(必備)工程合同

　　隨著法律知識的普及，合同的法律效力與日俱增，合同能夠促使雙方正確行使權力，嚴格履行義務。那么一份詳細的合同要怎么寫呢？下面是小編收集整理的工程合同8篇，希望能夠幫助到大家。

工程合同 篇1

　　(一)分公司或項目部對外簽訂合同的效力

　　1、分公司簽訂的合同

　　《合同法》第二條規定，“合同是平等主體的自然人、法人、其他組織之間設立、變更、終止民事權利義務關系的協議。”合同法對于何為其他組織沒有明確的規定，但依我國民事訴訟法的相關規定，其他組織是指合法成立、有一定的組織機構和財產，但又不具備法人資格的組織，包括：(1)依法登記領取營業執照的私營獨資企業、合伙組織;(2)依法登記領取營業執照的合伙型聯營企業;(3)依法登記領取我國營業執照的中外合作經營企業、外資企業;(4)經民政部門核準登記領取社會團體登記證的社會團體;(5)法人依法設立并領取營業執照的分支機構;(6)中國人民銀行、各專業銀行設在各地的分支機構;(7)中國人民保險公司設在各地的分支機構;(8)經核準登記領取營業執照的鄉鎮、街道、村辦企業;(9)符合本條規定條件的其他組織。

　　根據上述規定，依法設立并領取營業執照的分公司在總公司的授權范圍內，其簽訂的合同是合法有效的。但是根據《公司法》第十三條的規定，“分公司不具有企業法人資格，其民事責任由公司承擔�！�

　　這里值得注意的是，雖然分公司應當在總公司的授權范圍內對外簽訂合同，但是一旦分公司超越總公司的授權簽訂合同，并不意味著該合同一定是無效，除非簽訂合同的相對方明知分公司越權仍舊與其簽訂合同。因為總公司與分公司之間的授權范圍僅對總公司與分公司之間有約束力，不能對抗善意第三人。

　　2、項目部簽訂的合同

　　施工單位的工程項目部或者施工單位的工程處(工程隊)對外簽訂的合同往往蓋有工程項目部的章(有些是項目部技術專用章)，由于工程項目部、工程處等是施工單位的職能部門，并非是符合上述法律規定的“其他組織”，因此此類合同嚴格從法律上來說是無效的，除非項目部、工程處(工程隊)在簽訂合同時有施工單位的明確授權或者事后得到施工單位的追認。

　　但是在司法實踐中這類合同往往因為符合《合同法》規定的表見代理而認定為有效�！逗贤�法》第四十九條規定，“行為人沒有代理權、超越代理權或者代理權終止后以被代理人名義訂立合同，相對人有理由相信行為人有代理權的，該代理行為有效�！睋�此，如果合同相對人有理由相信項目部在簽訂合同時是有代理權的，那么此類合同是有效的，因此合同產生的法律責任由施工單位承擔。

　　3、項目經理/實際施工人簽訂的合同

　　在這類合同中還有一種情形，是由項目經理或者實際施工人對外簽訂合同，合同上既沒有公章也沒有項目部章，只有項目經理或者實際施工人的簽字。這類合同的效力認定要分兩種情況：其一，項目經理如果是施工單位的職工，那么這種行為一般認定為職務行為，對于職務行為，施工單位作為用人單位應當承擔由此產生的責任。其二，項目經理如果不是單位的職工，實質上是工程實際施工人的，這類合同在司法實踐中一般因法律上成立表見代理而認定有效。

　　江蘇省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干問題的意見》第二十二條規定，“承包人的項目部或項目經理以承包人名義訂立合同，債權人要求承包人承擔民事責任的，人民法院應予支持，但承包人有證據證明債權人知道或應當知道項目部或者項目經理沒有代理權限的除外�！�

　　對于實際施工人簽訂合同，雖然目前在司法實踐中一般認為成立表見代理，但是在理論上還是存在爭議。由于實際施工人僅僅只是掛靠在施工單位，合同的權利義務最終實際是由實際施工人承擔的，因此實際施工人是一個獨立的身份，其行為并不是代表施工單位，從實質上來說不是代理行為或者表見代理;因為無論是代理行為還是表見代理，其最終的民事責任都應當是由被代理人即施工單位來承擔的。實際施工人的這種特殊身份往往在簽訂合同時已被合同相對方所掌握，并且也明知合同實際的權利義務承受人為實際施工人，但是在訴訟中合同相對方又往往基于其是實際施工人進而主張簽訂、履行合同的行為成立表見代理，在法律上是一個矛盾，值得商榷。

　　(二)未辦理相關手續而簽訂的建設工程施工合同的效力

　　建筑項目應當經過立項、申領國有土地使用權證、建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證以及施工許可證，如果上述手續不完備，所簽訂的建設工程施工合同是否無效?這類合同的效力又是否能夠補正?目前司法實踐與各地法院對該問題均有不同的規定。

　　1、最高人民法院在上訴人貴州黔民水泥廠與被上訴人中國航空港建設總公司衡陽建設公司、中國航空港建設總公司建設工程施工合同糾紛案中認為：雙方在訂立《建設工程施工合同》時，尚未取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證，應認定合同無效。

　　2、《浙江省高級人民法院民事審判第一庭關于審理建設工程施工合同糾紛案件若干疑難問題的解答》第二條規定，“發包人未取得建設用地規劃許可證或建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效;但在一審庭審辯論終結前取得建設用地規劃許可證和建設工程規劃許可證或者經主管部門予以竣工核實的，可認定有效。發包人未取得建設用地使用權證或建筑工程施工許可證的，不影響建設工程施工合同的`效力�！�

　　3、安徽省高級人民法院《關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的指導意見》第七條規定，“發包人未取得建設工程規劃許可證，與承包人簽訂建設工程施工合同的，應認定合同無效。但起訴前取得規劃許可證的，應認定合同有效。違反建設工程規劃許可證規定超規模建設的，所簽訂的建設工程施工合同無效，但起訴前補辦手續的，應認定合同有效�！�

　　4、深圳市中級人民法院《關于建設工程合同若干問題的指導意見》第二條規定，“人民法院受理的建設工程施工合同糾紛，在審理過程中，一方當事人以涉案工程未取得土地使用權或建設用地規劃許可、建設工程規劃許可主張合同無效的，在開庭前發包人仍未取得土地使用權及上述行政許可的，應認定施工合同無效;開庭前已經取得土地使用權及上述行政許可，但未取得施工許可的，應認定施工合同有效�！�

　　5、重慶市高級人民法院《關于當前民事審判若干法律問題的指導意見》第十條規定，“有關施工許可證的規范屬于管理性規范，不是影響合同效力性的規范，是否取得施工許可證不影響合同的效力。”

　　6、廣東省高級人民法院《關于審理建設工程合同糾紛案件的暫行意見》第十條規定，“發包人與承包人簽訂無取得土地使用權證、無取得建設工程規劃許可證、無辦理報建手續的“三無”工程建設施工合同應確認無效。但在審理期間已補辦手續的，應確認合同有效�！� 第十一條規定，“發包人經審查被批準用地,并已取得《建設用地規劃許可證》，只是用地手續尚未辦理而未能取得土地使用權證的，不宜將因發包人的用地手續在形式上存在欠缺而認定所簽訂的建設施工合同無效。” 第十二條規定，“違反《建設工程規劃許可證》的規定，超規模建設所簽訂的建設工程合同經批準可補辦手續，且無違反其他法律規定的，應確認合同有效。”

工程合同 篇2

　　本合同由 _______________(以下稱甲方)和 _______________(以下稱乙方)簽定。

　　一、合同宗旨 為了發展旅游事業，經雙方協商同意，甲方向乙方購買2條滑索。乙方按下述條款向甲方提供本合同所規定的規范和性能的滑索設備和相關服務。

　　二、技術規格 滑索條數：__________條 滑索水平長度：__________ 米 滑索上下站高差米：__________米

　　三、供貨范圍 乙方將按如下范圍向甲方提供設備及相關服務

　　1、全新未經使用過的設備(見設備清單)。

　　2．設備的運輸。

　　3．設備的土建基礎設計。

　　4．滑索設備的安裝、調試。

　　5．對甲方人員進行理論指導及現場培訓。

　　四、交貨及工程進展

　　1．乙方在合同生效后15天內完成滑索的設計，15天內向甲方提供土建施工圖紙。

　　2．乙方在合同生效后2個月內向甲方提供滑索的全套設備。

　　3．乙方在合同生效后

　　2.5個月內完成滑索的全套設備安裝調試，并交付甲方使用。

　　五、價格 合同總額為__________萬元人民幣(__________元人民幣)。

　　六、付款方式

　　1．甲方在合同生效后向乙方支付__________萬元人民幣的合同款(大寫：__________元人民幣)。

　　2．甲方在設備發貨前，向乙方支付__________萬元人民幣的合同款(大寫：__________元人民幣)。

　　3．甲方在乙方設備調試完成并交付使用后，向乙方支付__________萬元人民幣的合同款(大寫：__________元人民幣)。

　　七、甲方責任

　　1．甲方負責地形測量，在合同生效后5天內向乙方提供地形、地質資料及測量結果。

　　2．甲方在合同生效

　　1.5個月內完成滑索的土建工程施工(含預埋地腳螺栓)并具備在安裝條件。

　　3．甲方提供合同正常進度內的設備保管場地，負責所到設備卸貨和保管工作。

　　4．甲方負責乙方到現場的工程技術人員的食宿。

　　5．甲方按期向乙方支付合同規定款項，如延誤時間則工期順延并承擔違約金。

　　6．甲方負責組織、申請檢測驗收工作并承擔費用。 八．乙方責任

　　1．乙方對滑索設備及安裝調試的.工程質量負責。

　　2．乙方向甲方提供設備合格證。

　　3．乙方負責向甲方提供有關滑索的技術資料(使用維護說明書)。

　　4．乙方無償承擔必要的技術理論和安全規定的講解、指導，并現場對甲方人員進行操作培訓。

　　5．乙方負責支付其雇員在執行本合同期內因乙方責任的患并受傷、保險及所發生的費用。

　　6．乙方協助甲方的檢測驗收工作，并提供應由乙方提供的驗收文件。

　　九．甲方違約責任

　　1．甲方中途無故退貨，應向乙方償付退貨貨款，并支付該部分貨款的5％的違約金。

　　2．甲方逾期付款，按逾期部分款額按每日5‰支付乙方違約金。

　　十．乙方違約責任

　　1．乙方中途無故終止合同，應向甲方償付已付貨款，并支付該部分貨 款的5％的違約金。

　　2．由于乙方的原因不能按期交付使用，應向甲方進行賠償，逾期按合同總額每日5‰支付乙方違約金并在雙方重新確定之日內交付使用。

　　十一．不可抗拒 如果出現不可抗拒的原因影響合同的執行，雙方本著友好協商的精神解決。

　　十二．合同仲裁 如發生糾紛，甲、乙雙方應及時協商解決，協商不成時，可以向項目所在地合同簽定地人民法院起訴，費用由敗訴方支付。

　　十三、其他

　　1．本合同一式四份，雙方各執兩份。

　　2．本合同未盡事宜，雙方本著協商的精神解決。

　　甲方：_____________________ 乙方：_____________________

　　法人代表(簽字)：_________ 法人代表(簽字)：_________

工程合同 篇3

　　發包單位：(甲方)

　　承包單位：(乙方)

　　一：工程名稱：

　　二：承包范圍：工程所有施工內容

　　三：承包方式：包工包料

　　四：開竣工時間：開工時間 20xx年月日

　　竣工時間20xx年月日

　　五：質量要求：

　　六：驗收標準：依據現行相應工程施工規范，以甲乙雙方驗收為準。

　　七：保修日期：一年，即從竣工驗收合格之日開始算起。

　　八：雙方責任：

　　甲方：1：負責提供水電源至現場50米

　　2：負責及時按照形象進度進行工程撥款

　　3：負責保證現場滿足施工要求

　　4：負責工程施工中的有關協調工作等

　　乙方：1：負責施工人員安全，由于施工過程違章造成的不安全

　　事故，責任自負，承擔一切經濟損失。

　　2：搞好工程管理，施工過程中，一切執行現行有關規范

　　規定，保證施工工期，保證工程質量合格要求。

　　3：愛護甲方原有設施，損失照價賠償。

　　九：結算辦法：1：本工程結算均執行20xx年4月1日頒布的`山東省安裝(建筑)工程消耗量定額《淄博市價目表》。

　　2：施工企業按照三類丙級取費。

　　3：建設單位定價部分，執行定價進行結算。

　　4：合同定價部分：

　　A

　　B

　　C

　　D

　　十：撥款方式：

　　1：工程開工按照預算的%撥款;

　　2：工程竣工驗收后，內按照預算值的%撥款;

　　3：工程竣工驗收后，內結算完畢，按照結算值的%

　　撥款，余款 %一年后付清(一個月內)。

　　十一：雙方爭議：若發生爭議，由淄博法律仲裁部門進行仲裁。

　　本合同一式份，雙方簽字后生效，工程款付清后失效

　　發包單位：(甲方)代表

　　年月日

　　承包單位：(乙方)代表

　　年月日

工程合同 篇4

　　甲方：

　　乙方： 身份證號碼： 聯系電話：

　　甲方由于工程進展需要，擬將 的水電安裝工程以包工，包工具，不包料的形式委托乙方承包施工，經雙方友好協商，一致達成協議如下：

　　一、乙方工作內容：

　　1、按圖抽料，每工段提前三天以上寫請購單，備料，驗收材料質量，包工程施工所需的工具。

　　2、包材料損耗（損耗按定額執行） 。

　　3、包預留套管，補鉆孔，補套管，預埋給水管，澆搗修補砼洞口，填堵穿墻，穿梁管等。

　　4、水工程總表后供水管，泵后給水管，消防管（不包泵房泵及控制設備） 。其余地下室潛污泵包安裝。

　　5、包挖埋地水管，電管管坑回填工作。

　　6、電施工程， 除發電機及高壓設備外， 電柜下樁及表后的其他工程按圖施工。防雷連接 （含套間內弱電部分的線管、底盒預埋接線及安裝部分面盒） ，包燈具開關插座等安裝工作。

　　7、消防工程按圖施工，自動報警系統由甲方另聘專業人士出結線圖和指導乙方施工，乙方 協助線路設備和系統調試。其他工程圖紙按

　　二、工期：

　　1、預埋每層段五小時內完成，每超期壹小時完成罰款貳佰元整，因甲方原因未能按時完成 的，乙方必須找甲方主管施工辦理延時簽證，無辦簽證的，視作超時處理。

　　2、各系統工程， 在甲方的材料供給保障前提下， 須在甲方拆完排柵之日起， 天內完成施工任務， 45 交給甲方正常使用，每超期壹天罰款伍佰元每套。

　　3、每層段底盒，線槽管線安裝，在完成砌磚過三天候干期后，四天內完成交甲方抹灰施工， 每超期壹天罰款伍佰元整。

　　4、由于乙方人力不足或技術較差無法完成甲乙雙方約定分項工作量及工期的，甲方可隨時 派員介入參與施工，每工日扣乙方捌拾元整。

　　三、工程包干工價：

　　1、消防工程含電控工程部分，按每㎡建筑面積

　　2、給水工程及電工程含弱電，按每㎡建筑面積。。

　　3、終止合同，人工費只支付

　　四、付款辦法：

　　1、按每工日預支付元整，憑出勤登記表預付，考勤表由主管施工及項目經理簽名認定。

　　2、拆除排柵經工程驗收初步合格后，付款至 85%（含所有預付款在內） ；余款 15%，綜合驗收合格后，支付 10%，余款 5%保修期滿拾天內付清。

　　五、雙方責任：

　　（一）甲方責任：

　　1、提供水源，電源及場內施工道路，提供施工圖紙派出專業施工員現場管理，解決工程有 關問題。

　　2、負責辦理工程變更手續，及時通知乙方更改施工。

　　3、組織各層段的隱蔽工程驗收，及時提出存在問題及發出整改通知書，監控工程質量。

　　4、按合同規定按時支付工程款。

　　5、及時組織有關材料進場。

　　6、在乙方如期完成任務的前提下，交付給甲方正常使用，甲方必須立即組織竣工驗收，確保 工。如期交付業主使用，如果甲方在乙方完成 2 個月內，還沒有組織竣工驗收，乙方可視作已驗收，并追付工程余款，乙方進入工程的保修期內。

　　7、甲方必須按月發放工人工資，如因工資不按期發放，而影響工程進展，則工期相應延期。

　　8、乙方在完成甲方的工程后，甲方必須按本合同結清余款，如果無法結清，按欠款追加甲 方每天滯納金 5%。并可通過法律手段進行追結。

　　（二）乙方責任：

　　1、按圖抽料，填寫材料申購單，負責保管領用后的材料，按圖及按甲方要求，按進度要求進行施工。

　　2、編制施工方案及施工計劃，上交參加施工人員名單及組織架構表，按時參加安全學習及工程例會。

　　3、負責對已完成的產品作產品保護。如果屬乙方自身破壞，追究乙方法律責任及索賠，如屬他人破壞，乙方負 10%的損失責任，并派工修復，材料由甲方負責。

　　4、嚴格按有關施工規范及強制條文有關規定執行施工，如認為需作圖紙變更的，書面向甲 方提出申請，否則，后果由乙方負全責。

　　5、按規定搞好文明施工及安全生產，由于乙方或員工違章作業，造成安全事故，包括傷及他人的，一切責任及賠償均由乙方負責。

　　6、材料超耗的，全部按進貨價乘以

　　1、1 倍扣罰乙方。節約的按進貨價

　　1、1 倍獎勵乙方，損耗量按____市定額執行。

　　7、按規定完成有關資料按時上交資料員。

　　8、執行項目部的管理制度，違反者甲方按規定處罰乙方。

　　9、乙方包本工程修改人工費叁仟元以內，超過的`按簽證調整，每工日按伍拾伍元計算調增款。

　　10、乙方有權確保自身的合法權益，和合理要求，反對違章指揮。

　　六、管理辦法：

　　1、乙方按甲方規定，全體員工必須辦理工卡，戴好安全帽進場施工。

　　2、乙方所有進場的機具需造冊登記，進場時交甲方存檔，機具退場由甲方項目經理開放行 條放行，否則，不給予放行。

　　3、按規定組織新工人進場時參加安全學習。

　　4、材料抽樣工作由乙方負責，送檢由甲方負責，對材料質量認為有疑問的及時提出，保證工程質量。

　　5、執行項目經理的指令性施工。 （現場班長： 聯系電話： ）

　　6、若甲方提供住宿條件的，乙方每人每月交 10 元清潔費及床位費，宿舍內使用的水電費 由乙方按實用支付，水每

　　2、60 元，電每度

　　1、20 元。

　　7、不得請甲方人員娛樂，沐足，請客，送禮等，違者每次罰款壹仟元。

　　8、班組進退場應做到場地交接工作，并填寫工序交接表，做到工完場清。

　　9、若施工期間，若該棟樓甲方有失竊，乙方班組應負責按比例賠償甲方損失費。

　　10、由于乙方技術低劣或人力不足無法按期按質交貨的，甲方可終止合同。

　　七、質量責任：

　　1、乙方必須熟識圖紙，必須嚴格按圖施工，按設計要求及有關施工規范施工，乙方違反上 述要求造成甲方經濟損失及工期損失的，由乙方負責賠償，乙方員工必須考試上崗。

　　2、驗收表格 80%優良的視為優良，不足的視為合格。

　　八、安全責任：

　　1、乙方必須為自己班組施工人員購買意外險。

　　2、乙方無購買意外險，若乙方人員有發生工傷事故， 必須負責工傷人員的一切賠償， 甲方若在事故中為乙方墊支了費用，則在以后工程結算中從乙方工程款中扣回有關費用。

　　九、其它：

　　1、獎懲：質量優良且能文明施工及安全生產達到公司要求按攪拌樁實做工程量每米獎勵 壹元，沒達到以上要求則按攪拌樁實做工程量每米罰款貳元。

　　2、保證金：簽定本合同的同時，乙方一次性交甲方伍仟元履約保證金，完成兩層標準層后 歸還。

　　3、 保修期： 保修________年，日期由該樓綜合驗收之日起計算。

　　十。本合同經雙方代表簽字，甲方蓋章后生效，完工及保修期滿后自行作廢，本合同壹式貳份，甲乙雙方各執壹份，具同等法律效力。

　　甲方代表簽字： 乙方代表簽字：

　　蓋章： 蓋章：

　　簽定日期：________年____月____日

工程合同 篇5

　　發包方（以下簡稱甲方）：承包方（以下簡稱乙方）：風險提示：發包人的相對義務

　　購根據法律規定發包人應辦理法律規定由其辦理的許可、批準或備案，包括但不限于建設用地規劃許可證、建設工程規劃許可證、建設工程施工許可證、施工所需臨時用水、臨時用電、中斷道路交通、臨時占用土地等許可和批準。且發包人應協助承包人辦理法律規定的有關施工證件和批件。

　　若發包人因未能及時辦理完畢前述許可、批準或備案，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。根據《中華人民共和國合同法》《建筑安裝工程承包合同條例》有關規定，甲方將______________工程的______________專項工程交由乙方施工，為了明確雙方責任，保證該工程工期質量，經雙方協商一致同意簽訂本協議，并嚴肅履行。

　　一、工程名稱：

　　二、工程地點：

　　三、專項工程內容：

　　四、專項工程范圍：

　　五、承包方式：

　　六、工程造價：

　　七、工程質量：風險提示：工程質量未符合標準的歸責

　　因發包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，由發包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期，并支付承包人合理的利潤。

　　因承包人原因造成工程質量未達到合同約定標準的，發包人有權要求承包人返工直至工程質量達到合同約定的標準為止，并由承包人承擔由此增加的費用和（或）延誤的工期。

　　八、工期：風險提示：關于實際竣工日期的規定

　　當因實際竣工日期的確認發生糾紛時，可以以相關規定參照具體情形：

　　工程經竣工驗收合格的，以承包人提交竣工驗收申請報告之日為實際竣工日期，并在工程接收證書中載明；因發包人原因，未在監理人收到承包人提交的竣工驗收申請報告42天內完成竣工驗收，或完成竣工驗收不予簽發工程接收證書的，以提交竣工驗收申請報告的日期為實際竣工日期；工程未經竣工驗收，發包人擅自使用的，以轉移占有工程之日為實際竣工日期。 開工日期：________年____月____日，竣工日期：________年____月____日�？俖___日歷天。

　　九、雙方責任：

　　1、甲方責任：

　�。�1）工程開工前，甲、乙雙方嚴格審核該工程的設計圖紙，以簽字為準。

　�。�2）提供合理的施工現場用地。

　�。�3）對工程進度、質量、現場文明施工、安全生產進行監督檢查，負責辦理隱蔽工程驗收，組織工程交工及驗收。

　�。�4）安排進度撥款工作，結合工地實際情況，及時協調解決施工中存在的問題。

　　2、乙方責任：

　　（1）專項工程的負責人必須嚴抓質量，始終把安全施工和工程質量放在首位，按圖紙施工，按國家的有關規范要求施工，決不允許偷工減料。如乙方在施工中偷工減料給甲方造成損失，由乙方承擔全部責任并限期整改，對工程造成質量隱患的.，其后果一律由乙方負責。

　　（2）各工種務必遵守公司紀律，協調好本工種與其他工種之間的工作關系。

　�。�3）在施工過程中乙方要強化安全意識，嚴守操作規程，負責好本工程施工段的人員施工安全，如發生違規操作，所造成的一切后果甲方概不負責，其后果由乙方自己全部承擔。進施工場地必須持證上崗，工作前需穿工作服，戴安全帽，高空作業的系好安全帶，嚴禁穿拖鞋高跟鞋上崗。如違反規定，發現一次罰款_______元，乙方自行承擔相關責任。

　　（4）甲方對乙方配置的相關物品及機械設備等，乙方必須妥善保管好所有配置的物品，如有丟失或損壞，乙方照價賠償。

　�。�5）乙方在施工期間應對施工人員進行人身保險，保險費用由乙方自行承擔并支付，并嚴格按照安全操作規程施工，在施工期間甲方對乙方發生的任何人身傷亡、傷殘及財產損失、機械設備事故均不賠償，乙方應對事故承擔全部責任和一切經濟損失

　　十、付款方式：外墻腳手架搭設安裝完畢后，付工程量的_______%，安全拆除外墻腳手架并清理完畢后支付剩余價款。風險提示：明確違約責任

　　在簽訂合同時，雙方就要想到可能產生的違反合同的行為，并在合同中規定相應的懲罰辦法，通過明確違約時需要承擔的責任，來督促各方真正履行應承擔的義務，一旦違約情況發生，也有據可依。十一、違約責任：甲乙雙方，任何一方違反本協議均屬違約，守約方均可要求違約方承擔相應的違約責任。十二、爭議解決雙方因履行合同所發生的爭議，應本著友好的原則進行協商，協商不成的，任何一方均有權向合同履行地、合同簽訂地的法院起訴。十三、協議生效條款：

　�。�1）本協議經雙方簽字、蓋章后生效，工程結算付款后廢止。

　�。�2）本協議于________年____月____日在__________________（地點）簽署。

　�。�3）本協議一式_____份，雙方各執_____份，具有同等法律效力。十四、本協議未盡事宜，雙方協商解決甲方：代表人：聯系電話：簽約地點：________年____月____日乙方：責任人聯系電話：簽約地點：________年____月____日

工程合同 篇6

　　發包方：故縣村(以下簡稱甲方)承包方：丁三明(以下簡稱乙方)

　　今因甲方興建防洪抗旱工程，需要委托乙方承建，經雙方協議后，根據本工程具體情況，簽訂合同，作為今后施工工程依據，以資共同遵守。

　　一、工程名稱：防洪堤、灌溉水渠。

　　二、工程地點：故縣三公里處

　　三、施工范圍：

　　四、承包形式：包工包料

　　五、質量標準：乙方嚴格按照設計施工，保證工程質量標準，在施工過程中，如發現質量不符合設計要求，甲方應及時提出，乙方應及時處理，返工。

　　六、工程承包造價：貳萬陸仟壹佰陸拾肆元整

　　七、付款方法：承包方全額墊款。

　　八、施工期限：兩個月

　　九、本工程不能轉讓，否則沒收押金，終止合同。

　　十、勞保安全：在施工中發生的工傷事故，由乙方承擔經濟責任。

　　十一、在施工過程中，甲方派馬金龍同志為現場施工代表，隱蔽工程必須由施工代表現場鑒后，憑通知才能施工，并做為工程決算的依據。

　　十二、乙方在施工過程中，凡車輛通行及補償均由乙方自理，工程結束后，所有道路、農田、必須恢復，恢復費用由乙方自理。

　　十三、本工程完工后，需經過第二年洪水考驗方才進行組織有關人員驗收。

　　十四、本合同一式三份，甲、乙雙方一份，鎮水利工作站備案一份。

　　甲方：乙方代表：(簽字)

　　年月日

工程合同 篇7

　　承租方 (以下簡稱甲方)：

　　出租方(以下簡稱乙方)：

　　甲、乙雙方本著平等協商的原則就裝載機的租用達成以下協議：

　　第一條：機械情況

　　共租賃乙方兩臺機械：

　　1、帶司機的.型號為520的裝載機一臺;

　　2、皮卡車一輛。

　　第二條：機械工作范圍。該租賃機械僅用于*****整個項目工程的建設中，具體使用范圍及內容辦法如下：

　　1、裝載機，根據甲方施工需要，在甲方施工場地范圍內或甲方認可的需要使用裝載機的施工項目內容中使用機械;

　　2、皮卡車，甲方工作人員可以在有司機的情況下使用或者甲方工作人員認可的個人或者幾個人可以在有司機的情況下使用;

　　3、在甲方不認可的施工項目中使用任何機械甲方有權扣去相關費用，按時計費250元/小時;

　　4、當裝載機司機沒有裝載機任務情況下，甲方人員有權差遣裝載機司機駕駛皮卡車外出執行任務。

　　第三條 計費標準

　　兩個機械組合租賃費用按月計算，每月共為 元整(該費用包括司機工資);甲方使用皮卡車外出時，過路費用及停車費用均有甲方承擔，乙方使用時甲方概不負責任何費用。

　　第四條 機械燃油方式

　　甲乙雙方經協商決定，兩個機械燃油費用均為甲方負責。

　　第五條 付款方式

　　按月結，每月25日結算掛賬，一周內支付。

　　第六條 維護養護責任

　　一切機械修理養護費用由乙方全部承擔(不包括皮卡車交通事故)。

　　第七條 雙方責任

　　1.因不可抗拒原因導致機械損毀和造成損失的甲方不承擔責任。

　　2.機械工作時由于乙方機械司機操作過失造成的一切事故由乙方承擔，甲方不承擔任何責任及費用，如若甲方人員操作造成的損失甲方承擔相關費用。

　　第八條 本合同未盡事項，由甲乙雙方另行議定，并補充協議。補充協議與本合同不一致的，以補充協議為準。

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，一式兩份，甲乙雙方各執一份，具有同等效力。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇8

　　甲方：

　　乙方：

　　甲方承建的“水岸雅居”工程已進入主體砌筑階段，甲、乙雙方經協商達成一致。乙方負責向甲方供應混凝土輕質空心磚。為保證工程能順利完工，甲乙雙方本著平等互利的原則，簽訂如下購銷合同。

　　一、空心磚的規格、數量、單價、金額

　　注：最終按實際發生購銷總量進行結算。

　　二、空心磚的質量要求：

　　空心磚的強度為

　　三、結算方式：

　　1、當空心磚總量供應到50%，雙方協商進行部分結款。其余材料款待到20x年底支付完畢。

　　2、損耗率;貨到現場落地碼放完成、按實際損壞量計量。

　　3、付款方式：支票、銀行轉賬或銀行承兌匯票進行結算。

　　四、其他要求：

　　乙方必須無條件提供相應的`質量合格證或檢測報告。

　　五、違約責任：

　　空心磚經專業檢測機構檢測不符合國家強制性標準或合同約定質量標準的乙方應無條件換、退貨，并賠償甲方由此而造成的損失。乙方因延誤供貨造成甲方窩工所形成的損失由乙方承擔。

　　以上合同從雙方簽字之日起生效，未盡事宜，雙方協商解決。解決不成的，應向合同簽署地的人民法院提起訴訟。

　　甲方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日

　　乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日