致達成如下協議：
第一條工程概況
1、工程名稱：____________住宅房、裙樓、地下室、人防工程
2、工程地點：__________________。
3、工程概況：
3.1總建筑面積暫定約________平方米，其中地下人防車庫________平方米地下一層，地上十二層。
3.2結構形式：住宅工程：框剪結構地下車庫工程：剪力墻結構。
第二條工程承包范圍及工作內容
1、工程承包范圍：全套施工圖紙內包含的全部施工內容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。
1.1建安工程：烏魯木齊___規劃設計研究院有限公司設計____樓住宅、裙樓及地下人防土建工程包含的全部施工內容(甲方分包工程及甲方供材料除外)。
1.2所有甲方分包工程的預留、預埋、預設等。
1.3甲方委托乙方施工的其它單項工程或零星工程。
1.4承包范圍界限：土建工程施工至室外散水給排水、熱力、電氣工程施工至室外第一口檢查井。
2、工作內容：
2.1以本補充協議約定的施工圖紙、技術規范、甲方邀標文件為基礎，包括但不限于整個工程的物料供應(補充協議有約定的除外)、施工、建成、缺陷修補、竣工及驗收。
2.2甲方分包工程預留、預埋以及構配件(或設備、部件等)安裝后的堵補工作。
2.3在施工期間，對工地附近現存的一切建筑物、構筑物、市政配套、消防通路等進行保護，使其維持正常的情況，并修補因工程施工所引起的破壞。
2.4完成并滿足烏魯木齊市安全文明施工及環境保護達標要求的有關工作。
2.5按本補充協議要求完成竣工驗收所需的應由乙方負責的工作，提供竣工備案所需的一切資料，并配合甲方申報竣工驗收，提供的竣工備案資料須滿足城建檔案館接收城建檔案的要求。
2.6.乙方作為本工程的總承包責任人，必須對本工程負全責，包括但不限于對整個項目的進度、質量、安全文明施工等進行總控制，對甲方分包單位、甲方指定乙方分包單位的施工進行全面協調和管理，及時解決因工程施工而引發的鄰近居民投訴等問題。
2.7完成甲方與乙方簽訂的其他合同協議文件要求乙方履行的任務及工作，包括正常施工所需的一切附帶的工程、因甲方設計缺陷造成的增加項目及臨時工程。
2.8甲方認為需要委托乙方施工并完成的在協議外的單項工程或零星工程。
第三條甲方分包工程、材料(設備)供應
1、甲方分包工程：
1.1甲方分包工程：電梯設備采購及安裝工程、消防及通風工程、弱電智能化工程、景觀及園林工程、機械土石方工程。
1.2乙方必須認真履行本合同，甲方保留甲方認為在有必要的時侯除第三條第1.1款約定的甲方分包工程以外的由乙方承擔的工程項目直接分包第三人的權利。
1.3甲方分包工程乙方有施工資質的需向甲方分包單位提供，乙方計取協議約定的乙方應計取的相關費用(配合費)，對此乙方承諾完全認同并全力配合。
2、甲供材料(設備)：
2.1甲供材料(設備)品種：
2.2甲供材料(設備)管理：
2.2.1甲供材料(設備)的數量、到貨時間，由乙方編制甲供材料(設備)總需求計劃，在使用前2個月前報甲方。乙方不及時上報或上報的數量有誤，由乙方承擔責任。由于設計變更引起甲供材料(設備)數量的變化，乙方應在收到變更通知后5日內，將變更后的需求計劃以書面形式上報甲方，若不及時上報，乙方承擔相應違約責任。
2.2.2甲供材料(設備)的供應，甲方提前8小時通知乙方甲供材料(設備)的到貨數量和到貨時間，且甲方負責運到工地，乙方應會同甲方及監理依據甲方封存樣品、材料商提供合格證等相關資料組織驗收，并按照甲方要求辦理出庫手續，在相關文件上簽字。乙方負責甲供材料(設備)的卸車、場內運轉、清點、驗貨、接收、保管等一切后續工作，并承擔所發生的費用。若乙方不配合，承擔相應違約責任。甲供材料(設備)交付乙方后，乙方必須妥善保管。因乙方原因導致甲供材料(設備)遺失或損壞，乙方應當承擔賠償責任，因材料遺失導致工程無法正常進行，給甲方造成損失的，乙方應當承擔賠償責任。
2.2.3若乙方接收甲供材料(設備)后，發現存在如下問題：(1)材料、設備的品種、質量等級、規格、型號等與約定驗收標準不符(2)應有的附件或配件不齊全均應及時書面告知甲方。因乙方未及時書面告知甲方而引起的相關責任均由乙方承擔。
2.2.4乙方提供加蓋公章的甲供材料(設備)接收人委托書和被委托人身份證復印件報甲方備案，乙方授權現場材料接收人限定2人以內。乙方逾期不報，甲方不予辦理甲供材料(設備)供應，所造成的相關責任均由乙方承擔。
2.2.5對已進場并辦理出庫的甲供材料，根據建筑施工規范及相關部門要求須進行復驗的，乙方在使用前應及時通知監理見證取樣并送往實驗室進行復驗，復驗費用由乙方承擔。
2.2.6乙方在工程完工后(或冬休停工后)14天內，與甲方核對甲供材料(設備)領用量，并出具材料實際領用量匯總表，甲乙雙方共同簽字確認。
2.2.7甲供材料(設備)乙方實際領用量超過竣工結算定額用量3%以內時(含3%)，超額領用的甲供材料(設備)甲方按甲方實際采購單價進行扣款甲供材料(設備)乙方實際領用量超過竣工結算定額用量3%以上時，超額領用的甲供材料(設備)甲方按甲方實際采購單價的2倍進行扣款。【定額用量=圖算工程量*(1+定額損耗率)】
3、甲定乙供材料(設備)
3.1甲定乙供材料(設備)的品種：鋼材、商品砼、電線電纜、給排水管材、穿線管、橋架、配電箱、開關插座、散熱器、熱空氣幕、防火門、給水泵、排污泵、防水材料、輕質隔墻板、grc構件、塑鋼窗、單元門及進戶門。
3.2、鋼材、商品砼、電線電纜、配電箱、開關插座、給排水管材、穿線管、橋架、散熱器、熱空氣幕、防火門、給水泵、排污泵、防水材料、輕質隔墻板、grc構件，在使用前2個月申報不少于3種品牌的材料價格、甲方在乙方提交材料報告后1月以內審定，最終按甲方審定的品牌及價格乙方進行采購及施工、如乙方沒按規定的時間內提交材料報告、所造成的后果由乙方自已負責。
4、乙方采購材料(設備)
除甲供材料(設備)外所有與完成本補充協議約定的工程有關的材料均為乙方采購。乙方自購材料必須滿足國家相關驗收標準。甲方保留甲方認為在有必要的時侯對乙方自行采購材料(設備)直接采購的權利，乙方需無條件的給甲方出具付款委托及出具建安發票。
第四條工期：
1、本工程總工期為日歷天，開工時間20__年3月16日，若因甲方原因導致無法按期開工，相應節點工期時間及竣工驗收時間順延，但節點工期絕對日歷天數不作調整。
2、20xx年5月30日前本工程竣工驗收合格，竣工驗收合格后一個月以內乙方必須備案完畢(非乙方原因除外)。
3、乙方應按以下節點工期嚴格控制施工進度，若節點工期或總工期延誤，乙方承擔相應違約責任。
4、甲方不因節假日、高考、停水停電、惡劣天氣、承包范圍或施工范圍有增減等原因給乙方順延工期。但以下情況發生后造成的工期延誤乙方24小時內書面報監理、甲方審核批準后，工期可以相應順延：
4.1地基需作技術處理，處理工期超過3天以上。
4.2因甲方原因造成的延誤開工、施工障礙、停建、緩建等情況。
4.3不可抗力。
5、乙方作為有經驗的承包商在本工程投標時已充分查看施工現場及周圍的環境，已充分掌握與工程施工有關的氣候、道路、交通流量等情況，因此以上因素均不能構成乙方工期順延的條件。
6、甲方認為需要委托乙方施工并完成的其它單項工程或零星工程，其取費仍按合同定額核算、乙方不能因承包施工范圍的調整而要求延長工期(不在關鍵線路上的施工任務)。
第五條工程質量、圖紙
1、質量標準：一次性五方及質監驗收合格。
(一)、質量標準要求及工程保修：
(1)、工程質量必須達到《建筑工程施工質量驗收規范》《建筑工程施工質量驗收統一標準》(gb50300-20xx)等國家或行業的質量檢驗標準及自治區、烏魯木齊建設行政主管部門發布的各項強制規定標準要求，并滿足設計要求，確保一次性驗收合格。
(2)、乙方所用材料必須符合設計要求并附質保書或出廠合格證。
(3)、質量等級要求：質量監督站一次性驗收合格的為合格工程。
(4)、工程保修金為本工程結算總造價的5%，保修條款按國家“房屋建設工程質量保修辦法”規定執行。
(二)竣工資料移交
(1)各單位工程經質量監督站竣工驗收合格后的三日內，乙方應向甲方分別移交乙方各單位工程應完成的全部工程內容及移交全部鑰匙，撤出設備及施工人員，工完料盡場地清。如未按期交付，視為乙方工期延誤并承擔工期違約責任。
(2)每一單項工程具備竣工驗收條件時，乙方應以書面形式向甲方申請竣工驗收并提交竣工驗收報告，同時乙方必須提供給甲方四套按《建設工程文件歸檔整理規范》《gb/t50328-20xx》編制完整的竣工資料(含竣工圖一套)備存，并配合甲方將竣工資料移交至檔案館備案。
2、為確保工程質量，乙方進場時所使用的模板必須為新購的竹膠板或木模板，且厚度不低于1.5cm所采用的模板支撐體系必須為鋼管支撐體系，若未按以上要求實施，乙方須承擔相應違約責任。
3、“五方驗收及質監站參加的竣工驗收”僅代表工程符合了國家的最低質量標準，并不代表工程質量已經實際達到甲乙雙方約定的竣工質量要求，故不視為工程已竣工，也不作為竣工結算的條件。對此，乙方已理解并接受“五方驗收及質監站參加的竣工驗收”只是達到甲乙雙方約定的竣工要求中的一項必要條件，是乙方及監理單位開展100%細部檢查、整改工作的開始，對于檢查中發現的各項問題，乙方應采取措施積極整改。為此，質監站參加的竣工驗收不視為最終竣工驗收，該驗收時間不能作為竣工結算的起始時間，只有在施工單位完成入住前整改工作并達到甲方及甲方物業公司要求且簽字確認后(施工單位完成整改后，甲方及甲方物業公司在一個月內完成驗收)，方可提交正式的《竣工結算申請報告》，填報《竣工結算申請表》報甲方審批，得到甲方的`簽字認可后，方可進入竣工結算審批程序(五方驗收后在本補充協議規定的時間內乙方提交竣工結算資料)。
4、圖紙：開工前甲方向乙方提供施工圖3套(其中1套有圖審章)，工程施工及制作竣工圖所需的圖紙由乙方自行加曬，甲方配合。
第六條暫定總價款及其包含的內容
1、暫定總價款：￥____________萬元，大寫(人民幣)：____________萬元整。其中：住宅樓工程暫定____________萬元地下車庫工程暫定____________萬元。暫定總價款為本補充協議第七條第1.2款確定的單方造價*按定額計算規則計算的建筑面積。
2、暫定總價款包含的內容：
2.1本工程全套施工藍圖包含的全部施工內容(甲供材料及甲方分包工程除外)。
2.2甲方分包工程的配合費。
2.3為完成本合同條款約定的全部工作內容所發生的與工程有關的乙方應繳納的費用(包括但不限于搶工等費用)。
2.4承擔本工程招標代理費用，交易服務費及其他備案費用按政府相關文件規定比例承擔。
2.5包含工程竣工驗收完畢至移交給甲方包含所有：人工費、措施費、風險費及破損修復費等相關費用。
第七條工程進度款
工程進度款支付：
1.為方便工程過程中的付款，經甲乙雙方共同測算，單方造價暫按以下確定：住宅樓(即正負零以上)______元/平方米，地下車庫工程______元/平方米，此暫定單方造價含完成本補充協議確定的工作內容所需的人、材、機及部分材料、人工調差，僅作為支付進度款的依據，各項目分部分項工程造價按下表分配比例執行，若誤差超過暫定價款的10%以上時(不含10%)，主體分項工程暫定單價______年底時根據實際情況給予調整：
2、工程開工后，地下主體工程及地上三樓封頂經交驗合格后支付正負零以下暫定價己完工程造價的75%進度款(經雙方認可的金額)
3、工程施工到主體四層樓封頂交驗合格支付一層主體工程造價的75%(經雙方認可的金額)，五層樓封頂支付二層主體工程造價的75%(經雙方認可的金額)，其它樓層支付工程款以此類推，主體封頂30天后支付主體工程造價的75%(經雙方認可的金額)
4、主體建筑裝修及水電安裝按每完成一個施工階段，每一階段形象進度完成后支付75%工程款(經雙方認可的金額)。
5、前述每一階段施工進度完成后，由乙方于每月25日前將形象進度報表交甲方，甲、乙雙方共同確認當月完成工程量，審核完畢經乙方確認無異議后10日內按審定的工程款及支付比例支付給乙方。(每月支付一次工程款)
6、工程竣工驗收合格后，在結算過程中支付已審核的進度造價的15%
7、工程結算完成后，按照國家及自治區的有關規定扣除5%的工程保修金后其余款一次性支付給乙方。
8、第二次工程款支付需施工單位提供第一次民工工資支付證明(以后每一次付款均需要提供民工工資支付證明、即農民工勞務單位的原始領工資的簽字)。工程款支付至合同價款的85%時，施工單位應結清民工工資。如乙方單位未結清民工工資，發生的任何因民工工資糾紛均與甲方單位無關，由乙方單位自行處理。如發生民工圍堵甲方辦公場所或上訪事件、每次扣乙方合同總價1%作為違約金、甲方付乙方工程款時乙方應提交付款申請、經甲方工程造價部門審核確認、經確認后乙方應將確認的工程款祥細列出其支付清單、同時應在其項目部公示欄上公告。
9、甲、乙雙方約定，工程所發生的夜間施工增加費、二次搬運費不計取。
1.2.1進度款支付表：
1.3工程實際施工滿足上表要求后，甲方以每月實際完成分項工程的建筑面積為基礎，按上表中的付款比例及金額審核進度款
1.4質監驗收合格后，支付至本補充協議總價款的85%。
1.5項目移交甲方后并辦理完竣工結算后，支付至竣工結算總價款的95%(含配合費等)。
1.6剩余竣工結算總價款的5%作為質量保修金。
1.7若乙方按甲方要求節點工期按時保質的完成，根據監理及甲方對乙方在本合同條款實施過程中評價，除按本合同條款約定比例支付已完工程75%的進度款外，甲方可于20__年年底、向乙方支付已完工程10%的進度款用于乙方支付民工工資、及其它款項。
2、工程進度款審批程序：
乙方每月25號填寫《月進度款申請表》報監理，監理在2日內審查完畢后轉交甲方審批，甲方在5個工作日內審批完畢并支付進度款(節假日順延)
3、與工程進度款有關的其他條款:
3.1因重大設計變更及合同條款外新增項目所增加的費用，若單項費用總額在10萬元以上，累計變更增加費用在20萬元以上時，甲方審批完成后，在次月進度款中支付變更實際完成產值的75%若單項費用總額小于或等于10萬元，在竣工結算后支付
3.2甲方支付每次工程進度款時，扣除甲方所代繳的水電費(含損耗分攤)
4、乙方申請支付工程進度款時按以下方式提供建安發票：
4.1乙方是在甲方項目所在地外的烏魯木齊市轄區注冊成立的企業，須向甲方提供《外出經營活動稅務登記證明》復印件(加蓋公章)，向甲方提供《外出經營活動稅務登記證明》的主管稅務機關出具的建安發票
4.2乙方是在____________轄區外注冊成立的企業，須向甲方提供《外出經營活動稅務登記證明》復印件(加蓋公章)，向甲方提供甲方主管稅務機關出具的建安發票。
5、乙方須完整、正確填寫以下信息以備甲方能準確及時撥付工程進度款：
收款單位全稱：
開戶銀行全稱：
開戶銀行行號：
開戶銀行賬號：
財務部聯系人：
聯系電話：手機：
傳真號碼：
第八條竣工結算
1、竣工結算資料：
竣工結算資料一式兩份，資料經甲方簽字確認后，甲方不再接收乙方補報的任何相關竣工結算資料。竣工結算資料應包括以下內容：
1.1乙方投標文件
1.2經甲方確認的工程簽證單、設計變更和圖紙會審紀要
1.3經甲方確認的材料限價單和甲供材料(設備)領用量匯總表
1.4竣工結算書(含用“廣*達”正版計算的電子文本)。
1.5甲方工程部確認的竣工圖。
2、竣工結算的原則：
2.1計量原則：20xx年《新疆維吾爾自治區建筑工程消耗量定額》(實體項目)(措施項目)、20xx年《新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額》、20xx年《全國統一安裝工程預算定額》。
2、人、材、機價差調整執行自治區造價管理部門發布的施工同期的相關造價信息文件，造價信息內容未涉及材料按甲乙雙方經市場詢價后，相關管理人員簽字認可后作為結算依據。
2、1除雙方約定計取的費用外，不再計取任何費用。
2.2計價原則：
2.2.1：按《20xx年烏魯木齊地區單位估價匯總表》及相關配套文件計價，按20xx年《新疆維吾爾自治區建筑安裝工程費用定額》核定工程類別按中限取費人、材、機價差調整執行自治區造價管理部門發布的施工同期的相關造價信息文件，造價信息內容未涉及材料按甲乙雙方經市場詢價后，相關管理人員簽字認可后作為結算依據。造價信息與實際采購價有出入時，風險分擔按新建造20xx[4]號文執行。除雙方約定計取的費用外，不再計取任何費用。(實際采購價的認定程序：材料進場需由監理、甲方現場代表對貨物及隨貨同行單的數量給于確認簽字、并及時將確認的隨貨同行單交招采部、由招采部及時詢價認定，需雙方簽字認可)。不計取冬雨季施工費(因甲方原因造成的冬季施工經甲方批準后按相關定額規定計費)
2.2.2.天棚刮石膏膩子按10元/m2計入定額直接費，其中7元/m2參與取費進入竣工結算。2.2.3(項目涉及土方工程采取固定單價結算：免爆27元/m3，土方挖運：外運28元/m3、內轉12元/m3、回填內倒土方9.5元/m3
2.2.4.項目涉及防水工程按建筑安裝工程四類下線計費)。
2.2.5綜合單價項目：塑鋼門窗、鐵藝欄桿工程、樓梯間鋪裝工程。塑鋼門窗、鐵藝欄桿工程項目按施工時甲方核定的綜合單價計算。乙方依據甲方核定的綜合單價計取10%含稅管理費，不再計取其它費用樓梯間鋪裝工程按甲方核定的綜合單價包干，不再計取其他費用綜合單價是指完成該項分項工程所需的人工費、機械費、材料費、各種損耗、管理費、安全文明施工費、規費、利潤和稅金等全部費用綜合單價一經確定不作調整。
2.2.6人工費調整：按本工程施工期間自治區建設廳及烏魯木齊市建委發布的人工費調整政策執行
2.2.7乙方自購材料的調差：根據烏魯木齊市建設工程造價管理站發布的施工當期《工程造價信息》上公布的單價作為竣工結算單價(含焊接鋼管和鍍鋅鋼管)《工程造價信息》上沒有的材料單價，以甲方核定的單價作為竣工結算單價。
2.2.8鋼材、商品砼以甲方核定的單價作為竣工結算單價(甲方并給予乙方鋼材、商品砼稅金)。
2.2.9水電費：按甲方代乙方實際繳納的金額進行結算(含損耗分攤)。
2.2.10甲方分包工程配合費按分包工程結算價款的3%計取(詳見合同附件三期工程總承包單位計量、計價標準匯總表)。
2.2.11設計變更、工程簽證的竣工結算：計量計價原則依據上述竣工結算原則執行，包含因甲方設計缺項造成施工項目增加部分。
2.2.12若20__年冬季乙方所施工項目不供熱，乙方需將已安裝完畢的水表進行保護性拆除，于20xx年4月進行二次安裝，二次拆除及安裝費用不再計取其他費用。
2.2.13施工現場按有施工場地考慮，乙方自行考慮臨建搭設方案，甲方可提供暫時不用的場地交乙方使用，但甲方對該場地有使用需求時，乙方無條件在甲方要求時間內撤出并將相關垃圾清運至垃圾場，不得提出費用索賠。
3、其他約定：
3.1本工程竣工結算甲方委托有資質的造價咨詢單位進行審核。
3.2乙方應積極配合甲方委托的造價咨詢單位對乙方報送的竣工結算進行審核，若乙方不配合，影響工作進度或使審核工作無法進行，視為乙方認可審核單位的審核結果。
3.3乙方在報送竣工結算資料的同時報送乙方委托的造價師的相關信息，并加蓋公章，在結算過程中，乙方若需更換造價師，需書面通知甲方并取得甲方的同意，且原造價師簽字確認的相關數據在以后的審計工作中不再重復計算。
3.4乙方《竣工結算申請表》經甲方批準后60日內甲方及甲方委托的審計單位將竣工結算審核完畢，若因乙方原因導致竣工結算日期拖延，甲方另行安排時間辦理，乙方不得提出任何異議。
3.5乙方報送的竣工結算總造價與最終審定竣工結算總造價的差額應控制在5%以內(含5%)，若乙方報送的竣工結算總造價超過最終審定竣工結算總造價的5%，由乙方按以下方式承擔甲方支付給造價咨詢單位的審計費：審計費=乙方報送竣工結算總造價*5‰+(乙方報送竣工結算總造價-最終審定竣工結算總造價)*5%，由乙方承擔的審計費甲方有權在竣工結算時直接扣除。
第九條履約擔保
1、本補充協議簽訂10日前，乙方向甲方繳納履約保證金600.00萬元到甲方指定賬戶，作為承擔本工程的前置條件。
2、乙方按照本補充協議節點工期及總工期的要求按時完成施工內容并驗收合格后，乙方不欠農民工工資與供貨商貨款、甲方向乙方返還履約保證金：
3、農民工保證金及勞保統籌由乙方交政府相關部門。
4、履約保證金不計利息。
5、由于____公司無理占用甲方部分土地，影響正常施工，因此需施工單位在不違背國家政府相關法規的前提下，在年月日之前將其從甲方土地上清離，把相應地上設施予以拆除并騰空。
第十條勞務
1、乙方必須使用符合建設行政主管部門要求的具有相關資質的勞務公司。
2、乙方必須和具備相關資質的勞務公司簽訂勞務合同。乙方所簽訂的勞務合同和班組花名冊必須于進場前送甲方備案。
3、乙方應辦理現場勞務用工人員的人身傷害保險并承擔相應費用。乙方負責處理施工過程中發生的人員人身傷害事件，自行承擔全部法律責任。
第十一條材料、設備的管理
1、材料、設備代用：根據工程質量或市場變化需要，經征得設計單位、監理和甲方同意，乙方方可使用代用材料。因甲方原因使用，由甲方承擔超額部分的經濟支出，節省的費用歸甲方因乙方原因使用，由乙方承擔超額部分的經濟支出，并承擔延誤的工期及相應的經濟責任，節省的費用雙方按6:4分成(甲方為6、乙方為4)。
2、乙方采購的材料設備必須在進場時通知監理和甲方共同驗收，并辦理驗收手續。依據施工規范需要抽檢的材料，乙方必須同甲方、監理三方代表在現場隨機抽樣，送檢合格后方能用于本工程。甲方、監理要求乙方提供材料、設備相關資料時，乙方不能以任何理由拖延或拒絕。
3、甲方可以要求乙方進行規范及補充協議中未要求的，但甲方認為有必要的檢驗和測試，以證明材料、設備性能或證實材料、設備性能滿足規范、指標的要求。若經檢驗和測試，證實材料、設備滿足規范、指標，則所發生的費用由甲方負責若經檢驗和測試，證實材料、設備不符合規范、指標，則所發生的費用由乙方承擔，造成的工期延誤由乙方承擔，且乙方需承擔相應的違約責任。
4、不因材料、設備出具了合格檢驗、測試報告而免除乙方應承擔的保修義務或本補充協議約定的其他義務。
第十二條設計變更及現場簽證的管理
1、設計變更的管理：
1.1甲方對原設計進行變更，乙方按設計變更通知要求進行施工。若乙方收到設計變更通知時，變更部位已施工或正在施工，乙方必須立即停止，并馬上通知監理和甲方核實，經甲方、監理核實屬實后，辦理簽證。
1.2對設計錯誤、遺漏或不合理之處，乙方有義務及時書面告知甲方。
1.3因設計變更造成工程量增減的，若竣工后工程實體仍然存在且可以根據相關圖紙、設計變更等資料確定工程量的，不予辦理現場簽證，竣工時甲方按相應資料計算若竣工后工程實體內已不存在或很難按圖紙資料計算工程量的項目，辦理現場簽證。
2、現場簽證的管理
2.1現場簽證按甲方規定格式。
2.2現場簽證應進行編號、明確施工單位、發生時間、簽證原因、工程量、所涉及費用(附工程量和費用詳細計算式)及完成情況回執確認等詳細情況(缺少任何一樣均視為無效簽證)，乙方項目經理必須在報送的現場簽證單上簽字并加蓋項目章。簽證發生時間與書面報送甲方時間間隔不得超過3天。
2.3乙方報送的現場簽證單需一式四份，審核完畢經甲方相關人員簽字確認并加蓋甲方專用的“變更簽證審核專用章”后生效。
第十三條甲方分包工程的配合
1、乙方必須為甲方分包工程提供下列管理、服務及在現場的必要條件，包括但不限于：
1.1及時提供現場垂直運輸、堆放、保管及其它進場條件。在乙方合理工期內允許甲方分包單位在施工期間免費使用已搭設的施工腳手架和垂直運輸設備。
1.2給甲方分包單位提供距施工點30m范圍內的水電接駁點。
1.3負責甲方分包工程完成后的嵌縫補縫、收邊收口等工作。
1.4甲方分包單位工程移交乙方后，成品保護由乙方負責。
1.5提供各甲方分包單位所需的基準點和標高。
1.6乙方的施工進度計劃中應包含甲方分包單位的進度計劃，以確保工程整體按期竣工。因乙方的原因導致甲方分包單位無法按時進場的，乙方應承擔工期延誤的違約責任。
1.7乙方負責甲方分包工程圖紙與乙方圖紙間相關聯的尺寸、標高等數據的統一確定其在分項工程上的特殊要求，如：開槽、預留孔洞、預埋件等。
1.8甲方分包工程的報建、竣工驗收等工作由乙方負責完成。
1.9乙方提供的與甲方分包工程有前后施工關系的施工面必須滿足規范要求。
2、除以上約定的配合責任外，乙方必須根據具體專業工程的特點與需要，按照甲方的指令完成所需的配合工作。
3、甲方分包單位進場時，乙方應與其辦理場地移交手續，乙方未辦理場地移交手續，或場地移交時相關事項未予明確的，視為未移交。
4、乙方不得向甲方分包單位收取任何形式的總包管理費或服務費，否則，乙方應按所收取費用的2倍向甲方支付違約金。
第十四條甲方、監理公司代表
1、甲方代表：(身份證號：)。
2、監理公司：新疆___工程監理咨詢有限公司，項目總監：(身份證號：。)
3、監理公司權利與義務：以甲方與監理公司簽訂的《委托監理合同》為準，以及甲方批準行使的其它職權。
第十五條甲方職責
1、提供施工范圍界址起50米以內的水電接駁點。甲方只提供項目施工現場一個水電接駁點，從施工現場接至臨時設施建設場地的臨時水電及后期使用的相關費用均由乙方自行承擔。
2、提供工程地質勘察報告和施工場地地下管線資料協調處理施工場地周圍的地下管線、鄰近建筑物、構筑物的保護工作。
3、負責辦理施工許可證，協助乙方辦理其它施工所需證件、批件、環保、夜間施工許可證和臨時停水、停電、中斷交通道路等的申請審批手續，發生的費用按國家政策規定、結合本補充協議有關規定執行。
4、將水準點和坐標控制點以書面形式交給乙方，并進行現場交驗。施工現場地下管線和鄰近建筑物、構筑物、水準點、坐標控制點的保護工作由乙方負責。
5、組織設計單位、監理單位和施工單位進行設計交底和圖紙會審根據實際需要，對施工現場總平面布置進行調整、對設計圖紙進行變更。
6、有權對工程放線、隱蔽等關鍵工序進行復核或檢驗，若不合格，甲方有權要求乙方返工和承擔相應損失。
7、按本補充協議規定支付乙方工程款。
第十六條乙方職責
1、乙方委派(身份證號：)為本工程項目負責人，(身份證號：)為本工程項目經理，乙方項目部組成詳附件一《項目現場管理人員及勞務負責人名單》。乙方資料文件的有效簽收人為(身份證號：)
2、乙方項目經理、技術負責人必須參加工地例會和甲方主持的且需要乙方參加的其它會議。
3、乙方在收到甲方提供的全套正式施工圖后14日內，將施工組織設計提交監理及甲方審核批準。
4、乙方根據甲方對施工現場及項目情況，自行考慮臨時設施的搭建，甲方按本補充協議約定的計價原則給予計算，臨時設施遷移造成的重新搭建的費用由乙方承擔。
5、乙方的腳手架施工方案須報監理及甲方審批，但甲方和監理的批準并不免除乙方的責任，乙方應對此方案負全責。
6、乙方在每月25日前將下月施工計劃和本月計劃完成情況、未完成情況的說明(包括擬采取的措施、最終完成時間)。
7、組織管理好施工現場，維持現場整潔、道路暢通，為甲方客戶看房創造便利條件，所發生的費用包含在安全文明、臨時設施費用中。
8、停電時，乙方提供一臺功率與施工用電相匹配的柴油發電機(安裝自動計時器，記錄發電時間)，以保證工程(含甲方分包工程)連續施工,確保工程進度，若甲方分包單位需要使用乙方柴油發電機，乙方應按實際成本收取費用。
9、現場建筑垃圾由乙方隨時清理并運走。若乙方未清理，導致甲方在監理或其他第三方的見證下另行委托他人清理，則按所發生的費用的2倍，從應付乙方的當次進度款中扣除。
10、乙方應按甲方指令撤出生產區及生活區臨建、機械設備、剩余材料及全部施工人員，并進行場地清理，承擔所發生的全部費用。
11、乙方自行辦理其他施工所需證件、批件、環保、夜間施工許可證和臨時停水、停電、中斷交通道路等的申請審批手續，并配合甲方的施工許可、預售許可、質量監督等手續的辦理。
12、進場后3日內，乙方須記錄接收工地時的場地標高(須由監理公司復核)，并編制方格網圖，報甲方、監理審批簽字認可。
13、按本補充協議要求完成竣工驗收和提供滿足城建檔案備案的竣工驗收資料。
14、乙方對本工程負全責，包括但不限于對整個項目的進度、質量、安全文明施工等進行總控制，對各甲方分包單位進行總協調。
15、承擔與本工程施工有關的乙方該承擔的費用，包括但不僅限于放線費、排污費、水電費、施工場地的清理、平整、施工場地硬化及相應的拆除等費用。
16、甲方按補充協議約定支付工程進度款，乙方按時支付民工工資，若因乙方拖欠民工工資導致被媒體曝光、民工上訪或政府干預等事件發生，乙方除承擔自身的法律責任外，還應對甲方承擔相應的違約責任。
17、若甲方在20__年冬季不供熱，乙方需將給、排水管道內的水排放干凈，確保冬季管道不出現凍裂現象，且不增加相關費用。
第十七條安全、文明施工
乙方應按安全文明施工規范或標準，采取嚴格、科學的安全防護措施，確保施工和第三者的安全。因乙方原因發生的一切安全事故，概由乙方負責。
第十八條竣工驗收
1、本工程竣工日期以工程竣通過質監站驗收并在驗收文件上確認的日期為準，同時應具備以下條件：
1.1乙方與甲方簽署《質量保修書》。
1.2乙方進行了100%細部檢查，完成分戶驗收，并整改合格且得到甲方及物業公司的確認。
2、正式竣工驗收后，對甲方及甲方物業管理公司提出的整改要求，乙方必須在7日內整改完畢，經監理、甲方核查合格后，乙方將工程移交甲方。乙方不得以任何理由拒絕將工程交付甲方，否則視為乙方違約。
3、乙方負責在竣工驗收合格后30日內辦理完成《城建檔案驗收證書》。
第十九條保修
1、保修期自質監驗收合格之日起計算，保修期、保修范圍按《建設工程質量管理條例》、《房屋建設質量保修辦法》有關規定執行。
2、質量保修金為竣工結算總價的5%。房屋建筑地基基礎和主體工程保修期滿1年后返還質量保修金相應部分保修期滿后無質量問題，返還質量保修金相應部分，五年保修期滿后無質量問題，返還剩余質量保修金，質量保修金不計利息。
3、在保修期間內，若為乙方原因應承擔保修責任，乙方必須在接到甲方通知后24小時內派人到場檢查維修，否則，甲方可委托其他單位或個人修復，并按所發生費用的2倍扣除質量保修金，不足部分，甲方可向乙方追償。
4、乙方承擔因施工質量引起的業主索賠的經濟、法律責任，相應費用從乙方的質量保修金中扣除，不足部分，甲方可向乙方追償。
第二十條違約責任
1、根據本補充協議第四條第3款對節點工期具體時間的規定，若乙方節點工期每延誤一天，乙方承擔違約金20xx元，關鍵節點加倍執行。總工期每延誤一天，乙方承擔違約金5000元，總工期每提前一天，甲方獎勵5000元由于乙方原因，造成實際總工期延誤超過20日，甲方有權同時扣除20%履約保證金，且不免除乙方繼續履行補充協議的義務由于乙方原因，工程竣工驗收后超過15日未移交給甲方，乙方承擔本補充協議暫定總價款的5%違約金，甲方有權在竣工結算中扣除。
2、根據第三條第2.2.1款，若乙方未在規定日期內上報甲方，乙方承擔因此造成的工期延誤責任，同時承擔1000元/次違約金。
3、根據第三條第2.2.2款，若乙方未按甲方規定進行配合，乙方承擔1000元/次違約金。
4、根據第三條第2.2.6款，若乙方未按甲方規定進行及時配合，乙方承擔5000元違約金。
5、根據第十六條第2款，乙方項目經理、技術負責人不參加甲方會議(經報甲方同意除外)，乙方向甲方支付違約金500元/人.次。
6、根據第十六條第16款約定，每發生一次，乙方承擔違約金20萬元。
7、乙方因管理不善導致現場發生不安定事件(如聚眾打架、鬧事……)，視為乙方違約，根據情節輕重乙方按20xx-20000元/次支付甲方違約金。若因此給甲方造成財產及其他損失的，乙方應賠償甲方直接損失。
8、若乙方將本工程轉包、違法分包、聯營、掛靠承包或乙方已明顯無力履行本合同條款約定的責任與義務，除限期改正外，甲方有權處以乙方本補充協議暫定總價款2%的違約金，同時甲方保留終止本補充協議的權利，若甲方重新選擇施工單位，對乙方已經完成的工程量，在竣工驗收合格后再行結算。
9、因乙方原因導致甲方解除本補充協議的，乙方須按本補充協議暫定總價款的10%向甲方支付違約金，并要求乙方限期7日內退場。
10、在甲方職責完全履行的前提下，乙方擅自解除本補充協議或中途退場、停工的，乙方應承擔補充協議暫定總價款的30%違約金，并承擔由此給甲方造成的直接損失。
11、乙方使用不合格或假冒偽劣材料、設備，除整改合格外，乙方應承擔所使用的材料、設備總價的2倍違約金，同時承擔因整改導致工期延誤的違約責任，工期延誤的違約責任按本條第1款執行。
12、乙方主管部門、甲方或監理單位的例行檢查中，達不到安全文明施工標準的，乙方應承擔1000-5000元違約金導致停工的，每停工一次，乙方承擔5000—20000元違約金。
13、對乙方的違約處罰，由甲方書面通知乙方，若乙方拒絕簽收，監理、甲方簽字確認即生效本補充協議所約定違約金，甲方有權在當期進度款或竣工結算款中扣除。
14、若甲方未按本補充協議約定支付工程款，甲方除支付工程款外同時按銀行同期貸款利率支付延期支付工程款的利息。
第二十一條爭議
雙方在履行本補充協議過程中發生爭議，應協商解決，若協商仍不能解決，雙方均可向本工程所在地的人民法院提起訴訟。
第二十二條合同條款的生效
1、本補充協議乙方加蓋公司印章、項目承包人簽字起生效。
2、本補充協議未盡事宜，雙方另行協商解決，所達成的本補充協議書面文件為正式合同的組成部分。
第二十三條合同條款份數
一式貳份，甲、乙雙方各持壹份，具有同等法律效力。
第二十四條附件
本補充協議附件為也同為正式合同的組成部分，與正式合同和補充協議具有同等法律效力。本補充協議附件共四份：
附件一《乙方項目現場管理人員名單》
附件二《三方質保協議》
附件三乙方《投標文件》
附件四《工程總承包單位計量、計價標準匯總表》
甲方：_______________(公章)乙方：_______________(公章)
法人代表：_______________法人代表：_______________
委托代理人：_______________委托代理人：_______________
開戶銀行：____________________開戶銀行：____________________
帳號：_______________帳號：_______________
郵政編碼：_______________郵政編碼：_______________
訂立時間：_____年_____月_____日
建設施工合同4
甲方：___________
乙方：___________
甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據民法典的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。
一、施工地點：___________
二、施工內容：___________
三、施工工期：
1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為________年____月____日，________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定于________年____月至____月期間，甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質量：技術標準達到設備安裝說明要求，并通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。
五、工程造價：本工程總造價。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。
六、結算方式：乙方施工人員進場后____日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后____日內甲方再支付總額的20%;進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內，甲方支付合同總額的`20%;塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內付清。
七、雙方責任和義務：
1、甲方應按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。
2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，并為乙方提供一臺電焊機(含把線)和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方于開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。
10、塔吊安裝后，由乙方負責進行負荷試車，并辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。
11、塔吊安裝后，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。
12、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。
13、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止合同，并享有向乙方提供索賠的權利。
八、違約責任：
1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延;如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法：本合同在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決;協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。
十一、本合同一式四份，雙發各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方：___________乙方：___________
代表：___________代表：___________
電話：___________
日期：___________日期：___________
建設施工合同5
承包方(甲方)
施工單位(乙方)
為了明確雙方在施工中的權利義務，搞好配合協調，確保工期和工程質量，按照《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的原則，經雙方充分協商，簽訂本合同，以資共同遵守執行。
一、工程名稱： 山韻佳苑B區
二、工程單價： 壹拾叁元(13.00)每米
三、工程內容范圍：
四、承包方式： 單包人工 (工程量約23000m)
五、工程造價：大寫 約貳拾玖萬玖仟元小寫 約299000.00元
六、結算方式：合同單價不變，工程量按實結算，辦好簽證，驗收手續。
七、施工方案和工期：施工組織方案乙方應提交甲方、監理批準。乙方必須按計劃組織施工并接受甲方、 監理對施工質量和進度檢查監督，嚴格按圖施工。
工期包括：開工日期 按實際開工日期 竣工日期 20xx年2月10日 除以下原因工期順延： ①天氣原因 ②設計變更 ③地質原因 ④場地影響 ⑤甲方供樁影響⑥其他雙方均能接受的客觀原因
八、付款方式： 首期：機械設備進場試樁完成后甲方付工程總造價的20%。中期每完成兩千米工作量甲方付已完成工作量的`50%。末期：施工完成后甲方付工程總造價的90%。余款樁基驗收合格甲方基礎底版澆完后結清余款。
九、乙方在施工期內，甲方、監理隨時派員到現場檢查工藝和質量，如發現不符有關 規定時，甲方有權指正，乙方應負責及時改正。
十、乙方在施工中，如乙方責任者發生工傷，設備損壞等事故，均由乙方自行負責處理及賠償，甲方概不負責。
十一、甲乙雙方應明確工作代表，甲方工地代表 同志，監理單位 工地代表 徐惠明 同志，乙方工地代表 孫海燕 同志。
十二、工程質量驗收，由甲方會同乙方等有關單位，對工程按規定進行總體驗收。凡 在驗收中發現必須返工或修補的部分，以書面議定修補措施和期限，乙方完工后要經再驗 收合格移交甲方，此發生的費用由乙方承擔。工程質量乙方負責保修期貳年。
十三、違約責任：
1、按《經濟合同法》。
2、甲方責任：未能按照合同規定履行責任，竣工期得以順延，由于圖紙及其它原因變 更而造成的返工、停工，應采取補救措施，以減少損失，同時給予乙方相應補償。
3、乙方責任：
(1)按照國家、省市有關質量驗收規范驗收，由乙方造成工程質量問 題，乙方負責無償修理。并承擔由此產生的一切經濟損失。
(2)工期延誤，每天按工程價 款總額的萬分之五付給甲方作為違約金。
十四、解決合同糾紛方式：
(1)本合同在履行過程中發生爭議，雙方應及時解決。
(2)雙方同意由 / 仲裁委員會仲裁、
(3)可向無錫人民法院起訴。
十五、其它：
1、 甲方負責場地清理，做到三通一平。乙方嚴格安施工圖紙設計要求施工。
2、 如因甲方原因造成停工須由甲方負責補貼乙方損失，標準為500.00元每天、每臺機。
3、 施工過程中，產生的壓樁以外的費用由甲方負責。
4.乙方不開據工程發票。
5.送樁部分超出2.5米按實結算。
十六、本合同一式 貳 份，甲方執 壹 份，乙方執 壹 份，本合同經雙方簽字后生效。
十七、本合同訂立時間
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日
建設施工合同6
合同終止函
中天建設集團有限公司內蒙分公司：
根據貴我雙方年月日簽訂的
項目合同（編號為），經雙方友好協商，已辦理完畢所有經濟結算，現合同相關權利義務均已履行完畢，至此合同終止，貴我雙方不存在任何債權債務關系。
單位蓋章:
代 表 人（簽字）:
年 月 日
建設施工合同7
給成都威達建設工程股份有限公司的
“終止合同”函
致成都威達建設工程股份有限公司：
20xx年初，你公司與我口頭約定，以“內部承包”的形式將“成都金堂發展投資有限公司”（以下稱“成金發展”）開發的金堂縣“怡靜湖”二期1#、2#、7#號樓工程施工轉包給我，并在簽訂書面“內部承包合同”前誘導我繳納了200萬元人民幣“保證金”。
工程自20xx年4月開工以來，你公司一直未能按時支付工程進度款，并在20xx年8月將“成金發展”支付給工程項目的進度款挪著他用，造成工程停工20余天，逼迫我向勞務公司賠償了約40萬元停工損失的情況下，該工程方得以復工，后來，你公司又逼迫我簽定了所謂的“借款協議”，將“成金發展”召開專題會議確定退還的、由我實際繳納的200萬元人民幣保證金，以月息2分的高利x將該保證金“借”給我（實際給付170萬元），造成“怡靜湖” 二期1#、2#、7#樓工程施工一直處于艱難維持狀態，并在20xx年春節前釀成勞務人員圍攻毆打我項目部工作人員的惡劣事故。
20xx年春節至今，由于你公司未按合同約定支付該工程進度款上千萬元，該工程項目一直沒有重啟施工，造成我對鋼材供應商、商混供應商、水電材料供應商、勞務公司的付款嚴重違約。目前，該工程仍無復工跡象，給我造成了嚴重的經濟損失和信用損失，我與你公司法人代表約談協商的'要求也被你公司借口拒絕。
鑒于你公司嚴重的違約行為和在退還保證金一事上的欺詐脅迫行為，我經過深思熟慮后決定終止與你公司簽定的“內部承包合同”，希你公司立即賠償因去年8月停工造成的損失40萬元，向我結算支付該工程已完工程的全部工程款。
此致！
發函人：
20xx年8月17日
建設施工合同8
上訴人：_________________名稱：_____________
住所：________________
電話：______________
法定代表人：_________________名稱：________________
職務：______________
委托代理人：_________________姓名：_____________
性別：_____________
年齡：______________
民族：_________________
職務：_________________
工作單位：______________
住所：________________
電話：______________
上訴人因_________________一案，不服___________法院于__________年_____月_____日_____字第_____號判決，現提出上訴。
上訴理由及請求：________________
(上訴理由應全面陳述對第一審人民法院在認定事實和適用法律上的.不當或錯誤，提出所根據的事實和理由，包括在一審程序中未提供的事實、理由和證據。上訴的請求包括要求全部或部分撤銷、變更原判決。)
此致
___________人民法院
上訴人：______________(蓋章)
法定代表人：______________(簽章)
__________年_____月_____日
建設施工合同9
甲方：肥____XXXX公司
乙方：
甲乙雙方本著平等互利、協商一致的原則，就劉莊居委會綜合樓工程使用的 塔機的組裝、拆除工作達成一致，依據中華人民共和國民法典的有關規定，甲乙經雙方協商，特簽訂本合同，以便雙方共同遵守。
一、施工地點：汽車站南200米，泰西XX東臨
二、施工內容：315塔機的現場卸車、組裝、調試、驗收、拆除、裝車等。
三、施工工期：
1、塔吊組裝工期：組裝工期為3天，開工日期為________年____月____日，________年____月____日達到運行條件。
2、塔吊拆除日期：拆除日期為2天，初定于________年____月至____月期間，甲方提前____日通知乙方進場。
四、工程質量：技術標準達到設備安裝說明要求，并通過政府有關檢定部門的檢查驗收，即辦理完吊車使用證，達到運行條件。
五、工程造價：本工程總造價 。其中包括塔吊構件運至安裝地點發生的場內二次運輸費。
六、結算方式：乙方施工人員進場后____日內，甲方支付總額的30%預付款;塔吊組裝、調試完畢。并辦理完塔吊準用證后____日內甲方再支付總額的20%；進入拆除階段，乙方施工人員進場一周內，甲方支付合同總額的20%；塔吊拆除完畢并裝車運走后一周內，甲方支付總額的10%，余額20%在三個月之內付清。
七、雙方責任和義務：
1、甲方應按本合同約定支付工程款項，確保按計劃將工程所需的所有設備和構件分批次發運到施工現場，同時協調現場道路及場地以保證安裝施工進度。如因甲方原因延誤乙方安裝，工期相應順延。
2、甲方應提前五天將設備和構件進場時間通知乙方，以方便乙方組織施工。
3、甲方負責按照裝車單進行清點、驗收。并負責設備在裝卸車、組裝及拆除期間的保管工作。設備如發生丟失或損壞，由責任方承擔。
4、甲方負責提供塔吊所有的設備及構件，并為乙方提供一臺電焊機（含把線）和二套氣割工具，負荷試車所需的荷重由甲方提供。
5、安裝及調試所用的其他施工機具、臨時設施和負荷試車所需的其他物品均由乙方負責。
6、乙方于開工前____日內向甲方提供組裝及拆除施工組織方案。
7、乙方負責施工過程中的.各項管理工作，由乙方自身原因造成的人身傷亡及設備事故由乙方負責。
8、安裝及拆除技術及施工安全由乙方負責，并保證吊車在安裝后運轉安全、可靠。
9、乙方在施工期間須服從甲方及業主方的相關管理規定。
10、塔吊安裝后，由乙方負責進行負荷試車，并辦理當地使用許可證，甲方予以協助。同時，向甲方提交一份安裝原始記錄。
1、塔吊安裝后，由乙方負責現場的卸車和二次倒運，并協助甲方按照裝車單進行清點、驗收。在裝卸車、安裝及拆除過程中造成設備損壞，由乙方負責賠償。
2、塔吊拆除時候，乙方須將各構件進行編號，構件上做好標記，裝車后向甲方提供兩份構件清單及裝車單。
3、乙方不得將本工程轉第三方施工，如有違反，甲方有權終止合同，并享有向乙方提供索賠的權利。
八、違約責任：
1、因乙方施工質量問題造成塔吊無法辦理準用證或塔吊無法正常運行，由乙方承擔全部責任，并賠償由此給甲方造成的損失。
2、因乙方自身原因造成塔吊組裝工期延誤，乙方應賠償由此給甲方造成的損失。
3、如乙方未能按約定工期完成拆除任務，須賠償甲方因此造成的的租金損失。
4、如因甲方原因使設備拆除工期延誤，工期順延；如造成乙方停工五天以上，甲方支付超出部分的停工損失。
九、糾紛處理辦法：本合同在履行期間如發生糾紛，雙發可協商解決；協商不成的，可向甲方所在地人民法院提起訴訟。
十、不可抗力發生時，遵從國家相關法律法規。
十一、本合同一式四份，雙發各持兩份。
十二、上述條款未盡事宜，雙方另行協商解決。
甲方：肥____XXXX公司
乙方：
代表：
代表：
電話：
____日期：
____日期：
____日期
建設施工合同10
甲方：
乙方：
應甲方要求，在原甲方與乙方_____年_____月_____日簽訂《臨沂市羅莊區高新區創新大廈內外廣告牌設計、制作及安裝合同》的基礎上，現根據甲方要求，作相應增項。根據原施工合同精神，經雙方協商，作如下補充協議：
一、工程范圍：_____年_____月_____日乙方根據甲方要求做出相應的設計制作安裝。
二、工期要求：_____年_____月_____日至_____年_____月_____日。
三、新增工程量：
詳見附表一：《高新區創新大廈后期加工標牌一覽表》
四、質量要求：按原合同承諾履行。
五、付款方式：按原合同執行。施工合同補充協議
六、其它：
1、本協議其它內容仍按原合同執行。
2、本協議一式貳份，甲乙雙方各執壹份。
3、本協議經雙方簽字蓋章后生效，并與原合同享有同等法律效力。
甲方(蓋章)：
乙方(蓋章)：
法定代表人：
法定代表人：
簽約日期：
建設施工合同11
發包方（以下稱甲方）：
承包方（以下稱乙方）：
根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國建筑法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
第一條 工程項目
一、工程名稱：
二、工程地點：
三、工程內容：
四、承包形式：
第二條 工程期限
一、合同工期總日歷天數 天
開工日期：年月日
竣工日期：年月日
二、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延
１、在施工中如因停電、停水８小時以上或連續間歇性停水、停電３天以上（每次連續４小時以上），影響正常施工；停水停電2天以上；
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素；
３、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
三、因乙方原因造成施工延遲的，不得請求順延工期。
第三條 工程價款、結算及付款方式（是不是有付預付款或進度款的時候乙方開不了票？）雙方同意按下述第方式支付本合同價款，甲方付款前，乙方應提供正式發票。
第一種方式：本合同實行固定總價，經甲乙雙方核定按本工程合同
包干價為 元人民幣（大寫： ）。任何政策性因素和市場因素均不調整包干價。
1、本合同簽訂后 日內，甲方支付 元工程款；
2、工程竣工經甲方驗收合格后，甲方支付元工程款；
3、余款 元作為質量保證金，待保修期滿后十五個工作日內無息支付。
第二種方式：本合同實行按實結算，雙方使用晨曦軟件，依據最新現行定額計價規范和施工期（或材料定購期）的信息價（信息價不明確的以甲方確認材料價為準）進行計算，計算后的總價下浮%作為本合同的結算價款。
1、甲方于 支付 元；
2、乙方施工完成并經甲方驗收合格后，提交竣工驗收報告及工程決算書，經甲方審核確認后，付至結算價款的95%，留5%做質保金，待保修期滿后15個工作日內付清。
3、工程量及價格簽證，簽證單都必須有甲方現場代表簽字并加蓋公章后方可作為結算依據。
第四條 建筑材料、設備的供應和采購
一、工程材料、設備由乙方采購。（是否都是包工包料？）
二、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證和試驗報告才能用于工程，甲方認為乙方提供的材料需要復驗的，乙方應按要求提供復驗報告。經復驗符合質量要求的，方可用于工程；復驗不符合質量要求的，應退貨處理，其復驗費和退貨損失由乙方承擔。（材料進場是不是要甲方確認？）
第五條 施工與設計變更
一、甲方簽字認定交付的設計圖紙、說明和有關技術資料，作為施工的有效依據，乙方不得擅自修改。
二、甲方因使用功能提出的變更內容，為不影響施工進度，乙方應先行實施，并及時做好現場簽證。
三、設計變更增減數應以甲方代表簽證單為依據，工程采用包干價，對增減部份的工程款由甲乙雙方協商確認。
第六條 工程質量管理及驗收
一、工程具備隱蔽條件，乙方先進行自檢，并在隱蔽驗收前48小時以書面形式通知甲方驗收。驗收合格，甲方現場代表在驗收記錄上簽字后，承包人可進行隱蔽和繼續施工。驗收不合格，乙方予以整改后再交由甲方重新驗收。
二、工程具備竣工驗收條件，乙方按國家工程竣工驗收有關規定，向甲方提供完整竣工資料及竣工驗收報告（含竣工圖、隱蔽工程簽證和現場簽證單及保修書等）。 驗收合格的，雙方進行交接，驗收不合格的，乙方應及時返工，費用由乙方自行承擔，返工導致工期延誤的，乙方應承擔相應的違約責任。
三、工程質量應符合國家及行業規定的建筑工程質量檢驗評定的“合格”標準。
第七條 安全施工
乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于乙方安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方承擔。
第八條 質量保修
一、本工程保修期限為 年，自工程竣工驗收合格起算。
二、在免費保修期內，乙方應保證通訊暢通，令甲方能夠隨時同乙方取得聯系。乙方在接到甲方維修通知后 小時內到達現場并及時處理。如乙方更換保修人員或聯系電話，應及時通知甲方。若因乙方通訊不暢或故意不接，拖延推諉，甲方將視為乙方放棄保修責任，有權自行解決，由乙方承擔所有費用并加收10%的'勞務費。
乙方保修聯系電話：；乙方保修聯系人： 。
第九條 違約責任（乙方擅自修改圖紙的違約責任，甲方延遲付款的違約責任均無）
一、乙方未能按時竣工的，每延期一日應按工程總價款的 向甲方支付違約金（從工程款中直接扣除）；無故延期15日以上視為根本性違約，甲方有權解除本合同，乙方除應全額退還甲方已支付的工程款外，還應向甲方支付違約金人民幣元。
二、工程出現質量問題視為乙方嚴重違約，視情節輕重乙方應按工程款的10-30%向甲方支付違約金（可從工程款中直接扣除），此外應賠償因此給甲方造成的損失。（可否作為解除合同條件？）
三、協議一方擅自解除或終止本合同的，違約方應按工程款的20%向守約方支付違約金。
第十條 糾紛解決辦法 因本合同產生糾紛，如協商無法解決，雙方均有權向甲方所在地人民法院提起訴訟。
第十一條 附 則
一、甲方代表為，乙方代表為 。
二、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方： 乙方：
代表： 代表：
戶名：
開戶銀行：
帳 號：
年_____月_____日 年_____月_____日
建設施工合同12
建設單位（甲方）：_____________________
地址：_________________________________
郵碼：_________________________________
電話：_________________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
安裝承包單位（乙方）：_________________
地址：_________________________________
郵碼：_________________________________
電話：_________________________________
法定代表人：___________________________
職務：_________________________________
為明確甲乙雙方在施工過程中的權利義務，促使雙方互相創造條件，搞好配合協作，按時保質保量地完成工程任務，經甲乙雙方充分協商，特簽訂本合同，以便共同遵守。
第一條 總則
一、工程名稱：
二、國家有關單位對工程的批準投資計劃、工程項目表、申請建筑許可執照、計劃任務書，初步設計、總概算等文件號。
三、工程編號：
四、工程地點：
五、工程范圍：本合同全部工程建筑安裝面積共計________平方米（各單項工程建筑安裝面積詳見工程項目一覽表）。
六、工程造價：本合同全部工程施工圖預算造價為人民幣________元（各單項工程造價詳見工程項目一覽表）。
第二條 在組織施工過程中，如遇下列情況，得順延工期，雙方應及時進行協商，并通過書面形式確定順延期限：
一、因天災或人力不能抗拒的原因被迫停工者；
二、因甲方提出變更計劃或變更施工圖而不能繼續施工者；
三、因甲方不能按期供圖、供料、供設備或其所供材料以及設備不合規格要求，被迫停工或不能順利施工者。
第三條 施工準備
一、甲方在開工前應辦妥征地拆遷；申請領取建筑執照；清除施工場地范圍內影響施工的原有管線、樹木等障礙物；解決施工用地（包括材料、構件的堆放和中轉場地，搭建大型臨時設施用地）；解決施工用水源、電源和運輸道路的暢通；應于____年____月____日向乙方提供所有工程設計圖紙____份；組織設計、施工單位進行工程設計交底。
二、乙方在開工前應組織有關人員研究和熟悉圖紙，參與設計交底；編好施工圖預算；負責編制施工組織設計或施工方案；進行施工場地的平整，施工界區內的用水、用電、道路以及搭建施工臨時設施，安排施工總進度計劃，儲備材料，加工構件，做好一切施工準備。
第四條 物資供應
一、本合同全部所需材料按下列第（ ）項供應方式辦理：
1．特殊材料、統配部管材料及統配部管機電產品，均由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應；
2．統配部管材料由乙方負責辦理申請、訂貨、調劑使用；特殊材料及統配部管的機電產品由甲方負責采購供應至乙方指定地點，其他材料均由乙方負責采購供應
3．包工不包料工程，全部材料由甲方采購供應到現場或指定的加工地點；
4．……
二、成套設備和非標準設備，由甲方負責辦理申請、訂貨及加工，引進成套設備在交付乙方前，甲方應負責商品檢驗（在施工現場加工的非標準設備，甲方可委托有條件的乙方加工）。
三、工程所需材料如因供應部門的規格品種或材質不能滿足工程所需要求，必須以其他規格品種代替或加工處理時，應事先取得原設計單位和甲乙雙方的同意，在辦理有關手續后實行，由于代用或加工而發生的量差、價差及加工費，由負責供應方負擔。
四、凡應附有合格證明的材料，在進入施工現場時必須驗證，如無證明，須經試驗合格方準使用，其試驗費應由負責供應方負擔。
五、由甲方負責供應的材料和設備，如未按期供應或規格質量不符要求，經雙方努力仍無法解決，因此造成乙方的損失，由甲方負擔。
第五條 工程款結算
一、本合同全部工程造價的結算方式，按下列第（ ）項辦理：
1．以施工圖預算加增減變更預算進行結算；
2．按施工圖預算加系數包干確定包干造價，包干范圍以外的費用，另按有關規定調整包干造價；
3．按標準施工圖單方造價包干，包干范圍以外的費用另按有關規定調整包干造價；
4．包工不包料工程，按包工預算定額或人工費包干辦法結算；
5．……
二、本合同自簽訂生效之日起，甲方應在____日內按工程造價總額____元的____%一次
撥給乙方備料及施工費。工程進行期間，甲方應審查乙方提供的完成工作量統計月（季）報表，并據此撥給工程進度款。工程未竣工驗收前，可預留工程總造價的____%的尾款，待工程竣工驗收后全部付清（基本建設投資撥款改貸款之后，貸款辦法按主管部門的規定辦理）。不按合同規定撥付工程款，按銀行有關逾期付款辦法或“工程價款結算辦法”的有關規定處理。
第六條 施工與設計變更
一、乙方在組織施工中必須堅持“百年大計，質量第一”的方針，要根據國家頒發的施工驗收規范和質量檢驗標準，以及設計要求組織施工，要求全部工程達到合格標準；
二、在組織施工中，要堅持按圖施工，任何一方不得隨意變更設計，如遇下列情況造成乙方窩工、返工和材料、構件的積壓倒運，勞動力、機械調遷等損失，應由甲方負擔：
1．施工中發現設計有錯誤或有嚴重不合理的地方，乙方應以書面通知甲方，由甲方在七天內與原設計單位商定提出修改或變更設計文件，經甲乙雙方辦理有關手續后方準繼續施工；
2．施工中如遇設計變更后超出原設計標準或規模時，須經原批準單位審批同意，甲乙雙方辦理有關手續后方可施工。在設計變更尚未批準前，任何一方不得強行施工；
3．在施工中如遇中途停建、緩建，甲乙雙方對在建工程應商定做到安全部位。
三、在施工中由于乙方本身原因造成的停工、返工、材料、構件的倒運，機械二次進場等損失，均由乙方自行負擔。
四、乙方要嚴格執行隱蔽工程驗收制度，凡隱蔽工程完成后，必須經過驗收作出記錄方能進行下一工序的.施工。一般隱蔽工程由乙方自行檢查驗收，并作好記錄；重大或復雜隱蔽工程應由乙方書面通知甲方和設計單位共同進行驗收，并辦理隱蔽驗收手續。如甲方與設計單位未屆時參加，乙方可自行檢查驗收，并應作好記錄，甲方應予承認。如甲方以后提出檢查時，檢查結果不符合要求者，其檢查費用由乙方負責，符合要求者，其檢查費用由甲方負責。
五、在組織施工過程中，如遇特殊情況，甲方對某個單項工程提出加快提前完成而采取特殊施工方法時，因此所增加的各項施工費用，應由甲方負擔，在組織施工前，甲乙雙方應辦妥改變施工方法的手續。
第七條 竣工驗收、結算與保修
一、乙方在單項工程竣工前____日，應將驗收日期以書面形式通知甲方屆時驗收，如甲方不能按期參加驗收，須提前通知乙方，并與乙方另行商定驗收日期，但甲方必須承認乙方的竣工時間。甲方推遲驗收，其間所發生的管理費和各項損失均由甲方負擔，并償付逾期違約金，違約金計算辦法。________________。
二、竣工工程經檢驗合格，從驗收之日起____天內乙方向甲方移交完畢，如甲方不能按期接管，致使已驗收工程發生損失，應由甲方負擔。
三、某項工程中之單項工程如需單獨移交甲方，以便由另一施工單位進行施工，在移交時甲乙雙方應辦理中間驗收手續，作為竣工工程驗收之依據
四、在進行竣工工程驗收中，如發現不合格須返工或修理補做的部分，雙方在驗收時應議定修補措施和期限，由乙方在規定期限內完成，完成后經驗收合格再行移交，因此而發生的各項費用由乙方承擔。由于修理或返工造成逾期交付的，償付逾期違約金。
五、工程已基本竣工，如遇某種材料或設備雙方均無法解決，致使該項工程不能全部按期竣工，經雙方研究同意，可作減項竣工，并對已完工程進行竣工驗收和辦理移交手續。
六、竣工工程驗收以國家頒發的施工驗收規范、質量檢驗標準及施工圖為依據。在進行竣工驗收時，乙方應向甲方提供以下條件：
1．增減工程變更的有關手續和其他洽商記錄；
2．隱蔽工程驗收記錄和中間交工驗收記錄；
3．提供竣工圖的工程，如工程變更不大，施工單位應盡量在原施工圖上加以注明，提交甲方存檔。工程變更較大的，由甲方自繪或委托設計單位繪制竣工圖。
七、乙方在單項工程竣工驗收____天內，應將竣工工程結算件送交甲方進行審定，甲方接到竣工結算件后應在____天內審定完畢，如到期未審定完或未提出異議，即視同同意結算，建設銀行據此撥款。
八、工程竣工驗收后，乙方對施工的土建工程質量負責保修一年，采暖工程保修第一個采暖期。在保修期間，確因施工責任造成的屋面漏雨、管道漏水、漏氣、堵塞等質量事故，應由乙方負責修理，并負擔全部修理費用。
第八條 獎勵、懲罰與仲裁
一、乙方在保證工程質量的前提下提出修改設計的合理化建議，經甲方和原設計單位同意方可施工，由此而節約的工程投資，____%歸乙方，____%歸設計單位。
二、由于乙方責任未按本合同規定的日期竣工，以竣工驗收合格日期計算，每逾期一天，應按該項工程的預算造價（包工不包料工程按預算人工費計算），由乙方償付給甲方萬分之____的違約金。如乙方采取措施提前竣工，每提前一天，由甲方付給乙方萬分之____的獎勵。獎
金由甲方收益中開支或從甲方節約的投資中支付。如甲方確無資金來源，可不實行獎罰條款，乙方應從全局出發，不因此推遲交工。
三、甲乙雙方不得借故拖欠各種應付款項，如逾期不付，則視同貸款，拖延方應增付應付而未付款項的利息。
四、施工合同由各級建設銀行監督執行。施工中的經濟糾紛，應本著實事求是的原則，協商解決，如雙方協商不能解決時，可選擇以下第（ ）項方式處理：
（1）申請________仲裁委員會仲裁；
（2）向________人民法院起訴。
第九條 工程負責人和工傷事故
一、甲方派________為駐現場負責人，乙方派________為現場施工負責人，共同履行本合同的各項規定，對工程進度、工程質量進行監督，檢查隱蔽工程，辦理中間交工工程驗收手續及其他事宜。
二、乙方有責任教育工人嚴格執行操作規程，安全施工，防火防盜。在施工中發生的傷亡事故和乙方管理不善造成的其他損失，均由乙方負責，乙方不得因此影響工程進度。
第十條 合同份數及有效期
一、本合同一式____份。其中正本兩份，甲乙方各執一份；副本一式____份，報送甲乙雙方的主管部門、工商行政管理機關和建設銀行各一份存留備案。
二、本合同自雙方簽訂之日生效，在本合同全部工程竣工驗收并結清尾款后失效。
第十一條 附則
一、本合同條款如對特別情況尚有未盡事宜，雙方可根據具體情況結合有關規定議定附則條款，作為本合同附件，與本合同具有同等效力，但不得與本合同抵觸。
二、本合同訂立之前雙方簽訂的工程協議書，在簽訂本合同后，可作為本合同附件，與本合同抵觸之處，以本合同為準。
第十二條 合同附件（均略）
一、工程項目一覽表
二、全部施工圖紙
三、施工圖預算表
四、甲方負責供應材料、設備一覽表
五、國家或省、自治區、市政政府等有關單位對工程的批準投資計劃、計劃任務書等____份文件。
第十三條 其他條款___________________________________________________________
建設單位（甲方）：_____________
代表人：_______________________
__________年_______月________日
安裝承包單位（乙方）：_________
代表人：_______________________
__________年________月_______
篇三：建設工程施工合同模板
合同編號：
工程名稱：
簽訂日期：
簽訂地點：
發包人（全稱）:
承包人（全稱）:
發包人、承包人根據《中華人民共和國建筑法》、《建設工程質量管理條例》和《房屋建筑工程質量保修辦法》，經協商一致，對
簽訂工程質量保修書。
一、工程質量保修范圍和內容
承包人在質量保修期內，按照有關法律、法規、規章的管理規定和雙方約定，承擔本工程質量保修責任。
具體保修的內容雙方約定如下;
包括但不限于《建設工程質質量管理條例》涉及的結構工程、供熱與供冷系統，電氣管線、給排水管道、設備安裝工程，以及雙方約定的其他項目。
二、質量保修期
1雙方遵循《建設工程質量管理條例》及有關規定，以下工程的質量保修期按不低于如下時間約定:
(1) 結構工程為設計文件規定的該工程合理使用年限:
(2)電氣管線、給排水管道、沒各安裝工程為1年:
(3)供熱與供冷系統為1個采暖期、供冷期;
(4)其他質量保修期限約定如下:工程竣工后1年。
(5)屋面防水保修期為1年。
2質量保修期自工程竣工驗收合格之日起計算。
三、質量保修責任
l、屬于保修范圍、內容的項目，承包入應當在按到修理通知之日起3天內派入修理。承包人不在約定期限內派人修理或經歷兩次合(兩次)以上維修仍然不能解決問題的.發包人可委托其他人員修理.維修總價〔含稅金)在承包人質保金中扣除，同時，發包人可在維修總價基礎上加扣15%的管理費。質保金不足的，發包入有權向承包人追償。
2、發生須緊急搶修事故的，承包人在接到事故通知后，應當立即到達事敵現場搶修。
3、對于涉及結構安全的質量問題，應當按照《房屋建筑工程質量保修辦法》的規定，立即向當地建設行政主管部門報告，采取安全防范措施;由原設計單位或者具有相應資質等級的設計單位提出保修方案，承包人實施保修。
4、承包人對維修的質量負責，維修項目完成后要經業主或發包人驗收簽字方可，所維修項目應保證在六個月內不再出現類似問題。否則，即使保修期滿，也應該繼續維修，相應的質量保修金即使到期也必須等到維修完成六個月內不再出現類似問題后方可支付。
四、保修費用
質量保修期內的保修費用由造成質量缺陷的責任方承擔。
五、質量保修金的返還
保修責任不予減免。
質量保修金返還時，由于部分項目質保期未滿，因此，承包人須向發包人開具與工程項目質量保修金等額的保函。最長質量保修期滿后且無質量問題時退還其保函。
六、其他
雙方約定的其他工程質量保修事項:無
若質量保修期間發生工程質量維修事件時，承包人必須在2天或48小時一內到現場維修處理，每延誤一天則按合同暫估價的千分之三承擔違約金。
如因工程質量缺陷或承包人維修不及時以及維修過程中給房屋所有人、使用人或者第三方造成人身、財產損害的，房屋所有人、使用人或者第三方向發包人提出賠償要求時，發包人有權向承包人追償。
本工程質量保修書，由施工合同發包人，承包人雙方在竣工驗收前共同簽署，作為施工合同附件，其有效期至保修期滿。
發包人（公章）： 承包人（公章）：
法定代表人（簽字）： 法定代表人（簽字）：
授權代理人（簽字）： 授權代理人（簽字）：
年月日 年月日
建設施工合同13
發包方（以下稱甲方）：
聯系方式：
地址：
承包方（以下稱乙方）：
聯系方式：
地址：
根據《中華人民共和國合同法》及其它有關法律、行政法規，為明確雙方在施工過程中的權利、義務，經雙方協商自愿簽訂本合同。
一、工程項目
1、工程名稱：__________________________________________________。
2、工程地點：_________________________________________________。
3、工程內容：________________________________________________。
4、承包形式：_________________________________________________。
二、工程期限
1、合同工期總日歷天數_______天。
2、開工日期：_______年_______月_______日。
3、竣工日期：_______年_______月_______日。
三、如遇下列情況，經甲方現場代表簽證后，工期可相應順延
１、在施工中如因停電８小時以上或連續間歇性停電３天以上（每次連續４小時以上），影響正常施工；停電2天以上。
2、因臺風暴雨颶風等不可抗力的因素。
３、因人力不可抗拒的其他因素而延誤工期。
四、建筑材料、設備的`供應和采購
1、工程材料、設備由乙方采購。包工包料。
2、乙方采購的材料、設備，必須附有產品合格證才能用于工程。
五、工程驗收和付款
經核算，建設工程總價為：______________元，工程竣工后，由甲方驗收合格方可向乙方付款。
六、附則
1、甲方代表：_____________________。
2、乙方代表：_____________________。
3、本合同一式二份，甲乙雙方各執一份，自雙方代表簽字，加蓋雙方公章或合同專用章后生效。
甲方（簽章）：
簽訂日期：_______年_______月_______日
乙方（簽章）：
簽訂日期：_______年_______月_______日
建設施工合同14
甲方：
乙方：
根據《中華人民共和國經濟合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及有關規定，為明確雙方在施工過程中的權利、義務和經濟責任，經雙方協商同意簽訂本合同。
一、工程概況
1、工程名稱：肇東市馨雨園鍋爐房工程
2、工程地點：肇東市開發區
3、承包范圍：包工包料形式。
4、工程建筑面積及計算方式：工程約800平方，每平方米按貳仟伍佰元整計算(按工程完工后實際發生量計算)，工程總造價約貳佰萬元。
5、付款方式：基礎完工后付款伍拾萬元，主體完工后付捌拾萬元，余款完工后經甲方驗收合格七天內結算，一個月內付清。
6、工程期限：20xx年9月9日至20xx年11月11日，共計62天完工。
7、如遇到下雨天災，人為不可抗拒因素，工期相應順延。
8、工程施工中如發生變更項目，另行計算。
9、建筑物回填1米以外由甲方負責。
10、煙筒不在承包范圍內。
11、如因甲方原因給乙方造成停工,一切損失由甲方負責。
二、甲方責任和權利
1、施工單位有權行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。
2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴格執行。
3、施工期間乙方不準隨意停工。
4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，并進行圖紙第二條：甲方責任和權利
1、施工單位有權行使合同約定的權利，履行合同約定的職責，負責對乙方承建的工程項目進行監督檢查。
2、施工單位所制定的施工進度計劃，乙方嚴格執行。
3、施工期間乙方不準隨意停工。
4、每個單項工程向乙方提供一套完整圖紙，并進行圖紙會審，如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。
5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，并對工程質量嚴格把關，對不合格工程應以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔一切后果。
8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平時施工現場的土地。
第三條：乙方的責任和權利
1、乙方必須遵守甲方的各項規章制度，接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督，但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。
2、必須遵守安全施工標準，規章制度和操作規程，正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工，必須遵守施工單位的'各項規章制度，服從施工單位現場指揮。
3、有權拒絕違章指揮和冒險作業，在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下，作業人員有權停止作業或撤離危險區域。
4、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工。會審，如有變更甲方應提前以書面形式通知乙方，避免造成不必要的損失。
5、負責施工現場的各項管理工作及周邊關系的處理，給乙方造成一個良好的施工環境，并對工程質量嚴格把關，對不合格工程應以書面形式勒令期限整改，否則由此造成的一切損失由乙方承擔。
6、給乙方配備現場施工用電、用水及必要的生活用電、用水。
7、保證按時給乙方撥付工程款，如有延期甲方承擔一切后果。
8、甲方負責乙方場地的三通一坪(通水、通電、通路)平是施工現場的土地。
第三條：乙方的責任和權利
1、乙方必須遵守甲方的各項規章制度，接受施工單位有關人員對工程進度、質量安全、文明施工方面的管理和監督，但乙方不能因施工單位管理和監督而免除自己的責任。
2、必須遵守安全施工標準，規章制度和操作規程，正確使用安全防護用具、機械設備、嚴格按照分部分項安全技術措施、安全施工方案、安全技術交底施工，必須遵守施工單位的各項規章制度，服從施工單位現場指揮。
3、有權拒絕違章指揮和冒險作業，在施工中發生危險及人身安全的緊急情況下，作業人員有權停止作業或撤離危險區域。
4、組建一支過硬的施工隊伍，配齊各項工種，配備專職人員負責現場協調，安全文明施工。
四、施工安全措施
1、乙方在施工操作中，嚴格遵守工地的一切規章制度，注意安全，在施工中乙方人員的安全問題，一切事故由乙方自負，甲方不承擔一切責任。
2、乙方在施工現場，安全施工無事不得進入建設單位生產車間，如果出事，乙方承擔一切責任。
3、因乙方造成停工、打架，一切后果由乙方無條件承擔。
五、附則
1、本合同一式肆份，合同甲乙雙方各執三份。
2、本合同簽訂后，承、發包雙方需提出修改時經雙方協商一致后，簽字確認作為本合同補充合同。
3、任何一方不得違反本合同規定，未盡事宜，雙方協商解決。
甲方：
年 月 日
乙方：
年 月 日
建設施工合同15
發包人(全稱): (以下簡稱甲方)
承包人(全稱):(以下簡稱乙方)
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法 規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工事項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：
工程地點：
工程內容：
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)
工程立項批準文號：
資金
二、工程承包范圍
承包范圍：
三、合同工期
開工日期：
竣工日期：
合同工期總日歷天數 天。
四、質量標準
工程質量標準：
五、合同價款
金額(大寫) 元(人民幣) 元
六、組成合同的文件
1.本合同協議書
2.中標通知書
3.投標書及其附件
4.本合同專用條款
5.本合同通用條款
6.標準、規范及有關技術文件
7.圖紙
8.工程量清單
9.工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的'組成部分。
七、本協議書中有關詞語含義與本合同第二部分《通用條款》中分別賦予它們的定義相同。
八、承包人向發包人承諾按照合同約定進行施工、竣工并在質量保修期內承擔工程質量保修責任。
九、發包人向承包人承諾按照合同約定的期限和方式支付合同價款及其他應當支付的款項。
十、合同生效
合同訂立時間： 年 月 日
合同訂立地點：
本合同雙方約定 天后生效。
甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________
法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________
_________年____月____日 _________年____月____日建設施工合同范本【2】
發包人(全稱)：__________________________________________________________________
承包人(全稱)：__________________________________________________________________
依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規、遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本建設工程施工項協商一致，訂立本合同。
一、工程概況
工程名稱：______________________________________________________________________
工程地點：______________________________________________________________________
工程內容：______________________________________________________________________
群體工程應附承包人承攬工程項目一覽表(附件1)工程立項批準文號：___________________
資金______________________________________________________________________
二、工程承包范圍
承包范圍：______________________________________________________________________
三、合同工期：
開工日期：______________________________________________________________________
竣工日期：______________________________________________________________________
合同工期總日歷天數_________________天
四、質量標準
工程質量標準：__________________________________________________________________
五、合同價款
金額(大寫)：_____________________________元(人民幣)
￥：_____________________________元
六、組成合同的文件
組成本合同的文件包括：
1、本合同協議書
2、中標通知書
3、投標書及其附件
4、本合同專用條款
5、本合同通用條款
6、標準、規范及有關技術文件
7、圖紙
8、工程量清單
9、工程報價單或預算書
雙方有關工程的洽商、變更等書面協議或文件視為本合同的組成部分。
【建設施工合同】相關文章：
建設施工合同02-28
建設施工合同05-29
電力建設施工合同04-18
場地建設施工合同03-29
經典版建設施工合同05-26
建設工程施工合同05-31
建設工程施工合同02-27
建設工程承包施工合同03-01
建設施工合同【熱門】04-21