建設施工合同

　　隨著人們法律觀念的日益增強，很多場合都離不了合同，簽訂合同可以使我們的合法權益得到法律的保障。那么制定合同書有什么需要注意的呢？以下是小編收集整理的建設施工合同，僅供參考，大家一起來看看吧。

　　建設施工合同 篇1

　　甲方：(以下簡稱甲方)

　　乙方： （以下簡稱乙方）

　　依照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》等相關法律、法規，本著誠實守信、互惠互利、公平、公正的原則，經甲、乙雙方友好協商就建設工程施工有關事項簽訂如下條款：

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、工程項目：總建筑面積約 平方米（ 棟樓）。

　　四、進場時間： 定于年 月底前（以進場通知書為準）。

　　五、承包方式：包工包料、包質量、包安全、包工期（圖紙以內的全部內容）本工程不得分包、轉包。

　　六、承包內容：土建、水、電、暖安裝工程及室外配套工程。

　　七、施工工期：自接到開工通知書之日起到工程竣工驗收合格之日止，有效工期為天。

　　八、工程質量：執行國家現行的有關施工規范及驗收標準，質量必須達到合格標準。

　　九、工程造價：本工程投資額約 億元人民幣。

　　十、結算方式和計價標準：

　　1、土建、裝飾工程造價和安裝工程造價計價辦法，按照現行《20xx年建筑工程消耗量定額》、《20xx年安裝工程消耗量定額》和《20xx建筑工程計價清單》，取費類別按工程類別。

　　2、預算以甲方提供的施工圖紙和設計變更通知書及現場工作量簽證單據實結算。

　　3、工人工資單價：執行35元/工日。

　　4、施工措施費按取費標準的60%計算；

　　5、規費雙方按規定各自繳納，雙方積極做工作力爭享受最優惠政策。

　　6、材料價格確定，甲乙雙方共同考察市場，確定材料質量和價格，由乙

　　方組織購進，甲方在工地上比對材料數量并在購料單據上簽字認可，作為結算依據。

　　7、乙方對甲方同一經營的材料在認可質量的前提下，優先考慮使用。 十一、付款辦式：

　　1、本工程全部由乙方墊資建設，從工程開工開始計算，20個月后連本帶息由甲方一次還清，到期不能還清，按所欠總額的1%追究甲方違約責任，乙方所建房產可全權拍賣處理或到人民法院提起訴訟。利息計算從工程竣工驗收結算后開始計算，按建設銀行同期貸款基準利率。

　　2、工程竣工驗收合格時，甲方按國家有關規定扣留工程總造價的5%作為工程保修金，待工程保修期滿后結清。

　　十二、協議履約金的`支付與返還

　　1、自簽訂承包協議之日起兩日內，乙方先付給甲方履約保證金 萬元，待招標結束正式施工合同簽訂后轉為工程保證金。

　　2、協議簽章、財務手續辦完生效、甲方對乙方公司進行考察（公司、工地等），待甲方考察結束認可后，甲方會同招標代理公司擬定招標文件及合同，雙方認可后正式簽訂《建設工程施工合同》。

　　3、待工程完成主體時，返還乙方工程保證金50%，工程竣工驗收合格，并符合合同約定要求后，甲方在15日內返還給乙方剩余部分保證金。

　　4、具體事宜以正式施工合同為準。

　　十三、甲方責任及義務

　　1、組織施工圖會審、技術交底并負責及時簽證。

　　2、負責三通一平，提供材料堆放場地。

　　3、按乙方提供的進度報表及合同相關進行監督檢查和驗收。

　　4、負責協調施工期間的各種外界干擾。

　　5、施工期間配合乙方積極協調交通、環保、城管等相關部門的關系，確保不影響乙方施工。

　　6、施工期間如有變更應提前五日為乙方出具變更通知書。

　　十四、乙方責任及義務

　　1、參與圖紙會審、技術交底、組織施工隊及施工機械并作出施工進度計劃。

　　2、按甲方提供的施工圖紙及出具的變更通知書進行施工。

　　3、負責各種技術資料的收集、整理、保管，待工程竣工一個月內移交甲方。

　　4、落實好各項管理措施，執行甲方的各項管理制度，嚴格遵守各種安全操作規程，防火、防盜，確保安全文明施工。

　　5、在施工中由于管理不善所造成的各種安全質量事故均由乙方負責，并承擔一切經濟賠償及損失。

　　6、對于見證取樣的材料，如：鋼材、承重磚、防水材料等在進場前必須經有關部門進行材料試化驗，經檢驗合格后方可進購。

　　7、按施工場地平面布置圖，搭設臨建、堆放材料，做到文明施工。

　　8、乙方必須參加公開競標，同等條件保證乙方中標。

　　十五、違約責任

　　（1）、履行本協議發生的爭議，由雙方協商解決，協商不成的，依法向臨沂市人民法院起訴。

　　（2）乙方如因自身實力原因，無法承擔施工所需的墊付資金，影響工程進度、質量等，一切經濟損失由乙方自負。停工一月以上按工程總額的1%追究違約責任，三個月以上甲方有權再安排其他公司接替施工。

　　（3）本協議與正簽合同具有同等法律效力。

　　十六、本協議作為正簽《建設工程施工合同》的附件，一式二份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字、加蓋合同專用章之日起生效。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：地址： 地址：

　　年 月 日

　　建設施工合同 篇2

　　發包方： (以下簡稱甲方)

　　承包方： (以下簡稱乙方)

　　按照《中華人民共和國合同法》、《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況，雙方達成如下協議。

　　第一條、工程概況

　　1.1 工程名稱：

　　1.2 工程地點：

　　1.3 承包范圍：預算報價書【詳見附件(2)】所列項目

　　1.4 承包方式：

　　1.5 工期：本工程自年月 日開工，于 年 月

　　日竣工，共計(以物管書面同意開工日期為準)

　　1.6 工程質量： 達到國家質量評定合格標準

　　1.7 合同價款：人民幣：(大寫：。價款及結算方式詳見本合同第六條約定。

　　第二條、甲方工作

　　2.1開工前天，協調設計單位向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明份，并向乙方進行現場交底。全部騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中所滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件等手續。

　　2.2指派(身份證號： )為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。

　　2.4協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　2.5負責配合乙方協調大廈管理方、消防、空調施工方的關系，保證工程順利進行，如因除乙方以外的責任導致工程進度過程延誤，工期順延。

　　第三條、乙方工作

　　3.1 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，擬定施工方案和進度計劃，交甲方審定。

　　3.2 指派 (身份證號： )為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　3.3 嚴格執行施工規范、安全操作規程、防火安全規定、環境保護規定。嚴格按照圖紙或作法說明進行施工，做好各項質量檢查紀錄。參加竣工驗收，編制工程結算。

　　3.4 遵守國家或地方政府及有關部門對施工現場管理的規定，妥善保護施工現場周圍建筑物、設備管線、古樹名木不受損壞。做好施工現場保衛和垃圾消納等工作，處理好由于施工帶來的擾民問題及與周圍單位(住戶)的關系。

　　3.5 施工中未經甲方同意或有關部門批準，不得隨意拆改原建筑物結構及各種設備管線。

　　3.6 工程竣工未移交甲方之前，負責對現場的一切設施、設備、材料和工程成品進行保護。 但有證據證明甲方故意拖延移交工作的，乙方得以免責。

　　第四條、關于工期的約定

　　4.1 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方同意，并支付乙方因趕工采取的`措施費用。

　　4.2 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期作相應的順延。

　　4.3 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，可能影響工期的，乙方仍應保證在約定工期內完工，工期不順延。

　　4.4 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗力因素影響，導致停工8小時以上(一周內累計計算)，工期相應順延。

　　第五條、關于工程質量及驗收的約定

　　5.1 本工程以施工圖紙、作法說明、設計變更和國家制定有關建筑裝飾裝修工程的施工及驗收規范為質量評定驗收標準。

　　5.2 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.3 甲、乙雙方應及時辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收手續。乙方應提前3個工作日書面通知甲方參加隱蔽工程和中間工程的檢查與驗收;如甲方接到通知后不按時參加隱蔽工程和中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按要求辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工，工期順延，乙方沒有責任;若復驗不合格，乙方只對其復驗及不合格工作內容的返工承擔費用，其它因驗收延誤而導致的關聯項目返工費用由甲方承擔，且工期也予順延。

　　5.4 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延，因此造成乙方損失的，甲方應當予以賠償。

　　5.5 由于乙方原因影響工程質量，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.6 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到驗收通知個工作日內組織驗收，并辦理驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工日期，并承擔乙方的看管費用和相關合理費用，如有證據證明甲方故意拖延驗收的，自竣工之日起乙方不再對工程現場的一切設施、設備、材料和工程成品的損失承擔責任。

　　5.7因物業大廈空調或消防等設備問題不能完成大廈驗收的，甲方應單獨組織乙方的驗收，承認乙方的驗收時間，并按合同約定辦理乙方的相關結算及支付款。

　　第六條、關于工程價款及結算的約定

　　6.1雙方商定本合同價款采用：

　　6.1.1按合同預算書總價包干(或固定單價)。

　　6.1.2總價包干在合同實施期間保持不變，但甲方單方提出更換材料或設計變更的除外(或竣工后按實際完成施工內容按實收方結算)。

　　6.1.3結算方式：結算時以本合同價(或竣工收方總價)加減施工過程中甲方簽認變更為竣工結算價：施工過程中因甲方提出的更換材料或設計變更所簽項目變更單，依據本合同裝飾工程預算書【詳見附件(2)】中所列雙方認可的項目單價進行增減結算，若原預算沒有參考單價的按雙方協商簽認的單價進行結算。

　　6.2本合同生效后，甲方分結清。

　　6.3工程竣工驗收后，乙方提出工程結算并將有關資料送交甲方。甲方自接到上述資料個工作日內審查完畢，到期未提出異議，視為同意，并在內，結清第次應付款項。

　　6.4工程質保金5%，在質保期滿1年后除的，僅支付剩余費用。

　　第七條、關于材料供應的約定

　　7.1 本工程材料由乙方嚴格按工程預算所列項目、材質、品牌提供。材料進入施工現場,需由甲方簽字驗收后方可進行施工。因乙方材料供應不合格或所供應材料與工程預算所列材質、品牌不相符合所造成的工程質量不達標、窩工、工程延期等情況，由乙方負責將工程整改至達標并向甲方支付賠償費，每停工一天或窩工一天或乙方整改導致工期每延期一天，乙方向甲方支付賠償金為 。

　　7.2 凡由乙方采購的材料、設備，如不符合質量要求或規格有差異，應禁止使用。若已使用，乙方負責賠償甲方相關損失。

　　第八條、有關安全生產和防火的約定

　　8.1 甲方提供的施工圖紙或作法說明，應符合《中華人民共和國消防條例》和有關防火設計規范。

　　8.2 乙方在施工期間應嚴格遵守《建筑安裝工程安全技術規程》《建筑安裝工人安全操作規程》、《中華人民共和國消防條例》和其它相關的法規、規范。

　　8.3 由于甲方確認的圖紙或作法說明，違反有關安全操作規程、消防條例和防火設計規范，導致發生安全或火災事故，甲方應承擔由此產生的一切經濟損失。

　　8.4 由于乙方在施工生產過程中違反有關安全操作規程、消防條例，導致發生安全或火災事故，乙方應承擔由此引發的一切經濟損失。

　　第九條、獎勵和違約責任

　　9.1甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方元，作為獎勵。

　　9.2 乙方按照甲方要求，全部或部份工程項目達到優良標準時，除按本合同5.2款增加優質價款外，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

　　9.3由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工所造成的損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 的補償金。甲方不按合同約定付款的，每逾期一天，按應付款項的 向乙方支付滯納金。

　　9.4 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方按向甲方支付違約金。

　　9.5 乙方應妥善保護甲方提供的設備及現場堆放的家具、陳設和工程成品，如造成損失，應照價賠償。

　　9.6 甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原有建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔損失

　　9.7 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)由乙方負責并承擔損失。

　　9.8 乙方施工中如發生安全、消防、人身傷害、財產損失等事故，由乙方負責處理并承擔一切責任;如因此造成甲方損失的，乙方應當予以賠償。

　　9.9 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　9.10 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由責任方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第十條、爭議或糾紛處理

　　本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。無法解決的，任何一方均可向有管轄權的人民法院提起訴訟。

　　第十一條、附則

　　11.1 本工程質保期一年。自竣工驗收合格之日起計算;

　　11.2 本合同一式肆份，甲、乙雙方各執貳份;

　　11.3 本合同履行完成后自動終止;

　　11.4 整個工程由乙方進行設計和施工優化，甲方按照報批要求提供相關資料，提供現有辦公室裝飾部分的所有圖紙和報批資料，甲方負責對乙方所出圖紙和竣工資料的設計簽章和竣工簽章。乙方為配合甲方進行本次改造裝修，經甲乙雙方協商由 設計單位、

　　11.5乙方消防、空調報價為估算價格，后期提供大廈指定消防、空調單位的圖紙及報價明細，甲方在消防、空調單位報價的基礎上收取25%的管理費用。

　　甲方(蓋章)： 乙方(蓋章)：

　　法定代表人：(簽字) 法定代表人：(簽字)

　　委托代理人：(簽字) 委托代理人：(簽字)

　　年月日：

　　建設施工合同 篇3

　　甲方：

　　乙方：

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》及其它法律法規的規定，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，結合本工程具體情況，雙方達成以下合同條款，共同遵照執行。

　　第一條：工程概況

　　(1)工程名稱：

　　(2)工程地點：

　　(3)工程內容：

　　(4)承包范圍：

　　(5)承包方式：包工包料

　　(6)開工時間：

　　(7)竣工時間：

　　(8)工程質量標準：

　　(9)工程造價：

　　第二條:工程付款與結算辦法

　　(1)工程付款：

　　(2)結算辦法：

　　第三條：甲乙雙方的權利和義務

　　1.甲方要保證施工場地具備施工條件，提供水電通訊等便利條件，其使用費用由乙方承擔。

　　2.甲方要在開工前提供完整的施工圖紙，并在合適時間組織相關人員參加圖紙會審和技術交底。

　　3.開工前，甲乙雙方各自辦理自己應辦的各種證件和批件，并承擔相應的費用。

　　4.乙方要服從甲方現場人員的領導，并按時提供各種方案、計劃、報表等。

　　5.對于已完成工程在未交工之前，乙方對其成品工程義務保護直至交工。

　　6.乙方必須保證施工場地整潔衛生，做到文明施工。

　　第四條：工程質量和施工安全

　　1.安全施工、文明施工，要嚴把質量關，堅持質量第一、安全第一的施工原則。

　　2.工程質量以國家或行業的質量檢驗評定標準為依據，因承包人原因工程質量達不到約定的質量標準，承包人承擔責任。

　　3.承包人應認真按照標準、規范、設計圖紙、施工交底要求以及甲方委派的工程師依據合同發出的.指令施工，隨時接受工程師的檢查檢驗，工程質量達不到約定標準部分，承包人應按工程師要求拆除和重新施工，直到符合約定標準。由承包人承擔拆除和重新施工的費用，工期不予順延。

　　4.工程師檢驗不應影響施工正常進行，因工程師指令失誤造成損失，由發包人承擔。

　　5.工程具備隱蔽條件或達到專用條款約定的中間驗收部位，承包人應自檢，并于驗收前48小時通知工程師驗收，驗收合格后并做記錄。不合格工程及違反施工程序造成的經濟損失，乙方自行承擔。

　　6.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全檢查人員依法實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于安全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由乙方自行承擔。

　　7.甲方不得要求乙方違反安全管理的規定施工，否則由甲方承擔相應責任及發生的費用。

　　8.甲乙雙方約定由乙方完成項目工作，乙方應本著“保證施工質量、安全、文明施工”的原則，教育職工安全文明施工。否則，施工期間發生的一切安全事故全部由乙方承擔責任，由此造成甲方損失的，乙方應無條件予以賠償。

　　9.承包人負責采購材料設備的，應按照標準要求采購并提供產品合格證明，對材料質量負責，并在材料設備使用前由甲乙雙方進行檢驗或試驗，費用由乙方承擔。

　　10.乙方不得將工程轉包、分包，否則甲方有權終止合同，所干工程不予支付任何費用。

　　第五條：工期

　　按照雙方約定的合同工期，乙方要保證按期或提前完成，拖延工期每天罰款500元，提前工期每天獎 / 元。不可抗拒的原因造成工期拖延除外。

　　第六條：工程驗收及保修

　　1.工程具備竣工驗收條件，承包人按國家工程竣工驗收有關規定，向發包人提供完整竣工資料及竣工驗收報告。

　　2.工程保修金按工程總造價待保修期滿，質量無問題時一次支付給乙方。

　　3.電氣管線、上下水管、安裝工程為貳年;供熱及供冷為貳個采暖期及供冷期;室外給排水和道路工程為貳年。

　　4.在工程保修期內，乙方應在接到維修通知后逾期不到，甲方可另行安排維修，其費用從質保金中扣除。

　　5.在工程保修期內，若甲方人為原因造成的工程質量損壞，維修費用由甲方另行支付，不得從質保金中扣除，若乙方工程質量問題的原因，乙方自付。

　　第七條：其它約定

　　1.本合同一式三份，雙方簽字蓋章后生效，合同約定事項雙方執行完畢，合同自行失效。

　　2.合同簽定地點：

　　3.合同簽定時間：

　　4..因工程實際發生合同外費用，增加補充合同，此合同同原合同同樣有效。

　　5.未盡事項，雙方協商解決。

　　甲方：(簽字蓋章)

　　乙方：(簽字蓋章)

　　年月日：

　　建設施工合同 篇4

　　如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”

　　在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”

　　一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念

　　在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。

　　1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”

　　建筑業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建筑市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發包人主張工程款。《解釋》出臺之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建筑企業和施工隊因為與發包人沒有合同關系，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分

　　包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？

　　解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”

　　第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”

　　目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的'訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。

　　《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。

　　指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。

　　建設施工合同 篇5

　　甲方：_________

　　乙方：_________

　　依照《民法典》、《中華人民共和國建筑法》及其相關法律，地方行政法規和甲方公司的要求，根據《建筑工程質量管理條例》的規定等，雙方遵循平等自愿，公平合理，誠實守信的原則，雙方協商出以下條約。

　　一、工程概況

　　1、工程名稱：_________

　　2、工程地點：_________

　　3、工程總占地面積：_________畝。

　　4、建筑規模：以甲方的圖紙和所有設計為準。

　　5、資金來源、企業方自籌。

　　6、工程價格：》按________年定額計算，以一級取費計算。并結合河北當地，人工、材料，按_________發行的信息價調差近行計價結算。

　　7、工程總價約：十億左右，以最后預結算為準。

　　二、總承包方式

　　注：包工包料，另建設施工，三通一平，包質量、施工安全、施工機械、文明施工和所有裝修水電弱電消防，整個工程內的環境綠化路道，包括所有資料等，車間機械調試通過《內機械甲方負責》。

　　三、合同工期

　　1、本工程工期_____個工作日，陰雨天和人力不可抗拒的天氣，雙方作以記錄，工期順延。

　　2、本工程開工時間，以甲方的自籌資金，

　　第一筆到位，甲方在____日內立即以書面通知乙方施工組進場，進行前期工作準備，甲方圖紙到位，手續完工，立即進行了主體工程開工。

　　四、甲方義務

　　1、甲方在乙方進場時應交與整個工程區里的地下資料，以免施工時破壞到地下文物和古董及國家電線電纜和管。

　　2、甲方負責確保乙方進場開工后周邊村民來鬧事的糾紛，協調解決。

　　3、開工時要做到工程區內的地無糾紛，也免影響乙方施工。

　　4、乙方進場前，甲方交與乙方所有的施工圖雙方近行圖審，便于施工無錯。

　　五、乙方義務

　　1、乙方必須按圖施工，確保工程質量。

　　2、要做到工程先自檢過，通知甲方近行監督檢驗才進行

　　第二步工作。

　　3、必須接受各級領導的指示，和指導工作。

　　4、文明施工，確保整工地的環境整個工地整潔、有順序。

　　5、在施工中要自檢查是否有安全隱患，一但發現應立即停工，并馬上排除一在繼續施工。

　　6、乙方簽完合同后，應早準備進場工作和組建好，有素質的一流施工班組和一流的工程隊伍，接到甲方通知應立即交施工組資料，并即時進場。

　　六、質量標準

　　1、本工程也合格工程準。

　　2、本工程質量驗收標準，按國家驗收標準為合格。

　　七、工程結算方式

　　1、結算依據，甲方所提供的圖紙和變更資料和圖紙會審紀要，例會紀要，工程聯系、設計中有明暗示參見的圖集以及甲方和監理單位審批通過的施工方案，甲方發下的變更通知，隱蔽工程驗收記錄、相關資料，已審批通過必要的相關措施報告和工程簽證等為依據，進行工程造價的編制計價結算。

　　2、結算條件：按____省________年定額結結算，結算期間按當時定額信息站發行的新行調差定額執行。

　　3、人工與材料價的調整。

　　(1)人工費的調整按____省相關職能部門的文件執行調差。

　　(2)材料的調差，材料的價差調整按施工當月____省定額站頒布布發的建筑工程《河北建筑工程材料信息》月刊執行調差。

　　(3)____省建筑工程材料信息月刊中沒有的材料，以甲、乙雙方詢價確定的市場價執行材料價差的調整。

　　八、工程款的支付方式

　　1、本項目所有工程乙方不用墊資，甲乙雙方簽訂完合同，甲方通知乙方進場時撥給乙方零進設施費，按合同總價的百分之_____ %，計算的`零建設施工費，乙方進場主體工程開工時，機械材料進場_____天內甲方再撥給乙方材料備料款，按合同總價的百分之_____ %的備料款。

　　2、工程進行中每月的實計工程量，進付款的百分之_____，付款時間，每月_____號申報進度表為準，次月_____號付款，依此類推。

　　3、總工程款的結算付款，最后的工程款通過甲方和有關部門，工程驗收后，_____天內付到總工程款的百分之九十五，還有百分之與預留保修金，工程保修期________年，保修時間到甲方應無條件付給乙方預留的保修金，如在保修期內出現工程質量問題，乙方應即時處理維修。如果乙方接到通知未即時處理，甲方自行維修處理的，維修金甲方扣多少，乙方必須接受，保修期滿________年無質量問題，無息全部付清尾款。

　　4、此工程乙方不用墊資，經甲乙雙方協商，在總工程款下浮中百分4%個點。

　　九、雙方事宜

　　1、在施工過程中，甲乙雙方隨時保持聯系，互相交換意見以以確保工程捏和工程進度。

　　2、乙方如有發現圖集有誤差不能擅自作主更改，應立即與監理和甲方聯系處理，包括(施工中驗收和隱蔽工程驗收)，工程變動在內。

　　3、監理和甲方處理并給予乙方處理的書面通知和簽字的書面手續，以免造成工期延誤和影響工程質量。

　　4、為了工程質量和進度，打造出一流工程形象，希望雙方緊密配合、團結，互相遵守。

　　十、特別約定

　　1、甲乙雙方簽訂本合同后，甲方不得在將本項目工程與他人在簽訂合同，若甲方將本項目在與他人簽訂合同，乙方有權向甲方要求損失補償，和前期跟蹤本項目的一切費用。

　　2、乙方必須認真組建好施工組，并按甲方的指導進行施工，接受甲方和監理的正確指導意見。

　　十一、保密要求

　　本合同自簽署生效之日起，合同雙方合作的全過程，內容工作方式方法，以及因簽訂本合同或履行本合同而獲知他方的任何商業秘密和本項目的有關秘密應嚴格保密，不得向

　　第三者泄密，因一方泄密造成對方損失的，由泄密方承擔所有損失賠償。

　　十二、適用法律

　　1、本合同履行適應中華人民共和國法律、法規所管轄，不適應其它國家的任何和法律法規和規定。

　　2、如果簽署本合同后，有新的法律法規，行政法規頒布后的，按新的法律執行。

　　十三、爭議解決方式

　　1、任何因素讓本合同引起的或與本合同有關爭議的應通過雙方有好協商解決。通過協商仍不能解決爭議時，雙方約定以下列

　　(2)方式解決。

　　(1)向____省仲裁委員會提起仲裁。

　　(2)向工程所在地人民法院提起訴訟。

　　2、在爭議仲裁和提交法院期間，除提交爭議的事項所影響的義務外，雙方應繼續履行其它在本合同內的規定義務和行使權力。

　　十四、違約責任

　　1、如因乙方的工程質量出現問題，所造成返工的，甲方不以給延工期，如果出現嚴重工程質量問題的造成工程停工，法律問題的乙方自行承擔所有責任。

　　2、如乙方的工程過程中，乙方無工程質量問題，甲方未按時支付工程款造成停工的，由甲方債權負責，并給與乙方的損失補償。

　　十五、合同生效

　　1、本合同自雙方簽字蓋章后生效。

　　2、本合同直到履行完義務終止。

　　3、本合同以中文文本實行，其它文字無效。

　　4、本合同未盡事宜雙方約定另行簽訂補充合同，補充合同與本合同同樣據有法律效力。

　　5、本合同一式四份，甲乙雙方各執二份。

　　合同訂立地點

　　本合同雙方約簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　________年____月____日

　　建設施工合同 篇6

　　委托方(甲方)：_________________簽約日期; _________

　　承接方(乙方)：_________________簽約日期; _________

　　甲、乙雙方經友好洽談和協商，甲方決定委托乙方房屋進行水泥板天花吊頂工程，訂立本協議，以共同恪守。

　　一、工程地點：_________________區__________街__________單元__________室

　　二、形式結構：_________________層式__________室__________廳__________廚__________衛

　　三、工程時間;共計工程時間______天﹙__________年______月______日至__________年__________月__________日﹚

　　四、工程項目：_________________

　　1、總共七棟;每棟兩層。

　　2、未盡細節的之處，由甲方提出方案，協商確定。

　　五、承包方式：_________________甲方按乙方要求必須保證裝修期間的裝修場地可以正常施工，和施工期間的.水電供應正常，乙方負責施工。

　　六、質量標準：_________________施工質量要符合安全要求，裝修質量不得低于同一施工類型的裝修標準。

　　七、工程造價標準：_________________水泥板天花造型﹙包工包料﹚80元∕每平方，石膏線12元∕米，窗簾盒60元∕米，鋁扣板每平方______元。﹙注;所有平方米數以實際平方米數計算﹚乙方按圖施工，如甲方有更改等，應另外支付乙方增加的工程款項。

　　八、付款方式：_________________為確保工程質量，完工后每棟總工程款暫扣5%元押金，___________年______月______日至___________年______月______日內無任何問題，將全額返還乙方。每一棟工程完工后，經甲方驗收，如符合以上施工要求，三天內付清乙方所有工程款項。﹙收款;乙方只提供收款收據，不提供正式發票﹚

　　九、其它;經甲乙雙方協定施工前后，以及施工中途，甲方天花吊頂等各項工程如有消防管，空調管等須安裝改變，乙方概不負責。

　　十、本協議一式兩份，甲乙方各執一份，具有相同效應。本協議自雙方簽字之日起生效。

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　_____年_____月_____日

　　建設施工合同 篇7

　　甲方：__________

　　乙方：__________

　　為保證施工生產的順利進行，確保職工的安全與健康，爭創文明、綠色平安工地，本著“誰主管，誰負責”的原則，結合本工程的實際情況，經雙方商定簽訂本協議書。

　　各班組必須執行上級有關文件的規定，強化安全和環保意識，提高工人的自防、自治、自衛能力，在施工中必須做到“安全第一，預防為主，強化管理，文明施工”，實現安全無事故、無重大環境污染事故和爭創__文明工地的目標。

　　一、雙方的責任與義務：

　　(一)甲方的責任與義務：

　　1、負責對乙方工人的入場教育(公司級、項目部級)和上崗前的安全和環保培訓、考試，對特種作業人員和特種設備進行審查。

　　2、負責對乙方進行分項工程、不同工種、機電設備使用的安全技術和環保交底工作，并履行簽字手續。

　　3、不得違章指揮或強令乙方人員冒險作業，負責承擔因違章指揮的發生事故的全部責任。

　　4、有權進行安全文明、環保檢查，對發現的`問題及時提出整改意見，并限期乙方整改完畢，同時按規定給予相應的處罰。對重大安全、環境因素隱患，甲方有權責令乙方立即停工整頓，并對乙方的復工申請，有驗收審查的義務。

　　5、甲方必須服從國家和地方政府政策法規的義務，并負責辦理有關安全、環保專項方案的審批手續。

　　(二)乙方的責任和義務：

　　1、負責對其工人進行入場教育(班組級)，主動向項目部申請公司級和項目部級安全、環保教育和安全知識考試，未進行三級安全教育和安全環保交底的人員不得安排參加施工作業，安全考核成績不合格的人員不得參加施工作業。

　　2、嚴禁使用零散人員，并按規定向甲方及時報送施工人員花名冊;負責向甲方提供年齡在18周歲以上至60周歲以下的健康勞動者，所有人員必須身體健康，特種作業人員必須持證上崗并確保上崗證在有效期內。

　　3、負責按照有關規程、規范、標準和甲方安全、環保技術交底和安全規章制度進行操作，不得違章作業和野蠻施工。

　　4、施工前，乙方應對其工人進行每日至少一次的班前安全、環保教育活動，并做好記錄，受教育者必須簽名，以備查驗。

　　5、乙方應保證其工人服從甲方的管理，遵守甲方的各項規章制度，遵守勞動紀律。

　　6、乙方在施工過程中需要登高、危險區域動火、起重、開挖和臨時用電等作業，事先應向甲方提出申請，由甲方向有關單位申請，辦好審批手續，并落實好安全措施后方可作業。

　　7、乙方對難度較大的工程項目應落實好有效的安全措施，負責人應親臨現場指揮，在施工危險區域設置警戒標志，且指定專人負責現場安全工作。

　　8、乙方必須遵守南京市有關揚塵、噪聲控制等相關管理規定，落實好有關措施，做到文明施工。

　　8、乙方發生工傷事故由乙方立即上報甲方，保護好事故現場，不得遲報、隱瞞不報或謊報，甲方負責上報事故。如因上述原因而造成更大的損失，后果由乙方全部承擔。乙方有義務配合事故的調查取證工作，并做到事故“四不放過”。

　　9、乙方承包的作業項目不得進行轉包。

　　10、負責承擔因自身原因所發生的一切安全、環保事故的全部經濟責任和法律責任。

　　二、控制目標：

　　1、每日進行一次班前安全、環保教育活動(由各班組執行)。

　　2、保持施工期間安全事故為零、無重大環境污染事故的記錄。

　　3、不得違反各項安全技術操作規程。

　　4、不得違反各項規章制度和勞動紀律，無聚眾賭博、滋尋鬧事、打架斗毆現象。

　　6、無各種治安案件發生。

　　7、爭創市級水利工程文明工地。

　　三、違約責任：

　　1、凡遇合作方罰款，甲方將按合作方罰款額的雙倍對乙方給予罰款。

　　2、在施工中的罰款概由乙方及責任者全部承擔(乙方無責不予以罰款)。

　　3、凡在施工區域外發生的治安案件責任及費用，概由乙方及責任者承擔，甲方不付任何責任。

　　4、凡違反有關規定的，按《獎懲辦法》等規定執行。

　　四、本協議書自簽字之日起至工程結束時有效。

　　五、本協議書一式兩份，甲方雙方各一份，雙方簽字生效。本協議書作為內部承包合同的附件，一同生效。

　　甲方(公章)：__________________乙方(公章)：_____________________

　　法定代表人(簽字)：___________法定代表人(簽字)：_______________

　　___________年________月_____日___________年________月_________日

　　建設施工合同 篇8

　　建設方：_______以下簡稱甲方

　　施工方：_______以下簡稱乙方

　　甲方原有一層因現須要加建二層，以包工給乙方施工，為了保質保量的完成本工程，經雙方協商成達協議如下：

　　一、甲方供應原材料，乙方負責從主體到裝修的全部工程施工，設計方面乙方應聽從甲方的意見執行。

　　二、單價，按建筑面積計算，每平方米為壹佰叁拾伍元付給乙方(包水電安裝在內)。

　　三、質量要求：主體二層上下垂直誤差應在2公分之內，不能超過2公分，砂漿應飽滿，裝修抹灰要求中級，偏差度應按施工規范實行必須粘結牢固，無脫層空鼓，面層無爆灰和裂縫，地板磚、無空鼓、歪斜、缺欏、掉角，其它裝修應符合施工規范。

　　四、主體結構要求，板面筋布150mm150mm，扎筋應按建筑施工強制性要求滿扎、立柱、挑梁、圈梁、次梁應按物理學性能的.制作，混凝土澆灌要求，立柱樓板、梁所有澆筑混凝土標號C20，立柱，梁無空洞和露筋，樓面平整無裂縫。

　　五、乙方在施工期間應做好安全防護設施，保證安全第一，質量第一，如在施工過程中，發生自身傷亡和第三者傷亡事故，一切后果應由乙方負責，甲方不負任何責任。

　　六、付款辦法：乙方在施工中途要求付款，甲乙雙方協商支付，待工程全部完成驗收合格后一次性付清。

　　七、本協議一式二份，甲乙雙方各保存一份。望雙方共同執行。

　　甲方(公章)：_________?乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________?法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日?_________年____月____日

　　建設施工合同 篇9

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》、《中華人民共和國建筑法》及其他有關法律、行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的原則，雙方就本工程施工事項協商一致，簽訂本合同。

　　一、工程名稱：

　　環山中XX和廚房后水圳混凝土圳邊及護坡工程

　　二、工程地點：

　　環山中XX和廚房后

　　三、工程內容：

　　四、合同工期

　　1、經雙方協商確定工作日為20天，自________年____月____日起至________年____月____日。

　　2、若施工過程中發生人力不可抗拒的自然情形，或者甲方要求乙方暫停工作，工期相應順延。

　　五、質量標準

　　1、工程的總承包價暫定為人民幣大寫壹萬叁仟玖佰元整，13900.00元。

　　2、總承包價為包干價，包含了人工、機械、管理、協調、稅費等一切費用，甲方無需再向乙方支付任何費用。

　　3、工程量的確認：施工過程中，若工程量變更，根據上述單價另行簽訂補充協議，或工程變更單。

　　4、支付方式：工程完工后，付給合同總價70%，余款按規定竣工驗收后____日內全部支付。

　　六、甲方義務

　　1、按時向承包人撥付工程款。

　　2、工程文明生產中涉及環保、衛生以及社會治安等問題由發包人負責解決且工期順延。

　　七、乙方義務

　　1、在本合同簽訂生效后二天內向甲方提交該項目施工方案及進度計劃。

　　2、自覺接受發包人及有關主管部門的管理、監督和檢查，確保施工機械安全性能良好，操作人員持上崗證上崗；接受發包人及有關主管部門日常對機械設備、材料質量，操作人員的`有效證件、持上崗證情況的檢查。

　　3、在施工過程中按發包人統一規劃堆放材料、機具，按發包人標準化工地要求設置標牌，搞好工區的管理，做好職責區的治安保衛工作。

　　八、施工安全

　　承包人應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受甲方安排的檢查人員實施的監督檢查，采取必要的安全防護措施，消除事故隱患。由于承包人按全措施不力造成事故的責任和因此發生的費用，由承包人承擔。

　　九、違約責任

　　1、甲方應按本合同約定及時支付工程款，若有逾期，甲方應向乙方支付違約金，違約金數額為應付金額的銀行同期借款利率計算支付利息。

　　2、因非甲方原因、不可抗力原因，乙方未按期完成工程內容，每逾期____日，乙方應向甲方支付本工程總金額千分之五的違約金；逾期超過____日，甲方有權單方面解除合同。

　　十、其他

　　本協議自雙方簽字或蓋章后生效，一式二份，雙方各持一份。未盡事宜，當發生時甲乙雙方互相協商解決。

　　甲方（蓋章）：_______________乙方（蓋章）：___________________

　　甲方代表簽名：_______________乙方代表簽名：___________________

　　地址：_______________________地址：___________________________

　　電話：_______________________電話：___________________________

　　傳真：_______________________傳真：___________________________

　　日期：______年______月_____日日期：_______年_______月_______日

　　建設施工合同 篇10

　　發包方：_____

　　承包方：_____

　　根據建筑法：《民法典》及有關法律法規，雙方在平等自愿，公平合理，互惠互利的原則下，通過協商就本宅建房工程達成如下協議。

　　一、建筑工程概況及要求

　　①本住宅為磚混結構，四層另加土坡屋頂現膠面。內外粉漏，前方為瓷磚帖面。要求乙方做到墻正縫清，內粉刷為中級粉刷，層面平整潔，帖面經甲方同意后方可收方。

　　②木工、模板、架子所有建筑設備都由乙方提供，甲方負責進好材料。做到水通、電通。

　　③本宅臺階、滴水溝、下水道、化糞池排水至出屋檐均由乙方負責施工。

　　④甲方負責為乙方提供場所停放設備，乙方設備須由自行保管，如有遺失甲方一概不負責。整個工程采用包工，甲方不備飯菜、煙酒。整體工程要求在___________年_________月_________日峻工。

　　二、安全及付款方式

　　①安全問題，乙方在施工中，必須做到安全生產，安全施工，要有安全的意識。甲方提供乙方工程常駐施工人員人身意外保險壹份，保險金額為每人100人。其余流動施工人員在施工中出現意外均由乙方承擔一切責任。

　　②價格及付款方式，本宅一至四樓按實際施工平方，每平方米______元付款，另基礎和屋頂、共______元人民幣整給乙方，不再按平方計算。

　　③付款方式，乙方自進場開工起甲方付款______元。另每建成一層付款____元。其余竣工后扣除質量保證金百分之十外全部付清。甲方不得拖欠。未盡事宜，雙方隨時協商解決。

　　本合同一式兩份，甲、乙雙方各執一份，自雙方簽字后有效，具有同等法律效力，望雙方遵照執行。

　　甲方：_________

　　法定代表人：_________

　　日期：__________年__________月____日

　　乙方：_________

　　法定代表人：______________

　　日期：_________年__________月____日

　　建設施工合同 篇11

　　發包人：_________________

　　(以下簡稱：_________________

　　甲方)地址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　承包人：_________________

　　(承包單位全稱)(以下簡稱：_________________乙方)

　　地址：_________________

　　法定代表人：_________________

　　甲、乙雙方為切實保證盛世尊邸住宅區(以下稱“本項目”)的施工順利進行，根據有關法律及行政法規，遵循平等、自愿、公平和誠信原則，經雙方充分協商一致，特簽訂如下合同條款：_________________

　　一、工程承包范圍約定：_________________

　　(一)、由廣東建設筑藝術設計院設計的`盛世尊邸住宅小區全套圖紙，除本合同第二條甲方指定的分包工程外，其余均屬乙方承包范圍。具體圖號如下：_________________

　　1、建筑施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。

　　2、結構施工圖紙圖號列：_________________至共張圖張。

　　3、弱電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　4、強電施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　5、給排水施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　6、燃氣施工圖紙圖號列：_________________至共張圖紙。

　　7、空調通風、人防施工圖紙圖號列：_________________至至共張圖紙。

　　8、會審圖紙的記錄及其圖紙存在但未提到的圖紙設計問題。

　　1/11頁

　　(二)、施工圖紙中未包含或不明確但屬乙方承包的工程有：_________________

　　1、設計變更;

　　2、本合同書附件一、二，所列明的分包工程中乙方應負責施工的工程范圍;

　　(三)、因本工程為毛丕房，在施工圖中屬乙方承包范圍內，但經雙方約定免予施工的有：_________________各套套內功能分隔墻、樓地面找平層、天花大白漿面層。

　　甲方(蓋章) ___________

　　法定代表人(簽章) ___________

　　乙方(簽章) ___________

　　____ 年 _____ 月 _____ 日

【建設施工合同】相關文章：

建設施工合同02-28

商場建設施工合同03-01

場地建設施工合同03-29

建設工程施工合同02-27

建設工程承包施工合同03-01

電力建設施工合同04-18

關于建設施工合同04-19

【薦】建設施工合同04-19

建設施工合同【熱門】04-21