工程承攬合同

時間：2024-05-18 14:47:36 合同我要投稿

建筑工程承攬合同推薦度：
規范的工程裝修承攬合同推薦度：
承攬房屋裝修工程合同推薦度：
相關推薦

工程承攬合同范本

　　隨著人們法律意識的建立，人們運用到合同的場合不斷增多，它也是減少和防止發生爭議的重要措施。你所見過的合同是什么樣的呢？下面是小編整理的工程承攬合同范本，僅供參考，希望能夠幫助到大家。

工程承攬合同范本

　　工程承攬合同范本篇1

　　甲方：

　　乙方：

　　依照《中華人民共和國合同法》及其有關法律，遵循平等、自愿、公平和誠實信用的.原則，甲乙雙方就冷庫聚氨酯發泡保溫工程事項，以雙方友好協商達成一致，訂立本合同。

　　一、工程范圍：

　　1、工程名稱：

　　2、地址：

　　3、工程要求：符合國家質量標準。

　　A、冷庫頂棚，墻體保溫，容重30-35KG。

　　B、冷庫地面保溫容重30-35KG。

　　C、聚氨酯加阻燃劑離火自熄3-5秒。

　　D、固化時間：1—15秒。

　　E、施工平整度：5-7MM。

　　F、抗壓強度：0.17—0.2MPA/CM2.

　　G、閉孔率:≥90%

　　二、施式要求：

　　1、乙方嚴格按照甲方要求各項保溫厚度標準施工。

　　2、乙方施工過程中甲方提供食宿。

　　3、因季節施工甲方保證冷庫內發泡施工溫度在零上18℃以上，以保證質量。

　　4、包裝（桶）歸乙方回收。

　　三、工程造價及結算方式：

　　1、工程總造價約200M3每立方米850元人民幣。即200M3x850元/ M3 = 170000元。實際發泡數以甲乙雙方實際丈量為準。

　　2、付款方式：合同簽定甲方付乙方定金30%，款為5萬元。材料進入現場付給工程款50%為9萬元，工程施工完畢甲方付清乙方工程全款20%為3萬。

　　四、工期；

　　1、每天施工量約：30—40M3

　　2、施工期間如停電等特殊原因工期順延。

　　五、工程質量保修及期限

　　1、工程達不到約定質量條件的部分，甲方可要求乙方返工，直到符合約定條件，由乙方承擔返工費用。

　　2、工程保修期為12個月，正常使用出現質量問題，乙方負責免費維修（如保溫層開裂，脫落）注，由于土建損壞造成的開裂，脫落乙方不任何負責。

　　六、本合同在履行過程中發生的爭議雙方當事人協商解決，協商不成到當地人民法庭訴訟裁決。

　　七、本合同一式兩份，甲乙雙方各執一份，雙方簽字蓋章后生效。

　　甲方：乙方：

　　地址：地址：

　　電話：電話：

　　工程承攬合同范本篇2

　　定作方：____有限公司，法定代表人：___營業地址：____3號。

　　承攬方：___，男，漢族，xxxx年x月xx日生，住址：___。電話：135386xxxxx。

　　簽訂地：__市__鎮

　　簽訂時間：20xx年7月20日

　　一、項目名稱

　　任務量、酬金、完成期限、備注項目名稱：___公司位于___3號廠區內的包括但不限于新建飯堂、廠區墻面改造、車間電梯的土建部分、茶水間、文化墻建造。

　　合同價金：200000元整（大寫：貳拾萬圓），不含稅，此價格為包干價。

　　完成期限：要求20xx年x月xx日完工

　　二、項目的內容及質量技術要求

　　按通用標準和定作人的現場要求。

　　三、驗收標準、方法和期限

　　墻身主體牢固、安全，墻面不能開裂、脫落，其它各項滿足通用標準。具體以雙方另行協商為準。

　　四、結算方式及期限

　　合同簽訂三日內支付總價金的'20%；工程完工并驗收后支付剩余款項。

　　五、質保及違約責任

　　主體工程質保壹年，從驗收通過后起算。

　　一方有違反本合同約定的，向守約方支付違約金。

　　六、解決合同糾紛的方式

　　雙方遇爭議盡量友好協商解決，協商不成，可向合同履行地法院提起訴訟。

　　七、雙方協商的其它條款

　　本合同一式二份，雙方各執一份，具有同等法律效力。

　　定作方：承攬方：

　　代表人：

　　工程承攬合同范本篇3

　　承攬方:_______________有限公司分公司(以下稱乙方)

　　定作方:_______________有限責任公司(以下稱甲方)

　　根據《_____》和《建筑安裝工程承包合同條例》規定，結合工程具體情況可經甲乙雙方友好協商，同意簽訂的義務，中途一方不得擅自更改或解除，雙方共同遵守。

　　1、承攬名稱：_______________

　　a、承攬項目名稱：_______________

　　b、承攬項目地點：_______________

　　c、本工程自_______________年_______________月_______________日開工自_______________年_______________月_______________日竣工，中途遇不可抗力因素，則一方應向另一方作出書面報告且需得另一方的書面同意。

　　d、承攬方式：包工不包料。

　　e、承攬價格：____________

　　以實際粘貼面積_______________元計算。

　　f、工程量計算方法：____________

　　每層以實際施工面積為準分別計算面積，搭接不另行計算面積，附加層及卷邊單計算面積，附加層寬度及卷邊高度以實際施工尺寸為準。

　　2、承攬工程內容：

　　窗臺SBC120防水層、屋面SBC120隔氣層、防水層、屋面SBS防水層、廚房、衛生間防水層。

　　3、質量標準：

　　a、材料由甲方自行進場。

　　b、施工質量：按照防水工程施工規范，結合本公司專業技術工程質量達到優良，符合國家防水工程驗收標準。

　　4、付款方式：

　　工程完工驗收后天內，結算全部工程款，置留工程總造價的__%保修金，保修到期后置留的保修金全部付給承攬方。

　　5、驗收方法：

　　工程完工當天，雙方共同驗收，驗收結束后，甲方技術員出具工程量承認單。

　　6、工程保修期限：

　　本公司承諾工程質量保修5年，5年內因施工工藝造成的漏水，由承攬方無代價修復，如承攬方拒絕維修，甲方可以不付給乙方預留的__%保修金，若因人為或結構變形等其它原因造成的滲漏水，承攬方不負責。

　　7、工期：根據定作方的要求而定。

　　8、安全施工條例：

　　1)、定作方應向承攬方有關人員進行有關的特殊安全管理規定介紹。由于定作方未進行有關特殊安全管理規定介紹造成安全事故，定作方應承擔一定責任。

　　2)、承攬方有關人員進入定作方施工現場應遵守定作方有關制度。

　　3)、由承攬方人員因違反有關管理造成安全事故，責任由承攬方負責。

　　9、糾紛的處理：

　　發生糾紛雙方應協商解決，協商不成時，任何一方可以通過法律解決。

　　10、期限與其它：

　　本合同自雙方簽字，蓋章之日起生效，五年維修期過后、當日維修款全部結清，合同自動失效，本合同執行期間，雙方不得隨意變更和解除合同，合同如有未盡事宜，應雙方進行協商，作出補充規定，補充規定與合同同等效力。任何一方如未得另一方書面同意就解除合同的`，則需支付另一方本工程合同總款的20%作為違約金和由此引起的一切費用。

　　本合同一式二份，定作方一份、承攬方一份。

　　定作方：_______________承攬方：_______________

　　定作方代表：_______________承攬方代表：_______________

　　_______________年_______________月_______________日

　　工程承攬合同范本篇4

　　委托方：_____________（以下稱甲方）

　　承接方：_____________（以下稱乙方）

　　簽約地點：________________________

　　施工地點：________________________

　　簽約時間：________________________

　　1．合同內容

　　本合同項所指的項目是：___________________________

　　（系統配件參考“附件一：物料清單”）

　　2．合同金額

　　2．1 合同總金額為人民幣：_______________（RMB：__________）

　　2．2 合同總價已包括執行本合同內工程全部內容之費用。

　　3．付款方式

　　3．1 付款

　　合同簽訂后兩天內，由甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣__________（RMB___________）。

　　3．2 設備進度款

　　當乙方進場并系統布線完畢后，甲方向乙方支付合同總價的____________％，即人民幣_____________（RMB________）。

　　3．3 工程結算付款

　　本合同項下系統設備安裝完成，由甲方人員驗收合格之日起后兩天內，甲方向乙方支付合同總價的_______%，即人民幣___________（RMB______）。

　　3．4 最終驗收付款

　　經甲方代表正式驗收合格之后的____________個工作日后，甲方向乙方支付合同總價的____________%，即人民幣________________（RMB________________）。

　　3．5 其它事項

　　________________________________________________

　　4．合同雙方責任

　　4．1 甲方責任

　　4．1．1 按本合同第3條款規定及時向乙方支付合同款。

　　4．1．2 提供好施工現場的土建、水、電等條件。

　　4．1．3 安排好貨物在工地的倉儲設施。

　　4．1．4 協調各施工單位的關系，避免直接影響乙方施工進度。

　　4．1．5 工程安裝調試完畢后，甲方應在乙方提出驗收申請之時起____________個工作日內安排驗收。

　　4．2 乙方責任

　　4．2．1 按合同規定負責進行施工設計、供貨、安裝、測試及完成整個工程。

　　4．2．2 負責安排對甲方技術人員進行免費培訓。

　　4．2．3 確保所提供的`設備材料與;附件一>質量相符。

　　4．2．4 向甲方提供及時的售后服務支持。（響應時間為全天24小時）

　　5．安裝及調試

　　5．1 安裝及調試責任

　　乙方根據合同規定對設備的安裝、調試負全部責任。

　　5．2 在整個安裝調試期內，乙方應按照甲方指定人員的督導及指引進行施工。

　　6．其它

　　本合同中一切未盡事宜，由甲、乙雙方另行協商處理。

　　甲方：________________

　　乙方：___________________

　　地址：________________

　　地址：___________________

　　電話：________________

　　電話：___________________

　　傳真：________________

　　傳真：___________________

　　簽約代表：____________

　　簽約代表：_______________

　　指定聯絡人員：________

　　指定聯絡人員：___________

　　工程承攬合同范本篇5

　　甲方：

　　乙方：

　　簽約地點：

　　簽約日期：

　　一、總則

　　1、甲、乙雙方依據《中華人民共和國合同法》，并經充分協商，就泗陽縣人民路桃園公園戶外全彩電子顯示屏采購及安裝項目相關事宜達成協議。

　　2、甲方提出本合同電子顯示屏項目的具體要求，乙方據此合同規定負責該顯示系統項目的設計、制作、安裝、調試、培訓、維護等工作。甲方負責項目的總費用。

　　二、項目類型、費用構成

　　顯示屏項目總費用為：578138.00元。大寫：伍拾柒萬捌仟壹佰叁拾捌元

　　具體構成如下：

　　1、顯示屏體部分

　　P10戶外全彩電子顯示屏，8.88mx4.88m=43.33平方米，單價8800，合價381304.00元

　　小計：￥381304.00元，大寫：叁拾捌萬壹仟叁佰零肆元

　　注：紅管為臺灣光磊，綠管、籃管為杭州士藍，亮度需滿足標書中的要求。

　　2、屏體鋼結構、外設、控制系統等費用

　　包括：鋼結構（框架結構、立柱）、控制系統（接收卡，發送卡、DVI顯卡、PCTV卡）、外接設備（音響功放、空調、視頻處理器、電腦）、布線及線材、基礎、監控系統、避雷針、電源箱、運輸、安裝、調試等。

　　小計：￥196834元，大寫：拾玖萬陸仟捌佰叁拾肆元

　　3、若甲方中途變更承攬要求，造成乙方增加費用或遭受損失，則甲方相應提高項目總費用。

　　4、乙方報價應是招標文件所確定的招標范圍內的全部項目內容的價格體現，投標報價應包括全部費用，任何漏報、少報的費用均視為已包含在報價中，以后不得追加任何費用。

　　三、運輸、安裝、調試及培訓

　　1、乙方負責顯示屏的運輸、安裝、調試及甲方操作人員的培訓。

　　2、乙方承擔的具體工作。

　　（1）顯示屏由乙方所在地至甲方所在地的運輸。

　　（2）顯示屏的現場安裝、調試。

　　（3）對甲方操作人員的.培訓。

　　3、甲方承擔的具體工作。

　　（1）及時提供顯示屏安裝的具體要求、安裝場地的施工條件說明及通訊距離。

　　（2）甲方責施工用電和顯示屏及其控制設備用交流電源的協調。

　　（3）負責施工現場的有關辦證、與有關部門的聯絡、消防等所有協調工作及相關費用。

　　（4）在顯示屏安裝、調試開始時，即派出熟悉計算機應用的操作人員，以掌握顯示屏整體情況并接收現場培訓。

　　四、項目維護

　　1、乙方負責對顯示屏進行終身維護、屏體免費維修兩年（自顯示屏安裝并驗收合格后三日算起），質保期之后乙方只收取維修成本費；顯示屏外圍設備的質保期執行供應商的相應規定。

　　2、若顯示屏本身出現問題，乙方在接到甲方通知后24小時趕到甲方所在地進行解決。

　　五、項目進度及驗收

　　1、顯示屏系統項目期總計30工作日，從乙方收到甲方預付款之日起到乙方安裝調試完畢止。

　　2、顯示屏現場安裝、調試完畢后的三天內，甲方應對整個顯示屏項目進行驗收，驗收標準依據本合同各項條款及顯示屏技術規范，乙方需提供整個項目各個部分的質量檢測報告，以保證項目整體的質量問題。

　　3、驗收合格后應填寫顯示屏采購及安裝項目驗收報告，并由雙方代表在驗收報告上簽字蓋章。

　　4、項目完工后，乙方需向甲方提供整個采購安裝項目的走線分布、框架結構等相關圖紙，供甲方備用存檔。

　　六、項目費用結算方式

　　1、甲、乙雙方簽字蓋章之日起五個工作日內，甲方預付乙方項目款20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元，合同生效。

　　2、項目驗收合格后，甲方在五個工作日內將工程總價50%付給乙方，計：￥289069元。大寫：貳拾捌萬玖仟零陸拾玖元。

　　3、一年內無質量問題，甲方再付乙方工程總價20%，計：￥115627元，大寫：拾壹萬伍仟陸佰貳拾柒元。

　　4、項目總價余款10%作為質保金，在質保期到期后十個工作日付清，計：￥57813元，大寫：伍萬柒仟捌佰壹拾叁元。

　　甲方：

　　乙方：

　　工程承攬合同范本篇6

　　甲方：

　　乙方：

　　經甲乙雙方友好協商，甲方同意將______工程的________施工項目交由乙方負責施工。根據《中華人民共和國合同法》和《建筑安裝工程承包合同條例》的規定，結合本工程具體情況雙方達成以下協議：

　　一、工程概況

　　1.工程名稱：

　　2.工程地點：

　　3.承包范圍：

　　4.承包方式：包工、包料、包費用

　　5.工期：按照甲方書面通知乙方開工進場之日起個日歷天。

　　6.工程質量：本工程為合格工程

　　二、合同單價和付款方式

　　1.合同單價：

　　2.實際結算價款以甲乙雙方簽字確認的工程量乘以單價為準。以上價格包括含稅價，材料及其運輸費，人工費，裝卸費，設備費等一切費用。合同價款一經確定，不作任何調整。

　　3.施工完畢經甲方和監理公司驗收合格后付至合同價款的`__%;工程竣工驗收合格后付至合同價款的__%;工程竣工驗收合格年后___日內，付至結算價款的__%;剩余__%作為質保金在竣工驗收合格年后___日內一次性無息付清。

　　4.該項目合同約定的款項由有限公司按照本合同約定支付，項目的發票及合格證開具給有限公司。乙方應向甲方提供稅務部門認可的正規票據，如乙方提供假票據則應賠償甲方所有損失及承擔一切法律任。

　　三、技術要求和質量標準

　　四、違約責任和安全責任

　　1.因乙方原因逾期竣工，每逾期一天，乙方支付給甲方合同價款__%的違約金。乙方質量標準達不到甲方要求則乙方承擔合同價款的__%違約金支付給甲方，并承擔由此對甲方造成的一切經濟損失。

　　2.乙方應遵守工程建設安全生產有關管理規定，嚴格按安全標準組織施工，并隨時接受行業安全監察人員依法實施的監督監察。乙方必須采取必要的安全防護措施，消除事故隱患，由于乙方安全措施不力、管理不到位等原因造成事故責任的，因此發生的所有賠償費用、包括給施工人員或第三方人員造成財產或人身損害的，均由乙方承擔，甲方不承擔任何責任。

　　五、爭議或糾紛處理

　　1.本合同在履行期間，雙方發生爭議時，在不影響工程進度的前提下，雙方可協商解決。

　　2.當事人不愿通過協商調解解決或協商調解不成時本合同在執行中發生的爭議雙方同意可向甲方所在地法院提出訴訟解決。

　　六、保修

　　本工程保修期為年在保修期內，如有質量問題，在接到甲方通知后24小時內安排人員到現場進行免費維修。若乙方不能及時維修，甲方可委托他人維修，維修費用由乙方承擔。

　　七、本合同未盡事宜，甲乙雙方協商解決。本合同經雙方簽字和蓋章后生效。本合同一式四份，甲方執份，乙方執份。

　　甲方：乙方：

　　簽字簽字

　　電話：電話：

　　甲方駐工地代表：

　　電話：

　　_____年___月____日

　　工程承攬合同范本篇7

　　甲方：_________________

　　乙方：_________________

　　依照《中華人民共和國勞動法、________、建筑法》為依據，參照有關文件精神。本著甲、乙雙方互惠互利的原則，雙方協商簽訂施工合同如下：

　　一、工程名稱：_________________

　　二、施工地點：_________________

　　三、結構形式：_________________

　　四、發包內容及價格：整體大包（土建、水暖、電照、既有樓房的女兒墻屋面拆扒、樓梯制作等）大包干、掃地出門價，以建筑面積計算工程量每平方米（人民幣）大寫________元

　　五、資質要求：________以上資質，簽訂合同時，將資質復印件留給甲方存檔備查。

　　六、質量要求：合格

　　七、開工日期：________年________月________日

　　竣工日期：________年________月________日

　　八、材料要求：

　　所使用的建筑材料，必須有合格證和化驗單。

　　九、付款方式：

　　1、乙方全部墊付工程款。

　　2、主體圈梁竣工后付總造價款的._______%。

　　3、竣工初檢合格后，甲方付給乙方工程總造價款_______%。

　　4、經質檢站、監理，甲乙雙方技術人員共同驗收全部合格后甲方付給乙方總造價工程款________%。

　　5、保質金_______%，質保期為_______個月，在質保期內如出現質量問題，甲方通知乙方并約定時間進行維修，如乙方不能按時進行維修，甲方派人維修，其維修費用從乙方預留的質量保金內扣除，質保期滿后按合同約定時間把質保金全部退還給乙方。

　　6、每竣工一棟初檢合格結一棟，聯合檢查全部合格結清工程款。

　　十、施工人員須持證上崗，工地管理人員要求一長三員。

　　十一、施工期間因個別情況與業主發生爭執，由物業單位協調處理，乙方不能因此停工，拖延工期。

　　十二、在施工過程中，保證小區道路暢通無粉塵，做好屋面防水，如有此類現象發生，乙方自行與業主調解。

　　十三、施工中的建筑垃圾須堆放整齊，由甲方處理。

　　十四、安全生產，文明施工。

　　1、施工嚴格執行安全生產操作規范，施工前須對上崗人進行安全生產，文明施工教育，有隱患存在未排除前停止施工。

　　2、施工期間發生一切安全事故均屬乙方責任。乙方承擔所有費用。

　　3、進場的各種設備、材料隨使隨進，合理堆放，保證施工現場清潔。

　　十五、違約：

　　1、甲乙又方簽訂合同后，乙方不得以任何理由退出現場或停工，如違約甲方有權拒付工程款。

　　2、不許轉包他人，如發生發現有轉包現象出現，甲方有權終止合同，所發生的費用由乙方承擔。

　　十六、施工現場三通一平，由甲方協調，費用由乙方承擔。

　　十七、合同未盡事宜，雙方共同協商解決。

　　十八、本合同雙方簽字后，具有法律效力，共同遵守。

　　十九、本合同一式兩份，雙方各執一份。

　　甲方：________________

　　電話：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

　　乙方：________________

　　電話：________________

　　簽訂日期：_______年_____月_____日

　　工程承攬合同范本篇8

　　發包方：

　　承包方：

　　甲方經相關部門批準，在建蓋磚混結構房屋層，約平方米。現經甲乙雙方平等、自愿協商，達成如下承攬施工協議供雙方共同遵守：

　　一、工程包工不包料。乙方自帶全部建筑施工工具，自行進行建筑施工，乙方完成全部工程施工并清除室內全部建筑垃圾，甲方按建筑每層人民幣元/平方米支付工時費，結算面積以雙方驗收時共同確認的面積為準。

　　二、工期自年月日起至年月日止。

　　三、工程質量及驗收標準按雙方確認的書面文件，無書面文件的按國家標準執行。

　　四、工程勞務費在澆地梁時付元;第一層澆頂時付元;第二層澆頂時付元;其余款項在房屋驗收、結算后扣除3%的保修金后一次性付清。發生的所有與勞務有關的稅、費全部由乙方承擔。

　　五、甲方主要義務

　　1、提供施工圖紙給乙方，圖紙經乙方簽字后作為施工和驗收的'依據。

　　2、簽收乙方提出的材料計劃并按乙方要求的材料數量和質量提供各種建筑材料。

　　3、按約定按時支付費用及時驗收。

　　六、乙方主要義務：

　　1、按甲方要求和建筑規范完成打地板、澆頂、砌磚、貼瓷磚(室內、室外墻面裝飾)、膩子粉涂刮等工程，工程應達到甲方掃地即可入住坐房。

　　2、提前提出合理、合規范的材料用料計劃交甲方購買，對甲方購買回使用的材料進行驗收、簽收。

　　3、為甲方提出、提供合理、合規范的施工方案和許多技術。

　　4、乙方負責出檐蓋青瓦壓高及室內半墻瓷磚(廚房、客廳、衛生間、樓梯走道)。

　　5、柱梁無凸凹無蜂窩，如出現柱梁空洞大，由乙方負責返工。賠償經濟損失。

　　6、房屋支磚粉刷平整度不得超過1公分。

　　7、標高3.42米，一層二層3.42米。

　　七、乙方必須合法用工，對所用工人負責完全的法律責任：乙方必須按安全生產規程施工、文明施工，施工過程中的一切安全事故責任由乙方自行負完全責任。

　　八、乙方應本著合理、合規的原則節約用材，造成返工、浪費的，乙方負賠償責任。

　　九、工程按國家標準合格等級和雙方書面約定進行驗收、交付。

　　十、工程質量保修按國家規定執行，保修期一年，自驗收合格后開始計算，在保修期內，乙方依法承擔保修責任。保修期滿，房屋無質量問題，保修金退還乙方。

　　十一、任何一方違約則賠償對方因此造成的全部損失(含誤工、訴訟、工程誤期等)。

　　十二、本協議未盡事宜依據國家法律、法規處理，雙方補充協議具有合同效力。

　　十三、此合同一式二份，雙方各執一份，簽字后生效發生法律效力。

　　十四、發生爭議雙方協商解決或依法訴訟。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

　　工程承攬合同范本篇9

　　甲方：

　　法定代表人：職務：聯系方式：

　　身份證件：

　　乙方：

　　法定代表人：職務：聯系方式：

　　身份證件：

　　經甲乙雙方就防水保溫工程承攬有關事宜，甲乙雙方自愿達成如下約定條款：

　　一、承攬工程概況：

　　1、承攬工程地址：

　　2、工程承包總面積：，每平方米價款元，工程總價款計元。

　　3、承包方式：承攬方負責工時和SBC120防水材料及擠塑板保溫材料，其余輔料（水泥、水、電等）由甲方無償提供。

　　二、甲乙雙方的權利義務：

　　1、乙方按照承攬標的物及甲方要求做好防水保溫工程，但要求甲方必須提供屋面平整、完好。架子搭好，牢固安全。

　　2、如在防水保溫工程運作中，發現屋面不完整，乙方有權要求甲方及時處理，如延誤工期，其后果由甲方負責。

　　三、工程款支付方式：

　　1、經甲乙雙方商定，簽定合同后，甲方首先付材料費按總價70%付給乙方。實際面積平方米，每平方米元。

　　2、所承攬的防水保溫工程項目完工后，再付總工程款的20%，經甲方驗收合格，把余下費用全部一次結清。

　　四、違約責任：

　　甲方如不能按照合同約定期限支付工程款，除支付工程總價款外，應承擔工程總價款的'30%的違約金。乙方可根據《合同法》到當地法院對甲方提起訴訟。造成一切后果，由甲方承擔。

　　五、此合同在實際履行中有不妥之處，雙方協商解決，或另行補充約定。

　　本合同一式兩份，自甲乙雙方法定代表人或委托代理人簽字摁章即產生法律效力。

　　甲方：乙方：

　　法定代表人：法定代表人：

　　年月日年月日

　　工程承攬合同范本篇10

　　發包方（簽章）（以下稱甲方）

　　地址：

　　聯系電話：

　　承包方（簽章）（以下稱乙方）

　　地址：

　　聯系電話：

　　乙方承包甲方（）裝修工程，為了明確雙方責任及義務，保證施工順利進行，雙方在平等、自愿、協商一致的基礎上按照《中華人民共和國合同法》和《建筑裝飾工程承包合同條例》的規定，并結合本工程具體情況，雙方經友好協商，達成如下協議：

　　第一條：工程概況

　　工程地點：

　　工程內容：室內/室外裝飾工程；

　　承包方式：乙方包工包料；

　　工程造價：總承包價人民幣（大寫）元

　　施工工期：本工程暫定自年月日開工，于年月日竣工，總工期為日歷天；另質保期限為個月，從雙方簽字驗收合格之日起算。

　　第二條：施工圖紙等

　　2.1 甲方進行設計，并向乙方提供施工方案、施工說明。

　　第三條：工程變更和終止

　　3.1 工程項目及施工方式如需變更，雙方應協商一致簽定《工程項目變更單》，同時調整相關工期。

　　3.2 工程量變化和設計變更（1）所有的設計變更和工程量的增減，甲乙雙方必須進行書面簽訂《工程項目變更單》，否則該變更單無效。（2）甲方變更設計或非乙方原因使工程變更，由此增加的工程費用則由甲方支付。（3）乙方私自進行工程變更，由此增加的工程費用由乙方自付；如造成甲方損失的，還須另行賠償。（4）《工程項目變更單》簽定后作為本合同的附件和組成部分。

　　3.3 合同終止（1）因不可抗力及政府行政行為導致本合同無法進行、或合同目的無法實現的情況出現，雙方都可以書面提出解除本合同，并進行結算后雙方簽署結算單，本合同終止；（2）甲、乙方協商一致，可以變更或解除本合同；（3）因一方的違約行為，相對方根據約定終止本合同的；（4）本合同履行期限屆滿自行終止；（5）本合同依法解除。

　　第四條：工期延誤

　　4.1 以下原因造成竣工日期延誤，經甲方確認，工期相應順延：（1）工程量變化和設計變更；（2）不可抗力因素；（3）甲方同意工期順延的其他情況。

　　4.2 因甲方未按約定完成其應負責的工作而影響工期的'，工期順延。

　　4.3 甲方未按期支付工程款，合同工期相應順延。

　　4.4 因乙方原因不能按期開工或無故中途停工而影響工期的，工期順延，乙方應賠償由此造成的甲方損失，另須承擔違約責任。

　　第五條：雙方權利與義務

　　5.1 甲方負責解決施工用電、水、道路暢通及消防等法定相關手續。

　　5.2甲方依照合同約定的方式支付工程裝修款。

　　5.3 甲方有權對乙方的施工提出整改意見。

　　5.4 乙方應于本合同簽訂后2日內安排人員進場施工。

　　5.5 乙方應依照雙方確認的工程報價單所列品牌、材料購買裝修材料，如確需變更、增加品牌、材料等與報價單不符的，須經甲方書面同意，否則甲方有權拒絕支付該材料費用；

　　5.6 乙方應規范、安全施工，保質保量。如施工過程中導致的安全事故與甲方無關，甲方的協助、配合工作不免除或減輕任何乙方應承擔的責任，如第三人依法向甲方主張權利，甲方承擔后可向乙方追償；

　　5.7 乙方應積極主動與甲方配合，對甲方提出的合理意見，要在合理時限內完成整改。

　　5.8 乙方在完成房屋裝修，交付甲方前應負責安保工作，并清理好場地；

　　5.9 甲方在本合同期限內，發現因乙方施工工程質量不符合合同規定的，乙方應在接甲方通知后合理時限內免費完成修理或返工。

　　第六條：工程結算及工程款支付方式

　　委托代理人：委托代理人：

　　工程承攬合同范本篇11

　　發包方：___________________________(以下簡稱甲方)

　　承包方：___________________________(以下簡稱乙方)

　　根據甲乙雙方協商，甲方將______________________ 工程承包給了乙方施工，為明確雙方職責，確保工程順利完工，依據《中華人民共和國建筑法》、《中華人民共和國勞動法》、《中華人民共和國合同法》及相關法律法規。遵循平等自愿、公平和誠信的原則。雙方協商一致，就本工程具體情況，達成以下條款：

　　一、工程名稱：_____________________________________

　　二、工程地點：_____________________________________

　　三、工程價款：按圖紙實際建筑面積50元/㎡,工程面積2772平方米，工程總價138600元

　　四、工程承包方式及范圍：

　　1、承包方式：包工不包料

　　2、承包范圍：本工程圖紙范圍內的鋼結構、墻板、屋面板的加工制作及安裝，施工所需的.工具及電纜、電線(包含切割片、焊條等)乙方自負，施工過程中所需的腳手架及吊車由甲方負責。注;工程中鋼結構的油漆由甲方涂刷，乙方只做焊口部位的補刷。

　　五、驗收標準：乙方按照甲方簽字認可的圖紙進行施工，施工過程中甲方逐項驗收，確認合格，施工完畢驗收完畢。

　　六、工程開竣工日期：_____年__月__日,竣工日期_____年__月_日、因材料短缺、下雨停電等造成的延誤，工期順延。

　　七、付款方式：本工程乙方進場甲方支付10000元生活費，主鋼立完，甲方支付人工費總額的___，次鋼安裝完再付總額的______%,墻板安裝完再付總額的______%,頂板安裝完再付總額的______%,余款待工程竣工驗收合格后十五天內一次付清。墻板、屋面板安裝完畢，付工程人工總費的_____%，在竣工驗收合格后十五日內余款一次付清。

　　八、甲乙雙方責、權、利：甲方必須保證乙方施工所需材料及時足額供應，若材料短缺造成工期延誤，乙方不承擔任何責任。乙方必須保質保量完成此工程，若因質量事故造成延誤工期，材料浪費，乙方承擔由此造成的一切經濟損失

　　九、安全：為保證工程質量和施工安全，甲方指派_______為現場負責人，乙方指派____________為現場負責人，共同齊抓共管，在施工期間，遵守《中華人民共和國治安法》及甲方現場管理人員指揮，不得強干、蠻干。若因自身因素造成一切安全事故，由乙方自行負責，在施工期間，乙方應理好自己的工人，不得在工地內發生偷、盜、打架、尋釁滋事等行為，若因此造成的法律責任及經濟責任，由乙方負責，甲方不承擔任何責任。

　　十、本合同未盡事宜，在施工過程中雙方友好協商。

　　十一、本合同一式兩份，甲方雙方各執一份，雙方簽字之日生效，完工、款清后自動失效。

　　甲方(公章)：_________ 乙方(公章)：_________

　　法定代表人(簽字)：_________ 法定代表人(簽字)：_________

　　_________年____月____日 _________年____月____日

【工程承攬合同】相關文章：

工程承攬合同03-27