實用的工程合同(必備9篇)

　　現今很多公民的維權意識在不斷增強，合同出現的次數越來越多，簽訂合同也是非常有必要的行為。那么合同要怎么擬定？想必這讓大家都很苦惱吧，以下是小編整理的工程合同9篇，希望對大家有所幫助。

工程合同 篇1

　　如何認定建設工程施工合同糾紛中“實際施工人”

　　在我國法律現行的法律規范中尚沒有出現“實際施工人”這一法律概念，“實際施工人”這一概念第一次也是到目前為止最后一次出現是在《最高人民法院關于審理建設工程施工合同糾紛案件適用法律問題的解釋》這一司法解釋中，該《解釋》共有兩條共三次提及實際施工人。分別為：第二十五條 “因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”和第二十六條 “實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，人民法院可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”

　　一、司法解釋為何首創“實際施工人”這一非法律概念

　　在我國現行法律中，到目前為止并沒有出現“實際施工人”這一法律概念，可以說“實際施工人”這一概念是由《解釋》首創。筆者認為這一概念的提出是我國所處的特定發展時期的產物，是一個過渡性的法律概念，其誕生是現實、政策與法律妥協的產物。

　　1、《建筑法》第六十七條規定，“承包單位將承包的工程轉包的，或者違反本法規定進行分包的，責令改正，沒收違法所得，并處罰款，可以責令停業整頓，降低資質等級；情節嚴重的，吊銷資質證書。”

　　建筑業是社會經濟發展的基礎產業，吸納了大量農民工就業，但是建筑市場實踐中，農民工就業的主要途徑是，一些資質等級低甚至根本沒有資質的施工企業由包工頭帶領一幫民工組成臨時隊伍，他們依托大的建筑企業，以轉包和違法分包的形式承攬建設工程，但由于轉包和違法分包行為的違法性，這些臨時隊伍往往難以追回工程款，造成農民工工資拖欠問題非常嚴重，極大的影響了社會穩定；另一方面，這些臨時隊伍沒有經過專業訓練，施工水平有限，造成建筑工程質量存在缺陷，直接影響了發包人的利益，并造成工程質量隱患危及公共安全。基于此，國家法律對轉包和違法分包行為予以嚴格禁止，規定轉包和違法分包合同無效，但實踐中，法律的禁止規定并未取得良好效果，轉包和違法分包行為大量存在，而單純的否定轉包和違法分包合同的效力，只會增加農民工追討工資的難度，因為合同無效的話，實際施工人難以依據合同約定而需要通過起訴的方式主張權利，法院通常需要采取工程造價評估鑒定來核定工程款，由于鑒定時間不計入審限內，訴訟程序往往歷時很長，另外由于建筑工程合同糾紛的復雜性使得施工人往往需要尋求律師的幫助，預付的訴訟費、鑒定費、律師費以及取證的不確定性都使得農民工向轉包人追討工資難度加大，造成極大的社會不穩定因素。為了既能保證工程質量安全，又能維護社會穩定，最高人民法院出臺了相關的司法解釋，當前，我國建筑市場的運作存在大量不規范之處，其中非法轉包、違法分包現象尤為嚴重，許多承包人取得工程之后并不進行施工，而是將工程再次轉包或違法分包。由于這些承包人已經獲得了相當數額的管理費，工程完工后他們往往不積極向發包人主張工程款。《解釋》出臺之前，法律未對實際施工人問題作出規定，大量實際完成了工程施工的建筑企業和施工隊因為與發包人沒有合同關系，無法直接向發包人索要工程款，也因此無力向農民工支付工資。這一問題引起了各級政府和社會各界的強烈關注。為有效保護農民工的合法權益，《解釋》第二十六條突破合同相對性原則，規定實際施工人可以將發包人作為被告，發包人在欠付工程款范圍內承擔責任。這一規定的出臺，為實際施工人向發包人主張權利提供了法律依據，審判實踐中，各地法院依據《解釋》第二十六第二款判決發包人對轉包人、違法分

　　包人欠付實際施工人的工程款承擔責任的案例不在少數。但是，是否所有參與了工程施工的主體都可以適用《解釋》第二十六第二款向發包人主張權利呢？

　　解決這一問題，首先要明確《解釋》第二十六規定的“實際施工人”應如何界定。《解釋》共有四條提及實際施工人，其中第一條第二項規定：“沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義的，應當根據合同法第五十二條第（五）項的規定，認定無效。”

　　第四條規定：“承包人非法轉包、違法分包建設工程或者沒有資質的實際施工人借用有資質的建筑施工企業名義與他人簽訂建設工程施工合同的行為無效。”第二十五條規定：“因建設工程質量發生爭議的，發包人可以以總承包人、分包人和實際施工人為共同被告提起訴訟。”第二十六條規定：“實際施工人以轉包人、違法分包人為被告起訴的，人民法院應當依法受理。實際施工人以發包人為被告主張權利的，可以追加轉包人或者違法分包人為本案當事人。發包人只在欠付工程價款范圍內對實際施工人承擔責任。”

　　目前較為一致的觀點認為，實際施工人應該是指無效建設工程施工合同的承包人，包括轉承包人、違法分包合同的承包人、借用資質的承包人、掛靠施工人，而不包括承包人的履行輔助人、合法的專業分包工程承包人、勞務作業承包人。最高人民法院民一庭編著的《最高人民法院建設工程施工合同司法解釋的理解與適用》意見也認為，實際施工人應與發包人全面實際的履行了發包人與承包人之間的合同，并形成了事實上的權利義務關系，即此時轉承包人、違法分包的承包人已經取代第一手的'承包人與發包人形成事實上的合同關系，在這種情況下，才準許轉承包人、違法分包的承包人作為實際施工人，以發包人為被告提起追索工程款的訴訟。這一意見對《解釋》第二十六條第二款的適用進行了限定。

　　《解釋》第二十六條第二款對農民工利益的保護是一種間接保護，該條對合同相對性原則的突破是有限度的，農民工個人不能以實際施工人身份、以發包人為被告提起追討工資的訴訟。筆者同意上述觀點，雖然《解釋》第二十六條第二款創設的目的是為了保護農民工的利益，但從上述分析可以得出，該條款針對的對象主要是缺乏建筑資質的建筑企業和施工隊，通過加強對這些建筑企業和施工隊的保護而間接的保護農民工的利益。因此，審判實踐中，應正確理解《解釋》第二十六條第二款的真實內涵，嚴格控制實際施工人的范圍，不宜單純根據字面含義，將所有參與建設工程施工的主體都界定為實際施工人。對于因勞務分包、承攬、雇傭等法律關系參與了建設工程施工的農民工個人，應嚴格按照合同相對性原則向其合同相對方主張權利，而不應簡單適用《解釋》第二十六條第二款，加重發包人的法律責任。

　　指出的是，審判實踐中，大量符合實際施工人條件的施工隊往往以工頭個人名義提起訴訟，法院在查明原告實際履行了建設工程施工合同義務，與發包人形成了事實上的權利義務關系的前提下，大多支持了原告要求發包人承擔責任的訴請。這種情形與前述農民工追討個人工資的情況是有著實質區別的。

工程合同 篇2

　　我單位的用電工程，地址： 容量： ;電壓等級:。供電方案已經XX供電公司批復(見附件),現將該工程電氣設計接入系統委托貴單位實施，工程設計的'具體事項根據市區供電營業部的設計原則,按照國家有關技術標準,按雙方簽定的合同履行.

　　特此委托！

　　委托單位：

　　委托經辦人：

　　二O一X年 月日

工程合同 篇3

　　發包方：（以下簡稱甲方）

　　承包方：（以下簡稱乙方）

　　經甲、乙雙方協商一致，就甲方委托乙方建造蘭埔花園園林工作項目，簽訂以下協議：

　　一、工作項目內容：

　　包括我公司設計的蘭埔花園園建、綠化、及其他部分工作項目（詳見圖紙）。

　　以上項目均按雙方會審圖紙之要求及附后預算總表所列項目、規格、備注、數量、要求施工。

　　二、工期：

　　1、開工日期：本項目工作項目工期從20xx年 月 日起至20xx年 月 日止，共 個日歷天。

　　2、施工期內，若因停水、停電、大雨、暴雨天等因情況或甲方書面確認工期可順延。

　　3、因甲方原因不能及時移交施工場地則工期順延。

　　三、工作項目合同價款：

　　經協商本合同總承包價款為人民幣：壹佰零捌萬元整。若施工過程中甲方有變更需要增加工作項目，則按實結算。

　　四、承建方式

　　乙方對水電及園建工作項目包工、包料；包質量、包驗收合格、包安全、包工期、包文明施工。

　　1、乙方負責提供所承建工作項目的飾面樣板，必須經雙方確認方可進料施工。

　　2、施工期間甲方負責乙方施工發生的水電費用。

　　五、工作項目付款辦法

　　1、本合同自甲、乙雙方簽訂后3天內由甲方向乙方支付訂金為合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。乙方收款后第二天安排人員進場施工。

　　2、待完成總工作項目80%后，甲方于3天內向乙方支付工作項目合同價款的30%，即人民幣：叁拾貳萬肆仟元整。

　　3、工作項目竣工后，甲方于一周內向乙方支付工作項目合同價款的20%， 即人民幣：貳拾壹萬陸仟元整。

　　4、竣工驗收合格后一個月內，向乙方支付工作項目合同價款的10%，即人民幣：壹拾萬零捌仟元整。

　　六、程質量要求：

　　1、乙方必須嚴格按甲方所審定之設計施工圖紙的內容、要求及有關園林綠化施工規范進行施工。在施工過程中，乙方必須服從甲方監督管理，若發現乙方有不符合施工圖紙要求及違反操作規范進行施工的事項，甲方有權提出并要求返工、修改，其停工、返工所造成的一切經濟損失均由乙方負責承擔。

　　2、施工過程必須作好記錄及隱蔽工作項目驗收簽證。

　　七、工作項目竣工驗收結算：

　　乙方于竣工后五天內向甲方提交竣工資料及驗收報告，甲方在收到竣工驗收報告后五天內組織有關部門進行驗收，并于驗收后五天內根據設計施工圖紙、合同、補充合同及《有關園林綠化標準》給予合格批準或提出整改意見。乙方須按甲方要求整改，并承擔因此造成的一切費用。甲方在驗收合格后依據合同、補充合同及增加工作項目的'簽證清單進行結算，并于三十三個工作日內結算完畢。

　　八、延期違約責任：

　　乙方必須在施工期內按質、按量、按期完成工作項目。若工作項目延誤，則每延誤一天計罰人民幣2000元；若工作項目提前完成，則每提前一天完成獎勵人民幣1000元。若因甲方責任或不可抗力因素而令工作項目延誤，乙方提出書面要求，甲方在三天內書面確認工期可順延。如甲方未能按合同規定付款，逾期三天，乙方有權停工或對已完成工作項目進行圍蔽處理，因此所造成的工期延誤及經濟損失由甲方負責。

　　九、質保內容

　　質保內容按有關建筑施工驗收規范標準執行。

　　十、質保期限

　　以工作項目竣工驗收合格之日起計算園建工作項目、水電工作項目質保期為十二個月。綠化保養期為十二個月，保養期從竣工驗收之日開始計算，保養期滿后由乙方以書面形式通知甲方接收。

　　十一、雙方在施工中的幾項規定：

　　1、施工期間，甲方因故進行修改調整，應提前二天通知乙方，向乙方發出修改書或修改圖紙。如乙方發現有不妥之處，應提前二天以書面形式上報甲方，經甲方及設計部門處理后再行施工。

　　2、施工期間，乙方必須做好安全生產防范工作，落實各項安全措施，確保施工安全，承擔安全施工責任，教育施工人員遵紀守法。

　　3、開工前三天甲方負責向乙方提供施工場地（應符合“三通一平”要求），施工范圍內用水、電位置、測量的基線和水準點的位置，提供施工現場范圍內地下管網圖。若甲方未能及時提供施工場地，乙方有權順延施工工期。

　　4、甲方負責現場工地的關系協調，以確保乙方施工進度。

　　5、乙方派出專人與甲方保持聯絡，協調現場施工。乙方承建的土建項目，應與相關安裝工序密切配合，要求應用書面聯系。

　　6、工作項目竣工后，乙方負責施工范圍內垃圾的清理，做到工完場清。

　　十二、合同生效與終止：

　　本合同自雙方法人代表簽字并加蓋公章后生效。工作項目質保期滿，甲方將款項結清后合同即告終止。

　　十三、本合同壹式貳份，甲、乙方各執壹份，具同等法律效力。合同履行中未盡事宜，應盡可能協商解決。可補簽有關協議，補簽有關協議與本合同具有同等法律效力。

　　委托代表： 委托代表：

　　簽名： 簽名：

　　簽訂日期： 簽訂日期：

工程合同 篇4

　　發包方(甲方): xxx承包方(乙方):xxx

　　按照《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況,雙方達成如下協議，實驗室裝修承包合同范本。

　　第1條 工程概況

　　1.1、 工程名稱： 1.2、 工程地點：

　　1.3、 承包方式： 1.4、 施工面積：

　　1.5、 工期：本工程自 年 月 日開工，于 年 月 日竣工。 1.6、 合同價款(人民幣大寫)：

　　第2條 甲方工作

　　2.1、 開工前 3 天，向乙方提供經確認的施工圖紙或做法說明 1份，并向乙方進行現場交底。全部騰空或部分騰空房屋，清除影響施工的障礙物。對只能部分騰空的房屋中滯留的家具、陳設等采取保護措施。向乙方提供施工所需的水、電、氣及電訊等設備，并說明使用注意事項。辦理施工所涉及的各種申請、批件的手續。

　　2.2、 指派為甲方駐工地代表，負責合同履行。對工程質量、進度進行監督檢查，辦理驗收、變更、登記手續和其他事宜。

　　2.3、 如確實需要拆改原建筑物結構或設備管線，負責到有關部門辦理相應審批手續。 2.4、 協調有關部門做好現場保衛、消防、垃圾處理等工作，并承擔相應費用。

　　第3條 乙方工作

　　3.1、 參加甲方組織的施工圖紙或作法說明的現場交底，定施工方案計劃，交甲方審定。

　　3.2、 指派 為乙方駐工地代表，負責合同履行。按要求組織施工，保質、保量、按期完成施工任務，解決由乙方負責的各項事宜。

　　第4條 關于工期的約定

　　4.1、 甲方要求比合同約定的工期提前竣工時，應征得乙方的同意，并支付乙方趕工采取的措施費用。 4.2、 因甲方未按約定完成工作，影響工期，工期順延。

　　4.3、 因乙方責任，不能按期開工或中途無故停工，影響工期，工期不順延，合同范本《實驗室裝修承包合同范本》。

　　4.4、 因設計變更或非乙方原因造成的停電、停水、停氣及不可抗拒因素影響，導致停工8小時以上(一周內累

　　計計算)，工期相應順延。

　　第5條 關于工程質量及驗收的約定

　　5.1、 本工程質量應達到國家質量評定合格標準。甲方要求部分或全部工程項目達到優良標準時，應向乙方支付由此增加的費用。

　　5.2、 甲、乙應及時辦理隱蔽工程及中間工程的檢查于驗收手續。甲方不按時參加隱蔽工程及中間工程驗收，乙方可自行驗收，甲方應予承認。若甲方要求復驗時，乙方應按時辦理復驗。若復驗合格，甲方應承擔復驗費用，由此造成停工、工期順延;若復驗不合格，其復驗及返工費用由乙方承擔，但工期也予順延。 5.3、 由于甲方提供的材料、設備質量不合格而影響工程質量，其返工費用由甲方承擔，工期順延。 5.4、 由于乙方原因造成質量事故，其返工費用由乙方承擔，工期不順延。

　　5.5、 工程竣工后，乙方應通知甲方驗收，甲方自接到通知 三 日內組織驗收、移交手續。如甲方在規定時間內未能組織驗收，需及時通知乙方，另定驗收日期。但甲方應承認竣工工期，并承擔乙方的看管費用及相關費用。

　　第6條 付款方式

　　6.1、 本合同生效后，甲方分 次，按下表約定支付工程款，尾款竣工結算時一次付清。

　　備注：

　　6.2、 本工程裝修保修期為12個月。

　　第7條 獎勵和違約責任

　　7.1、 由于甲方原因導致延期開工或中途停工，甲方應補償乙方因停工、窩工的.損失。每停工或窩工一天，甲方支付乙方 元。甲方不按合同的約定撥付款，每拖期一天，按付款額的 %支付滯納金。

　　7.2、 由于乙方原因，逾期竣工，每逾期一天，乙方支付甲方 元違約金。甲方要求提前竣工，除支付趕工措施費外，每提前一天，甲方支付乙方 元，作為獎勵。

　　7.3、 甲方未辦理任何手續，擅自同意拆改原建筑物結構或設備管線，由此發生的損失或事故(包括罰款)，由甲方負責并承擔。

　　7.4、 未經甲方同意，乙方擅自拆改原建筑物結構或設備管線, 由此發生的損失或事故(包括罰款)，由乙方負責并承擔。

　　7.5、 未辦理驗收手續，甲方提前使用或擅自動用，造成損失由甲方負責。

　　7.6、 因一方原因，合同無法繼續履行時，應通知對方，辦理合同終止協議，并由負責方賠償對方由此造成的經濟損失。

　　第8條

　　爭議或糾紛處理

　　8.1、 本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工作進度的前提下，雙方可采取協商解決或請有關部門進行調解。

　　8.2、 當事人不愿通過協商、調解不成時，本合同在執行中發生的爭議雙方同意由當地仲裁委員會仲裁(當事

　　人不在本合同約定仲裁機構，事后又沒有達成書面仲裁協議的，可向人民法院起訴)。

　　第9條 其它約定

　　本工程施工內容以《工程預算單》的內容為準，如施工中有增加項目應在單項施工完成后簽定項目增減單，按市場價結算。如報價單中有未施工項目應在工程結算后扣除。本工程以項目單價為準，數量按實結算。 工程施工時甲方如對施工成品提出修改，由此產生的延誤工時及材料損耗費由甲方承擔。

　　第10條 附則

　　10.1、 本工程需要進行保修或保險時，應另訂協議。

　　10.2、 本合同正本倆份，雙方各執一份。副本叁份，甲方執 貳 份，乙方執 壹 份。 10.3、 本合同履行完成后自動終止。

　　第11條 附件

　　施工圖紙或作法說明 工程預算書

　　甲方(蓋章)：xx 乙方(蓋章)： xxx法定代表人：xxx 法定代表人：xxx 代理人：xxx 代理人： xxx單位地址：xxx 單位地址：xxx

　　電話：xxx 電話：xxx 傳真： xx傳真：xxx

　　xxx年xx 月xx日

工程合同 篇5

　　甲方：

　　代表人簽字：

　　乙方：

　　代表人簽字：

　　根據《中華人民共和國合同法》和《中華人民共和國民法通則》，

　　就甲方安防工作施工委托一事，經甲、乙雙方協商，達成如下協議：

　　一、甲方要求安裝部位的安防監控工程施工一事委托乙方辦理。

　　二、乙方應當按照甲方提供的設計要求安裝施工。

　　三、工程價款清單（見附件）

　　本工程總價款：元整（元）。

　　本工程價款是按附件（附在本合同后的造價清單）造價清單計算的，超出清單范圍，需要增加其它項目，由雙方協商，另行計算，追加相應的款項。

　　四、安防智能化產品及安裝調試要求：

　　１、乙方須按甲方要求提供符合國家規定的`智能化產品，未經甲方同意，不得隨意更改。

　　２、乙方須按照甲方要求負責安裝調試，做到布局合理、便于維護。

　　３、甲方須提供安裝施工場地及電源及配合乙方施工。

　　五、乙方施工安裝調試完畢，須通知甲方辦理交付手續。

　　六、乙方為甲方免費培訓1名設備操作管理人員。

　　七、因產品質量問題引起的故障，在質保期內（質保期為壹年），由乙方負責免費更換或維修。

　　八、涉及有關審驗報批核準事宜，乙方須協助甲方辦理。

　　九、付款方式按施工進度進行付款。

　　１、簽定合同后，甲方應給乙方首付本次工程總造價的 %，即 元整的材料預付款，乙方收到此款項后進場進行施工。

　　2、工程施工到本次工程一半工程量（各種線材鋪設到位）時，甲方應給乙方付本次工程總造價的 %，即元整, 乙方收到此款項后進行后期繼續施工。

　　3、本工程施工完后，甲方應付乙方本次工程總造價的，即 ____________元整，乙方收到此款項后進行最后調試階段，并準備通知甲方進行驗收。

　　4、本工程完工后，乙方通知甲方進行驗收，乙方通過口頭或書面通知甲方進行驗收，如果甲方接到口頭通知或書面通知起三日內沒有驗收時，則視為驗收合格。

　　驗收合格后，甲方應給乙方付本次工程總造價的 %，即 ____________元整。

　　5、留本次工程總造價的_______%，即__________元作為工程維修保證金，維修期滿后一次性全部付給乙方。

　　十、施工工期

　　1、經甲乙雙方商定，本工程自年月 日完工，總工期為 日歷天。遇到連續惡劣天氣（比如暴雨、冰雪等）、項目變動或不可抗力的情況時需延長工期。

　　2、工程竣工后五天內，乙方的施工人員及材料設備應馬上退場。

　　十一、以上條款甲乙雙方共同遵守，如任何一方違約以上任意一條款項后，違約方在十個工作日內應付給沒違約方工程總造價10%的賠償。

　　十二、本合同經雙方法定代表人或其授權的代表簽字或者蓋章之日生效。本合同一式兩份，由甲乙雙方各執壹份。

　　本合同未盡事宜，由甲乙雙方友好協商解決。合同執行中，若發生糾紛，由甲乙雙方協商解決，協商不成，向乙方所在地仲裁委員會仲裁。

　　甲方：

　　代表人（簽字或蓋章）： 聯系電話：

　　乙方：

　　代表人（簽字或蓋章）： 聯系電話：

　　年月日

工程合同 篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方充分協商如下租賃協議：

　　一、甲方負責工程及工作量的真實性，如有弄虛作假，一切經濟損失由甲方負責（包括從出發至 工地的往返費用，誤工費，每車每天1000元整）。

　　二、甲方負責所租車輛的啟動費用，即負責油費、過路費及生活費、以后不在租金中扣除。

　　三、甲方承擔租賃期間車輛的維修、保養，以及輪胎、零部件的更換，費用由甲方負責，乙方不支付任何費用。

　　四、甲方負責租車期間的油料、生活費、住宿費（2人），租賃期間各種關系的協調費，并全部承擔其費用。

　　五、甲方必須完全承擔租賃期間車輛、司乘人員的安全（含車輛的防盜）、由此產生手損失、費用由甲方全部承擔。甲方再提供兩份司乘人員保險，買保險費用由乙方在結算時扣除 元（大寫： 元整）。

　　六、租賃期間的誤工：修車5小時不計時，超過5小時按實際時間計，每月累計72小時為正常修車時間。如遇修車、買零部件、待工延誤時間等不計算之內。

　　七、租賃費用及時間：

　　1、每車每月租賃費：雙駕萬元，單駕 萬元。

　　2、租賃期限： 年。

　　3、因甲方原因租賃不滿三個月，需解除合同的，租賃費按三個月計，并由甲方承擔往返費用。

　　八、租賃期滿乙方享有續簽合同的優先權，如需解除合同，甲方必須負責車輛的'完好無損、輪胎及零部件健康狀態，保持整箱燃油，并結清所有款項。

　　九、付款方式：租賃期間采用上月支付下月的租賃費用的辦法。結算時間為上月的二十號前支付 元上，下月的十五號前支付余下的元整，出發前每車一次性付萬元整，余下元七日之內付清，出發前并由甲方加滿每車燃油。

　　十、違約責任：

　　1、如乙方的司機經甲方打招呼（需電話告知車主）不聽指揮的，三次以上的，甲方有權要求更換司機。

　　2、如甲方不及時按上述約定執行的，乙方有權撤出工地，甲方賠償乙方往返的一切費用含誤工費（以實際天數為準）。造成的一切經濟損失由甲方負責，并乙方的所有費用。

　　本協議一式二份，甲乙雙方各執一份。雙方簽字生效。

　　甲方：

　　乙方：

　　年 月 日

工程合同 篇7

　　甲方： (以下簡稱甲方)

　　乙方： (以下簡稱乙方)

　　依據《中華人民共和國合同法》，為明確甲、乙雙方責任，經甲、乙雙方共同商定，就 公路維修工程項目，達成如下協議：

　　一、施工里程：

　　二、主要工程數量：

　　1、 漿砌擋土墻

　　2、 路基填心

　　3、 清運塌方

　　擋土墻尺寸;根據現場實際確定并結合擋土墻通用圖。

　　三、工程費：

　　1、漿砌擋土墻單價元/m

　　2、路基填心單價元/m 33

　　3、清運塌方單價元/m3

　　工程總金額按實際發生計量。

　　四、工程質量要求：按公路工程技術規范進行施工驗收。

　　要求本工程項目：

　　1、保證工程施工各工序合格。

　　2、保證工程竣工驗收合格率為100%，在施工中，甲方施工人員發現乙方偷工減料、質量不符合要求時，甲方有權要求乙方無條件及時返工或補救，直到符合要求。返工所造成的一切損失，均由乙方自行承擔。

　　五、工程費用支付：甲方按乙方的.施工進度支付工程費，工程完工后支付整個費用，乙方憑稅票結帳。

　　六、安全責任：乙方在施工過程中所發生的一切安全事故及損失，均由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　七、施工期限：

　　八、本協議一式貳份，甲、乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方(公章)：_________乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

工程合同 篇8

　　征用土地單位：______________，以下簡稱甲方

　　被征土地單位：______________，以下簡稱乙方

　　根據______________（審批權力機關）批準的______________建設項目的計劃任務書和工程選點報告等文件，按照《國家建設征用土地條例》和______________省（或自治區、直轄市）政府的有關規定，經甲方向征地所在的的土地管理機關申請和__________縣（或市、省）人民政府審查批準，經甲乙雙方實地查看、反復協商，特簽訂本合同，以供雙方共____________________

　　第一條 征用土地數量及方

　　甲方征用乙方土地共_________畝，其中:稻田_______畝，水塘_______畝，菜地_______畝，坡地_______畝，宅基地_______ 畝，林木_______畝，共有樹木_______株。所征土地東起________，南起_________，西起________，北起_______。

　　第二條 征用土地的各類補償費和安置補助費

　　1．根據_______省（或自治區、直轄市）政府關于征用土地的補償規定，各類耕地（包括菜地）按該地年產值的_______倍（一般為該耕地年產值的三至六倍）補償。征用無收益的土地，不予補償。（征用園地、魚塘、藕塘、宅基地、林地、牧場草原等的補償標準，按省、自治區、直轄市政府制定的辦法執行；征用城市郊區的菜地，還應按當地政府的有關規定，向國家繳納新菜地開發基金。）

　　2．根據_______省（或自治區、直轄市）政府的規定，所征土地上的青苗按該地年產值的_______%補償，所征土地上的水井、林木、水塘等附著物按_______辦法補償。房屋的補償辦法另訂拆遷合同。乙方人員在開始協商征地方案以后搶種的'作物、樹木搶建的設施，甲方一律不予補償。

　　3．各類耕地的年產值按耕地被征用前三年的平均年產量和國家規定的價格核定，稻田按平均畝產大米___________公斤，每公斤計價______元，年產值每畝核定為_______元；旱地按平均畝產玉米（或小麥）_________公斤，每公斤計價_______元，年產值每畝核定為_______元；菜地按平均畝產大白菜_______公斤計算，每公斤計價_______元，年產值每畝核定為_______元。

　　4．根據《國家建設征用土地條例》的規定，乙方需要安置的農業人口數，按征地前農業人口，沒和耕地面積的比例，及征地數量計算，一共計_______人；甲方對乙方農業人口的安置補助費標準，按所征耕地每畝產值的二至三倍計算（年產值按被征用前三年的平均年產量和國家規定的價格計算，但每畝耕地的安置補助費，最高不得超過其年產值的十倍），征用宅基地不付安置補助費（征用園地、魚塘、藕塘、林地、牧場、草原等土地的安置補助費，按省、市、自治區政府制定的標準計算）。

　　甲乙雙方在本合同上簽字，并實地勘驗征用地界、定立永久性界樁后_______日內，甲方向乙方一次（或商定于某段時期內幾次）支付全部各類補償費、安置補助費共_______元（其中，土地補償費和安置補助費的總和不得超過被征土地年產值的二十倍），付款均通過建設銀行轉賬托付。

　　第三條 減免公、余糧交售任務

　　甲乙雙方按照_______人民政府的規定，根據被征土地的畝數，向_______人民政府呈遞減免公、余糧交售任務的申請報告，實際減免量，以_______人民政府的批文為準。

　　第四條 安置辦法

　　乙方因被征用土地造成農業剩余勞力，甲方應向有關單位聯系，采取以下第（ ）項辦法解決：

　　1．發展農業生產。甲方協助乙方改良土壤，興修水利，改善耕作條件；在可能和合理的條件下，經縣、市土地管理機關批準，適當開荒，擴大耕種面積；也可由甲方結合工程施工幫助造地，但要從安置補助費中扣除甲方的資助費用。

　　2．發展社隊工副業生產。在符合國家有關規定的條件下，甲方幫助乙方因地制宜，興辦對國計民生有利的工副業和服務性事業，但要從安置補助費中扣除甲方的資助費用。

　　3．遷隊或并隊。土地已被征完或基本征完的生產隊，在有條件的地方，可以組織遷隊；也可按照自愿互利的原則，與附近生產合并，甲方要積極為乙方遷隊或并隊創造條件。

　　按照上述途徑確實安置不完的剩余勞動力，經_______省或自治區或直轄市人民政府批準，在勞動計劃范圍內，符合條件的可以安排到集體所有制單位就業，并將相應的安置補助費轉撥給吸收勞動力的單位；甲方如有招工指標，經_______省或自治區或直轄市人民政府同意，也可以選招其中符合條件的當工人，并相應核減被征地單位的安置補助費。乙方的土地被征完，又不具備遷隊、并隊條件的，乙方原有的農業戶口，經省或自治區，或直轄市人民政府審查批準，可轉為非農業戶口或城鎮戶口，乙方原有集體所有的財產和所得的補償費、安置補助費，由縣市以上人民政府與有關鄉、村商定處理，用于組織生產和不能就業人員的生活補助。

　　乙方用補償費和安置補助費興建生產生活設施所需建設物資，鄉、村能夠解決的，由鄉、村自行解決；鄉、村不能解決的，由當地政府協助解決；地方無法解決的少數統配部管物資，經縣（或市）土地管理機關審查核實后，由甲方隨同建設項目向國家有關部門申請分配，物資價款由乙方支付。

　　第五條 甲方的責任

　　1．甲方征用土地上有青苗的，在不影響工程正常進行的情況下，應當等待乙方收獲，不得鏟毀；凡在當地一個耕種收獲期內尚不需要使用的土地，甲方應當與乙方簽訂協議，允許乙方耕種。

　　2．甲方已征用二年還不使用的土地（鐵路沿線以及因安全防護等特殊需要，符合國家規定的留用土地，不得視為征而未用的土地），除經原批準征地的機關同意延期使用的土地外，當地縣（或市）人民政府有權收回處理，甲乙方均不得擅自侵占或處理。

　　3．甲方如逾期不向乙方支付征地的各種補償費和安置補助費，乙方可憑本合同正本申請建設銀行從甲方銀行賬戶內撥付，并可請求甲方按銀行關于延期付款的規定償付違約金。

　　第六條 乙方的責任

　　1．自本合同訂立之日起，乙方有責任告知所屬村民不得在征用土地內種植作物，不得砍伐林木和損壞其他附著物，有違反者，乙方必須賠償甲方的損失。經甲方同意在征地上種植作物的，乙方應統一安排，不得逾期。

　　2．乙方在本合同訂立后需在征用土地上架設電線、興修溝渠等，應經甲方同意，乙方應在不影響建設工程的前提下動工，否則按侵犯公有財產報請有關機關處理。

　　第七條 工程臨時用地

　　甲方在工程施工過程中，需要建設材料堆場、運輸道路和其他臨時設施的，應當盡量在征地范圍內安排。確實需要另行增加臨時用地的，由甲方向原批準工程項目用地的主管機關提出臨時用地數量和期限的申請，經批準后，同乙方簽訂臨時用地協議，并按乙方前三年土地平均年產值逐年給予補償。甲方在臨時用地上不得修建永久性建筑物。甲方使用期滿，應當恢復乙方土地的耕種條件，及時歸還乙方，或按恢復土地耕種條件的工作量向乙方支付費用。

　　第八條 其他

　　本合同自甲乙雙方簽字之日起生效，合同生效后，甲乙雙方均不得擅自修改或解除合同。合同中如有未盡事宜。須經雙方共同協商，作出補充規定。補充規定與本合同具有同等效力。合同執行中如發生糾紛，雙方協商不能解決的，可報請建設工程管理部門和_____縣（或市）政府調解，調解不成的，可報請合同管理機關仲裁，也可提請有管轄權的人民法院裁決。

　　本合同正本一式二份，甲乙雙方各執一份；合同副本一式_______份，送_______人民政府、計委、建委、建設銀行、農委……各留存一份。

　　征用土地單位（甲方）（蓋章） ____________

　　地址：___________________________________

　　代表人：（蓋章）_________________________

　　聯系人：_________________________________

　　電話：___________________________________

　　銀行賬戶：_______________________________

　　被征土地單位（乙方）（蓋章） ____________

　　地址：___________________________________

　　代表人：（蓋章）_________________________

　　聯系人：_________________________________

　　電話：___________________________________

　　銀行賬戶：_______________________________

　　_____________年___________月_________日訂

工程合同 篇9

　　委托方（以下簡稱甲方） ：夏縣住房保障和城鄉建設管理局

　　設計方（以下簡稱乙方） ：山西花花草草園林綠化工程有限公司

　　甲方委托乙方對夏縣禹王大道改造工程 項目進行園林景觀設計。為明確甲乙雙方責利關系，根據《中華人民共和國合同法》和《建筑工程勘察設計合同條例》，并結合本項目園林景觀設計的實際情況，雙方本著平等、互利、合作的原則 ，簽訂本合同，供雙方遵照執行。

　　一、 項目名稱及地址

　　1、 項目名稱：_夏縣禹王大道改造工程綠化設計______

　　2、 項目地址：_運城市夏縣禹王大道

　　二、 設計工作內容

　　1、 甲方提供的用地___禹王大道__ 范圍內的園林景觀規劃設計。

　　2、 相關設計階段的估算、概算、預算。

　　3、 相關設計階段的'圖紙。

　　三、 合同金額及支付

　　1、 合同金額： 本合同設計總金額為人民幣 12萬元 （大寫：拾貳萬元 ） 。

　　2、支付方式

　　（1）本合同簽訂后，甲方向乙方支付合同總價款的 30%做為設計定金，定金小計（3.6萬元） （大寫：叁萬陸仟元整） 。

　　（2）乙方完成設計任務，并向甲方提交圖紙時，甲方向乙方支付合同總價款 的 50%做為圖設計費，圖設計費小計6萬元（大寫：陸萬元整） 。

　　（3）整個設計圖紙完成后，甲方向乙方支付剩余價款的 20%，小計2.4萬 元（大寫：貳萬肆仟元整） 。

　　四、 責任概況

　　（1）如實、準確、詳細、完備地提供設計所需的原始資料：

　　（2）嚴格明確設計任務要求，并對每階段完成工作予以簽字確認，中途如有變更應簽字確認：

　　（3）嚴格依照合同規定按時付款;’

　　（4）由以上原因造成乙方設計偏差、延誤，其責任由甲方負擔，并對因此給乙方造成的損失進行賠償。

　　（5）如有不可抗力或其它原因，造成設計任務變更或取消，應及時告知乙方并解決。

　　五、 其它

　　1、甲方維護乙方設計成果的所有權，不得將乙方設計方案或圖紙轉讓給第三方重復使用，也不得在未經乙方書面同意的情況下，將本項目所涉及的方案或圖紙重復利用與其它項目。

　　2、本合同甲、乙雙方簽字蓋章生效，待乙方提交全部設計成果，并由甲方結清全部設計費后用后自動失效。

　　3、本合同未經事宜，甲、乙雙方協商解決，協商不成，任何乙方均可向本合同簽約地人民 法院起訴。

　　4、本合同 壹 式 肆 份，甲、乙雙方各執 倆 份，具有同等法律效力。

　　甲 方： （蓋章） 乙 方： （蓋章）

　　法人代表：（簽字蓋章） 法人代表：（簽字蓋章）

　　委 托 人：（簽字） 委 托 人：（簽字）

　　簽定時間： 年 月 日 簽定時間： 年 月 日

【工程合同】相關文章：

工程工程合同02-24

【熱】工程工程合同04-20

工程工程合同【薦】04-19

工程工程合同模板07-26

工程合同工程合同03-02

工程工程合同 15篇03-02

工程工程合同范本03-25

工程土方工程合同02-23

工程工程合同15篇03-01

工程工程合同(15篇)03-01