工程施工合同11篇
隨著法治精神地不斷發(fā)揚(yáng),人們愈發(fā)重視合同,合同起到的作用越來越大,簽訂合同也是避免爭(zhēng)端的最好方式之一。相信大家又在為寫合同犯愁了吧,以下是小編精心整理的工程施工合同,歡迎大家借鑒與參考,希望對(duì)大家有所幫助。
工程施工合同 篇1
發(fā)包方(甲方):
承包方(乙方):
為了明確雙方權(quán)利和義務(wù),協(xié)調(diào)工作,確保工程質(zhì)量和施工進(jìn)度,使工程順利如期完成。依照《中華人民共和國(guó)合同法》和國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定,經(jīng)甲、乙雙方協(xié)商簽定本合同,以資共同遵守。
第一條工程名稱:
第二條工程地址:
第三條施工工期:
以上工程自______年_____月______日起開工,至______年_____月______日止,總?cè)諝v天數(shù)天,完成全部施工任務(wù)。若遇不可抗拒的`自然災(zāi)害;設(shè)計(jì)變更;施工渠道受阻,工期延順。
第四條承包方式及施工內(nèi)容
第五條合同價(jià)款
該工程共計(jì)造價(jià)元(大寫金額) 。
第六條付款辦法
第七條工程質(zhì)量及驗(yàn)收
乙方應(yīng)嚴(yán)格按設(shè)計(jì)要求和國(guó)家頒發(fā)安裝工程技術(shù)規(guī)程及驗(yàn)收規(guī)范進(jìn)行施工。如因乙方責(zé)任造成返工者,則由乙方承擔(dān)一切損失。如因甲方原因造成返工者,則由甲方承擔(dān)損失。
第八條施工安全
施工中由于乙方違犯規(guī)程、違章作業(yè)所造成的事故或損失,由乙方負(fù)責(zé)。
第九條違約責(zé)任
合同一方不履行合同義務(wù),責(zé)任方承擔(dān)違約責(zé)任。
第十條合同生效及終止
本合同自雙方簽章之日起生效。本合同在雙方完成約定內(nèi)容后,即告終止。
第十一條解決糾紛方式
本合同未盡事宜或遇有爭(zhēng)議、雙方協(xié)商解決,仍不能達(dá)成一致意見者,可向提出訴訟。
第十二條合同份數(shù)
本合同一式四份,甲、乙雙方各執(zhí)二份。
甲方(簽字及蓋章):乙方(簽字及蓋章):
法定代表人:法定代表人:
______年_____月______日
工程施工合同 篇2
發(fā)包人:
承包人::
依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī),遵循平等、自愿公平和誠(chéng)信原則,雙方就13樓下水道維修工程施工事宜協(xié)商一致訂立本合同。
一、項(xiàng)目名稱:
二、工程內(nèi)容:
臺(tái)階、欄桿拆除、挖溝拆除下水管道、安裝下水管道、管道穿墻、井補(bǔ)洞、回填土、恢復(fù)臺(tái)階原裝(相似)、安裝欄桿,垃圾清理外運(yùn)。
三、工程地點(diǎn):小區(qū)內(nèi)
四、合同工期:開竣工時(shí)間________年月____日至________年____月日。
五、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及材料:質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格按照甲方要求及建筑行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。
六、工程款:萬元,大寫:
七、資金來源及結(jié)算辦法:本工程資金由乙方先期墊付,工程完工3天內(nèi)結(jié)算支付100%。
八、雙方權(quán)利義務(wù):
1、甲方按約定時(shí)間及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)維持秩序,為乙方施工創(chuàng)造適合條件。
2、甲方負(fù)責(zé)因施工所需水、電等設(shè)施的供應(yīng),提供相應(yīng)的圖紙及測(cè)量紀(jì)錄。
3、甲方應(yīng)協(xié)助對(duì)已完成工程的保護(hù)工作。
4、乙方負(fù)責(zé)施工材料及設(shè)備的采購(gòu)供應(yīng),負(fù)責(zé)施工的組織與設(shè)計(jì),維護(hù)施工秩序,承擔(dān)施工安全及保衛(wèi)工作。
5、乙方應(yīng)維護(hù)甲方的正常工作秩序,采取合理措施保護(hù)現(xiàn)場(chǎng)內(nèi)環(huán)境,避免不必要的.污染及噪音。
6、乙方施工期間如需夜間施工或特殊工作業(yè)應(yīng)征的甲方同意。
九、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):
1、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn):以甲、乙雙方約定標(biāo)準(zhǔn)或建筑行業(yè)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)為準(zhǔn)。
2、驗(yàn)收程序:乙方按合同完工后,由甲方對(duì)工程質(zhì)量進(jìn)行內(nèi)部驗(yàn)收核準(zhǔn)。驗(yàn)收合格后甲方出具工程簽證。
十、工程量變更:甲方如有工程量變化,應(yīng)提前____日?qǐng)?bào)教育主管部門同意后并書面通知乙方,待雙方協(xié)商訂立變更協(xié)議后執(zhí)行。
十一、補(bǔ)充內(nèi)容:本工程因工程量較小,施工比較困難,施工時(shí)間受限制,工期短,施工完畢,經(jīng)甲方驗(yàn)收合格后,工程款一次撥付。
十二、違約責(zé)任:任何一方違約,另一方有權(quán)提起訴訟,申請(qǐng)勞動(dòng)仲裁部門或當(dāng)?shù)厝嗣穹ㄔ哼M(jìn)行調(diào)節(jié)。
十三、合同生效:本合同自簽訂之日起生效。本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份。
發(fā)包人:(公章)承包人:(公章)
法定代表人:法定代表人:
________年______月____日_______年____月____日
工程施工合同 篇3
甲方:
乙方:
經(jīng)甲乙雙方協(xié)商, 由乙方承擔(dān) 探礦工程, 為保障工程順利進(jìn)行明確雙方責(zé)任和義務(wù)達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程項(xiàng)目:?jiǎn)慰卓咨睿?00m(如果超過200m應(yīng)由甲乙雙方協(xié)議再定)
二、鉆孔直徑:鉆孔Φ75mm,如果遇到特殊情況不得<Φ60mm
三、單價(jià): (不含稅)。
四、總工程量 m。
五、甲方責(zé)任和義務(wù):
1、甲方責(zé)任鉆孔設(shè)計(jì),孔位定點(diǎn)、鉆孔編錄、取樣及鉆孔驗(yàn)收。
2、甲方責(zé)任負(fù)責(zé)三通一平(電、水、路)場(chǎng)地平整及外部協(xié)調(diào)。
3、甲方負(fù)責(zé)乙方解決施工過程中出現(xiàn)的問題,如搬家人力不夠由甲方給予協(xié)調(diào)。
4、甲方提供乙方人員住宿(伙食、日常生活等自理)。
5、甲方需承擔(dān)乙方無故停工造成的損失,由甲方賠償乙方的'誤工費(fèi)(按實(shí)際標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算),如當(dāng)?shù)匕傩兆钃鲜┕さ龋豢煽咕芰Τ狻?/p>
六、乙方責(zé)任和義務(wù)
1、乙方負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)要求施工并提供合格的鉆孔。
2、乙方負(fù)責(zé)鉆孔質(zhì)量,嚴(yán)格按照六大指標(biāo)執(zhí)行。
七、工程驗(yàn)收及付款方式:
1、工程驗(yàn)收:?jiǎn)慰淄旯ず螅杉追竭M(jìn)行驗(yàn)收, 驗(yàn)收合格后,以實(shí)際進(jìn)尺計(jì)算工程費(fèi)。
2、付款方式:用現(xiàn)金支付,甲方預(yù)付給乙方材料、運(yùn)輸費(fèi)等相關(guān)的
費(fèi)用元 , 乙方來回往返車費(fèi)由甲方承擔(dān)( 元 )。 全部工程結(jié)束后, 甲方扣除乙方進(jìn)場(chǎng)費(fèi)用, 一周內(nèi)結(jié)算清。
3、甲方支付給乙方工程費(fèi)用(單孔結(jié)算),不得超過一周。
八、鉆孔在實(shí)際進(jìn)尺中如孔內(nèi)出現(xiàn)坍塌、粉化、溶洞、出水等突發(fā)情況下, 甲方應(yīng)向乙方提供所需的材料等一切費(fèi)用。在鉆孔打不進(jìn)去的情況下按實(shí)際進(jìn)尺計(jì)算工程費(fèi)用。
九、其它:本協(xié)議未及事宜, 由甲乙雙方協(xié)商解決。
十、本合同一式四份, 甲乙雙方各執(zhí)兩份, 本合同由雙方代表簽字之日起生效。
甲方(簽字): 乙方(簽字):
年 月 日 年 月 日
工程施工合同 篇4
甲方:
乙方:
根據(jù)《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定,本著自愿、平等、協(xié)商一致的原則,結(jié)合工程的實(shí)際情況,為確保各方利益,經(jīng)協(xié)商一致達(dá)成如下協(xié)議:
一、工程概況
1、工程名稱:伊____市安興XX排水渠工程。
2、工程地點(diǎn):安興XX。
二、工程工期及施工標(biāo)準(zhǔn)、要求
1、合同工期:本工程于________年____月____日開工,至________年____月____日竣工,工程期共計(jì)20天。
2、施工標(biāo)準(zhǔn):
(1)井口至聯(lián)合建筑段水渠為暗渠,水渠凈高90c,凈寬90c,混凝土澆筑厚度為10c,混凝土比例4:2:5,鋪設(shè)6鋼筋,水渠上面加蓋板。
(2)炸藥庫(kù)至礦門崗段水渠為明渠,水渠凈高為80c,下口凈寬80c,上口凈寬130c,混凝土澆筑厚度為10c,混凝土比例4:2:5,鋪設(shè)6鋼筋。
3、施工要求:乙方必須嚴(yán)格按照本工程設(shè)計(jì)圖紙等相關(guān)要求和現(xiàn)行的國(guó)家、地方頒發(fā)的質(zhì)量驗(yàn)收規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求,組織施工,確保工程總體堅(jiān)實(shí)、牢固,砌體砂漿配合比準(zhǔn)確,砌縫內(nèi)砂漿均勻,勾縫密實(shí),水渠伸縮縫為5,水泥砂漿抹面,保證抹面的厚度,砌體內(nèi)側(cè)及溝底表面平整光滑、直順,排水順暢,不得有裂縫、脫落、空鼓現(xiàn)象,整體外觀達(dá)到直線段順直、曲線段圓滑,無折點(diǎn)、起伏。
三、工程價(jià)款及支付
1、工程單價(jià) 大寫:叁佰捌拾園整平方米,小寫:380平方米。
2、本工程造價(jià)以實(shí)際工程量為準(zhǔn),按工程單價(jià)據(jù)實(shí)結(jié)算。
3、付款方式:合同簽訂后,施工初期甲方預(yù)付部分工程款,工程竣工并驗(yàn)收合格后付至總價(jià)款的98%,預(yù)留2%的質(zhì)量保證金,保修期滿后未出現(xiàn)質(zhì)量問題,如數(shù)退還質(zhì)量保證金,價(jià)款支付為現(xiàn)金支付。
四、甲乙雙方權(quán)利和義務(wù)
1、甲方:
(1)負(fù)責(zé)對(duì)乙方施工質(zhì)量抽檢和監(jiān)督,對(duì)不合格的材料責(zé)成乙方調(diào)換,對(duì)不符合施工要求和標(biāo)準(zhǔn)的施工段有權(quán)要求乙方拆除并重新施工建設(shè),所產(chǎn)生的費(fèi)用由乙方自行承擔(dān)。
(2)負(fù)責(zé)施工地點(diǎn)的'社會(huì)協(xié)調(diào),保持有一個(gè)安全的施工環(huán)境。
(3)負(fù)責(zé)竣工驗(yàn)收工作,在收到乙方提交所有竣工資料后7天內(nèi)組織驗(yàn)收。
2、乙方:
(1)根據(jù)設(shè)計(jì)圖紙和施工標(biāo)準(zhǔn)、要求,做好施工工作。
(2)必須嚴(yán)格按照本工程的設(shè)計(jì)圖紙和施工標(biāo)準(zhǔn)、要求進(jìn)行施工,嚴(yán)格實(shí)行自檢制度,做到完成一項(xiàng),合格一項(xiàng),按合同規(guī)定的時(shí)間盡量提前完成施工任務(wù)。
(3)自行采購(gòu)本工程所需材料,采購(gòu)的材料必需符合設(shè)計(jì)、施工標(biāo)準(zhǔn)、要求。
(4)清整出的土方應(yīng)合理堆放,不得隨意亂放,更不得向溝內(nèi)堆土,待工程結(jié)束后,負(fù)責(zé)將清整出未使用的土方清理到指定地點(diǎn)。
(5)在施工期間,必須抓好安全生產(chǎn)工作,施工中發(fā)生的一切安全事故自行承擔(dān)全部責(zé)任。
(6)驗(yàn)收前未經(jīng)甲方允許,設(shè)備不得撤離場(chǎng)地,否則視為違約。
(7)在工程驗(yàn)收合格后將工程決算書編制完畢,并遞交甲方進(jìn)行審核,確認(rèn)后形成正式的工程決算書作為價(jià)款結(jié)算的依據(jù),并提供相應(yīng)數(shù)額的正式發(fā)票。
五、工程驗(yàn)收
1、當(dāng)該工程完工后,由乙方向甲方提出書面竣工驗(yàn)收申請(qǐng)。甲方應(yīng)在7天內(nèi)安排驗(yàn)收工作,并告知乙方參加驗(yàn)收。乙方自提出申請(qǐng)驗(yàn)收?qǐng)?bào)告7天后,因甲方原因未安排驗(yàn)收的,則視為該工程符合設(shè)計(jì)和施工方案要求,運(yùn)行正常,通過驗(yàn)收。
2、工程未經(jīng)驗(yàn)收,甲方若需啟用,須與乙方協(xié)商,經(jīng)同意方可使用。若未經(jīng)乙方同意啟用,將視為通過驗(yàn)收。
3、整個(gè)工程驗(yàn)收合格,則通過竣工驗(yàn)收的當(dāng)天即為竣工日期。
六、驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)
本工程以設(shè)計(jì)圖紙為依據(jù),按照施工標(biāo)準(zhǔn)和施工要求進(jìn)行驗(yàn)收,驗(yàn)收合格后,進(jìn)入保修期。
七、保修期限
自驗(yàn)收合格之日起,乙方對(duì)施工建設(shè)的工程項(xiàng)目,負(fù)有保修責(zé)任,保修期________年。本工程在交付使用過程中,如發(fā)生砌體裂縫或倒塌、抹面脫落、空鼓現(xiàn)象等工程質(zhì)量問題,由乙方負(fù)責(zé)維修,維修費(fèi)用由乙方承擔(dān)。
八、其他事宜
在合同履行過程中,雙方可以根據(jù)實(shí)際情況,對(duì)合同未盡事宜協(xié)商解決。
九、合同的效力
本合同一式兩份,甲乙雙方各執(zhí)一份,經(jīng)雙方簽字蓋章后生效。
甲方: 乙方:
________年____月____日 ________年____月____日
工程施工合同 篇5
發(fā)包方(甲方):_________________________
承包方(乙方):_________________________
按照《中華人民共和國(guó)合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規(guī)定,結(jié)合本工程具體情況,雙方達(dá)成如下協(xié)議。
第1條工程概況
1.1工程名稱:_________________________
1.2工程地點(diǎn):_________________________
1.3承包范圍:外門臉底商平開門、旋轉(zhuǎn)門、鐵藝裝飾門楣工程。
1.4工期:本工程自_____年___月___日開工,于_____年___月___日前竣工。
1.5工程質(zhì)量:達(dá)到國(guó)家規(guī)定的裝飾驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)(JGJ73―91)。
1.6結(jié)算方式:按雙方約定單價(jià)為結(jié)算依據(jù)。
注:(雙方約定單價(jià)明細(xì)為本合同附件)
1.7合同價(jià)款:
(人民幣大寫):____________________
注:(按雙方約定單價(jià)和實(shí)際工程量為結(jié)算依據(jù))
第2條甲方工作
以上只作為首付款依據(jù),施工圖由乙方自行設(shè)計(jì),經(jīng)設(shè)計(jì)單位確認(rèn)后方可施工。向乙方提供施工所需的水、電等設(shè)備,并說明使用注意事項(xiàng)。辦理施工所涉及的各種申請(qǐng)、批件等手續(xù)。
第3條乙方工作
3.1、參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現(xiàn)場(chǎng)交底,擬定施工方案和進(jìn)度計(jì)劃,交甲方審定。
3.2、嚴(yán)格執(zhí)行施工規(guī)范、安全操作規(guī)程、防火安全規(guī)定、環(huán)境保護(hù)規(guī)定及甲方的相關(guān)規(guī)定。嚴(yán)格按照?qǐng)D紙或作法說明進(jìn)行施工,做好各項(xiàng)質(zhì)量檢查記錄。參加竣工驗(yàn)收,編制工程結(jié)算。
3.3、遵守國(guó)家或地方政府及有關(guān)部門對(duì)施工現(xiàn)場(chǎng)管理的規(guī)定,妥善保護(hù)好施工現(xiàn)場(chǎng)周圍建筑物、設(shè)備管線不受損壞。做好施工現(xiàn)場(chǎng)保衛(wèi)和垃圾消納等工作.
3.4、施工中未經(jīng)甲方同意或有關(guān)部門批準(zhǔn),不得隨意拆改原建筑物結(jié)構(gòu)及各種設(shè)備管線。
3.5、工程竣工未移交甲方之前,負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)場(chǎng)的一切設(shè)施和工程成品進(jìn)行保護(hù)。
第4條關(guān)于工期的約定
4.1、甲方要求比合同約定的工期提前竣工時(shí),應(yīng)征得乙方同意,并支付乙方因趕工采取的措施費(fèi)用。
4.2、因甲方未按約定完成工作,影響工期,工期順延。
4.3、因乙方責(zé)任,不能按期開工或中途無故停工,影響工期,工期不順延。
4.4、因設(shè)計(jì)變更或非乙方原因造成的`停電、停水不可抗力因素影響,導(dǎo)致停工___小時(shí)以上(___周內(nèi)累計(jì)計(jì)算),工期相應(yīng)順延。
4.5、此工程于___月___日___日供熱,若供熱前乙方需保證封閉結(jié)束,如不能封閉需考慮臨時(shí)封閉措施。
第5條關(guān)于工程質(zhì)量驗(yàn)收的約定
5.1、本工程以施工圖紙、作法說明、設(shè)計(jì)變更和《建筑裝飾工程施工及驗(yàn)收規(guī)范》(JGJ73-91)、《建筑安裝工程質(zhì)量檢驗(yàn)評(píng)定統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)》等國(guó)家制訂的施工及驗(yàn)收規(guī)范為質(zhì)量評(píng)定驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)。
5.2、本工程質(zhì)量應(yīng)達(dá)到國(guó)家質(zhì)量評(píng)定優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。
5.3、甲、乙雙方應(yīng)及時(shí)辦理隱蔽工程和中間工程的檢查與此驗(yàn)收手續(xù)。甲方不按時(shí)參加隱蔽中間工程驗(yàn)收,乙方可自行驗(yàn)收,甲方應(yīng)予承認(rèn)。若甲方要求復(fù)驗(yàn)時(shí),乙方應(yīng)按要求辦理復(fù)驗(yàn)。若復(fù)驗(yàn)合格,甲方應(yīng)承擔(dān)復(fù)驗(yàn)費(fèi)用,由此造成停工,工期順延;若復(fù)驗(yàn)不合格,其復(fù)驗(yàn)及返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),但工期也予順延。
5.4、由于乙方原因造成質(zhì)量事故,其返工費(fèi)用由乙方承擔(dān),工期不順延。
5.5、工程竣工后,乙方應(yīng)通知甲方驗(yàn)收,甲方自接到驗(yàn)收通知7日內(nèi)組織驗(yàn)收、并辦理驗(yàn)收、移交手續(xù)。如甲方在規(guī)定時(shí)間內(nèi)未能組織驗(yàn)收,需及時(shí)通知乙方,另定驗(yàn)收日期。但甲方承認(rèn)竣工日期,并承擔(dān)乙方的看管費(fèi)用和相關(guān)費(fèi)用。乙方應(yīng)向總承包方提供相關(guān)資料以備主體驗(yàn)收。
第6條關(guān)于工程價(jià)款及結(jié)算的約定
6.1、雙方商定本合同價(jià)款采用固定綜合單價(jià)。:
6.2、付款方式:第一次付款簽定合同之日后,甲方首付款___%。
第二次付款工程完成___%以上,付款___%。
第三次付款工程完成___%,付款___%。
第四次付款按雙方商定結(jié)算價(jià)格結(jié)清,付款___%。
第五次付款尾款___%質(zhì)保金___年。
第7條關(guān)于材料供應(yīng)的約定
凡由乙方采購(gòu)的材料,如不符合質(zhì)量要求或規(guī)格有差異,應(yīng)禁止使用。若已使用,對(duì)工程造成的損失由乙方負(fù)責(zé)。
第8條有關(guān)安全生產(chǎn)和防火的約定
8.1、甲方提供的施工圖紙或作法說明,應(yīng)符合《中華人民共和國(guó)消防條例》和有關(guān)防火設(shè)計(jì)規(guī)范。
8.2、乙方在施工期間應(yīng)嚴(yán)格遵守《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》、《建筑安裝工人安全操作規(guī)程》、《中華人民共和國(guó)消防條例》和其它相關(guān)的法規(guī)、規(guī)范。
8.3、由于甲方確認(rèn)的圖紙或作法說明,違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例和防火設(shè)計(jì)規(guī)范,經(jīng)乙方書面通知甲方修改方案,因甲方不進(jìn)行修改方案,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,甲方應(yīng)承擔(dān)由此產(chǎn)生的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.4、由于乙方在施工生產(chǎn)過程中違反有關(guān)安全操作規(guī)程、消防條例,導(dǎo)致發(fā)生安全或火災(zāi)事故,乙方應(yīng)承擔(dān)由此引發(fā)的一切經(jīng)濟(jì)損失。
8.5、因施工所造成一切人員傷亡及財(cái)產(chǎn)損失由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)。
第9條獎(jiǎng)勵(lì)和違約責(zé)任
9.1、由于乙方原因,逾期竣工,每逾期一天,乙方支付甲方合同總額___%的日違約金。由于甲方無故不按合同約定支付工程款,甲方向乙方支付未付款部分的___%日滯納金
9.2、未經(jīng)甲方同意,乙方擅自拆改原建筑物結(jié)構(gòu)或設(shè)備管線,由此發(fā)生的損失或事故(包括罰款),由乙方負(fù)責(zé)并承擔(dān)損失。
9.3、未辦理驗(yàn)收手續(xù),甲方提前使用或擅自動(dòng)用,造成損失由甲方負(fù)責(zé)。
9.4、因一方原因,合同無法繼續(xù)履行時(shí),應(yīng)通知對(duì)方,辦理合同終止協(xié)議,并由責(zé)任方賠償對(duì)方由此造成的經(jīng)濟(jì)損失。
第10條爭(zhēng)議或糾紛處理
本合同在履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),協(xié)商解決或向人民法院起訴。
第11條未盡事宜
雙方另行簽定補(bǔ)充協(xié)議,補(bǔ)充協(xié)議與本協(xié)議具有同等法律效力。
第12條其它
第13條附則
12.1、本合同正本肆份,雙方各執(zhí)貳份。
12.2、本合同履行完成后自動(dòng)終止
甲方:________________乙方:________________
______年___月___日
工程施工合同 篇6
發(fā)包方:(以下簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:(以下簡(jiǎn)稱乙方)
經(jīng)甲乙雙方共同協(xié)商,甲方同意將下列工作承包給乙方完成,為了更好地完成此工作,雙方同意簽定此合同。合同條款及內(nèi)容如下。
一、工作內(nèi)容與勞動(dòng)報(bào)酬。
(1)地下負(fù)二層砌水溝、地面砌磚坎分格,人工費(fèi)單價(jià)元/米。水溝按雙邊計(jì)算。
(2)地下室負(fù)二層地面30cm厚找平混凝土澆筑,要求澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工費(fèi)單價(jià)元/立方米。
(3)地下室負(fù)二層地面10cm厚找平混凝土澆筑,要求人工澆筑、找平、表面水泥粉光面一次性完成,人工費(fèi)單價(jià)元/平方米。
(4)水溝抹灰,要求水溝底最溥處厚度5cm,按1%坡度找坡,表面用水泥粉壓光,水溝口要抹成放蓋板的子口,水溝口要平直光滑。人工費(fèi)單價(jià)元/米。
(5)集水坑抹灰,口部做法與水溝口一樣,人工費(fèi)單價(jià)元/個(gè)。
(6)不澆混凝土的人防門口地面做水泥砂找平及四周抹灰,要求灰面光面。人工費(fèi)單價(jià)元/平方米。
(7)水溝蓋板鋪設(shè)及刷黑色油漆。人工費(fèi)單價(jià)元/塊。
(8)墻腳水泥砂踢腳線抹灰。要求線口離地12cm,厚度9mm,表面水泥粉壓光。人工費(fèi)單價(jià)元/米。
二、施工質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)及承包責(zé)任要求。
(1)以上單價(jià)包括施工工藝上必須進(jìn)行的水平線彈設(shè),混凝土厚度定點(diǎn)的費(fèi)用,以及水溝邊按混凝土厚度定出標(biāo)高的灰條抹灰費(fèi)用。
(2)以上單價(jià)包括商品混凝土施工的輸送泵管接拆及清洗用工。
(3)乙方必須在此單價(jià)內(nèi)承擔(dān)地下室地面工程的一切手尾工作,包括防火門框腳及其它一切地面手尾修補(bǔ)。
(4)地面水泥砂施工技術(shù)及質(zhì)量必須符合以下要求:
1、根據(jù)水溝位置,分設(shè)地面找坡方向,然后定出地面標(biāo)高灰餅,灰餅間距2米設(shè)置一個(gè)。
2、地面做4cm高分水坡面,水溝完成面寬度20cm,坡向集水坑,不得有積水。
3、澆砼要分段澆筑,每段均按同一個(gè)方向澆筑,使得混凝土能同一個(gè)方向先后凝固,方便面層找平。表面找平時(shí),有積水的地方要吸光表面水,然后補(bǔ)充砂漿,用鋁合金方刮平。避免積水的`地面凝
4、待混凝土開始凝固可以站穩(wěn)人腳時(shí),即對(duì)混凝土表面進(jìn)行打磨,灑水泥粉,固后起皮。
5、完成地面不得有積水,不得起皮,表面平整度允許偏差5mm。地面墻腳必然后再壓光。須平整,且不能污染墻面。
(5)如地面完成后有大片的積水或地面起皮或地面起砂眼面,則按每個(gè)位置處罰100元。
三、施工進(jìn)度要求及工資發(fā)放方式。
乙方按甲方要求從地面定點(diǎn)開始,20天內(nèi)完成本合同的(1)至(5)項(xiàng)內(nèi)容,(6)至(7均數(shù))項(xiàng)何時(shí)完成則何時(shí)才能進(jìn)行工程量結(jié)算。如乙方無法按甲方要求進(jìn)行施工,甲方則有權(quán)終止施工合同。
由于該合同工程施工期較短,人工費(fèi)結(jié)算一次性完成,在整個(gè)地面完成,包括所有手尾工程全部完成后,10天內(nèi)結(jié)算人工費(fèi)。
乙方當(dāng)施工完成每項(xiàng)工作內(nèi)容時(shí),應(yīng)及時(shí)通知主管施工員、項(xiàng)目部質(zhì)量檢查小組對(duì)完成的工程進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收,驗(yàn)收合格才有資格進(jìn)行結(jié)算。如上述驗(yàn)收人員發(fā)現(xiàn)施工質(zhì)量不合格,項(xiàng)目部會(huì)發(fā)出質(zhì)量整改通知給乙方。乙方應(yīng)及時(shí)對(duì)質(zhì)量毛病進(jìn)整改,整改完畢后再通知主管施工員及項(xiàng)目部質(zhì)量檢查小組驗(yàn)收,驗(yàn)收合格經(jīng)得上述有關(guān)人員簽名確認(rèn)才給予結(jié)算。
工程量計(jì)算方法:按實(shí)際地面的可見面積計(jì)算(地面+高低差面),澆砼地面按30CM砼地面的實(shí)際計(jì)算量。
四、甲乙雙方責(zé)任及施工條件
(1)甲方提供施工場(chǎng)地及施工材料。
(2)甲方提供混凝土輸送泵、混凝土磨面機(jī)、砂漿攪拌機(jī)、運(yùn)輸手推斗車。
(3)甲方提供施工照明所需的電燈及地拖線。該用品屬于借用,完工后乙方必須按數(shù)歸還,否則按價(jià)賠償。
(4)甲方提供踢腳線施工用的9厘木板壓條。
(5)甲方提供工人的住宿場(chǎng)地、生活用水及照明用電。
(6)甲方負(fù)責(zé)給乙方施工工人購(gòu)買工傷保險(xiǎn)(保險(xiǎn)范圍由保險(xiǎn)公司指定,如超出保險(xiǎn)范圍由乙方自負(fù),與甲方無關(guān)。)
(7)甲方指定地方給乙方自行做飯,乙方炊事員、炊具及柴火(煤氣)自理。
(8)乙方必須自帶施工用的小型工具(如鐵鏟、灰桶、鋁合金方、灰刀、灰板、灰抹子等)
(9)乙方按工程施工規(guī)范及技術(shù)交底進(jìn)行施工,做到工完場(chǎng)清,節(jié)約使用材料。
五、安全文明施工管理有關(guān)規(guī)定
(1)凡進(jìn)入本工地施工的人員須持有身份證或深圳市勞務(wù)工暫住證。凡屬三無入員及國(guó)家通緝犯均不準(zhǔn)進(jìn)入本工地務(wù)工。一經(jīng)查獲,送公安部門處理。
(2)乙方所有工人不準(zhǔn)帶家屬進(jìn)住工地。進(jìn)場(chǎng)的工人必須領(lǐng)用安全帽及工作卡,由乙方負(fù)責(zé)人到工地辦公室統(tǒng)一辦理。其中安全帽10元,工作卡5元,共15元作為押金,在乙方人工費(fèi)中扣押,在乙方人員退場(chǎng)時(shí)歸還領(lǐng)用物品時(shí)統(tǒng)一退回押金。如領(lǐng)用物品損壞,則按價(jià)賠償。
(3)乙方進(jìn)場(chǎng)人員必須經(jīng)過項(xiàng)目部安全教育才能上崗工作。施工時(shí)必須遵守甲方的安全管理。如有違反安全操作規(guī)程且不聽指揮的,每次給予50元的罰款。嚴(yán)重者給予停工退場(chǎng)處理。
(4)不能讓砂漿硬結(jié)在地面上、斗車上及攪拌機(jī)內(nèi)。一經(jīng)發(fā)現(xiàn),每次給予乙方500元的處罰。
(5)乙方所有人員必須遵守《工地管理?xiàng)l例合約》。如有違反,按條例規(guī)定處罰。
六、合同生效與終止
本合同自甲乙雙方簽字或蓋章后生效。乙方完成該項(xiàng)工作結(jié)清帳款后合同自動(dòng)失效。
七、合同份數(shù)
本合同一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,具有同等法律效力。
八、合同爭(zhēng)議
(1)甲乙雙方若因故不能履行合同,應(yīng)征得對(duì)方的同意,并賠償另一方的損失,損失大小由雙方協(xié)商解決。若甲方有足夠證據(jù)認(rèn)證乙方無能力完成本合同任務(wù),可隨時(shí)取消乙方施工資格,并按本合同第三條結(jié)算乙方人工費(fèi)。
(2)本合同解釋權(quán)在甲方,乙方需詳細(xì)閱讀以上各條款,一經(jīng)簽字即視為認(rèn)可。因
甲方乙方
代表簽名:代表簽名:電話:電話:
合同簽訂日期:20xx年xx月xx日
工程施工合同 篇7
甲方:
乙方:
根據(jù)《民法典》及其他相關(guān)法律的規(guī)定,甲乙雙方本著友好協(xié)商和自愿的原則,就乙方承包樁基施工工程一事達(dá)成如下協(xié)議,甲乙雙方均應(yīng)按照本協(xié)議項(xiàng)下的規(guī)定嚴(yán)格執(zhí)行,確保工程的順利完工。
一、工程概況
1、工程名稱:____省____市馬浦鎮(zhèn)1高架橋樁基工程
2、工程基本情況:樁基總量1500根,孔深35至60,工程單價(jià)280元。
二、雙方權(quán)利義務(wù)
1、甲方提供本施工工程所需的吊車、下籠、三通一平,并應(yīng)當(dāng)提供施工工人住房,本施工工程水、電費(fèi)由甲方負(fù)責(zé)。
2、合同簽訂后,乙方應(yīng)該盡快組織機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)施工,如因乙方的原因而遲遲不能進(jìn)場(chǎng)施工,甲方有權(quán)追究乙方的違約責(zé)任。
3、甲方應(yīng)該在乙方機(jī)械設(shè)備進(jìn)場(chǎng)后____日內(nèi)提供好本合同第二條第1款所規(guī)定的內(nèi)容,超過____日的,甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
4、甲方應(yīng)該為乙方的施工提供良好條件,包括工作面、征地等,保證乙方按照正常的工期進(jìn)行施工,如因甲方原因?qū)е乱曳綍和;蛘卟荒苁┕さ扔绊懝こ淌┕みM(jìn)度的情形,甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任,造成損失的,還應(yīng)該承擔(dān)賠償責(zé)任。
5、乙方保證按照相關(guān)的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工,保證工程的施工質(zhì)量,如甲方認(rèn)為乙方的工程施工質(zhì)量不合格,其應(yīng)該向乙方提供標(biāo)準(zhǔn)的工程質(zhì)量報(bào)告,否則即視為工程施工質(zhì)量合格。
6、如工程出現(xiàn)施工質(zhì)量問題,乙方有義務(wù)組織修復(fù),修復(fù)費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
7、合同簽訂后,如因工程施工難度增加、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)提高等原因造成乙方施工成本增加的,增加部分的費(fèi)用由甲方承擔(dān)。
三、工程結(jié)算及付款方式
1、甲方每月的____日至____日向乙方支付上月工程總量80%的工程款,結(jié)算依據(jù)為上月工程總量和本合同第一條第2款規(guī)定的工程單價(jià),否則甲方應(yīng)該向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
2、本工程全部竣工完成后3個(gè)月內(nèi),甲方應(yīng)向乙方支付余下的工程款,否則甲方應(yīng)向乙方承擔(dān)違約責(zé)任。
四、違約責(zé)任
1、甲方違反本合同
第二條第1款、第3款、第4款的規(guī)定,應(yīng)該向乙方承擔(dān)本合同項(xiàng)下工程款%的違約金,如甲方繼續(xù)違約,致使乙方無法施工的,甲方在向乙方承擔(dān)違約責(zé)任后,乙方有權(quán)單方解除合同。
2、甲方違反本合同第三條第1款的,應(yīng)向乙方承擔(dān)該月施工工程款%的違約金,累計(jì)數(shù)月未結(jié)算的,總違約金由各月違約金相加計(jì)算,超過3個(gè)月未按照要求結(jié)算工程款的,乙方有權(quán)單方解除合同并追究甲方的`法律責(zé)任。
3、甲方違反本合同第三條第2款的規(guī)定,應(yīng)向乙方承擔(dān)未結(jié)算工程款%的違約金,并同時(shí)向乙方承擔(dān)同期銀行貸款利率4倍的利息。
4、乙方違反本合同第二條第2款規(guī)定的,應(yīng)向甲方承擔(dān)合同總額%的違約金。
五、爭(zhēng)議解決
甲乙雙方履行本合同發(fā)生爭(zhēng)議的,由雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成的,可以向人民法院提起訴訟。
六、本協(xié)議未盡事宜,雙方可以簽訂補(bǔ)充協(xié)議。
七、本協(xié)議一式2份,甲乙雙方各持一份,具有同等的法律效力。
八、本協(xié)議自甲乙雙方簽字之日起發(fā)生法律效力。
甲方:乙方:
時(shí)間:時(shí)間:
工程施工合同 篇8
建設(shè)方: (以下簡(jiǎn)稱甲方)電話:
施工方: (以下簡(jiǎn)稱乙方)電話:
甲、乙雙方在平等自愿的'基礎(chǔ)上,共同協(xié)商,就房屋屋頂彩鋼瓦工程施工達(dá)成以下協(xié)議:
1、甲方將屋頂建設(shè)工程一次性包工包料承包給乙方,價(jià)格為:瓦130元/平方,水槽55元/米,墻板100元/平方。
2、乙方所用的施工材料,質(zhì)量必須符合要求:彩鋼瓦(規(guī)格:4.0,泡沫厚7cm,)隔板、大方管、小方管、水槽。
3、乙方施工內(nèi)容:鋼架、彩鋼瓦、隔板、水槽、雨落管的運(yùn)送和安裝,(其中落雨管由甲方買材料,由乙方進(jìn)行安裝,不另計(jì)價(jià)格)。
4、乙方施工過程中,甲方將場(chǎng)地等協(xié)調(diào)好,并提供電等必要的條件;乙方人員施工過程中的任何安全問題由乙方承擔(dān),與甲方無關(guān)。
5、付款方式:工程結(jié)束一次付清。
6、若工程款全部付清后,未來十年內(nèi)此工程出現(xiàn)漏雨等非人為問題,甲方有權(quán)叫乙方免費(fèi)維修。
此協(xié)議一式二份,甲乙雙方各執(zhí)一份,雙方簽字后生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同 篇9
發(fā)包方:______________ (簡(jiǎn)稱甲方)
承包方:______________ (簡(jiǎn)稱乙方)
根據(jù)《中華人民共和國(guó)合同法》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法、行政規(guī)范,遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)守信的原則,甲、乙雙方就本施工事項(xiàng)協(xié)商一致,自愿簽訂本合同
一、 工程概況:
以工程實(shí)際驗(yàn)收為準(zhǔn)。
二、 工程工期:自簽訂合同后_______個(gè)太陽日。
三、 工程價(jià)額:按_______米寬,每公里_______元的中標(biāo)價(jià)為工程結(jié)算價(jià)(不再另計(jì)其他各項(xiàng)費(fèi)用,也不再追加任何工程造價(jià)),若條件允許的路,可做_______米寬硬化,其工程造價(jià)按_______米寬的基價(jià)按_______米寬作追加工程造價(jià)。
四、 承包方式:屬全承包,包括工程后續(xù)的稅率、駿工資料等等。
五、 工程質(zhì)量及施工要求:
1、 乙方必須做安全生產(chǎn)、文明施工、確保工程質(zhì)量合格,并由上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)及主管單位和村兩委組織驗(yàn)收,該工程施工方案作為合同的附件,乙方應(yīng)遵守建筑法規(guī)和各項(xiàng)政策、工程質(zhì)量保險(xiǎn)責(zé)任與義務(wù)按國(guó)務(wù)院_______年_______月_______日頒發(fā)的`《建筑工程質(zhì)量管理?xiàng)l件》等有關(guān)法律法規(guī)執(zhí)行。
2、 工程嚴(yán)格按照_______市交通設(shè)計(jì)有限公司_______分公司設(shè)計(jì)的_______村級(jí)公路硬化設(shè)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行施工作業(yè)。部分未設(shè)計(jì)到的要因地制宜,甲乙協(xié)商解決,進(jìn)行施工。硬化路面原則要求寬_______米(路基不足_______米時(shí)修足_______米,轉(zhuǎn)盤適當(dāng)放寬,工程價(jià)款不變),厚度_______厘米,每_______米一條收縮縫,在合適位置建錯(cuò)車道,路面應(yīng)采取橫向拉直,或機(jī)具壓槽等抗滑措施,摩擦力應(yīng)符合施工規(guī)范要求。路面平順無積水;應(yīng)群眾要求路面不做路沿,路面一次性成型,路邊不能凹凸。
3、 工程檔案資料和試驗(yàn)資料送村委會(huì)一份備查。
六、 違約責(zé)任與處罰
1、 質(zhì)量不合格、除返工外,因延誤的工期、每天按_______元償付。
2、 合同工期,延遲的時(shí)間,每天按_______元償付。
3、 按時(shí)完成工期,不懲不獎(jiǎng)。
4、 提前完成工期,一次性獎(jiǎng)勵(lì)_______元。
七、 付款方式
1、 自籌資金:可根據(jù)工程進(jìn)度分_______期拔付。
2、 邀標(biāo)保證金:待工程完工后,扣除違約金后,全額返還。
3、 上級(jí)資金:經(jīng)驗(yàn)收合格后,待上級(jí)拔款到位后,只能拔付工程款的_______%,暫扣_______%作為工程質(zhì)保金,質(zhì)保期為_______年,從驗(yàn)收后計(jì)時(shí),質(zhì)保金在保質(zhì)期滿后_______個(gè)月付清。
八、 安全責(zé)任:在施工期間,因工程施工引起的人身安全、行車安全、群眾糾紛、經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償?shù)纫磺胸?zé)任,由乙方負(fù)責(zé),甲方概不負(fù)任何責(zé)任。
九、 未盡事宜,甲、乙雙方協(xié)商決定。
十、 本合同一式三份,甲、乙雙方各持一份,臨江政府存檔一份。
十一、 本合同自雙方簽字之日起,即刻生效。
甲方(公章):_________ 乙方(公章):_________
法定代表人(簽字):_________ 法定代表人(簽字):_________
_________年____月____日 _________年____月____日
工程施工合同 篇10
原告:________________法定代表人_______________,職務(wù)董事長(zhǎng),住__________市__________區(qū)__________街__________號(hào)樓__________室,郵編:________________電話:_____________
被告:________________公司,法定代表人_______________,職務(wù)總經(jīng)理,住__________市__________區(qū)__________號(hào),郵編:______________電話:_____________
案由:_________________建設(shè)工程施工合同糾紛
訴訟請(qǐng)求
1、判令被告立即返還保修款 ______________ 元,延遲支付的違約金 ______________ 元;以上兩項(xiàng)共計(jì) ______________ 元;
2、以上金額截至____年_____月_____日,逾期支付,則以 ______________ 元為基數(shù),按每日 ______________ %支付逾期利息;
3、本案的訴訟費(fèi)用由被告負(fù)擔(dān)。
事實(shí)與理由
原告與被告于_____________年__________月__________日簽訂了工程施工合同,按照合同約定,原告為被告建設(shè)的位于北京市通州區(qū)梨園鎮(zhèn)某地的某項(xiàng)目B區(qū)的1#、2#樓的外墻外保溫及飾面裝飾工程進(jìn)行施工,工期為50天,從_____________年__________月__________日至_____________年__________月__________日。合同還約定工程款的' ___ %作為保修款,保修期自竣工之日起______個(gè)月,項(xiàng)目最后的結(jié)算金額為_________元,所以被告留存保修款____________,保修期至_____________年__________月__________日。然而,過了保修期后,該項(xiàng)目并未發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題,被告卻以種種理由拒絕返還保修款。
原告認(rèn)為,被告拒絕返還保修款的行為已構(gòu)成違約,嚴(yán)重?fù)p害了原告的合法權(quán)益,故依《中華人民共和國(guó)民事訴訟法》的有關(guān)規(guī)定,特向貴院提起訴訟,請(qǐng)求依法裁判。
此致
__________市__________區(qū)人民法院
具狀人:________________有限公司
法定代表人:______________
_____________年__________月__________日
工程施工合同 篇11
發(fā)包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
承包人(全稱):
法定代表人:
住所:
聯(lián)系電話:
風(fēng)險(xiǎn)提示:
發(fā)包人的相對(duì)義務(wù)
根據(jù)法律規(guī)定發(fā)包人應(yīng)辦理法律規(guī)定由其辦理的許可、批準(zhǔn)或備案,包括但不限于建設(shè)用地規(guī)劃許可證、建設(shè)工程規(guī)劃許可證、建設(shè)工程施工許可證、施工所需臨時(shí)用水、臨時(shí)用電、中斷道路交通、臨時(shí)占用土地等許可和批準(zhǔn)。且發(fā)包人應(yīng)協(xié)助承包人辦理法律規(guī)定的有關(guān)施工證件和批件。
若發(fā)包人因未能及時(shí)辦理完畢前述許可、批準(zhǔn)或備案,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤(rùn)。依照《中華人民共和國(guó)民法典》、《中華人民共和國(guó)建筑法》及其他有關(guān)法律、行政法規(guī)、遵循平等、自愿、公平和誠(chéng)實(shí)信用的原則,雙方就建設(shè)工程施工事項(xiàng)協(xié)商一致,訂立本合同。
一、工程概況
1、工程名稱:
2、工程地點(diǎn):
3、備注:
二、工程承包范圍承包范圍:
三、合同工期風(fēng)險(xiǎn)提示:關(guān)于實(shí)際竣工日期的規(guī)定
當(dāng)因?qū)嶋H竣工日期的確認(rèn)發(fā)生糾紛時(shí),可以以相關(guān)規(guī)定參照具體情形:
工程經(jīng)竣工驗(yàn)收合格的,以承包人提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告之日為實(shí)際竣工日期,并在工程接收證書中載明;因發(fā)包人原因,未在監(jiān)理人收到承包人提交的竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告42天內(nèi)完成竣工驗(yàn)收,或完成竣工驗(yàn)收不予簽發(fā)工程接收證書的,以提交竣工驗(yàn)收申請(qǐng)報(bào)告的日期為實(shí)際竣工日期;工程未經(jīng)竣工驗(yàn)收,發(fā)包人擅自使用的,以轉(zhuǎn)移占有工程之日為實(shí)際竣工日期。 本工程在預(yù)付款到位,且鋼結(jié)構(gòu)工程具備施工條件,開工日期________年____月____日,竣工日期為________年____月____日,合同工期總天數(shù)_____天。風(fēng)險(xiǎn)提示:工程質(zhì)量未符合標(biāo)準(zhǔn)的歸責(zé)
因發(fā)包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,由發(fā)包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期,并支付承包人合理的利潤(rùn)。
因承包人原因造成工程質(zhì)量未達(dá)到合同約定標(biāo)準(zhǔn)的,發(fā)包人有權(quán)要求承包人返工直至工程質(zhì)量達(dá)到合同約定的標(biāo)準(zhǔn)為止,并由承包人承擔(dān)由此增加的費(fèi)用和(或)延誤的工期。
四、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)工程質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn):依據(jù)_____有關(guān)驗(yàn)收規(guī)范合格。
五、合同價(jià)款工程總造價(jià):大寫:__________元(人民幣):_______________元(人民幣)
六、合同價(jià)款支付
1、合同簽訂____日內(nèi),甲方應(yīng)付工程總造價(jià)的_____%給乙方;
2、鋼架安裝完成____日內(nèi),甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作鋼構(gòu)件材料款;
3、工程施工完畢驗(yàn)收合格,____日內(nèi)甲方再付工程總造價(jià)的_____%給乙方作工程尾款。
七、發(fā)包人工作
1、委派_____為工地代表,聯(lián)系方式:_____
2、工程開工前,甲方為乙方提供三通一平,水電供至建筑物中心五十米以內(nèi),并承擔(dān)費(fèi)用,有條件為乙方提供住宿便利。
3、應(yīng)辦理開工前的各種文件及其它施工所需證件。
4、有義務(wù)協(xié)調(diào)地方關(guān)系,保證工程正常施工,如有當(dāng)?shù)馗蓴_或不法收費(fèi),應(yīng)承擔(dān)責(zé)任。
八、承包人工作
1、委派_____為工地代表,聯(lián)系方式;_____
2、嚴(yán)格按圖紙進(jìn)行制作安裝。
3、進(jìn)入工地遵守甲方規(guī)章制度,承擔(dān)自身造成的事故及因此發(fā)生的費(fèi)用。
4、保證施工場(chǎng)地清潔,符合環(huán)境衛(wèi)生管理的有關(guān)規(guī)定,完工前清理好現(xiàn)場(chǎng)。
九、工程變更
1、施工中甲方需對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更,應(yīng)提前七天以書面形式向乙方發(fā)變更通知,因變更導(dǎo)致合同價(jià)款的增減及造成的乙方損失由甲方承擔(dān),延誤的工期應(yīng)相應(yīng)順延。
2、施工中乙方不得對(duì)原工程設(shè)計(jì)進(jìn)行變更,乙方在施工中提出的合理化建議涉及到對(duì)設(shè)計(jì)圖紙或施工組織設(shè)計(jì)的更改及對(duì)材料的換用,須經(jīng)甲方同意。
3、乙方在工程變更確定后7天內(nèi),提出變更工程價(jià)款的報(bào)告,經(jīng)甲方確認(rèn)后調(diào)整合同價(jià)款,與工程款同期支付。
十、竣工驗(yàn)收工程竣工,乙方向甲方提供竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告后____日內(nèi),由甲方組織工程驗(yàn)收,如不組織驗(yàn)收,視為竣工驗(yàn)收?qǐng)?bào)告已被認(rèn)可和該工程合格。甲方并承擔(dān)工程保管及一切意外責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)提示:保修責(zé)任的起算
工程保修期從工程竣工驗(yàn)收合格之日起算,具體分部分項(xiàng)工程的保修期由合同當(dāng)事人在專用合同條款中約定,但不得低于法定最低保修年限。在工程保修期內(nèi),承包人應(yīng)當(dāng)根據(jù)有關(guān)法律規(guī)定以及合同約定承擔(dān)保修責(zé)任。
發(fā)包人未經(jīng)竣工驗(yàn)收擅自使用工程的`,保修期自轉(zhuǎn)移占有之日起算。
十一、維修責(zé)任承包人應(yīng)按法律、行政法規(guī)及國(guó)家關(guān)于工程質(zhì)量保修的有關(guān)規(guī)定,在工程竣工驗(yàn)收之前,與發(fā)包人簽訂質(zhì)量保修合同,并對(duì)交付發(fā)包人使用的工程,在質(zhì)量保修期內(nèi)承擔(dān)質(zhì)量保修責(zé)任。風(fēng)險(xiǎn)提示:明確違約責(zé)任
在簽訂合同時(shí),雙方就要想到可能產(chǎn)生的違反合同的行為,并在合同中規(guī)定相應(yīng)的懲罰辦法,通過明確違約時(shí)需要承擔(dān)的責(zé)任,來督促各方真正履行應(yīng)承擔(dān)的義務(wù),一旦違約情況發(fā)生,也有據(jù)可依。
十二、違約責(zé)任
1、甲方不按本合同第六條約定的時(shí)間和數(shù)額支付工程款,甲方應(yīng)從約定應(yīng)付之日起向乙方支付應(yīng)付款的貸款利息,并承擔(dān)停工或工期延誤及其損失責(zé)任。
2、雙方中任何一方違約,即向?qū)Ψ街Ц豆こ炭傇靸r(jià)的3的違約金。
3、發(fā)生合同糾紛,甲乙雙方協(xié)商解決,協(xié)商不成,由乙方所在地職能部門解決。
十三、爭(zhēng)議的解決
1、本合同履行期間,雙方發(fā)生爭(zhēng)議時(shí),在不影響工程進(jìn)度的前提下,雙方可采取協(xié)商解決。
2、協(xié)商不成時(shí),雙方一致同意應(yīng)向甲方所在地人民法院起訴。
十四、其他
1、發(fā)包人、承包人履行合同全部義務(wù)后,發(fā)包人向承包人簽發(fā)履約證書,本合同即告終止。
2、合同的權(quán)利義務(wù)終止后,發(fā)包人、承包人應(yīng)當(dāng)遵循誠(chéng)實(shí)信用原則,履行通知、協(xié)助、保密等義務(wù)。
3、本合同正本____份,具有同等效力,由發(fā)包人、承包人分別保存____份。
4、雙方根據(jù)有關(guān)法律、行政法規(guī)規(guī)定,結(jié)合工程實(shí)際,經(jīng)協(xié)商一致后,可對(duì)本合同內(nèi)容具體化、補(bǔ)充或修改,其效力同本合同。
發(fā)包人: 委托代理人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號(hào): 編碼: ________年____月____日
承包人: 委托代理人: 電話: 傳真: 開戶銀行: 賬號(hào): 編碼: ________年____月____日
【工程施工合同】相關(guān)文章:
工程施工合同06-28
小型工程施工合同03-28
項(xiàng)目工程施工合同04-06
裝飾工程施工合同04-01
房屋工程施工合同03-14
景觀工程施工合同03-21
工程施工標(biāo)準(zhǔn)合同03-11
工程施工補(bǔ)充合同03-25
裝修工程施工合同03-26
標(biāo)準(zhǔn)工程施工合同04-19